时间:2025-09-13 04:12:34
1、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立
B、合同被公证
C、该物权登记
D、不动产交付
2、单项选择题 某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申请（）企业。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
3、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
4、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
5、单项选择题 下列关于安全生产的说法，错误的是（）
A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
6、单项选择题 对于全部使用国有资金的项目，建设单位将建设工程肢解发包的，下列有关法律责任的说法正确的是（）。
A.重新审批该项目
B.应当暂停项目执行
C.应当暂停资金拨付
D.责令改正，处以罚款
7、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
8、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）
A．经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
B．对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告
C．建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
D．施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E．民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
9、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分
B．暂扣执照
C．恢复原状
0．罚金
10、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权
B.公民张某商品房的建设用地使用权
C.质押权人对质押物的使用权
D.村民房某对荒山的承包经营权
E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
11、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放
12、多项选择题 建设单位的下列行为中，可以对其处以20万元以上50万元以下的罚款的有（）
A.要求施工单位压缩合同约定工期
B.未提供建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位
D.暗示施工单位进行一些不符合强制性标准的活动
E.未将保证安全施工的措施资料报送有关部门备案
13、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
14、单项选择题 某招标人于2010年3月10E1发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是()。
A、如果该项目施工合同估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2010年3月28日
B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标入提交投标文件的日期不可在2010年3月30日前截止
C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2010年3月30日
D、投标入提交投标文件的日期可以截止于2010年4月1日
15、单项选择题 根据《著作权法》，著作权是()。
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权标记后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
16、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会
B、仲裁事项
C、双方不到法院起诉的承诺
D、请求仲裁的意思表示
17、单项选择题 根据《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，()。
A.警告
B.吊销营业执照
C.责令改正
D.没收违法所得
18、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由
D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
19、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
20、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币
B、1500万元人民币
C、10亿元人民币
D、75万元人民币
21、单项选择题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。
A、地震引起的外墙开裂
B、地基处理不当造成的不均匀沉降
C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏
D、屋面防水材料老化引起的渗漏
22、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是（）。
A.出借安全生产许可证
B.未办理延期手续
C.生产单位变更企业名称
D.超越法定职权颁发安全生产许可证
23、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
24、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.无效合同
D.可变更合同
25、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
26、多项选择题 施下企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）
A．企业股东变更
B．企业名称变更
C．企业法人变更
D．企业设立分公司
E．企业注册地址变更
27、单项选择题 甲是一级施工企业，乙是二级施工企业。它们组成联合体投标，参加了资格预审并获通过。后来他们决定吸收丙加入联合体，则下面说法正确的是()。
A、如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意
B、如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意
C、如果丙是三级企业，就不能被吸收进来
D、不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意
28、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决
B.第二审法院发回重审后的第一审判决
C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决
D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定
E.最高法院的一审裁判
29、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
30、单项选择题 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是()。
A、工程建设项目施工招标投标办法
B、安全生产许可证条例
C、安全生产法
D、建筑业企业资质管理规定
31、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
32、多项选择题 法律规定可以质押的权利是（）。
A.汇票
B.支票
C.提单
D.所有基金份额、股权
E.依法可以转让的专利权
33、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人
B.总法律顾问
C.项目负责人
D.主要负责人
34、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
35、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审查机构
C.住房和建设行政主管部门
D.建筑节能主管部门
36、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地
B、合同签订地
C、乙方所在地
D、建设工程所在地
37、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
38、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债
B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C.施工单位与B材料商存在不当得利之债
D.A、B材料商之间不存在债的关系
E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
39、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则
B、当事人平等原则
C、合法原则
D、尊重当事****利原则
E、调解公开原则
40、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料
B、分包工程的质量必须优良
C、有施工单位签署的工程保修书
D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
41、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
42、单项选择题 某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。
A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会
B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明
D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
43、单项选择题 关于调解与和解，以下说法正确的是（）。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
44、多项选择题 关于施工许可证的法定批准条件说法，正确的有()。
A.已经确定施工企业
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C.建设资金已经落实
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
E.按照国务院规定的权限和程序已批准开工报告
45、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
46、多项选择题 因不可抗力不能履行合同的当事人的义务包括（）。
A.通知对方
B.继续履行
C.赔偿损失
D.解除合同
E.提供相关证明
47、多项选择题 民事诉讼的基本特征包括()。
A、公权性
B、强制性
C、任意性
D、程序性
E、保密性
48、单项选择题 根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属于重大事故的是()。
A、造成1000万元以下直接经济损失的事故
B、造成10人以上30人以下死亡的事故
C、造成10人以上50人以下重伤的事故
D、造成100人以上重伤或者2亿元以上直接经济损失的事故
49、多项选择题 生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为（）。
A.整体应急预案
B.专项应急预案
C.综合应急预案
D.现场处置方案
E.施工组织方案
50、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制
B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业
C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险
D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
51、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续
B.完整的技术档案和施工管理资料
C.施工单位签署的工程保修书
D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
52、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力
53、单项选择题 监理单位的安全责任事项是（）。
A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行整改
D.确定建设工程安全费用
54、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
55、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程
B、不得转包和违法分包工程
C、自行完成建设工程主体结构施工
D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
56、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
57、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行
B．法定代表人变更
C．当事人一方发生合并、分立
D．当事人一方违约
58、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C、和解协议具有强制执行的效力
D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
59、单项选择题 某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由（）承担。
A.施工单位
B.建设单位
C.产权单位
D.档案管理部门
60、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门
B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告建设单位
D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
61、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位
B、工程质量监督机构
C、监理单位
D、施工企业质量管理部门
62、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金
B.合同约定的违约责任不符合公平原则
C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效
D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
63、多项选择题 下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。
A.工程质量监督管理制度
B.工程竣工验收备案制度
C.工程质量事故报告制度
D.工程质量检举、控告、投诉制度
E.工程质量责任制度
64、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例
65、单项选择题 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。
A.交付
B.登记
C.签订转让合同
D.鉴证
66、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
67、单项选择题 下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()。
A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证
68、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
69、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门
B、市政管理部门
C、城建档案管理部门
D、建设单位
70、单项选择题 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按（）市场价格履行。
A.订立合同时合同签订地
B.订立合同时合同履行地
C.履行合同时合同签订地
D.履行合同时合同履行地
71、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效
B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.承诺延误，该承诺无效
D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
72、单项选择题 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用
B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用
C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项
D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款
73、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B．借款人应当按照约定的用途使用借款
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
74、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
75、单项选择题 建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，()。
A、报上级主管部门验收
B、重新检查施工质量
C、重新组织竣工验收
D、根据《建设工程质量管理条例》有关规定进行处理
76、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
77、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
78、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.6
C.12
D.24
79、单项选择题 对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是()。
A、劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月
B、劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月
C、3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月
D、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，试用期不得超过10d。
80、单项选择题 抵押担保与质押担保的区别是（）。
A.债务人或者第三人可以是担保人
B.担保期间不转移对财产的占有
C.债权人有权优先受偿
D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物
81、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人
B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D.出租单位生产管理人员
82、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）
A．特别重大事故一夕
B．较大事故
C．重大事故
D．一般事故
83、单项选择题 某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2007年7月2日完工，后安装工程于2007年6月5日经建设、设计、监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为（）。
A.2007年7月2日
B.2007年6月5日
C.2007年6月8日
D.2007年6月20日
84、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算
B.单项工程竣工结算
C.群体工程竣工结算
D.年度工程竣工结算
E.建设项目竣工总结算
85、单项选择题 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
86、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证
B、塔式起重机出厂的产品合格证明
C、机械燃油消耗定额证明
D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
87、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于异议的说法正确的是（）。
A.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止日期前提出
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止日期前提出
C.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
D.对于以上异议，在招标人作出答复前，招标投标活动继续进行
88、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
89、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
90、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
91、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行
B.恢复原状
C.采取补救措施
D.赔偿损失
E.财产收归国有
92、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担
93、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
94、单项选择题 如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。
A.要约延期
B.要约中止
C.要约失效
D.要约效力待定
95、多项选择题 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款
B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织
C.有明确的被告
D.有具体的诉讼请求和事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
96、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
97、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表
98、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人
D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
99、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
100、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局
101、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B.勘察文件应注明工程使用年限
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
102、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
103、单项选择题 某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2008年6月1日。由于建设单位逾期未予以支付，故施工单位于2008年10月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为()。
A、2008年6月1日
B、2008年10月1日
C、2010年6月1日
D、2010年10月1日
104、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付
B、迟延交付
C、简易交付
D、指示交付
E、占有改定
105、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14
B.28
C.7
D.15
106、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同
107、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
108、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
109、单项选择题 关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。
A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款
B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位
C.对于采用虚假证明*******，并由发证机关对责任单位处以罚款
D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令改正，并对责任单位处以罚款
110、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）
A．食品加工生产企业
B．建筑施工企业
C．烟花爆竹生产企业
D．矿业企业
111、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造
B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查
C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准
D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据
E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
112、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
113、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴
B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担
C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿
D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿
E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
114、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款
B.可以委托第三方进行修复
C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用
D.可以向工程建设行政主管部门投诉
E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
115、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年
116、单项选择题 根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。
A.项目经理
B.脚手架作业人员
C.兼职安全员
D.BIM系统操作员
117、单项选择题 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是()。
A、工程质量检测机构出具的鉴定报告
B、建设单位职工的书面证明材料
C、建设单位与施工单位签订的施工合同
D、建设单位提交的答辩状
118、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
119、多项选择题 拆除工程施工备案的主要资料有（）。
A.建设单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物的说明
C.可能危及毗邻建筑的说明
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
120、单项选择题 甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。
A.视为没有成立
B.按照合同签订地的建材价格履行
C.按照乙公司所在地的建材价格履行
D.按照货物所在地的建材价格履行
121、单项选择题 关于工程建设的标准，说法错误的是（）。
A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止
B.工程建设行业标准实施后也需要复审
C.工程建设地方标准中没有强制性条文
D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案
122、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
123、多项选择题 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.勘察
C.设计
D.施工
E.监理
124、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%
125、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.施工单位
D.建立单位
126、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用
127、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.6
D.12
128、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持
B.不予支持
C.征求发包人意见
D.要求承包人提供证据
129、单项选择题 因履行集体合同发生争议，当事人协商解决不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。
A、15
B、30
C、45
D、60
130、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改
131、多项选择题 工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成()的事故。
A.工程延误开工，造成重大经济损失
B.工程倒塌或报废
C.机械设备毁坏
D.工程验收后迟迟不能投入使用造成重大经济损失
E.安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失
132、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
133、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持
B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑，
E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
134、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
135、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
136、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
137、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
138、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
139、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查
D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
140、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证
141、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
142、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日
143、单项选择题 以下招标范围内的各类工程建设项目的项目总投资额均在人民币3000万元以下，其中必须招标的是（）。
A.甲工程施工单项合同估算价为人民币150万元
B.乙工程重要货物采购单项合同估算价为人民币80万元
C.丙工程勘察、设计服务单项合同估算价为人民币80万元
D.丁工程监理服务单项合同估算价为人民币30万元
144、单项选择题 关于证据保全的说法正确的是()。
A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出
B.人民法院可以主动采取证据保全措施
C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保
D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据
145、单项选择题 某项目重要分部工程发生设计变更，监理单位发出工程暂停令，则现场防护所需费用由（）承担。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工企业
146、单项选择题 道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7
B、10
C、15
D、30
147、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
148、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关
B、学校、幼儿园
C、医院
D、经企业法人授权的法人分支机构
E、企业的职能部门
149、多项选择题 运输合同中，托运人的权利主要有()。
A、特殊情况下的拒运权
B、求偿权
C、任意变更解除权
D、留置权
E、有条件的拒绝支付运费权
150、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会
151、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权
B.对强令冒险作业的拒绝权
C.劳动保护权
D.获得特种作业资格权
E.紧急避险权
152、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
153、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任
B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同
D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
154、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
155、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的
B.参加验收各方验收意见不一致的
C.未完成建筑节能工程设计内容的
D.节能材料未提供检测报告的
E.验收各方提出的问题未整改完毕的
156、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年
B.2个月至1年
C.3个月至2年
D.6个月至3年
157、单项选择题 属于国家所有的可移动文物是()。
A、中国境内出土的文物
B、古文化遗址
C、古墓葬
D、石刻、壁画
158、单项选择题 关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
159、单项选择题 甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。
A.2012年2月1日
B.2012年5月9日
C.2013年12月5日
D.2014年1月9日
160、单项选择题 不明毒物中毒时洗胃液宜选用（）
A.生理盐水
B.高锰酸钾溶液
C.碳酸氢钠溶液
D.温开水
E.冷开水
161、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日
B.2007年8月22日
C.2007年9月5日
D.2008年4月28日
162、单项选择题 下列有关地方性法规的说法正确的是（）。
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规
163、单项选择题 根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
164、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
165、单项选择题 对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是（）。
A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿
B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿
C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿
D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务
166、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效
B.双方重新达成新的仲裁协议
C.《合作开发合同书》解除
D.双方就利益分配事宜达成补充协议
167、多项选择题 关于物权的说法，正确的有().
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
168、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的
B.中标候选人拖欠银行大量贷款的
C.中标候选人起诉其他债务人的
D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的
E.中标候选人存在违法行为的
169、单项选择题 下列关于施工单位的安全生产责任的表述，不正确的是（）
A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
B.施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责
C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
D.施工企业负责人要定期带班检查
170、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
171、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
172、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
173、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流
B.监督在建项目安全生产费用的使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告
E.制止违章指挥、违章操作现象
174、多项选择题 我国法的形式主要包括下列哪些（）。
A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政法规
E.地方性法规
175、单项选择题 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是（）。
A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审
B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审
C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审
D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标
176、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测
B、选择变压器
C、设计配电系统
D、进行负荷计算
E、材料与设备计划
177、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10
B、4
C、16
D、12
178、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约
B、承诺
C、反要约
D、要约邀请
179、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任
B.严格责任
C.绝对责任
D.无过错责任
180、单项选择题 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。
A、开庭审理前
B、法庭辩论前
C、法院判决前
D、举证期限内
181、单项选择题 生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
182、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
183、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
184、单项选择题 《固体废物污染环境防治法》明确规定，禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的废物，确需进口的需经()批准。
A.国家商检部门
B.海关
C.国家环境保护主管部门
D.国家质量技术监督部门
185、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金
B.支付误餐补助
C.交纳职工的医疗保险费
D.交纳离退休人员的医疗保险
186、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
187、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
188、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目
B.潜在投标人较多的项目
C.潜在投标人较少的项目
D.精确拟定技术规格的项目
189、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内
190、多项选择题 某施工企业挪用安全施工措施所需费用，则承担的法律责任可以是（）。
A.责令限期改正
B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款
C.处挪用费用10%以上20%以下的罚款
D.造成损失的，依法承担赔偿责任
E.并处5万元以上10万元以下的罚款
191、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C、定金合同从合同成立之日起生效
D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
192、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权
B.使用权
C.转让权
D.修改权
E.保护作品完整权
193、多项选择题 甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力
194、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，在发生下列（）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。
A.运输合同
B.加工承揽合同
C.建设工程合同
D.保管合同
E.买卖合同
195、多项选择题 买卖合同中，出卖人的主要义务有()。
A、按照合同约定交付标的物
B、转移标的物的所有权
C、受领标的物
D、支付价款
E、对标的物进行检验和及时通知
196、单项选择题 下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A.房屋
B.土地使用权
C.交通运输车辆
D.在建工程
197、单项选择题 监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为（）。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.巡查
198、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
199、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
200、多项选择题 按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。
A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包
201、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B．由行政主管部门主持达成的调解书
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
202、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日
203、单项选择题 关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()。
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
204、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工
B.要求施工单位改正
C.自己修改后交施工单位施工
D.报告建设单位要求设计修改
205、单项选择题 劳动者解除劳动合同，应当提前（）以书面形式通知用人单位。
A、5日
B、10日
C、15日
D、30日
206、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名
207、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
208、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性
209、单项选择题 甲、乙双方于2013年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）。
A.附解除条件的合同
B.附生效条件的合同
C.附成就条件的合同
D.附期限条件的合同
210、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标
B.甲逾期缴纳履约保证金
C.甲拒不缴纳履约保证金
D.甲因不可抗力提出不能履行合同
E.存在不影响中标结果违法行为
211、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。
A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决
B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判决违反法定程序的，依法改判
212、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
213、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方
B.委托方
C.服务方
D.受益方
E.提供咨询的联合体
214、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
215、单项选择题 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()。
A、进行辩论
B、进行和解
C、提起反诉
D、提起上诉
216、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
217、单项选择题 关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
218、单项选择题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。
A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记
219、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
220、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
221、单项选择题 《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出，建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善。施工生产安全事故应急预案应及时修订的情形不包括（）
A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的
B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的
C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
D.发生重大安全事故的
222、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
223、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
224、单项选择题 除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有()。
A、质权
B、抵押权
C、留置权
D、优先受偿权
225、多项选择题 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()。
A、同级人民法院代表
B、工会代表
C、企业方面代表
D、劳动行政部门代表
E、律师
226、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
227、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1
B.3
C.5
D.7
228、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构
B.业务执行机构
C.权力机构
D.公司业务活动的监督机构
229、单项选择题 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。
A.2007年12月15日
B.2007年12月23日
C.2007年12月26日
D.公示期满
230、单项选择题 订约过失责任是指当事人违背诚实信用原则，()，应承担相应的赔偿责任。
A.在订立合同过程中有过错，给对方造成损失的
B.在订立合同过程中没有过错，给对方造成损失的
C.在订立合同过程中有过错，不一定给对方造成损失的
D.给对方造成损失的
231、多项选择题 建设工程以赔偿随时方式承担违约责任的构成要件包括（）
A．违反职业道德规范
B．造成随时后果
C．具有违约行为
D．违反建筑企业内部文件
E．违约行为与财产等损失之间有因国关系
232、单项选择题 李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使（）。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权
233、多项选择题 依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于()。
A.要式合同
B.实践合同
C.单务合同
D.有偿合同
E.完成工作成果的合同
234、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的
B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的
D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
235、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
236、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
237、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《建设工程质量管理条例》
238、多项选择题 甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是（）。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任
E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
239、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A．因显焦公平而无效
B．由于分包单位自愿签署而有效
C．仅对总承包单位和分包单位有效
D．因违反法律、法规强制性规定而无效
240、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励
B.限制
C.禁止
D.控制
241、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
B.资产负债表按月报送
C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
D.资产负债表属于动态会计报表
E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
242、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任
243、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于90天的产假
244、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的
B．实施行政行为具有单方意志性
C．行政行为多属干无常行为
D．行政行为具有不可熬晕性
245、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日
246、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
247、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
248、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告
B、有具体的诉讼请求和事实根据
C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
249、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准
250、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件
C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人
D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
251、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
252、单项选择题 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的（）分包给他人完成。
A.全部工作
B.主体工作
C.部分非关键性工作
D.肢解部分
253、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制
B.有期徒刑
C.罚金
D.剥夺政治权利
E.拘役
254、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
255、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺
256、单项选择题 根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
257、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证
258、单项选择题 某工程项目完工后施工单位于2011年3月5日提请建设单位进行竣工验收，工程于2011年3月18日通过验收，建设单位于2011年3月28日履行了备案手续，后于2011年4月2日工程交付建设单位使用，则该工程质量保修期应从（）算起。
A.2011年3月5日
B.2011年3月18日
C.2011年3月28日
D.2011年4月2日
259、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
260、单项选择题 民事行为能力是指()。
A.处分自己财产的能力
B.缔结合同的能力
C.通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格
D.参与民事活动的资格
261、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.未及时检查隐蔽工程造成的损失
D.与监理单位串通造成的损失
E.合同使用期限内造成的损失
262、单项选择题 某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是（）。
A.设计单位
B.住户集体
C.建设单位
D.施工单位
263、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言
B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制
C.对证据进行鉴定或者勘验
D.获取的证据材料，可由当事人保管
264、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.20
265、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
266、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人
B.施工方
C.发包人和施工方共同
D.监理方
267、多项选择题 根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用
D.严禁个人承揽分包工程业务
E.劳务作业分包可不经建设单位认可
268、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任
B.共同责任
C.按份责任
D.连带责任
269、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
270、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同
D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
271、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
272、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12
B、18
C、20
D、24
273、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
274、单项选择题 关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保
B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可
D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包
275、多项选择题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。
A.定金是合同成立的证明
B.定金具有双向担保性
C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%
D.定金是一种预付款的性质
E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回
276、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
277、单项选择题 根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是()。
A、12岁的小学生甲自已决定购买一款新式旅行包
B、某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C、建设单位要求某总承包商垫资承包的合同
D、公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
278、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
B、只能向有管辖权的人民法院起诉
C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
279、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
280、单项选择题 甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）。
A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人
B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任
C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司
D.丁施工队只可以起诉丙公司
281、名词解释 纪南城
282、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依法审查施工图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察、设计业务
283、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织
284、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。
A.矿山企业
B.建筑施工企业
C.日用化学品生产、经营、储存单位
D.危险化学品生产、经营、储存单位
E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
285、单项选择题 关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
286、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据
B．该补充协议属于可撤销合同
C．应以补充协议作为结算工程价款依据
D．乙方行为构成合同违约
287、多项选择题 某房地产开发商对当地建设行政主管部门的行政处罚决定不服而提起行政复议，复议机关受理后，房地产开发商（）。
A.不得撤回复议
B.不得同时提起行政诉讼
C.对复议结果不服不能上诉
D.对复议结果不服不能提起行政诉讼
E.对复议结果不服可以提起行政诉讼
288、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜
289、单项选择题 对约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，说法正确的是()。
A.当事人只能约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人不得请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少
D.当事人只能约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
290、单项选择题 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
291、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
292、单项选择题 下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。
A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章
B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章
C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章
D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规
293、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
294、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任
C.由建设单位和监理单位承担全部责任
D.由施工单位承担主要责任
295、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和什么？（）
A.行政强制许可
B.行政赔偿
C.行政强制执行
D.行政处罚
296、单项选择题 检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技负责人)组织施工单位()等进行验收。
A.建设工程主管部门
B.设计人员
C.业主单位负责人
D.项目专业质量(技术)负责人
297、单项选择题 下列各项中，属于企业流动负债的是()。
A.应付债券
B.应收账款
C.预付账款
D.预收账款
298、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
299、单项选择题 属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。
A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
300、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20%
B.25%
C.50%
D.80%