时间:2025-05-26 17:43:33
1、单项选择题 因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。
A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动
2、判断题 工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。
3、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.施工组织总设计的主要内容有哪些?
3.设备基础质量合格证明书内容有哪些?
4.对设备基础的外观检查主要是检查哪些项目?
5.对设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
6.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
7.如果对设备基础的强度有怀疑时，应运用什么方法对设备基础的强度进行复测?
4、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
5、多项选择题 成套配电装置柜体安装要求包括()。
A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净
6、单项选择题 采用预制块做保温层的要求是( )。
A.同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
B.同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
C.同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
D.同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝
7、单项选择题 铝塑复合管一般采用的连接方法是()。
A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接
8、单项选择题 下列设备中，属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
9、单项选择题 无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。
A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料
10、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
11、单项选择题 机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。
A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW
12、单项选择题 测量仪表的主要指标（）。
A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度
13、多项选择题 工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。
A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制
14、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？
15、多项选择题 反应材料的热学性能的有()
A.熔点
B.热容
C.热处理性
D.导热性
E.焊性
16、单项选择题 在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。
A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形
17、问答题
背景：
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是：
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间；
括弧内的数字是最短时间；
箭线之上是每天的费用。
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。
问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?
18、不定项选择 特种设备的()，应当经核准的特种设备检验检测机构进行。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.原材料检验
E.无损检测
19、问答题
在某机电工程项目公开招标中，评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问题
1.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。
2.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
3.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?
4.指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。
20、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A.压缩机
B.桥式起重机
C.锅炉
D.汽轮
21、多项选择题 计算载荷为()的乘积。
A.风载荷系数
B.设备及索吊具重量的总和
C.不均衡载荷系数
D.吊装安全系数
E.动载荷系数
22、多项选择题 以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。
A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范
23、单项选择题 空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后
24、单项选择题 德尔菲法的特征不包括()。
A、被动性
B、匿名性
C、反馈性
D、收敛性
25、判断题 目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人
26、单项选择题 建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的，公安机关消 防机构责令建设单位在五日内备案并()。
A.责令其停止施工
B.责令其停止使用
C.纳人抽查范围
D.予以处罚
27、单项选择题 特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。
A.30；
B.60；
C.20；
D.10。
28、多项选择题 下列选项中，属于合同的生效要件的是()。
A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导
29、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
30、单项选择题 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。
A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程
C.投资≥2亿元的电炉工程
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
31、多项选择题 直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。
A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率
32、单项选择题 合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。
A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法
33、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。
34、单项选择题 设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。
A.高于
B.低于
C.等于
D.小于
35、单项选择题 直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。
A.VV
B.VV22
C.VV59
D.YJV32
36、单项选择题 综合布线的同一条4对双绞线只能终接()个i/o信息插座。
A.0
B.1
C.2
D.4
37、单项选择题 关于建筑电气工程施工注意事项的表述，下列说法错误的是()。
A.对所有设备、器具应进行解体检查
B.要密切注意所有非带电的金属部件的保护接地连接的持续性
C.预埋、预留工作要做到准确性
D.预埋、预留工作不能影响建筑结构的安全性
38、单项选择题 工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。
A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道
39、单项选择题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。
A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核
40、判断题 多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度
41、单项选择题 平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。
A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近
42、多项选择题 平衡梁在吊装作业时的作用有（）。
A.保持被吊设备的平衡
B.避免吊索损坏设备
C.合理分配各吊点荷载
D.平衡各吊点的荷载
E.减少起重机承受载荷
43、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
44、多项选择题 高层建筑排水通气管的安装要求有()。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度
45、多项选择题 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，属于安全管理签章文件的有()。
A.工程项目安全生产责任书
B.分包安全管理协议书
C.工程人身设备保险委托书
D.现场临时用电申请书
E.大型施工机具使用检查表
46、问答题
机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？
47、单项选择题 负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）。
A．焊接热处理人员
B．焊接技术人员
C．焊接评估人员
D．焊接无损探伤人员
48、单项选择题 把焊接变形降到最小的焊接方法是()。
A.气体保护焊
B.电弧焊
C.埋弧自动焊
D.气焊
49、问答题
某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?
50、单项选择题 下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停
51、填空题 手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。
52、单项选择题 钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。
A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力
53、多项选择题 关于电气盘柜内二次回路接线要求的表述，说法正确的有()。
A.导线与电气元件间连接应牢固可靠，不得有中间接头
B.电缆和分列导线的端部应标明其回路编号
C.每个接线端子上的接线宜为一根，最多不超过两根
D.屏蔽电缆的屏蔽层应予接地
E.导线与接线端子连接4mm2以上的单股铜线需装接线鼻子
54、多项选择题 自动扶梯必须自动停止运行的情况有()。
A.踏板过载
B.踏板断裂
C.踏板上有垃圾
D.非操纵逆转
E.踏板下陷
55、多项选择题 根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。
A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程
C.投资为2亿元的转炉工程
D.单项工程合同额1000万元的发电工程
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程
56、单项选择题 兴起于欧洲17世纪的一场维护资产阶级利益的，为美国独立战争和法国大革命提供了思想武器，也为马克思主义哲学的创立提供了理论前提的思想解放运动是（）。
A.文艺复兴
B.资产阶级改革
C.工业革命
D.启蒙运动
57、单项选择题 焊前对焊工重点审查的项目是()。
A.年龄
B.焊接资格
C.技术等级
D.文化程度
58、单项选择题 建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。
A.并排
B.分散
C.串联
D.并联
59、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
60、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
61、单项选择题 焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的()来确定的。
A.焊接性试验结果
B.化学成分含量
C.理化性能参数
D.金相组织结构
62、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。
A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m
63、多项选择题 发电机按照原动机可划分为()。
A.汽轮发电机
B.水轮发电机
C.柴油发电机
D.内冷式发电机
E.外冷式发电机
64、单项选择题 在机械使用费核算中，描述不正确的是()。
A、机械进出场费，按规定由承租项目负担
B、按“谁出租谁负担”的原则
C、机械设备以租赁费形式反映其消耗情况
D、机械设备实行内部租赁制
65、多项选择题 按压力容器类别划分，压力容器可分为()。
A.Ⅰ类压力容器
B.Ⅱ类压力容器
C.Ⅲ类压力容器
D.Ⅳ类压力容器
E.V类压力容器
66、单项选择题 下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。
A.声级计
B.超声波测厚仪
C.压力表
D.垂直检测尺
67、单项选择题 施工项目成本核算的原则包括()。
A、互证性原则
B、可追溯性原则
C、权责发生制原则
D、完整性原则
68、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
69、单项选择题 在吊装作业中，利用已有建筑物作为地锚前，必须()后方可作业。
A.获得建筑物设计单位的书面认可
B.获得建设单位的书面许可
C.获得建筑物施工单位的书面许可
D.经审查
70、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A.生产试运行的条件
B.产品要求
C.工程性质
D.设备性能
E.生产工艺
71、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组合构成
A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分
72、填空题 导线与电气元件间应采用（）连接、（）接、（）接、或（）接等。
73、单项选择题 某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。
A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况
74、多项选择题 起重机的特性曲线反映了()。
A、工作状态下的最大起升高度
B、吊杆回转角度
C、吊杆长度
D、最大起升重量
E、支撑方式
75、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
76、单项选择题 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.按技术方案和协商文件进行以验收
D.严禁验收
77、单项选择题 甲是政府安全生产检查人员，则其在行使现场处理权时不可以()。
A、对安全生产违法作业当场纠正
B、对现场检查出的隐患责令停止使用
C、责令紧急避险
D、将不合格的安全设施查封扣押
78、单项选择题 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。
A.激光准直仪
B.激光经纬仪
C.激光指向仪
D.激光水准仪
79、单项选择题 在电弧焊机电源的选用中，()引弧容易，性能柔和，电弧稳定，飞溅少，是理想的更新换代产品。
A.弧焊变压器
B.晶闸管弧焊整流电源
C.直流弧焊发电机
D.交流弧焊发电机
80、单项选择题 轴的材料通常采用（）。
A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢
81、单项选择题 下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（）。
A.上道工序成果的保护要求
B.耐火材料的验收
C.炉子中心线及控制高程测量记录
D.炉子可动部分试运转合格证明
82、单项选择题 下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()。
A.电缆验收
B.电缆绝缘测定
C.电缆搬运
D.电缆送电
83、多项选择题 下列钢材中，属于按化学份和性能分类的有（）。
A.碳素结构钢
B.合金结构钢
C.冷轧钢
D.热轧钢
E.耐候钢
84、单项选择题 在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
85、单项选择题 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。
A.33%
B.25%
C.15%
D.5%
86、多项选择题 关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
87、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
88、单项选择题 在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。
A.1
B.2
C.3
D.4
89、单项选择题 机电工程项目常用电缆的类型中，()适用于室内各种敷设方式的控制电路中。
A.VV型电力电缆
B.KVV型控制电缆
C.VV32型电缆
D.VV22型电缆
90、多项选择题 技术测量中，主要形状误差有()。
A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度
91、多项选择题 机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被毁损
C.不宜设在同一个基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰容易辨识
92、判断题 施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的
93、问答题
某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：
(1)增加净化空调系统工程;
(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
94、多项选择题 电站汽轮机除本体外，还包括（）
A．凝水系统设备
B．蒸汽系统设备
C．引送风设备
D．给水系统设备
E．吹灰设备
95、单项选择题 下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）
A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温
96、单项选择题 施工项目成本控制的依据有()。
A、预算定额
B、承包商中标价
C、进度报告
D、决算书
97、单项选择题 大型钢结构工程()进行竣工验收。
A.可按分项工程
B.可划分成若干个子分部工程
C.可按一个分部工程
D.可按一个子分部工程
98、单项选择题 识别风险是通过对各项活动和工序的分析，辨识出有关的所有重要风险。该工作由()组织。
A.安全责任人
B.技术负责人
C.有经验的工人
D.生产指挥者
99、单项选择题 按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。
A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道
100、单项选择题 生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（）。
A.钢包回转台上
B.结晶器传动下
C.拉矫机边侧
D.坯辊道基础边上
101、单项选择题 焊工合格证(合格项目)有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
102、填空题 盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明（）、（）、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易褪色。
103、单项选择题 成本控制的原则是（）
A.责与权相结合
B.节流控制
C.权与利相结合
D.职能控制
104、多项选择题 高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。
A.专用接头
B.热熔连接
C.粘结接口
D.焊接连接
E.法兰连接
105、单项选择题 某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于()万元。
A、1500
B、1800
C、2000
D、3000
106、多项选择题 在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。
A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压
107、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
108、问答题
背景:
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工工期定额该工程应为360天。在合同的履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正.
问题：
1)按承包工程的范围不同可将机电工程承包合同分为哪几类?(管理实务p.171)
2)该工程中的分包合同是否成立?为什么?(管理实务p.171)
3)该工程的实际工期为多少天?为什么?(见项目管理课本)
4)如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价格应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?(管理实务p.169)
5)简述工程的变更程序。(各方变更要求必须经业主工程师批准方能下发和生效
109、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？
110、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。
A．钢塑复合管件
B．镀毛斗螺纹管件
C．铸铁卡箍式管件
D．不锈钢卡压式管件
111、单项选择题 对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。
A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数
112、单项选择题 自动扶梯在额定频率和额定电压下，梯级沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为()。
A.土2.5%
B.±5%
C.±7.5%
D.±l0%
113、单项选择题 同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ).
A.聚乙烯管
B.聚丙烯管
C.ABS管
D.聚氯乙烯管
114、多项选择题 起重机械需定期检查，下列定期检查周期描述正确的是（）
A.吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年1次
B.流动式起重机每年1次
C.轻小型起重设备每年1次
D.门式起重机每年1次
E.机械式停车设备每1年1次
115、问答题
某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?
116、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A．外接元器件
B．外部接线方式
C．线圈的绕组匝数
D．固定方式
E．连接组别方式
117、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？
(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？
118、填空题 强、弱电端子应（）布置。
119、单项选择题 自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。
A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件
120、单项选择题 管理中依靠行政组织权威，通过命令、指示、规定等手段指挥下属工作而实现管理目标的是（）
A.行政方法
B.经济方法
C.法律方法
D.思想教育方法
E.社会心理学方法
121、多项选择题 使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。
A.有色金属
B.不锈钢
C.低合金钢
D.铸铁
E.高合金钢
122、判断题 一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算
123、单项选择题 对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设()作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。
A.高程控制网
B.导线网
C.建筑方格网
D.控制网
124、多项选择题 焊接设备的选用原则包括以下()。
A.安全性
B.经济性
C.精确性
D.先进性
E.适用性
125、多项选择题 室内管道工程包括()。
A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统
126、单项选择题 不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。
A.水电工程
B.钢结构工程
C.送变电工程
D.管道安装工程
127、多项选择题 机电工程项目高程控制网测量时，高程测量的方法有()
A.三角测量法
B.水准测量法
C.导线测量法
D.电磁波测距三角高程测量法
E.三边测量法
128、单项选择题 在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷
A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向
129、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
130、单项选择题 在构成商品需求的基本要素中，除消费者的购买欲望外，还应包括()。
A.消费者的潜在收入
B.消费者的支付能力
C.产品的市场价格
D.产品的生产成本
131、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？
132、多项选择题 工业炉的质量验收时，检验批符合规定的是()。
A.主控项目必须达到标准规定
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定
133、填空题 信号接地宜采用（）一点接地方式。
134、单项选择题 成套配电装置柜体多台成列安装时，应()成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右。
A.按偶数顺序
B.按奇数顺序
C.按从两端到中间顺序
D.逐台按顺序
135、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.
136、单项选择题 将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。
A.0.5KΩ
B.1.0KΩ
C.2.0KΩ
D.4.0KΩ
137、多项选择题 常用作垂直埋设的人工接地体有（）。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.底板钢筋
E.桩基钢筋
138、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-2】
1．背景
某安装工程公司承接某市一高层商住大厦机电安装项目，施工地点在南方沿海，工期为1年.工程施工特点为：工期紧、工程量大、高空作业多、垂直运输量太.本工程的施工重点为：大设备的码头卸船，陆路运输及现场的吊装作业.在施工准备阶段，项目部按照国家、当地的法律法规，.舍同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响制定了健康和安全管理计划书，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成.
2．问题
(1)简述职业馥康、安全与环境管理计划书编制原则.
(2)分析该工程项目管理受外部环境因素有哪些.
(3)安全交底有哪些要求？
(4)简述职业健康，安全与环境管理计划书的审批、实施和修订程序.
139、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某机电工程公司承建一三边工程项目，施工图纸滞后，项目主材单价多为业主根据市场签价确认，钢材市场价格不稳定，资金到位不好。钢材目前采购模式根据某区域特点、项目关于主材签价认价方式、结合近两年来钢材市场实际与各供应厂商签订年度框架合同，打破区域限制，根据各项目阶段性进场计划实行“订单招标”，’即钢材需求方将一段时期内所需钢材计划以询价清单的方式在规定时间内传递给各供应厂商，并要求各厂商按询价单确定的付款方式、钢材规格型号、钢厂等要求在需方规定时间内报价传真到位，招标单位相关部门进行评议确定中标单位。
2．问题
(l)该机电工程公司应考虑哪些方面的不利因素？
(2)采购实施阶段的工作程序包括哪些内容？
(3)询价技术附件包括哪几个方面？
(4)编制采购文件时，如何充分利用环境，最大程度降低采购成本？
140、单项选择题 关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。
A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查
B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验
C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装、改造、维修活动的资格
D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验
141、单项选择题 在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是（）。
A.建筑设备自动化系统
B.办公自动化系统
C.综合布线系统
D.智能住宅小区
142、单项选择题 ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。
A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70
143、单项选择题 消防验收的组织者是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
144、单项选择题 在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。
A.0
B.1
C.2
D.3
145、单项选择题 下列叙述参考的选项是()。
A.管道由管道安装件和管道支承件组成
B.管道由管道组成件和管道安装件组成
C.管道由管道组成件和管道支承件组成
D.管道由管道安装件和管道附着件组成
146、单项选择题 焊接工艺评定报告应由()审核。
A.监理工程师
B.质检工程师
C.焊接工程师
D.专业工程师
147、多项选择题 项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。
A、编制施工图预算
B、编制施工进度计划
C、编制施工组织设计
D、编制降低成本计划和控制措施
148、单项选择题 甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。
A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日
149、问答题
华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。
在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?
150、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
151、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.
现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？
152、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）
A．机房门应为内开防火门
B．机房内应设置一个电源总开关
C．机房地板表面的照度不应低于2001x
D．机房内应设置一个2p型电源插座
153、多项选择题 应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。
A.试块
B.试件
C.机具
D.消耗品
E.有关材料
154、多项选择题 锅炉按水循环方式分类可分为()。
A.自然循环锅炉
B.强制循环锅炉
C.直流锅炉
D.交流锅炉
E.复合循环锅炉
155、单项选择题 通信局(站)的天线必须安装避雷针，天线应该安装在避雷针()避雷区域内。
A.15°
B.30°
C.45°
D.60°
156、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
157、单项选择题 防雷引下线沿建筑物外墙引下时，在距地()处做断接卡子。
A.1.0m
B.1.3m
C.1.5m
D.1.8m
158、问答题
背景：
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收；2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。
问题：
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?
159、单项选择题 关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（）。
A.给水管让排水管
B.大管让小管
C.水管让电管
D.铁质管道让塑料管
160、单项选择题 在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
161、多项选择题 依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E、分包单位将其承包的建设工程再分包的
162、单项选择题 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是()。
A、实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B、实际施工人可以以转包人为被告起诉
C、人民法院可以追加转包人为本案当事人
D、发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
163、单项选择题 关于导线测量法布设应符合的要求，说法错误的是()。
A.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网
D.当导线网用作首级控制时，网内不同环节上的点不宜相距过近
164、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？
165、单项选择题 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。
A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
166、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
167、单项选择题 机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。
A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200
168、单项选择题 规范规定，仪表线路经过温度大于()℃的场所，要采取隔热措施。
A.55
B.60
C.65
D.70
169、多项选择题 按管道的设计压力分类可将管道分类为()。
A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道
170、多项选择题 高压成套装置是指由一个或多个高压开关设备和相关的（）等设备组成的组合体。
A．控制
B．测量
C．信号
D．指挥
E．保护
171、单项选择题 下列自动喷水灭火系统施工顺序正确的是（）
A.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
B.干管安装→报警阀安装→立管安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
C.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装与调试→管道冲洗
D.干管安装→立管安装→报警阀安装→洒分层干、支管安装→管道冲洗→喷洒头支管安装与调试
172、多项选择题 自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。
A.隐蔽工程验收
B.分部工程验收
C.分项工程验收
D.单位工程验收
E.竣工验收
173、多项选择题 特种设备出厂时，应当附有()等文件。
A.营业执照
B.安全技术规范要求的设计文件
C.产品质量合格证明
D.安装及使用维修说明
E.监督检验证明
174、单项选择题 纯铜与纯镍的共同点是()。
A．导热性好
B．强度高
C．强度低
D．塑性好
175、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。
A．余高、凹陷、裂纹、错口
B．余高、错口、凹陷、焊瘤
C．错口、气孔、裂纹、焊瘤
D．余高、焊瘤、夹渣、咬边
176、问答题
342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?
177、单项选择题 在机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（）。
A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料
178、多项选择题 按特性划分高分子材料是指()等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂
179、问答题
某架空线路单位工程的工作量及技工、普工的总工日数如下表：
人工费按技工50元/工日、普工20元/工日，材料费预算价格为7000元/km，其他费用计划开支为20000元，工程按计划进度完工。
问题
1．列式计算本工程的拟完工程计划施工成本和已完工程计划施工成本。
2．如果材料费实际开支平均为6500元/km，其他费用实际开支为25000元，在其他条件不变的情况下，计算已完工程实际施工成本。
3．计算本工程的成本偏差并简要分析。
4．计算本工程的进度偏差并简要分析。
180、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-1】
1．背景
某安装工程公司承建江北市储油系统罐区扩容改造工程，工程内容包括：液体成品间增建1台2000ma丁二烯球罐(位号为G504)和2台lOOOFr13丙烯球罐(位号为G901、G902)。具体位置：球罐G504位于丁二烯球罐区的东南角，三面与球罐相邻；北侧紧邻原有G502球罐，西侧与G503相邻，南侧隔一条6m宽的道路与轻石脑油罐区相邻；新增球罐G902、G901位于液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轾石脑油罐区相邻，南侧与球罐G904、G903紧邻。该区属于甲类危险防火区。该安装工程公司根据工程现场情况，组建了有实践经验善管理的项目部，建立了项目部风险管理组，编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策，落实了安全技术措施方案，在职业健康、安全与环境管理中取得了明显的效果。
2．问题
(1)该项目的紧急状态主要包括哪些？
(2)该项目部风险管理组如何对风险管理进行策划？
(3)指出应急预案的主要内容、实施要点和应急反应的实施原则。
(4)该工程是否需要编制安全专项施工方案？说明理由。
181、问答题
某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?
182、填空题 在油污环境中的二次回路应采用（）的绝缘导线，在日光直射环境中的橡胶或塑料绝缘导线应采取（）措施。
183、问答题
背景：
A机电工程公司总承包了一新建机械厂的通风与空调工程，总工期为6个月。主辅材料均由A机电公司供应。其中，分部分项工程量清单计价合计为536万元;措施项目清单计价合计60万元;其他项目清单计价合计15万元。取费费率为：规费费率4.85%;税率3.56%。
合同规定，主材预付款为合同造价的30%，从未施工工程尚需的主材价值相当于主材预付款数额时起扣;质量保证金为合同造价的5%，从每月的进度工程款中扣回。
A公司经过测算，决定公司按照工程总造价的15%提取，剩余的为公司对项目的考核成本。公司与项目部签订的项目目标成本又降低了3%。
项目部经过测算，在目标成本的基础上人工费可以降低2.5%;材料费可以降低5%;机械费可以降低6%;其他直接费降低9%;间接费降低11%。
项目经理部编制的成本计划和前四个月实际完成工程造价见下表。项目部对成本进行了分解，并且抓住了成本控制的主要环节，很好的完成了公司下达的成本目标，并节余35万元。
月完成造价、前四个月实际完成造价
问题：
1、A机电工程公司对项目部的考核成本是多少?与项目部签订的项目目标成本是多少?
2、若背景中的人工费占计划成本20%、材料费占50%、机械费占15%、其他直接费占5%、间接费占10%，项目部计划成本降低额是多少?本项目成本控制的重点是什么?应如何控制?
3、本工程预付款是多少?预付款起扣点是多少?请计算第三个月和第四个月签证工程款。
4、在确定风管制作方案时，有工厂预制和现场制作两种方案可以选择。工程预制质量可靠，进度可以提前，预制费用减少2万元，但运输费用增加3万元。现场制作也可以满足质量和进度的要求，但设备来回运输和装、拆需要1.5万元的费用。问题：项目部应该选择哪一种制作方案?为什么?
184、单项选择题 下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂
185、单项选择题 适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。
A.预留收缩余量法
B.反变形法
C.刚性固定法
D.整体预热发
186、单项选择题 保冷结构的维护层是()。
A.防腐层
B.防锈层
C.保护层
D.防潮层
187、单项选择题 设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。
A.充填法
B.粘贴法
C.浇注法
D.拼砌法
188、问答题
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日
【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?
189、多项选择题 电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件
A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工
190、单项选择题 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。
A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
191、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有
A．直行程
B．角行程
C．步进式
D．开关式
E．多转式
192、单项选择题 管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。
A.设备的设计压力1.15倍
B.设备的试验压力
C.管道的设计压力1.15倍
D.管道的试验压力
193、填空题 盘、柜单独或成列安装时，其垂直度允许偏差不大于（）mm/m
194、多项选择题 用户工作区的终端设备可以是()。
A.电话机
B.PC机
C.传感器
D.检测仪
E.交换机
195、单项选择题 只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑（）。
A．惯性载荷
B．不均衡载荷
C．风载荷
D．动载荷
196、单项选择题 对开环控制系统按给定控制方式特点的表述中，下列错误的是（）。
A．控制的精度准确性较差
B．控制原理简单
C．控制作用的传递具有多向性
D．因为结构简单、调整方便、成本低，应用面很广
197、多项选择题 利用建筑物底板内钢筋作为接地体时，整个接地系统完工后，应抽检系统的( )。
A.钢筋的直径
B.钢筋焊接点
C.绝缘电阻值
D.导通状况
E.接地电阻值
198、多项选择题 影响设备安装精度的测量因素有（）。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
199、多项选择题 能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。
A.VLV32
B.YFLV22
C.VV22
D.VV32
E.VLV22
200、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
201、问答题
背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。
问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
202、多项选择题 下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。
A.2050mm薄板冷连轧机
B.中型离心式鼓风机
C.中央空调机组
D.数控机床
E.12mm胶带输送机
203、单项选择题 在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。
A.抽转子检查
B.传动装置检查
C.抽芯检查
D.探伤检查
204、单项选择题 控制计量器具使用状态的检定是（）。
A.后续检定
B.周期检定
C.使用中检定
D.一次性检定
205、填空题 盘、柜内的导线不应有（），芯线应无损伤。
206、多项选择题 肾综合征出血热（流行性出血热）早期典型的病理变化有（）
A.脑水肿
B.脑垂体、右心房内膜下出血
C.胃出血
D.肝萎缩
E.全身广泛小血管及毛细血管损害
207、问答题
背景：
某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款条款如下：
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，估算工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为180元／m3，乙项综合单价为160元／m3。
（2）措施项目清单中包括：
1）环保、安全与文明施工等全工地性综合措施直接费用8万元；
2）模板与脚手架等与分项工程作业相关的措施直接费用10万元。
（3）其他项目清单中仅含零星工作直接费用3万元。
（4）规费综合费率3.31%；税金率3.47%。
有关付款条款如下：
（1）分项工程量按实结算，综合单价不予调整。
（2）材料预付款为分项工程合同价的20％，于开工前支付，在最后两个月平均扣除。
（3）措施项目中，全工地性综合措施费用于开工前与工程预付款一起支付；与分项工程作业相关的措施费用于开工后第1、3月末分两次平均支付。
（4）其他项目费用于竣工月结算。
（5）业主从每次拨付给承包商的工程款中，按5％的比例扣留质量保证金。
承包商每月实际完成的工程量表单位：m3
问题：
1．工程预计合同总价为多少？材料预付款金额是多少？首次支付措施费金额是多少？
2．每月分项工程价款是多少？每月付款总额是多少？
208、单项选择题 册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。
A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人
209、多项选择题 保护气体的主要作用是()。
A.焊接时防止空气中的有害作用
B.实现对焊缝和近缝区的保护
C提高焊缝性能
D.降低焊接烟尘
E.控制焊缝冶金质量
210、多项选择题 以下水工建筑物中属于整治建筑物的是()。
A.顺坝
B.丁坝
C.导流堤
D.堤防
E.护岸
211、单项选择题 高层建筑雨水管一般要用()。
A.塑料管
B.橡胶管
C.排水铸铁管
D.给水铸铁管
212、多项选择题 齿轮传动的主要优点是()。
A.传动比较准确、稳定、效率高
B.工作性能可靠，使用寿命长
C.适用的圆周速度和功率范围广
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
E.结构尺寸紧凑
213、多项选择题 建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。
A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程
214、单项选择题 球形罐的类型不包括()。
A.橘瓣式
B.足球式
C.单一式
D.混合式
215、问答题
某医院由多幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼和综合楼等)组成，安装公司承包了该医院的机电工程，机电工程内容有建筑给排水，建筑电气、通风空调、智能化等工程。工程合同约定为固定总价5000万元，每幢大楼完工后立即进入竣工验收。工程的设备、材料均由业主指定品牌，由安装公司组织采购。在施工准备阶段安装公司项目部编制了施工组织设计、施工总进度计划、施工方案及设备、材料采购计划。
安装公司项目部进场开工后，因业主未预付工程款，造成材料不能及时到达施工现场，影响了工程的施工。项目部向业主发出要求预付工程款的通知。业主收到通知后仍不按要求预付，直到安装公司项目部停止施工，业主才向安装公司支付工程款。项目部收到工程款后，重新组织施工，施工中，因医院的负压空调和智能化控制采用了新技术，设计修改很多，项目部及时与业主和设计协调确认，使医院的机电工程按合同完工，其中门诊楼的机电工程单独竣工验收，并且投入运行。
问题:
1.安装公司项目部开工后，没有收到预付款是否可以停止施工?
2.订立合同后业主支付的预付款应该是多少?
3.在固定总价合同中，碰到设计修改时应如何结算工程价款?
4.门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?
5.智能化工程的现场控制器有何功能?
216、多项选择题 管道进行压力试验前，应将待试管线上的调节阀、安全阀和仪表等设备（）。
A．拆除
B．疏通
C．包裹
D．加以隔离
E．保证连结
217、单项选择题 桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。
A.承受的轴向压力
B.承受的偏心弯矩
C压弯组合
D.受弯简支梁
218、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
219、单项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。
A.电缆敷设
B.取源部件安装
C.仪表单体调整
D.仪表电源设备安装
220、单项选择题 影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。
A.商品品种
B.国家政策
C.商品本身的价格
D.消费者偏好
221、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
222、填空题 成套柜的接地母线应与（）连接可靠。
223、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
某厂将拟建一条年产100万t的生产线建设项目，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的企业实施总承包，工程内容包括土建施工，厂房钢结构制作、安装，车间内300t挢式起重机的安装，设备安装与调试，电气工程的施工，各能源介质管道施工，建设工期为16个月。因工程工期太紧，造成总承包单位人力资源的调配出现短缺，不得不配备临时用工人员，为了抢时间、赶进度，总承包单位立即着手施工组织总设计编制，拟将该工程中的部分土建工程和已编制了吊装方案的车间内桥式起重机的安装进行分包。
2．问题
(1)施工组织设计可分为哪几种类型？
(2)总承包单位在策划实施该项目时应注意哪些内、外联系环节？
(3)在进行桥式起重机安装的吊装方案交底时，还应考虑哪些问题？
(4)根据本案例具体情况应拟定哪些合适的教育和培训？
(5)试述吊装方法的选用原则和步骤。
224、单项选择题 管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
225、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。
A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底
226、多项选择题 不适用于压力容器、压力管道的材料是()。
A.碳素结构钢
B.优质碳素结构钢
C.低合金结构钢
D.不锈钢
E.玻璃钢
227、问答题
背景：
某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。
问题：
1.机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?
2.什么是设备试运转?包括哪些内容?
3.系统调试(试运转)应具备的条件有哪些?
4.系统整体运转的应具备的条件有哪些?
228、单项选择题 衡量计量器具的质量的主要指标是（）。
A.灵敏度、分辨率、动态特性
B.稳定度、准确度、静态特性
C.动态特性、分辨率、精密度
D.统一性、溯源性、准确度
229、多项选择题 成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。
A．机械、电气闭锁应动作准确、可靠
B．动、静触头的中心线应一致，接触紧密
C．柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固
D．柜内照明齐全
E．二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠
230、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，分部分项工程清单必须载明()。
A、项目编码
B、项目名称
C、项目特征
D、计量单位
E、项目单价
231、多项选择题 常见的基本热力过程有()。
A.平衡过程
B.定容过程
C.绝热过程
D.定压过程
E.定温过程
232、多项选择题 隔离开关的安装程序有()。
A.密封检查
B.基础检查验收
C.本体安装
D.传动装置配装
E.调整
233、单项选择题 下列属于组织措施的是()。
A、费控部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入
B、制订先进的、经济合理的施工方案
C、严把质量关，杜绝返工现象
D、人工费控制管理
234、单项选择题 并列明敷电缆的中间接头应()。
A.位置相同
B.用托班托置固定
C.配备保护盒
D.安装检测器
235、单项选择题 安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).
A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近
236、判断题 定额计价是建立在以政府定价为主导的计划经济管理基础上的价格管理模式，它所体现的是政府对工程价格的直接管理和调控
237、单项选择题 室外电缆敷设中对直埋电缆敷设的要求表述不正确的是()。
A.电缆埋设深度距地面不应小于0.6m
B.与其他地下管线交叉时要保持规定的距离
C.人工开挖电缆沟时，两侧应留边坡
D.电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆允许弯曲半径
238、多项选择题 铜合金包括()。
A.紫铜
B.铜T4
C.黄铜
D.青铜
E.白铜
239、单项选择题 确定洞内是不是仍有害堤动物时，可在洞口周边铺撒一层新鲜虚土以便观察有无新增（）。
A.爬行痕迹或爪蹄印
B.树株
C.草皮
D.植物
240、单项选择题 采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。
A.氩气
B.C02
C.氮气
D.O2、C02的混合气体
241、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
简述以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法要点。242、多项选择题 抵押财产自()情形发生时确定。
A、债务履行期届满，债权未实现
B、抵押人被宣告破产或者被撤销
C、当事人约定的实现抵押权的
D、严重影响债权实现的其他
E、当事人未约定的实现抵押权
243、单项选择题 表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()
A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝
244、单项选择题 物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。
A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C
245、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。
A.机房门应为内开防火门
B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照明不应低于2001X
D.机房内应设置一个2P型电源插座
246、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
247、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
248、单项选择题 金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
A.5min
B.10min
C.l5rain
D.20min
249、单项选择题 绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。
A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%
250、判断题 动态控制原则又称中间控制原则，对于具有一次性特点的施工项目成本来说，应该特别强调项目成本的中间控制
251、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.合金钢
252、多项选择题 总能量衡算中，()属于机械能
A.内能
B.热能
C.位能
D.压力能
E.动能
253、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。
每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
254、多项选择题 建筑安装工程检验批主控项目有（）。
A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目
B.确定该检验批主要性能的项目
C.无法定量采用定性的项目
D.管道的压力试验
E.保证安全和使用功能的重要检验项目
255、多项选择题 净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。
A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺
256、多项选择题 住宅(小区)通信网络系统包括()。
A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网
257、单项选择题 机械设备安装精度测量过程中的四个要素不包括()。
A.设备基础
B.测量对象
C.计量单位
D.测量精度
258、多项选择题 保温结构通常由()构成。
A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层
259、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。
A.20.8kn
B.34kn
C.41.6kn
D.59kn
260、单项选择题 设备安装基准线应按（）来测定。
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
261、单项选择题 对高压风管系统的严密性检验应（）。
A.全部做漏光法检测
B.全数做漏风量测试
C.按50％抽检漏风量测试
D.按80％抽检漏风量测试
262、多项选择题 工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。
A、人工费
B、材料费
C、机械费
D、管理费
E、利润
263、单项选择题 关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）
A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白
264、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A．发电厂保护区
B．电力电缆线路保护区
C．变电站保护区
D．换流站保护区
265、单项选择题 质量验收评定工作的基础工作在()。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
266、单项选择题 机械设备基础灌浆方法中，灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座外缘的间距不宜小于()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
267、单项选择题 人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。
A、劳务合同
B、分包合同
C、考勤制度
D、奖惩条例
268、单项选择题 目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或()冷水机组。
A.吸收式
B.放大式
C.自动冷却式
D.变频式
269、多项选择题 项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。
A.建立现场使用计量器具台账
B.负责现场使用计量器具周期送检
C.负责现场巡视计量器具的完好状态
D.使用计量器具
E.采购计量器具
270、单项选择题 在机械设备安装过程时，装配件表面必须洁净并涂抹()。
A.防锈油
B.润滑油(脂)
C.石蜡
D.生产用油脂
271、多项选择题 钢丝绳的规格较多，起重工程常用的为()。
A.6×17+1
B.6×19+1
C.6×69+1
D.6×37+1
E.6×61+1
272、多项选择题 工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂
273、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.设备高度
B.最大幅度
C.设备重量
D.设备位置
274、单项选择题 机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动
A.rv型
B.Blx型
C.Blv型
D.Bvv型
275、单项选择题 2011年3月13日在对某施工现场进行检查时发现，尚未完工的大楼内有8名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是()。
A、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火
B、这些建筑工人不能居住，必须立即搬出
C、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
D、经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施
276、单项选择题 机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。
A.BX型
B.BVV型
C.BV型
D.RV型
277、判断题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。
278、多项选择题 根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合
B.间隙配合
C.静配合
D.过盈配合
E.过渡配合
279、问答题
背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
280、单项选择题 定性预测方法不包括()。
A、德尔菲法
B、主观概率法
C、专家会议法
D、试验法
281、单项选择题 键主要用来实现轴和轴上零件之间的周向固定以传递()。
A、弯矩
B、扭矩
C、力
D、速度
282、单项选择题 评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。
A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标
283、单项选择题 驻波比是（）
A.衡量负载匹配程度的一个指标；
B.衡量输出功率大小的一个指标；
C.驻波越大越好，机顶口驻波大则输出功率就大；
D.与回波损耗没有关系。
284、多项选择题 在市场经济环境下，企业的生产经营活动面临着许多风险和不确定性，例如()。
A、劳务分包的不确定性
B、应收款项的可收回性
C、固定资产的使用寿命
D、售出存货可能发生的退货或者返修
285、问答题
达海制药厂机电安装工程项目由A单位实施工程总承包，其与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司安排40名农民工做力工，进行基础地基处理和材料搬运工作。进场前进行了安全教育。
地基工程结束后，准备工艺设备吊装作业，吊装方案详细可靠，具体内容包括编制依据;方案选择;工艺分析与工艺布置;吊装平面布置图;施工步骤与工艺岗位分工;工艺计算(包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备、构件校核等)，但是发现吊装作业所需的劳动力不足，项目部从40名农民工中抽调10名工人，并另调1名持有特种作业操作证的起重工，充实到起重机械作业班组，配合起重吊装操作。然后再从余下30人中挑选l2名体力好的青年到架子班进行脚手架搭设作业。项目安全员提出起重吊装和脚手架搭设属于特种作业，这22名力工没有特种作业操作证，不具备作业资格，不能从事这两项作业。
但项目部主管施工的副经理认为这些力工从事的是辅助性工作，仍然坚持上述人员的调配。在作业中，发生了两个事件：
事件一：施工中有l名搭设脚手架的力工不慎从25米高的空洞中坠落地面，经抢救无效当场死亡。事故发生后A单位立即启动应急预案并组织调查组进行调查处理。
事件二：配合起重机械作业的人员也发生了两起事故，共造成3人重伤。
问题:
1.施工中缺少23名作业人员违背了用工动态管理什么原则?
2.背景中的起重工和架子工是否属于特种作业人员?简述理由。
3.项目部副经理对力工安排新作业的做法是否正确?为什么?
4.两个事件涉及的事故按照《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，分别属于哪一类事故?
5.背景中吊装方案的主要内容是否完整?为什么?
286、单项选择题 目前常用的地锚类型中不包括()。
A.全埋式
B.固定式
C.半埋式
D.利用建筑物
287、单项选择题 建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
288、单项选择题 同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A、甲
B、乙
C、丙
D、三家施工单位约定
289、单项选择题 工程量清单均采用()形式。
A、直接费
B、综合单价
C、市场采购价
D、政府指导价
290、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图，该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： (一)调整方案：将工作J，的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求：
1.工作J，压缩5 d，增加赶工费25 000元：
2.塔式起重机闲置15 d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d：9 000元：
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
291、单项选择题 建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。
A.审批
B.认可
C.检验
D.认证
292、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
293、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例IH420114-1】
1．背景
某大学教学大楼机电安装工程，在通风空调、消防、建筑智能化系统中，施工单位与建设单位就系统工程相关费用达成如下协议：分部分项工程费1770万元，措施项目费51.34万元，其他项目费100万元；规费80万元，税金68.25万元.项目实施过程中，由于出现变更及其他索赔事项，需要就合同中的综合单价进行调整.
2．问题
(1)在工程量清单计价模式下，工程的造价应包括哪些内容？
(2)在合同中综合单价因工程量变更霈调整时，除合同另有约定外，应按照什么办法确定？
(3)在本案例中协议下的工程总造价应是多少万元？
(4)施工定额分为哪几种？
294、单项选择题 防潮层在室外施工可以在()时进行。
A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天
295、单项选择题 （）的特点是给定输入一经设定就维持不变，希望输出维持在某一特定值上。
A.随动控制系统
B.程序控制系统
C.线性系统
D.恒值控制系统
296、单项选择题 玻璃纤维（）
A、由SiO2玻璃制成
B、在所有纤维中具有最高的比弹性模量
C、其强度比整块玻璃差
D、价格贵、应用少
297、单项选择题 电梯安装前，所有层门预留孔应用安全保护围封，其高度不小于（）mm。
A.800
B.1000
C.1100
D.1200
298、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
299、多项选择题 设备及管道防腐蚀涂料的技术性能指标主要有()等几类
A.液态涂料的技术指标
B.固体涂料的技术指标
C.涂膜的物理机械性能指标
D.涂膜的化学稳定性指标
E.涂膜的耐腐蚀耐介质指标
300、多项选择题 特种设备的制造安装、改造单位应具备的条件是（）
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过ISO9000的质量体系认证