时间:2025-03-29 10:11:24
1、单项选择题 下面内容哪一项是智能化集成系统的功能要求?()
A、以满足建筑物配置的先进性,管理的简便性为目的
B、以满足建筑物的低能耗、高效率为目标
C、以满足建筑物的美观、现代化为目标
D、拟满足建筑物的使用功能为目标,确保对各类系统之间的信息资源加以共享和优化管理
2、多项选择题 下面属于项目准备阶段的工作是?()
A.任命工程经理
B.组建合同交付核心小组
C.制定项目计划
D.站点勘察设计
3、多项选择题 调测工程师在现场不能及时独立解决的调测问题,需及时申请远程电话支持,如判断为产品质量问题且无法解决,及时向办事处产品经理和项目经理汇报,由产品经理向什么部门请求支援。()
A.网络服务处
B.工程服务处
C.产品支持部
D.研发
4、单项选择题 下列哪项是错误控制的基本任务?()
A、确定临时措施(work-arounD.的细节
B、通过变更管理过程解决已知错误
C、确认并登记已知错误
D、登记并管理已知错误
5、判断题 一般问题也可以是紧急问题。()
6、单项选择题 建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定()。
A、项目建设的总目标
B、如何实现项目的目标
C、项目建设的指导思想
D、如何组织项目的建设
7、单项选择题 在国际上,民用建筑工程项目总承包的招标,对工程项目多数采用()描述的方式。
A、构造
B、施工图
C、功能
D、规模
8、单项选择题 某工程项目施工采用施工总承包模式,其中电气设备安装工程由业主指定的分包单位采购和安装,则在施工中该分包单位必须接受()的工作指令。
A.业主
B.设计方
C.项目监理方
D.施工总承包方
9、单项选择题 某公司的财务管理数据要提供给授权的用户,安全管理已采取措施来确保传输数据的准确性。()
A、可用性
B、保密性
C、可靠性
D、完整性
10、单项选择题 关于紧急问题处理原则及监控要求描述不正确的是()。
A.问题处理的首要任务是问题恢复
B.版本升级失败导致的紧急问题,要保留现场数据,不能进行版本退回
C.ZTE全球客户支持中心从流程上进行监控
D.问题处理人员必须密切保持与ZTE全球客户支持中心联系
11、单项选择题 下列合同实施偏差的调整措施中,属于组织措施的是()。
A.增加人员投入
B.增加资金投入
C.变更技术方案
D.变更合同条款
12、单项选择题 设计方其项目管理主要服务于项目的()和设计方本身的利益。
A.业主的利益
B.施工单位的利益
C.整体利益
D.总承包单位的利益
13、单项选择题 作为施工企业全面成本管理的重要环节,施工项目成本控制应贯穿于()的全过程。
A、从项目策划开始到项目开始运营
B、从项目设计开始到项目开始运营
C、从项目投标开始到项目竣工验收
D、从项目施工开始到项目竣工验收
14、单项选择题 施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于()。
A、项目建设周期
B、总包单位对分包单位的管理责任
C、业主对分包单位的付款方式
D、业主对分包单位的选择和认可权限
15、多项选择题 工程项目管理信息系统中,进度控制的功能包括()。
A.绘制网络图和计划横道图
B.确定合同工期
C.进度计划执行情况的比较分析
D.编制资源需求量计划
E.根据工程的进展进行工程进度预测
16、问答题
某施工单位通过公开招标中标某工程,与业主签订的承包合同部分内容有:
(1)工程合同总价2100万元,工程价款采用调值公式动态结算;该工程的人工费可调,占工程价款的35%;材料有4种可调:材料1占5%,材料2占15%,材料3占15%,材料4占10%;不调值费用占工程价款的20%。价格指数如下:
开工前业主向承包商支付合同价的15%预付备料款,主要材料及构配件金额占合同总额的65%。竣工前全部结清。
(2)工程进度款逐月结算。
(3)本工程采用固定单价合同计价模式,当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时,合同单价予以调整,调整系数为0.95或1.05。
合同履行过程中,施工单位对清单工程量进行了复核。其中:钢筋实际T.程量为9600t,钢筋清单工程量为10176t(清单报价为5800元/t);土方实际工程量为30240m2,土方清单丁程量为28000m3。(清单报价为32元/m3)。施工单位向建设单位提出钢筋与土方工程的价款调整报告。
【问题】
1.该工程预付备料款和起扣点是多少?
2.列出动态结算公式,并计算该工程调价后的实际结算价。
3.施工单位提出的钢筋和土方工程价款是否应予以调整?分别说明理由,并列式计算调整后的价款是多少万元(保留两位小数)。
17、单项选择题 服务型组织的劣势体现在()。
A、沟通成本高.需要工具支持
B、技术问题推诿
C、对员工解读业务需求的能力很高
D、独立运作,资源分散
18、多项选择题 行政管理干部安全教育的主要内容包括()。
A.项目经理部安全生产责任
B.安全生产方针、政策和法律、法规
C.本职的安全生产责任
D.基本的安全技术知识
E.典型事故案例剖析
19、单项选择题 以下哪类产品出现故障时不属于外购件故障处理范畴。()
A.SUN小型机
B.思科路由器
C.Oracle软件
D.SDH
20、单项选择题 建设单位在施工阶段进行施工质量控制的目标是()。
A、确保施工活动的正常进行
B、确保竣工项目达到投资决策确定的质量标准
C、确保工程施工质量不出现质量缺陷
D、确保施工质量达到优良标准
21、单项选择题 在施工成本分析的比较法中,通过(),可以看出各项技术经济指标的变动情况,反映出施工管理水平的提高程度。
A.实际指标与目标指标的对比
B.本期实际指标与上期实际指标对比
C.与本行业平均水平、先进水平对比
D.本期实际指标与未来指标对比
22、判断题 国际标准是指联合国教科文组织制定的标准,以及国际标准化组织确认并公布的其他国际组织制定的标准。()
23、单项选择题 预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.由保证公司担保
C.抵押担保
D.履约保证金
24、单项选择题 某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题,采用逐层深人排查的方法,分析确定其最主要原因。这种方法是()。
A、直方图法
B、排列图法
C、控制图法
D、因果分析图法
25、多项选择题 关于成本分析的比率法的说法,正确的有()。
A.比率法的特点是先把对比分析的数值变成相对数,再观察其相互之间的关系
B.产值和工资是两个不同的概念,用产值工资率指标来考核人工费的支出,可以很好地分析人工成本
C.通过预算成本、目标成本和降低成本的比例关系,可以找到成本降低的途径
D.动态比率分析,通常采用基期指数和环比指数来计算分析
E.通过将实际指标与目标指标对比分析,可以找到影响目标完成的积极和消极因素
26、单项选择题 交换机与交换机、交换机与路由器之间通过两个或多个端口并行连接同时传输以提供更高带宽、更大吞吐量的封装技术是()。
A、堆叠
B、级联
C、端口汇聚
D、干线汇聚
27、单项选择题 施工成本偏差为正值、进度偏差为正值表示()。
A.施工成本超支、工期拖延
B.施工成本超支、工期提前
C.施工成本节约、工期拖延
D.施工成本节约、工期提前
28、多项选择题 电源保护装置有()。
A、金属氧化物可变电阻
B、硅雪崩二极管
C、气体放电管
D、滤波器
29、单项选择题 关于施工成本及其管理的说法,正确的是()。
A.施工成本是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用支出
B.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下,采取相应措施把成本控制在计划范围内,并最大限度的节约成本
C.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案
D.施工成本考核是在施工成本核算的基础上,对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析,以寻求进一步降低成本的途径
30、单项选择题 在施工准备阶段,绘制模板配图属于()的质量控制工作。
A.计量控制准备
B.测量控制准备
C.施工技术准备
D.施工平面控制
31、单项选择题 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作()。
A.调查研究和收集资料
B.进度计划系统的结构分析
C.项目的工作编码
D.编制各层进度计划
32、单项选择题 较大型网络耍进行分层次设计,一般包括核心层()、接入层3个层次。
A、网络层
B、汇聚层
C、应用层
D、物理层
33、多项选择题 工程项目分为那几个阶段。()
A.项目准备
B.项目实施
C.项目收尾
D.项目验收
34、多项选择题 重大操作前应()。
A.制订操作技术方案
B.准备安全倒回措施
C.进行测试和检查
D.发布通告
E.数据和版本的备份
35、判断题 临时工和租赁工程师可不按照现场支持流程的规定操作。()
36、多项选择题 以下电话行为规范中,()行为是错误的。
A.电话铃响尽快摘机,一般在第三次响铃中接起为宜
B.吵杂环境可以使用免提
C.给客户打电话时,打电话前要做好准备,想好话题打好腹稿
D.客户的电话号码同时有有线电话和手机时,应优先打手机
37、多项选择题 固定总价合同适用的条件一般为()。
A.工程项目的施工图设计符合要求,项目范围及工程量计算依据确切,无较大的设计变更,报价工程量与实际完成工程量无较大差异
B.规模较小、技术不太复杂的中小型工程,承包方可以合理预见实施过程中遇到的各种风险
C.初步设计符合要求,项目范围确切的工程
D.工程的合同工期合理
E.合同工期较短(一般为一年内工程)
38、填空题 紧急故障7×24小时内部申告热线如下:0755-26772892,800-8302892。在处理紧急故障时,首要的任务是()。
39、单项选择题 公司负责牵头进行回收流程中相关标准修订、优化的是哪个部门。()
A.逆向物流部
B.合同履行部
C.营销办事处
D.客户支持中心
40、单项选择题 工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的()关系。
A、静态组织
B、动态组织
C、工艺
D、从属
41、单项选择题 工程项目质量控制就是在项目实施过程中,项目参与各方致力于实现业主要求的()的一系列活动。
A.质量控制
B.质量方针
C.质量总目标
D.质量管理
42、单项选择题 在PDCA循环中,P阶段的职能包括()等。
A、确定质量改进目标,制订改进措施
B、明确质量要求和目标,提出质量管理行动方案
C、采取应急措施,解决质量问题
D、规范质量行为,组织质量计划的部署和交底
43、多项选择题 建筑设备监控系统所起的作用是()。
A、确保各类设备系统运行稳定
B、确保各类设备系统运行安全和可靠
C、确保各类设备系统运行节能和环保并达到管理要求。
D、确保各类设备系统可以持续运行
44、多项选择题 TCP/IP协议是一种开放的协议标准,下列哪些是它的特点?()
A、独立于特定计算机硬件和操作系统
B、统一编址方案
C、政府标准
D、标准化的高层协议
45、单项选择题 工业建设项目应按()对项目的结构进行逐层分解。
A、建设的时间
B、生产子系统的构成
C、采用的合同结构
D、建设功能
46、单项选择题 混凝土工程施工中,模板和钢筋架立完毕,承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。监理工程师对该部位质量表示怀疑,进行穿孔检验,结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按()处理。
A.费用和工期均给予补偿
B.费用和工期均不给予补偿
C.费用给予补偿但不顺延合同工期
D.顺延合同工期但不给予费用补偿
47、多项选择题 重要项目在合同评审准备阶段要提前对什么成本进行测算。()
A.外包
B.工程
C.服务
D.设备
48、单项选择题 对客户的满意度了解需重点关注()。
A、最满意的服务
B、低分和投诉的服务
C、核心业务的服务
D、高SLA要求的服务
49、单项选择题 交付规范中的核心内容不包括()。
A、交付内容
B、交付方式
C、交付文档
D、交付成果
50、填空题 对于公司级重大项目必须要有专职的项目质量经理,每个区域都必须配备质量工程师(QA/QC),建议配备比例为每100(TBD)个站点配备()。
51、单项选择题 知识积累的对象不包括()。
A、日常维护的数据
B、工具的采购信息
C、解决问题的办法
D、设计规划的方案
52、多项选择题 关于建设工程项目进度控制的说法,正确的有()。
A.进度控制的过程,就是随着项目的进展,进度计划不断调整的过程
B.施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期
C.项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的
D.施工进度控制直接关系到工程的质量和成本
E.进度控制的目的是通过控制以实现过程的进度目标
53、单项选择题 关于生产安全应急预案评审的说法,错误的是()。
A.地方各级安全生产监督管理部门应当组织有关专家对本部门的应急预案审定
B.参加预案评审的人员应只允许应急预案涉及的政府部门工作人员参加
C.评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,应当回避
D.应急预案的评审必要时可以召开听证会,听取社会有关方面的意见
54、单项选择题 运用动态控制原理实施工程项目的进度控制,下列各项工作中应首先进行的工作是()。
A、对工程进度的总目标进行逐层分解
B、定期对工程进度计划值和实际值进行对比
C、分析进度偏差的原因及其影响
D、按照进度控制的要求,收集工程进度实际值
55、单项选择题 关于建设工程项目质量控制体系特点的说法中,正确的是()。
A、项目质量控制体系的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标
B、项目质量控制体系仅服务于某一个承包企业或组织机构
C、项目质量控制体系是一次性的质量工作系统
D、项目质量控制体系建立的目的是为了建筑业企业的质量管理
56、单项选择题 在()中应明确各项工作任务由哪个工作部门负责,由哪些工作部门(或个人)配合与参与。
A、管理职能分工表
B、工作任务分工表
C、项目结构图
D、组织结构图
57、单项选择题 根据我国现行招标投标的有关规定,下列说法正确的是()。
A、招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B、工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级
C、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务
D、乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务
58、单项选择题 某工程由于设计变更,工程师签发了停工一个月的暂时停工令,承包商可索赔的费用是()。
A.租赁机械折旧费
B.机械台班折旧费
C.自有机械台班费
D.承包商损失费
59、多项选择题 政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括()。
A.监督评定施工企业的资质
B.监督检查环境质量
C.监督工程参与各方的质量行为
D.监督检查工程实体的施工质量
E.监督审核质量验收标准
60、填空题 波动的产生是自然的,是一种普通现象,()的基础。
61、单项选择题 对大中型工程项目,按项目组成编制施工成本计划时,其总成本分解的顺序是()。
A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本
B、单位(子单位)工程成本→单项工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本
C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本
D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本
62、单项选择题 应用系统管理为什么需要开发支持延续?()
A、项目人员必须安置
B、人员能力高
C、开发人员了解应用系统结构和应用开发的历史情况
D、应用尚未结束开发
63、多项选择题 建设单位满足了竣工验收的条件,即应组织竣工验收,竣工验收的依据有()等。
A、工程质量体系文件
B、工程施工组织设计或施工质量计划
C、工程施工承包合同
D、工程施工图纸
E、质量检测功能性实验资料
64、多项选择题 运用动态控制原理控制建设工程项目投资,可以采取的纠偏措施有()。
A、调整投资控制的方法和手段
B、应用价值工程的方法
C、制订节约投资的奖励措施
D、优化施工方法
E、调整施工进度计划
65、单项选择题 招标人和中标人在签订合同的谈判中,为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险,一般通过()约定风险承担方式。
A、调整投标价格
B、价格调整条款
C、调整中标价格
D、调整工作范围
66、单项选择题 业主确定的工程项目设计变更工作流程,属于工作流程组织中的()。
A、管理工作流程
B、物质流程
C、信息处理工作流程
D、设计工作流程
67、单项选择题 网络安全产品的特点不包括()。
A、网络安全采用统一的技术和策略
B、网络的安全机制与技术要不断地变化
C、网络安全技术是一个十分复杂的系统工程
D、网络安全采用多种安全技术和安全策略
68、单项选择题 当业主方和施工方发生利益冲突或矛盾时,受业主的委托进行工程建设监理活动的监理机构应该以事实为依据,以法律和合同为准绳进行处理。这体现了监理的()。
A、服务性
B、公正性
C、科学性
D、独立性
69、单项选择题 论证建设工程项目总进度目标时,需要进行:①编制各层进度计划;②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作。对上述工作而言,正确的工作步骤是()。
A、①→②→③
B、②→①→③
C、②→③→①
D、③→②→①
70、单项选择题 某工程第三层混凝土现浇楼面的平整偏差达到10mm,其后续作业为找平层和面层的施工,这时应该()
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.限制使用
71、多项选择题 下列关于工程竣工事项说法正确的是()。
A.向客户提交验收申请报告及相关工程资料和测试记录,召开验收协调会,协商具体验收日期和验收方案;
B.先移交、割接再验收,设备割接后至少要进行一至三天的观察,在确保设备正常运行后工程人员方可撤离;
C.与客户确定联络方式和日常维护规程;
D.设备初验完成后,设备信息当月必须录入设备管理系统,并将验收情况等在ERP上进行登记。
72、单项选择题 合同执行过程中负责安排承运商发货的是哪个部门。()
A.进出口部
B.合同履行部
C.营销办事处
D.计划部
73、填空题 示范站点实施的主要活动有:制定示范站点建立方案、示范点施工、明确和固化站点验收的标准、程序和文档交付物、制作项目质量标准的示范点图片册,推广验收标准、程序和文档交付物以及考虑不同区域、站型(新站、共站等)、分包商施工的()建成各自的示范站点。
74、多项选择题 《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》对建设工程项目环境保护的基本要求有()。
A、应满足项目所在区域环境质量、相应环境功能区划和生态功能区划标准或要求
B、对可能严重影响项目所在地居民生活环境质量的项目,环保总局必须举行听证会
C、开发利用自然资源的项目,必须采取措施保护生态环境
D、建设工程项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
E、防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设工程项目方可投入生产或使用
75、单项选择题 下列质量管理的内容中,属于施工质量计划基本内容的是()。
A.项目部的组织机构设置
B.质量控制点的控制要求
C.质量手册的编制
D.施工质量体系的认证
76、多项选择题 下列客户问题受理交付规则描述正确的是()。
A.在受理工作结束之前应通知服务部门负责人落实服务责任人响应
B.若服务部门负责人经过查询公司相关管理系统后核实接收到的客户问题不属于合同约定的服务范围,则由服务部门负责人依据公司的策略决定是否关闭单据,并得到办事处的确认
C.若受理到紧急支持的客户问题,则应同时通知办事处和网络服务中心落实服务责任人响应
D.紧急支持请求,转给办事处,同时通知产品支持部紧急支持接口人
77、单项选择题 安全管理需要避免的不包括()。
A、非法软件使用
B、黑客攻击
C、客户沟通
D、泄密
78、单项选择题 在施工总承包管理模式下,施工项目总体管理和目标控制的责任由()承担。
A、业主
B、分包单位
C、施工总包管理单位
D、施工总包单位
79、单项选择题 在某大型工程项目的施工过程中,由于“下情不能上传,上情不能下达”,导致项目经理不能及时做出正确决策,拖延了工期。为了加快施工进度,项目经理修正了信息传递工作流程。这种纠偏措施属于动态控制的()。
A、技术措施
B、管理措施
C、经济措施
D、组织措施
80、多项选择题 在工程项目施工阶段,监理机构的主要工作任务有()。
A、审查施工组织设计
B、签署单位工程质量评定表
C、审查施工单位申报的月度和季度计量表
D、参与设计交底
E、对施工单位的检测仪器设备、度量衡进行定期检验和不定期抽检
81、单项选择题 职业伤害事故分类中,物体打击伤害是指落物、滚石、()等造成的人身伤害。
A、锤击、碎裂
B、井壁坍塌
C、高处坠落
D、爆炸引起的物体打击
82、单项选择题 项目干系人的质量控制应围绕着致力于满足()的质量总目标而展开。
A、规范规定
B、质量监督机构提出
C、业主要求
D、参建方各自确定
83、单项选择题 不属于施工合同文件组成的是()。
A.合同协议书
B.投标须知
C.合同通用条款
D.工程报价单
84、单项选择题 通常情况下,()不属于投标担保的具体形式。
A.现金
B.保兑支票
C.房产抵押
D.银行汇票
85、单项选择题 建设工程项目的施工质量计划应经施工企业()审核批准后,才能提交工程监理单位或建设单位。
A、项目经理
B、法定代表人
C、项目经理部技术负责人
D、技术负责人
86、单项选择题 非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿是()。
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿
B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿
C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿
D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
87、单项选择题 下列现场质量检查方法中,属于无损检测方法的是()。
A.拖线板挂锤吊线检查
B.铁锤敲击检查
C.留置试块试验检查
D.超声波探伤检查
88、多项选择题 工程外包商的日常管理包括()。
A.月度报表
B.海外项目追踪表
C.项目实施评估报告
D.年度访谈
E.现场沟通
89、单项选择题 工程商务及售后条款中重点审核()、第三方设备的维修条款、培训条款、工期要求、个别条款等。
A.工程成本
B.合同附件
C.合同文本
D.罚则中相关条款
90、单项选择题 验收证书通常状况下需要几份。()
A.2
B.3
C.4
D.5
91、多项选择题 项目执行和监控的前提有哪些?()
A.确定每月目标
B.与指委会、客户、供应商的沟通报告和例会
C.周/日滚动计划
D.项目联席会议
92、单项选择题 Gartner成熟度模型中,大集中阶段后应进入()。
A、虚拟化阶段
B、合理化阶段
C、标准化阶段
D、起步阶段
93、判断题 和客户维护人员很熟悉了,完成工作后,在客户机房闲聊公司待遇和其它厂家待遇、产品性能等。()
94、单项选择题 某建设工程项目的规模不大,参与单位不多,为提高管理效率,避免出现矛盾指令,宜采用()模式。
A、线性组织结构
B、混合组织结构
C、矩阵组织结构
D、职能组织结构
95、多项选择题 工程规范指导书由工程服务处统一下发至办事处质量经理,办事处质量经理下发给办事处谁自学。()
A.项目组
B.外包经理
C.外包商工程督导
D.工程施工人员
96、单项选择题 有关交换技术的论述.正确的有()。
A、电路交换要求在通信的双方之问建立起一条实际的物理通路,但通信过程中,这条通路可以与别的通信方共享
B、报文交换不需要建立专门的物理通路,而且可以把多个报文发送到多个同的地
C、报文变换能满足实时或交互式的通信要求
D、分组交换将一个大报文分割成分组,并以分组为单位进行存储转发,在接收端再将各分组重新组装成一个完格的报文
97、单项选择题 为明确混凝土工程施工中钢筋制作、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系,其工程日志应当编制()。
A、组织结构图
B、任务分工表
C、工作流程图
D、工作一览表
98、单项选择题 在建设工程项目质量的形成过程中,应在建设项目的()阶段完成质量需求的识别。
A、决策
B、施工
C、竣工验收
D、设计
99、单项选择题 列哪种变更必需要经过变更管理的授权?()
A、用户将数据录入到数据库中
B、更改口令
C、在系统中增加一个新用户
D、将一台打印机自2楼挪动到3楼的某个位置
100、多项选择题 各企业程序文件的内容及详略可视企业情况而定,一般()为通用性管理程序,各类企业都应在程序文件中制订。
A.文件控制程序
B.纠正措施控制程序
C.不合格品控制程序
D.管理监督控制程序
E.生产服务控制程序
101、多项选择题 在工程项目竣工验收阶段,项目监理机构的主要工作任务有()。
A、督促施工单位及时整理各种文件和资料,受理单位工程竣工验收报告,并提出意见
B、根据施工单位的竣工报告,提出工程质量检验报告
C、对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程进行检查
D、组织工程预验收,参加业主组织的竣工验收
E、在质量责任缺陷期间,监督和检查质量问题的处理结果
102、多项选择题 关于版本升级不成功,下列说法哪些是正确的。()
A.版本升级后引发了严重或关键问题。
B.版本升级后未解决原有问题并引入了新的非严重或关键问题。
C.如果当时无法判定是否解决原有问题且未引入严重或关键问题,则可不回退。
D.版本升级不成功且版本回退也不成功时,版本升级实施人员需要立即启动紧急问题处理流程。
103、单项选择题 FIDIC系列合同条件中,采用固定总价方式计价,只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是()。
A.施工合同条件
B.EPC交钥匙项目合同条件
C.永久设备和设计一建造合同条件
D.简明合同格式
104、单项选择题 关于客户投诉分类的描述不正确的是()。
A.按照客户投诉内容的不同将投诉分为服务类投诉与产品类投诉
B.按照投诉问题的严重度和公司确定的客户运营商级别,将客户投诉级别划分为A、B、C、D四级
C.服务类投诉:客户对公司提供的产品存在不满意见,其中明确或隐含地期望得到响应或解决
D.投诉问题的严重度是指对公司声誉、实际或潜在的市场所造成的不良影响程度及范围
105、单项选择题 根据我国《建筑施工场界噪声限值》,混凝土搅拌机作业的昼间噪声限值为()dB(A)。
A、55
B、65
C、70
D、75
106、单项选择题 项目经理部对竣工工程现场成本核算的目的是()。
A、考核项目管理绩效
B、寻求进一步降低成本的途径
C、考核企业经营效益
D、分析成本偏差的原因
107、单项选择题 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214),从事危险作业职工的意外伤害保险应由()办理。
A.发包人
B.施工承包人
C.专业分包人
D.劳务分包人
108、多项选择题 以下工程开通和维护行为规范,哪些行为是正确的。()
A.对于影响设备正常运行的故障,在故障未得到彻底解决之前,维护人员必须在现场值班,不得随意离开。
B.在向客户讲解或与客户讨论技术问题时要注意多引用准确的电信规范和指标术语。
C.在工程开通和维护过程中,有关与客户单位或工程第三方合作完成的项目,一定要按照相关合作协议的要求,主动与对方充分协商、明确责任分工和合作计划,形成书面文件,双方负责人签字认可。
D.公司不同部门的人员在客户单位进行开通和维护工作时,要充分协作,办事处接口人为现场第一负责人,出现意见分歧时,切勿在客户面前争论,更不能争吵,应在客户不在的场合充分协商达成共识,在无法达成共识的情况下应及时向各自上级领导请示,在无法与领导联系的情况下,由第一负责人裁定。
109、多项选择题 以下()属于现场服务要求严格执行的行为。
A.严禁在客户现场谈论有个待遇、产品缺陷等问题;
B.所有的版本软件必须通过正常的渠道来申请,严禁使用未经发布的版本;
C.严禁擅自使用客户机房电话、在机房或客户办公室上网,如确实需要须经客户同意后方可使用。
110、单项选择题 ()被广泛地用于Web浏览器与服务器之问的身份认证和加密数据传输。
A、html
B、SSL
C、IPsec
D、MPLS
111、单项选择题 视频安防监控系统属于什么系统?()
A、物业运营管理系统
B、建筑设备监控系统
C、安全技术防范系统
D、工作业务应用系统
112、单项选择题 电话交换系统属于什么系统?()
A、信息化应用系统
B、其他应用系统
C、信息设施系统
D、智能化数字网络系统
113、多项选择题
某项目实施过程中,绘制了下图所示的时间一成本累计曲线,该图反映的项目进度正确的信息有()。
A.Ⅱ阶段进度慢
B.Ⅰ阶段进度慢
C.Ⅲ阶段进度慢
D.Iv阶段进度慢
E.工程施工连续
114、问答题 简述近代资产阶级报业发展过程中的基本矛盾?
115、多项选择题 下列关于发包人支付担保的阐述中,正确的有()。
A、可由担保公司提供担保
B、担保的额度为工程合同价总额的10%
C、实行履约金分段滚动担保
D、支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位
E、实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件
116、单项选择题 我国实行的建设工程监理,属于()项目管理的范畴。
A、政府主管部门
B、业主方
C、质量监督机构
D、建设工程项目总承包方
117、多项选择题 当工程施工的实际进度与计划进度不符时,需要对网络计划作出调整,调整的内容有()。
A、调整关键线路的长度
B、调整非关键工作时差
C、调整组织结构
D、增减工作项目
E、调整资源的投入
118、填空题 重大故障启动紧急故障处理流程后,问题在()小时内未恢复将向营销事业部总经理和产品事业部总经理通告。
119、单项选择题 在设备回收过程中,负责已退回物料帐务核销的是哪个部门。()
A.营销办事处
B.逆向物流部
C.合同履行部
D.返修中心
120、单项选择题 持续改进应关注的关键点不包括()。
A、服务质量
B、服务成本
C、服务效率
D、服务计划
121、多项选择题 在应用分层法时,首先要划分调查分析的层次,一般可根据()等进行划分。
A.统计的模型
B.管理的需要
C.样本的数量
D.数据的分布规律
122、单项选择题 某项目经理在一栋高层建筑的施工中,由于工作失误,致使施工人员伤亡造成施工项目重大经济损失,施工企业对该项目经理的处理方式是()。
A、追究社会责任
B、吊销其建造师资格证书
C、追究经济责任
D、追究法律责任
123、填空题 某商用局要进行紧急升级,升级方案没有详细应急预案,售后版本管理经理审核时()。
124、单项选择题 对建设工程项目进度目标进行分析和论证,其目的是()。
A、论证进度目标实现的经济性
B、确定调整进度目标的方法
C、制订进度控制措施
D、论证进度目标是否合理
125、多项选择题 以下属于外包工程现场管理基本动作的是()。
A.示范站点
B.组织匹配
C.持证上岗
D.质量检查
126、多项选择题 智能化工具以哪些计算机技术为核心?()
A、硬件
B、软件
C、网络和应用
D、计算机制造
127、单项选择题 项目目标动态控制的纠偏措施,不包括()。
A.组织措施
B.合同措施
C.经济措施
D.预防措施
128、单项选择题 信息化系统验收按什么要求进行?()
A、按照业主下发的招标文件的规定进行。
B、按照被批准的设图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。
C、按照实施单位提交的投标文件进行。
D、按照相关技术标准的规定进行。
129、问答题 NS800-NS1250能否单独订购旋转手柄?
130、单项选择题 利息是索赔费用的组成部分之一,在实践中可采用的标准不包括()。
A.按当时的银行透支利率
B.按中央银行贴现率加五个百分点
C.按当时的银行贷款利率
D.按合同双方协议的利率
131、填空题 项目整体管理知识领域中,最后一个过程是()。
132、多项选择题 业主确定的工程项目设计变更工作流程,属于工作流程组织中的是( )。
A、管理工作流程
B、物质流程
C、信息处理工作流程
D、设计工作流程
133、多项选择题 下面坐姿中正确的是()。
A.坐应坐直
B.做应两脚在脚踝处交叉
C.坐的时间过长可适当两膝分开、跷二郎腿
D.身体微微前倾
134、单项选择题 软件工程方法是在实践中不断发展的方法,而早期的软件工程方法是()。
A.明确的需求定义
B.结构化方法
C.面向对象方法
D.功能分析方法
135、单项选择题 某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人()。
A.仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延
B.仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿
C.有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿
D.无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令
136、单项选择题 关于版本升级,以下说法错误的是()。
A.对常规升级,由升级项目经理制定升级方案,对非常规升级,项目经理制定非技术部分方案,技术方案由升级指导员完成,《版本升级方案》内容包括:升级目的、版本说明、现场设备数据、工具仪表芯片准备、详细升级步骤、应急回退方案、升级指导员联系方式、备件升级技术方案等
B.版本下载:升级项目经理从版本管理系统下载版本,对大于100MB的版本,须提前3个工作日向客户支持中心系统管理员申请光盘
C.需要版本升级时,先启动内部申请流程,流程通过后,向客户提出升级工作申请
D.制定《版本升级计划书》:由办事处升级人员制定,用于提交客户批准,《版本升级计划书》的内容除了包括《版本升级方案》的内容之外,还应有:双方的工作界面划分、人员安排、升级后的验证测试内容
137、多项选择题 各种施工合同示范文本一般都由()等部分组成。
A.工程量清单
B.协议书
C.工程报价单
D.通用条款
E.专用条款
138、单项选择题 检查表应()。
A.对现场审核的人员分工及时间进行安排
B.策划对审核对象的审核思路
C.使用时严格按检查表
D.提交委托方确认
139、单项选择题 建设工程项目信息管理的目的就是()。
A.节约成本
B.提高决策速度
C.为预测未来和正确决策提供科学依据,提高管理水平
D.加快工程进度
140、多项选择题 低漆打磨工序如何处理PVC的残较于().
A.用刮刀刮平
B.用砂纸打磨
C.擦净
D.不要处理
141、单项选择题 可以说()共同确定了工程承包合同的实际价格。
A.价格调整和合同单价(对于“单价合同”)
B.价格调整和合同总价
C.合同单价(对于“单价合同”)和合同总价
D.价格调整和合同单价(对于“单价合同”)及合同总价
142、判断题 分包商和站点工程师培训是人员技能提高的行为与项目质量管理没有任何关系。()
143、单项选择题 如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑确定施工成本支出计划对()的要求。
A、成本目标
B、项目目标
C、成本分解
D、项目划分
144、单项选择题 下列施工合同文件中,解释合同文件的顺序优先于通用合同条款的是()。
A.图纸
B.工程量清单
C.中标通知书
D.工程报价单或预算书
145、单项选择题 设备初验完成后,设备信息必须再当月录入的系统是()。
A.设备管理系统
B.客户支持中心系统
C.EPM系统
D.ASM售后服务管理系统
146、判断题 特殊情况,如“现场环境条件不具备,但重大操作又必须执行”,需报告给全球客户支持中心备案,由全球客户支持中心协调网络服务中心、研发和客户,征得同意。操作时应有研发,用服等相应的人员现场支持和后方的技术支持。()
147、单项选择题 建设工程项目结构图描述的是()。
A、工作对象之间的关系
B、组织系统中各部门的职责分工
C、项目各参与方之间的关系
D、组织系统中各子系统之间的关系
148、多项选择题 服务型组织管理点包括()。
A、业务等要求需分解为子目标
B、团队有熟悉业务的接口
C、避免与业务团队职责不清
D、项目管理要求高
149、单项选择题 FIDIC系列合同条件中,()适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目。
A.《EPC交钥匙项目合同条件》
B.《施工合同条件》
C.《简明合同格式》
D.《永久设备和设计一建造合同条件》
150、多项选择题 表格法是进行费用偏差分析的常用方法,其特点在于()。
A.灵活,适用性强
B.信息量大
C.表格处理可借助于计算机
D.一般在项目较高管理层应用
E.形象直观,一目了然
151、多项选择题 关于城域网建设疗案特点的描述中,下列哪些是正确的?()
A、主干传输介质一般采用光纤
B、交换结点采用基于IP交换的高速路由交换机或ATM交换机
C、采用ISO/OSI七层结构模型
D、采用核心交换层,业务汇聚层与接入层3层模式
152、多项选择题 目前三营定义的可转移的不良质量成本包括哪些。()
A.公司产品研发设计导致的损失
B.物流采购导致的损失
C.生产、运输导致的损失
D.合同配置和技术方案评审不合理导致的损失
153、单项选择题 在项目目标动态控制的纠偏措施中,落实加快工程施工进度所需的资金属于()措施。
A.组织
B.合同
C.经济
D.技术
154、填空题 确定的、统一的项目质量标准时保证项目按客户需求交付的()和()。
155、多项选择题 复合型组织的特点包括()。
A、沟通成本较低
B、共性整合,个性分立
C、贴近业务,资源复用
D、灵活高效
156、填空题 “()”是站点质量控制八个关键动作之一。
157、单项选择题 下列各选项中,属于线性组织结构的特点的是()。
A.每一个工作部门只有一个直接的下级部门
B.每一个工作部门只有一个直接的上级部门
C.谁的级别高,就听谁的指令
D.可以越级指挥或请示
158、填空题 割接、重大数据修改或者升级操作前应制定详细的操作技术方案和准备()。
159、多项选择题 关于建设工程项目管理规划编制的说法错误的有()。
A.项目管理规划应由项目经理编制
B.项目管理规划的内容上没有统一的规定,应根据项目的特点而定
C.项目管理规划必须随着情况的变化而进行动态调整
D.如果采用建设工程总承包模式,则由总承包方编制建设工程项目管理规划
E.建设工程项目管理规划的内容不包括风险管理的策略
160、单项选择题 某工程网络计划中工作M的总时差为3天,自由时差为0。该计划执行过程中,只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为()。
A、3天和0天
B、3天和1天
C、4天和0天
D、4天和1天
161、单项选择题 大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证()。
A.总进度目标实现的可能性
B.设计进度目标实现的可能性
C.项目动用准备工作进度目标实现的可能性
D.主体工程施工进度目标实现的可能性
162、多项选择题 工程变更中的设计变更包括()。
A.改变有关工程的施工时间和顺序
B.增减合同中约定的工程量
C.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
D.更改项目工期
E.其他有关工程变更需要的附加工作
163、多项选择题 外购设备问题必须详细填写哪些内同,否则被外购件经理打回重填,并判定为填单不规范。()
A.购设备品牌
B.序列号
C.问题现象
D.客户名称
164、单项选择题 合同交底的内容,不包括()。
A.合同管理人员组织大家学习合同和合同总体分析结果
B.及时提供设计材料、图纸等
C.将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人
D.在合同实施前与其他相关的各方面召开协调会议,落实各种安排
165、单项选择题 开展全员参与质量管理的重要手段就是运用()方法,将组织的质量总目标逐级进行分解,使之形成自上而下的质量目标分解体系和自下而上的质量目标保证体系。
A.过程管理
B.目标管理
C.持续改进
D.结果管理
166、填空题 ()的故障处理,需要向客户提交技术服务报告
167、多项选择题 下列哪些违规行为的责任认定为办事处责任人及部门。()
A.重大故障未及时报告客户支持中心。
B.重大故障期间,未优先恢复业务,而再查找原因。
C.重大操作后,未落实业务高峰期间的指标监测工作。
D.重大操作的回退方案执行失败。
E.擅入客户机房或网管中心,拿不出客户许可凭据。
F.异常版本未经审批而使用在网上。
168、单项选择题 下列合同条件中,不是FIDIC合同条件的最新版本的是()。
A.施工合同条件
B.NEC合同条件
C.EPC交钥匙项目合同条件
D.简明合同格式
169、判断题 质量是服务的快捷性、准确性和安全性。()
170、单项选择题 施工现场的“五牌一图”,是指工程概况牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、环境保护制度牌、消防保卫制度牌和()。
A.施工进度横道图
B.施工现场总平面图
C.工程项目效果图
D.施工组织机构图
171、单项选择题 施工成本控制的基本步骤为()。
A、比较→分析→预测→纠偏→检查
B、比较→纠偏→分析→预测→检查
C、比较→预测→分析→检查→纠偏
D、比较→检查→预测→纠偏→分析
172、单项选择题 梯队型组织适用的情况是()。
A、成熟度较高,追求业务价值体现
B、流程化程度较高,关注响应解决问题SLA
C、建设完毕后运维初期以技术为主
D、贴近业务需求整台资源
173、单项选择题 以下关于各种担保的作用表述错误的是()。
A.预付款担保的作用在于保证承包人能按合同规定施工,偿还发包人已经支付的全部预付款
B.支付担保的作用是确保工程费用及时到位,一旦发包人违约,付款担保人将代为履约
C.履约担保的作用保证承包人能履行合同义务
D.投标担保的作用是确保合格者投标以及中标者将签约和提供发包人要求的履约担保和支付担保
174、单项选择题 各类型组织管理中都需要关注的内容不包括().
A、考核要求明确,有议事沟通制度
B、奖勤罚懒
C、确保个人能力专业性
D、注重和业务部门的沟通
175、单项选择题 ()是指涉及多种生产要素,并受多种因素影响的成本费用,如分部分项工程成本,月(季)度成本、年度成本等。
A.月(季)度成本分析
B.综合成本的分析方法
C.年度成本分析
D.竣工成本的综合分析
176、单项选择题 大型建设工程项目结构分析,要逐层分解,一般可分为()层次确定相应的工作目录。
A.3
B.4
C.5
D.6
177、多项选择题 服务规范作为销售体系售后质量问责的依据,服务规范包括()。
A.行为规范
B.业务流程
C.技术规范
D.核心价值观
178、多项选择题 版本升级过程需要用户签字的是()。
A.版本升级申请单
B.版本升级总结报告
C.版本升级计划书
179、单项选择题 对建设项目投资项(或者成本项)信息进行编码时,适宜的做法是()。
A、综合考虑投资方、承包商要求进行编码
B、综合考虑概算、预算、标底、合同价、工程款支付等因素建立编码
C、根据概算定额确定的分部分项工程进行编码
D、根据预算定额确定的分部分项工程进行编码
180、多项选择题 根据施工现场文明施工的要求,施工现场文明施工制度包括()
A.门卫值班管理制度
B.岗位聘任制度
C.宣传教育制度
D.消防管理制度
E.检查考核制度
181、单项选择题 工程施工过程中发生索赔事件以后,承包人首先要做的工作是()。
A.向监理工程师提出索赔证据
B.提交索赔报告
C.提出索赔意向通知
D.与业主就索赔事项进行谈判
182、单项选择题 建设工程项目环境管理的目的是通过保护生态环境,使()。
A.环境能够服务于人类经济社会的发展
B.工程项目施工场界内的污染得到有效防治
C.环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏
D.社会经济的发展与人类生存环境相协调
183、单项选择题 下列有关施工预算和施工图预算的说法,正确的是()。
A.施工预算的编制以预算定额为主要依据
B.施工预算是投标报价的主要依据
C.施工图预算既适用于建设单位,也适用于施工单位
D.施工图预算是施工企业内部管理用的一种文件
184、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》,施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%,最高不超过()万元人民币。
A、80
B、90
C、100
D、120
185、单项选择题 安全预警活动的前提是()。
A.诊断
B.识别
C.监测
D.评价
186、单项选择题 工程勘察工程师在完成工程勘察工作后应将《工程勘察报告》、《环境验收报告》的()提交给客户主管工程建设的部门存档。
A.复印件
B.原件
C.扫描件
D.电子文档
187、多项选择题 下面哪些属于技术支持服务内容。()
A.电话咨询服务
B.紧急故障排除服务
C.版本管理及软件补丁服务
D.现场培训服务
188、单项选择题 ECC合同评审内容目前为()评审两大部分。
A.工程商务评审和工程服务方案
B.工程商务评审和项目
C.工程评审和工程服务方案
D.工程评审和维护方案
189、多项选择题 施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部( )对各项工作的管理职能分工。
A、项目经理
B、各工作部门
C、各工作岗位
D、总包与专业分包
E、专业分包与劳务分包
190、判断题 重大升级才需要发出版本升级通告。()
191、多项选择题 重大操作准备工作包括哪些?()
A.填写《现场服务申请》。
B.制定《重大操作方案》。
C.确保了解了设备组网、配置和版本情况、历史维修记录和历史遗留问题文档。
D.查阅相关“用服技术通知单”,尤其要注意是否有特殊版本或版本补丁等特殊设置的地方等。
192、多项选择题 按照《中华人民共和国招标投标法》,宜采用招标的方式确定承包人的有()。
A.使用国际组织或者外国政府资金的项目
B.大型基础设施的项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
E.项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的
193、问答题
2009年某市一重点工程项目,采用工程量清单方式公开招标。经资格预审后,确定A、B、C、D、E共5家施工单位为合格投标人。招标人规定发放招标文件的开始时间为4月20日,截止时间为4月23日,并要求投标人在领取招标文件的同时递交投标保证金50万元,购买招标文件费1200元。A、B、C、D等4家施工单位按时购买了招标文件,后E单位发函放弃投标。
招标文件规定:投标截止时间为5月8日,投标有效期截止时间为6月20日。招标人分别安排各投标人踏勘现场,各投标人按时递交了投标文件,所有投标文件均有效。
评标办法规定,商务标权重60分(包括总报价20分、其他内容40分),技术标权重40分。总报价的评标方法是,评标基准价等于各有效投标总报价的算术平均值下浮2个百分点。当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分,投标总价每高于评标基准价1个百分点时扣2分,每低于评标基准价1个百分点时扣1分。
各投标人总报价见表1。
评标工作于评标结束当天确定中标人。5月10日,招标人仅向当地主管部门提交了评标报告;5月16日,招标人向中标人发出中标通知书;6月10日,双方签订了施工合同;5月25日,招标人将未中标结果通知给另两家投标人,并于6月20日将投标保证金退还给未中标人。
【问题】
1.在该工程开标之前所进行的招标工作有哪些不妥之处?请说明理由。
2.列式计算各投标人的总得分,根据总得分的高低确定第一中标候选人。
3.指出评标结束后招标人的工作有哪些不妥之处,并说明理由。
194、单项选择题 在AIA系列合同条件中,()是关于建筑师与提供专业服务的咨询机构之间的合同条件。
A.A系列
B.B系列
C.C系列
D.D系列
195、判断题 工序能力就是工序在不稳定的状态下实际加工能力。()
196、判断题 随机样本满足的条件是无限性。()
197、多项选择题 质量管理包含哪些内容?()
A、指标设计
B、问题反馈
C、过程监控
D、结果监控
198、填空题 动力性检测的检测方法()、()试验
199、单项选择题 投标人在研究招标文件的同时,需要展开详细的调查研究,不包括()
A.市场宏观经济环境的调查
B.工程所在地区的环境调查
C.工程业主方的调查
D.工程监理公司的调查
200、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),工程预付款的预付时间至迟应在开工通知载明的()支付。
A.开工后7天
B.开工日期7天前
C.开工后一个月
D.开工后约定的时间
201、多项选择题 在工程网络计划中,当计划工期等于计算工期时,关键工作的判定条件是()。
A、该工作的总时差为零
B、该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
C、该工作的最早开始时间与最迟开始时间相等
D、该工作的自由时差最小
E、该工作的持续时间最长
202、单项选择题 进行需求分析可使用多种工具,但()是不适用的。
A.数据流图
B.判定表
C.PAD图
D.数据字典
203、多项选择题 下列选项属于客户工作当中的“痛”的是().
A、成本增加
B、质量下降
C、新规范的要求
D、身体不舒服
204、多项选择题 在影响建设工程项目质量的因素中,属于项目管理者可控因素的有()等。
A、人
B、技术
C、管理
D、社会
E、环境
205、多项选择题 下面哪些属于关键故障。()
A.产品不能运行(全面或局部中断)
B.基本部件或功能的反复衰退
C.容量能力(即通信量/数据的处理能力)降低,因而不能处理预期的负载
D.安全危险、出现安全保障被侵犯的风险
206、单项选择题 动车组配属车数包含()。
A、由运用车底数、检修车底数、备用车底数组成
B、运用车底数
C、运用车底数及检修车底数组成
207、单项选择题 施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工,如导致工程质量问题,则责任由()承担。
A、建设单位
B、监理单位
C、施工承包企业
D、监理单位和施工承包企业共同
208、单项选择题 在合同分析中,应明确工程变更的补偿范围,工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示,百分比越大,则()。
A.合同金额越高
B.承包商利润越高
C.承包商的风险越大
D.对承包商的补偿越多
209、判断题 工程现场施工完工,工程督导、施工队应进行抽查。()
210、单项选择题 下列哪个过程用来确保在功能失效时能尽快地恢复IT服务?()
A、变更管理
B、问题管理
C、事件管理
D、服务级别管理
211、多项选择题 我国《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-99)推荐的常用工程网络计划类型包括()等类型。
A.单平面网络计划
B.单代号双时距搭接网络计划
C.双代号网络计划
D.单代号网络计划
E.单代号搭接网络计划
212、单项选择题 负责整机生产的是物流体系哪个部门。()
A.进出口部
B.国内物流部
C.合同履行部
D.无线/有线生产部
213、单项选择题 混凝土搅拌机在施工中的噪声限值为()[dB(A)3。
A.昼间85,夜间55
B.昼间75,夜间禁止施工
C.昼间70,夜间55
D.昼间65,夜间55
214、多项选择题 紧急问题包括()。
A.关键问题
B.问题已经造成较大的服务影响,客户迫切要求优先处理的问题
C.已经引起客户严重不满(客户投诉)的问题
D.影响重要客户,客户领导异常关注的问题(如:重要站点通讯能力降低或丧失)
215、多项选择题 工程建设监理规划一般包括的内容有()。
A.监理工作范围
B.监理工作内容
C.监理实施细则
D.监理工作依据
E.监理工作目标
216、填空题 ISO9001标准提供了()。
217、单项选择题 施工成本分析的重要依据是()。
A.会计核算
B.成本核算
C.统计核算
D.业务核算
218、单项选择题 按照工程建设项目物资采购管理程序,物资采购首先应()。
A、选择合格的产品供应或服务单位
B、进行采购策划,编制采购计划
C、明确采购要求、采购分工和责任
D、拟订物资采购合同
219、多项选择题 下面哪些属于严重故障。()
A.产品的容量降低(但仍然可以处理预期的负载)
B.任何丧失产品管理和维护的可见度和/或诊断能力
C.基本部件或功能的反复衰退
D.任何应急能力的丧失
220、单项选择题 工程验收测试中发现问题必须填写(),确定解决日期,甲乙双方备案。
A.工程备忘录
B.工程安装(开通)质量满意度调查表
C.工程总结报告
D.验收测试记录
221、单项选择题 根据《招标投标法实施条件》,对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时,施工投标保证金额度符合规定的是()万元人民币。
A.70
B.100
C.120
D.50
222、多项选择题 当计算工期超过计划工期时,可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时,宜选择()。
A、有多项紧前工作的工作
B、缩短持续时间而不影响质量和安全的工作
C、有充足备用资源的工作
D、缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作
E、单位时间消耗资源量大的工作
223、单项选择题 下面哪个不是网络管理的主要功能().
A.计算机主机设备管理
B.故障管理
C.计费管理
D.安全管理
224、单项选择题 施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和()的审查。
A、业主方
B、项目监理机构
C、建设行政主管部门
D、项目经理部
225、单项选择题 施工方必须在完成施工质量自检的基础上,提前24小时通知项目监理机构进行检查验收之后,才能进行工程隐蔽或下道工序的施工,这种作业属于()的施工作业。A.见证点
B.待检点
C.通验点
D.审时点
226、多项选择题 下列施工现场质量检查的内容中,属于“三检”制度范围的有()
A.自检自查
B.巡视检查
c.互检互查
D.平行检查
E.专职管理人员的质量检查
227、单项选择题 PDCA循环中,质量计划阶段的主要任务是()。
A.明确目标并制定实现目标的行动方案
B.展开工程的作业技术活动
C.对计划实施过程进行各种检查
228、多项选择题 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),属于承包人工作的有()。
A、负责编制施工组织设计
B、科学安排作业计划
C、组织编制年、季、月施工计划
D、负责工程测量定位
E、负责与监理、设计及有关部门联系
229、多项选择题 下面关于首问负责制说法正确的是()。
A.当客户以电话或传真形式投诉、咨询、求助时或客户服务人员与客户面谈时,对客户提出的问题、要求、意见和建议等,第一受理者就是公司的代言人,第一受理者有责任和义务亲自或协调公司相关部门予以解决或给客户一个满意的答复。
B.多选若第一受理者对客户提出的问题、要求、意见和建议不知如何解决或答复时,要认真、详细地做好记录,记下客户的联系电话或传真电话、E-MAIL等,然后及时以电话、传真、电子邮件等形式通报给公司有关部门处理。
C.在有关部门处理过程中,第一受理者要跟踪处理情况直到确信客户提出的问题、要求、意见和建议等得到有效处理,遇到有关部门不合作或处理不及时的情况,第一受理者第一时间把问题升级到直接上级领导,寻求协助解决。
D.牢记“个人代表公司”,受理客户提出的问题、要求、意见和建议时,第一受理者答复要准确、详尽、规范。切忌敷衍了事。
230、多项选择题 IT生命周期包含哪些阶段?()
A、规划阶段
B、设计阶段
C、集成阶段
D、运维阶段
231、单项选择题 下列影响建设工程项目质量的因素中,属于管理因素的是()。
A.人的因素和技术因素
B.人的因素和环境因素
C.决策因素和组织因素
D.技术因素和决策因素
232、多项选择题 施工方项目管理的目标主要包括()。
A、施工的投资目标
B、施工的进度目标
C、施工的安全管理目标
D、施工的质量目标
E、施工的成本目标
233、单项选择题 对数据仓库业务分析的主题确立的原则不包括()。
A.既要从业务角度出发,又要从技术角度出发来对需求进行详细分析
B.各主题相互独立,关联度达到最低
C.涵盖企业的所有业务
D.体现业务的完整性
234、填空题 CALL单漏登、客户投诉均属于一级违规行为,一经核实将对责任人及相应科长处以()罚款及月考核扣()分。
235、单项选择题 建筑施工中的“三宝”“四口”中的“四口”的防护不包括()口。
A.工地入
B.通道入
C.预留洞
D.楼梯
236、多项选择题 以下哪些描述符合服务规范常用语的要求。()
A.“我们公司就是这么规定的”
B.“好的,我们马上就去做”
C.“为了确保设备的稳定运行,请根据规范要求进行操作”
D.“您可以与我们签订维护协议,以便我们为您提供及时、周到的服务”
237、单项选择题 环境系统管理为什么要重点关注电力和空调?()
A、电力是动力关键,空调是温湿度关键
B、费用最贵的两项
C、专业能力要求高
D、客户的要求
238、单项选择题 关于施工总承包管理模式下合同管理的说法,错误的是()。
A.所有分包合同的招标投标、合同谈判以及签约工作均由业主负责
B.业主方的招标及合同管理工作量较大
C.对分包人的工程款支付可由施工总包管理单位支付或由业主直接支付,前者有利于施工总包管理单位对分包人的管理
D.业主只需要进行一次招标,与施工总承包商签约,因此招标及合同管理工作量将会减小
239、单项选择题 下列哪项工作不属于问题管理的职责?()
A、消除错误的根本原因
B、对问题调查和诊断
C、提出变更请求
D、维护问题(含已知错误)数据库
240、单项选择题 下列工程资料中,可以作为承包人向业主索赔依据的是()。
A.承包人与分包人签订的分包合同
B.承包人安全交底会议纪要
C.承包人技术交底纪要
D.合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议
241、单项选择题 第四层交换负载均衡的原理,就是按照IP地址和()进行虚拟连接的交换,直接将数据包发送到目的计算机的相应端口中。
A.TCP端口
B.UDP端口
C.FTP端口
D.HTTP端口
242、多项选择题 在工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A、双代号网络计划中持续时间最长
B、单代号网络计划中紧后工作之间时间间隔为零
C、最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
D、最迟开始时间与最早开始时间的差最小
E、双代号时标网络计划中无波形线
243、单项选择题 工程项目是()的过程。
A、复杂性
B、重复性
C、一次性
D、固定性
244、单项选择题 关于施工组织设计中施工进度计划的说法,正确的是()。
A.对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量分析,通过技术经济评价,选择最佳方案
B.使工序有序地进行,使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标
C.根据工程情况,结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件,全面部署施工任务
D.根据工程情况,结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件,合理安排施工顺序,确定主要工程的施工方案
245、多项选择题 单位工程施工组织设计的内容包括()。
A、工程概况及施工特点
B、施工方案
C、作业区施工平面布置设计
D、施工总进度计划
E、单位工程施工准备工作计划
246、多项选择题 个人的沟通障碍由()原因造成。
A.对信息的态度不同所造成的障碍
B.沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍
C.个性因素所引起的障碍
D.知识、经验水平的差距所导致的障碍
E.信息传递不及时或不适时和知识经验的局限
247、单项选择题 下列进度控制措施中,属管理措施的有()。
A、分析影响项目工程进度的风险
B、制定项目进度控制的工作流程
C、选用有利的设计和施工技术
D、建立进度控制的会议制度
248、多项选择题 当现场问题处理进展不满足客户要求,已经或者后续即将产生较大客户影响时,办事处应及时向谁进行质量预警。()
A.工程服务处
B.网络服务处
C.网络服务中心
D.产品线
249、判断题 若在重大操作期间,业务中断累计时间在计划中断时间范围内,即认为产生了故障。()
250、多项选择题 下面属于项目实施阶段的工作是?()
A.物料采购
B.排产发货
C.站点施工
D.网络优
251、单项选择题 在工程监理过程中,监理人如发现工程承包人的人员工作不力,可以要求()。
A.承包人调换有关人员
B.终止承包人合同
C.业主撤换有关人员
D.暂停施工
252、多项选择题 在建筑材料采购合同中,货物的验收方式主要有()。
A.驻厂验收
B.提运验收
C.接运验收
D.使用验收
E.入库验收
253、问答题
某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28000m2,首层建筑面积2400m2,建筑红线内占地面积6000m2。该工程位于闹市中心,现场场地狭小。施工单位为了降低成本,现场只设备了一条3m宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者之间相距86m,其中一个距拟建建筑物3m,另一个距路边3m。为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门人口处的临时围墙上悬挂了“六牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。
【问题】
1.该工程设置的消防通道是否合理?说明理由。
2.该工程设置的临时消火栓是否合理?说明理由。
3.该工程还需考虑哪些类型的临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种类型临时用水?
4.该工程对现场“六牌”、“二图”的管理是否合理?说明理由。
254、多项选择题 工程监理合同中,监理人的义务包括()。
A.在履行监理合同义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供咨询意见,并公正维护各方面的合法权益
B.由委托人所提供的设施和物品,属于委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人
C.征得委托人同意,监理人发布开工令、停工令、复工令
D.按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构及人员,完成监理范围内的监理业务,按合同约定定期向委托人报告监理工作
E.在合同期内和合同终止后,未征得有关方面同意,不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料
255、单项选择题 为确保工程项目进度目标的实现,应编制与进度计划相适应的资源需求计划,若发现资源条件不具备,则应调整()。
A、进度目标
B、资源计划
C、资金计划
D、进度计划
256、多项选择题 双绞线由两根相互绝缘的、绞合成均匀的螺纹状的导线组成,下列关于双绞线的叙述,正确的是().
A、它的传输速率达10Mbit/s~100Mbit/s,甚至更高,传输距离可达几十公里甚至更远
B、它即可以传输模拟信号,也可以传输数字信号
C、与同轴电缆相比,双绞线易受外部电磁波的干扰,线路本身也产生噪声,误码率较高
D、通常只用作局域刚通信介质
257、单项选择题 持续改进的原则不包括()。
A、只存在实施过程中
B、避免衍生问题的发生
C、积极面对负面评价,解决问题避免再次发生
D、鼓励创新和改革
258、单项选择题 房内一般应采用()装修,避免使用挂毯、地毯等吸尘、容易产生静电的材料。
A、PVC材料
B、乙烯材料
C、木质材料
D、合成树脂材料
259、单项选择题 按照钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等进行领料限制,属于按()限额领料。
A.工程部位
B.单位工程
C.分项工程
D.分部工程
260、单项选择题 当工程网络计划的计算工期小于计划工期时,则()。
A.单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为0
B.双代号网络计划中关键线路上工作的持续时间之和等于计划工期
C.双代号网络计划中有关键工作的自由时差全部为零
D.单代号搭接网络计划中总时差最小值为0
261、多项选择题 运维人员可以主要分为()。
A、一线操作人员
B、二线保障人员
C、三线专家
D、顾问
262、多项选择题 什么情况下可以把故障单挂起处理。()
A.由于客户方面的原因造成处理延误
B.不可抗拒的外部因素造成处理延误
C.办事处想挂起的单
D.与客户协商并取得客户认可的其他情况
263、多项选择题 在工程项目施工过程中,运用动态控制原理进行投资控制,投资的计划值和实际值比较是指()。
A、工程预算与工程概算的比较
B、工程合同价与工程预算的比较
C、工程合同价与工程概算的比较
D、工程款支付与工程合同价的比较
E、工程款支付与工程预算的比较
264、单项选择题 为什么指标设计需要烈方达成共识?()
A、指标必须人家一起商量得出
B、指标的要求对大家一样
C、指标复杂,必须共同分解
D、必须确保被考核者理解并认可管理者的要求
265、单项选择题 施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是()。
A.单位工程质量
B.分部工程质量
C.分项工程质量
D.工序质量
266、单项选择题 设备合同进入整机排产阶段由公司哪个部门负责。()
A.营销事业部
B.合同履行部
C.进出口部
D.计划部
267、多项选择题 在建设工程项目实施阶段的策划工作中,对项目目标分析和再论证的主要工作内容包括()。
A、项目功能分解
B、编制项目总投资规划和投资目标论证
C、编制项目建设总进度规划
D、确定项目质量目标
E、确定项目建设的规模和标准
268、单项选择题 建设工程项目管理中的费用目标对业主而言是()。
A、成本目标
B、管理目标
C、投资目标
D、控制目标
269、多项选择题 根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2005),在项目管理收尾阶段,建设工程总承包方的工作内容有()。
A、办理管理权移交
B、办理项目资料归档
C、进行竣工决算
D、对项目人员进行考核评价
E、解散项目部
270、多项选择题 基本维保服务内容有哪些?()
A.技术支持服务
B.硬件支持服务
C.资料共享服务
D.个性化服务、第三方设备代理维护服务
271、单项选择题 斜层理是指()。
A、与水平面斜交的层理
B、与岩层面斜交的层理
C、倾斜岩层
D、轴面劈理
272、单项选择题 下列影响建设工程项目实施的风险因素中,属于技术风险的是()。
A.工程勘察资料
B.气象条件
C.公用防火设施的数量
D.人身安全控制计划
273、多项选择题 以下那种情况产品线可以拒绝补发货申请?()
A.故障原因不明
B.无硬件条码
C.没有备料计划
D.初验后维护阶段的故障单板
274、多项选择题 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006),项目经理的职责有()。
A、对资源进行动态管理
B、建立各种专业管理体系,并组织实施
C、收集工程资料。准备结算资料,参与工程竣工验收
D、进行整个项目的利益分配
E、协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作
275、多项选择题 IT运维中的人员管理包含哪些内容?()
A、领导管理
B、客户管理
C、用户管理
D、工程师管理
276、单项选择题 流程管理的原则不包括()。
A.主观判断可以提高流程的准确性
B.尽量将标准工作形成流程执行
C.确保流程宣贯,方便获取学习
D.发布前流程需经过测试
277、单项选择题 在建筑材料采购合同中,委托运输部门运输、送货或代运的产品,其交货期限一般以()的日期为准。
A、需方收货戳记
B、承运单位签发
C、供方向承运单位提出申请
D、货物送达交货地点
278、单项选择题 由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用新信息技术的手段进行信息管理,其核心手段是()
A.基于局域网的信息管理平台
B.基于互联网的信息处理平台
C.基于互联网的信息传输平台
D.基于局域网的信息处理平台
279、单项选择题 建设工程项目质量的形成过程体现了建设工程项目质量()的系统过程。
A、从目标决策、目标细化到目标实现
B、从目标定义、目标决策到目标实现
C、从目标决策、目标细化到目标检验
D、从目标定义、目标细化到目标检验
280、多项选择题 下列关于项目管理组织模式的说法中,正确的有()。
A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源
B、矩阵组织系统中有两个指令源
C、大型线性组织系统中的指令路径太长
D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令
E、矩阵组织适用于大型组织系统
281、多项选择题 关于施工总承包管理模式特点的说法,正确的有()。
A.在开工前有较明确的合同价,有利于业主的总投资控制
B.业主方的招标及合同管理工作量较大
C.多数情况下,由业主方与分包人直接签约,这样有可能减少业主方的风险
D.分包工程任务符合质量控制的“他人控制”原则,对质量控制有利
E.各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责协调,这样可减轻业主方管理的工作量
282、单项选择题 FIDIC系列合同条件中,如果发生法规规定的变化或物价波动,合同价格可随之调整的是()。
A.施工合同条件
B.EPC交钥匙项目合同条件
C.永久设备和设计--建造合同条件
D.简明合同格式
283、多项选择题 下列各种情况中,施工单位可索赔施工机械使用费的是()。
A.完成额外工作而增加的机械使用费
B.业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费
C.机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费
D.施工机械故障导致机械停工的窝工费
E.已经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费
284、单项选择题 以下来访客户接待行为规范中,哪些行为是错误的。()
A.对来访客户,不管你是不是负责人,都应该起身致意,找座位让客户先坐下,切勿不理不睬让客人站着等候
B.与多个客户交谈时,要注意照顾好客户领导
C.出入房间,上下电梯,应让客户先行
D.当客户起身告辞时,要主动送客人出门或送入电梯间,若是客户有车停在附近,应送客户上车,等客户的车开走后再返回
285、单项选择题 一般由设区的市级人民政府负责调查的事故是()。
A.重大事故
B.一般事故
C.特别重大事故
D.较大事故
286、单项选择题 ()选择算法的特点足能较好的适应网络状态的变化,但是实现起来较为复杂,开销也比较大。
A、静态路由
B、动态路由
C、静态地址
D、DHCP动态分配地址
287、单项选择题 《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)中的“环境”是指()。
A、组织运行活动的外部存在
B、各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体
C、废水、废气、废渣的存在和分布情况
D、周边大气、阳光和水分的总称
288、单项选择题 在合同执行过程中,以下哪项工作属于营销办事处工作范畴。()
A.生产配置拟制
B.合同资料传递
C.整机生产
D.本地清关
289、多项选择题 环境系统保持稳定需要考虑().
A、电力和空调保障
B、机房管理制度执行
C、备份冗余准备
D、重点系统的服务连续
290、多项选择题 施工合同签订后,承包人应对施工合同进行跟踪,跟踪的对象包括()等。
A.业主的工作
B.工程师的工作
C.设计人的工作
D.承包人的工作
E.工程分包人的工作
291、单项选择题 工程项目施工实行()。
A.总承包制
B.EPC责任制
C.建设监理制
D.项目经理负责制
292、单项选择题 建设工程项目实施阶段策划中,属于经济策划主要工作的是()。
A.项目建设成本分析
B.项目效益分析
C.融资方案的深化分析
D.融资方案
293、填空题 在处理紧急问题中,现场人员不顾研发要求(),迅速()。
294、单项选择题 关于业主和参与各方进度控制任务的说法,正确的是()。
A.控制的目标相同,但控制的时间范围不同
B.控制的目标不同,但控制的时间范围相同
C.控制的目标和时间范围均相同
D.控制的目标和时间范围各不相同
295、多项选择题 在某工程网络计划中,已知工作M自由时差为2天,总时差为5天,监理工程师检查实际进度时发现M仅有的一项紧前工作N持续时间延长了4天,M工作持续时间延长了3天,则()。
A.既不影响总工期,也不影响M工作的正常进行
B.将M工作的最早开始时间推迟4天
C.总工期延长2天
D.不影响总工期,但对M工作的紧后工作有影响
E.可能会影响总工期
296、多项选择题 工作作风包括()。
A.力争第一次就把工作做好,既注重工作效率,又注重工作质量,一丝不苟,精益求精
B.养成日事日清的工作习惯
C.对客户提出的问题、要求、意见和建议要做详实记录,首问负责制认真落实
D.面对困难和挑战,不折不挠,敢于拼搏
297、单项选择题 下列不属于技术咨询范围的是()。
A.客户询问对于某产品的一项问题的解决方案
B.客户询问对于某产品交付附加文件或该产品内含文件所涵盖的程序书上的问题,寻求解释
C.因行业标准、国家标准、企业标准等标准改动而进行的变更
D.客户询问某产品的技术性知识、设备功能、操作方法、技术性能
298、填空题 应在重大操作前一天通报对应网络服务中心服务部门相关科长和总工、产品线工程总监、研发故障经理及工程服务处相关产品总监,其中,()、()的重大操作必须取得工程服务处相关产品总监批准。
299、单项选择题 根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)的要求,工程施工中昼间打桩工作噪声限值为()。
A、70
B、75
C、80
D、85
300、单项选择题 数据系统管理需要对哪项资源提出标准要求?()
A)应用系统
B)硬件系统
C)环境系统
D)桌面系统