时间:2025-02-11 06:29:47
1、多项选择题 影响石方开挖工效的因素有：（）。
A.爆破
B.岩石级别
C.设计对开挖形状及开挖面的要求
D.翻渣
E.装载机
2、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
3、单项选择题 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨
4、单项选择题 下列符合纯粹公共品的特性的是（）。
A.谁付款、谁受益
B.边际成本为零
C.边际成本大于边际效益
D.消费的竞争性
5、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书中写明的合同总金额。
A.招标价格
B.合同价格
C.投标价格
D.法定价格
6、单项选择题 根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。
A.供水管路摊销费
B.供水设施维修摊销费
C.供水损耗
D.基本水价
7、单项选择题 已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。
A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5
8、单项选择题 总投资与总造价的关系是（）。
A．总投资＞总造价
B．总投资≥总造价
C．总投资≤总造价
D．总投资＝总造价
9、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
10、多项选择题 勘察、设计合同的内容包括（）以及其他协作条件等条款。
A.提交有关基础资料的期限
B.提交勘察、设计文件（包括概预算）的期限
C.勘察、设计招标投标要求
D.质量要求
E.勘察、设计费用
11、多项选择题 替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
12、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
13、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船排泥管线长度：是指自挖泥（砂）区中心至排泥（砂）区中心，（）各管线长度之和。
A.浮筒管、岸管
B.浮筒管、潜管
C.浮筒管、潜管、岸管
D.潜管、岸管
14、单项选择题 租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁
15、单项选择题 项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。
A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%
16、多项选择题 按定额反映的不同生产要素消耗内容分类，可分为（）。
A.劳动定额
B.施工定额
C.材料消耗定额
D.机械台班（台时）消耗定额
E.预算定额
17、单项选择题 根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费
18、单项选择题 签订限额设计合同，项目法人的主要责任（）。
A.严格履行限额设计合同，保证奖惩兑现
B.投资人修改设计、提高标准造成的投资增加
C.物价变动和汇率变动
D.工程数量的变动
19、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。
A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度
20、单项选择题 在施工期间，施工进度往往要和洪水“赛跑”，在特定的时间内，需加大施工强度，完成巨大的工程量，将建筑物筑到（）以确保大坝安全度汛。
A.死水位高程
B.拦洪高程
C.正常蓄水位高程
D.最高洪水位高程
21、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
22、多项选择题 按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。
A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理
23、多项选择题 《水污染防治法》适用于中华人民共和国领域内的（）的污染防治。
A.江河
B.湖泊
C.海洋
D.渠道
E.地下水体
24、多项选择题 按现行部颁安装定额，水轮机安装工程内容不包括（）。
A.调速器
B.油压装置
C.蝴蝶阀
D.贯流式水轮机
E.混流式水轮机
25、多项选择题 建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。
A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B.有关部门和单位总结经验教训
C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E.组建生产单位，解散建设单位
26、多项选择题 多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。
A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系
27、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
28、单项选择题 水利工程预付款一般划分为（）。
A.材料预付款和设备预付款
B.人工预付款和工程材料预付款
C.工程预付款和设备预付款
D.工程预付款和工程材料预付款
29、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
30、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
31、单项选择题 在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究报告阶段
C.建设准备阶段
D.建设实施阶段
32、单项选择题 根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。
A.职工学习、培训期间工资
B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资
D.因气候影响停工的工资
33、多项选择题 下列（）项属于现金流入项目。
A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额
34、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
35、多项选择题 竣工决算说明书应对投资来源作出说明，其内容应包括（）。
A.投资构成
B.股权分配
C.资本结构
D.投资性质
E.盈亏分析
36、单项选择题 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。
A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文
37、单项选择题 以粉煤灰取代部分水泥或集料，都能在保持混凝土原有和易性条件下减少（）。
A.黄砂
B.碎石
C.用水量
D.通过试验来决定
38、单项选择题 为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（）职能。
A.计划
B.控制
C.组织
D.协调
39、单项选择题 建筑产品的利润总额等于（）。
A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金
40、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。
A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率
41、多项选择题 在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。
A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费
42、单项选择题 下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。
A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费
D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
43、单项选择题 根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。
A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用
44、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
45、单项选择题 整个建设项目是大中型项目，而单项工程是小型的，编制单项工程竣工决算时则按（）编制单项工程竣工决算。
A.小型项目
B.大中型项目
C.大中型项目或小型项目均可
D.分项工程
46、单项选择题 下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。
A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织
47、单项选择题 根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。
A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度
48、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
49、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
50、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
51、单项选择题 根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。
A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接
52、单项选择题 市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。
A.市场欠缺
B.经济危机
C.市场失灵
D.垄断
53、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A.估算
B.预算
C.结算
D.概算
54、多项选择题 国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。
A.制定职业规范和行业标准
B.代表业主进行招标和项目管理工作
C.协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度
D.开展工程造价信息咨询和信息服务工作
E.建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可
55、单项选择题 没有反映各部门需水的季节性、急迫性的公用工程投资分摊方法是（）。
A.接受益主次分摊
B.按占用工程效能指标比例分摊
C.按最优等效替代方案投资比例分摊
D.等经济效果分摊法
56、多项选择题 按现行部颁规定，关于“骨料、水泥输送系统”的说法错误的有（）。
A.指骨料自破碎筛分加工好后输送至成品料仓
B.指骨料自成品料仓输送至搅拌楼边料仓
C.指骨料自搅拌楼边料仓下廊道接料斗输送搅拌楼料仓
D.指水泥自运输水泥罐车用水泥泵输送至水泥罐
E.指水泥自搅拌楼边水泥罐用水泥泵输送至搅拌楼料仓
57、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费率为（）.
A.0.7%
B.3.5%
C.4%
D.3%
58、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
59、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
60、单项选择题 某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。
A.217
B.302
C.223
D.311
61、单项选择题 水电站主厂房桥式起重机工作制一般采用（）。
A.轻级，Jc=15%
B.中级，Jc=25%
C.重级，Jc=40%
D.都可以
62、多项选择题 当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
63、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，以运输距离划分的定额，若遇到的定额介于两子目之间时，可用（）计算。
A.平均法
B.近似法
C.插入法
D.选用较大值法
64、单项选择题 如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
65、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
66、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
67、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
68、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。
A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件
69、单项选择题 建筑市场的区域性体现在（）。
A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱
70、多项选择题 诉讼时效中断的起因有（）。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力
71、单项选择题 价格差异=（实际价格一标准价格）×（）。
A.实际数量
B.标准价格
C.标准数量
D.实际价格
72、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
73、单项选择题 现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
74、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
75、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
76、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。
A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计
77、单项选择题 能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是（）。
A.弹性预算
B.滚动预算
C.零基预算
D.固定预算
78、多项选择题 建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算
79、多项选择题 政府调节“市场失灵”的职能归结为（）.
A.表价职能
B.核算职能
C.配置社会资源
D.调节收入分配
E.稳定经济和促进经济增长
80、多项选择题 施工单位中标后与建设工程项目招标人进行合同谈判后达到一致的内容，应以（）方式确定下来作为合同的附件。
A.合同补遗
B.会议纪要
C.协议书
D.投标补充文件
E.工程变更文件
81、多项选择题 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行（）。
A.审查制
B.评估制
C.审批制
D.核准制
E.备案制
82、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
83、多项选择题 下列关于盈亏平衡点的说法正确的是（）。
A.盈亏平衡价格表示项目可以接受的最低价格
B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全
D.盈亏平衡单位产品可变成本表示在即定产量、价格、固定成本的条件下，项目可接受的最高单位产品可变成本
E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强
84、多项选择题 混凝土拌制及浇筑定额中，不包括骨料（）等温控所需人工、材料、机械的数量和费用。
A.预冷
B.备料
C.加冰
D.浇筑
E.通水
85、单项选择题 根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。
A.管子本体自重“t”
B.管子、管子附件总重“t”
C.管子、管子附件及阀门总重“t”
D.机组单机容量（MW）
86、单项选择题 某零部件功能评分值为105，目前单件成本14.75元，功能评价值7.33，则该零部件成本降低幅度为（）。
A.14.75
B.97.67
C.90.25
D.7.42
87、多项选择题 建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。
A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准
88、多项选择题 直流系统设备包括（）。
A.蓄电池
B.充电设备
C.励磁机
D.直流屏
E.绝缘子
89、单项选择题 某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。
A.392
B.380
C.346
D.314
90、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
91、单项选择题 已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。
A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10
92、单项选择题 为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.弱矩阵式组织
D.强矩阵式组织
93、单项选择题 我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。
A.1200m3
B.2200m3
C.2000m3
D.3200m3
94、单项选择题 固定资产净值为1000万元，折旧年限20年。若采用双倍余额递减法计算年折旧额，则第二年折旧额为（）。
A.50万元
B.90万元
C.100万元
D.200万元
95、单项选择题 水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。
A.施工图预算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工预算
96、多项选择题 现行水利工程概算中的工程部分划分为（）。
A．建筑工程、临时工程
B.贷款利息
C．机电设备及安装工程
D．独立费用
E．金属结构设备及安装工程
97、多项选择题 根据现行部颁定额，影响绞吸式挖泥船台班效率定额需调整的因素有（）。
A.工况系数
B.超过基本排高
C.挖泥船的吃水深度
D.超过基本挖深
E.排泥管安拆
98、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾（）、竹木流放和渔业等方面的需要。
A.防洪
B.供水
C.灌溉
D.航运
E.海运
99、多项选择题 粉煤灰的主要性能为（）。
A.细度
B.颗粒形状
C.颗粒表面状态
D.比重及容重
E.需水量与活性
100、多项选择题 所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。
A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值
101、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
102、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
103、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
104、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
105、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
106、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
107、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪工作实行（）的原则。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.预防为主
D.效益优先
E.局部利益服从全局利益
108、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
109、多项选择题 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.人员
B.资源
C.造价
D.盈利
E.风险
110、多项选择题 施工机械基本折旧费的计算方法有（）。
A.工作量法
B.年数总和法
C.直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法
111、单项选择题 根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。
A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台
112、多项选择题 混凝土骨料级配分为四级，其中二级配的粒径组成是（）。
A.5～20mm
B.20～40mm
C.40～80mm
D.80～120mm
E.80～150mm
113、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
114、单项选择题 《水利工程工程量清单计价规范》适用于水利工程的招标投标工程清单编制和计价活动，该规范于（）起执行。
A.2006年7月1日
B.2007年7月1日
C.2003年7月1日
D.2005年7月1日
115、单项选择题 （）是施工企业以单位工程为对象所编制的人工、材料、机械台班耗用量及其费用汇总，即单位工程成本。
A.施工图预算
B.完工结算
C.投标报价
D.施工预算
116、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
117、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
118、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于间接费的是（）。
A.投标报价费
B.企业定额测定费
C.公用施工道路的照明费
D.防暑降温费
E.业务招待费
119、单项选择题 法定盈余公积金可以转增资本金，但转增后剩余的盈余公积金不得低于注册资本的：（）。
A.10％
B.50％
C.20％
D.25％
120、多项选择题 工程项目目标控制措施包括（）。
A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施
121、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
122、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
123、多项选择题 按现行部颁规定，科研勘测设计费包括（）。
A.定额编制管理费
B.工程勘测设计费
C.项目建设管理费
D.工程质量监督费
E.工程科学试验研究费
124、多项选择题 现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。
A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标
125、单项选择题 国民经济评价中涉及外汇收入和支出均需要用（）计算外汇价值。
A.影子工资
B.影子价格
C.影子汇率
D.以上都不对
126、多项选择题 水利工程造价预测一般是指（）。
A.投资估算
B.设计概算
C.竣工决算
D.项目管理预算
E.标底
127、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
128、单项选择题 下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。
A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算
129、单项选择题 《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。
A.通用合同条款中
B.专用合同条款中
C.技术条款中
D.投标须知中
130、多项选择题 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
131、单项选择题 公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A.外部性
B.竞争性
C.非价值性
D.福利性
132、单项选择题 已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。
A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％
133、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
134、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
135、单项选择题 已知n=n1+n2，则（）。
A.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）+（F／P，i，n2）
B.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）×（F／P，i，n2）
C.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）+（P／F，i，n2）
D.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）×（F／P，i，n2）
136、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费率为（）。
A.40%
B.45%
C.80%
D.50%
137、多项选择题 下列项目属于公益性投资项目的是（）。
A.交通
B.环保
C.电力
D.学校
E.博物馆
138、单项选择题 在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。
A.横道图
B.S型曲线
C.网络图
D.控制图
139、多项选择题 成本费用计划的方法有（）。
A.弹性预算
B.概率预算
C.资本预算
D.零基预算
E.滚动预算
140、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
141、多项选择题 全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体系。
A.全过程造价管理
B.全要素造价管理
C.全风险造价管理
D.全团队造价管理
E.全生命周期造价管理
142、单项选择题 根据水利工程不同类型反映不同主要特征，如河道治理类除反映堤防长度、顶宽，涵闸数量、护坡面积、治理后防洪能力外，还应反映河道治理后的（）。
A.防洪标准
B.航道级别
C.通航能力
D.行洪能力
143、单项选择题 按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。
A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%
144、单项选择题 国产标准设备原价一般采用（）的原价。
A.国内市场上设备
B.国际市场上设备
C.带有备件
D.不带有备件
145、多项选择题 因天然砂砾料中的自然级配组合与设计级配组合不同，在进行砂石料中间工序加工处理过程中，会产生（）。
A.成品弃料
B.超径石弃料
C.中间弃料
D.级配弃料
E.损耗弃料
146、单项选择题 国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
147、多项选择题 现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费
148、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
149、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照（）的原则确定。
A.补偿成本
B.合理收益
C.优质优价
D.公平负担
E.效益优先
150、单项选择题 城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的税率。其中，纳税入所在地在市区或县城的，其税率分别为（）。
A.3％和1％
B.5％和1％
C.5％和3％
D.7％和5％
151、单项选择题 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.综合定额
D.时间定额
152、多项选择题 在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。
A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本
153、单项选择题 一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。
A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期
154、多项选择题 工程造价具有（）特点。
A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性
155、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位
156、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
157、多项选择题 企业内部积累包括（）。
A.折旧基金
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.大修理基金
E.未分配利润
158、单项选择题 可行性研究投资估算是（）的重要依据。
A、项目科学决策
B、列入计划
C、开工报告审批
D、编制标底
159、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
160、多项选择题 投标技巧中，适合高报价的项目有（）。
A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目
B.工程量大的项目
C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目
D.交通便利的项目
E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目
161、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
162、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
163、单项选择题 某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。
A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％
164、多项选择题 按现行部颁规定，进口设备原价包括（）。
A.设备到岸价格
B.银行手续费、外贸手续费
C.进口关税、增值税
D.国内段运杂费
E.商检费、港口费
165、多项选择题 水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。
A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产
166、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
167、多项选择题 垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。
A.规模经济
B.原料控制
C.政府特许
D.专利发明
E.行业需求足以满足一个以上的生产者
168、多项选择题 按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。
A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价
169、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
170、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
171、多项选择题 范政府采购行为需要监督体系的制约，这种监督应是（）。
A.随机的
B.制度化的
C.刚性的
D.全面的
E.内外部监督机制的有机结合
172、单项选择题 在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。
A.总成本
B.固定成本
C.可变成本
D.边际成本
173、单项选择题 诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（）而中断。
A.不同意履行义务
B.遇不可抗力
C.同意履行义务
D.丧失行为能力
174、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
175、多项选择题 按现行部颁规定，属于现场经费中临时设施费的有（）。
A.进场道路
B.支线供水
C.道路养护
D.场内施工排水
E.施工场地照明
176、多项选择题 属于非法分包工程的情形包括（）。
A.将承包的工程肢体后全部分包出去
B.承包分包工程后再分包
C.经发包人和监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包
D.将主体工程的结构施工分包
E.未经发包人或监理人同意的分包
177、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建
178、多项选择题 分散的支付制度的弊端有（）。
A.支出过程脱离财政监督
B.财政资金管理分散
C.大量的财政资金沉淀在各部门、各单位、使用效率不高
D.财政收支信息反馈迟缓
E.资金流动环节少
179、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
180、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
181、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
182、单项选择题 有关现值的阐述，正确的是（）。
A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来
183、单项选择题 在间接出口货物影子价格的计算中，在离岸价基础上作为加项的是（）。
A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到项目的运费和贸易费
184、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业管理人员使用的小车交纳的养路费包括（）之内。
A.施工机械台时费的第三类费用
B.现场管理费
C.企业管理费
D.间接费
185、多项选择题 建筑产品估价的依据是（）。
A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润
186、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。
A.5
B.10
C.15
D.16
187、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
188、单项选择题 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A.实际消耗的工作量
B.估计消耗的工作量
C.全部设计的工作量
D.应当消耗的工作量
189、单项选择题 资金时间价值的真正来源是（）。
A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值
190、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
191、多项选择题 水利工程建筑物的特点为（）。
A.工作条件的复杂性
B.设计造型的独特性
C.施工条件的艰巨性
D.建筑物形式的多样性
E.失事后果的严重性
192、多项选择题 在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
193、单项选择题 根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。
A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75
194、单项选择题 根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。
A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261
195、单项选择题 根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。
A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
196、单项选择题 FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
197、单项选择题 大多数施工索赔采用的计算方法是（）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法
198、单项选择题 根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。
A.台班
B.台时
C.米时
D.组时
199、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。
A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物
200、多项选择题 在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。
A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C.实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E.建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者
201、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
202、单项选择题 有效控制造价的原则之一是推行以（）为重点的全过程造价控制。
A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段
203、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
204、单项选择题 水利工程常采用的经济评价方法是（）。
A.成本-效益法
B.最低费用法
C.公共劳务收费法
D.机会成本法
205、多项选择题 水利项目实行项目法人负责制后，项目董事会的职责包括（）。
A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
B.负责筹措项目资金
C.审核、上报项目初步设计和概算文件
D.负责生产准备工作和培训有关人员
E.研究解决建设过程中出现的重大事故
206、单项选择题 在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。
A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性
207、多项选择题 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地
208、多项选择题 在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。
A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度
209、多项选择题 水价制定的方法有（）。
A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法
210、单项选择题 属于公益性建设项目间接收益的是（）。
A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业
211、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
212、单项选择题 根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。
A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费
213、多项选择题 甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。
A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护
214、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
215、多项选择题 工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。
A.作用不相同
B.基础不相同
C.范围不相同
D.内容不相同
E.定额依据不相同
216、单项选择题 基本预备费是静态投资的组成部分，对该费用的使用应在年度投资计划中列明细项目和额度，报（）批准后开支。
A.投资人
B.项目法人
C.涉及审批单位
D.建设单位
217、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
A.244天
B.235天
C.251天
D.271天
218、多项选择题 水利工程施工中，洞井石方开挖一般可以分为（）。
A.平洞石方开挖
B.一般石方开挖
C.基础石方开挖
D.竖井石方开挖
E.斜井石方开挖
219、单项选择题 下列筹资方式中不能用于资本金筹集的方式有（）。
A.发行股票
B.吸收投资
C.融资租赁
D.自筹投资
220、多项选择题 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。
A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书
221、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
222、单项选择题 水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。
A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划
223、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
224、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A.15
B.20
C.30
D.36
225、单项选择题 某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为（）年。
A.7.14
B.5.5
C.5.33
D.5.67
226、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
227、多项选择题 投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。
A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价
228、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
229、单项选择题 在水利工程中其产权不属于单位却为项目配套的专用设施如专用道路，送变电站，在编制竣工决算时此项应属于（）.
A.待核销基建支出
B.非经营性项目转出资金支出
C.递延资产支出
D.建筑安装工程支出
230、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，从事工程价款结算活动，应当遵循（）的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
A.合法
B.平等
C.自愿
D.公开
E.诚信
231、多项选择题 按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。
A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议
232、单项选择题 某水利枢纽工程运输国产设备，已知运杂费率为5.37%，运输保险费率为0.4%，采购保管费率按现行有关规定，计算该设备的运杂综合费率为（）。
A.6.47%
B.6.51%
C.6.5%
D.6.45%
233、单项选择题 区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。
A.使用或收益的竞争性与排他性
B.效用的不可分割性
C.消费的非竞争性
D.收益的非排他性
234、单项选择题 用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。
A.一致
B.不一致
C.不一定一致
D.无法判断
235、单项选择题 根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。
A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费
236、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
237、单项选择题 根据现行部颁水利建筑工程概预算定额，砂砾（卵）石开挖和运输按（）计算。
A.Ⅰ类土
B.Ⅱ类土
C.Ⅲ类土
D.Ⅳ类土
238、单项选择题 下列情况不属于工程变更的是（）。
A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例
B.更改工程质量要求
C.更改标高
D.施工方案替代
239、多项选择题 公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。
A.再增加优惠条件
B.对投标书内容进行书面澄清
C.对投标书内容作任何解释
D.更改投标书的报价
E.撤消投标书
240、单项选择题 根据现行部颁定额，吹填工程计算单位为（）。
A.折算为自然方
B.陆上方
C.实方
D.堆填方
241、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
242、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中，平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业的平洞。
A.大于6°
B.大于10°
C.小于6°
D.小于和等于6°
243、多项选择题 测定材料消耗定额时，材料消耗量应包括（）。
A.直接用于建筑安装工程上的材料
B.施工废料
C.不可避免产生的施工废料
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
244、单项选择题 根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。
A.环境监督管理
B.水质监测
C.污染的防治
D.污水处理
245、多项选择题 按现行部颁规定，施工临时工程中的施工交通工程包括（）。
A.公路
B.桥梁
C.码头
D.材料转运站
E.缆机平台
246、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
247、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
248、多项选择题 正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。
A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置
249、单项选择题 根据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，其中的工程设计收费计纲额为经过批准的建设项目初步设计概算中的（）之和。
A.建筑工程费、安装工程费和设备费
B.建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费
C.建筑安装费，设备费和独立费用
D.工程费、独立费用和预备费
250、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
251、多项选择题 《招标投标法》规定，招标方式分为（）。
A.公开招标
B.两阶段招标
C.邀请招标
D.代理招标
E.议标
252、单项选择题 企业的利益与国家和社会的利益的关系是（）。
A．完全一致
B．不一致
C．并不总是完全一致
D．没有明确关系
253、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
254、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10
255、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
256、单项选择题 按现行部颁定额计算隧洞衬砌模板工程量时，堵头和键槽模板立模面积（）。
A.计入模板工程量中
B.计入混凝土工程量中
C.已摊入相应的模板定额子目中
D.已摊入相应的混凝土定额子目中
257、单项选择题 某施工企业承包一工程，计划砌砖工程量100m3，根据有关定额确定每立方米耗用红砖515块，每块红砖价格为0.18元。而实砌砖工程量为110m3，每立方米实耗砖520块，每块红砖实际采购价为0.15元。则红砖的直接成本差异是（）。?
A.-690元
B.+690元
C.-1470元
D.+1470元
258、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当（），发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.标本兼治
D.综合利用
E.节水优先
259、单项选择题 为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A.实施动态控制
B.推行标准化和规范化管理
C.实施社会化和专业化管理
D.采用现代管理方法进行计划
260、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
261、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
262、单项选择题 某项目投资1000万元，计划在8年内收回全部投资，已知年利率为8％，问该项目平均每年的净收益至少应为（）万元。
A.125
B.135
C.174
D.231.38
263、多项选择题 从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。
A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多
264、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
265、单项选择题 承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。
A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价
266、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
267、单项选择题 固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。
A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法
268、多项选择题 下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
C.承担工程风险
D.按合同规定的时间向承包人支付工程款
E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸
269、多项选择题 基础性投资的特点有（）。
A.投资规模大
B.建设周期长
C.自然垄断性强
D.社会影响大
E.较大的外部性
270、单项选择题 预算定额是在（）基础上综合扩大编制而成。
A.概算定额
B.劳动定额
C.时间定额
D.施工定额
271、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。
A.现场管理人员
B.生产及管理单位人员
C.生产工人
D.辅助生产工人
272、单项选择题 FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。
A.工程量清单项目
B.工程量清单以外费用
C.A、B和其他费用
D.A、B均包括
273、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
274、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
275、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
276、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
277、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
278、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
279、多项选择题 下列（）属于现金流出项目。
A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税
280、单项选择题 可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。
A.在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B.承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C.业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D.如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变
281、单项选择题 根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（）。
A.水资源费
B.水费
C.污水处理费
D.排污费
282、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
283、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
284、单项选择题 外购砂石料时，其采购保管费与水泥钢材等材料相比，其费率宜适当（）。
A.提高
B.降低
C.一样
D.不计算此费用
285、单项选择题 根据现行部颁定额，隧洞固结灌浆高度在（）m范围内不调整。
A.5～8
B.≤5
C.≥8
D.≥12
286、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
287、单项选择题 防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。
A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力
288、多项选择题 政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（）。
A.政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率
B.在公共产品的供给方面市场配置更有效率
C.在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率
D.在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率
E.各种投资主体并存的多元化格局已经形成
289、多项选择题 水利建设项目应推行项目法人负责制，其中项目法人负责制的主要职责应包括（）。
A.项目资金的筹集
B.审查或审定工程设计
C.组织工程施工招标
D.工程施工
E.项目投产前，组织运行管理班子
290、多项选择题 在工程建设过程中往往存在着（）导致投资增加的因素。
A.设计深度不够
B.任意提高标准增添功能
C.风险考虑不周
D.使用行政手段指挥工程建设，对各管理层次经济责任的考核与监督不力
E.限额设计
291、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
292、多项选择题 当价值系数V＜1时，应该采取的措施有（）。
A.在功能水平不变得条件下，降低成本
B.在成本不变的条件下，提高功能水平
C.去掉成本比重较大的多余功能
D.补足不足功能，但是成本上升幅度很小
E.不惜一切代价来提高重要的功能
293、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
294、多项选择题 财务评价的基本内容有（）。
A.财务报表的编制
B.财务费用与效益的识别
C.财务评价指标的计算与评价
D.财务费用与效益的估算
E.实现社会资源配置
295、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
296、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
297、单项选择题 将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。
A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂
298、单项选择题 建设工程造价中不含（）。
A.土地使用费
B.设备保管费
C.生产性流通费用
D.贷款利息
299、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
300、单项选择题 下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。
A.水利部是国务院水行政主管部门
B.流域机构是水利部的派出机构
C.省水利厅是本地区的水行政主管部门
D.水利建设项目法人只是项目的建设单位