时间:2025-02-08 07:24:54
1、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A.估算
B.预算
C.结算
D.概算
2、单项选择题 防渗墙混凝土的最大骨料不大于（）。
A.4cm
B.6cm
C.5cm
D.8cm
3、单项选择题 根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。
A.5%
B.10%
C.8%
D.3%
4、多项选择题 设备及安装工程可分为（）。
A.机械部分
B.电气部分
C.金属结构部分
D.锅炉部分
5、多项选择题 当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型
6、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
7、单项选择题 将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。
A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂
8、单项选择题 某软件开发企业开发的企业内部使用的管理软件属于（）。
A.无形资产
B.流动资产
C.所有者权益
D.其他资产
9、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
10、单项选择题 由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付再向发包人索要
C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D.不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告
11、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
12、单项选择题 公路运输计算货物运杂费时要考虑（）。
A.毛重系数
B.装载系数
C.毛重系数和装载系数
D.载重量
13、单项选择题 在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。
A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机
14、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
15、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
16、单项选择题 FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
17、多项选择题 下列（）属于国民经济评价中的转移支付。
A.国内贷款利息
B.税金
C.土地及自然资源费用
D.国外贷款利息及本金
E.政府补贴
18、多项选择题 建筑材料预算价格一般应包括（）。
A.原价
B.包装及运杂费
C.运输技术安全措施费
D.运输保险费
E.采购及保管费
19、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
20、单项选择题 FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。
A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付
21、单项选择题 在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则
22、单项选择题 企业的利益与国家和社会的利益的关系是（）。
A．完全一致
B．不一致
C．并不总是完全一致
D．没有明确关系
23、单项选择题 下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。
A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费
D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
24、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
25、单项选择题 在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。
A.MC＝MR
B.MC＞MR
C.MC＜MR
D.MC≠MR
26、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
27、多项选择题 实施限额设计管理的意义是（）。
A.控制设计变更
B.制约不合理行为
C.促进设计优化及设计成果合理
D.便于项目法人进行合同管理
E.验收初步设计的工作深度和质量
28、多项选择题 当价值系数V＜1时，应该采取的措施有（）。
A.在功能水平不变得条件下，降低成本
B.在成本不变的条件下，提高功能水平
C.去掉成本比重较大的多余功能
D.补足不足功能，但是成本上升幅度很小
E.不惜一切代价来提高重要的功能
29、多项选择题 水利工程概算按现行部颁规定由（）构成。
A.工程部分
B.水库移民征地补偿
C.水土保持工程
D.水电站送出工程
E.环境保护工程
30、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
31、单项选择题 某建设项目建设期内，第三年初已累计借款500万元，第三年借入100万元，第四年借入200万元，已知借款年利率为8%，则第四年应计息为（）万元。
A.59.52
B.56
C.59.84
D.67.84
32、单项选择题 水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后
33、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当（），发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.标本兼治
D.综合利用
E.节水优先
34、多项选择题 下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。
A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多
35、单项选择题 静态投资控制是指在工程建设全过程中，完成的静态投资额不得突破以（）编制的设计概算静态总投资。
A.主体开工年
B.某一价格水平年
C.筹建期第一年
D.可研阶段
36、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
37、单项选择题 下列关于建设项目论述中错误的是（）。
A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格
38、单项选择题 对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
39、多项选择题 按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。
A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议
40、单项选择题 采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。
A.大宗工业用电
B.非工业用电
C.农业用电
D.居民生活用电
41、多项选择题 下列关于工程说法正确的是（）。
A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
42、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
43、多项选择题 现行部颁起重机安装定额中不包括（）。
A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装
44、单项选择题 水电站项目的外部性体现在（）。
A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响
45、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
46、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
47、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
48、多项选择题 城镇供水效益的计算方法有（）。
A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法
49、单项选择题 下列关于”项目”的论述中错误的是（）。
A.项目是一项临时性、独特性、一次性活动
B.项目的目标随着项目过程渐近明细
C.项目产品就是项目的目标
D.实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素
50、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
51、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
52、单项选择题 大多数施工索赔采用的计算方法是（）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法
53、单项选择题 土地使用权出让金是建设单位向（）支付的土地使用费。
A.农民
B.国家
C.上级主管部门
D.农民和国家
54、单项选择题 某机械制造企业生产的机械设备属于（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产
55、多项选择题 产品寿命周期成本包括（）。
A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本
56、多项选择题 按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。
A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理
57、单项选择题 属于公益性建设项目间接收益的是（）。
A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业
58、单项选择题 混凝土强度等级均以28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定。随着设计龄期的加长，强度等级折合系数是（）。
A.递增的
B.递减的
C.不变
D.没关系
59、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
60、单项选择题 某公司发行长期债券500万元，筹资费率为3%，债券利息率为10%，所得税税率为33%，则其债券成本率为（）。
A.4.98%
B.6.91%
C.10.31%
D.15.39%
61、单项选择题 根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。
A.水下地形实方
B.图纸计算方
C.水下松方
D.水下自然方
62、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
63、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
64、单项选择题 根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（）。
A.水资源费
B.水费
C.污水处理费
D.排污费
65、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
66、单项选择题 根据现行部颁规定，大型电力变压器运输的充氮费用包括在（）内。
A.设备原价
B.运杂费
C.采购及保管费
D.另外计算
67、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由（）组成。
A.分类分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.总价项目清单
E.零星工作项目清单
68、单项选择题 基础处理后常常需要钻一定数量检查孔，这些检查孔工程量称为（）。
A.试验工程量
B.施工附加量
C.钻孔工程量
D.质量检查工程量
69、多项选择题 设备租赁的方式有（）。
A.短期租赁
B.经营租赁
C.长期租赁
D.融资租赁
E.混合租赁
70、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
71、单项选择题 资金时间价值的真正来源是（）。
A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值
72、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
73、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
74、多项选择题 掺粉煤灰混凝土的（）等指标，应与不掺粉煤灰的混凝土相同，按有关规定取值，不宜因掺粉煤灰而提高这些取值。
A.设计强度
B.强度保证率
C.标准差和离差系数
D.坍落度
E.养护时间
75、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
76、单项选择题 企业对商品定价的基本依据是（）。
A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本
77、多项选择题 按现行部颁规定，下列工作内容包括在安装概算定额内的是（）。
A.安装现场外的工地运输
B.安装现场内的设备运输
C.现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的摊销
D.竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整
E.都不对
78、单项选择题 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A.关键性
B.非主体、关键性
C.非主体、非关键性
D.主体、非关键性
79、单项选择题 编制概算采用的工程量应是（）。
A.图纸工程量加施工损耗量
B.图纸工程量加施工附加量
C.图纸工程量乘以设计阶段系数
D.图纸工程量
80、单项选择题 工程变更价款是（）的构成部分。
A.投标报价
B.标底价
C.承包合同价
D.结算价
81、单项选择题 企业成本费用管理包含的内容有a．成本计划；b．成本核算；c．成本预测；d．成本控制；e．成本考核。成本费用管理的全过程是（）。
A.abcde
B.cabde
C.cadbe
D.aecdb
82、单项选择题 堆石坝和干砌石坝最明显的特点（）。
A.成本便宜
B.施工方便
C.都不用胶结材料
D.材源丰富
83、单项选择题 对经济活动中的所费与所得进行比较，对经济行为的得失进行衡量，符合财务管理的（）。
A.资金合理配置原则
B.成本效益原则
C.收益风险均衡原则
D.利益关系协调原则
84、多项选择题 下列关于盈利的说法不正确的有（）。
A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C.价格形成中的盈利等于企业利润
D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E.制定商品价格时要计算实际盈利
85、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
86、多项选择题 根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。
A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型
87、单项选择题 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。
A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量
88、单项选择题 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨
89、多项选择题 对方案评价的理解，正确的是（）。
A.方案评价包括概略评价、详细评价、后评价三个阶段
B.无论概略评价还是详细评价，都应包括技术评价、经济评价和社会评价三个方面的内容
C.综合评价在技术评价、经济评价和社会评价的基础上，对方案作全面整体的评价
D.概略评价只须做经济评价、社会评价、综合评价
E.概略评价目的是淘汰那些明显不可行的方案
90、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
91、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
92、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
93、多项选择题 根据现行部颁定额，影响绞吸式挖泥船台班效率定额需调整的因素有（）。
A.工况系数
B.超过基本排高
C.挖泥船的吃水深度
D.超过基本挖深
E.排泥管安拆
94、单项选择题 在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。
A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性
95、多项选择题 项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（）。
A.资金的来源主要是以项目为主体，而不以项目投资者或发起人的资信为依据
B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权
C.资金的来源主要依赖于项目投资者或发起人的资信
D.用于支持贷款的信用结构的安排是灵活和多样化的
E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中
96、单项选择题 某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。
A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25
97、多项选择题 合同争议调解的方式包括（）。
A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解
98、单项选择题 粉煤灰混凝土暴露面的潮湿养护时间不应少于21d，在干燥炎热条件下，潮湿养护时间不应少于（）。
A.14d
B.28d
C.36d
D.56d
99、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
100、多项选择题 全面履行合同的原则是指（）。
A.按合同约定的期限履行
B.按合同约定的数量履行
C.按合同约定的地点履行
D.按合同约定的标的履行
E.可以变更合同的标的
101、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
102、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
103、多项选择题 根据《价格法》，商品价格是指各类（）的价格。
A.有形产品
B.无形资产
C.买方报价
D.卖方报价
E.买卖双方协议
104、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
105、多项选择题 下列（）属于现金流出项目。
A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税
106、多项选择题 折旧改革的主要内容有（）。
A.简化了固定资产分类
B.增加了固定资产折旧方法
C.实行了加速折旧
D.缩短了折旧年限
E.取消了专户存储
107、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
108、多项选择题 按现行部颁规定，水轮发电机安装不包括（）等工作。
A.转子中心体的现场组焊
B.定子现场组焊
C.叠装、整体下线
D.极、转子、定子等干燥
E.铁损试验
109、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
110、单项选择题 根据现行部颁定额，挖泥船、吹泥船定额按（）级工况制定。
A.四级
B.三级
C.二级
D.一级
111、单项选择题 属于工程项目目标控制组织措施的是（）。
A．确定职责及考核标准
B．审查施工组织设计
C．对技术方案进行论证
D．确定对目标控制有利的合同结构
112、多项选择题 供风损耗摊销费是指由压气站至用风工作面的固定供风管道，在输送压气过程中所发生的风量损耗摊销费用。其大小（）。
A.与管道施工质量有关
B.与管道材质有关
C.与管道所在地形条件有关
D.与管路长短有关
E.与管路直径有关
113、多项选择题 水利工程竣工决算的主要作用是（）。
A.总结竣工项目设计概算和计划执行情况
B.考核水利投资效益
C.经审定的竣工决算是正确核定新增资产价值，项目资产形成，资产移交和投资核销的依据
D.积累技术经济资料
E.建设单位与施工单位进行完工结算的依据
114、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
115、单项选择题 某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。
A.8250
B.5280
C.7000
D.7850
116、多项选择题 流转税包括（）。
A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加
117、单项选择题 已知NPV（10％）=100元，NPV（12％）=-150元，则（）。
A.IRR=10％
B.IRR<10％
C.10％
118、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
119、多项选择题 全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体系。
A.全过程造价管理
B.全要素造价管理
C.全风险造价管理
D.全团队造价管理
E.全生命周期造价管理
120、多项选择题 下列各项费用应计入管理费的是（）。
A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费
121、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
122、单项选择题 项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。
A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%
123、单项选择题 代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
124、多项选择题 水电站主厂房常分为数层，包括（）。
A.水轮机层
B.蜗壳尾水层
C.发电机层
D.装配场层
E.操作层
125、单项选择题 在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性
126、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
127、单项选择题 下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价
128、单项选择题 下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.青苗补偿费
D.税金
129、单项选择题 某项目期初一次投资P元，欲在其寿命周期n年内均匀收回投资，已知折现率为i，则每年收回的投资额A为（）。
A.A=P*[（1+i）n-1]/i
B.A=P*[i*（1+i）n]/[（1+i）n-1]
C.A=P*[（1+i）n-1]/[i*（1+i）n]
D.A=P*[1/（1+i）n
130、多项选择题 在现行经济体制下，一般需要进行国民经济评价的项目是（）。
A.国家参与投资的大型项目
B.大型交通基础设施建设项目
C.较大的水利水电项目
D.市场定价的竞争性项目
E.国家控制的战略性资源开发项目
131、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
132、单项选择题 水泥强度，新标准试件受压面积由旧标准的40mm×62.5mm改为（）。
A.40mm×40mm
B.45mm×40mm
C.45mm×65mm
D.50mm×50mm
133、单项选择题 国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
134、单项选择题 根据现行部颁定额，高压旋喷定额按高压摆喷定额乘（）的系数。
A.0.75
B.0.95
C.1.15
D.1.25
135、多项选择题 现行部颁压力钢管制作安装定额工作内容包括（）。
A.工地钢管加工厂至安装现场的运输、装卸
B.钢管油漆
C.钢管热处理
D.钢管的特殊涂装
E.安装过程中所需临时支承及拉筋的制作及安装
136、单项选择题 按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。
A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%
137、单项选择题 工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。
A.目标性要求
B.全面性要求
C.弹性要求
D.符合实际的要求
138、单项选择题 制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。
A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围
139、单项选择题 建筑物的美学价值属于（）。
A.有形收益
B.无形收益
C.外部收益
D.间接收益
140、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。
A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计
141、多项选择题 按电能销售方式，电价可分为（）。
A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
142、多项选择题 下面关于资本金的说法正确的有（）。
A.资本金是投资者认缴的出资额，属于非债务性资金
B.当投资者不愿意再参与项目时，可以抽回资本金
C.资本金可以从国家、法人、个人那里筹集
D.企业发行的债券也可以充当资本金
E.所有建设项目都必须有资本金才能建设
143、单项选择题 已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。
A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元
144、单项选择题 下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。
A.一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价
B.要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价
C.工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差
D.工程项目的功能越多，规模越大，效益越好
145、单项选择题 如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A.提高
B.降低
C.不发生变化
D.可能提高，也可能降低
146、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
147、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
148、单项选择题 根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。
A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
149、多项选择题 河道疏浚工程，按其性质可分为（）。
A.基建性疏浚
B.扩建性疏浚
C.维护性疏浚
D.改建性疏浚
E.生态性疏浚
150、多项选择题 下列关于寿命周期成本的论述正确的有（）。
A.功能水平越高，寿命周期成本越低
B.功能水平越低，寿命周期成本越低
C.存在使寿命周期成本达到最小值的功能水平
D.生产成本随功能水平的提高而降低
E.使用成本随功能水平的提高而降低
151、单项选择题 根据现行部颁规定，地下工程的施工照明费应包含在（）内。
A.定额中的其他材料费
B.现场经费
C.其他直接费
D.间接费
152、单项选择题 总投资利润率是用来反映企业赢利能力的比率，其计算式为（）。
A.（税后利润／注册资本）×100％
B.（所有者权益／资产总额）×100％
C.（利润总额／平均总资产）×100％
D.（税后利润／平均资产总额）×100％
153、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
154、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。
A.12%
B.14%
C.10%
D.7%
155、多项选择题 下列活动中属于项目的包括（）。
A.开发一种新产品
B.实施一项企业人事制度改革
C.为一个住宅小区提供物业管理服务
D.策划一个庆祝节目的晚会
E.定期维护机动车辆
156、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
157、多项选择题 水力机械辅助设备包括全厂（）。
A.油系统设备
B.水系统设备
C.压气系统设备
D.直流系统设备
E.厂用电系统设备
158、单项选择题 现行部颁概算定额中，零星材料费是以费率（%）形式表示，其计算基数为（）。
A.主要材料之和
B.人工费、主要材料费之和
C.人工费、机械费之和
D.机械费
159、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
160、多项选择题 多年平均治涝效益的计算方法有（）。
A.涝灾频率法
B.内涝积水量法
C.雨量涝灾相关法
D.实际年系列法
E.分摊系数法
161、单项选择题 1993年底由（）组织我国部分专家教授，对丹江口水利枢纽进行了全面的后评价工作，这是我国第一个水利项目后评价项目。
A.水利部水利水电规划设计总院和丹江口管理局
B.中国水利经济研究会和丹江口管理局
C.中国水利造价专委会和丹江口管理局
D.中国水利工程协会和丹江口管理局
162、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
163、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
164、单项选择题 出资各方的权利、义务、利润分配及风险分担根据出资比例确定的合作方式是（）。
A.合资经营
B.合作经营
C.合作开发
D.外资独营
165、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。
A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金
166、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
167、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
168、单项选择题 没有反映各部门需水的季节性、急迫性的公用工程投资分摊方法是（）。
A.接受益主次分摊
B.按占用工程效能指标比例分摊
C.按最优等效替代方案投资比例分摊
D.等经济效果分摊法
169、多项选择题 按现行部颁规定，枢纽工程中土石方工程的间接费率为（）。
A.13%
B.15%
C.9%
D.8%
E.10%
170、单项选择题 已知IRRA8％，IRRB=12％，当ic=6％时，NPVA=NPVB，则当基准收益率为7％时有（）。
A.NPVA＞NPVB
B.NPVA＜NPVB
C.NPVA=NPVB
D.无法确定
171、多项选择题 下列属于微观经济因素的有（）。
A.产业政策
B.价值规律
C.财政政策
D.供求规律
E.货币流通规律
172、单项选择题 竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率
173、单项选择题 以粉煤灰取代部分水泥或集料，都能在保持混凝土原有和易性条件下减少（）。
A.黄砂
B.碎石
C.用水量
D.通过试验来决定
174、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
175、单项选择题 某设备自重为35t/台，已知该类设备的安装费率为：30t/台为5.2%.40t/台为3.8%，用插入法计算该项设备的安装费率为（）.
A.4.5%
B.5.9%
C.3.1%
D.3.8%
176、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
177、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
178、单项选择题 根据现行部颁规定，施工临时道路养护费用应包括在（）内。
A.运输机械台时费
B.现场经费中的临时设施费
C.第四部分临时工程费
D.单位扩大指标
179、单项选择题 在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。
A.寻找质量问题产生的原因
B.寻找影响工程质量的主要因素
C.了解质量问题的动态变化
D.了解质量特征的分布规律
180、多项选择题 （）造成了水工建筑物工作条件的复杂性。
A.稳定
B.防渗
C.抗震
D.消能
E.变形
181、单项选择题 对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。
A.人为风险
B.决策错误风险
C.履约风险
D.职业责任风险
182、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
183、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A.不特定的法人
B.特定的法人或者其他组织
C.特定的法人、自然人或者其他组织
D.不特定的其他组织
184、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
185、单项选择题 粉煤灰的活性是以其（）指标来表示。
A.细度
B.火山灰活性
C.容重
D.比重
186、单项选择题 根据现行部颁规定，现行部颁人工预算单价的基本工资标准划分为（）几个档次。
A.高级工、中级工和初级工
B.工长、高级工、中级工和初级工
C.技工和普工
D.高级熟练工、熟练工、半熟练工和普工
187、单项选择题 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。
A.0℃
B.4℃
C.10℃
D.-5℃
188、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
189、多项选择题 在水利工程施工中，采用缆索起重机来完成整个大坝混凝土的浇筑，具有较多的优越性，缆机可分为以下几种类型（）。
A.摆动式
B.固定式
C.平移式
D.辐射式
E.旋转式
190、单项选择题 根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。
A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261
191、单项选择题 根据现行部颁规定，坝体二期通水冷却水费用应包括在（）中。
A.其他直接费
B.施工辅助工程
C.混凝土配合比
D.混凝土温控费
192、单项选择题 预算定额是在（）基础上综合扩大编制而成。
A.概算定额
B.劳动定额
C.时间定额
D.施工定额
193、单项选择题 已知某投资项目寿命期为n，基准收益率为ic，项目净现值为NPV，净年值为NAV，则下式正确的是（）。
A.NAV=NPV／n
B.NAV=NPV×ic
C.NAV=NPV×（P／A，ic，n）
D.NAV=NPV×（A／P，ic，n）
194、多项选择题 公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。
A.再增加优惠条件
B.对投标书内容进行书面澄清
C.对投标书内容作任何解释
D.更改投标书的报价
E.撤消投标书
195、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
196、单项选择题 某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。
A.392
B.380
C.346
D.314
197、单项选择题 下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。
A．早期预警程序
B．补偿事件程序
C．友好协商
D．裁决人程序
198、单项选择题 采用现行部颁水利建筑工程概预算定额进行土石方工程单价分析时，要注意开挖与填筑定额的单位，前者是自然方，后者是（）。
A.自然方
B.成品方
C.松方
D.压实方
199、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
200、单项选择题 水利建设项目的防洪效益是指（）。
A.直接创造的经济财富
B.带来的灌溉效益
C.发电增加的效益
D.可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值
201、单项选择题 我国建筑产品供求关系的特点为（）。
A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
202、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
203、多项选择题 按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。
A.Ⅰ级A3光面钢筋
B.A5钢筋
C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋
D.Ⅲ级钢筋
E.钢绞线
204、多项选择题 替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
205、单项选择题 以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。
A.提供施工用地
B.提供测量基准
C.文明施工
D.支付合同价款
206、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
207、单项选择题 下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。
A.水利部是国务院水行政主管部门
B.流域机构是水利部的派出机构
C.省水利厅是本地区的水行政主管部门
D.水利建设项目法人只是项目的建设单位
208、单项选择题 根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。
A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用
209、多项选择题 政府应从更适合用市场机制配置资源的领域退出，因为（）。
A.政府在公共产品的供给方面比市场配置更有效率
B.在公共产品的供给方面市场配置更有效率
C.在私有品的供给方面，市场配置资源更有效率
D.在私有品的供给方面，政府比市场配置更有效率
E.各种投资主体并存的多元化格局已经形成
210、多项选择题 水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。
A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程
211、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（）计算。
A.需要安置的农业人口数
B.被征收的耕地数量
C.平均每人占有耕地数量
D.耕地的平均年产值
212、多项选择题 因天然砂砾料中的自然级配组合与设计级配组合不同，在进行砂石料中间工序加工处理过程中，会产生（）。
A.成品弃料
B.超径石弃料
C.中间弃料
D.级配弃料
E.损耗弃料
213、多项选择题 单斗挖掘机是土方开挖常用的施工机械，按其工作装置的不同，分为（）。
A.正铲
B.连铲
C.拉铲
D.反铲
E.抓铲
214、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。
A.监理人
B.发包人和监理人
C.发包人
D.发包人和设计人
215、多项选择题 承包人在施工合同中应享有的合法权利包括（）。
A.按合同约定完成合格工程后，按时获得发包人付款的权利
B.非承包人的责任导致损害时的索赔权
C.对不可抗力的确认权
D.有权拒绝与发包人选择的指定分包人签订分包合同
E.有自行变更的权利
216、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
217、单项选择题 下列情况不属于工程变更的是（）。
A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例
B.更改工程质量要求
C.更改标高
D.施工方案替代
218、多项选择题 下列职责中，（）属于《水利水电土建工程施工合同条件》规定发包人的职责。
A.在合同约定的时间内向承包人提供施工场地
B.在合同约定范围内采取相应安全措施，保障已完工程不受损害
C.承担工程风险
D.按合同规定的时间向承包人支付工程款
E.按合同规定的时间向承包人提供施工图纸
219、单项选择题 根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）。
A.3.41
B.3.35
C.3.22
D.3.14
220、多项选择题 移民安置工作实行的管理体制是（）。
A.政府领导
B.分级负责
C.县为基础
D.项目法人参与
E.移民满意
221、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
222、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
223、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。
A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和
224、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。
A.5
B.10
C.15
D.16
225、多项选择题 有效控制工程造价的原则有（）。
A.精打细算
B.技术与经济相结合
C.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
D.推行建设监理制
E.动态地、主动地控制工程造价
226、多项选择题 列属于水利工程管理单位营运能力评价指标的是（）。
A.应收账款周转率
B.公益服务补偿率
C.营业收入利税率
D.经营收益弥补公益亏损率
E.存货周转率
227、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
228、单项选择题 环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。
A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法
229、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
230、多项选择题 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同
231、单项选择题 城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的税率。其中，纳税入所在地在市区或县城的，其税率分别为（）。
A.3％和1％
B.5％和1％
C.5％和3％
D.7％和5％
232、单项选择题 租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁
233、单项选择题 施工企业常用的固定资产折旧方法是（）。
A.双倍余额递减法
B.平均年限法
C.年数总和法
D.余额递减法
234、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
235、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
236、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
237、单项选择题 下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。
A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织
238、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
239、单项选择题 在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。
A.MC＞AC
B.MC＜AC
C.MC＝AC
D.MC≠AC
240、多项选择题 根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。
A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信
241、单项选择题 已知某企业平均每年的息税前盈余为30万元，每年利息支出10万元，则该企业的财务杠杆系数为（）。
A.3
B.1.5
C.0.67
D.0.33
242、单项选择题 对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。
A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同
243、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。
A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度
244、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
245、单项选择题 当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行
246、单项选择题 某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。
A.160
B.162
C.158
D.152
247、多项选择题 寿命期不同的互斥方案之间比选，可以采用的方法有（）。
A.最小公倍数法
B.互斥化法
C.净年值法
D.净现值法
E.研究期法
248、单项选择题 当前，我国水利面临着的主要问题是（）。
A.洪涝及台风灾害
B.水工程老化病危
C.洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化
D.水资源短缺及优化配置
249、单项选择题 风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。
A.风险发生的概率
B.风险发生后的直接损失
C.风险成本
D.风险发生后的直接和间接损失
250、单项选择题 根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。
A.第一部分建筑工程中的其他工程
B.第三部分金属结构设备及安装工程
C.第四部分临时工程中的导流工程
D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程
251、单项选择题 已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。
A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10
252、单项选择题 站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。
A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格
253、单项选择题 下列费用中属于资金使用费的是（）。
A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费
254、单项选择题 下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响
255、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
256、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
257、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。
A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费
258、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
259、多项选择题 固定资产价值重估的方法主要有（）。
A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法
260、多项选择题 下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。
A.混凝土
B.高强混凝土
C.膨胀混凝土
D.水泥砂浆
E.钢纤维混凝土
261、多项选择题 按用电时间序列划分，电价可分为（）。
A.峰谷电价
B.丰枯电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
262、多项选择题 水利基本建设项目投资分析表，是以（）的实际支出与相应的概（预）算费用相比较，用来反映竣工项目建设投资情况。
A.单项工程
B.单位工程
C.临时工程
D.费用项目
E.永久工程
263、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
264、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
265、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
266、多项选择题 下列（）项属于现金流入项目。
A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额
267、多项选择题 按现行水利工程项目划分，下列哪几项属于枢纽工程（）。
A.堤防工程
B.水库工程
C.水电站工程
D.灌溉工程
E.供水工程
268、多项选择题 水利水电建筑工程按其性质，工程量可以划分为以下几类（）。
A.设计工程量
B.图纸工程量
C.施工超挖、施工附加及超填工程量
D.施工损失重
E.质量检查工程量、试验工程量
269、单项选择题 在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。
A.向较高水平方向变动
B.向较低水平方向变动
C.不变
D.围绕价值上下波动
270、多项选择题 自有资金的筹集方式包括（）
A.吸收投资
B.发行股票
C.融资租赁
D.企业内部积累
E.发行债券
271、多项选择题 按现行部颁安装定额，压力钢管制作及安装工程量包括（）重量。
A.钢管本身
B.加劲环
C.施工临时支撑
D.支承环
E.固定钢管的临时拉筋
272、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
273、多项选择题 现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费
274、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
275、单项选择题 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。
A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文
276、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
277、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
278、单项选择题 综合利用水利工程建设项目费用分摊的最基本原则是（）。
A.各受益部门平均分摊
B.由政府确定承担的部门及份额
C.谁受益、谁承担
D.以上都不对
279、多项选择题 一般说来，项目组织的组织形式包括（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.矩阵式组织
D.工程指挥部式组织
E.BOT式组织
280、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
281、单项选择题 木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。
A.均匀性
B.弯曲性
C.不平衡性
D.方向性
282、多项选择题 按环境的属性划分，环境评价包括（）。
A.综合评价
B.经济评价
C.自然环境评价
D.社会环境评价
E.环境后评价
283、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
284、单项选择题 对某产品采用01评分法，共整理出5项分功能，其修正得分合计为（）。
A.10
B.15
C.20
D.25
285、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费率为（）。
A.40%
B.45%
C.80%
D.50%
286、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，从事工程价款结算活动，应当遵循（）的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
A.合法
B.平等
C.自愿
D.公开
E.诚信
287、多项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定：产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。
A.废气、废水、废渣、粉尘
B.恶臭气体
C.气体
D.放射性物质
E.噪声振动、电磁波辐射
288、单项选择题 根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。
A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台
289、多项选择题 水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。
A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产
290、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
291、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
292、多项选择题 按项目目标进行分类，包括（）计划。
A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本
293、多项选择题 水利工程管理单位的营业收入包括（）。
A.供水、发电收入
B.堤防维护建设管理费收入
C.综合经营收入
D.事业收费收入
E.提供非经营性劳务的收入
294、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
295、多项选择题 下列关于盈亏平衡点的说法正确的是（）。
A.盈亏平衡价格表示项目可以接受的最低价格
B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全
D.盈亏平衡单位产品可变成本表示在即定产量、价格、固定成本的条件下，项目可接受的最高单位产品可变成本
E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强
296、单项选择题 根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。
A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费
297、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
298、单项选择题 工程造价管理的核心内容是（）。
A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查
299、单项选择题 甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）万元补偿。
A.30
B.50
C.90
D.0
300、单项选择题 由于粉煤灰与混凝土中的Ca（OH）2发生反应后，明显降低了混凝土的（），这对钢筋防锈不利，应引起充分注意。
A.和易性
B.酸性
C.中性
D.碱性