时间:2024-12-19 06:22:36
1、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
2、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
3、单项选择题 某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。
A.行纪
B.技术服务
C.委托
D.居间
4、单项选择题 在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
5、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准
D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
6、单项选择题 关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。
A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布
B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长
C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布
D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布
7、单项选择题 某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。
A.国务院发展改革部门
B.省人民政府
C.工程建设单位的上级部门
D.省招标投标监管机构
8、多项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的有（）。
A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C.有符合该法定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库
D.可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询
E.招标代理机构可以在其资格许可范围外开展招标代理业务
9、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
10、单项选择题 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。
A、因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B、因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C、因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D、因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
11、单项选择题 在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（）。
A.勘察、设计服务单项合同估算价50万元以上
B.施工单项合同估算价达到160万元
C.重要货物采购单项合同估算价80万元
D.监理服务单项合同估算价30万元
12、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书
13、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料
14、单项选择题 关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
15、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
16、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发
B．申请公司设立
C．工商管理机关批准
D．组织机构代码证签发
17、单项选择题 某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。
A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证，可收取费用
D.如需现场查验，可收取费用
18、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
19、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人
20、单项选择题 某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.玩忽职守罪
21、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
22、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流
B.监督在建项目安全生产费用的使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告
E.制止违章指挥、违章操作现象
23、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的
B.参加验收各方验收意见不一致的
C.未完成建筑节能工程设计内容的
D.节能材料未提供检测报告的
E.验收各方提出的问题未整改完毕的
24、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
25、单项选择题 经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议()内共同向人民法院申请司法确认。
A、作出之日起30日
B、作出之日起45日
C、生效之日起30日
D、生效之日起45目
26、多项选择题 建设工程赔偿中，承包人应当承担的赔偿损失包括()。
A.转让、出借资质证书等造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.未及时检查隐蔽工程造成的损失
D.与监理单位串通造成的损失
E.合同使用期限内造成的损失
27、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提
B.行政许可只能由行政机关实施
C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》
D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益
E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
28、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性
29、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房
B.某民营渔业公司兴修鱼塘
C.某省兴建经济适用住房
D.某外资超市修建地下停车场
30、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业
B.及时逃生
C.拒绝抢险命令
D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域
E.要求撤离该区域
31、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B．勘察文件应注明工程使用年限
C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
32、多项选择题 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准
B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造
D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
33、多项选择题 下列选项中，()属于建设工程质量管理的基本制度。
A.工程质量监督管理制度
B.工程竣工验收备案制度
C.工程质量事故报告制度
D.工程质量检举、控告、投诉制度
E.工程质量责任制度
34、单项选择题 根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度
B.半年
C.一年
D.两年
35、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。
A.许可
B.赔偿
C.执行
D.处罚
36、多项选择题 运输合同中，承运人的义务主要包括()。
A、及时通知提领货物的义务
B、按指示运输的义务
C、货物毁损、灭失的赔偿义务
D、提货验收的义务
E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务
37、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
38、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B、供应商应向施工单位承担违约责任
C、供应商应向贸易公司承担违约责任
D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
39、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
40、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
41、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告
B、施工组织设计方案
C、设计更记录
D、质量事故处理记录
B、施工单位签署的工程质量保修书
42、多项选择题 属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（）。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查
B.对进场的安全设备是否合格进行检测
C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务
D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告
E.对施工招标活动提供咨询
43、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。
A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款
C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序
D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收
44、填空题 昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。
45、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是（）.
A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
46、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是（）。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
47、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
48、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度
B.B群防群治制度
C.安全事故报告制度
D.安全生产责任制度
49、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人
B.管理人
C.监理人
D.使用人
E.政府
50、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证
B、塔式起重机出厂的产品合格证明
C、机械燃油消耗定额证明
D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
51、单项选择题 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是（）。
A.当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉
B.当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉
C.适用简易程序的案件，应当在立案之日起3个月内审结
D.第一审普通程序案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况可以延长
52、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
53、单项选择题 下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是（）。
A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标
B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目应当公开招标
C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，受自然环境限制、只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标
54、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
55、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
56、单项选择题 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
57、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
58、填空题 由分析过程中的某些经常原因造成的误差称为（）。
59、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书
60、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
61、单项选择题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
62、单项选择题 根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是（）
A．定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿
B．没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付
C．报酬约定不清的，定作人有权拒付
D．因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任
63、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
64、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担
65、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标
B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整
C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整
D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
66、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工
B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同
D.受发包单位委托履行工程监理职责
67、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B、应当由乙、丙公司承担连带责任
C、应当由甲公司承担全部债务
D、应当由乙公司承担全部债务
68、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
69、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%
70、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门
B．国务院安全监督行政主管部门
C．国务院建设行政主管部门
D．国务院工商行政管理部门
71、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
72、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.20
73、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚
B.依法被撤销注册
C.依法被吊销注册证书
D.年龄超过55周岁
E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
74、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对所承建的建设工程进行（）安全检查，并做好安全检查记录。
A.定期和专项
B.不定期和专项
C.定期和全面
D.不定期和重点
75、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米
B.1米
C.1.5米
D.2米
76、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范
B.造成损失后果
C.具有违约行为
D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
77、单项选择题 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
78、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则
79、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内
B.15日内
C.6个月内
D.及时
80、单项选择题 某建设工程施工合同签订于2008年3月2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日；后工程于2009年10月15日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A.2010年4月1日
B.2010年10月1日
C.2010年4月15日
D.2010年10月15日
81、多项选择题 以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（）。
A.地下防水材料
B.承重钢筋连接接头
C.混凝土掺加剂
D.砌筑砂浆的水泥
E.分隔墙的混凝土小型砌块
82、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行
83、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行
B.投标人为2人以上的开标有效
C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出
D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
84、多项选择题 《劳动合同法》规定，用人单位有()情形，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。
A、安排加班不支付加班费的
B、低于当地最低工资标准支付劳动者工资的
C、违章指挥或者强令冒险作业危及劳动者人身安全的
D、解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的
E、未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的
85、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C．投标文件未按招标文件要求密封
D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议
86、单项选择题 下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。
A.冻灾
B.冰雹
C.设计错误
D.一般性盗窃和抢劫
87、单项选择题 甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。
A、2010年3月20日
B、2011年3月20日
C、2011年6月20日
D、2012年6月20日
88、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.许可使用权
89、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有（）
A．在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C．未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D．使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E．未按照节能设计进行施工的
90、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年
B、18个月
C、2年
D、3年
91、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考
B.乙可以报考，甲不可以
C.二人均不可以报考
D.甲可以报考，乙不可以
92、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
93、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180
B.200
C.240
D.300
94、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例
95、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
96、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名
97、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产
B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限
C.债权消灭留置权当然消灭
D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额
E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
98、多项选择题 某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤回投标文件
B.投标人在开标前撤回投标文件
C.中标人拒绝提交履约保证金
D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求
E.中标人拒绝签订合同
99、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.建议权
100、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于90天的产假
101、多项选择题 根据《民事诉讼法》，起诉必须符合的条件有()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和理由
D.事实清楚，证据确实充分
E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
102、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关
B．人民法院
C．公安机关
D．人民检察院
E．工会
103、单项选择题 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为符合法律规定的是（）。
A.以甲的名义在媒体上发布招标公告
B.修改经甲同意并加盖了招标人公章的工程招标代理成果文件
C.根据评标报告和推荐的中标候选人确定某中标人
D.将工程招标代理业务转让给其他招标代理机构
104、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
105、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系
B.两者同时取得
C.施工许可证以安全生产许可证为前提
D.安全生产许可证以施工许可证为前提
106、单项选择题 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A、对该诉讼请求予以支持
B、对该诉讼请求不予支持
C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
107、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
108、单项选择题 某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）。
A.2009年10月10日
B.2009年10月20日
C.2009年12月1日
D.2010年5月1日
109、单项选择题 承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。
A.3月5日
B.3月12日
C.3月20日
D.4月10日
110、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
111、单项选择题 《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括（）
A.节能
B.节材
C.节高
D.节地
112、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
113、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权
B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一
C.仲裁以不公开审理为原则
D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
114、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
115、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
116、单项选择题 承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是（）。
A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收
B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日
D.继续等待验收
117、多项选择题 劳动合同应当以书面形式订立，并具备以下条款()。
A.休息休假
B.劳动合同期限
C.工作内容
D.劳动保护和劳动条件
E.劳动报酬
118、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员
B.投标人代表
C.招标人
D.评标委员会主任
119、单项选择题 民事诉讼中的当事人不包括（）。
A.原告和被告
B.共同诉讼人
C.第三人
D.原告的代理律师
120、单项选择题 根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是().
A.正在建造的建筑物
B.生产设备、原材料
C.交通运输工具
D.正在建造的船舶、航空器
121、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的
B．实施行政行为具有单方意志性
C．行政行为多属干无常行为
D．行政行为具有不可熬晕性
122、单项选择题 依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。
A.协议补充
B.按交易习惯履行
C.按照合同有关条款履行
D.由债权人决定
123、单项选择题 施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过()30d。
A.招标文件发出日
B.投标文件截止日
C.中标
D.投标有效期
124、单项选择题 建设工程安全专项方案应当由（）组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
A.施工单位技术部门
B.施工企业项目经理
C.总监理工程师
D.勘察、设计单位
125、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持
B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑，
E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
126、单项选择题 施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是()。
A、工业废水处理达标后排入河流
B、经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C、将清洗设备的废水回灌补给地下水
D、将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
127、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.施工单位
D.建立单位
128、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
129、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的
130、单项选择题 法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的
B.颁布的
C.强制的
D.制定的
131、多项选择题 根据《合同法》，符合要约失效的情形是()。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.要约人依法撤回要约
D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约内容的实质性变更
132、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
133、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
134、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
135、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员
B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解
C.要求调解公开进行或者不公开进行
D.自主表达意愿、自愿达成调解协议
E.如实陈述纠纷事实
136、单项选择题 生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。
A．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练。
B．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C．应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D．应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
137、单项选择题 建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、2
B、3
C、4
D、6
138、单项选择题 以下属于建造师不予注册情形的是（）。
A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间
B.范某申请注册时，已年满62周岁
C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间
D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书
139、问答题 各维护单位应备有哪些站场主要技术资料？
140、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权
B.公民张某商品房的建设用地使用权
C.质押权人对质押物的使用权
D.村民房某对荒山的承包经营权
E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
141、单项选择题 城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前()d，向环境保护行政主管部门申报。
A、5
B、7
C、10
D、15
142、单项选择题 超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。
A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权
143、多项选择题 下列情形导致要约失效的有（）
A ．拒绝要约的通知到达要约人
B ．要约人依法撤销要约
C ．要约人依法撤回要约
D ．承诺期限届满，受要约人未焦宾承承诺
E ．受要约人对要约的内容住级实质性变更
144、单项选择题 某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是（）。
A.设计单位
B.住户集体
C.建设单位
D.施工单位
145、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
146、单项选择题 某建设单位与第三人洽商某烂尾楼项目，在合同的客体及内容不变的情况下，由第三人取代该建设成为施工合同的当事人称为()。
A.合同转让
B.合同消灭
C.合同转换
D.合同履行
147、多项选择题 甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括()等内容。
A.招标范围
B.招标方式和发布招标公告的媒介
C.招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容
D.资格预审文件
E.评标委员会的组成和评标报告
148、多项选择题 评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。
A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充
149、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金
B.合同约定的违约责任不符合公平原则
C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效
D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
150、多项选择题 施工合同纠纷发生后，施工单位选取的诉讼代理人包括（）。
A.本单位其他工程的项目经理
B.执业律师
C.基层法律服务者
D.总经理的近亲属
E.本单位董事长
151、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
152、多项选择题 根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A.风景名胜区
B.自然保护区
C.基本农田保护区
D.经济技术开发区
E.水源保护区
153、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
154、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性
B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同
C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
155、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人
B.造成死亡1人
C.造成直接经济损失50万元
D.造成间接经济损失50万元
156、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
157、单项选择题 甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。
A.视为没有成立
B.按照合同签订地的建材价格履行
C.按照乙公司所在地的建材价格履行
D.按照货物所在地的建材价格履行
158、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
159、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
160、单项选择题 根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日
B.1个月
C.3个月
D.2年
161、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小
B.收支频繁
C.流动极性强
D.普遍可以接受
E.最容易发生意外
162、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权
B.对强令冒险作业的拒绝权
C.劳动保护权
D.获得特种作业资格权
E.紧急避险权
163、单项选择题 下列法律中，不属于民商法的是（）。
A.《合同法》
B.《劳动合同法》
C.《公司法》
D.《物权法》
164、单项选择题 下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。
A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人
B.甲公司是乙公司的全资子公司
C.甲公司是乙公司的分支机构
D.甲公司与乙公司组成联合体
165、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉
B．支付违约金
C．赔偿损失
D．采取补救措施
E．罚金
166、单项选择题 根据《著作权法》，著作权是()。
A.随作品的发表而自动产生
B.随作品的创作完成而自动产生
C.在作品上加注版权标记后自动产生
D.在作品以一定的物质形态固定后产生
167、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿
B.瞒报
C.谎报
D.擅离职守
168、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
169、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
170、单项选择题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
171、多项选择题 根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。
A．双方当事人均不满意仲栽结果
B．没有仲栽协议
C．仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D．没有对另一方当事人形成强制作用
E．栽决事项超出仲栽委员会权限
172、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.施工单位
E.政府工程质量监督机构
173、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
174、单项选择题 某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。
A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准
175、单项选择题 中外合资经营建筑业企业、中外合作经营建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。
A、10%
B、15%
C、25%
D、40%
176、多项选择题 不得抵押的财产包括（）。
A.集体土地所有权
B.社会团体的教育设施
C.有争议的财产
D.被查封、扣押、监管的财产
E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
177、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交
B.甲公司与乙公司必须是同一专业
C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级
D.联合体是以一个投标人的身份投标
178、单项选择题 某施工现场发生安全生产事故，造成5人死亡，直接经济损失8000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于（）生产安全事故。
A.重大
B.一般
C.较大
D.特别重大
179、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效
180、单项选择题 下列关于招标代理机构的说法中，正确的是（）。
A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系
B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构
C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准
D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标
181、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
182、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任
183、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目
B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目
C.民营企业投资的商品住宅建设项目
D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
184、多项选择题 首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有（）。
A.企业法人营业执照原件
B.企业章程
C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档
D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证
E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
185、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告
B.乙公司和丙公司列为共同被告
C.乙公司和秦某列为共同被告
D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告
E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
186、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
187、多项选择题 在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()。
A、行政许可
B、行政裁决
C、行政处罚
D、行政处分
E、行政奖励
188、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()
A.简易交付
B.占有诀定
C.指示交付
D.拟制交付
189、多项选择题 下列属于建筑施工特种作业人员有（）。
A.钢筋工
B.水泥浇筑工
C.建筑电工
D.建筑架子工
E.高处作业吊篮安装拆卸工
190、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
191、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内
192、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务
B.中止合同履行
C.对方提供担保时应当恢复合同履行
D.对方未提供担保的可通知对方解除合同
E.解除合同应当征得对方的同意
193、单项选择题 2010年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，4800元/t，2010年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2010年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。
A、甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立
B、甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立
C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立
D、甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立
194、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
195、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240
B.120
C.80
D.20
196、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
197、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级
B.丙级
C.乙级
D.甲级
198、单项选择题 根据《公司法》，()是有限责任公司的权力机构。
A.股东会
B.股东大会
C.董事会
D.监事会
199、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查
D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
200、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
201、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏
B.不可抗力
C.电力不足
D.短路、过电压、电弧所造成的损失
202、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行
B、向人民法院起诉
C、请求法院裁定不予执行
D、向上级仲裁委员会申诉
203、单项选择题 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。
A.可以采用口头形式订立
B.属于格式合同
C.适用技术合同的相关规定
D.勘察设计合同属于建设工程合同
204、单项选择题 住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。安全专项施工方案的内容不包括（）
A.工程概况
B.编制依据
C.施工图预算
D.施工工艺技术
205、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组
206、多项选择题 当事人申请仲裁应当符合的条件包括（）。
A.有仲裁协议
B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
C.有具体的仲裁请求和事实理由
D.属于仲裁委员会的受理范围
E.属于接受申请的仲裁委员会管辖
207、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
208、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同
209、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付
210、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
211、单项选择题 下列有关规章说法正确的是（）
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行
212、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
213、单项选择题 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是（）。
A.证人应当出庭作证
B.证人作证时应当接受当事人的质询
C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院许可
D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证
214、单项选择题 建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办
B.工程竣工验收合格
C.预验收合格
D.质保期结束
215、单项选择题 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中，正确的是()。
A、可以先批准立项，但建设单位不得开工
B、不得批准立项，建设单位不得开工
C、不得批准立项，但建设单位可以先开工
D、可以先批准立项，建设单位可以先开工
216、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》
B.《建筑法》
C.《招标投标法》
D.《物权法》
E.《城市房地产管理法》
217、多项选择题 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
218、多项选择题 下列情形导致要约失效的有()。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.要约人依法撤回要约
D.承诺期届满，受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
219、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款
E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
220、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责
B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
D.由总包单位负责上报事故
221、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性
222、单项选择题 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任
C.由建设单位和监理单位承担全部责任
D.由施工单位承担主要责任
223、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地
B、不动产所在地
C、受让人所在地
D、转让双方协商达成一致
224、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约
B、承诺
C、反要约
D、要约邀请
225、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日
B.2031年3月15日
C.2031年5月15日
D.2033年2月13日
226、单项选择题 张某通过考试合格取得国家一级建造师资格证书，准备申请注册。根据《注册建造师管理规定》等相关规定，张某申请注册的程序是（）。
A.可以直接申请注册
B.申请注册须一个相关单位认定
C.须持有资格证、学历证和身份证办理注册
D.须经过继续教育合格后方可办理注册
227、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让
B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式
D.按照当事人的约定不得转让
E.依照法律规定不得转让
228、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同
229、单项选择题 下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。
A.聘用单位被吊销营业执照的
B.已与聘用单位解除聘用合同关系的
C.年龄超过65周岁的
D.同时在两个以上单位执业的
230、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日
231、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证
B.颁发工程规划证
C.颁发施工许可证
D.批准开工报告
E.批准施工合同备案
232、多项选择题 视同工伤的情形包括（）。
A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的
B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的
C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的
233、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的
B、侵害他人合法权益的
C、使用窃听设备窃听的
D、侵犯他人隐私的
234、单项选择题 某施工企业的甲某在担任某工程项目经理期间，利用业余时间经过多次试验完成了对施工机械的改造，并准备申请实用新型专利。关于该项专利申请，下列说法正确的是（）。
A.属于职务发明创造，甲某有专利申请权
B.属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C.甲某的专利成果不是执行单位任务，不属于职务发明
D.甲某利用了单位的物质条件，并与单位就专利权归属作出了约定
235、单项选择题 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定，施工现场临时用电设备在()及以上者，应编制用电组织设计。
A、5台及以上或设备总容量在50kW
B、3台及以上或设备总容量在50kW
C、4台及以上或设备总容量在40kw
D、3台及以上或设备总容量在40kW
236、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
237、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件
B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料
C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告
D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
238、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日
239、单项选择题 关于分包单位再分包，下列说法正确的是（）。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包
B.分包单位不得将其承包的工程再分包
C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件
D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
240、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
241、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同
B.有名合同，双务合同，不要式合同
C.无名合同，单务合同，要式合同
D.有名合同，单务合同，要式合同
242、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔
B、标的物的瑕疵担保
C、向承租人支付价款
D、租赁期限届满返还租赁物
243、单项选择题 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。
A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定
244、单项选择题 某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从（）起算。
A.2010年6月2日
B.2010年8月4日
C.2010年10月6日
D.随时可以主张，不受限制
245、单项选择题 某工程项目施工合同于2010年6月5日签订，该工程的开工报告于2010年6月15日批准，工程于2010年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、2010年6月15日
B、2010年6月30日
C、2010年7月10日
D、2010年7月15日
246、单项选择题 工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（）。
A.请求解除合同
B.请求返还财产
C.请求排除障碍
D.请求赔偿损失
247、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
248、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
249、单项选择题 下列有关抵押人的说法正确的是（）
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满前，抵押物归债权人所有
250、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付
251、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日
B.2002年12月14日
C.2003年11月25日
D.2004年2月1日
252、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
253、单项选择题 以房屋建筑工程施工总承包企业为例，按照《建筑业企业资质等级标准》、《施工总承包企业特级资质标准》的规定：()。
A、特级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
B、特级企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上
C、特级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
D、特级企业注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
254、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d
B、42d
C、56d
D、60d
255、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
256、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
257、单项选择题 以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是（）。
A.宣读有原告签字的起诉书
B.变更诉讼请求
C.进行和解
D.放弃诉讼请求
258、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证
259、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）
A．特别重大事故一夕
B．较大事故
C．重大事故
D．一般事故
260、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明
C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
261、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言
B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
262、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的
C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
263、单项选择题 某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是()。
A、冻结
B、查封
C、拍卖
D、提存
264、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告
B、有具体的诉讼请求和事实根据
C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
265、单项选择题 某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。
A、属于要约，于2010年3月7日生效
B、属于要约，于2010年3月9日生效
C、属于要约，于2010年3月10日生效
D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效
266、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
267、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分
B.暂扣执照
C.恢复原状
D.罚金
268、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人
B.施工方
C.发包人和施工方共同
D.监理方
269、问答题 合同的法律特征
270、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
271、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员
272、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
A.项目技术人员
B.企业主要负责人
C.项目负责人
D.专职安全生产管理人员
E.造价人员
273、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
274、单项选择题 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。
A.10
B.20
C.30
D.45
275、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务
276、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查
E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
277、单项选择题 当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。
A.受害职工
B.用人单位
C.鉴定机构
D.劳动部门
278、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
279、单项选择题 以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
280、单项选择题 《合同法》第69条规定，当事人依照《合同法》第68条的规定主张不安抗辩权而中止履行的，应当()。
A.书面告知对方
B.及时通知对方
C.拒绝履行
D.解除合同
281、单项选择题 某建筑施工企业，一年内发生两起安全生产事故，则企业（）应对企业安全生产全面负责。
A.法定代表人
B.总法律顾问
C.项目负责人
D.主要负责人
282、单项选择题 下列各项中，属于企业流动负债的是()。
A.应付债券
B.应收账款
C.预付账款
D.预收账款
283、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据
B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据
C、应当以两个合同的平均价作为结算依据
D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
284、单项选择题 关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门
B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力
C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效
D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
285、单项选择题 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
286、单项选择题 人民法院自收到申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
A、3
B、4
C、5
D、6
287、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内
288、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案
289、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算
B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
D.注册商标可以无数次提出续展申请
E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
290、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
291、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
292、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
293、单项选择题 女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。
A.高处、高温工作
B.矿山、井下作业
C.夜班劳动
D.低温、冷水作业
294、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同
B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C.利率不得低于银行同类贷款利率
D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E.利息不得按复利计算
295、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费
B.安装单位施工人员的人身安全
C.附带投保的土木建筑工程项目
D.与安装工程相关的第三人的损失
E.安装工程使用的承包人的机器、设备
296、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.15
297、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
298、多项选择题 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().
A.甲错发设备给丙属于无因管理之债
B.丙向甲返还设备属于不当得利之债
C.乙向甲支付设备款属于合同之债
D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
299、多项选择题 下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是（）。
A.工程监理业务可以依法转让
B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书
D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款
300、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查