时间:2024-01-11 03:18:07
1、填空题 成套柜的接地母线应与（）连接可靠。
2、单项选择题 工程量清单报价时，工程量由招标方确定，工程量误差由()承担，工程报价的风险由投标方承担。
A、投标方
B、政府主管部门
C、设计单位
D、招标方
3、多项选择题 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
E.数量符合订货合同
4、单项选择题 两台额定起重量为25t的履带式起重机共同抬吊一件重物，在最理想的情况下，其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为（）.
A．37.8t
B．41t
C．45t
D．50t
5、多项选择题 法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
6、问答题
某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑安装的总体承担工程，安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。
其内容包含所有安装项目，如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、除尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。
该施工组织设计用于全面部署施工活动，为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排，使其能作为施工管理的纲领。
锅炉施工现场平面布置图如下图所示：
问题:
(l)该施工组织设计编制的依据是什么?
(2)用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么?
(3)依据施工现场平面布置图，供电准备如何考虑?
(4)依据施工现场平面布置图，供气如何考虑?
7、多项选择题 可作为建筑防雷的自然接地体有()。
A.电缆保护钢管
B.埋地敷设的金属管道
C.金属电缆桥架
D.混凝土桩基中的钢筋
E.建筑物底板内的钢筋
8、单项选择题 下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。
A、成本计划是被动的
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划
9、填空题 盘、柜内带电母线应有防止触及的（）防护装置。
10、问答题
施工进度管理在机电工程项目的应用【案例IH420096-1】
1．背景
某钢厂拟建一台特大型烧结机（有效烧结面积360mz），以满足高炉增容后烧结矿的需求。在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了EPC“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定（包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机），业主方“三通一平”工作已完成，资金已落宴部分。
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月．（即合同签订后的第3到第4个月），夏季极端最高温度在43℃，冬季极端最低气温-5℃。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日一一春节。
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。
2．问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响？
(2)如何才能制定较为可行的进度计划？
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期？
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整？
11、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
12、单项选择题 在电源系统中，()可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。
A.交流工作地
B.直流工作地
C.保护地
D.防雷接地
13、单项选择题 三角测量网的布设要求各等级的首级控制网宣布设为近似等边三角形的网，其三角形的内角不应()。
A.小于50。
B.小于45。
C.小于30。
D.小于20。
14、单项选择题 下列属于技术措施的是()。
A、材料费控制管理
B、间接费及其它直接费控制
C、机械费控制管理
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施
15、单项选择题 下列工序中，不属于电缆敷设施工程序的是()。
A.电缆验收
B.电缆绝缘测定
C.电缆搬运
D.电缆送电
16、多项选择题 工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。
A.压缩空气管道
B.煤气管道
C.冷凝水管道
D.天然气管道
E.氧气管道
17、单项选择题 电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。
A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上
18、问答题
华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。
在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?
19、单项选择题 某2级土石坝工程采用土围堰挡水施工，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，其围堰边坡稳定最小安全系数为()。
A.1.0
B.1.05
C.1.1
D.1.15
20、单项选择题 施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员
21、单项选择题 在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。
A、协议
B、主机
C、地址
D、资源
22、多项选择题 工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。
A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制
23、单项选择题 下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。
A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量
24、单项选择题 按埋置深度分类的机械设备基础是（）。
A．箱式基础
B．垫层基础
C．减振基础
D．联台基础
25、多项选择题 齿轮传动的主要优点是()。
A.传动比较准确、稳定、效率高
B.工作性能可靠，使用寿命长
C.适用的圆周速度和功率范围广
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
E.结构尺寸紧凑
26、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
27、单项选择题 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。
A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
28、单项选择题 设备焊后致密性试验中不包括()。
A.液体盛装试漏试验
B.氦气试验
C.氨气试验
D.汽油试漏试验
29、单项选择题 机械设备安装工程中，设备试运转合格后，应及时办理()。
A.基础验收
B.竣工验收
C.工程验收
D.工程移交
30、单项选择题 建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
31、单项选择题 按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。
A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道
32、单项选择题 长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据()测量。
A.相邻桩
B.中心桩
C.首尾桩
D.折点处桩
33、问答题
某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。
问题
1.目前的火灾探测器按结构可分为哪些类型?
2.应怎样对感烟、感温复合型探测器进行现场测试?
3.火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
4.施工机具和检测器具的选用应综合考虑哪些因素?
5.对施工机具的选用应着重从哪些方面进行控制?
6.对施工检测器具的选用应遵循哪些原则?
7.施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?
34、问答题
某机电安装公司承担了某钢厂新厂区油罐组焊，燃气、氧气管道安装施工，设计要求焊缝进行射线无损探伤检查，强度试验采用气压试验方法。
该公司在编制施工方案时，对油罐组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。
管道焊后经射线探伤发现，焊接合格率偏低。项目部组织人员按质量预控的施工因素进行了分析，经查验，工艺文件已按程序审批，并进行了技术交底。但焊接记录中有部分焊材代用，部分焊机不符合要求，焊缝外观检查有漏检。根据分析结果，找出了失控原因，经整改后焊接合格率得到了提高。
项目部根据现场危险源辨识，编制了高处作业、机械操作、起重吊装、临时用电安全技术措施。
35、问答题
背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?
36、单项选择题 单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。
A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7
37、单项选择题 人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。
A、劳务合同
B、分包合同
C、考勤制度
D、奖惩条例
38、多项选择题 轮系的主要特点是()。
A.适用于相距较远的两轴之间的传动
B.传递的扭矩较大
C.可作为变速器实现变速传动;
D.可获得较大的传动比;
E.可实现运动的合成和分解。
39、单项选择题 对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。
A、额外费用
B、期间费用
C、常规费用
D、机动费用
40、多项选择题 在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。
A.大型流动式起重机组合吊装
B.液压提升装置吊装
C.液压提升平移吊装
D.专用吊装架吊装
E.桥式起重机改装系统吊装
41、单项选择题 质量验收评定工作的基础工作在()。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
42、单项选择题 下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。
A.流量、风压、比转速
B.流量、吸气压力、转速
C.功率、吸气压力、比转速
D.功率、扬程、转速
43、单项选择题 自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。
A.3℃
B.5℃
C.7℃
D.10℃
44、单项选择题 工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。
A.定容过程
B.定温过程
C.绝热过程
D.定压过程
45、单项选择题 预防焊接变形应采取的装配工艺措施是（）。
A、进行层间锤击
B、预热拉伸补偿焊缝收缩
C、合理选择装配程序
D、合理安排焊缝位置
46、单项选择题 按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。
A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压
47、多项选择题 常见的基本热力过程有()。
A.平衡过程
B.定容过程
C.绝热过程
D.定压过程
E.定温过程
48、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
施工现场的质量检查采用了哪几种方法?49、多项选择题 成本核算的原则包括()。
A、可靠性原则
B、及时性原则
C、实质重于形式原则
D、谨慎性原则
50、单项选择题 电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。
A.500kV及以上
B.220～330kV
C.110kV
D.35kV及以下
51、单项选择题 利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。
A.10
B.20
C.30
D.40
52、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。
A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程
53、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机
54、多项选择题 地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。
A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度
55、单项选择题 保冷结构的维护层是()。
A.防腐层
B.防锈层
C.保护层
D.防潮层
56、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
57、多项选择题 空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
58、单项选择题 目前用得较多的冷源是蒸汽压缩式或()冷水机组。
A.吸收式
B.放大式
C.自动冷却式
D.变频式
59、单项选择题 下列设备中，属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
60、多项选择题 高层建筑排水通气管的安装要求有()。
A.通气管应高出斜顶屋面0.3m
B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m
C.通气管应与风道或烟道连接
D.通气管应按防雷要求设置防雷装置
E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积水高度
61、单项选择题 玻璃纤维复合风管适用于（）。
A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统
62、单项选择题 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统，副缆风绳直径大小的选用原则是（）选取。
A．以主缆风绳的工作拉力
B．以主缆风绳的初拉力
C．比主缆风绳较小的直径
D．以主缆风绳相同直径
63、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
64、多项选择题 建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。
A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求
65、多项选择题 通信机房的环境要求包括()。
A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明
66、单项选择题 检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是()
A.超声波探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
67、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。
每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
68、单项选择题 平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。
A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近
69、单项选择题 按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。
A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔
70、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-4】
1．背景
某施工单位通过激烈竞争，承包了一项炼钢厂建设工程项目，工程造价以1000万元为基数，降低10%为成本控制计划.公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理，节约费用60万元.项目部通过对现有成本控制计划中措施内容的认真分析，认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案，按新方案人工费可在原来基础上降低20%、材料费可降低3%、机械使用费可降低40%、其他直接费可降低l0%、间接费上涨12%.
2．问题
(1)已知按原成本控制计划，人工费占实际成本的10%，材料费占实际成本的60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%.计算能否节约费用60万元？
(2)项目目标成本测算的方法有哪几种？
(3)背景中原项目成本控制计划的内容如下：人工成本的控制，包括严密劳动组织和严格劳动定额管理两项；材料成本的控制，包括加强材料采购成本的管理一项；施工机械费的控制，包括严格控制对外租赁施工机械一项；其他直接费的控制；间接费用的控制，包括尽量减少管理人员的比重、对各种费用支出要用指标控制两项.问该成本控制计划的内容是否完善？
(4)为降低施工项目成本在施工方案上应如何作为？
(5)为降低施工项目成本应从哪些方面采取措胞实施管理？
71、问答题
某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装;电气及自动化仪表安装;一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装;煤粉仓及煤粉输送管道保温;无负荷调整试运转。
项目部组建后立即着手下列工作：
(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。
(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。
(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。
(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。
(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。
问题：
1.安排本工程的施工顺序。
2.本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些?
3.通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。
4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。
5.煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患?为什么?应采取哪些解决措施?
72、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）
A．机房门应为内开防火门
B．机房内应设置一个电源总开关
C．机房地板表面的照度不应低于2001x
D．机房内应设置一个2p型电源插座
73、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
74、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
75、单项选择题 机电工程施工现场内部协调管理的几种形式中，项目经理或授权的其他领导人指令，()。
A.主要对项目执行层在施工中生产资源需求等实行即时调度协调
B.主要对作业人员在施工中作业工序安排、计划进度调节等实行即时协调
C.主要对突发事项、急需处理事项以指令形式进行管理协调
D.主要对例行检查后发现的管理偏差进行通报沟通，讨论措施进行纠正，避免类似情况再发生
76、单项选择题 室内卫生器具的排水支管隐蔽前，必须做（）。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.泄漏试验
77、单项选择题 设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。
A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工
78、单项选择题 机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。
A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW
79、问答题 电机的安装？
80、多项选择题 保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外，按功能和层次由防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层组成。其中()称之为保冷结构。
A.保护层
B.防锈层
C.防潮层
D.防腐蚀层
E.保冷层
81、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
82、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-2】
1．背景
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用为6000万元，其中人工费占10%.安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全随护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计.
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取.规费按82万元计；税金按税率3.41%计.
2．问题
(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定，计算该单位工程的分部分项工程清单计价.
(2)计算措施项目清单计价.
(3)计算其他项目清单计价.
(4)计算该单位工程的工程总报价.
(5)指出实物法编制施工图预算的基本步骤.
83、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
84、单项选择题 橡胶衬里应采用()施工。
A.缠绕法
B.粘贴法
C.喷射法
D.模压法
85、单项选择题 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。
A.激光准直仪
B.激光经纬仪
C.激光指向仪
D.激光水准仪
86、单项选择题 消防验收的组织者是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
87、单项选择题 关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）
A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白
88、问答题
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。
89、多项选择题 设备通电前的检查应包括()。
A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
90、单项选择题 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的()倍。
A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50
91、问答题
某机电安装公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120天，合同价款为300万元。
该安装公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。
该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了以下的控制管理措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;
(4)提出风险应对策略。
问题
(1)该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
(2)施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
(3)施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
(4)施工成本管理的环节主要有哪些?
(5)施工成本控制的目标是什么?
92、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有
A．直行程
B．角行程
C．步进式
D．开关式
E．多转式
93、问答题
【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？
94、单项选择题 工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
95、单项选择题 建筑室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做()，灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。
A.通球试验
B.通水试验
C.压力试验
D.灌水试验
96、单项选择题 大型储罐施工宜采用()基础。
A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式
97、单项选择题 结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（）。
A．同步电动机
B．直流电动机
C．单相电动机
D．异步电动机
98、单项选择题 甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。
A、10
B、15
C、20
D、30
99、单项选择题 电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。
A.工字钢
B.T型钢
C.角钢
D.槽钢
100、填空题 端子排安装时，交、直流端子应（）布置。
101、单项选择题 管道绝热按其用途可分为保温、保冷、()保护三种类型。
A.静电
B.加热
C.阳极
D.阴极
102、填空题 电缆应（）不得使所接的端子排受到机械应力。
103、多项选择题 机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。
A.垂直度
B.直线度
C.平行度
D.同轴度
E.粗糙度
104、填空题 盘、柜孔洞及电缆管道应封堵严密。可能结冰的地区还应有防止管内（）的措施。
105、单项选择题 用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。
A.岩棉
B.玻璃棉
C.胶泥
D.同种毡席材料
106、多项选择题 民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。
A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度
107、多项选择题 关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。
A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度
108、判断题 正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本，这是项目成本核算的主体和中心任务
109、单项选择题 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阀进行控制。
A.模拟量Ai
B.数字量is
C.模拟量Ao
D.数字量Di
110、多项选择题 滑动轴承适用于（）的场合。
A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分
111、多项选择题 根据我国《民法通则》的规定，法人应当具备的条件包括()。
A、能够独立承担刑事责任
B、依法成立
C、有必要的财产和经费
D、有自己的名称、组织机构和场所
E、能够独立承担民事责任
112、单项选择题 能同时承受很大径向、轴向联合载荷的滚动轴承是()
A.推力球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.调心球轴承
D.圆柱滚子轴承
113、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。
114、单项选择题 主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装的起重机为()。
A.塔式起重机
B.流动式起重机
C.桅杆式起重机
D.桥式起重机
115、单项选择题 在各种电压等级输电线路中，采用下列防雷方式中说法错误的是()。
A.500kv及以上送电线路，应全线装设双避雷线
B.220～330kv线路，应全线装设双避雷线
C.110kv线路，一般沿全线装设避雷线
D.35kv及以下线路，一般沿全线装设避雷线
116、单项选择题 刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、()固体含量的液态涂料的涂装。
A.89%
B.98%
C.100%
D.90%
117、问答题
背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。
问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
118、单项选择题 分部工程划分的原则是按()性质、建筑物部位来确定。
A.建材
B.专业
C.工艺
D.作业
119、问答题
背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。
问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。
120、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
121、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的（）。
A．余高、凹陷、裂纹、错口
B．余高、错口、凹陷、焊瘤
C．错口、气孔、裂纹、焊瘤
D．余高、焊瘤、夹渣、咬边
122、填空题 强、弱电端子应（）布置。
123、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造分为()系统等。
A.雨淋
B.水幕
C.湿式
D.干式
E.自动启闭
124、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-5】
1．背景
某机电安装公司通过招标承担了某汽车制造厂空压站安装工程和生活区的暖锅炉及辅助设备安装工程.在进行分项工程质量验收时，有下列事件发生：
事件一：锅炉本体已安装完毕，但钢架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差.
事件二：与锅炉本体连接的主干管上，发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm；
该段管质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求；这是由于当时工期紧，原规格管数量不够而采用现有管子造成的.
2．问题
(1)某机电安装公司签订合同后，是否可以立即进符压缩空气管道施工？说明理由.
(2)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话，上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程，分项工程划分的原则是什么？
(3)针对事件二，简述对机电工程采用的设备、材料和半成品检验的要求有哪些？
(4)上述两事件要通过验收，应采用哪一种处理方案？
125、多项选择题 有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。
A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装
126、问答题
某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：
(1)增加净化空调系统工程;
(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
127、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
128、单项选择题 在低速而有冲击的场合，常采用()轴承。
A.向心球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.滑动轴承
D.圆柱滚子轴承
129、单项选择题 组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。
A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员
130、单项选择题 在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。
A.0
B.1
C.2
D.3
131、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
影响大型设备吊装的质量因素中，施工人员的因素有哪些？132、单项选择题 管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
133、单项选择题 安装在易受震动场所的雨水管道使用（）
A.钢管
B.铸铁管
C.塑料管
D.波纹管
134、填空题 手车式柜（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
135、单项选择题 盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理，常采用的涂装方法是()。
A.浸涂
B.刷涂
C.淋涂
D.喷涂
136、单项选择题 多节柱钢构安装时，为避免造成过大的积累误差，每节柱的定位轴线应从（）直接引上。
A.地面控制轴线
B.下一节柱轴线
C.中间节柱轴线
D.最高一节柱轴线
137、多项选择题 临时用电工程检查的内容包括()。
A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路
138、单项选择题 齿轮传动的主要特点有()。
A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低
139、单项选择题 现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。
A.几何尺寸
B.每道焊口
C.开口位置
D.外圆周长差
140、单项选择题 对于施工项目成本核算完成的基本任务描述不正确的是()。
A、执行国家有关成本开支范围
B、促使项目合理
C、节约物力和财力，大力使用人力
D、反映和监督施工项目成本计划的完成情况
141、多项选择题 弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销等，应待系统()完毕后方可拆除。
A.安装
B.检查
C.试压
D.冲洗
E.绝热
142、问答题
【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？
143、单项选择题 合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。
A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法
144、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。
A.针孔
B.气泡
C.粘结力
D.透底
145、单项选择题 对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
A.焊接施工员
B.焊接工程师
C.质量工程师
D.检测工程师
146、单项选择题 机电工程常用的黑色金属是（）。
A.铝
B.铸铁
C.紫铜
D.钛合金
147、多项选择题 下列石化设备中，属于热换设备的有()。
A.蒸发器
B.聚合釜
C.集油器
D.冷凝器
E.洗涤器
148、多项选择题 计量检测设备应有明显的()等标志标明计量器具所处的状态。
A.“合格”
B.“禁用”
C.“封存”
D.“保管”
E.“检查”
149、单项选择题 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。
A．高压钢管、紫钢管、塑料管
B．高压钢管、塑料管、紫铜管
C．塑料管、高压钢管、紫铜管
D．塑料管、紫铜管、高压钢管
150、多项选择题 关于天然橡胶的特点叙述中正确的是()。
A.强度大
B.不透水
C.防静电
D.电绝缘性好
E.防辐射
151、问答题
某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?
152、单项选择题 降低焊接应力的设计措施是()。
A.整体预热
B.层间锤击
C.减少焊缝的数量
D.合理安排焊接顺序
153、单项选择题 工业炉系统工程中的最后一道工序是()。
A.防腐工程
B.筑炉工程
C.绝热工程
D.保温工程
154、单项选择题 室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做()。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通球试验
D.稳定性试验
155、多项选择题 特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()
A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度
156、多项选择题 青铜的合金元素包括有()。
A.铝
B.硅
C.锌
D.铅
E.锰
157、多项选择题 管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
158、单项选择题 关于注册建造师施工管理签章文件的填写要求中说法有误的是()。
A.表格上方右侧的编号(包括合同编号)，由各施工单位根据相关要求进行编号
B.表格下方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
C.表格中致XX单位，例如：致建设(监理)单位，应写该单位全称
D.表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
159、多项选择题 风管施工的主要内容包括
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
160、单项选择题 高层建筑管道常用的连接方法中，承插连接用于()。
A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.给水及排水铸铁管及管件的连接
161、多项选择题 选择关键流程，一般依据以下哪些原则来挑选（）
A.绩效低下的流程
B.置重要的流程
C.具有落实可行性的流程
D.无关紧要的流程
162、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？
163、填空题 盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明（）、（）、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易褪色。
164、单项选择题 对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。
A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢
165、多项选择题 关于压力容器焊接试板要求的说法，正确的有（）。
A.试板应采用与施焊压力容器相同的条件和工艺在试验场完成操作（产品焊接试版，应在焊接产品的同时完成操作）
B.试板应由该压力容器的施焊焊工进行焊接
C.试板检测不合格，允许返修
D.不得刻意避开试板焊缝外观不合格的部分截取试样（产品焊接试外观检查如不合格，允许返修，如不返修，可避开缺陷部位截取试样）
E.焊接试板应同炉、同工艺随容器进行热处理
166、单项选择题 管道系统的清洗应在()进行。
A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后
167、单项选择题 在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
168、判断题 工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标
169、多项选择题 吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（）。
A.设备重量
B.设备尺寸
C.设备就位高度
D.吊索长度
E.吊车工作幅度
170、单项选择题 工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()
A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子
171、单项选择题 分包工程的质量合格文件必须由()签章。
A.分包企业注册建造师
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师
C.担任总包项目负责人的注册建造师
D.担任总包项目质量负责人
172、单项选择题 列入国家强制检定目录的工作计量器具不包括()。
A.兆欧表
B.材料试验机
C.X射线探伤机
D.接地电阻测量仪
173、单项选择题 下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。
A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标
174、单项选择题 在施工现场吊装某设备,计划工期为20天。在满足安全的前提下,有四种可供选择方案:第一,租用一台履带吊车,作业台班费为18万元,进、出场费6万元,工期6天;第二,就近租用两台汽车吊抬吊,台班费19.2万元,工期8天;第三,现场制作桅杆,制作、配套30万元(分摊折iEi费15万元,但本单位很少用到此类设备),工期18天;第四,租用一台桅杆起重机,全部租赁费用16万元,工期为16天。应选择的是()方案。
A.第一
B.第二
C.第三
D.第四
175、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
176、单项选择题 设备在安装前，()应认真做好设备基础的质量检查和验收工作，以便保证安装质量。
A.施工单位
B.建设单位
C.承包单位
D.分包单位
177、单项选择题 项目管理和企业生产经营是相互联系，但又有不同的责任目标，因此必须从核算组织体制上打好基础。为了科学有序地开展施工项目成本核算，分清责任，合理考核，应做好以下一些基础工作()。
A、建立健全原始记录制度
B、招聘合格的财会人员
C、财务管理通过ISO质量管理体系认证
D、实现计算机化核算管理
178、单项选择题 下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。
A.结构复杂，价格高
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能
C.易于在较宽范围内实现平滑调速
D.具有转速恒定及功率因数可调
179、多项选择题 关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
180、单项选择题 采用药芯焊丝电弧焊焊接时外加气体主要是()。
A.氩气
B.C02
C.氮气
D.O2、C02的混合气体
181、单项选择题 （）不是其主体
A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络
182、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.封口、阀门处要设置支、吊架
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
183、多项选择题 变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。
A．电气交接试验报告合格
B．经所在地供电管理部门检查符合要求
C．安装防范技术措施已落实到位
D．变电所管理人员已确定到位
E．室内接地工程已完工
184、多项选择题 常用作垂直埋设的人工接地体有（）。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.底板钢筋
E.桩基钢筋
185、单项选择题 已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。
A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意
186、单项选择题 高程控制网的测量方法有()。
A.导线测量、三角测量
B.水准测量、电磁波测量
C.电磁波测量、三边测量
D.三边测量、水准测量
187、多项选择题 下列设备中，属于特种设备的有()。
A.6层6站载客电梯
B.水压1MPa的热水锅炉
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶
D.35kV变压器
E.3t桥式起重机
188、问答题
机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？
189、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？190、单项选择题 柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。
A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450
191、单项选择题 在固定顶储罐中()应用最为广泛。
A.拱顶罐
B.浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.双盘式浮顶储罐
192、单项选择题 下列属于工程量清单计价规则的是()。
A、工程量清单编制
B、建设项目总造价
C、单项工程造价
D、单位工程造价
193、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
194、单项选择题 在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
195、问答题
背景：
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件：
事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。
事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3.
事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天?
3.该工程实际工期为多少天?工期奖罚款为多少元?
4.人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少?
196、单项选择题 电视演播室的混响时间一般设计为()左右。
A.3～5s
B.6～1s
C.0～5s
D.2～6s
197、多项选择题 能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。
A.VLV32
B.YFLV22
C.VV22
D.VV32
E.VLV22
198、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
进口设备的采购会存在哪些主要风险？采取什么针对性措施规避？199、多项选择题 电力工程一级建造师(机电工程)施工管理签章文件包括()管理文件
A.施工范围
B.施工组织
C.施工安全
D.协调
E.现场环保文明施工
200、单项选择题 不确定性分析通常不包括()。
A、盈亏平衡分析
B、敏感性分析
C、概率分析
D、德尔菲法
201、多项选择题 消防工程验收前，施工单位应提交的资料有()。
A.验收申请报告
B.竣工图纸
C.开箱记录
D.施工记录
E.调试报告
202、多项选择题 为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式
A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修
203、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】
1．背景
某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收，然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程，及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。
在现场验收过程中，检查人员发现：(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大，经检验是其本身质量存在问题；(2)因冷却水取水口水温过高，现已变更。
2．问题
(1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收？通常有哪些建设项目要组织竣工验收？
(2)简述交工验收的组织单位和参加单位。
(3)根据验收的一般规定，背景资料中的同步验收是否正确？阐述理由。
(4)验收委员会（组）通常由哪些部门（的人员）组成？
(5)针对现场验收过程中发现的问题，可提供证明的资料（依据）有哪些？
204、问答题
背景：
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?
205、单项选择题 设备灌浆层厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm
206、问答题
背景：
某钢厂拟建一台特大型烧结机(有效烧结面积360m2)，以满足高炉增容后烧结矿的需求。
在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了epc“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定(包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机)，业主方“三通一平”工作已完成，资金已落实部分。
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月(即合同签订后的第3到第4个月)。夏季极端最高温度在43°c，冬季极端最低气温一5°c。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日——春节。
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。
问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响?
(2)如何才能制定较为可行的进度计划?
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期?
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整?
207、单项选择题 建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。
A.审批
B.认可
C.检验
D.认证
208、单项选择题 表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()
A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝
209、多项选择题 企业不得列入项目施工成本，也不可列入企业成本的支出包括()。
A、购置和建造固定资产的支出
B、购置劳动保护用品的支出
C、对外投资的支出
D、没收的财物
E、企业赞助、捐赠支出
210、单项选择题 金属接地极是一种传统的接地极，其所使用的金属材料不包括()。
A.镀锌角钢
B.铜棒
C.铜芯导线
D.铜板
211、多项选择题 有关建筑电气工程施工特点包括()。
A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护
212、多项选择题 智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有()。
A.输出功率
B.线圈电阻
C.供电电压
D.驱动方向
E.输入信号
213、单项选择题 对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。
A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数
214、单项选择题 下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。
A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪
215、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
216、单项选择题 乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是()。
A、因总投资额超过3000万元，故必须公开招标
B、采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包
C、关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包
D、若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标
217、单项选择题 干式系统灭火系统可用于温度()。
A.不低于4℃且不高于70℃的环境
B.低于4℃或高于70℃的场所
C.高于5℃且低于80℃的环境
D.低于5℃高于80℃的场所
218、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
219、单项选择题 综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。
A.联合
B.垫层
C.沉井
D.箱梁式
220、单项选择题 《特种设备安全监察条例》确定的压力管道，是指利用一定的()，用于输送气体或者液体的管状设备。
A.压力
B.动力驱动
C.高度位差
D.热能
221、填空题 信号接地宜采用（）一点接地方式。
222、单项选择题 唯一适合于焊接的单一活性气体为()。
A.C02
B.N2
C.Ar
D.C0
223、单项选择题 属于管道组成件的元件是()。
A.垫片
B.导轨
C.吊夹
D.托座
224、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
225、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
项目部进行设备开箱检查的内容有哪些？226、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（）。
A、湿式系统
B、雨淋系统
C、水幕系统
D、水喷雾系统
E、自动启闭系统
227、单项选择题 ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。
A.自动喷水灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.气体灭火系统
D.干粉灭火系统
228、单项选择题 对高压风管系统的严密性检验应（）。
A.全部做漏光法检测
B.全数做漏风量测试
C.按50％抽检漏风量测试
D.按80％抽检漏风量测试
229、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.
230、多项选择题 钢丝绳的规格较多，起重工程常用的为()。
A.6×17+1
B.6×19+1
C.6×69+1
D.6×37+1
E.6×61+1
231、单项选择题 （）是速度型压缩机
A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机
232、单项选择题 平面控制网的测量方法有()。
A.三角测量法、导线测量法、水准测量法
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法
233、多项选择题 属于消防工程专用产品有报警阀组()和水泵接合器等。
A.自动喷水灭火系统的喷头
B.水流指示器
C.消防水泵
D.压力表
E.减压阀
234、问答题
背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
235、填空题 盘、柜的安装，一般用（）作底座。
236、单项选择题 施工项目成本费用控制的核心任务是()。
A、纠偏
B、检查
C、成本预测
D、偏差分析
237、单项选择题 下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停
238、单项选择题 下列属于多方案报价法的是()。
A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价
B、压低工程量小的单价
C、提高机械台班单价
D、对于条款不清楚或很不公正时适用
239、单项选择题 通常，设备及管道外表面温度高于()时，需要设置保温绝热层。
A.20℃
B.30℃
C.40℃
D.50℃
240、单项选择题 一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。
A.0.5
B.2
C.5
D.8
241、多项选择题 通信局(站)选址的环境安全要求包括()。
A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域
242、单项选择题 下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。
A.压力表
B.水泵接合器
C.减压阀
D.止回阀
243、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）
A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单
244、单项选择题 直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。
A.VV
B.VV22
C.VV59
D.YJV32
245、单项选择题 通过实际成本与()的对比，考核工程项目成本的降低水平。
A、计划成本
B、估算成本
C、决算成本
D、预算成本
246、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？
247、单项选择题 管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力大于设备的试验压力时，且设备的试验不低于()，可按设备的试验压力进行试验。
A.设备的设计压力1.15倍
B.设备的试验压力
C.管道的设计压力1.15倍
D.管道的试验压力
248、判断题 成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体
249、多项选择题 分部工程质量验收记录表签字人包括()。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.设计单位项目负责人
E.质监部门技术负责人
250、单项选择题 数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。
A．准同步数字体系(PDH)
B．同步数字体系(SDH)
C．光波分复用(WDM)
D．软交换体系
251、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故如何界定，本案例问题应如何定性?252、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
253、单项选择题 主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分，为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。
A.卫星通信
B.电话通信
C.电视会议
D.广播
254、多项选择题 曳引式电梯的主参数包括()。
A.额定曳引力
B.额定载人数
C.额定载重量
D.额定速度
E.轿厢尺寸
255、单项选择题 水平接地极多用于环绕建筑四周的联合接地，当挖好地沟后，应()敷设在地沟内。
A.平放
B.垂直
C.平放或垂直
D.成一定角度
256、单项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。
A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管
257、单项选择题 用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是（）。
A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝
258、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采用目视检查的是（)．
A．针孔
B．气泡
C．粘结力
0．透底
259、问答题
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。
附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
260、单项选择题 光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎带绑扎，但不宜过紧。拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的()。
A.10倍
B.15倍
C.20倍
D.25倍
261、多项选择题 关于注册建造师施工管理签章文件填写要求，表述正确的有()。
A.表格中施工单位可填写简称
B.表中若实际工程没有其中项时，可注明“工程无此项”
C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论
D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章
E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章
262、单项选择题 《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍.
A.1.10
B.1.15
C.1.25
D.1.50
263、单项选择题 自动化仪表设备安装应遵循的程序()。
A.先里后外，先低后高，先轻后重
C.先外后里，先高后低，先轻后重
B.先外后里，先低后高，先重后轻
D.先里后外，先高后低，先重后轻
264、问答题
某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播系统、事故照明、消防给水和排烟系统。
该工程火灾探测器采用感烟、感温符合探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊化，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用做了严格的控制。
问题
(1)目前的火灾探测器按结构可分为哪几类?
(2)应怎样对感烟、感温符合探测器进行现场测试?
(3)火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
(4)施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?
265、单项选择题 机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计变更，应征得()的同意，由设计人员签认变更通知，按变更程序，经批准后实施。
A.设计
B.业主
C.监理
D.项目经理
266、单项选择题 管道保温作业正确的做法是（）。
A.传热管道与管道间的空隙应填充（不得）材料
B.用钢带绑扎保温层，每节管壳至少绑扎一（二）道
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构
D.两层保温预制块的接缝要对齐（错缝）
267、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日
268、单项选择题 热力管道两个补偿器之间应设置()。
A.活动支架
B.导向支架
C.固定支架
D.弹簧吊架
269、单项选择题 “声闸”的主要作用是使录音室的()满足要求。
A.混响时间
B.频率特性
C.噪声指标
D.声音左右对称
270、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组合构成
A.电气装置
B.监控设备
C.通信协议
D.布线系统
E.用电设备电气部分
271、多项选择题 机电工程项目采购阶段的计划内容包括()。
A.运输时间
B.运输方式
C.运输路线
D.人员安排
E.程序和制度
272、问答题
某空调工程，该丁程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?
273、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-2】
1．背景
某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程（不包括设备、电仪等工程）的施工合同，合同工期200d，开工前安装公司项目部向业主提交了施工方案和施工网络计划。施工方案：按专业施工顺序组织施工。劳动组织：专业施工队。物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。施工中项目部进行了二次检查：
(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后od。
(2)当工程进行125d后，发现工作3-4工艺管线安装还需20d。
双代号网络图如图1H420096-1所示。
2．问题
(1)实际进度与计划进度如何进行比较？
(2)当制定的网络计划经过实施不能满足工期要求时，需用什么方法进行调整？
(3)第一次检查后如何调整？
(d)第二次检查后如何调整？请画出调整后的双代号网络图。
274、单项选择题 下列绝热材料中，宜做保冷绝热又能防火的绝热材料是（）。
A.岩棉
B.矿渣棉
C.玻璃棉
D.泡沫玻璃
275、单项选择题 下列选项中，()又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。
A.环保工程
B.净化工程
C.附属工程
D.动力安装工程
276、问答题
某监理单位承担了某工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1．在事件一中，建设单位将设备交给厂商安装的做法是否正确?为什么?
2．在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?
3．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?
277、多项选择题 施工总平面图设计的主要内容包括()。
A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置
278、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，使用()投资的建设工程承发包，必须采用工程量清单计价。
A、国外资金
B、国有资金
C、私人资金
D、捐助资金
279、单项选择题 自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。
A.施工准备阶段工作
B.施工阶段工作
C.调试阶段工作
D.竣工验收阶段工作
280、问答题
背景：
某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务，合同工期为120d，合同价款为300万元。该安装工程公司项目经理部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计，该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计，在施工组织总设计的编制中，项目经理部在编制完成资源需求量计划后，确定了施工总进度计划，在施工总进度计划明确后，拟定具体的施工方案。该安装工程公司项目经理部在保证工期和质量满足要求的前提下，对施工成本采取了一定的控制管理措施，在具体的施工成本管理中实施了以下措施：
(1)加强施工调度;
(2)编制资金使用计划，确定施工成本管理目标;
(3)采用先进的施工技术;(4)提出风险应对策略。
问题：
1.该工程项目经理部在施工组织设计编制过程中存在哪些不妥，并改正。
2.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计分别是以何为对象进行编制的?
3.施工成本管理的措施可归纳为哪几类?以上四项具体措施应归入哪一类?
4.施工成本管理的环节主要有哪些?
5.施工成本控制的目标是什么?
281、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
282、单项选择题 自动化仪表工程安装中，施工阶段配线和穿线工作，应在土建工程完全结束后，()进行。
A.在装饰工程开始前
B.与装饰工程同步
C.装饰工程进行到一半时
D.装饰工程结束后
283、判断题 不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
284、单项选择题 在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。
A.密度大的流体，流速取小些
B.对含有固体杂质的流体，流速取大些
C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值
D.黏度大的流体，流速取小些
285、单项选择题 在球形罐的常用组装方法中，()仅可用于公称容积不大于1000m3的球形罐。
A.分片法
B.散装法
C.内燃法
D.环带法
286、单项选择题 《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程专业建造师执业工程范围不包括（）。
A.钢结构工程
B.环保工程
C.水轮机安装工程
D.炉窑工程
287、单项选择题 下列属于材料费核算的是()。
A、每月向财务部门提供单位工程用工汇总表
B、利用台班分配法计算
C、利用预算分配法计算
D、应根据发出材料的用途，划分工程耗用与其他耗用的界限
288、多项选择题 施工总平面图设计的主要内容包括()。
A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置
289、单项选择题 一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。
A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机
290、多项选择题 工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）.
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂
291、多项选择题 （）属于强制检定的计量器具范围。
A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
292、单项选择题 某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。
A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日
293、单项选择题 ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。
A.金属切削机床
B.锻压设备
C.铸造设备
D.输送设备
294、单项选择题 消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。
A.测试的结果
B.有关书面资料
C.工程实体
D.工艺设备和仪表
295、多项选择题 影响设备安装精度的测量因素有（）。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
296、单项选择题 金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。
A.先焊长焊缝
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C.焊工均勻分布，对称施焊
D.沿同一方向进行分段焊接
297、单项选择题 钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的()倍。
A.1.1
B.1.15
C.1.20
D.1.25
298、单项选择题 合同解除可分为约定解除和()。
A.法定解除
B.一方强制解除
C.武力解除
D.双方自愿解除
299、单项选择题 塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。
A.建设单位代表
B.监理工程师
C.设计单位现场代表
D.施工单位质检部门
300、单项选择题 高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。
A.避雷针
B.均压环
C.接地线
D.引下线