时间:2023-12-01 01:52:13
1、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
2、单项选择题 FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。
A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付
3、单项选择题 某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。
A.160
B.162
C.158
D.152
4、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中，平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业的平洞。
A.大于6°
B.大于10°
C.小于6°
D.小于和等于6°
5、多项选择题 水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）尽快融入世界经济。
A.观念
B.方法
C.手段
D.资料
E.费用
6、多项选择题 按现行部颁规定，应编制资金流量表的项目有（）。
A.建安工程
B.设备工程
C.独立费用
D.预备费
E.环保工程
7、单项选择题 下列符合纯粹公共品的特性的是（）。
A.谁付款、谁受益
B.边际成本为零
C.边际成本大于边际效益
D.消费的竞争性
8、多项选择题 下列属于微观经济因素的有（）。
A.产业政策
B.价值规律
C.财政政策
D.供求规律
E.货币流通规律
9、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程勘察费时，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由（）组成。
A.基本勘察收费
B.专业勘察收费
C.准备工作收费
D.技术工作收费
E.实物工作收费
10、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
11、单项选择题 按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
12、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
13、多项选择题 政府投资的主要领域是（）。
A.非价值性物品项目
B.基础性投资项目
C.垄断性的投资项目
D.公益性投资项目
E.盈利性的投资项目
14、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（）。
A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.移民安置区
D.防洪保护区
E.工程建设区
15、单项选择题 水利建设项目总成本费用按经济用途分为（）。
A.制造成本和期间费用
B.制造成本和管理费用
C.制造成本和销售费用
D.制造成本和财务费用
16、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
17、单项选择题 以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。
A.提供施工用地
B.提供测量基准
C.文明施工
D.支付合同价款
18、多项选择题 河道疏浚工程，按其性质可分为（）。
A.基建性疏浚
B.扩建性疏浚
C.维护性疏浚
D.改建性疏浚
E.生态性疏浚
19、单项选择题 钢是含碳量低于2.06%的铁—碳合金，并含有Si、Mn、S、P等元素，当合金元素总含量小于5%的为低合金钢，5%～10%为中合金钢，大于10%为高合金钢，水利工程常用（）。
A.高合金钢
B.中合金钢
C.低合金钢
D.结构钢
20、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
21、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
22、多项选择题 固定资产价值重估的方法主要有（）。
A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法
23、多项选择题 现行部颁起重机安装定额中不包括（）。
A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装
24、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
25、多项选择题 下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。
A.混凝土
B.高强混凝土
C.膨胀混凝土
D.水泥砂浆
E.钢纤维混凝土
26、单项选择题 如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
27、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
28、单项选择题 制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。
A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围
29、单项选择题 某企业有一笔5万元借款，期限三年，年利率8％，复利计算，到期时本息一次偿还，则企业应归还的利息为（）。
A.1200元
B.12985.6元
C.1298.4元
D.62985.6元
30、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
31、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。
A.5
B.10
C.15
D.16
32、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
33、单项选择题 下面有关工程标底的说法不正确的是（）。
A.标底是我国工程招标中的一个特有概念
B.标底是招标人对建设工程预算的期望值
C.标底通常被作为工程的交易价格
D.标底应根据有关计价依据和计价办法来计算
34、多项选择题 建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。
A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B.有关部门和单位总结经验教训
C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E.组建生产单位，解散建设单位
35、多项选择题 现行部颁概算定额中，疏浚开挖定额已包括（）在内，工程量按设计开挖断面几何尺寸计算。
A.施工损耗量
B.漏挖量
C.超挖量
D.回淤量
E.设计量
36、单项选择题 某建设项目建设期内，第三年初已累计借款500万元，第三年借入100万元，第四年借入200万元，已知借款年利率为8%，则第四年应计息为（）万元。
A.59.52
B.56
C.59.84
D.67.84
37、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
38、单项选择题 根据现行部颁规定，从最后一级降压变压器低压侧至施工用电户的线路损耗已包括在（）之内。
A.电能损耗摊销费
B.施工用电价格
C.施工机械设备的台时耗电定额
D.供电设施摊销费
39、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
40、单项选择题 下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价
41、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
42、单项选择题 根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。
A.环境监督管理
B.水质监测
C.污染的防治
D.污水处理
43、单项选择题 某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。
A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%
44、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
45、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
46、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。
A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
47、单项选择题 NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。
A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论
48、单项选择题 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。
A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文
49、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
50、单项选择题 经营者将自己经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为（）。
A．融资租赁
B．经营租赁
C．服务租赁
D．人才租赁
51、多项选择题 水利项目后评价的方法很多，主要有（）。
A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法
52、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
53、单项选择题 对某产品采用01评分法，共整理出5项分功能，其修正得分合计为（）。
A.10
B.15
C.20
D.25
54、单项选择题 修建不同类型的水工建筑物并有机地布置在一起，控制水流、协调运行，称它为（）。
A.水闸
B.水库
C.水电站
D.水利枢纽
55、多项选择题 反击式水轮机的主要型式有（）。
A.冲击式
B.混流式
C.轴流式
D.贯流式
E.斜流式
56、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。
A.监理人
B.发包人和监理人
C.发包人
D.发包人和设计人
57、单项选择题 根据现行部颁规定，保护网制作及安装以（）为计量单位。
A.长度
B.重量
C.面积
D.百分数
58、单项选择题 企业对商品定价的基本依据是（）。
A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本
59、多项选择题 合同争议调解的方式包括（）。
A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解
60、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
61、多项选择题 项目的特征应当包括（）。
A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性
62、单项选择题 根据现行部颁定额，挖泥船、吹泥船定额按（）级工况制定。
A.四级
B.三级
C.二级
D.一级
63、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
64、多项选择题 下列属于总成本费用的是（）。
A.工资及福利费
B.维护费
C.折旧费
D.摊销费
E.所得税
65、多项选择题 对综合利用水利工程费用分摊，一般先根据各项建筑物和设施的性质和效用进行分类，分为（）。
A.公用工程设施
B.专用工程设施
C.兼用工程设施
D.特殊工程设施
E.补偿工程设施
66、单项选择题 某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。
A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67
67、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
68、单项选择题 由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付再向发包人索要
C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D.不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告
69、多项选择题 多年平均治涝效益的计算方法有（）。
A.涝灾频率法
B.内涝积水量法
C.雨量涝灾相关法
D.实际年系列法
E.分摊系数法
70、单项选择题 受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。
A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥
71、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
72、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
73、单项选择题 水利工程预付款一般划分为（）。
A.材料预付款和设备预付款
B.人工预付款和工程材料预付款
C.工程预付款和设备预付款
D.工程预付款和工程材料预付款
74、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
75、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。
A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金
76、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
77、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
78、单项选择题 下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。
A.项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B.项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C.项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D.项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织
79、多项选择题 自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。
A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费
80、多项选择题 按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。
A.勘察、设计或施工总承包合同
B.总价合同
C.工程项目总承包合同
D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同
81、单项选择题 竞争性建设项目的目标是（）。
A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足
82、单项选择题 水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负责。
A.项目董事会
B.项目董事长
C.项目监事会
D.上级主管部
83、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
84、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
85、多项选择题 项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（）。
A.技术的先进性
B.工艺的安全性
C.建设的必要性
D.条件的可行性
E.获利的可能性
86、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
87、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
88、单项选择题 建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。
A.静态投资
B.动态投资
C.动态投资（不含价差）
D.动态投资（不含融资利息）
89、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由（）组成。
A.分类分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.总价项目清单
E.零星工作项目清单
90、单项选择题 根据现行部颁规定，设计过程中，常规的科研试验费应计入（）。
A.咨询费
B.勘测设计费
C.其他直接费
D.科研试验费
91、单项选择题 在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。
A.MC＝MR
B.MC＞MR
C.MC＜MR
D.MC≠MR
92、多项选择题 按现行部颁安装定额，压力钢管制作及安装工程量包括（）重量。
A.钢管本身
B.加劲环
C.施工临时支撑
D.支承环
E.固定钢管的临时拉筋
93、单项选择题 在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。
A.横道图
B.S型曲线
C.网络图
D.控制图
94、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
95、多项选择题 有效控制静态投资的关键问题是（）。
A.把工程量的增加控制在允许的范围内
B.认真分析承包商的中标价与概算价的差额
C.不得任意提高建设标准
D.要有足够的风险预留
E.降低融资成本
96、多项选择题 电价制定的方法有（）。
A.商品价值决定法
B.市场需求定价法
C.承受能力定价法
D.边际成本定价法
E.心理价值定价法
97、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10
98、单项选择题 根据现行部颁定额，高压旋喷定额按高压摆喷定额乘（）的系数。
A.0.75
B.0.95
C.1.15
D.1.25
99、多项选择题 范政府采购行为需要监督体系的制约，这种监督应是（）。
A.随机的
B.制度化的
C.刚性的
D.全面的
E.内外部监督机制的有机结合
100、单项选择题 某机械制造企业生产的机械设备属于（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产
101、多项选择题 根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。
A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型
102、多项选择题 下列（）属于现金流出项目。
A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税
103、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
104、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
105、多项选择题 全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体系。
A.全过程造价管理
B.全要素造价管理
C.全风险造价管理
D.全团队造价管理
E.全生命周期造价管理
106、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
107、多项选择题 单斗挖掘机是土方开挖常用的施工机械，按其工作装置的不同，分为（）。
A.正铲
B.连铲
C.拉铲
D.反铲
E.抓铲
108、多项选择题 下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。
A.鲜明的个别性
B.明显的区域性
C.需求弹性大
D.需求的间断性
E.具有相当程度的计划性
109、单项选择题 在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性
110、多项选择题 下列项目中，不属于全部投资现金流量的有（）。
A.投资
B.利息
C.税金
D.收入
E.折旧
111、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
112、单项选择题 当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行
113、单项选择题 下列项目属于筹资费的是（）。
A.债券注册费
B.股利
C.利息
D.租金
114、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
115、单项选择题 固定资产净值为1000万元，折旧年限20年。若采用双倍余额递减法计算年折旧额，则第二年折旧额为（）。
A.50万元
B.90万元
C.100万元
D.200万元
116、多项选择题 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。
A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书
117、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书中写明的合同总金额。
A.招标价格
B.合同价格
C.投标价格
D.法定价格
118、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
119、单项选择题 竣工决算应由（）编制。
A.设计单位
B.承包施工企业
C.项目法人
D.建设单位
120、单项选择题 《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（）。
A.社会平均成本
B.投标企业的投标报价
C.投标企业的个别成本
D.招标人编制的标底
121、单项选择题 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A.固定总价合同
B.调价单价合同
C.成本加酬金合同
D.工程保险合同
122、多项选择题 工程造价具有（）特点。
A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性
123、单项选择题 工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的
124、单项选择题 城乡维护建设税的计税依据是（）。
A.营业收入
B.营业税
C.增值税
D.营业税、增值税、消费税
125、单项选择题 某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。
A.217
B.302
C.223
D.311
126、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
127、单项选择题 在替代进口货物影子价格的计算中，在到岸价基础上作为加项的是（）。
A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到国内市场的运费和贸易费
128、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
129、单项选择题 为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。
A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本
130、单项选择题 风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。
A.风险发生的概率
B.风险发生后的直接损失
C.风险成本
D.风险发生后的直接和间接损失
131、单项选择题 某项目期初一次投资P元，欲在其寿命周期n年内均匀收回投资，已知折现率为i，则每年收回的投资额A为（）。
A.A=P*[（1+i）n-1]/i
B.A=P*[i*（1+i）n]/[（1+i）n-1]
C.A=P*[（1+i）n-1]/[i*（1+i）n]
D.A=P*[1/（1+i）n
132、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
133、多项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。
A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后
134、单项选择题 按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。
A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程
135、多项选择题 劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A.个人报酬
B.盈利
C.交换价值
D.使用价值
E.有形资产
136、单项选择题 建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润
137、单项选择题 下列属于施工企业存货的是（）。
A.施工机械
B.应收工程款
C.在建房屋
D.应付工资
138、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额中，一般压力钢管制作及安装定额子目已按（）等进行综合考虑。
A.直管
B.弯管
C.渐变管及伸缩节
D.叉管
E.方变圆管
139、单项选择题 国民经济评价中所使用的价格为（）。
A.计划价格
B.实际价格
C.影子价格
D.财务价格
140、单项选择题 按现行部颁定额计算隧洞衬砌模板工程量时，堵头和键槽模板立模面积（）。
A.计入模板工程量中
B.计入混凝土工程量中
C.已摊入相应的模板定额子目中
D.已摊入相应的混凝土定额子目中
141、多项选择题 寿命期相同的互斥方案进行比较时，可以使用的方法有（）。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净现值率法
D.差额内部收益率法
E.最小费用法
142、单项选择题 对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。
A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法
143、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
144、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A.不特定的法人
B.特定的法人或者其他组织
C.特定的法人、自然人或者其他组织
D.不特定的其他组织
145、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
146、多项选择题 建筑市场的需求具有的特点有（）。
A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性
147、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
148、单项选择题 进行建设项目经济评价（）。
A.应全部采用动态经济计算方法进行
B.应当遵循费用与效益计算口径一致的原则
C.对属于公益性质的水利建设项目，因其没有或很少有财务收入，无需再进行财务分析计算
D.应全部采用影子价格进行计算
149、单项选择题 发动机选用何种牌号汽油作燃料，主要取决于发动机压缩比的大小，压缩比大的发动机应选用（）。
A.辛烷值低的汽油
B.辛烷值中等的汽油
C.辛烷值高的汽油
D.都可以
150、多项选择题 企业发行股票筹资的特点包括（）。?
A.企业资金成本率较低
B.企业负债比率可得到降低?
C.企业少纳所得税
D.分散原有股东的控制权
E.企业融资风险低
151、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
152、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量
153、多项选择题 诉讼时效中断的起因有（）。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力
154、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
155、单项选择题 项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。
A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多
156、多项选择题 现行水利工程概算中的工程部分划分为（）。
A．建筑工程、临时工程
B.贷款利息
C．机电设备及安装工程
D．独立费用
E．金属结构设备及安装工程
157、多项选择题 直流系统设备包括（）。
A.蓄电池
B.充电设备
C.励磁机
D.直流屏
E.绝缘子
158、单项选择题 已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。
A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0
159、单项选择题 一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任，则损失的承担应为（）。
A.各自承担自己的损失
B.甲方赔偿乙方1万元损失
C.甲方赔偿乙方2万元损失
D.甲方赔偿乙方4万元损失
160、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
161、单项选择题 下列关于土地影子价格说法正确的是（）。
A.土地的影子价格=土地机会成本
B.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用+搬迁费
C.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用
D.新增资源消耗费用即搬迁费
162、单项选择题 根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。
A.实物量法
B.指标法
C.单价法
D.定额法
163、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项包含在其他直接费中的是（）。
A.防雨保温设施
B.施工附属企业的照明
C.高海拔地区增加费
D.施工特殊工种安全保险费
E.管理人员工资
164、多项选择题 水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。
A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房
165、单项选择题 综合利用水利工程建设项目费用分摊的最基本原则是（）。
A.各受益部门平均分摊
B.由政府确定承担的部门及份额
C.谁受益、谁承担
D.以上都不对
166、单项选择题 如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。
A.容易形成买方市场
B.容易形成卖方市场
C.容易形成供求均衡的市场
D.容易形成买卖双方不完全竞争市场
167、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（）计算。
A.需要安置的农业人口数
B.被征收的耕地数量
C.平均每人占有耕地数量
D.耕地的平均年产值
168、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
169、单项选择题 土地使用权出让金是建设单位向（）支付的土地使用费。
A.农民
B.国家
C.上级主管部门
D.农民和国家
170、单项选择题 将财务评价中的固定资产投资调整为国民经济评价中的经济费用，其中建筑安装工程单价中的计划利润将调整为（）。
A.取消
B.施工企业资金回收费
C.社会平均利润
D.不变
171、多项选择题 下列造成工程投资增加的原因中，勘测设计单位不应承担责任的是（）.
A.永久建筑安装工程的工程项目变动
B.国家政策变动
C.永久设备工程的数量变动
D.物价变动
E.投资人提高建设标准
172、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。
A.定额中的人工费
B.现场经费
C.企业管理费
D.间接费
173、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失
174、单项选择题 水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。
A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%
175、单项选择题 根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。
A.5%
B.10%
C.8%
D.3%
176、单项选择题 某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。
A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％
177、单项选择题 FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。
A.工程量清单项目
B.工程量清单以外费用
C.A、B和其他费用
D.A、B均包括
178、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。
A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件
179、多项选择题 水利工程项目后评价的特殊要求主要有（）。
A.首先应进行投资分摊
B.十分注意费用和效益对应期的选定
C.对效益分析进行重估
D.对固定资产进行重新评估
E.正确选择基准年
180、单项选择题 没有反映各部门需水的季节性、急迫性的公用工程投资分摊方法是（）。
A.接受益主次分摊
B.按占用工程效能指标比例分摊
C.按最优等效替代方案投资比例分摊
D.等经济效果分摊法
181、多项选择题 水利工程造价预测一般是指（）。
A.投资估算
B.设计概算
C.竣工决算
D.项目管理预算
E.标底
182、单项选择题 在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。
A.寻找质量问题产生的原因
B.寻找影响工程质量的主要因素
C.了解质量问题的动态变化
D.了解质量特征的分布规律
183、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
184、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，以运输距离划分的定额，若遇到的定额介于两子目之间时，可用（）计算。
A.平均法
B.近似法
C.插入法
D.选用较大值法
185、单项选择题 现行部颁概算定额中，混凝土材料的干缩、运输、浇筑和超填等损耗的消耗量包括在（）中。
A.混凝土拌制直接费单价
B.混凝土水平运输直接费单价
C.混凝土材料定额中的“混凝土”消耗量
D.混凝土垂直运输直接费单价
E.混凝土材料预算价格
186、多项选择题 目前英美各地从规划选点到招标阶段，工程造价计算分为下列几种类型（）。
A.概念性估算
B.机会性估算
C.初步估算
D.控制性估算
E.工程师估算和标底估算
187、多项选择题 从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。
A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多
188、多项选择题 在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。
A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度
189、单项选择题 建筑市场的区域性体现在（）。
A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱
190、多项选择题 当价值系数V＜1时，应该采取的措施有（）。
A.在功能水平不变得条件下，降低成本
B.在成本不变的条件下，提高功能水平
C.去掉成本比重较大的多余功能
D.补足不足功能，但是成本上升幅度很小
E.不惜一切代价来提高重要的功能
191、多项选择题 建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。
A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准
192、单项选择题 资金时间价值的真正来源是（）。
A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值
193、单项选择题 颈丛发出的分支不支配的肌肉是（）。
A.膈
B.胸锁乳突肌
C.舌骨下肌群
D.颈部深肌
194、单项选择题 诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（）而中断。
A.不同意履行义务
B.遇不可抗力
C.同意履行义务
D.丧失行为能力
195、多项选择题 由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。
A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师
196、单项选择题 某企业年初发行债券800万元，年利率6％，筹资费率2％。现在，该企业拟增发行债券400万元，年利率5％，筹资费率1.5％，该企业所得税税率33％，则企业债券资金成本率为（）。
A.2.25％
B.3.12％
C.3.87％
D.5.77％
197、单项选择题 某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其帐户上有多少钱，应选用（）公式来计算。
A.年金终值
B.复利终值
C.偿债基金
D.资金回收
198、多项选择题 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括（）。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.材料供应合同
199、单项选择题 水利建设项目的防洪效益是指（）。
A.直接创造的经济财富
B.带来的灌溉效益
C.发电增加的效益
D.可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值
200、多项选择题 降低土料含水量的方法有（）。
A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压
201、单项选择题 根据现行部颁规定，引水工程从现有电网向施工现场供电，架设的10kV输电线路费用应包含在（）之中。
A.其他施工临时工程
B.其他建筑工程
C.施工场外供电工程
D.临时设施费
202、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
203、单项选择题 现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
204、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
205、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
206、单项选择题 为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A.实施动态控制
B.推行标准化和规范化管理
C.实施社会化和专业化管理
D.采用现代管理方法进行计划
207、多项选择题 水利工程竣工决算的主要作用是（）。
A.总结竣工项目设计概算和计划执行情况
B.考核水利投资效益
C.经审定的竣工决算是正确核定新增资产价值，项目资产形成，资产移交和投资核销的依据
D.积累技术经济资料
E.建设单位与施工单位进行完工结算的依据
208、单项选择题 根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）。
A.3.41
B.3.35
C.3.22
D.3.14
209、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
210、多项选择题 影响工程项目造价的基本要素有（）。
A.工期
B.材料
C.设备
D.质量
E.投资
211、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
212、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
213、多项选择题 解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。
A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差
214、单项选择题 下列各项工资支出，应计入管理费用的有（）。
A.生产人员工资
B.生产车间管理人员工资
C.销售人员工资
D.行政管理人员工资
215、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院（）根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。
A.环境保护行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.水行政主管部门
D.国家发展和改革委员会
216、单项选择题 在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。
A.（合谋，合谋）
B.（合谋，不合谋）
C.（不合谋，合谋）
D.（不合谋，不合谋）
217、单项选择题 某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。
A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元
218、多项选择题 环境效益与费用量化的方法主要有（）。
A.基于市场价格的方法
B.替代市场价值法
C.调查评价法
D.费用效果分析
E.图表法
219、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
220、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
221、单项选择题 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A.关键性
B.非主体、关键性
C.非主体、非关键性
D.主体、非关键性
222、单项选择题 价格差异=（实际价格一标准价格）×（）。
A.实际数量
B.标准价格
C.标准数量
D.实际价格
223、单项选择题 国产标准设备原价一般采用（）的原价。
A.国内市场上设备
B.国际市场上设备
C.带有备件
D.不带有备件
224、多项选择题 水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。
A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值
225、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
226、多项选择题 可持续发展的项目评价原则包括（）。
A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则
227、多项选择题 国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。
A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业
228、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款
229、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
230、单项选择题 评标时的评标价，是指（）。
A.标底价格
B.全部投标人报价的平均值
C.以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值
D.标底价格与全部投标人报价的平均值的均值
231、单项选择题 根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。
A.专业规划
B.区域规划
C.综合规划
D.战略规划
232、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
233、多项选择题 在制定工程项目计划时，应满足计划的（）要求。
A.符合实际
B.全面性
C.弹性
D.详细程度
E.便于行政管理
234、多项选择题 水价制定的方法有（）。
A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法
235、多项选择题 城镇供水效益的计算方法有（）。
A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法
236、多项选择题 当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型
237、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
238、单项选择题 （），是对投资实行静态控制、动态管理的基本前提。
A.项目管理预算、工程限额设计
B.结合实际、合理预测、规范管理、项目管理预算、工程限额设计
C.结合实际、合理预测、规范管理
D.规范管理、项目管理预算、工程限额设计
239、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
240、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
241、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
242、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船定额中未包括（）。
A.排泥管安装拆除
B.挖泥、排泥
C.工作面转移及各种辅助工作
D.固定船位
243、单项选择题 水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后
244、多项选择题 按现行部颁规定，建安工程费包括下列哪几项（）。
A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.税金
245、多项选择题 钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。
A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量
246、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
247、多项选择题 下列关于盈亏平衡点的说法正确的是（）。
A.盈亏平衡价格表示项目可以接受的最低价格
B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全
D.盈亏平衡单位产品可变成本表示在即定产量、价格、固定成本的条件下，项目可接受的最高单位产品可变成本
E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强
248、单项选择题 某企业1998年年末应收账款余额200万元，坏账准备金2万元，1999年发生坏账0.5万元，年末应收账款余额180万元，则1999年应提坏账准本金（）万元。
A.1.8
B.0.3
C.-0.2
D.1.5
249、多项选择题 成本费用计划的方法有（）。
A.弹性预算
B.概率预算
C.资本预算
D.零基预算
E.滚动预算
250、多项选择题 西方经济学家把经济周期分为（）。
A.成熟阶段
B.繁荣阶段
C.衰退阶段
D.萧条阶段
E.复苏阶段
251、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
A.244天
B.235天
C.251天
D.271天
252、单项选择题 有关现值的阐述，正确的是（）。
A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来
253、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆长度为单位计算的项目为（）。
A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.高压喷射灌浆
D.回填灌浆
E.接缝灌浆
254、单项选择题 用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。
A.一致
B.不一致
C.不一定一致
D.无法判断
255、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船排泥管线长度：是指自挖泥（砂）区中心至排泥（砂）区中心，（）各管线长度之和。
A.浮筒管、岸管
B.浮筒管、潜管
C.浮筒管、潜管、岸管
D.潜管、岸管
256、单项选择题 合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.法人与自然人
D.权利与义务
257、多项选择题 水电站主厂房常分为数层，包括（）。
A.水轮机层
B.蜗壳尾水层
C.发电机层
D.装配场层
E.操作层
258、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
259、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
260、多项选择题 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.人员
B.资源
C.造价
D.盈利
E.风险
261、单项选择题 当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。
A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定
262、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
263、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
264、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
265、单项选择题 出资各方的权利、义务、利润分配及风险分担根据出资比例确定的合作方式是（）。
A.合资经营
B.合作经营
C.合作开发
D.外资独营
266、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
267、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
268、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
269、单项选择题 根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。
A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台
270、单项选择题 已知某投资项目寿命期为n，基准收益率为ic，项目净现值为NPV，净年值为NAV，则下式正确的是（）。
A.NAV=NPV／n
B.NAV=NPV×ic
C.NAV=NPV×（P／A，ic，n）
D.NAV=NPV×（A／P，ic，n）
271、多项选择题 属于非法分包工程的情形包括（）。
A.将承包的工程肢体后全部分包出去
B.承包分包工程后再分包
C.经发包人和监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包
D.将主体工程的结构施工分包
E.未经发包人或监理人同意的分包
272、单项选择题 年数总和法的折旧基数是（）。
A.固定资产原值
B.固定资产原值-预计净残值
C.帐面净值
D.固定资产重估价值
273、单项选择题 1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。
A.工程经济专业
B.技术经济专业
C.工程造价管理专业
D.工程管理专业
274、单项选择题 下列关于项目组织形式论述正确的是（）。
A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速
275、多项选择题 FIDIC合同条件规定，符合工程结算条件是（）。
A.质量合格
B.由承包商自行完成
C.符合合同条件
D.支付金额必须大于临时支付证书的最小限额
E.有工程师的变更通知
276、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
277、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
278、单项选择题 根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。
A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费
279、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
280、单项选择题 《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（），并具备国家规定的其他竣工条件。
A.完整的工程技术经济资料的竣工文件
B.完整的工程质量文件和经签署的工程保修书
C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
D.经签署的工程保修书和完整的监理资料
281、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A.无偿使用制度
B.属地占有制度
C.有偿使用制度
D.取水优先制度
282、多项选择题 水工建筑物失事会造成巨大危害，失事的主要原因为（）。
A.不可避免
B.难于预料的自然因素
C.人类对自然认识的能力的限制
D.忽视勘测、设计、施工质量
E.人为破坏
283、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
284、单项选择题 将粉煤灰运往工地，放在储灰罐中，经螺旋机和提升机将其送入搅拌机配料仓，经称量加入混凝土搅拌机，这种方法称为（）。
A.干掺
B.湿掺
C.混合掺
D.干挂
285、单项选择题 水价定价方法中，能够实现帕累托最优的定价方法是（）。
A.边际成本定价
B.平均成本定价
C.需求弹性定价
D.收入弹性定价法
286、单项选择题 下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响
287、单项选择题 在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
288、多项选择题 投标技巧中，适合高报价的项目有（）。
A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目
B.工程量大的项目
C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目
D.交通便利的项目
E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目
289、单项选择题 实施建筑工程招投标制度，（）。
A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
290、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。
A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量
291、单项选择题 水利枢纽与其他建设工程相比，其施工条件的艰巨性主要是（）。
A.地基与基础复杂
B.施工期必须解决施工导流问题
C.水工建筑物造型的多样化
D.进展缓慢
292、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
293、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
294、多项选择题 按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。
A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价
295、多项选择题 分散的支付制度的弊端有（）。
A.支出过程脱离财政监督
B.财政资金管理分散
C.大量的财政资金沉淀在各部门、各单位、使用效率不高
D.财政收支信息反馈迟缓
E.资金流动环节少
296、多项选择题 融资租赁的不足之处包括（）。
A.无法取得设备所有权
B.提高企业的负债比率
C.资金成本较高
D.要承担设备技术落后的风险
E.不能对设备进行拆卸、改装
297、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。
A.30
B.40
C.50
D.80
298、单项选择题 根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户
299、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
300、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位