时间:2023-11-20 01:51:05
1、多项选择题 文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。
A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
2、单项选择题 根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目的价值占总价的40%，那么整个项目按()投保。
A.安装工程一切险
B.建筑工程一切险
C.建筑险与安装险分开
D.第三者责任险
3、单项选择题 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某
4、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。
5、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
6、名词解释 空斗墙
7、多项选择题 建筑室内()地面应做防水处理。
A.厕浴间
B.厨房
C.卧室
D.有排水要求
E.其他液体渗漏
8、单项选择题 工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。
A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构
9、多项选择题 以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。
A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降
10、单项选择题 关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是()。
A、砌筑时必须设置皮数杆、拉水准线
B、上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝处设置500m长2φ6拉结钢筋
C、水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm
D、砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露端面，并坐中于横墙砌块
11、单项选择题 对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是()。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
12、单项选择题 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。
A.承受由于弯矩作用而产生的拉力
B.承受由于弯矩作用而产生的压力
C.承受剪力
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力
13、多项选择题 组合钢模板的优点有()。
A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高
14、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
15、问答题 事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
16、单项选择题 下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是()。
A.印花压花壁纸
B.发泡印花壁纸
C.有光印花壁纸
D.耐水壁纸
17、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如图2—4所示。
施工中发生了以下事件。
事件1：A工作因设计变更停工10d。
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120d后，施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2—1。
【问题】
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
2.施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔?分别说明理由。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?
4.计算截止到第110d的合计BCWP值。
5.计算第110d的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
6.计算第110d的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。
18、单项选择题 开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。
A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可
19、单项选择题 下列有关设计概算的表述，正确的是()。
A.设计概算是拨付进度款及办理结算的依据
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
D.设计概算可分为单项一工程概算和建设T程项目总概算两级
20、多项选择题 硬聚氯乙烯管常用于()。
A、给水管道(饮用水)
B、给水管道(非饮用水)
C、排水管道
D、雨水管道
E、热水管道
21、多项选择题 项目融资中的担保包括直接的财务担保和间接的或非财务担保，下列属于直接的财务担保的有()。
A.完工担保
B.技术服务协议
C.长期供货协议
D.成本超值担保
E.不可预见费担保
22、单项选择题 凡搭接接头()位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。
A、起点
B、中点
C、终点
D、平衡点
23、单项选择题 关于梁、板钢筋绑扎的说法，正确的是()。
A.梁的高度较小时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎
B.梁的高度较大时，梁的钢筋宜架空在梁模板顶上绑扎
C.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下
D.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应保证梁顶面主筋间的净距最小值1Omm
24、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
25、多项选择题 必须采用硅酮结构密封胶粘接的建筑幕墙受力接缝有()。
A.隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
B.明框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
C.全玻幕墙的玻璃面板与玻璃肋的连接
D.点支承玻璃幕墙玻璃面板之间的连接
E.倒挂玻璃顶玻璃与框架之间的连接
26、多项选择题 建设工程项目估算的内容，从构成来讲应包括该项目()所需的全部费用。
A.筹建阶段
B.设计阶段
C.施工阶段
D.竣工阶段
E.对建成项目作综合评估阶段
27、单项选择题 建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（）。
A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
28、多项选择题 墙身水平防潮层设置的范围是()。
A.建筑物的外墙
B.建筑物的部分外墙
C.建筑物的内墙
D.建筑物的部分内墙
E.建筑物的内隔墙
29、单项选择题 竣T总图实测依据的是()。
A.城市坐标水准点
B.城市海拔高程点
C.施工控制点
D.邻近区域控制点
30、多项选择题 混凝土的耐久性包括（）等指标。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化
E.粘结性
31、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
32、多项选择题 常用水泥的技术要求包括()。
A.坍落度
B.稠度
C.碱含量
D.强度
E.细度
33、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
34、单项选择题 配制有抗渗要求的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、火山灰水泥
B、矿渣水泥
C、硅酸盐水泥
D、复合水泥
35、单项选择题 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。
A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧
36、单项选择题 有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。
A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案
37、单项选择题 某现浇混凝土结构，混凝土强度等级为C30，期中跨度为6m的梁和悬挑长度为1.2m的阳台板的底模，应待混凝土强度分别达到()时方可拆除。
A.21N/mm2，22.5N/mm2
B.30N/mm2，21N/mm2
C.22.5N/mm2,30N/mm2
D.30N/mm2,30N/mm2
38、单项选择题 关于薄壁空间结构，下列叙述不正确的是()。
A.双曲壳不适用于小空间小跨度的建筑
B.筒壳一般由壳板、边梁、横隔三部分组成
C.它的跨度在30m以内是有利的，当跨度再大时，宜采用双曲薄壳
D.双曲壳特别适用于小空间小跨度的建筑
39、单项选择题 投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()
A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标
40、多项选择题 建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有()。
A.气密性
B.抗风压性能
C.水密性
D.甲醛含量
E.耐久性
41、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
42、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
43、多项选择题 钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为()等。
A、锤击灌注桩
B、钻孔灌注桩
C、沉管灌注桩
D、人工挖孔灌注桩
E、挖孔扩底灌注桩
44、多项选择题 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()
A.工程规划许可证
B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件
D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
45、单项选择题 计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为()的3%。
A.直接费+间接费
B.直接费+间接费+利润
C.直接费
D.营业额
46、多项选择题 下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（）。
A.爬模工程
B.搭设高度8m的混凝土模板支撑工程
C.搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设高度25m的悬挑式钢管脚手架工程
E.施工高度50m的建筑幕墙安装工程
47、单项选择题 下列地面面层中，属于整体面层的是()。
A.水磨石面层
B.花岗石面层
C.大理石面层
D.实木地板面层
48、多项选择题 关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。
A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上
49、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
50、问答题
【2009年度考试真题】
某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下2层，地上16层，1～3层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸为8.4m×7.2m，其中二层南侧有通长悬挑露台，悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过，由于该10kV高压线承担周边小区供电任务，故在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置。
①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。
②为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
③为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一支灭火器。
④受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台，高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后，发现二层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该裂缝严重影响到露台的结构安全，必须进行处理，该事故造成直接经济损失8万元。
【问题】
1.指出施工总承包单位现场平面布置①～③中的不妥之处，并说明正确做法。
2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全?
3.完成表2-6中a、b、c的内容(无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案)。
4.工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。
51、单项选择题 当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式(墩式)挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
52、多项选择题 临界力的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况
53、单项选择题 提高混凝土梁正截面承载能力最有效的方法是()。
A.等截面
B.等根数
C.等强度
D.等刚度
54、单项选择题 抹灰工程施工工艺要求中，基层处理采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于()mm。
A、100
B、150
C、180
D、200
55、单项选择题 合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。
A．3%
B．6%
C．9%
D．12%
56、多项选择题 对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。
A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d
57、单项选择题 当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为()。
A.和解
B.调解
C.诉讼
D.仲裁
58、单项选择题 国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d
59、名词解释 建筑物与构筑物的区别
60、单项选择题 有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。
A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录
61、单项选择题 跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A.50%
B.75%
C.85%
D.100%
62、单项选择题 某厂房结构受吊车荷载作用而保持坚固不坏，这体现了结构的()功能.
A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.可靠性
63、问答题
某一施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼，结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体采用内浇外砌，窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用率为87%，单方造价为1200元/m2。
该施工企业为控制工程造价和进一步降低费用，在项目管理目标责任书中要求项目经理部降低成本10%。该项目经理拟对设计方案的土建工程部分，以工程材料费为对象开展价值工程分析。分析时将土建工程部分划分为四个功能项目，各功能项目评分值及预算成本见下表。
问题：
(1)用价值工程原理说明提高价值的途径。
(2)求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。
(3)用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。
(4)如本案例是用增值法理论进行成本控制，主要是对哪三个费用值进行分析?
64、单项选择题 以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢是()。
A、轻钢龙骨
B、彩色压型钢板
C、彩色涂层钢板
D、冷弯型钢
65、单项选择题 某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元层的砌砖量为76m3砌砖工程的产量定额为1m3/d，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为()
A.10
B.5
C.4
D.3
66、单项选择题 关于知识产权的说法，正确的是()
A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C.我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
67、多项选择题 仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
68、问答题
对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。
本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。
69、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
70、多项选择题 钢材的力学性能包括（）。
A.弯曲性能
B.拉伸性能
C.冲击性能
D.疲劳性能
E.焊接性能
71、名词解释 屋盖
72、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。
A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性
73、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
74、单项选择题 在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是()。
A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理
B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭
C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则
D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则
75、单项选择题 工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
76、多项选择题 下列关于水泥的叙述，正确的是()。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.水泥的初凝时间是指自加水起至水泥浆开始有一定结构强度所需的时间
C.水泥的终凝时间是指自初凝时间起至水泥完全失去塑性所需的时间
D.凡水泥终凝时间不符合规定者为不合格品
E.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性
77、单项选择题 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（）。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载实验
78、单项选择题 施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。
A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本
79、问答题
某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2.该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺l50mm厚砂石，并作混凝土面层。施工现场有-8m×6m的焊接车间，车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔，分别放置在同一房角的水泥地面上，车间内2名工人正在进行焊割作业，另外一名工人正在吸烟。
问题：
(1)该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。
(2)焊接车间内氧气瓶和乙炔瓶存放有无不妥之处?为什么?
(3)焊割作业前应办理什么证件?
(4)焊割作业前须做哪些消防准备工作?
80、单项选择题 在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。
A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析
81、名词解释 标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸
82、单项选择题 用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。
A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支
83、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
84、问答题
某建筑公司承建了城关镇柳岸嘉园住宅小区工程。2001年6月22日11时，该工地见习机工汪某在未断电停机叉无其他人员看管的情况下，站在混凝土搅拌机的上料斗上，用水管冲洗搅拌机内的残余混凝土，不小心使水管碰到控制料斗起落的板把，带动料斗升起，汪某的左脚被别在料斗板把到离合器的联动杆上，胸部被料斗和机身挤住。发现后立即组织抢救，送医院后抢救无效死亡。经事故调查，在维修保养机械作业中，劳动组织不合理，分工不明确;交代任务不清，形成局部交叉作业，使搅拌机周围环境受到影响。作业人员缺乏安全知识和自我保护意识，现场没有指派专人监护。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)从中可以得到哪些事故教训?
(3)何谓"三级安全教育"?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
85、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
86、单项选择题 结构的安全性、适用性和耐久性概括称为结构的()。
A.合理性
B.可行性
C.科学性
D.可靠性
87、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
88、多项选择题 关于中空玻璃特性的说法，正确的有()。
A.光学性能良好
B.防盗抢性好
C.降低能耗
D.防结露
E.隔声性能良好
89、单项选择题 型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
90、多项选择题 设计概算审查的方法包括()
A.对比分析法
B.查询核实法
C.逐项审查法
D.联合会审法
E.重点审查法
91、单项选择题 吊顶工程应对()进行复验。
A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度
92、单项选择题 找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
93、问答题
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。
94、单项选择题 施工单位在()地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。
A.无夜间照明的
B.居民居住集中的
C.车辆、行人通行的
D.不准车辆、行人通行的
95、单项选择题 花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。
A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性
96、单项选择题 关于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是()。
A.铝合金型材跨度不大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
B.铝合金型材跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
C.钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm
D.横梁与立柱连接处。设置柔性垫片或预留12mm的间隙
97、单项选择题 下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。
A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业
98、多项选择题 钢筋的下列元素中，()是有害元素。
A.碳
B.锰
C.硅
D.硫
E.磷
99、单项选择题 在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。
A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系
100、多项选择题 塑钢门窗的特性有()。
A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃
101、单项选择题
一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。
A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。
102、名词解释 地基和基础区别
103、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。
A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理
104、单项选择题 采用移动机械通风设备时，风管出风口应放置在（）。保证有效通风。
A.管井内
B.作业面
C.井口附近
105、单项选择题 下列关于措施项目清单的说法，错误的是()。
A.措施项目清单为可调整清单
B.投标人对招标文件中所列的措施项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减
C.措施项目清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用
D.措施项目发生时投标人可提出调整
106、多项选择题 加气混凝土砌块的特性有（）。
A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确
107、单项选择题 下列水泥中，干缩性较小的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、火山灰水泥
D、复合水泥
108、多项选择题 无法验槽的情况包括()。
A.基槽底面与设计标高相差太大
B.基槽底面坡度较大，高差悬殊
C.场地内有软弱下卧层
D.基槽之中有旧建筑物基础
E.槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显
109、单项选择题 在装饰装修工程安全隐患的防范中，下列对于机具伤害的防范不正确的是()。
A.认真按标准做好机具使用前的验收工作，做好机具操作人员的培训教育，严把持证上岗关
B.作业前必须检查机具安全状态，使用时必须严格执行操作规程，定机定人，严禁违章操作
C.必须保证所有机具维修保养时间，做到统一管理、定期检查、例行保养，做好维修保养记录
D.各种机具一经发现缺陷、损坏，必须立即维修，严禁机具“带病”运转
110、多项选择题 屋面刚性防水施工时，()防水层的分格缝，宽度宜为5～30mm，纵横间距不宜大于6m，上部应设置保护层。
A、普通细石混凝土
B、补偿收缩混凝土
C、块体刚性混凝土
D、钢纤维混凝土
E、预应力混凝土
111、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
112、单项选择题 砌体结构最适合建造()。
A.多层住宅
B.大型厂房
C.体育馆
D.高层公寓
113、问答题 分别指出事件一种施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。
114、单项选择题 屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横间距一般最大为()。
A.5m
B.6m
C.8m
D.10m
115、单项选择题 全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。下列对其叙述不正确的是()。
A.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm
B.夹层玻璃单片厚度不应小于8mm
C.玻璃肋截面厚度不应小于12mm
D.玻璃肋截面高度不应小于10mm
116、单项选择题 关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（）。
A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45min
C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均勻的体积变化
D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应
117、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
118、单项选择题 在城市道路管理的挖掘、占用审批管理中，依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，应当经()批准，方可建设。
A、公安交通管理部门
B、当地人民政府道路建设行政主管部门
C、道路监督局行政管理部门
D、市政工程行政主管部门
119、问答题
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
120、单项选择题 下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的
B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
121、单项选择题 关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
122、多项选择题 关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（）。
A.对水混和掺合料应采取防水和防潮措施
B.对粗、细骨料含水率进行实时监测
C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小滑落度
D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂
E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温
123、多项选择题 人工挖孔桩施工的安全控制要点有()。
A.人工挖孔桩施工前应编制专项施工方案，严格按方案规定的程序组织施工
B.桩孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井，使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置
C.每日开工前必须对井下有毒有害气体成分和含量进行检测，并应采取可靠的安全防护措施
D.桩孔开挖深度超过20m时，应配置专门向井下送风的设备
E.孔口四周必须设置安全防护栏杆。挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内。机动车辆通行应远离孔口
124、多项选择题 关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
125、单项选择题 慢性肺源性心脏病心力衰竭时，应用强心剂的指征是（）
A.明显气急、发绀
B.两肺底湿性啰音
C.感染已控制，利尿剂无效
D.心率大于120次／分
E.肺动脉高压
126、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
127、多项选择题 下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。
A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段
128、单项选择题 A企业的原材料存放在B企业的仓库里，A企业按月付给B企业仓库管理费，则该批原材料()。
A.不是A企业的存货
B.不是B企业的存货
C.既是A企业的存货也是B企业的存货
D.不属于存货范畴
129、多项选择题 建筑石膏的技术要求包括()。
A、组成
B、防火性能好
C、限制成分含量
D、放射性核素限量
E、物理力学性能
130、多项选择题 施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
131、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由()支付保险费。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.行政主管部门
132、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（）。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
133、多项选择题 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。
A.结构发生变形
B.粘结不好
C.结构材料与装修材料的变形不一致
D.装修材料弹性过大
E.结构材料的强度偏高
134、单项选择题 在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位，广泛用于屋面、地下和特殊构筑物防水的是()。
A、防水卷材
B、防水涂料
C、刚性防水材料
D、密封材料
135、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？
136、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
137、多项选择题 建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
138、名词解释 单位换算
139、单项选择题 湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（）。
A.宜采用1:4水泥砂浆灌浆
B.每层灌浆高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3
C.下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
D.每块饰面板应一次灌浆到顶
140、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
141、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
142、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m
143、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
144、多项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度
145、多项选择题 本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。
A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%
146、单项选择题 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。
A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备
147、多项选择题 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，需要考虑放射性指标限量的材料是()。
A.花岗石
B.胶合板
C.石膏板
D.复合地板
E.建筑陶瓷
148、单项选择题 有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业（）。
A.安全生产责任制
B.教育培训规定
C.员工守则
149、多项选择题 建筑结构工程应具有()功能。
A.科学性
B.安全性
C.合理性
D.适用性
E.耐久性
150、单项选择题 厕浴间、厨房防水层上应做()厚水泥砂浆保护层，其上再做地面砖等饰面层。
A.10mm
B.20mm
C.30mm
D.50mm
151、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
152、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
153、多项选择题 下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。
A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网
154、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
155、单项选择题 关于合同评审的说法,错误的是（）。
A、合同评审应在合同签订后进行
B、合同评审包括合同风险评估
C、应评审招标文件的完备性
D、合同发生重大变更后应评审
156、单项选择题 水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于()级。
A.62.5
B.32.5
C.42.5
D.52.5
157、单项选择题 施工组织总设计应由总承包单位（）审批。
A、负赍人
B、技术负责人
C、项目负责人
D、项目技术负责
158、多项选择题 施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平厩图
E.行业协会
159、单项选择题 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
160、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。
A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同
161、问答题
某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。
工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。
2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?
162、单项选择题 基坑(槽)土方开挖时，多台机械开挖，挖土机间距应大于()m。
A.2.5
B.5
C.7.5
D.10
163、多项选择题 多层砌体房屋的抗震构造措施有()。
A、设置钢筋混凝土构件柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性
B、设置的钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，可以增强房屋的整体性，改善房屋的抗震性能，提高抗震能力
C、强化楼体间的整体性
D、加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接
E、加强楼梯间的整体性
164、单项选择题 根据有限空间的分类，下列选项中错误的是（）。
A.压力容器、管道、烟道、锅炉等场所属于密闭设备。
B.地下管道、地下室、污水井等场所属于地下有限空间。
C.储藏室、涵洞、冷库等场所属于地上有限空间。
165、名词解释 箍筋
166、多项选择题 不锈钢制品按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为()。
A、铬不锈钢
B、镍-铬不锈钢
C、镍-铬-钛不锈钢
D、镍-钛不锈钢
E、镍-锰不锈钢
167、单项选择题 关于施工临时用电管理，下列说法中不正确的是()。
A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
B.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工
C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施
168、单项选择题 国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。
A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400
169、多项选择题 下列材料属于气硬性胶凝材料的有()
A.矿渣粉
B.生石灰
C.建筑石膏
D.粉煤灰
E.石粉
170、单项选择题 由湿胀引起的木材变形情况是()。
A.翘曲
B.开裂
C.鼓凸
D.接榫松动
171、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
172、单项选择题 在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。
A.圆形
B.正方形
C.十字形
D.菱形
173、多项选择题 施工测量的基本工作是()。
A、测角
B、测高差
C、测绘图
D、测量度
E、测距
174、单项选择题 混凝土结构露筋较深处理时，先将薄弱处混凝土剔除，并清洗干净，再用()处理，并认真养护。
A.豆石混凝土
B.高一级的豆石混凝土
C.减石子混凝土
D.高一级的减石子混凝土
175、多项选择题 关于钢结构特点的说法，错误的有()。
A.钢材强度高
B.钢材塑性、韧性都好
C.钢结构自重较轻
D.钢材耐火
E.钢材耐腐蚀
176、多项选择题 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架及其地基基础在()后必须进行检查与验收。
A.作业层上施加荷载
B.遇有六级及六级以上大风、大雨
C.每搭设完10～13m高度
D.达到设计高度
E.停用超过15天
177、单项选择题 项目部安全管理机构的第一责任人是（）。
A.技术负责人
B.专职安全员
C.项目经理
D.工长
178、名词解释 圈梁
179、多项选择题 房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
180、单项选择题 正铲挖掘机的挖土特点是（）。
A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土
181、多项选择题 关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
182、单项选择题 作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。
A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程
183、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
184、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
185、问答题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：
工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由
186、单项选择题 发现异常时，有限空间作业（）应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。
A.监护者
B.工作负责人
C.工作许可人
187、单项选择题 某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。
A.4700
B.4000
C.3700
D.3300
188、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
189、多项选择题 对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。
A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料
190、多项选择题 建筑地面按面层材料不同分为()。
A、瓷砖面层
B、地毯面层
C、石材面层
D、板块面层
E、塑料面层
191、单项选择题 受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。
A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍
192、单项选择题 大修的城市道路竣工后()内不得挖掘。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
193、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
194、单项选择题 关于模板安装施工的做法，错误的是（）。
A.操作架子上长期堆放大量模板
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施
C.遇到六级大风，停止模板安装作业
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
195、单项选择题 根据防火涂料所用的()，可分为有机型防火涂料、无机型防火涂料和有机无机复合型三类。
A、分散介质
B、基料性质
C、目标
D、状态
196、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
197、单项选择题 对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。
A.7
B.11
C.14
D.15
198、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
199、名词解释 自然层
200、单项选择题 有限空间作业中，紧急情况时有限空间地上监护者向地下人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并（）实施紧急救援工作。
A.进入有限空间
B.在地上
C.试情况而定
201、问答题
背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。
202、单项选择题 关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是()。
A.从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
B.从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
C.从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
D.从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
203、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
204、单项选择题 下列不属于有限空间的是（）。
A、管道
B、垃圾站
C、粮筒仓
D、生活房间
205、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（）mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
206、填空题 受限空间分为三类，分别为密闭设备、地下受限空间和（）。
207、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
208、问答题
东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体狡板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加3+3两层SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为3+3两层SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《质量计划》。其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注粧检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了《质量计划》。其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理工程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施工记录等质量控制资料。总监理丁程师要求补充。
【问题】
1.事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？
2.事件一中，混凝土灌注粧检查查验的内容还有哪些？
3.事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？
4.事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？
5.事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？
209、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
210、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
211、单项选择题 根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到()万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
212、单项选择题 目前国内外使用广泛的一种室内墙面装饰材料是()。
A、塑料装饰板材
B、塑料地板
C、塑料壁纸
D、塑钢门窗
213、单项选择题 进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。
214、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
215、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
216、问答题
某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目，共计建筑面积22万m2，地上38层，其中地下三层到地上六层为商业建筑，其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区，属于该市重点工程，施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施丁过程中发生如下事件：
事件一：项目开工一个月后，施工总承包单位对项目进行安全检查。通知中明确了建筑工程施工安全检查主要查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程施工安全检查的主要形式为日常巡查、专项检查、定期安全检查。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施)〉。其中规定：安全检查的要求有根据检
查内容配备力量，抽调专业人员，确定检查负责人，明确分工；明确检查目的和检查项
目、内容及检查标准、重点、关键部位；对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行“应知应会”的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出、进行纠正。监理工程师认为不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上，可以采用“听”、“问”、“看”等方法进行。
事件五：针对某单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。
该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81、86、79、82、82分。
该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。
“文明施工检杏评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20分，保证项目总分为72分)，其他各项检查实得分为68分。
【问题】
1.事件一中，建筑工程施工安全检查还应包括哪些内容？
2.事件二中，建筑工程施工安全检查的主要形式还应包括哪些？
3.事件三中，建筑工程施工安全检查的要求还应包括哪些？
4.事件四中，建筑工程施工安全检查方法还应包括哪些？
5.计算各分项检查分值，并填人检查评分汇总表，并计算本工程总计得分。
217、单项选择题 常用水泥的初凝时间均不得早于()min。
A.30
B.45
C.60
D.90
218、单项选择题 HPB300级受力钢筋末端应作180。弯钩，弯后平直部分长度最小限值是()。
A.钢筋直径的2倍
B.钢筋直径的3倍
C.10cm
D.15cm
219、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
220、多项选择题 关于模板工程的说法中正确的有（）。
A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂
B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆
C.施工顺序为：定位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载
E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护
221、多项选择题 关于氟碳漆施工技术要求的表述中，正确的是()。
A、每遍腻子施工完成后，洒水养护3次
B、用切割机沿定位线切割分格缝，切割深度为1、5cm
C、将配好的浆料填入缝蕊后，干燥约5min
D、喷涂底涂施工完成，至少干燥12h(晴天)，可进入下道工序
E、细腻子施工完成后，干燥发白时即可砂磨，洒水养护，两次养护间隔4h
222、单项选择题 钢筋混凝土灌注桩基础施工技术中，()适于黏性土、黏土、黏土质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。
A.钻孔压浆灌注桩
B.锤击沉管灌注桩
C.套管夯扩灌注桩
D.振动沉管灌注桩
223、单项选择题 施工管理不包括（）
A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收
224、单项选择题 关于正常使用条件下建设工程的最低保修期限的说法，正确的是（）。
A.房屋建筑的主体结构工程为30年
B.屋面防水工程为3年
C.电气管线、给排水管道为2年
D.装饰装修工程为1年
225、多项选择题 总承包项目经理的任职条件包括()。
A.具有注册建筑师执业资格
B.具有注册会计师执业资格
C.具有决策、组织、领导和沟通能力
D.具有类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德
226、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
227、多项选择题 在我国《合同法》规定的抗辩权中，后履行一方抗辩权的适用条件包括()。
A.后履行一方当事人已经通知先履行一方先履行其债务
B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
C.合同中约定了履行的顺序
D.应当先履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务
E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
228、单项选择题 经纬仪包括照准部、水平度盘和()
A.望远镜
B.垂直度盘
C.支架
D.基座
229、单项选择题 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料（）标准的规定。
A.环境保护
B.节能
C.绿色材料
D.有害物质限量
230、单项选择题 有限空间作业时，严禁用（）进行通风换气。
A.通风设备
B.空气
C.纯氧
231、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
232、问答题
背景
东北某市新建一建筑面积39600㎡的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加两层3mm的SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为两层3mm的SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了“质量计划”，其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化;混凝土灌注桩检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了“质量计划”，其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂)的出厂合格证、质量检验报告;屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等)、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理丁：程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理T程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施丁记录等质量控制资料。总监理工程师要求补充。
问题
(1)事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些?
(2)事件一中，混凝土灌注桩检查查验的内容还有哪些?
(3)事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些?
(4)事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些?
(5)事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些?
233、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
234、单项选择题 根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是()。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款
235、单项选择题
某高程测量如图1—14所示，已知A点高程为HA，欲测得B点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为()。
A、HB=HA—a-6
B、HB=HA+a+b
C、HB=HA+a-b
D、HB=HA-a+b
236、多项选择题 《建筑业10项新技术(2010)》推广应用的主要技术有()。
A.管线综合布置技术
B.碗扣式脚手架应用技术
C.清水混凝土技术
D.钢结构安装施工仿真技术
E.灌注桩后注浆技术
237、单项选择题 一般抹灰工程的水泥砂浆不得抹在()上。
A.钢丝网
B.泰柏板
C.空心砖墙
D.石灰砂浆层
238、单项选择题 变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()
A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统
239、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.碱骨料反应
D.抗辐射
E.混凝土的碳化
240、单项选择题 根据钢筋混凝土结构的受力特点，柱为典型的()构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
241、问答题
某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。
工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件：
事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。
事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。
【问题】
1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?
4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
242、多项选择题 按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为()。
A、结构材料
B、功能材料
C、装饰材料
D、墙体材料
E、辅助材料
243、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
244、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
245、单项选择题 施工项目成本核算，每一月为一个核算期，核算在()进行。
A.月初
B.月中
C.月末
D.随时
246、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
247、单项选择题 地下有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区（），进行送风作业。
A.顶部
B.中部
C.底部
248、单项选择题 关于燃烧三要素的说法，正确的是()。
A.放热、发光和生成新物质
B.可燃物、助燃物和火源
C.难燃、可燃和不
D.燃烧、放热和生成新物质
249、单项选择题 某有限责任公司原由甲、乙两位投资人，各自出资350万元注册公司，经过三年经营公司留存250万元，这是有丙投资者愿意出资500万元而仅占该企业股份的30%，则丙投资者的投资中计入企业资本公积的是()万元。
A.200
B.250
C.300
D.500
250、单项选择题 按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在()m2以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动。
A、150
B、200
C、300
D、400
251、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
252、单项选择题 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2，否则应比普通钢筋增加()mm。
A.4
B.5
C.9
D.10
253、问答题
某办公楼工程，地上八层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有一层地下车库，外墙为剪力墙，中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工.验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。
254、单项选择题 瓷质卫生陶瓷吸水率要求不大于()。
A、0、5%
B、1%
C、1、5%
D、2%
255、问答题
某写字楼工程位于市世纪大道西段，建筑面积112000m2，7层框架混凝土结构，基础采用人工挖孔桩共98根，在该工地西北方向，上部距地面7m左右处有一条10kV架空线路穿过。2004年4月20日开始土方回填，至5月中旬完成土方回填时，架空线路距离地面净空只剩下5.8m。2004年7月6日，施工队开始在桩孔中安放钢筋笼及浇筑混凝土施工，当10名工人将6m长的钢筋笼放入一桩孔时，由于顶部钢筋距离高压线过近而产生电弧，10名工人全部被击倒，造成3人死亡、4人重伤、3人轻伤的重大事故。
问题：
1.请问这是一起什么类别的伤亡事故?按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的界定，此起事故可定为几级重大事故?
2.对事故隐患常见的处置方式有哪几种?
3.请简述临时用电工程组织设计应包括的主要内容。
256、问答题
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。
甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?
257、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
258、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向()承担违约责任。
A.债权人
B.第三人
C.第三人或债务人
D.债务人
259、多项选择题 抗震结构的概念设计考虑的因素有()。
A、选择对抗震有利的场地，避开不利的场地
B、建筑物形状力求简单、规则，平面上的质量中心和刚度中心尽可能靠近，以避免地震时发生扭转和应力集中而形成薄弱部位
C、选择技术先进又经济合理的抗震结构体系，地震力的传递路线合理明确，并有多道抗震防线
D、保证结构的整体性，并使结构和连接部位具有较好的延性
E、非结构构件与承重结构的连接要满足一般的技术要求
260、单项选择题 关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。
A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差
261、问答题
某装饰装修工程公司承揽了某综合办公楼的装修任务，在施工前，该装饰装修工程公司首先进行施工准备，对设计图纸进行了审查，并对现场施工做了准备。
【问题】
1.在审查设计文件时，其审查的主要内容包括哪些?
2.施工现场准备的主要内容有哪些?
262、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
263、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当柱的一端固定、一端自由时，()。
A.l0=2l
B.l0=0.5l
C.l0=0.7l
D.l0=l
264、单项选择题 室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。
A．1．00
B．1．05
C．1．10
D．1．15
265、单项选择题 某工程需挖土4800m3,分成四段组织施工，拟选择两台挖土机挖土，每台挖土机的产量定额为50m3/台班，拟采用两个队组倒班作业，则该工程土方开挖的流水节拍为()天。
A.24
B.15
C.12
D.6
266、多项选择题 饰面砖粘贴的技术要求有（）。
A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
267、单项选择题 当基体含水率不超过8%时，可宣接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。
A.过氯乙烯
B.苯一丙乳胶漆
C.乙一丙乳胶漆
D.丙烯酸酯
268、单项选择题 暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
269、多项选择题 涉及三级动火申请和批准的部门和人员有()。
A.责任工程师
B.项目负责人
C.项目安全管理部门
D.班组长
E.企业安全管理部门
270、单项选择题 进入有限空间前，必须填写《申请单》履行（）手续。
A.内部审批
B.工作许可
C.资料备案
271、单项选择题 以下墙厚说法正确的是()。
A.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h/3。圈梁的高度不应小于120mm
B.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于200mm
C.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h。圈梁的高度不应小于120mm
D.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm
272、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
273、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
274、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325--2001)规定。下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.住宅
B.体育馆
C.办公楼
D.医院
E.四星级以上旅游宾馆
275、单项选择题 刚性静力计算方案中，墙的计算高度的确定主要取决于()。
A.砖的抗压强度
B.墙体厚度
C.门窗洞口位置
D.横墙间距
276、单项选择题 有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。
A.监护人
B.许可人
C.申请人
277、单项选择题 暗龙骨吊顶施工要求中，以下不属于吊挂顶棚罩面板常用的板材是()。
A、埃特板
B、防潮板
C、塑料板
D、纸面石膏板
278、单项选择题 某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20%，根据价值工程原理，该公司采用了()途径提高价值。
A.功能不变，成本降低
B.功能提高，成本降低
C.成本与功能都降低，但成本降低幅度更大
D.功能提高，成本不变
279、单项选择题 建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的()。
A.对角线
B.定位点
C.四条边线
D.中心点
280、单项选择题 关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。
A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
281、单项选择题 合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。
A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法
282、单项选择题 关于混凝土基础模板及其支撑拆除顺序原则的说法，正确的是()。
A.先支先拆
B.后支后拆
C.顺序拆除
D.先支后拆
283、单项选择题 玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。
A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)
284、多项选择题 下列荷载中,属于可变荷载的有（）。
A、雪荷载
B、结构自重
C、基础沉降
D、安装荷载
E、吊车荷载
285、单项选择题 工程施工过程中，边长在（）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。
A.2.5～25cm
B.25～50cm
C.50～150cm
D.150cm以上
286、单项选择题 下列属于定型密封材料的是()。
A、密封膏
B、密封胶
C、密封条
D、密封剂
287、问答题 分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
288、名词解释 分布筋
289、单项选择题 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
290、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
291、单项选择题 楼梯面层施工时，楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差应()。
A.不大于10mm
B.不大于12mm
C.不大于15mm
D.不大于20mm
292、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
293、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
294、问答题
背景
某工程，建筑面积为16122m2，占地面积为4000m2.地下1层，地上8层.筏形基础，现浇混凝土框架-剪力墙结构，填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人，要求保证施工生产、生活及消防用水.
问题
(1)当施工用水系数1.15，年混凝土浇筑量11639m3，施工用水定额2400L/m3，年持续有效工作日为150d，两班作业，用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水.
(2）施工机械主要是混凝土搅拌机，共4台，包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等，用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15，施工不均衡系数K3=2.0，求施工机械用水量.
(3）设现场生活高峰人数P1=350人，施工现场生活用水定额N3=40L/班，施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5，每天用水2个班，要求计算施工现场生活用水量.
(4)请根据现场占地面积设定消防用水量.
(5)计算总用水量
295、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
296、单项选择题 当采用()振捣普通混凝土时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
A、插入式振捣器
B、表面平板振动器
C、连续型振捣器
D、小型机具振动器
297、单项选择题 按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号一一所得税》规定，企业采用()对所得税进行会计处理。
A.资产负债表债务法
B.应付税款法
C.递延法
D.利润表债务法
298、单项选择题 企业进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备的技术经济特点，其中对()的设备,可以考虑购买设备的方案。
A.技术过时风险小
B.争取享受税费上的利益
C.保养维修复杂
D.使用时间短
299、单项选择题 对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。
A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验
300、单项选择题 滴水线应整齐、顺直，并应做到()。
A.内高外平
B.外高内低
C.内高外低
D.内平外高