时间:2023-09-02 05:06:53
1、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
2、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
3、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
4、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权
B.对强令冒险作业的拒绝权
C.劳动保护权
D.获得特种作业资格权
E.紧急避险权
5、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
6、单项选择题 根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日．
A．公司营业执照签发
B．申请公司设立
C．工商管理机关批准
D．组织机构代码证签发
7、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14
B.28
C.7
D.15
8、多项选择题 招标人认为可能影响中标候选人的履约能力，应当在发出中标通知书前由原评标委员会进行审查确认的情形有（）。
A.中标候选人被债权人申请破产的
B.中标候选人拖欠银行大量贷款的
C.中标候选人起诉其他债务人的
D.中标候选人的高级管理人员发生较大调整的
E.中标候选人存在违法行为的
9、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
10、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方
B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方
C.乘人之危的受害方
D.重大误解的双方当事人
11、单项选择题 某城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A、10
B、7
C、15
D、3
12、单项选择题 关于肝门部结构的描述，哪项不正确（）。
A.门静脉由脾静脉和肠系膜下静脉汇合而成
B.肝动脉位于门静脉的前内侧
C.肝总管在门静脉的前外侧
D.肝静脉在第二肝门处汇入下腔静脉
E.正常时肝内胆管不显示
13、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证
14、单项选择题 根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。
A．评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B．评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C．招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D．招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
15、多项选择题 人民法院或仲裁机构对专门性问题认为需要鉴定而没有法定鉴定部门的，由()鉴定。
A.人民法院指定的鉴定部门
B.仲裁机构指定的鉴定部门
C.依法成立的社会鉴定单位
D.政府鉴定机构
E.当事人选定的任何鉴定单位
16、多项选择题 下列有关保证担保的说法中正确的是（）。
A.保证分为一般保证和连带保证
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意
C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任
17、多项选择题 出卖人向买受人交付标的物的方式可以是()。
A、现实交付
B、迟延交付
C、简易交付
D、指示交付
E、占有改定
18、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工
B.自行修改后施工
C.经监理批准后自行修改
D.向设计单位提出修改建议
19、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
20、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
21、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明
C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
22、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．
A．施工企业质量管理部门
B．设计单位或监理单位
C．工程质量监督机构
D．建设单位或监理单位
23、多项选择题 单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差，下列说法正确的有()。
A.支承面标高为土5.0mm
B.支承面水平度为l/1000
C.地脚螺栓(锚栓)的螺栓中心偏移为5.0mm
D.预留孔中心偏移10.0mm
E.支承面标高为土3.0mm
24、单项选择题 下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是（）。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
25、单项选择题 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。
A.连带责任
B.共同责任
C.集体责任
D.个人责任
26、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》
27、多项选择题 某开发商拖欠某施工单位结算款200余万元逾期未偿还，后在施工单位一再催促下，作出相关意思表示，下列开发商所作的意思表示可以视为同意履行义务的是（）。
A.承诺分三次偿还
B.承诺近期偿还100万元
C.承诺由物业公司偿还
D.提供还款的银行担保函
E.承诺出售其名下房产来偿还
28、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范
B.造成损失后果
C.具有违约行为
D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
29、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业
B．拒绝连续加班作业
C．拒绝冒险作业
D．紧急避险
E．对施工安全生产提出建议
30、单项选择题 根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
31、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
32、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目
B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目
C.利用国际援助建设的生态环保项目
D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
33、单项选择题 在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是（）。
A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额
34、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同
B.工程监理合同
C.工程规划许可证
D.工程施工许可证
35、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间
B.技术服务
C.委托代理
D.工程承包
36、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
37、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
38、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权
B.使用权
C.转让权
D.修改权
E.保护作品完整权
39、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3
B.5
C.7
D.10
40、单项选择题 某建筑工程投入使用后，建设单位发现车库挡土墙发生偏移，经分析测算原因是设计挡土墙截面过小所致，建设单位委托施工单位进行了修缮加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。
A.设计单位
B.建设单位
C.审图单位
D.监理单位
41、单项选择题 工程监理单位的主要安全义务是（）。
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
42、单项选择题 下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。
A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人
B.甲公司是乙公司的全资子公司
C.甲公司是乙公司的分支机构
D.甲公司与乙公司组成联合体
43、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次
B.每月至少进行一次
C.每年至少进行一次
D.每年至少进行二次
44、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担方的说法，正确的是(）。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位只能向给其造成报失的分包单位主张权利
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
45、多项选择题 委托合同中，委托人的义务主要包括()。
A、支付费用的义务
B、支付报酬的义务
C、亲自处理委托事务的义务
D、委托事务报告和转交财产的义务
E、赔偿损失的义务
46、单项选择题 某施工合同履行过程中，由于监理工程师张某的错误指令而给施工单位造成近5万元经济损失，对该损失向施工单位直接承担赔偿责任的是（）。
A.监理工程师张某
B.项目总监理工程师
C.监理单位
D.建设单位
47、单项选择题 特种作业人员的范围由（）确定。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院负责安全生产监督管理的部门
D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
48、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师的名称
B.对侵犯本人权利的行为进行申述
C.出借注册证书或执业印章
D.签发工程开工、停工、复工令
E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章
49、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务
B.中止合同履行
C.对方提供担保时应当恢复合同履行
D.对方未提供担保的可通知对方解除合同
E.解除合同应当征得对方的同意
50、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
51、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
52、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
53、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权
54、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表
B．工程监理单位
C．设计单位
D．项目技术负责人
55、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行
B.法律规定停止执行
C.申请人认为需要停止执行
D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行
E.被申请人认为需要停止执行
56、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内
57、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
58、单项选择题 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于()。
A.有名合同，双务合同，有偿合同
B.有名合同，双务合同，不要式合同
C.无名合同，单务合同，要式合同
D.有名合同，单务合同，要式合同
59、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.被执行人所在地的高级人民法院
60、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目
B.潜在投标人较多的项目
C.潜在投标人较少的项目
D.精确拟定技术规格的项目
61、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.承诺邀请
62、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
63、多项选择题 属于行政处罚种类的是（）。
A.没收违法所得，没收非法财物
B.责令停产停业
C.拘役
D.行政拘留
E.吊销许可证
64、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律法规错误的
C.行政处罚显失公正的
D.被告不履行或者拖延履行法定职责的
E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的
65、单项选择题 关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
66、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
67、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.有限自然资源开发利用
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
68、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物
C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除
D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
69、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点
70、单项选择题 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A.补充责任
B.共同责任
C.按份责任
D.连带责任
71、单项选择题 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府( )领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
72、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.分包单位
73、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
74、单项选择题 根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是().
A.正在建造的建筑物
B.生产设备、原材料
C.交通运输工具
D.正在建造的船舶、航空器
75、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人
B、第三人
C、承租人与第三人
D、出租人与第三人
76、单项选择题 2008年7月甲本科毕业，乙研究生班毕业，二人同时从事施工管理工作。二人于2011年9月报考建造师，则（）。
A.二人均有资格报考
B.乙可以报考，甲不可以
C.二人均不可以报考
D.甲可以报考，乙不可以
77、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的
B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
78、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日
B、2010年5月15日
C、2010年5月20日
D、2010年5月30日
79、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B.勘察文件应注明工程使用年限
C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
80、单项选择题 借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承担工程。
A．营业执照
B．技术人员
C．资金
D．高层管理人员
81、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同
82、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录
B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档
C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内
D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
83、单项选择题 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向()主张维修费用。
A、建设单位
B、设计单位
C、物业管理单位
D、大楼使用者
84、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
85、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位
86、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定
87、单项选择题 关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。
A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用
B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收
C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收
D．建设项目投入试生产超过三个月，建设单位为申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款
88、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
89、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺
90、多项选择题 根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A、工程设计图纸
B、施工单位偷录的谈判录音
C、律师代理意见
D、工程质量鉴定报告
E、被告法定代表人的陈述
91、单项选择题 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
92、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
93、单项选择题 关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。
A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门
B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力
C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效
D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准
94、多项选择题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是（）。
A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B.因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任
C.发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任
D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款
E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任
95、单项选择题 下列未经对方当事人同意私自录制其谈话取得的资料，可以作为认定案件事实依据的是()。
A、违反法律任意性规定的
B、侵害他人合法权益的
C、使用窃听设备窃听的
D、侵犯他人隐私的
96、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.已签署的工程结算文件
C.完整的技术档案盒施工管理资料
D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
97、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
98、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证
B.书证
C.鉴定结论
D.勘验笔录
99、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
100、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年
101、单项选择题 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起（）日内作出行政许可决定。
A.10
B.20
C.30
D.45
102、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
103、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包
104、单项选择题 甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是()。
A、乙公司与丙公司均不承担清偿责任
B、应当由乙、丙公司承担连带责任
C、应当由甲公司承担全部债务
D、应当由乙公司承担全部债务
105、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
106、多项选择题 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
107、多项选择题 关于行政许可，以下表述正确的是（）。
A.行政许可不以行政相对方的申请为前提
B.行政许可只能由行政机关实施
C.行政机关对其直接管理的事业单位的人事审批，不适用《行政许可法》
D.行政许可往往赋予申请人一定的权利而产生收益
E.行政机关有权根据行政管理的需要，自主设定行政许可
108、单项选择题 甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。
A.视为没有成立
B.按照合同签订地的建材价格履行
C.按照乙公司所在地的建材价格履行
D.按照货物所在地的建材价格履行
109、单项选择题 人民法院自收到申请执行书之日起超过()个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。
A、3
B、4
C、5
D、6
110、单项选择题 根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。
A.双务合同与单务合同
B.有偿合同与无偿合同
C.要式合同与不要式合同
D.权利合同与义务合同
111、单项选择题 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
112、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
113、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
114、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
115、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同
B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料
C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司
D.供货方只能向经贸公司主张付款
E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
116、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120d
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员
117、单项选择题 甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由()承担。
A.甲
B.乙
C.甲和刘某
D.甲和乙
118、单项选择题 全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。
A、1
B、2
C、3
D、4
119、单项选择题 某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是()。
A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B.建设单位只能向安装公司索赔20万元
C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D.建设单位不可以向安装公司索赔20万元
120、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日
B.8月30日
C.10月8日
D.10月20日
121、多项选择题 下列情形中，属于设计单位相关质量责任和义务的是（）。
A.按照工程建设强制性标准进行设计
B.组织建设工程质量事故分析，提出技术处理方案
C.向建设单位详细说明施工图设计文件
D.设计文件选用的建筑材料必须符合国家规定的标准
E.设计文件应符合国家规定设计深度，注明工程合理使用年限
122、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
123、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
124、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任
B.善意相对人有撤销的权利
C.该代理行为有效
D.相对人应该相信行为人有代理权
E.对被代理人不发生效力
125、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜
126、多项选择题 从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程货物运输合同
D.建设工程物资采购合同
E.建设工程施工合同
127、多项选择题 某工程项目竣工验收交付使用后，建设单位发现中水管道材料不合格导致破损，要求施工单位予以更换，施工单位以建设单位拖欠结算款为由拒绝修复，则建设单位（）。
A.可以拒绝支付结算款
B.可以委托第三方进行修复
C.可以在支付结算款时扣除委托第三方修复发生的合理费用
D.可以向工程建设行政主管部门投诉
E.可以向法院提起诉讼要求施工单位修复
128、单项选择题 某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院()。
A、应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B、不予受理
C、应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D、应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
129、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等
B.公平
C.自愿
D.诚实守信
130、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件
B.第二审民事案件
C.重大涉外案件
D.在全国有重大影响的民事案件
131、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份
B、共收到有效标书8份
C、共收到有效标书7份
D、11点送来的标书是有效标书
132、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立
B、由于不可抗力致使合同不能履行
C、作为当事人一方的公民死亡
D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E、法定代表人变更
133、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员
B.投标人代表
C.招标人
D.评标委员会主任
134、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
135、单项选择题 建设工程施工合同采用口头形式的()。
A、内容明确
B、对于防止和解决争议有积极的意义
C、有据可查
D、不易分清责任
136、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.5
137、单项选择题 下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包商在投标时借用了其他企业的资源，在资格预审时没有通过审查
D.招标人在发出中标通知书后，改变了中标人
138、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《建设工程质量管理条例》
139、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1
B、2
C、3
D、5
140、多项选择题 评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）。
A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准
B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准
C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理
D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明
E.戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充
141、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
142、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼
143、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
144、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工
B.钢筋工
C.瓦工
D.电工
145、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
146、单项选择题 设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）开始计算。
A.2004年3月5日
B.2004年3月8日
C.2004年4月5日
D.张某自己声明之日
147、单项选择题 某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15万元、16万元、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿()万元。
A、15
B、16
C、17
D、20
148、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明
B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C、拆除施工组织方案
D、堆放、清除废弃物的措施
E、拆除施工设计方案
149、单项选择题 下列担保物权的说法中，正确的是（）。
A.只有不动产才可以抵押
B.质押物只能是动产
C.权利可以抵押
D.留置物只能是动产
150、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
151、单项选择题 民事诉讼的基本特征不包括（）。
A.自愿性
B.公权性
C.强制性
D.程序性
152、多项选择题 某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供()。
A、生产厂家的塔式起重机制造许可证
B、塔式起重机出厂的产品合格证明
C、机械燃油消耗定额证明
D、租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E、具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
153、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款
B.责令改正，可以处以罚款
C.责令停止施工，并处以罚款
D.责令停止施工，可以处以罚款
154、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准
B．工程建设通用的安全标准
C．工程建设行业专用的制图方法标准
D．工程建设通用的试验标准
E．工程建设行业专用的评定方法标准
155、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
156、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
157、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费
B.安装单位施工人员的人身安全
C.附带投保的土木建筑工程项目
D.与安装工程相关的第三人的损失
E.安装工程使用的承包人的机器、设备
158、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
159、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖
B、降水
C、脚手架
D、起重吊装
160、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司
161、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造
B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查
C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准
D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据
E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
162、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d
B、28d
C、30d
D、42d
163、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会
164、单项选择题 合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合同协议未约定利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人()分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求人民法院
D.平均
165、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量
166、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款
B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
D.双方订立书面仲裁协议
167、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
168、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
169、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
170、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()。
A.处分
B.暂扣执照
C.恢复原状
D.罚金
171、单项选择题 甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A、仲裁委员会所在地
B、合同签订地
C、乙方所在地
D、建设工程所在地
172、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当自知道或应当知道作出行政行为之日起（）内提出。法律另有规定的除外。
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
173、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
174、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
175、单项选择题 当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自()时生效。
A、合同成立
B、合同被公证
C、该物权登记
D、不动产交付
176、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
177、单项选择题 施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.公安机关
B.作出决定的公安机关消防机构
C.人民法院
D.建设行政主管部门
178、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
179、单项选择题 下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.受贿罪
180、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏
B.不可抗力
C.电力不足
D.短路、过电压、电弧所造成的损失
181、多项选择题 出租人的义务有（）。
A.保障承租人合法使用房屋
B.按照合同规定提供房屋给承租人使用
C.组织住户管好房屋
D.接受租户监督
E.妥善保管
182、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律
B.建设行政法规
C.建设部门规章
D.地方性建设法规
183、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告
C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
184、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权
B.使用权
C.收益权
D.占有权
185、单项选择题 施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。
A、双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
186、单项选择题 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。
A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定
187、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担
188、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
189、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
190、多项选择题 全体公民放假的节日是()。
A、清明节
B、端午节
C、中秋节
D、青年节
E、建军节
191、单项选择题 某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在（）之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.7月23日
B.7月28日
C.8月13日
D.9月13日
192、单项选择题 留置人就是（）。
A.债权人
B.债务人
C.保证人
D.债务人或者第三人
193、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的
B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的
D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
194、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
195、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证．
A.2
B.1
C.3
D.5
196、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）要约不可撤销。
A.要约人确定了承诺期限的
B.要约人明示不可撤销的
C.书面发出的
D.受要约人有理由认为要约不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的
E.受要约人认为要约是不可撤销的
197、单项选择题 下列可以用“应付福利费”开支的项目是()。
A.支付退休金
B.支付误餐补助
C.交纳职工的医疗保险费
D.交纳离退休人员的医疗保险
198、单项选择题 关于法人资格取得的叙述，正确的是()。
A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格
D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
199、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
200、多项选择题 某工程建设项目，采用公开招标的方式，甲公司是排名第一的中标候选人。若招标人重新招标，是发生了（）。
A.甲放弃中标
B.甲逾期缴纳履约保证金
C.甲拒不缴纳履约保证金
D.甲因不可抗力提出不能履行合同
E.存在不影响中标结果违法行为
201、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
202、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
B.资产负债表按月报送
C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
D.资产负债表属于动态会计报表
E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
203、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
204、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任
B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同
D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
205、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
206、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装
B.维修
C.调试
D.拆除
E.闲置
207、单项选择题 《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。
A.必须办理
B.应当办理
C.鼓励办理
D.不作要求
208、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求
B.投标报价要求
C.特定的生产供应者
D.拟签订合同的条款
209、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
210、多项选择题 某建筑公司同某混凝土站签订了商品混凝土供货合同，合同约定建筑公司于合同签订后5日内支付60%货款，后建筑公司听说混凝土站负债累累，担心付款后不能供应商品混凝土，遂在合同约定付款期内拒绝付款。对此，下列表述正确的是（）。
A.建筑公司不付款的行为属于违约
B.建筑公司有权主张解除合同
C.混凝土站有权要求建筑公司付款
D.建筑公司有权要求混凝土站提供担保
E.建筑公司行使的是不安抗辩权
211、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
212、单项选择题 关于施工现场大气污染防治的说法，正确的（）。
A.重点是防治排放污染物
B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划
C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
213、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
D.必须迁出
214、单项选择题 建造师初始注册者，自旗格证书签发之日熊提患注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年
B.6个月
C.1年
D.2年
215、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国行政许可法》
216、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释
B.有两种以上解释时，应认定该条款无效
C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
217、单项选择题 关于两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，下列说法正确的是（）。
A.建筑施工企业可以超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.建筑施工企业可以允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书承揽工程
C.应当按照资质等级高的单位的资质等级范围承揽工程
D.应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
218、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求
B.是否符合合同约定
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否符合监理要求
219、单项选择题 下列属于重大伤亡事故的是（）
A.造成重伤2人
B.造成死亡1人
C.造成直接经济损失50万元
D.造成间接经济损失50万元
220、多项选择题 下列权利中属于物权中用益物权的是（）。
A.村民李某的宅基地使用权
B.公民张某商品房的建设用地使用权
C.质押权人对质押物的使用权
D.村民房某对荒山的承包经营权
E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权
221、单项选择题 某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）。
A.建筑公司只能提起民事诉讼
B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼
C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼
D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼
222、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效
B.无效
C.要约人未作任何表示则有效
D.要约人虽表示接受也无效
223、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
224、单项选择题 关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是()。
A、证人只提交书面证词无须出庭作证
B、证人有义务出庭作证
C、证人在庭审时应当旁听
D、数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
225、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3
B、5
C、7
D、10
226、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
227、单项选择题 工程监理单位的安全责任包括（）
A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行处理
D.确定建设工程安全费用
228、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。
D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
229、多项选择题 招标人在接收到投标人的投标文件时，应当拒收的情形有（）。
A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件
B.未通过资格预审的申请人提交的投标文件
C.逾期送达的投标文件
D.不按照招标文件要求密封的投标文件
E.经招标人同意修改的招标文件
230、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依法审查施工图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察、设计业务
231、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
232、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B．借款人应当按照约定的用途使用借款
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
233、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是（）.
A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
234、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
235、单项选择题 下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。
A.某投标人主要负责人的弟弟
B.某投标人的债权人
C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家
D.行政监督部门的工作人员
236、单项选择题 关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。
A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加
237、单项选择题 依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。
A.诉讼代理人
B.证人
C.鉴定人
D.翻译人员
238、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位
B、设计单位
C、拟采用单位提请建设单位
D、拟采用单位提请监理单位
239、单项选择题 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人（）。
A.可以拒绝承担保证责任
B.应当承担保证责任
C.只对主债权承担责任
D.免除保证责任
240、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
241、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
242、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作
B.应加强对重点部位，关键环节的控制
C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查
D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%
E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
243、多项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）。
A.施工单位与A材料上之间存在合同之债
B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债
C.施工单位与B材料商存在不当得利之债
D.A、B材料商之间不存在债的关系
E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债
244、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
245、多项选择题 下列关于招标基本程序的说法正确的有（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构
C.招标项目应当设定标底，标底必须保密
D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查
E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
246、单项选择题 建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.失职罪
247、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日
248、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会
B、仲裁事项
C、双方不到法院起诉的承诺
D、请求仲裁的意思表示
249、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋
B.改变房屋和土地用途
C.商业性经营活动
D.租赁房屋
E.危旧房屋维修
250、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
251、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同
B、买卖合同
C、租赁合同
D、借款合同
252、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解
B.自行调解
C.人民调解
D.行政调解
E.仲裁调解
253、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
B.被代理人或者代理人死亡
C.被代理人丧失民事行为能力
D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
254、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约延误到达受要约人
255、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、2年
256、多项选择题 某建设单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用建筑节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的职责。下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是()。
A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准
B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件
C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造
D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收
257、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）.
A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D．抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿！
258、单项选择题 因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关
B.招标人或其委托的招标代理机构
C.原评标委员会
D.新组建的评标委员会
259、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
260、单项选择题 依据《合同法》的规定，对于违约责任的归责，除另有规定者外，总体上实行()原则。
A.过错责任
B.严格责任
C.绝对责任
D.无过错责任
261、多项选择题 关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）
A．已经确定施工企业
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C．建设资金己经落实
D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理
E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
262、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位
263、单项选择题 下列人员中，依法不能作为证人的是（）。
A.未成年人
B.不能正确表达意思的人
C.监狱中羁押的犯人
D.聋哑人
264、多项选择题 根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。
A.投标人的组织形式
B.招标公告
C.招标方式
D.招标范围
E.招标组织形式
265、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同
266、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员
267、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数
B.工资总额
C.施工合同额
D.建筑面积
268、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约
B、承诺
C、反要约
D、要约邀请
269、单项选择题 当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时,则另一方()。
A.不能选择适用定金条款
B.可以选择既适用定金条款又适用违约金条款
C.两条款者在无效，要求实际损害赔偿
D.只能选择适用其中之一
270、单项选择题 某建筑施工单位租赁一塔吊吊装使用，经组织有关单位验收合格，施工单位应在验收合格之日起（）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A.5日
B.10日
C.20日
D.30日
271、单项选择题 下列各项中，属于企业流动负债的是()。
A.应付债券
B.应收账款
C.预付账款
D.预收账款
272、多项选择题 根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A.风景名胜区
B.自然保护区
C.基本农田保护区
D.经济技术开发区
E.水源保护区
273、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
274、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人
B.管理人
C.监理人
D.使用人
E.政府
275、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易
B.运输
C.婚姻
D.海事
276、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
277、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权
B.宅基地
C.自留地
D.房屋
278、单项选择题 取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前()内有恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的情形，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A、1年
B、18个月
C、2年
D、3年
279、单项选择题 螺栓球节点网架总拼完成后，进行抽检，检查数量按节点数抽查()，且不应少于10个。
A.1%
B.3%
C.5%
D.8%
280、多项选择题 下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标
281、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
282、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织
B、总承包单位统一组织
C、总承包单位和分包单位各自
D、建设单位统一组织
283、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月
284、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
285、多项选择题 下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章
C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
D.投标文件附有招标人不能接受的条件
E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
286、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
287、多项选择题 下列选项中，属于无效合同的有()。
A、供应商欺诈施工单位签订的采购合同
B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D、分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E、施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
288、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
289、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.施工单位
E.政府工程质量监督机构
290、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
291、单项选择题 依据我国法律，当事人对()可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A.无权代理订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
D.包含造成对方人身伤害的免责条款的合同
292、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
293、单项选择题 追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的，人民法院应裁定()。
A.调解执行
B.中止执行
C.武力执行
D.终结执行
294、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法
B.工程施工法
C.环境保护法
D.消防安全法
295、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
296、单项选择题 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
297、单项选择题 不符合建设部《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》中提出的政策措施的是()。
A、明确建筑劳务分包制度的法律地位，建立预防和惩戒拖欠工资的长效机制
B、不得简化建筑劳务分包企业资质审批程序，要求多渠道建立和发展劳务分包企业
C、施工总承包、专业承包企业用工必须办理社会保险
D、建立农村富余劳动力向建筑劳务有序、有效的转化途径
298、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准
D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
299、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
300、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同
B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C.利率不得低于银行同类贷款利率
D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E.利息不得按复利计算