时间:2023-08-18 03:08:06
1、单项选择题 防洪标准等级为工级的通信局站是()。
A.移动基站
B.宽带接入站
C.微波通信站
D.卫星地球站
2、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.
现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？
3、单项选择题 管道系统正确的吹洗顺序是()。
A.支管ー疏排管ー主管
B.疏排管ー支管ー主管
C.主管ー支管ー疏排管
D.主管ー疏排管ー支管
4、问答题
某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。
5、多项选择题 工程量清单计价时，分部分项工程项目综合单价由()组成，并考虑风险因素。
A、人工费
B、材料费
C、机械费
D、管理费
E、利润
6、单项选择题 工业炉炉体结构中最传统、使用最广泛的砌体结构形式为()。
A.耐火砖砌体
B.不定形耐火材料砌体
C.耐火陶瓷纤维砌体
D.混合衬体
7、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？
8、多项选择题 低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()
A.预应力锚具
B.压力容器、压力管道
C.桥梁
D.重轨和轻轨
E.制造各种型钢
9、单项选择题 根据管道内物质的一般性能，基本识别色分为八类，其中水蒸气是()。
A.大红色
B.淡灰色
C.中黄色
D.艳绿色
10、多项选择题 按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为（）。
A.低压管道
B.长输管道
C.公用管道
D.高压管道
E.工业管道
11、判断题 同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准
12、单项选择题 管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行()试验，真空度试验，泄漏性试验等。
A、强度
B、气密
C、压力
D、液体
13、单项选择题 在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。
A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式
14、单项选择题 《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。
A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程
15、问答题
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。
16、多项选择题 低合金钢目前主要用于（）等制造。
A.锅炉汽包
B.压力容器
C.起重机轨道
D.压力管道
E.高强螺丝
17、单项选择题 最高工作压力大于或者等于()Mpa(表压)，且压力与容积的乘积大于或者等于2.5Mpa·L的气体、液化气体的固定式容器属于压力容器。
A.0
B.0.1
C.1.15
D.1.5
18、单项选择题 电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。
A.电梯使用单位
B.电梯维护单位
C.电梯安装单位
D.电梯制造单位
19、多项选择题 铜合金包括()。
A.紫铜
B.铜T4
C.黄铜
D.青铜
E.白铜
20、单项选择题 下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。
A.声级计
B.超声波测厚仪
C.压力表
D.垂直检测尺
21、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。
A.硬聚氯乙烯塑料衬里
B.软聚氯乙烯塑料衬里
C.铅衬里
D.橡胶衬里
22、多项选择题 按特性划分高分子材料是指()等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂
23、多项选择题 垂直埋设的金属接地体一般采用()等。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.镀锌扁钢
E.镀锌槽钢
24、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例IH420084-1】
1．背景
某厂计划拟建一条长途高压输电线路及配电站，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的电力建设企业实施总承包，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。施工过程中遇到三方面的问题：一是输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线山地公路旁，施工布点要设置器材临时堆放保管场所，作业人员的临时生活设施，以及山地放炮作业等I二是变压器器身运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途；三是变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
2．问题
(1)根据对象和阶段不同，背景中编制的施工组织设计分别属于何种类型？
(2)施工组织总设计由谁编制？施工组织总设计中应包含哪些内容？
(3)问题(1)中，施工单位应与哪些组织进行协调？简述理由。
(4)变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
(5)为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
25、问答题
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
26、多项选择题 下列绝缘材料中。属于有机绝缘材料的有()。
A.矿物油
B.硫磺
C.橡胶
D.棉纱
E.石棉
27、多项选择题 绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。
A.电阻
B.电感
C.电容
D.频敏变阻器
E.隔离开关
28、单项选择题 管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。
A.管道系统防腐
B.管道系统检验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
29、单项选择题 （）不是其主体
A.广告主
B.广告受众
C.推销员
D.网络
30、多项选择题 轮系的主要特点是()。
A.适用于相距较远的两轴之间的传动
B.传递的扭矩较大
C.可作为变速器实现变速传动;
D.可获得较大的传动比;
E.可实现运动的合成和分解。
31、单项选择题 防雷接地中，()系统埋深一般为3～4m，当加长时相应加深，有条件的用钻机施工。
A、降阻剂
B、非金属接地
C、离子接地
D、金属接地
32、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
33、问答题
342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?
34、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
35、单项选择题 关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。
A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理（技术人员）批准
B.室外排水管网应按系统进行整体（分段）试验
C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱时喷射到达最远点的距离
D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验（规范要求）数据进行压力试验
36、多项选择题
变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
37、问答题
背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。
问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?
38、多项选择题 用于发电机的冷却介质有( )。
A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油
39、单项选择题 焊接工艺评定报告应由单位()批准。
A.总工程师
B.专业工程师
C.质量负责人
D.技术负责人
40、多项选择题 建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，以下事项()(但不限于)发生，发承包双方应按照合同约定调整合同价款。
A、工程变更
B、项目特征描述不符
C、工程量清单缺项
D、工程量偏差
E、施工单位按期竣工
41、单项选择题 适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。
A.浇筑法
B.充填法
C.拼砌法
D.粘贴法
42、单项选择题 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
43、单项选择题 低压外上缸组合安装正确的程序是()。
A.检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后试组合一正式组合
B.试组合一正式组合一检查水平、垂直结合面间隙
C.检查水平结合面间隙一试组合一检查垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
D.试组合一检查水平、垂直结合面间隙一符合要求后正式组合
44、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某石油化工工程公司对某石化总厂化纤工程中的PX（对二甲苯）装置实施设计、采购、施工总承包。该工程施工进度要求PX装置必须于2006年3月24日抵达施工现场。项目采购部编制了装置采购详细进度计划，见表1H420056。采购部于2005年d月15日接到设计部门编制的请购单，经过询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审，最后与厂商于2005年4月26日签订采购订单。检验需要用104天时间，制造和催交需要用289天时间。
2．问题
(1)从给定的采购详细进度计划表判断，PX装置能否保证项目施工进度正常进行？
(2)如果订单周期指从采购部门接到设计部门编制的请购单起，经询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审、签订采购订单为止的时间段，订单周期为多少天？
(3)装置的制造时间（也称为制造周期）为289天，应该从哪项任务开始，哪项任务结束？
(4)根据给定的采购详细进度计划表，绘制出对应的横道图。
45、多项选择题 已建成的电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以()等方式向有需求的其他电信业务经营者开放。
A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押
46、单项选择题 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。
A.50
B.60
C.70
D.80
47、单项选择题 泡沫塑料在工程中常被用作()。
A.砌筑材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.绝热材料
48、单项选择题 建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑部位来确定
D.按施工工艺来确定
49、单项选择题 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为（）。
A.高压钢管、紫钢管、塑料管
B.高压钢管、塑料管、紫钢管
C.塑料管、高压钢管、紫钢管
D.塑料管、紫钢管、高压钢管
50、多项选择题 对于通风管道的管件采取的减小局部阻力措施有()。
A.合理地采用曲率半径R
B.减少管件个数
C.采用一定长度的渐缩管或渐扩管
D.管件加大直径
E.采用截面较大的通风弯管需安装形式合理的导流片
51、单项选择题 敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。
A.敷设过程中比在人孔中固定后大
B.敷设过程中比在人孔中固定后小
C.敷设过程中与在人孔中固定后相同
D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系
52、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
53、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.设备高度
B.最大幅度
C.设备重量
D.设备位置
54、多项选择题 离子接地极又称为()。
A.电解离子接地系统
B.中空式接地系统
C.物理接地系统
D.化学接地系统
E.复合式接地系统
55、多项选择题 从事特种设备的施工单位应具备的条件包括()。
A.具有独立法人资格
B.有适应的人员配备
C.有作业设备工具和检测仪器的配备
D.建立质量管理体系
E.制定相关的管理制度
56、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知()并征得同意。
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
57、单项选择题 在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。
A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形
58、单项选择题 封闭母线找正固定的紧后工序是（）。
A.导体焊接
B.外壳焊接
C.电气试验
D.与设备连接
59、单项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表单体校验的紧前工序是()。
A.电缆敷设
B.取源部件安装
C.仪表单体调整
D.仪表电源设备安装
60、多项选择题 计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。
A、技术特征
B、自然地理特征
C、劳动力素质
D、设备情况
E、资金状况
61、单项选择题 适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。
A.刷涂法施工
B.滚涂法施工
C.空气喷涂法施工
D.高压无气喷涂法施工
62、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
63、多项选择题 冶金设备中的轧制设备包括()。
A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备
64、多项选择题 有关电气装置安装注意事项的表述，说法正确的有()。
A.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行
65、单项选择题 下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。
A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材
66、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A.生产试运行的条件
B.产品要求
C.工程性质
D.设备性能
E.生产工艺
67、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
68、单项选择题 钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。
A.硅
B.碳
C.硫
D.磷
69、多项选择题 保护气体的主要作用是()。
A.焊接时防止空气中的有害作用
B.实现对焊缝和近缝区的保护
C提高焊缝性能
D.降低焊接烟尘
E.控制焊缝冶金质量
70、多项选择题 下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
71、单项选择题 钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。
A.射线探伤
B.磁粉探伤
C.超声探伤
D.渗透探伤
72、多项选择题 特种设备出厂时，应当附有()等文件。
A.营业执照
B.安全技术规范要求的设计文件
C.产品质量合格证明
D.安装及使用维修说明
E.监督检验证明
73、填空题 信号接地宜采用（）一点接地方式。
74、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
75、单项选择题 下列属于工程量清单规则下工程总造价形成的是()。
A、分部分项工程费
B、投标报价
C、工程计量
D、竣工结算与支付
76、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
77、单项选择题 安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是（）。
A.光学经纬仪
B.全站仪
C.光学水准仪
D.水平仪
78、多项选择题 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。
A.勘察单位
B.设计单位
C.采购单位
D.施工单位
E.监理单位
79、多项选择题 压力容器类别划分为工类、Ⅱ类、Ⅲ类，划分根据的因素有()。
A.使用形式
B.品种
C.设计压力
D.容积
E.介质特性
80、单项选择题 人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。
A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm
81、单项选择题 ()具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能，其缺点是结构复杂，价格高。
A.异步电动机
B.同步电动机
C.直流电动机
D.单相电动机
82、填空题 盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于（）mm2，标称电压不低于（）的铜芯绝缘导线。
83、多项选择题 风管施工的主要内容包括()
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
84、单项选择题 在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷
A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向
85、多项选择题 基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。
A．电信线路
B．高压供电线路
C．移动通信基站
D．小型天线
E．大型天线
86、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例IH420096-4】
1．背景
某机械厂一技改工程计划投资600万元，工期12个月，施工单位按投资计划编制的每个月的计划施工费用和实际发生费用见表1H420096。
2．问题
(1)试分析该工程第2个月和第9个月的累计费用偏差和累计进度偏差。
(2)试计算并分析该工程第2个月和第9个月的费用执行效果指数。
(3)试分析该工程第2个月和第9个月的费用偏差的类型及纠偏对象。
(4)在合同和技术管理上应采取哪些措施进行纠偏？
87、单项选择题 对于不重要的或受力较小的轴，通常选用()。
A.碳素结构钢
B.特殊性能钢
C.合金钢
D.不锈钢
88、问答题
背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。
问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?
89、问答题
某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边100m)，空调工程设备材料：双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm～DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm～DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。
按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。
问题
1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节?
2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作?
3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容?
4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。
5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?
90、多项选择题 关于高层建筑管道的安装原则，下列说法正确的是()。
A.先排水，后给水
B.先给水，后排水
C.先管井内侧，后管井外侧
D.先管井外侧，后管井内侧
E.分段并进行横向固定
91、多项选择题 空调工程的风管应与()连接。
A.出风口
B.风阀
C.风机盘管
D.热泵机组
E.冷水机组
92、单项选择题 进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。
A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门
93、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？
94、单项选择题 设备安装基准线应按（）来测定。
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
95、单项选择题 设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A．土建提交的纵横中心线
B．土建预留孔的位置
C．设备底座地脚孔的位置
D．建筑物的定位辅线
96、判断题 工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标
97、填空题 成套柜的（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
98、填空题 盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。
99、单项选择题 主持焊接工艺评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
A.总工程师
B.质量检验工程师
C.理化检验工程师
D.焊接工程师
100、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
指出事件三中承包人对填筑面应采取的措施。101、多项选择题 施工总平面图设计的主要内容包括()。
A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计
B.临时用电的设计和临时用水的设计
C.安全防火设施的布置
D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输
E.生产临时设施与生活设施分开布置
102、单项选择题 根据《注册建造师执业管理办法》，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()工程。
A.环保
B.化纤
C.建材
D.水电
103、填空题 强、弱电端子应（）布置。
104、单项选择题 锅炉汽包常用（)材料制造。
A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.低合金高强度钢
D.特殊钢
105、单项选择题 高程控制网的测量方法有（）。
A．导线测量、三角测量
B．水准测量、电磁波测量
C．电磁波测量、三边测量
D．三边测量、水准测量
106、单项选择题 钢属于（）
A、低碳钢
B、中碳钢
C、高碳钢
D、合金钢
107、多项选择题 低压电器及成套装置的性能主要包括()。
A.通断
B.保护
C.通信
D.控制
E.调节
108、单项选择题 下列属于材料费核算的是()。
A、每月向财务部门提供单位工程用工汇总表
B、利用台班分配法计算
C、利用预算分配法计算
D、应根据发出材料的用途，划分工程耗用与其他耗用的界限
109、单项选择题 甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业
110、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
111、单项选择题 选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
A.力学性能
B.母材的的塑性
C.化学性能
D.力学性能或物理性能
112、多项选择题 特种设备的检验检测范围包括()。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式检验
D.质量检验
E.安全检验
113、单项选择题 设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。
A.喂料设备
B.铸造设备
C.收尘设备
D.精密设备
114、单项选择题 导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。
A.耐酸陶瓷板
B.不透性石墨板
C.辉绿岩版
D.膨胀珍珠岩板
115、多项选择题 多台起重机同时吊装一台设备时，计算载荷与（）无关。
A．起重机回转半径
B．吊装高度
C．动载荷系数
D．不均衡载荷系数
E．设备及吊具重量
116、单项选择题 泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。
A.低、中倍数泡沫
B.中、高倍数泡沫
C.低倍数泡沫
D.高倍数泡沫
117、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？118、问答题
背景：
——工期调整方法一：
a公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。a公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见下图）。
附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；
2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试 运行时间。
a公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，a公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，a公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，a公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1．a公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
119、问答题
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。
附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
120、问答题
背景资料
某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。
问题
1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案?
2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?
3.计算每套压机吊装方案的成本费用。
4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案?
5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少?
121、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
122、单项选择题 根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。
A.在热处理前进行一次
B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次
123、多项选择题 项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。
A.建立现场使用计量器具台账
B.负责现场使用计量器具周期送检
C.负责现场巡视计量器具的完好状态
D.使用计量器具
E.采购计量器具
124、单项选择题 当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。
A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量
125、单项选择题 电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用（）制成。
A.工字钢
B.T型钢
C.角钢
D.槽钢
126、填空题 动触头与静触头的（）应一致，触头接触紧密。
127、多项选择题 锅炉组件吊装原则有（）。
A.先上后下
B.先小件后大件
C.先两侧后中间
D.先中心再炉前炉后
E.先外围后内部
128、多项选择题 机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。
A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书
129、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
130、单项选择题 空调设备进行自动监控的目的是()。
A.实施超限调整
B.防止设备损坏
C.节约能源
D.设备自动出来
131、多项选择题 在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。
A.大型流动式起重机组合吊装
B.液压提升装置吊装
C.液压提升平移吊装
D.专用吊装架吊装
E.桥式起重机改装系统吊装
132、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，规费项目清单应按()列项：
A、社会保险费
B、住房公积金
C、城市维护建设费
D、工程排污费
133、判断题 工程量清单报价明确承发包双方的责任，实现风险的合理分担，即量由发包方或招标方确定，工程量的误差由发包方承担，工程报价的风险由招标方和投标方共同承担
134、单项选择题 排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。
A.负压
B.低压
C.中压
D.高压
135、多项选择题 确定管道吹洗方法的根据有()。
A.管道设计压力等级
B.管道的使用要求
C.管道材料
D.工作介质
E.管道内表面的脏污程度
136、单项选择题 焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。
A.焊渣性质
B.药皮成分
C.焊条用途
D.特殊性能
137、单项选择题 建造师的注册不包括()。
A、初始注册
B、延续注册
C、变更注册
D、终止注册
138、多项选择题 民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。
A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度
139、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由()钢丝捻绕而成。
A.低碳钢
B.中碳钢
C.高碳钢
D.合金钢
140、单项选择题 自动化仪表试验用的气源应清洁干燥，露点温度比最低环境温度低()以上。
A.3℃
B.5℃
C.7℃
D.10℃
141、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。
A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板
142、多项选择题 静置设备焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的有()
A.试板应由最熟练的焊工制作
B.试板应单独设置并单独进行
C.试板的识别标识中应包括材料钢号
D.试板的尺寸应满足实验所需的试样类别和数量的截取要求
E.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%超声波检测合格
143、多项选择题 施工项目成本控制的重要工作之一是对分包价格的控制。项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的范围和规模，做好如下工作（）。
A、分包工程的询价
B、订立平等互利的分包合同
C、落实劳务资源
D、建立稳定的分包关系网络
E、加强施工验收和分包结算
144、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（）
A.分部工程检查记录
B.单项工程质量验收记录
C.分部工程质量验收记录
D.单位工程质量验收记录
E.工程资料移交清单
145、问答题
某空调工程，该丁程采用集中式空调系统，风管系统设计工作压力为1600Pa。某工程公司承担了比空调工程的施工任务，在风管的制作与安装施工过程中，其部分具体的施工方法和过程如下。1.风管穿过需要封闭的防火防爆楼板时，设置了1.2mm厚的钢板防护管。2.风管在安装过程先安装支管，而后安装主干管。3.采用了耐酸橡胶板制作输送温度高于70℃的烟气的风管。4.当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时，进行风管的承重安装。5.风管系统安装完成后，经严密性检验合格，进行下道工序的施工。风管安装完成后，经工程质量验收评定组织评定为合格。
问题
1.空调系统按空气处理设备的集中程度可划分为哪几种类型?
2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?
3.分析该工程公司在具体的施工方法和过程是否妥当?如不妥，请改正。
4.在加工艺得到保证的前提下，该空调工程应怎样进行严密性试验?
5.按项目构成来讲，风管的制作与安装属于哪类工程?风管工程的验收评定组织是怎样组成的?
146、单项选择题 机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。
A．Q295
B．Q345
C．Q390
D．Q460
147、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。
148、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后应（）。
A．再全面复测一次
B．拧紧地脚螺栓
C．做好安装记录
D．将设备擦拭干净
E．检查柜内照明
149、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）
A．射线探伤
B．涡流探伤
C．磁性探伤
D．渗透探伤
150、问答题
背景：
某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终由某设备安装工程公司获得了中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。
问题：
1.机电工程设备采购的通用程序有哪些?
2.机电设备监造除了自行组织外，还可由谁负责监造?
3.对工程设备和材料质量检验的方式有哪些?
4.工程设备质量检验的方法一般有哪些?
5.工程材料质量的检验方法有哪几种?
6.对工程设备安装时进行的开箱检查的内容有哪些?
151、单项选择题 橡胶衬里应采用()施工。
A.缠绕法
B.粘贴法
C.喷射法
D.模压法
152、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？
153、填空题 抽屉式配电柜抽屉的（）闭锁或（）闭锁装置应动作可靠。
154、多项选择题 施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。
A.耐火材料的性能
B.炉体的结构
C.施工要领
D.验收标准
E.耐火材料的选用
155、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？
156、单项选择题 下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂
157、问答题
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?
158、单项选择题 根据《计量法》的规定，()计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
A.县级以上人民政府
B.市级以上人民政府
C.省级以上人民政府
D.国务院
159、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
A、机械台班费
B、总承包服务费
C、安全文明施工费
D、材料费
160、单项选择题 下列关于市场经济条件下施工项目成本计划的特征，描述错误的是()。
A、成本计划是被动的
B、成本计划不仅针对建设成本，还要考虑运营成本的高低。
C、成本计划的目标不仅是项目建设成本的最小化，同时必须与项目盈利的最大化相统一
D、通常通过对项目全寿命期作总经济性比较和费用优化来确定项目的成本计划
161、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-6】
1．背景
某机电工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人.招标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3，清单报价中甲项综合单价为1240元／m3，乙项综合单价为985元／m3.
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，赞率为3.8%.
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项．暂定费用为3万元.
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数.规费费率为4%.税金率为3.41%.
在中标通知书发出以后，招标投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月.
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回.
(3)措施费（含规费和税金）在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付.
(4)零星工程费于最后一个月按实结算.
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9；当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08.
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留.
承包商各月实际完成（经业主确认）的工程量见表1H420124-3.
施工过程中发生了以下事件：
1)5月份由于不可抗力影响，现场材料（乙方供应）损失1万元；施工机械被损坏，损失1.5万元.
2)实际发生零星工程费3.5万元.
2．问题
(1)计算材科预付款.
(2)计算措施项目清单计价合价和预付措施费金额.
(3)列式计算5月份应支付承包商的工程款.
(4)列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款.
(5)承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整.经双方协商同意，按调值公式法调整结算价.假定3、4、5三个月承包商应得工程款（含索赔费用）为750万元；固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.10，其余不变.则6月份工程结算价为多少？（金额单位为万元；计算结果均保留两位小数.
162、单项选择题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。
A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核
163、多项选择题 焊接设备的选用原则包括以下()。
A.安全性
B.经济性
C.精确性
D.先进性
E.适用性
164、多项选择题 起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。
A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机
165、单项选择题 适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的是()。
A.桩基础
B.沉井基础
C.大块式基础
D.减振基础
166、单项选择题 桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。
A.承受的轴向压力
B.承受的偏心弯矩
C压弯组合
D.受弯简支梁
167、单项选择题 管道系统的清洗应在()进行。
A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后
168、单项选择题 电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。
A.500kV及以上
B.220～330kV
C.110kV
D.35kV及以下
169、多项选择题 机械设备典型零部件的安装包（）。
A.齿轮系统装配
B.轴承安装
C.螺纹连接件热装配
D.活动地脚螺栓连接
E.设备管路安装
170、单项选择题 ()是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
A.精度检验与调整
B.设备固定
C.润滑与设备加油
D.调整与试运转
171、多项选择题 在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。
A.失稳波浪
B.收缩
C.回转
D.弯曲
E.扭曲
172、单项选择题 物质密度与标准物质的密度之比，称为相对密度。对于固体和液体，标准物质多选用()的水。
A.3°C
B.4°C
C.5°C
D.6°C
173、单项选择题 演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。
A.土建预埋件→空调管道安装→连接件安装→灯栅层施工→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
B.土建预埋件→灯栅层施工→连接件安装→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
C.土建预埋件→空调管道安装→灯栅层施工→连接件安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
D.土建预埋件→连接件安装→灯栅层施工→空调管道安装→墙面吊顶装修→灯光安装→地面装修
174、多项选择题 在SDH传输网中，具有复用、解复用功能的基本网络单元有()。
A.终端复用器(TM)
B.分插复用器(ADM)
C.再生中继器(REG)
D.同步数字交叉连接设备(SDXC)
E.光纤放大器(OA)
175、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A．外接元器件
B．外部接线方式
C．线圈的绕组匝数
D．固定方式
E．连接组别方式
176、多项选择题 中央空调系统由以下设备组成()。
A．空气处理设备
B．通风机械设备
C．空气净化设备
D．空气加湿和减湿处理设备
E．空气加热处理器
177、判断题 一个单位工程由几个施工单位共同施工时，各施工单位都应以同一单位工程为成本核算对象，都要对此单位工程进行核算
178、单项选择题 为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。
A.接地排
B.防水弯
C.固定卡
D.密封槽
179、单项选择题 ()是对全国计量实行国家监督的一种手段。
A.法律检定
B.强制检定
C.计量检定
D.质量检定
180、问答题
机电工程项目采购阶段项目管理的任务案例分析题
1．背景
某公司中标承担一项大型铝冶炼厂建设总承包管理，项目部为了提高管埋质量，确保履行总承包合同的各项承诺，在开工前对全体管理人员进行了培训和考试测评。培训中明确提出各项管理要求，包括施工进度计划实施应建立的机制等，各个环节要闭口，各种指令发出，经过实施要有反馈，对反馈要有处理意见，实行闭环控制。对质量监督管理人员指明了质量监督管理工作的路径。
在工程建设中发生了下列两个事件：
事件一：分包单位将承包工程中的真空泵房单机无负荷试运行方案报总承包单位审查批准后，为抢进度，当即要求作业人员上岗通电开机，被总承包单位技术、安全管理部门制止，要求纠正。
事件二：工程中需使用大量各种类型的紧固件，总价相对不大，总承包单位物资供应部门打算采用直接采购方式进行采购，被项目经理制止，要求改正。
2．问题
(1)施工进度计划的实施应建立什么机制？说明理由。
(2)以安全管理为例，说明总包、分包之间的闭口管理流程。
(3)为提高工程建设质量，改善质量监督管理工作，项目部提出什么样的路径？
(4)总包单位技术、安全部门为什么制止分包单位实施真空泵房单机无负荷试运行？
(5)项目经理为什么要求改正紧固件的采购方式？
181、单项选择题 大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。
A.充水试验
B.真空箱试验
C.氨气试验
D.煤油渗漏试验
182、填空题 二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。
183、单项选择题 分包工程的质量合格文件必须由()签章。
A.分包企业注册建造师
B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师
C.担任总包项目负责人的注册建造师
D.担任总包项目质量负责人
184、单项选择题 在输电线路勘察定位时需要确定（）。
A、各处杆塔型号
B、杆塔组立方法
C、立杆方法
D、杆身调整程序
185、单项选择题 关于防腐蚀材料，叙述正确的是()。
A、18-8不锈钢的耐蚀性特点主要体现在氧化性介质中
B、铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性
C、环氧树脂抗氧化性酸的能力较强
D、碳钢和铸铁在强氧化性介质中，可以钝化而具有一定的耐蚀性
186、单项选择题 在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。
A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力
187、单项选择题 建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
188、多项选择题 能承受机械外力作用，可承受相当大的拉力，可敷设在竖井内，且适用于潮湿场所。这种性能的电缆是()。
A.VLV32
B.YFLV22
C.VV22
D.VV32
E.VLV22
189、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
影响施工质量的因素有哪些，是什么因素造成不锈钢管焊接质量不合格?190、多项选择题 不适用于压力容器、压力管道的材料是()。
A.碳素结构钢
B.优质碳素结构钢
C.低合金结构钢
D.不锈钢
E.玻璃钢
191、单项选择题 机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动
A.rv型
B.Blx型
C.Blv型
D.Bvv型
192、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
南方机电工程公司中标某石油化工装置EPC总承包工程项目，项目采购部门向供货厂商发出询价函，该询价函的格式参照了如下格式：
询价函询
价函编码：询价日期：
公司/厂
本公司拟使用贵方下述产品，请按本询价函的要求向本公司发出报价。
(1)产品名称数量：
(2)项目名称。
(3)报价书份数。
(4)报价截止日期。
(5)要求的交货期。
(6)函内附件要求的下列文件必须全面完成并作为报价书的一部分递交：
1)经认可的设备、散材请购单及其附件。
2)偏差表。
3)供货一览表（必要时还应列出工作进度表）。
(7)投标者应将全部询价文件与报价书一起返回。
(8)附件。
1)设备、材料请购单及其附件。
2)报价须知。
3)供货一览表。
4)合同基本条件及关于包装、运输和检验等特殊要求。
(9)报价书请寄下列地址：
单位名称：×××工程公司采购部
收件人：详细地址和邮政编码：
电话：传真：
×××工程公司采购部
2．问题
(1)报价函中提及的“报价截止日期”和“要求的交货期”分别指什么？
(2)采购部门要求供货厂商在规定的时间递交哪些材料？
(3)报价函中提及的“偏差表”是指什么？
(4)询价函与询价文件（书）有何不同？其共同目的是什么？
193、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
194、单项选择题 绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。
A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%
195、单项选择题 判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。
A.周期
B.相位差
C.相位角
D.有效值
196、判断题 应用赢得值法对施工进度/费用检测，当费用绩效指数(CPI)<1时，表示节约了开支，即实际费用低于预算费用
197、问答题
背景：
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是：
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间；
括弧内的数字是最短时间；
箭线之上是每天的费用。
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。
问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?
198、单项选择题 ABS工程塑料管由热塑性丙烯腈丁二烯一苯乙烯三元共聚体粘料经注射、挤压成型加工制成，使用温度为()℃。
A.-10～50
B.-20～50
C.-10～70
D.-20～70
199、单项选择题 管道气压试验时，应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的()逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
200、多项选择题 制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括()。
A.受力分析与计算
B.机具选择
C.不安全因素分析
D.人力、机具资源需求计算
E.被吊设备(构件)校核
201、多项选择题 技术测量中，主要形状误差有()。
A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度
202、单项选择题 按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。
A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔
203、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
该工程竣工验收的基本程序有什么特点?204、多项选择题 关于高清晰度电视说法正确的有()。
A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单
205、多项选择题 位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。
A．平面度
B．平行度
C．同轴度
D．圆柱度
E．对称度
206、单项选择题 施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
207、单项选择题 负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的()倍。
A. 
B. 
C. 
D. 
208、多项选择题 成套配电装置柜体安装要求包括()。
A.将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上，不需再找平找正
B.型钢顶部应高出抹平地面10mm，基础型钢有明显的可靠接地
C.柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm
D.配电柜安装完毕后，应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接，以保证配电柜的接地牢固良好
E.安装完毕后，还应再全面复测一次，并作好配电柜安装记录，并将各设备擦拭干净
209、多项选择题 建筑安装工程按专业性质划分为()等分部工程。
A.建筑给水、排水及采暖工程
B.建筑电气工程
C.通风与空调工程
D.电梯工程
E.建筑装饰装修工程
210、单项选择题 电气装置安装应注意组合装配六氟化硫封闭式电器元件时，应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度()的条件下进行，并采取防尘、防潮措施。
A.小于70%
B.大于70%
C.小于80%
D.大于80%
211、单项选择题 玻璃纤维（）
A、由SiO2玻璃制成
B、在所有纤维中具有最高的比弹性模量
C、其强度比整块玻璃差
D、价格贵、应用少
212、多项选择题 变配电工程安装完成后，通电试运行的基本条件有（）。
A．电气交接试验报告合格
B．经所在地供电管理部门检查符合要求
C．安装防范技术措施已落实到位
D．变电所管理人员已确定到位
E．室内接地工程已完工
213、单项选择题 德尔菲法的特征不包括()。
A、被动性
B、匿名性
C、反馈性
D、收敛性
214、单项选择题 焊接时产生的小孔效应，对一定厚度内的金属可不开坡口对接，生产效率高，焊缝质量好的焊接方法为()。
A.等离子弧焊
B.药芯焊丝电弧焊
C.高频焊
D.钎焊
215、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。
A.压力试验
B.泄露试验
C.灌水试验
D.通球试验
216、单项选择题 水管通常采用热固性塑料中的()制作。
A.中密度聚乙烯
B.高密度聚乙烯
C.聚丁烯
D.聚氯乙烯
217、单项选择题 非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。
A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级
218、单项选择题 某新建机电工程中,有1台重220t、高50m,基础标高2m的塔类设备要进行整体吊装。下列起重机中适宜的吊装设备是()。
A.塔式起重机
B.履带式起重机
C.缆索起重机
D.桥式起重机
219、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
220、判断题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。
221、单项选择题 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。
A.激光准直仪
B.激光经纬仪
C.激光指向仪
D.激光水准仪
222、单项选择题 在输配电线路勘测定位时，要确定（）。
A.各处杆塔型号
B.杆塔组立方法
C.立杆方式
D.杆身调整程序
223、问答题
某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。
问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?
224、多项选择题 净化空调系统综合效能试验测定与调整的项目，由建设单位根据()等要求进行综合衡量确定。
A.工程性质
B.监理单位
C.设备供应商
D.生产试运行的条件
E.生产工艺
225、单项选择题 在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。
A、协议
B、主机
C、地址
D、资源
226、单项选择题 采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=
A．试压
B．通水
C．通球
0．灌水
227、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
228、单项选择题 大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是（）。
A.旋转吊装法
B.超高空斜承索吊运设备吊装法
C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法
D.气压顶升法
229、单项选择题 下列属于经济措施的是()。
A、及时结算工程款
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较
230、单项选择题 平面控制网的坐标系统应满足测区内投影长度变形值不大于()cm/km。
A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.4.0
231、单项选择题 图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。
A.协调各专业工程中的各个阶段
B.查阅资料，修改图纸中的不足
C.查阅核实工程的工程量
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
232、多项选择题 空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
233、单项选择题 主要功能是采用红外线自动数字显示距离，与普通测量方法不同的是，进行水平距离测量时省去了钢卷尺的测量仪器是()。
A.光学经纬仪
B.激光准直(铅直)仪
C.光学水准仪
D.全站仪
234、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。
A、投标最高限价
B、投标指导价
C、评标价
D、招标控制价
235、问答题
某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样的交代，结果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题
1．分析工程现场的危险源(因素)。
2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?
3．指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。
4．列出本工程应编制的应急预案。
236、问答题
【背景资料】：
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程，材料和设备由建设单位提供．A公司除自己承担主工艺线设备安装外，非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工．考虑到该地区风多雨少的气候，建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部，项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作，二楼作现场办公室，楼旁临河边修建简易厕所和浴室，污水直接排入河中，并对其他空地做了施工平面布置．（见图5)
开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同，制定了成本控制目标和措施．施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期．
在露天非标准制作时，分包商采用CO2气体保护焊施焊，质检员予以制止．
动态炉窑焊接宪成后，项目部即手炉窑的砌筑，监理工程师予以制止，砌筑后，在没有烘炉技术资料的清况下，项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉，又一次遭到监理工程师的制止．
在投料保修期间，设备运行不正常甚至有部件损坏，主要原因有：①设备制造质量问题，②建设单位工艺操作失误，③安装精度问题，建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
【问题】：
l、项目部的施工平面布置，对安全和环境保护会产生哪些具体危害？
2、项目部在施工阶段应如何控制成本？
3、说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由，应采取哪些措施以保证焊接质量？
4、分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师纸质的原因？
5、分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决？
237、单项选择题 适用于在低速而有冲击轴承是()。
A.向心滑动轴承
B.滑动轴承
C.滚动轴承
D.推力滑动轴承
238、单项选择题 只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑（）。
A．惯性载荷
B．不均衡载荷
C．风载荷
D．动载荷
239、单项选择题 露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）
A．手工电弧下向焊
B．半自动焊
C．全自动焊
D．C02气体保护焊
240、单项选择题 适用于低、中、高压空调系统及潮湿环境的风管是()。
A.酚醛复合风管
B.玻璃纤维复合风管
C.聚氨酯复合风管
D.硬聚氯乙烯风管
241、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A．发电厂保护区
B．电力电缆线路保护区
C．变电站保护区
D．换流站保护区
242、问答题
某污水处理工程，在施工过程中，项目经理部对施工现场的环境保护和文明施工提出了相应的措施。 对现场环境保护主要从自身活动、产品、服务、工程分包方、劳务分包方、物资供应等相关方提出措施。 对现场文明施工策划主要从现场管理、安全防护、临时用电安全、机械设备安全、消防和保卫管理、材料管理、环境保护管理、环卫卫生管理和宣传教育方面提出相应的措施。
问题 1.如何对现场环境保护措施进行具体落实?
2.现场文明施工的各项措施应细化成怎样的措施?
3.在现场安全防护方面应制订哪些文明施工措施?
243、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
244、多项选择题 工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.检验项目
B.施工单位检验结果
C.设计单位验收结论
D.监理单位验收结论
E.建设单位验收结论
245、单项选择题 设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。
A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工
246、单项选择题 输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。
A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流
247、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日
248、单项选择题 影响机械设备安装精度的因素不包括（）。
A.设备测量基准的选择
B.设备制造的质量
C.设备基础的硬度
D.设备安装环境
249、单项选择题 200m3球罐的组装方法适宜采用（）。
A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.水浮法
250、单项选择题 设备灌浆层厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm
251、多项选择题 下列需除锈的材料或工件中，不宜采用火焰除锈的有（）。
A.油浸过的金属表面
B.厚钢板
C.薄壁钢管
D.退火锅
E.淬火锅
252、单项选择题 需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。
A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动
253、多项选择题 大型设备的解体安装要保证（）。
A．设备的定位位置精度
B．各设备间相互位置精度
C．再现设备制造精度
D．再现设备装配精度
E．各设备间相对运动精度
254、多项选择题 常用低压电器设备包括()。
A.交流接触器
B.防爆电器
C.低压隔离开关
D.低压负荷开关
E.熔断器
255、单项选择题 绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。
A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%
256、单项选择题 起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。
A．低碳钢
B．中碳钢
C．高碳钢
D．合金钢
257、单项选择题 安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).
A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近
258、单项选择题 施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
259、单项选择题 用于电力线路上的电器设备是（）。
A.金具
B.集箱
C.断路器
D.叶栅
260、单项选择题 介质毒性程度为极度和高度危害的低压容器为()。
A.第一类压力容器
B.第二类压力容器
C.第三类压力容器
D.第四类压力容器
261、问答题
机电工程项目的建设程序案例分析题：
1．背景
某市开发区的化工分区最近建成一座大型硫酸厂D，D厂原来生产规模不大，兼并了郊县工艺落后的E厂扩大了产能。该厂工艺先进，利用化工分区内炼油厂脱硫所得硫磺在燃烧炉中制取S02，改变了用黄铁矿经沸腾炉制取S02的传统方法，不仅减少了环境污染，还体现了循环经济的理念。从珍惜土地资源的剥用出发，该厂工艺流程采用了近十年来出现的由平摊改为竖向的布置。被兼并的E厂大部分装最迁至化工区，原土地改变用途。
D厂在立项时瞄准市场，可行性分析工作做得突出，正确把握工程建设程序的各个环节，建厂全过程依法依规．使预期的估计变为现实，投产后订单不断，获得了良好的经济效益和社会效益。
D厂建造中，需要测绘拆除搬迁E厂的有用设备和管线，使其复位正确可靠。由于工程总承包方深化设计符合实际，避免了许多工程实体间的干扰，起到了举足轻重的作用。总承包方的项目经理是首批获取石化类建造师资格证的，他觉得建造师专业类别改为机电工程，从业的路子就更宽了。
2．问题
(1)上述D厂、E厂的建设属于什么性质？
(2)在工程建设中，遵循惜地原则，合理利用土地，对施工用地有什么影响？
(3)对可行性研究工作有什么要求？工作内容主要包括哪些？
(4)在D厂建设中，为什么说深化设计起到举足轻重的作用？
(5)“机电工程”是否就是涵盖石化、冶炼、电力、机电安装四个专业领域？
262、多项选择题 滑动轴承适用于（）的场合。
A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分
263、多项选择题 影响设备安装精度的测量因素有（）。
A.零部件装配精度
B.施测人员技能
C.设备制造精度
D.设备检测基准精度
E.测量仪器精度
264、单项选择题 对于间接费用的核算描述不正确的是()。
A、建筑工程以间接费为标准
B、安装工程以人工费为标准
C、劳务的分配以直接费或人工费为标准
D、作业的分配以直接费或人工费为标准
265、单项选择题 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。
A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
266、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
267、单项选择题 大型储罐施工宜采用()基础。
A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式
268、多项选择题 可作为建筑防雷的自然接地体有()。
A.电缆保护钢管
B.埋地敷设的金属管道
C.金属电缆桥架
D.混凝土桩基中的钢筋
E.建筑物底板内的钢筋
269、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？
270、单项选择题 单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。
A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7
271、单项选择题 设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。
A.钢铆钉
B.木桩
C.普通角锅
D.铜棒
272、问答题 电机的安装？
273、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
274、问答题
背景:
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为10个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。该工程的特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工。
项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动大、噪声大、电动机端部发热等异常现象。经调查发现，风机的钢垫铁有移位和松动，电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，应制订的主要施工技术措施有哪些?
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制的质量预控方案包括哪些内容?
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场时应做什么检验?风管系统安装完毕后要怎样检验?
5.通风与空调工程的竣工验收的程序是什么?
6.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验时，在管理上应采取哪些措施?
275、单项选择题 因为控制方便和快速，使其他能转换成机械能采用的主要手段是用电力拖动机械设备，由于机械设备功能的需要，对拖动用电动机，拖动方式有不同的要求，有交流异步机拖动、交流同步机拖动、()、直流电动机拖动等方式。
A.可变速的交流电动机拖动
B.匀速的交流电动机拖动
C.可变速的直流电动机拖动
D.匀速的直流电动机拖动
276、单项选择题 对于电动机外观检查的叙述，错误的是()。
A.电动机应完好，不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机，其铁芯、转子和轴颈应完整，无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤
B.设备在安装前的保管期限应为1年及以下，当长期保管时应符合设备保管专门规定
C.电动机及其附件宜存放在清洁、干燥的仓库或厂房内
D.对细长型转子的电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按厂家要求固定转子
277、多项选择题 机电工程中电器设备的主要性能包括()。
A.从电网受电
B.变电压
C.向负载供电
D.将电能转换为机械能
E.改变输电方向
278、填空题 铠装电缆进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处应扎紧，钢带应在盘、柜侧（）接地。
279、多项选择题 下列选项中，不能被认定为废标的是()。
A、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的
B、只有单位的盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章
C、只有单位盖章而没有法人代表或法人代表授权的代理人的签字
D、只有法人代表或法人代表授权的代理人的盖章，而没有单位盖章
E、只有法人代表或法人代表授权的代理人的签字，而没有单位盖章
280、单项选择题 焊缝的无损检测方法中，()主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。
A.射线探伤
B.渗透探伤
C.涡流探伤
D.超声波探伤
281、单项选择题 总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。
A.≥5kW
B.≥10kW
C.≥15Kw
D.≥20kW
282、问答题
某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26台。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突
发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。应急预案培训包括的内容有：(1)培训应急救援人员熟悉应急救援预案的实际内容和应急方式，明确各自在应急行动中的任务和行动措施;(2)培训员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法;(3)培训使有关人员及时知道应急救援预案和实施程序修正和变动的情况。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给B大件运输公司。
针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。
在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但B运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的1OOt半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备自车上摔下损坏，除了保险公司赔偿外业主还直接损失15万元。经查，B公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
问题:
1.根据背景，本工程施工现场可能发生哪些施工生产和自然灾害突发事件?指出专项应急预案的主要内容和应急反应的实施原则。
2.上述应急预案培训的内容是否全面?若不全面补充缺失的内容。
3.简述为完成某台重量和尺寸已经确定的既定设备的吊装，确定主吊吊车臂长的步骤和要求。
4.大型设备的吊装施工中，应采取哪些对质量影响因素的预控措施?
5.B公司运输设备发生设备掉出运输车损坏事故应负什么责任?事故产生的原因有哪些?
283、单项选择题 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。
A．焊接作业指导书
B．焊接工艺评定
C．焊接工艺方案
D．焊接规程
284、多项选择题 通信局(站)选址的环境安全要求包括()。
A.不应选择在生产及储存易燃、易爆物质的建筑物和堆积场附近
B.应避开断层、土坡边缘、古河道和有可能塌方、滑坡的地段
C.不应选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、多粉尘的工业企业附近
D.不应选择在易受洪水淹灌的地区.
E.不应选择在学校、医院、闹市区等人员密集的区域
285、多项选择题 有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。
A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯
286、单项选择题 常用于拖动对调速要求较高的生产机械的电动机为()。
A.直流电动机
B.直流异步电动机
C.交流异步电动机
D.交流同步电动机
287、单项选择题 旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。
A.隐蔽工程验收
B.炉体结构完工
C.炉窑单机无负荷试运转合格
D.炉窑基础完工
288、单项选择题 机电工程常用的黑色金属是（）。
A.铝
B.铸铁
C.紫铜
D.钛合金
289、问答题
背景：
某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人。并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款条款如下：
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，估算工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单价为180元／m3，乙项综合单价为160元／m3。
（2）措施项目清单中包括：
1）环保、安全与文明施工等全工地性综合措施直接费用8万元；
2）模板与脚手架等与分项工程作业相关的措施直接费用10万元。
（3）其他项目清单中仅含零星工作直接费用3万元。
（4）规费综合费率3.31%；税金率3.47%。
有关付款条款如下：
（1）分项工程量按实结算，综合单价不予调整。
（2）材料预付款为分项工程合同价的20％，于开工前支付，在最后两个月平均扣除。
（3）措施项目中，全工地性综合措施费用于开工前与工程预付款一起支付；与分项工程作业相关的措施费用于开工后第1、3月末分两次平均支付。
（4）其他项目费用于竣工月结算。
（5）业主从每次拨付给承包商的工程款中，按5％的比例扣留质量保证金。
承包商每月实际完成的工程量表单位：m3
问题：
1．工程预计合同总价为多少？材料预付款金额是多少？首次支付措施费金额是多少？
2．每月分项工程价款是多少？每月付款总额是多少？
290、问答题
背景:
某工程建设单位将工程中的土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位，在合同履行中发生以下事件：
事件1：业主代表在审查土建施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求施工单位编织脚手架工程安全专项施工方案。甲施工单位项目经理部编织了安全专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：业主代表在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位书面提出整改要求;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量问题，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，要求对该分部工程停工整改。
事件3：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。乙修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延期申请。
问题：
(1)指出事件1中，甲施工单位在脚手架工程专项施工方案中编织和报审过程中的不妥之处，写出正确的做法。
(2)事件2中业主代表的做法是否妥当?若有不妥之处，说明理由并写出正确做法。
(3)事件2中，在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?
(4)乙施工单位向项目经理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。
291、多项选择题 下列属于同时履行抗辩权的成立要件包括()。
A、由同一双务合同产生互负的债务
B、在合同中未约定履行顺序
C、当事人另一方未履行债务
D、对方的对待给付是可能不履行的义务
E、当事人一方履行债务
292、单项选择题 控制机械设备安装精度应从人、机、料、法、环等方面着手，尤其强调()的因素。
A.施工工艺
B.人员
C.施工机械和测量器具
D.环境
293、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
294、多项选择题 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
E.数量符合订货合同
295、单项选择题 通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作，目前施工单位普遍采用()。
A.成晶
B.在施工现场机械加工成型
C.半成品
D.从厂家定做
296、单项选择题 消防工程现场检查主要是核查()是否符合经审核批准的消防设计。
A.测试的结果
B.有关书面资料
C.工程实体
D.工艺设备和仪表
297、问答题
背景资料
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程;(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。
联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。
298、单项选择题 塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。
A.建设单位代表
B.监理工程师
C.设计单位现场代表
D.施工单位质检部门
299、单项选择题 在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。
A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款
C、设计变更过于频繁
D、专业分包商的劳动力流动性大
300、填空题 切换压板应接触良好，相邻压板间应有足够（），切换时不应碰及相邻的压板。