时间:2023-07-03 01:42:46
1、单项选择题 关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合
2、单项选择题 关于项目监理机构组织形式的说法，错误的是（）。
A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B.职能式监理组织形式具有能够发挥职能机构专业管理作用的优点
C.直线职能式监理组织形式的缺点是易产生矛盾，且不利于互通情报
D.矩阵式监理组织形式具有加强各职能部门的联系、减少协调工作量的优点
3、单项选择题 卖方企业在交付货物之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式，称为()。
A.预收账款
B.应付账款
C应收账款
D.应付票据
4、多项选择题 下列编制工程量清单其他项目费报价的做法，正确的有()
A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定
D.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
5、单项选择题 下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是()
A.工期延误索赔
B.工期索赔
C.承包商和分包商间的索赔
D.工程变更索赔
6、单项选择题
在工程网络计划中，工作M有B、D、E三项紧前工作，其持续时间和工作最早开始时间如下表所示，则工作M的最早开始时间是第()天。
A.20
B.22
C.24
D.26
7、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，竣工验收由建设单位组织()进行。
A.勘察单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
E.工程质量监督部门
8、多项选择题 常用的投标报价技巧有()。
A．多方案报价
B．分包商报价的采用
C．突然降价法
D．靠改进设计取胜
E．不平衡报价
9、多项选择题 建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。
A.评价的角度不同
B.采用的价格不同
C.效益和费用的含义不同
D.主要参数不同
E.评价的方法和基础不同
10、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.承诺撤销
11、单项选择题 下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是()
A.类似工程预决算法
B.实物法
C.分项详细估算法
D.资金周转率法
12、单项选择题 根据我国《合同法》，租赁期限不得超过（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
13、多项选择题 FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的组成包括()。
A，保留金
B，费用索赔
C．工程变更
D．工程量清单
E．成本增减
14、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55
15、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收的主体有（）。
A.设计、勘察单位
B.建设单位
C.工程质量监督部门
D.监理单位
E.施工单位
16、单项选择题 债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利，这种担保方式称为()。
A.留置
B.质权
C.保证
D.抵押
17、多项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.灰色预测方法
B.专家调查法
C.德尔菲法
D.模糊预测方法
18、单项选择题 环境污染治理的废水三级处理法中，一级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的()
A.部分污染物
B.大部分有机物
C.固体悬浮物
D.全部污染物
19、单项选择题 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（ ）万元
A.124.18
B.148.91
C.163.80
D.181.82
20、单项选择题 在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。
A.4
B.6
C.8
D.10
21、单项选择题 某项目进口一台大型生产设备，采用离岸价格(FOB.)形式，则该进口设备原价不包括()
A.国外运费
B.国外运输保险费
C.国内运费
D.关税
22、单项选择题 在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。
A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天
B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天
C.将使总工期拖后2天
D.将使总工期拖后3天
23、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。
A.竣工决算完成
B.竣工验收合格
C.交付使用
D.工程结算完成
24、单项选择题 下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定的是（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额净现值
D.总投资收益率
25、单项选择题 某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。
A.80
B.100
C.120
D.150
26、多项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.由投标人代表确定评标委员会成员
B.委托建设单位的主管部门领导确定评标委员会成员
C.从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中，采用随机抽取的方式确定评标委员会成员
D.按规定的技术经济专家构成比例确定评标委员会成员
27、单项选择题 在工程所在地，发生因地雷、炸弹、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由()来承担。
A.政府部门
B.施工方
C.业主方
D.总承包商
28、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。
A.应拨付的工程预付款
B.应增加和扣减的索赔金额
C.应增加和扣减的变更金额
D.应抵扣的工程预付款
E.应增加的质量保证金
29、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()。
A.设备运杂费
B.土地使用费
C.基本预备费
D.涨价预备费
E.建设单位管理费
30、单项选择题 项目总投资中的流动资金估算一般采用的方法是()。
A.设备费用百分比估算法
B.资金周转率法
C.生产能力指数估算法
D.分项详细估算法
31、单项选择题 FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标书
D.图纸
32、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为()。
A.2个采暖期
B.1个采暖期
C.3个采暖期
D.合同规定的采暖期
33、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.工作A的紧后工作仅为工作D
B.工作G的紧前工作仅为工作D
C.工作E的紧前工作有工作A、B、C
D.工作E的紧后工作有工作H和I
34、单项选择题 关于工程保险特征的说法，正确的是（）。
A.风险广泛而集中
B.涉及较少的利害关系人
C.工程保险的内容相互独立
D.工程保险承保的是财务风险
35、单项选择题 在国际工程建设程序中，招标和投标工作处于工程项目()阶段。
A.前期准备
B.实施
C.决策
D.可行性研究
36、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是()。
A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.必须由发包人提出并确定综合单价
D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价
37、单项选择题 在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。
A.平行工作
B.后续工作
C.先行工作
D.紧前工作
38、单项选择题 大工程的场地清理保险金额一般不超过合同价格的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
39、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.独立方案
B.互斥方案
C.混合方案
D.互联方案
40、单项选择题 建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。
A.保证期费率
B.建筑用机器、装置及设备
C.各种附加险增收费率
D.第三者责任险
41、多项选择题 依法必须招标的项目，其评标委员会的组成应包括（）。
A.招标管理机构的代表
B.招标人的代表
C.经济方面的专家
D.投标人的代表
E.技术方面的专家
42、单项选择题 下列方法中，可用于风险型决策的是()。
A.等概率法
B.加权移动平均法
C.德尔菲法
D.敏感性分析
43、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是()。
A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付
B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
C.工程设计变更确定后，承包人可根据的掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审查同意后调整
44、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.风险在转移后不一定同样给他人造成损失
B.风险回避仍能取得获利机会
C.决定风险自留时，风险的期望损失可能低于保险人的估计
D.风险转移的手段常用工程承包中的分包和转包、技术转让或财产出租
45、单项选择题 价值工程中的全寿命周期费用是指()
A.研究和生产全过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用和使用费用之和
46、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
47、单项选择题 欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。
A．605
B．672
C．1011
D．687
48、单项选择题 工程施工过程中一项或多项工作实际完成日期迟于计划完成日期，导致合同工期的延长，称为（）。
A.工期延误
B.工期推迟
C.工期滞后
D.工期顺延
49、单项选择题 民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成产的要件是()
A.事实行为
B.法律行为
C.侵权行为
D.意思表示
50、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
51、单项选择题 承包商职业责任风险主要体现在（）。
A.缺乏商业道德
B.报价决策错误
C.合同条款责任不清
D.工程技术和质量的缺陷
52、单项选择题 采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是()风险。
A.设计和工程范围变更
B.地质条件不利
C.通货膨胀
D.施工质量不良
53、单项选择题 下列概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（）。
A.工业管道工程概算
B.电气照明工程概算
C.器具、工具及生产家具购置费概算
D.通风工程概算
54、多项选择题 关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）
A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导
C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点
D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令
E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调
55、多项选择题 在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。
A.调整工作之间的逻辑关系
B.调整进度前锋线
C.调整工作的最早开始时间
D.调整资源的投入
E.增、减工作项目
56、单项选择题 下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。
A.建设单位管理费
B.设备安装费
C.工程排污费
D.施工企业管理费
57、单项选择题 关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。
A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期
B.建设工程实施过程中一旦发生延误，应立即采取调整措施
C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成
D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响
58、单项选择题 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。
A.措施项目清单
B.分部分项工程量清单
C.规费项目清单
D.其他项目清单
59、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是()。
A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.若该工程量的变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价
D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整
60、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.厂家要求承包方支付退货运费是合理的
B.承包方要求厂家退货是合理的
C.业主指定材质、颜色和样品是合理的
D.厂家要求承包方支付退货运费是不合理的
61、单项选择题 发包人在收到承包人竣工验收申请报告()后未进行验收的，视为验收合格。
A.14天
B.28天
C.30天
D.56天
62、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
63、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.建筑工程公司收到该回复后要约成立
B.建筑工程公司收到该回复后，要约依然无效
C.如果建筑工程公司不想买石材，可以不通知石材厂
D.如果建筑工程公司不通知石材厂，则视为承诺有效
64、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
合同中关于工程价款支付的约定如下：
(1)开工前业主向承包商支付的预付款按分项工程费用(不含规费和税金)的25%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(2)安全文明施工措施费用在开工前支付50%，开工后第一个月支付50%;其他总价措施项目费用分4个月平均支付。
(3)业主每月按照已完工程款的90%支付进度款。(4)竣工结算月一次扣留工程质量保证金。
该工程每月实际完成的各分项工程量如下表所示。
该工程合同价款为（）万元。
A.74.59
B.95.58
C.97.26
D.106.4
65、单项选择题 关于盈余公积金的说法，正确的是（）。
A.盈余公积金是指企业投资者投入的资金超出其在注册资本中所占份额的部分
B.当盈余公积金累计额达到公司注册资本的30%时，可不再继续提取
C.盈余公积金是从企业营业收入中按法定程序提取的
D.按规定，公司需提取法定盈余公积金时，应当按照税后利润的10%提取
66、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I
D.工作H、G
67、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.25.59
B.26.43
C.27.28
D.27.48
68、不定项选择
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.比甘特横道计划更形象、直观
B.各工作之间的逻辑关系明确
C.能通过参数计算找出关键工作
D.便于对进度计划进行动态控制
69、单项选择题 依据价值工程理论，下列功能中，属于从功能性质的角度进行分类的是（）。
A.美学功能
B.不足功能
C.必要功能
D.过剩功能
70、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
71、多项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立
B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立
C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立
D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立
72、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
73、多项选择题 下列说法中正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
74、单项选择题 下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
75、多项选择题 下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。
A.追加投资收益率
B.期望值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.利税率
76、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
77、单项选择题 某工程网络计划中，工作D.有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第25周、第21周和第19周，三项工作的持续时间分别是3周、8周和7周，则工作D.的最早开始时间是第()周。
A.26周
B.28周
C.29周
D.31周
78、单项选择题 按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。
A.预备费
B.建设期利息
C.形成无形资产的费用
D.形成流动资产的费用
79、单项选择题 商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为()。
A.市场价格
B.均衡价格
C.影子价格
D.计划价格
80、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
81、单项选择题 施工企业的未完施工工程属于该企业的（）。
A.长期投资
B.流动负债
C.固定资产
D.存货
82、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
83、单项选择题 除当事人双方意思表示一致外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为()。
A.要式合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
84、单项选择题 下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。
A.客户已确认的合同变更收入
B.劳务作业收入
C.材料销售收入
D.设备租赁收入
85、单项选择题 人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件处理欠妥而导致的风险是()。
A.管理风险
B.社会风险
C.经济风险
D.自然风险
86、单项选择题 某工程项目监理机构的组织形式具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点。该项目监理机构的组织形式是（）。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
87、单项选择题 关于增值税的说法，正确的是（）。
A.增值税在零售环节实行价内税
B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率
C.增值税的基本税率为13%
D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣
88、单项选择题 下列预测方法中，属于定性预测方法的是()。
A.专家调查法
B.简单平均法
C.移动平均法
D.加权移动平均法
89、多项选择题 下列合同争议中，属于常见的国际工程合同争议的有()。
A.工程量变化引起的争议
B.质量引起的争议
C.工期延误责任引起的争议
D.工程款支付引起的争议
E.咨询服务质量引起的争议
90、多项选择题 根据FIDIC合同条款承包商承包工程时需考虑的风险主要有（）。
A.特殊风险
B.决策错误风险
C.责任风险
D.宏观政策变动
E.缔约和履约风险
91、单项选择题 下列投资和费用构成项目中，属于建设项目总投资中的建设投资的是()。
A.流动资金投资
B.建设期利息
C.经营成本
D.预备费
92、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
93、单项选择题 某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是()万元。
A.0
B.15
C.20
D.30
94、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为15640件时，其实际生产负荷率为()。
A.88.52%
B.97.75%
C.98.56%
D.99.59%
95、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
96、单项选择题 下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的是()。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息各付率
D.财务净现值
97、单项选择题 安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.整个工期的一半
98、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.38%
B.42%
C.45%
D.50%
99、单项选择题 下列指标中，属于经济总量指标的是()。
A.增加值
B.收益分配效果指标
C.资源合理利用指标
D.就业效果指标
100、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
101、单项选择题 在下列项目中，不应列入预算材料定额消耗量的是()。
A.构成工程实体的材料消耗量
B.在施工操作过程中发生的不可避免的材料损耗量
C.在施工现场搭设临时设施所消耗的材料
D.在施工操作地点发生的不可避免的堆放损耗量
102、单项选择题 某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何规定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程项目及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算。这种合同属于（）。
A.纯单价合同
B.可调工程量单价合同
C.不可调值单价合同
D.可调值总价合同
103、单项选择题 对专业工程师在工作中的错误或失误所造成的财产或人员损失的保险是（）。
A.工程质量保险
B.雇主责任险
C.职业责任保险
D.第三者责任险
104、多项选择题 下列工程费用种，应列入建筑安装工程直接工程费的有（）。
A.二次搬运费
B.生产工人的工资
C.职工教育经费
D.安全施工费
E.施工机械使用费
105、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.31000
B.31100
C.31200
D.31300
106、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
107、单项选择题 某人以l0%的单利借出l200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：(F/P，8%，3)=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为()元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
108、多项选择题 城市维护建设税的计税基数包括()
A.营业税税额
B.增值税税额
C.所得税税额
D.营业税
E.消费税税额
109、单项选择题 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制
B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制
C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效
110、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，该门诊楼工程竣工验收的组织单位为()。
A.建设单位
B.工程质量监督部门
C.施工单位
D.监理单位
111、单项选择题 建设工程监理工作的主要内容有：①编制建设工程监理规划;②制定监理实施细则;③确定总监理工程师和成立项目监理机构;④开展监理工作;⑤提交监理档案和工作总结：⑥参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。
A.①一②一③一④一⑤一⑥
B.③一①一②一④一⑥一⑤
C.⑧一②一①一④一⑤一⑥
D.⑥一⑤一④一③一②一①
112、单项选择题 按照惯例，下述各项风险中，属业主应承担的是()。
A.材料采购风险
B.合同条款矛盾的风险
C.工程进度风险
D.不可抗力因素作用
113、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
114、单项选择题 由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。
A.默示索赔
B.反索赔
C.综合索赔
D.工程变更索赔
115、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于隐蔽工程剥离的说法，正确的为（）。
A.施工单位有权拒绝剥离
B.只有监理机构有权要求剥离
C.建设单位有权检查隐蔽工程
D.施工单位以影响施工为由予以拒绝的理由充分
116、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()
A.设备运杂费
B.设备安装调试费
C.勘察设计费
D.技术引进费
E.联合试运转费
117、单项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（）。
A.节点编号有误
B.工作代号重复
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
118、单项选择题 按照费用构成要素划分.建筑安装工程费的组成不包括()。
A.人工费
B.材料费
C.企业管理费
D.措施项目费
119、多项选择题 风险可根据其造成的不同后果分为()。
A．项目风险
B．纯风险
C．行业保险
D．投机风险
E．国别风险
120、多项选择题 产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内（）都保持不变。
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.生产数量
D.生产产品的需求量
E.单位产品的变动成本
121、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.60%
C.18.65%
D.19.35%
122、单项选择题 衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。
A.损失
B.危险
C.转移
D.概率分布
123、多项选择题 风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有()。
A.采集数据
B.建立风险目录摘要
C.完成风险分类
D.完成不确定性模型
E.对风险影响进行评价
124、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
125、多项选择题
A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间
B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响
C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月
D.将使总工期延长l个月
126、多项选择题 常见的风险分析方法中定量分析的包括()。
A．蒙特卡罗模拟
B．模糊数学法
C．层次分析法
D．统计和概率法
E．调查和专家打分法
127、单项选择题 对于工期1年以上，工程内容和技术经济指标规定的非常明确的建安工程项目，宜采用()。
A.纯单价合同
B.不可调值总价合同
C.可调值总价合同
D.成本加酬金合同
128、单项选择题 关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.工程监理单位依据工程承包合同开展监理工作
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权
D.工程监理单位是依法成立并从事建设工程监理活动的服务机构
129、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.123.00
B.141.00
C.149.46
D.154.56
130、单项选择题 某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。
A.0
B.0.32
C.0.64
D.1.28
131、单项选择题 业主或投资商承担的风险是()。
A.决策错误风险
B.缔约和履约风险
C.责任风险
D.经济风险
132、单项选择题 关于端午节的由来，说法甚多，诸如：纪念屈原说；纪念伍子胥说；纪念曹娥说；起于三代夏至节说；恶月恶日驱避说，吴越民族图腾祭说，纪念女娲说等等。由此不能说明端午节（）。
A.是某一历史事件或人物故事发生的产物
B.积淀的是广博的底蕴和千年不变的民族精神
C.背后流传的是悠久的历史、辉煌的文明
D.是民族文化素质在民俗心态中的自然流露和反映
133、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()
A.内部收益率
B.净现值
C.利税率
D.追加投资收益率
E.差额的净现值
134、多项选择题 在招标人自行办理工程项目的招标工作时，招标人必须具有（）。
A.编制招标文件的能力
B.组织评标的能力
C.评标专家库
D.上级主管部门的审批文件
E.从事同类工程建设项目招标的经验
135、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
136、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是()。
A.总投资中的流动资金是指项目投产后形成的流动资产
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产-流动负债
C.流动资金估算一般应采用扩大指标法
D.在项目计算期末应收回部分流动资金
137、单项选择题 某投资方案当i。=10%时，净现值为560万元;在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为()。
A.15%
B.11.5%
C.19%
D.13%
138、单项选择题 关于全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研发和生产全过程发生的全部费用每
B.全寿命周期费用是从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
139、多项选择题 下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有()
A.施工单位进入工地之日
B.动工之日
C.材料、设备运抵工地之日
D.施工招标完成之日
E.工地施工准备开始之日
140、多项选择题 关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。
A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展
B.他们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件
C.监理规划必须依据监理大纲进行编制
D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制
E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施
141、多项选择题 已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数，正确的有()
A.总时差为1天
B.总时差为5天
C.自由时差为1天
D.自由时差为7天
E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天
142、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
143、多项选择题 关于基准收益率的说法，正确的有（）。
A.基准收益率是方案最低可以接受的收益率
B.部门和行业不同，基准收益率通常是不同的
C.评价方案时基准收益率值应尽可能定得高些
D.当价格真正反映价值时，部门和行业的基准收益率趋于相同
E.基准收益率确定后不能调整
144、单项选择题 风险管理工作的第一步是（）。
A.损失控制
B.自我保险
C.风险辨识
D.风险分散
145、单项选择题 某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。
A.4.12
B.4.48
C.5.48
D.6.20
146、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年。此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
147、单项选择题 监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经（）审核批准。
A.项目业主单位负责人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.总监代表
148、单项选择题 某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
149、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
150、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
151、单项选择题 某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()
A.损失控制
B.风险分散
C.风险回避
D.风险分离
152、单项选择题 商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所作贡献的价值，称为（）。
A.市场价格
B.目标价格
C.国家指导价格
D.影子价格
153、多项选择题 建设工程质量全方位控制应()。
A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制
B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制
C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
D.确保建设工程质量目标的最优实现
E.充分发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
154、单项选择题 某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。
A.必须实行监理
B.可不实行监理
C.仅建筑安装工程实行监理
D.仅设备制造实行监理
155、单项选择题 某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。 已知：(P/A，10%，10)=6.144
A.542.4
B.2457.6
C.3654.8
D.5457.6
156、单项选择题 对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为（）。
A.明示条款
B.其他索赔条款
C.单项索赔条款
D.默示条款
157、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
158、单项选择题 在网络计划中，工作最迟完成时间应是其所有紧后工作()。
A.最迟完成时间的最小值
B.最迟开始时间的最小值
C.最迟完成时间的最大值
D.最迟开始时间的最大值
159、多项选择题 由招标人组建的评标委员会的任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
160、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
161、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66
162、单项选择题 下列工程费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A.混凝土模板摊销费
B.大型机械设备进出场及安拆费
C.夜间施工费
D.职工教育经费
163、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.23
B.24
C.25
D.26
164、多项选择题 项目监理机构的组织结构设计包括（）。
A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程
165、单项选择题 按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。
A.财务费用
B.流动资产费用
C.预备费
D.工程费用
166、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。
A.47.86
B.48.72
C.49.12
D.49.58
167、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.100.73
B.100.80
C.110.33
D.110.42
168、单项选择题 下列风险中，属于建筑工程保险责任的是()。
A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失
B.错误设计引起的损失、费用和责任
C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任
169、不定项选择
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.应扣回的预付款
B.应支付的措施项目费
C.应扣的保留金
D.应计的规费
170、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.①-②-④-⑤-⑥-⑨
B.①-③-④-⑤-⑧-⑨
C.①-②-⑦-⑧-⑨
D.①-④-⑤-⑧-⑨
171、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
172、单项选择题 在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()
A.财政收入
B.净产值
C.收益分配效果
D.就业结构影响力
173、单项选择题 房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场。这种风险属于（）。
A.恶劣现场条件带来的风险
B.经济风险
C.施工组织设计不合理带来的风险
D.人为风险
174、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目获得年利润120万元时的年产量应为（）万件。
A.41.98
B.42.08
C.42.55
D.42.68
175、单项选择题 在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。
A.目的港船边交货价
B.目的港船上交货价
C.运费、保险费在内价
D.装运港船上交货价
176、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
177、单项选择题 某单代号网络计划中，工作N与其紧后工作H和M的时间间隔分别为5周和3周，工作H和M的总时差分别为2周和6周，则工作N的总时差是()周。
A.3
B.5
C.7
D.9
178、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()
A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目
B.房地产投资项目
C.涉外投资项目
D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目
179、单项选择题 为了保障当事人所订立的合同符合国家和社会公共利益，协调不同当事人的利益冲突，以及个别利益和国家利益的冲突，保护正常的交易秩序，我国《合同法》确认了（）。
A.公开原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.合法原则
180、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
181、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括()。
A.企业管理费
B.规费
C.风险费用
D.利润
182、多项选择题 采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。
A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据
183、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.15
B.17
C.19
D.21
184、单项选择题 下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。
A.偿债备付率
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.资产负债率
185、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
186、单项选择题 下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。
A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金
187、多项选择题 下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。
A.分包风险
B.报价风险
C.监理工程师失职风险
D.投资环境风险
E.宏观经济形势风险
188、单项选择题 根据我国《公司法》，关于公司注册资本的说法，正确的是()。
A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元
D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%
189、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
190、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为（）万件。
A.35.37
B.35.68
C.35.96
D.36.05
191、单项选择题 根据我国《合同法》，建设工程合同应采用书面形式，因此，建设工程合同是()
A.单务合同
B.无名合同
C.不要式合同
D.要式合同
192、单项选择题 工程项目施工进度管理的任务完成的标志是()。
A．工程结算
B．当保修期结束且再无争议时
C．颁发工程移交证书
D．竣工验收
193、单项选择题 能够解决工程项目传统控制过程中存在的时滞影响，并降低偏差发生的概率及其严重程度，这类控制称为()。
A.反馈控制
B.事中控制
C.主动控制
D.被动控制
194、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
195、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
甲方案的价值系数为()。
A.0.886
B.0.908
C.0.992
D.1.011
196、单项选择题 工程索赔收入属于施工企业的()
A.建造合同收入
B.其他营业收入
C.营业外收入
D.投资收益
197、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资49万元，每年可以节约人工费用7万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
198、单项选择题 价值工程中，功能按重要程度分为()。
A.使用功能和美学功能
B.过剩功能和不足功能
C.基本功能和辅助功能
D.必要功能和不必要功能
199、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
200、多项选择题 建设项目可行性研究可分为（）阶段。
A.机会研究
B.初步可行性研究
C.项目建议书
D.最终可行性研究
E.项目的评估和决策
201、单项选择题 如果按复利计算，将1000元存入银行，年利率为6%，则三年后的本利和为()元。
A.1180
B.1191.02
C.1080
D.1000
202、单项选择题 进行风险衡量时应考虑的因素是（）。
A.损失发生的频率和责任
B.损失的严重性和责任
C.损失发生的频率和损失的严重性
D.损失发生的原因
203、单项选择题 下列法规中，属于建设行政法规的是（）。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程质量管理条例
C.工程建设监理规定
D.建设工程监理企业资质管理规定
204、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下，为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于()年。
A.5
B.6
C.7
D.8
205、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
206、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.6891
B.6905
C.6986
D.7085
207、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()
A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量
208、多项选择题
某产品具有5个功能领域：F1、F2、F3、F4、F5，其中一对一强制评分后修正得分、各功能领域的现实成本如下表所示。
A.F1
B.F2
C.F4
D.F5
209、单项选择题 根据《建设工程监理规范》，“组织编制监理规划，审批监理实施细则”属于()应履行的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.专业监理人员
210、多项选择题 关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。
A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件
B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同
C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质
D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级
E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级
211、单项选择题 关于风险预测图的说法，正确的是（）。
A.同一条曲线上的点表示不同的风险
B.曲线距离原点越远，风险就越大
C.风险预测图的横坐标轴表示不确定因素发生的概率
D.风险预测图的纵坐标轴表示潜在的危害
212、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
213、单项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
关于承包商“不再承担责任”的说法，正确的为()。
A.由承包商承担质量保修责任
B.双方共同承担质量保修责任
C.由承包商负责修理，发包方给付工程款
D.由承包商负责修理并负担费用
214、单项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.风险分散
B.风险分离
C.风险转移
D.损失控制
215、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
216、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
217、多项选择题 某施工企业既承包建筑安装工程，又搞建筑材料销售，两类业务分别核算，多年来一直盈利。该企业必须缴纳的税种包括（）。
A.企业所得税
B.营业税
C.增值税
D.消费税
E.关税
218、单项选择题 在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。
A.赞助支出
B.向投资者支付的股息红利
C.在规定比例之内的公益性捐赠支出
D.罚金、罚款损失
219、多项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。
A.节点编号有误
B.存在循环回路
C.存在多余的虚工作
D.有多个起点节点
E.有多个终点节点
220、单项选择题 投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
221、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
222、单项选择题 如现在投资12万元，预计年利率为8％，分5年等额回收，每年可回收( )万元。已知：(A／P，8％，5)=0．25244。
A．2．638
B．2．138
C．2．100
D．3.029
223、单项选择题 下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。
A.劳务作业收入
B.合同变更收入
C.索赔收入
D.固定资产盘盈收入
224、多项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
关于三个方案功能评价结果的说法，正确的为()。
A.乙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
B.丙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
C.乙方案的功能重要程度大于成本比重
D.甲方案的功能重要程度大于成本比重
225、单项选择题 落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。
A.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
226、单项选择题 将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的()进行分类。
A.目标
B.产品(或)服务属性
C.投资管理形式
D.融资主体
227、单项选择题 分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第10～12位表示的为（）。
A.工程分类顺序码
B.分部工程顺序码
C.分项工程名称顺序码
D.清单项目名称序码
228、多项选择题 下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有()。
A.具有中等以上的企业规模
B.具有独立订立合同的权力
C.具有履行合同的能力
D.具有持续盈利的能力
E.最近三年内没有重大工程质量问题
229、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.序号1的控制措施正确，固定总价合同对建设单位风险小
B.序号2的控制措施正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可以转移风险
C.序号3的控制措施不正确，应采取投保保险的方式转移风险
D.序号4的控制措施不正确，从非基金储备中支付，不属于风险自留
230、单项选择题 某建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为5000万元。已知该项目产品的年产量为60万吨，每吨产品价格为100元，则该项目的资金周转率为（）。
A.0.83
B.1.20
C.1.50
D.1.80
231、多项选择题 某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。
A.营业税
B.增值税
C.企业所得税
D.城市维护建设税
E.教育费附加
232、单项选择题 工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有()的能力。
A.编制工程量清单
B.履行合同
C.组织施工
D.组织协调
233、多项选择题 建筑工程险中，建筑用机器、装置及设备的保险费率为()。
A．年费率
B．工期一次性费率
C．综合分项费率
D．短期费率
E．分项费率
234、单项选择题 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。
A.自由时差：总时差
B.自由时差>总时差
C.自由时差≥总时差
D.自由时差≤总时差
235、单项选择题 从用户需求的角度，可将功能类型分为()
A.基本功能与辅助功能
B.美学功能与使用功能
C.必要功能与不必要功能
D.过剩功能与不足功能
236、单项选择题 工程施工进度管理的任务完成的标志是()。
A.颁发工程移交证书
B.工程结算
C.竣工验收
D.当保修期结束且再无争议时
237、多项选择题 下列资产中，属于无形资产的有()
A.专利权
B.商誉
C.非专利技术
D.预付款项
E.土地使用权
238、单项选择题 某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。
A.6
B.7
C.10
D.12
239、多项选择题 国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括()。
A.间接效益
B.税金
C.国内贷款利息
D.间接费用
E.补贴
240、单项选择题
A.①一④一⑥一⑦一⑧
B.①一②—③一⑥一⑦一⑧
C.①—③一⑥—⑦一⑧
D.①一②一⑤一⑦—⑧
241、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
242、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。
A.内部收益率法
B.净现值法
C.差额法
D.追加投资收益率法
243、多项选择题 下列投资方案中，不能采用内部收益率法进行方案选择的有()。
A.净收益类型不同的方案
B.独立方案
C.有多个内部收益率的方案
D.互斥方案
E.只有一个内部收益率的单一投资方案
244、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
245、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
246、多项选择题 对建设工程进度进行全方位控制时，应做到()
A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响
D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接
E.对影响进度的各种因素都要进行控制
247、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列建设工程中，最低保修期限为2年的是()
A.基础设施工程
B.屋面防水工程
C.电气管线工程
D.供热与供冷系统
248、单项选择题 在进行工程计价时，其计算过程和计算顺序正确的是()。
A.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目造价
C.单项工程造价→单位工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
D.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价→建设项目造价
249、多项选择题 网络计划调整时，非关键工作在其时差范围内进行调整的目的有()。
A.更充分地利用资源
B.缩短非关键工作的持续时间
C.降低工程成本
D.满足工程施工的需要
E.缩短项目的总工期
250、多项选择题 按照形成资产法，建设投资估算应包括()
A.固定资产费用
B.无形资产费用
C.流动资产费用
D.预备费
E.建设期利息
251、多项选择题 企业发行债券筹资的缺点有()。
A.增加企业的资金成本
B.提高企业负债比率
C.增大企业筹资风险
D.使原股东的控制权降低
E.增加企业缴纳的所得税
252、单项选择题 某工程网络计划中，工作A的持续时间为7天，总时差为5天，自由时差为3天。通过计划执行过程检查，发现工作A的实际进度拖延了10天，则将影响工程计划工期()天。
A.3
B.5
C.7
D.10
253、单项选择题 业主支付给施工企业的工程预付款，属于施工企业的()。
A.应收账款
B.固定资产
C.长期负债
D.流动负债
254、单项选择题 选择咨询设计公司主要审核()。
A．咨询设计费用
B．资质
C．经验和能力
D．公司财务状况
255、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.30
B.160
C.190
D.200
256、单项选择题 某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。
A.8%
B.8.25%
C.11%
D.11.25%
257、单项选择题 建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价，称为()。
A.影子价格
B.影子汇率
C.影子工资
D.社会折现率
258、单项选择题 企业通过建立内部保险机制或保险机构，承担企业的各种可能风险，这种应对风险的措施称为（）。
A.风险的财务转移
B.风险承受
C.自我保险
D.风险降低
259、单项选择题 在下述各项中，属按发生索赔依据分类的是()。
A.货币变化索赔
B.综合索赔
C.道义索赔
D.单一事件索赔
260、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2790
B.2812
C.2890
D.2960
261、单项选择题 某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。
A.745.76
B.834.45
C.867.58
D.900.26
262、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期不同的互斥方案，宜采用的方法为()。
A.最小公倍数法
B.净年值法
C.期间法
D.比率法
263、单项选择题 下列评价方法中，属于风险型决策方法的是()。
A.最大最大收益值法
B.等概率法
C.最大最小收益值法
D.最小最大后悔值法
264、单项选择题 宜采用概算定额法编制建筑单位工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度，建筑结构方案已经肯定
B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料，能准确计算分部分项广程量
D.没有初步设计资料，无法计算出工程量
265、单项选择题 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制()。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响登记表
D.环境影响测评报告
266、多项选择题 根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。
A.抵押人所有的建筑物
B.宅基地
C.医院
D.土地所有权
E.抵押人所有的交通运输工具
267、单项选择题 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，代表建设单位对承包单位的()进行监督管理的专业化服务活动。
A.安全质量管理活动
B.投标行为
C.施工过程
D.建设行为
268、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
269、多项选择题 下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有()。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净年值法
D.最小公倍数法
E.追加投资收益率法
270、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。
A.流动资金估算一般采用分项详细估算法
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金＝流动资产+流动负债
C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
D.流动资金应列入建设工程造价
271、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.属于承诺超期，但该承诺有效
B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.属于承诺延迟，该承诺无效
D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定
272、单项选择题 项目实施时可能发生的难以预料的支出和需要预先预留的费用，应列入建设工程造价的（）。
A.基本预备费
B.建设单位开办费
C.工程费用
D.涨价预备费
273、多项选择题 采用实物法编制施工图预算时，需依据的资料包括（）。
A.施工图纸
B.工料单价
C.综合单价
D.当时当地的材料、人工、机械台班单价
E.预算定额
274、单项选择题 下列风险中，属于承包商风险的是()
A.基础设施落后
B.恶劣的现场条件
C.工程所在国发生战争
D.报价失误
275、单项选择题 计入建安工程造价的营业税应按()计算。
A.(直接费+间接费+利润)x3%
B.直接费x3%
C.(直接费+间接费)x3%
D.营业额x3%
276、多项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.应抵扣的工程预付款
B.招标人预留金的结算
C.因工程量增加或减少超出规定幅度l5%，需调整单价
D.应扣减的质量保证金
277、单项选择题 建设工程造价中的工程费用是指()
A.全部固定资产投资费用和建设期利息之和
B.设备工器具购置费用与建筑安装工程费用之和
C.设备工器具购置费用、建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和
D.基本预备费与涨价预备费之和
278、单项选择题 风险识别过程通常分为6个步骤：Ⅰ确认不确定性的客观存在;Ⅱ建立初步清单;Ⅱ进行风险分类;Ⅳ建立风险目标摘要;Ⅴ制定风险预测图;Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是()。
A.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅳ一Ⅴ一Ⅵ
B.Ⅰ一Ⅱ一Ⅳ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅵ
C.Ⅰ一Ⅱ一Ⅵ一Ⅴ一Ⅲ一Ⅳ
D.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅳ一Ⅵ
279、多项选择题
某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。
A.工作B
B.工作C
C.工作D
D.工作F
E.工作H
280、多项选择题 工程师对索赔的审查包括()。
A．审查索赔证据
B．审查费用索赔要求
C．审查咨询公司的资质
D．审核承包人的索赔申请
E．审查工期延展要求
281、单项选择题 某单代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
282、单项选择题 价值工程与一般的投资决策理论不同，它强调的是（）。
A.价值的判定
B.产品的全寿命费用
C.功能分析
D.生产成本
283、单项选择题 直线职能式监理组织形式的不足之处是()。
A.不能强化目标管理
B.易产生矛盾和信息传递路线长
C.不能集中专业管理力量
D.职责不清、不能统一指挥
284、多项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.期望值法
B.最小最大后悔值法
C.合理性标准法
D.最大最大收益值法
285、单项选择题 发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程监理合同
286、单项选择题 关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用
B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
287、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.将使工期拖后3周
B.将使其紧后工作最早开始时间推迟3周
C.不影响总工期
D.不影响其紧后工作的正常进行
288、多项选择题 预算定额中人工工日消耗量的组成包括（）。
A.基本用工
B.偶然用工
C.多余用工
D.人工幅度差
E.其他用工
289、多项选择题 在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。
A.编制招标文件的能力
B.评标专家库
C.组织评标的能力
D.从事同类工程建设项目招标的经验
E.施工组织机构
290、单项选择题 下列组织中，具有保证人资格的是具有代为清偿债务能力的()。
A.国家机关
B.企业法人
C.学校
D.医院
291、单项选择题 价值工程活动的核心是()
A.收集情报
B.功能整理
C.功能定义
D.功能分析
292、单项选择题 某固定资产原值为10万元，预计净残值为5000元，折旧年限为4年，若用双倍余额递减法计提折旧，该固定资产第2年应提折旧额是()元。
A.10000
B.12500
C.25000
D.50000
293、单项选择题 某债券面值为1000元，年利率为8%，每年付息一次，原来购买时花1050元，3年末拟将其售出，若想使收益率达到6%，则售价应为（）元。
A.890
B.965
C.996
D.1108
294、单项选择题 若某工程网络计划的计算工期等于计划工期，则该网络计划中的关键工作是()的工作。
A.时标网络计划中没有波形线
B.与紧后工作之间时间间隔为零
C.最早完成时间等于最迟完成时间
D.开始节点与完成节点均为关键节点
295、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.尚未支付的工程款
B.违约金
C.利息
D.罚金
296、单项选择题 某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。
A.367
B.633
C.1033
D.1100
297、单项选择题 现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160
A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486
298、多项选择题 投标人投标环境调查的重点主要有()
A.施工现场条件
B.招标文件的内容
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
299、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
除产量盈亏平衡点外，根据已知条件，还可以计算该项目（）盈亏平衡点。
A.投资额
B.单位产品变动成本
C.固定成本
D.利润
300、单项选择题 国际工程咨询公司的选择可以通过()进行。
A．工程师任命
B．招标直接聘请方式
C．业主指定
D．承包商推荐