时间:2023-07-02 02:30:03
1、单项选择题 根据现行部颁规定，施工单位参加联合试运转人员的工资包括在（）之内。
A.间接费内
B.安装人工费内
C.联合试运转费内
D.现场管理费内
2、多项选择题 在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。
A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ
3、单项选择题 根据现行部颁规定，移民和环境部分概估算应包括（）。
A.水库淹没补偿、移民征地补偿和环境保护工程
B.水库移民征地补偿、水土保持工程和环境保护工程
C.水库淹没补偿、环境保护工程和水土保持工程
D.建设及施工场地征用、水土保持工程和环境保护工程
4、单项选择题 水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。
A.施工图预算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工预算
5、单项选择题 水利工程常采用的经济评价方法是（）。
A.成本-效益法
B.最低费用法
C.公共劳务收费法
D.机会成本法
6、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
7、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。
A.监理人
B.发包人和监理人
C.发包人
D.发包人和设计人
8、单项选择题 下列选项中不属于现金流量的是（）。?
A.新增流动资金
B.固定资产折旧?
C.回收的固定资产余值
D.销售税金及附加
9、单项选择题 按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
10、多项选择题 土工合成材料具有（），因而在水利工程中获得极为广泛的应用。
A.防渗功能
B.抗滑功能
C.反滤功能
D.防护及加固功能
E.隔离功能
11、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
12、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
13、多项选择题 单斗挖掘机是土方开挖常用的施工机械，按其工作装置的不同，分为（）。
A.正铲
B.连铲
C.拉铲
D.反铲
E.抓铲
14、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
15、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
16、单项选择题 建筑物的美学价值属于（）。
A.有形收益
B.无形收益
C.外部收益
D.间接收益
17、多项选择题 具有常规现金流量的投资方案，各年净现金流量一定的情况下，下列说法正确的是（）。
A.选用的折现率越大，净现值越小
B.随着折现率的逐渐增大，净现值由正变负
C.随着折现率的逐渐增大，净现值由负变正
D.折现率小于内部收益率时，净现值大于零
E.折现率大于内部收益率时，净现值大于零
18、单项选择题 由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B.认为要求合理，先行支付再向发包人索要
C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D.不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告
19、多项选择题 在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款
20、单项选择题 商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C+V
B.V+m
C.C+V+m
D.V
21、多项选择题 按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。
A.Ⅰ级A3光面钢筋
B.A5钢筋
C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋
D.Ⅲ级钢筋
E.钢绞线
22、单项选择题 合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
A.影响合同中
B.不影响合同中
C.不一定影响合同中
D.可能影响合同中
23、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
24、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用
25、单项选择题 大、中型水利水电工程项目划分为（）。
A.单位工程、单项工程、分部工程
B.单位工程、分部工程、分项工程
C.单位工程、分部工程、单元工程
D.分项工程、分部工程、单位工程
26、多项选择题 甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。
A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护
27、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
28、多项选择题 下列关于工程说法正确的是（）。
A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
29、多项选择题 在价值工程中，功能整理的目的有（）。
A.明确各项功能之间的关系
B.去掉多余功能，补充不足功能
C.加深对事物的理解
D.明确实施价值工程的重点
E.提供方案创新的途径
30、多项选择题 在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。
A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本
31、单项选择题 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。
A.变更
B.转让
C.解除
D.终止
32、多项选择题 当动态投资回收期小于项目的计算期时，则必然有（）。
A.静态投资回收期小于项目寿命期
B.净现值大于零
C.净现值等于零
D.内部收益率大于基准收益率
E.内部收益率等于基准收益率
33、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
34、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
35、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
36、多项选择题 在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。
A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程
37、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
38、单项选择题 下列情况不属于工程变更的是（）。
A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例
B.更改工程质量要求
C.更改标高
D.施工方案替代
39、单项选择题 国民经济评价中涉及外汇收入和支出均需要用（）计算外汇价值。
A.影子工资
B.影子价格
C.影子汇率
D.以上都不对
40、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
41、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪工作实行（）的原则。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.预防为主
D.效益优先
E.局部利益服从全局利益
42、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
43、多项选择题 以下属于基本建设“三算”的是（）。
A、设计概算
B、施工预算
C、施工图预算
D、竣工结算
E、竣工决算
44、单项选择题 总投资与总造价的关系是（）。
A．总投资＞总造价
B．总投资≥总造价
C．总投资≤总造价
D．总投资＝总造价
45、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
46、单项选择题 根据现行部颁规定，从最后一级降压变压器低压侧至施工用电户的线路损耗已包括在（）之内。
A.电能损耗摊销费
B.施工用电价格
C.施工机械设备的台时耗电定额
D.供电设施摊销费
47、单项选择题 从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（）。
A.水土保持方案
B.水土保持规划
C.水土保持可研报告
D.设计资料
48、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
49、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
50、多项选择题 按现行部颁规定，属于建设管理费的项目有（）。
A.项目建设管理费
B.联合试运转费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
E.工程建设监理费
51、多项选择题 下列各项费用应计入管理费的是（）。
A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费
52、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
53、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
54、多项选择题 按照生产和流通环节划分，电价可以分为（）。
A.直供电价
B.转供电价
C.上网电价
D.互供电价
E.销售电价
55、单项选择题 混凝土细骨料的划分标准：细度模数2.5～3.19为（）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
56、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当（），发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.标本兼治
D.综合利用
E.节水优先
57、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
58、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料不属于装置性材料。
A.电焊条
B.绝缘子
C.避雷针
D.油漆
E.母线
59、单项选择题 对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。
A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法
60、单项选择题 根据现行部颁规定，发电机与水轮机联轴前后的检查调整所发生的费用包括在（）内。
A.水轮机安装定额
B.水轮发电机安装定额
C.现场经费
D.水泵安装定额
61、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
62、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕、固结、高压摆喷灌浆按（）计算工程量。
A.按灌浆面积
B.实耗浆量
C.按阻水面积
D.按设计灌浆长度
63、多项选择题 下列关于可持续发展的说法正确的有（）。
A.以人为中心的”生态——经济——社会”复合系统的可持续发展
B.追求生态经济总体效益
C.包括经济可持续性、社会可持续性、生态可持续性三个方面
D.社会稳定和分配公平
E.经济效率和分配公平
64、单项选择题 根据现行部颁定额，门式起重机安装按（）选用定额子目。
A.型号
B.主钩起重能力
C.规格
D.设备自重
65、单项选择题 已知IRRA8％，IRRB=12％，当ic=6％时，NPVA=NPVB，则当基准收益率为7％时有（）。
A.NPVA＞NPVB
B.NPVA＜NPVB
C.NPVA=NPVB
D.无法确定
66、单项选择题 某项目投资1000万元，计划在8年内收回全部投资，已知年利率为8％，问该项目平均每年的净收益至少应为（）万元。
A.125
B.135
C.174
D.231.38
67、多项选择题 竣工决算说明书应对投资来源作出说明，其内容应包括（）。
A.投资构成
B.股权分配
C.资本结构
D.投资性质
E.盈亏分析
68、单项选择题 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。
A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量
69、多项选择题 工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。
A.成本管理
B.阶段管理
C.质量与工期管理
D.组织与信息管理
E.合同管理
70、多项选择题 融资租赁的不足之处包括（）。
A.无法取得设备所有权
B.提高企业的负债比率
C.资金成本较高
D.要承担设备技术落后的风险
E.不能对设备进行拆卸、改装
71、单项选择题 根据现行部颁规定，坝体二期通水冷却水费用应包括在（）中。
A.其他直接费
B.施工辅助工程
C.混凝土配合比
D.混凝土温控费
72、单项选择题 已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。
A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以
73、单项选择题 工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中
74、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
75、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（）。
A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.移民安置区
D.防洪保护区
E.工程建设区
76、单项选择题 按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。
A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ
77、多项选择题 现行部颁概算定额中，疏浚开挖定额已包括（）在内，工程量按设计开挖断面几何尺寸计算。
A.施工损耗量
B.漏挖量
C.超挖量
D.回淤量
E.设计量
78、单项选择题 如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
79、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
80、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
81、单项选择题 在施工期间，施工进度往往要和洪水“赛跑”，在特定的时间内，需加大施工强度，完成巨大的工程量，将建筑物筑到（）以确保大坝安全度汛。
A.死水位高程
B.拦洪高程
C.正常蓄水位高程
D.最高洪水位高程
82、多项选择题 按电能销售方式，电价可分为（）。
A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
83、单项选择题 工程造价管理的核心内容是（）。
A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查
84、单项选择题 根据现行部颁规定，施工临时道路养护费用应包括在（）内。
A.运输机械台时费
B.现场经费中的临时设施费
C.第四部分临时工程费
D.单位扩大指标
85、单项选择题 根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。
A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费
86、多项选择题 闸门按其用途划分，主要分为（）。
A.工作闸门
B.事故闸门
C.检修闸门
D.弧形闸门
E.平板闸门
87、单项选择题 某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。
A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元
88、单项选择题 某机械制造企业生产的机械设备属于（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产
89、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
90、多项选择题 固定资产价值重估的方法主要有（）。
A.货币折算法
B.收益现值法
C.重置成本法
D.现行市价法
E.清算价格法
91、单项选择题 审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。
A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.事中和事后控制
92、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
93、多项选择题 所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。
A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值
94、单项选择题 限额设计的范围原则上是初步设计概算静态投资的（）项目和设计单位权责范围内的项目；勘测设计单位应以批准的初步设计概算静态投资作为工程项目勘测设计的最高限额。
A.独立费项目
B.房屋建筑项目
C.工程采购
D.其他特殊项目
95、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
96、多项选择题 土方挖装常用机械有：（）。
A.挖掘机
B.铲运机
C.钻机
D.推土机、拖拉机
E.自卸汽车
97、多项选择题 项目的特征应当包括（）。
A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性
98、多项选择题 当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
99、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
100、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
101、单项选择题 编制概算采用的工程量应是（）。
A.图纸工程量加施工损耗量
B.图纸工程量加施工附加量
C.图纸工程量乘以设计阶段系数
D.图纸工程量
102、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
103、单项选择题 混凝土强度等级均以28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值确定。随着设计龄期的加长，强度等级折合系数是（）。
A.递增的
B.递减的
C.不变
D.没关系
104、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
105、单项选择题 水利枢纽与其他建设工程相比，其施工条件的艰巨性主要是（）。
A.地基与基础复杂
B.施工期必须解决施工导流问题
C.水工建筑物造型的多样化
D.进展缓慢
106、单项选择题 受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。
A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥
107、多项选择题 降低土料含水量的方法有（）。
A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压
108、多项选择题 水利项目实行项目法人负责制后，项目董事会的职责包括（）。
A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
B.负责筹措项目资金
C.审核、上报项目初步设计和概算文件
D.负责生产准备工作和培训有关人员
E.研究解决建设过程中出现的重大事故
109、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
110、单项选择题 水利建设项目总成本费用按经济性质分为（）。
A.工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
B.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
C.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费及其它费用等项
D.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费等项
111、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
112、多项选择题 混凝土骨料级配分为四级，其中二级配的粒径组成是（）。
A.5～20mm
B.20～40mm
C.40～80mm
D.80～120mm
E.80～150mm
113、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
114、多项选择题 建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算
115、多项选择题 建筑产品估价的依据是（）。
A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润
116、单项选择题 根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。
A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75
117、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
118、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A.无偿使用制度
B.属地占有制度
C.有偿使用制度
D.取水优先制度
119、单项选择题 在水利工程中其产权不属于单位却为项目配套的专用设施如专用道路，送变电站，在编制竣工决算时此项应属于（）.
A.待核销基建支出
B.非经营性项目转出资金支出
C.递延资产支出
D.建筑安装工程支出
120、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
121、单项选择题 根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。
A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
122、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
123、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
124、单项选择题 建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润
125、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
126、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
127、多项选择题 水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。
A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产
128、多项选择题 水工建筑物的型式、结构和尺寸与建筑物所在地区的（）等条件密切相关。
A.交通条件
B.地形、地质
C.水文
D.气象
E.水流
129、单项选择题 清算价格法是经人民法院宣告破产的企业的资产评估方法，评估时应当根据企业清算时期（）评定重估价值。
A.剩余的资产价值
B.资产可变现的价值
C.可拍卖的资产价值
D.重置价值
130、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
131、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
132、单项选择题 关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。
A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升
B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降
C.在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降
D.在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响
133、单项选择题 水利建设项目的防洪效益是指（）。
A.直接创造的经济财富
B.带来的灌溉效益
C.发电增加的效益
D.可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值
134、单项选择题 已知某投资项目寿命期10年，每年净现金流量10万元，当基准收益率为10％时，项目寿命期结束时恰好将期初一次性投资全部收回，则期初一次性投资为（）万元。
A.100
B.25.94
C.61.45
D.110
135、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
136、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
137、单项选择题 根据现行部颁定额，压力钢管叉管制作及安装定额适用于（）。
A.叉管管段整个部分
B.叉管段中叉管及方渐变管管节部分
C.直管与叉管
D.弯管、渐变管
138、单项选择题 公益性项目决策目标是（）。
A.社会效益最大化
B.经济效益最大化
C.社会公平目标
D.保持社会稳定
139、多项选择题 按项目目标进行分类，包括（）计划。
A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本
140、单项选择题 在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。
A.工程项目进度平衡表
B.年度计划项目表
C.投资汁划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
141、单项选择题 下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。
A.一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价
B.要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价
C.工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差
D.工程项目的功能越多，规模越大，效益越好
142、多项选择题 公用工程经营部分费用分摊的方式（）。
A.由各受益人共同筹集经费来实施项目
B.由受益人分年缴付受益费用
C.以经营活动的收益来弥补支出
D.政府补贴
E.征收管理费和保护费
143、多项选择题 有效控制静态投资的关键问题是（）。
A.把工程量的增加控制在允许的范围内
B.认真分析承包商的中标价与概算价的差额
C.不得任意提高建设标准
D.要有足够的风险预留
E.降低融资成本
144、单项选择题 某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。
A.160
B.162
C.158
D.152
145、多项选择题 水工建筑物失事会造成巨大危害，失事的主要原因为（）。
A.不可避免
B.难于预料的自然因素
C.人类对自然认识的能力的限制
D.忽视勘测、设计、施工质量
E.人为破坏
146、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
147、单项选择题 根据现行部颁定额，吹填工程计算单位为（）。
A.折算为自然方
B.陆上方
C.实方
D.堆填方
148、多项选择题 钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。
A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量
149、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
150、多项选择题 按现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
151、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
152、单项选择题 以粉煤灰取代部分水泥或集料，都能在保持混凝土原有和易性条件下减少（）。
A.黄砂
B.碎石
C.用水量
D.通过试验来决定
153、多项选择题 在风险对策计划制定并付诸实施之前，应完成的风险管理工作有（）。
A.风险识别
B.风险分析和评价
C.风险分类
D.目标建立
E.风险规划及决策
154、单项选择题 在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。
A.MC＞AC
B.MC＜AC
C.MC＝AC
D.MC≠AC
155、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。
A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和
156、单项选择题 对经济活动中的所费与所得进行比较，对经济行为的得失进行衡量，符合财务管理的（）。
A.资金合理配置原则
B.成本效益原则
C.收益风险均衡原则
D.利益关系协调原则
157、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项包含在其他直接费中的是（）。
A.防雨保温设施
B.施工附属企业的照明
C.高海拔地区增加费
D.施工特殊工种安全保险费
E.管理人员工资
158、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
159、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
160、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程建设项目费用由下列部分组成（）。
A.工程费、管理费和预备费
B.工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息
C.建安工程费、设备费、独立费用和预备费
D.直接工程费、间接费、企业利润、税金
161、多项选择题 按现行部颁规定，机电设备体腔内的填充物应视为设备，其价值进入设备费。下列（）属于此类填充物。
A.透平油
B.变压器油
C.油压启闭机用油
D.六氟化硫断路器中的SF6
E.弧形闸门润滑油
162、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
A.244天
B.235天
C.251天
D.271天
163、单项选择题 动态管理主要是指对构成工程总投资中的（）的管理。
A.价格指数、融资成本
B.价差、建设期利息
C.价差、融资成本
D.预备费
164、单项选择题 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨
165、多项选择题 现行部颁起重机安装定额中不包括（）。
A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装
166、多项选择题 项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（）。
A.技术的先进性
B.工艺的安全性
C.建设的必要性
D.条件的可行性
E.获利的可能性
167、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的企业利润以（）为基数进行计算。
A.直接费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费
D.间接费
168、多项选择题 天然砂砾料筛洗定额的“砂砾料采运”（以“t”为单位）材料单价应包括（）。
A.覆盖层、无效层清除摊销费
B.砂砾料筛洗费
C.砂砾料开采费
D.砂砾料运输费
E.筛洗弃料摊销费
169、单项选择题 根据现行部颁定额，挖泥船、吹泥船定额按（）级工况制定。
A.四级
B.三级
C.二级
D.一级
170、单项选择题 1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。
A.工程经济专业
B.技术经济专业
C.工程造价管理专业
D.工程管理专业
171、多项选择题 按用电时间序列划分，电价可分为（）。
A.峰谷电价
B.丰枯电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
172、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
173、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
174、单项选择题 在替代进口货物影子价格的计算中，在到岸价基础上作为加项的是（）。
A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到国内市场的运费和贸易费
175、单项选择题 公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A.外部性
B.竞争性
C.非价值性
D.福利性
176、单项选择题 在编制钢筋制安工程标底单价时，若钢筋制安工作量较大，则钢筋材料的利用率高，损耗率相对较低，钢筋材料的附加量及人工数量（）。
A.可适当增加
B.可适当减少
C.不变
D.与钢筋制安量无关
177、多项选择题 按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。
A.10%
B.20%
C.15%
D.13%
E.18%
178、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
179、单项选择题 材料预付款是施工企业为承包工程在开工前用于（）所需的资金。
A.发放工资
B.购买机械设备
C.搭建临时设施
D.购买储备主要材料
180、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
181、多项选择题 在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。
A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度
182、单项选择题 中观项目管理主要涉及（）等内容。
A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成
183、多项选择题 市场经济条件下政府调节的范围包括（）。
A.提供社会边际效益小于社会边际成本、不能通过市场有效供给的公共产品或劳务
B.制定有关政策法规，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施
C.对非价值性物品进行社会性规则
D.对收入分配状况进行调节，解决收入分配不公问题
E.干预经济的运行，维持经济稳定发展
184、多项选择题 寿命期不同的互斥方案之间比选，可以采用的方法有（）。
A.最小公倍数法
B.互斥化法
C.净年值法
D.净现值法
E.研究期法
185、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
186、单项选择题 下列关于”项目”的论述中错误的是（）。
A.项目是一项临时性、独特性、一次性活动
B.项目的目标随着项目过程渐近明细
C.项目产品就是项目的目标
D.实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素
187、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
188、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
189、多项选择题 水利项目后评价的方法很多，主要有（）。
A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法
190、多项选择题 某建设项目投资总额为P，项目寿命期为n年，当基准折现率为ic时，在项目寿命期结束时恰好收回全部投资，则下列等式正确的有（）。
A.NPV=0
B.NPV＞0
C.Pt’=n
D.IRR=ic
E.IRR＞ic
191、多项选择题 在实施价值工程的过程中，在哪些环节可以进行方案创新（）。
A.功能定义阶段
B.对象选择阶段
C.信息收集阶段
D.功能整理阶段
E.功能评价阶段
192、多项选择题 国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。
A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业
193、单项选择题 颈丛发出的分支不支配的肌肉是（）。
A.膈
B.胸锁乳突肌
C.舌骨下肌群
D.颈部深肌
194、多项选择题 流转税包括（）。
A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加
195、单项选择题 下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价
196、多项选择题 根据《价格法》，政府在必要时可以对（）商品价格实行政府指导价或政府定价。
A.资源稀缺的少数
B.自然垄断的
C.重要的公用事业
D.价格昂贵的
E.机械设备
197、单项选择题 某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其帐户上有多少钱，应选用（）公式来计算。
A.年金终值
B.复利终值
C.偿债基金
D.资金回收
198、多项选择题 自有资金的筹集方式包括（）
A.吸收投资
B.发行股票
C.融资租赁
D.企业内部积累
E.发行债券
199、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
200、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
201、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
202、多项选择题 下列（）属于现金流出项目。
A.总投资
B.成本
C.经营成本
D.折旧
E.销售税金及附加、所得税
203、单项选择题 在我国，建设项目的项目经理是指（）。
A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人
B.项目法定代表人
C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
D.施工企业法定代表人
204、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
205、多项选择题 《水污染防治法》适用于中华人民共和国领域内的（）的污染防治。
A.江河
B.湖泊
C.海洋
D.渠道
E.地下水体
206、单项选择题 某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。
A.8250
B.5280
C.7000
D.7850
207、单项选择题 施工机械折旧应计入（）。
A.材料费
B.施工机械使用费
C.其他直接费
D.现场经费
208、多项选择题 按现行部颁规定，下列哪几项属独立费用？（）。
A.建设期融资利息
B.生产职工培训费
C.建设单位经常费
D.工程保险费
E.财务费用
209、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
210、单项选择题 有关现值的阐述，正确的是（）。
A.其他条件一定时收益获得的时间越早，则现值越小
B.其他条件一定时投资支出的时间越晚，则现值越小
C.现值的大小与折现率大小有关，与利率大小无关
D.现值可计算出来，但用图形表达不出来
211、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
212、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失
213、单项选择题 水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后
214、单项选择题 拦河水闸过闸流量为2000m3s时，此工程规模应划分为（）。
A.大（1）型工程
B.大（2）型工程
C.中型工程
D.小（1）型工程
215、多项选择题 建筑市场的需求具有的特点有（）。
A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性
216、多项选择题 下列各项属于营业外收入的是（）。
A.固定资产盘盈和出售净收益
B.施工机构迁移费
C.罚款收入
D.教育费附加返还款
E.劳动保险基金
217、多项选择题 水利枢纽工程不能确定负担对象的待摊费用，应根据项目特点，采用合理的方法，摊入受益的各项资产成本，目前常用的方法有（）。
A.按库容比例分摊
B.按概算额比例分摊
C.按实际的比例分摊
D.按效益比例分摊
E.按估算比例分摊
218、单项选择题 在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。
A.总成本
B.固定成本
C.可变成本
D.边际成本
219、单项选择题 边际收益（MR）用公式表示为（）。
A.边际收益=固定收益/产量
B.边际收益=总收益/产量
C.边际收益=总收益增值/产量增值
D.边际收益=可变收益/产量
220、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位
221、单项选择题 根据现行部颁规定，当电站、泵站同容量、同型号机组超过一台时，备品备件购置费以（）为计算基数。
A.全部机组设备费
B.一台机组设备费
C.两台机组设备费
D.设备费和安装费
222、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
223、单项选择题 某项目期初一次投资P元，欲在其寿命周期n年内均匀收回投资，已知折现率为i，则每年收回的投资额A为（）。
A.A=P*[（1+i）n-1]/i
B.A=P*[i*（1+i）n]/[（1+i）n-1]
C.A=P*[（1+i）n-1]/[i*（1+i）n]
D.A=P*[1/（1+i）n
224、单项选择题 某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。
A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%
225、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。
A.30
B.40
C.50
D.80
226、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
227、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
228、单项选择题 根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（）。
A.水资源费
B.水费
C.污水处理费
D.排污费
229、单项选择题 项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。
A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多
230、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
231、单项选择题 可行性研究投资估算是（）的重要依据。
A、项目科学决策
B、列入计划
C、开工报告审批
D、编制标底
232、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
233、单项选择题 已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。
A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5
234、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
235、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
236、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
237、单项选择题 下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。
A.弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源
B.强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小
C.强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作
D.在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目
238、多项选择题 水利工程管理单位的营业收入包括（）。
A.供水、发电收入
B.堤防维护建设管理费收入
C.综合经营收入
D.事业收费收入
E.提供非经营性劳务的收入
239、多项选择题 设备租赁的方式有（）。
A.短期租赁
B.经营租赁
C.长期租赁
D.融资租赁
E.混合租赁
240、单项选择题 限额设计是项目实施阶段有效控制静态投资不突破批准的初步设计概算静态投资，鼓励设计单位优化设计，控制（）工程量，节约投资的控制和管理办法。
A.优化设计
B.施工图设计
C.招标设计
D.技术设计
241、单项选择题 根据现行部颁规定，拦河坝的永久照明工程应列在（）内。
A.第一部分建筑工程的其他工程
B.第二部分机电设备及安装工程的其他工程
C.拦河坝工程的细部结构指标内
D.其他直接费
242、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。
A.保留金余额
B.保留金全部金额
C.备用金金额
D.赔偿金
243、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
244、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。
A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用
245、单项选择题 水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。
A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d
246、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
247、多项选择题 当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资
248、单项选择题 根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。
A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接
249、多项选择题 《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。
A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款
250、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
251、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
252、多项选择题 在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。
A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费
253、多项选择题 制造土工合成材料的聚合物主要有（）。
A.聚酯（PER）
B.聚乙烯（PE.
C.聚酊（PD.
D.聚丙烯（PP）
E.聚氯乙烯（PVC.
254、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。
A.现场管理人员
B.生产及管理单位人员
C.生产工人
D.辅助生产工人
255、单项选择题 已知n=n1+n2，则（）。
A.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）+（F／P，i，n2）
B.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）×（F／P，i，n2）
C.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）+（P／F，i，n2）
D.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）×（F／P，i，n2）
256、多项选择题 年金的形式有（）。
A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金
257、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
258、单项选择题 已知某投资项目寿命期为n，基准收益率为ic，项目净现值为NPV，净年值为NAV，则下式正确的是（）。
A.NAV=NPV／n
B.NAV=NPV×ic
C.NAV=NPV×（P／A，ic，n）
D.NAV=NPV×（A／P，ic，n）
259、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
260、单项选择题 在下列借用国外资金的方式中，资金成本较高的方式是（）。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.发行国际债券
D.出口信贷
261、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程勘察费时，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由（）组成。
A.基本勘察收费
B.专业勘察收费
C.准备工作收费
D.技术工作收费
E.实物工作收费
262、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
263、多项选择题 可持续发展的项目评价原则包括（）。
A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则
264、单项选择题 用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。
A.一致
B.不一致
C.不一定一致
D.无法判断
265、多项选择题 折旧改革的主要内容有（）。
A.简化了固定资产分类
B.增加了固定资产折旧方法
C.实行了加速折旧
D.缩短了折旧年限
E.取消了专户存储
266、单项选择题 高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决（）。
A.消能问题
B.防冲问题
C.稳定问题
D.抗滑问题
267、单项选择题 （）是施工企业以单位工程为对象所编制的人工、材料、机械台班耗用量及其费用汇总，即单位工程成本。
A.施工图预算
B.完工结算
C.投标报价
D.施工预算
268、单项选择题 按现行规定，计算板枋材预算价格时，Ⅰ等和Ⅱ等材质的比例为（）。
A.30%和70%
B.各50%
C.40%和60%
D.20%和80%
269、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
270、多项选择题 替代进口的产出物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
271、多项选择题 城镇供水效益的计算方法有（）。
A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法
272、单项选择题 某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。
A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元
273、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A.估算
B.预算
C.结算
D.概算
274、多项选择题 生产性建设项目总投资由（）组成。
A.固定资产投资
B.静态投资
C.工程投资
D.动态投资
E.流动资产投资
275、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
276、多项选择题 新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。
A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析
277、单项选择题 企业对商品定价的基本依据是（）。
A.正常成本
B.非正常成本
C.个别成本
D.社会平均成本
278、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
279、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
280、单项选择题 （）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。
A.建设规模
B.环境影响评价
C.投资估算
D.项目经济评价
281、单项选择题 在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（）。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.初步设计阶段
D.建设前期准备工作阶段
282、单项选择题 如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。
A.容易形成买方市场
B.容易形成卖方市场
C.容易形成供求均衡的市场
D.容易形成买卖双方不完全竞争市场
283、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。
A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数
B.相应国产设备运杂综合费率
C.进口设备国内运输价目表
D.国产设备运杂综合费率小值
284、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
285、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
286、多项选择题 由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。
A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师
287、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
288、单项选择题 在固定资产的各类折旧方法中，各年折旧率均不相同的折旧方法是（）。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
289、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
290、单项选择题 如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A.提高
B.降低
C.不发生变化
D.可能提高，也可能降低
291、多项选择题 政府投资的主要领域是（）。
A.非价值性物品项目
B.基础性投资项目
C.垄断性的投资项目
D.公益性投资项目
E.盈利性的投资项目
292、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
293、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。
A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费
294、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款
295、单项选择题 对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。
A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同
296、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。
A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件
297、多项选择题 产品寿命周期成本包括（）。
A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本
298、多项选择题 水利工程压力灌浆按其使用目的可分为（）。
A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.接触灌浆
D.回填灌浆
E.化学灌浆
299、单项选择题 绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。
A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5
300、多项选择题 国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。
A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益