时间:2023-06-25 03:21:56
1、多项选择题 工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。
A.成本管理
B.阶段管理
C.质量与工期管理
D.组织与信息管理
E.合同管理
2、多项选择题 按现行部颁规定，枢纽工程中土石方工程的间接费率为（）。
A.13%
B.15%
C.9%
D.8%
E.10%
3、多项选择题 按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。
A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。
4、多项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，工程发生（）风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。
A.由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏
B.恶劣的天气气候
C.由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏
D.战争、动乱等社会因素
E.其他由于承包人原因造成的损失和损坏
5、单项选择题 中观项目管理主要涉及（）等内容。
A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成
6、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
7、单项选择题 根据现行部颁定额，挖泥船、吹泥船定额按（）级工况制定。
A.四级
B.三级
C.二级
D.一级
8、多项选择题 水利工程常用的水泥为（）。
A.大坝水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.耐酸水泥
D.防潮硅酸盐水泥
E.普通矿渣水泥
9、多项选择题 移民安置工作实行的管理体制是（）。
A.政府领导
B.分级负责
C.县为基础
D.项目法人参与
E.移民满意
10、单项选择题 水利工程的保留金按建安工作量的（）计取。
A.3%
B.2%
C.5%
D.按合同《专用条款》规定
11、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
12、单项选择题 根据水利工程不同类型反映不同主要特征，如河道治理类除反映堤防长度、顶宽，涵闸数量、护坡面积、治理后防洪能力外，还应反映河道治理后的（）。
A.防洪标准
B.航道级别
C.通航能力
D.行洪能力
13、单项选择题 施工机械折旧应计入（）。
A.材料费
B.施工机械使用费
C.其他直接费
D.现场经费
14、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
15、多项选择题 从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。
A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多
16、单项选择题 招标标底是招标人对招标项目的预期价格，标底应体现（）水平。
A.社会生产力平均先进
B.社会生产力平均
C.国家规定的平均水平
D.个别企业先进水平
17、多项选择题 按现行部颁规定，下列哪几项属独立费用？（）。
A.建设期融资利息
B.生产职工培训费
C.建设单位经常费
D.工程保险费
E.财务费用
18、单项选择题 根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。
A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接
19、单项选择题 1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。
A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期
20、单项选择题 根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。
A.5%
B.10%
C.8%
D.3%
21、单项选择题 现行部颁概算定额中，零星材料费是以费率（%）形式表示，其计算基数为（）。
A.主要材料之和
B.人工费、主要材料费之和
C.人工费、机械费之和
D.机械费
22、单项选择题 审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。
A.事前控制
B.事中控制
C.事后控制
D.事中和事后控制
23、单项选择题 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A.关键性
B.非主体、关键性
C.非主体、非关键性
D.主体、非关键性
24、多项选择题 堤防种类繁多，按抵御水体类别可分为（）。
A.江堤
B.河堤
C.湖堤
D.海堤
E.城市防洪堤
25、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
26、单项选择题 总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。
A.经国家计委审查后报国务院审批
B.报行业归口主管部门审批
C.报国家计委审批
D.报国家建设行业主管部门审批
27、单项选择题 动态管理主要是指对构成工程总投资中的（）的管理。
A.价格指数、融资成本
B.价差、建设期利息
C.价差、融资成本
D.预备费
28、单项选择题 环境评价的程序包括：a．环境状况调查b．环境影响识别；c．环境影响预测；d．综合评价，其先后顺序为（）。
A.abcd
B.bacd
C.acbd
D.abdc
29、单项选择题 根据现行部颁规定，年应工作天数内非作业天数的工资系数为（）。
A.1.029
B.1.116
C.1.068
D.1.0261
30、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
31、单项选择题 站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。
A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格
32、单项选择题 根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。
A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台
33、多项选择题 在水利工程施工中，采用缆索起重机来完成整个大坝混凝土的浇筑，具有较多的优越性，缆机可分为以下几种类型（）。
A.摆动式
B.固定式
C.平移式
D.辐射式
E.旋转式
34、单项选择题 根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。
A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度
35、多项选择题 建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算
36、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
37、单项选择题 某水利枢纽工程运输国产设备，已知运杂费率为5.37%，运输保险费率为0.4%，采购保管费率按现行有关规定，计算该设备的运杂综合费率为（）。
A.6.47%
B.6.51%
C.6.5%
D.6.45%
38、单项选择题 组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。
A.合同通用条件
B.合同协议书
C.投标书
D.合同专用条件
39、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
40、多项选择题 下列业务活动需要交纳营业税的是（）。
A.娱乐业
B.汽车销售企业
C.转让土地使用权
D.建筑业
E.金融保险业
41、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸产出物分为（）。
A.直接出口货物
B.替代进口货物
C.直接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口货物
42、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
43、单项选择题 下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。
A.一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价
B.要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价
C.工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差
D.工程项目的功能越多，规模越大，效益越好
44、单项选择题 当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。
A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定
45、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
46、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。
A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率
47、单项选择题 建设工程造价中不含（）。
A.土地使用费
B.设备保管费
C.生产性流通费用
D.贷款利息
48、多项选择题 FIDIC合同条件的最新版本包括四份新的合同条件，它们是（）。
A.施工合同条件
B.NED合同条件
C.EPC交钥匙项目合同条件
D.永久设备和设计－建造合同条件
E.合同的简短格式
49、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
50、单项选择题 水电站项目的外部性体现在（）。
A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响
51、单项选择题 受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。
A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥
52、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
53、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
54、单项选择题 将产品功能分为基本功能和辅助功能是按照（）标准来划分的。
A.性质
B.重要程度
C.用户需求
D.功能量化标准
55、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价是指（）的工资单价。
A.现场管理人员
B.生产及管理单位人员
C.生产工人
D.辅助生产工人
56、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
57、单项选择题 高速水流具有相当大的能量，当它通过泄水建筑物后，对下游具有强烈的冲刷作用，因此，必须妥善可靠地解决（）。
A.消能问题
B.防冲问题
C.稳定问题
D.抗滑问题
58、单项选择题 项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。
A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%
59、多项选择题 单斗挖掘机是土方开挖常用的施工机械，按其工作装置的不同，分为（）。
A.正铲
B.连铲
C.拉铲
D.反铲
E.抓铲
60、单项选择题 建筑产品价值构成的变化取决于（）。
A.价值生产和价值实现两个过程
B.价格构成的变化
C.供求关系和分配关系的变化
D.成本的变化
61、多项选择题 在实施价值工程的过程中，在哪些环节可以进行方案创新（）。
A.功能定义阶段
B.对象选择阶段
C.信息收集阶段
D.功能整理阶段
E.功能评价阶段
62、单项选择题 根据现行部颁规定，在海拔（）以上地区，其人工和机械定额应乘以调整系数。
A.1500m
B.2000m
C.2500m
D.2200m
63、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
64、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
65、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
66、单项选择题 某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其帐户上有多少钱，应选用（）公式来计算。
A.年金终值
B.复利终值
C.偿债基金
D.资金回收
67、单项选择题 根据现行部颁定额计算非土石堤、坝的一般土料、砂石料压实单价，采用土石坝物料压实定额时，其人工、机械定额应乘以（）调整系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
68、单项选择题 下面（）反映了工程从开始到竣工的全部投资额度和投资效果。
A、投资估算
B、项目经济评价
C、施工预算
D、竣工决算
69、单项选择题 按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
70、单项选择题 实施建筑工程招投标制度，（）。
A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
71、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
72、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
73、单项选择题 静态投资控制是指在工程建设全过程中，完成的静态投资额不得突破以（）编制的设计概算静态总投资。
A.主体开工年
B.某一价格水平年
C.筹建期第一年
D.可研阶段
74、单项选择题 《水利工程工程量清单计价规范》适用于水利工程的招标投标工程清单编制和计价活动，该规范于（）起执行。
A.2006年7月1日
B.2007年7月1日
C.2003年7月1日
D.2005年7月1日
75、单项选择题 工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。
A.反映社会平均水平
B.反映企业平均先进水平
C.反映国家经济发展水平
D.反映先进企业所达到的水平
76、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
77、单项选择题 可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。
A.在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B.承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C.业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D.如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变
78、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
79、单项选择题 《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。
A.通用合同条款中
B.专用合同条款中
C.技术条款中
D.投标须知中
80、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
81、单项选择题 在间接出口货物影子价格的计算中，在离岸价基础上作为加项的是（）。
A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到项目的运费和贸易费
82、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
83、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
84、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
85、多项选择题 水利枢纽工程不能确定负担对象的待摊费用，应根据项目特点，采用合理的方法，摊入受益的各项资产成本，目前常用的方法有（）。
A.按库容比例分摊
B.按概算额比例分摊
C.按实际的比例分摊
D.按效益比例分摊
E.按估算比例分摊
86、单项选择题 根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户
87、单项选择题 某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。
A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元
88、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
89、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
90、单项选择题 对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工图设计阶段
91、单项选择题 预计未完工程及竣工验收等费用，大中型项目必须控制在总核算的（）以内。
A.10%
B.5%
C.3%
D.8%
92、多项选择题 垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。
A.规模经济
B.原料控制
C.政府特许
D.专利发明
E.行业需求足以满足一个以上的生产者
93、多项选择题 根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。
A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型
94、单项选择题 总投资利润率是用来反映企业赢利能力的比率，其计算式为（）。
A.（税后利润／注册资本）×100％
B.（所有者权益／资产总额）×100％
C.（利润总额／平均总资产）×100％
D.（税后利润／平均资产总额）×100％
95、单项选择题 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。
A.0℃
B.4℃
C.10℃
D.-5℃
96、单项选择题 根据现行部颁规定，地下工程的施工照明费应包含在（）内。
A.定额中的其他材料费
B.现场经费
C.其他直接费
D.间接费
97、多项选择题 施工机械基本折旧费的计算方法有（）。
A.工作量法
B.年数总和法
C.直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法
98、多项选择题 按现行部颁定额，下列各项费用已经计入其他材料费和零星材料费中的是（）。
A.冬雨季施工增加费
B.地下工程照明费
C.混凝土工程养护用材料
D.工作面内的脚手架、排加、操作平台等的摊销费
E.施工场地和公用施工道路的照明费用
99、多项选择题 按现行部颁定额，混凝土（碾压混凝土除外）配合比表的预算量包括以下损耗（）。
A.搅拌好以前的场内运输损耗
B.搅拌好以前的操作损耗
C.搅拌后的运输损耗
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
100、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
101、单项选择题 某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用融资租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为33％，则其资金成本率为（）。
A.22.5％B
B.15.08％
C.14.47％
D.16.75％
102、单项选择题 下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。
A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费
D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
103、多项选择题 按电能销售方式，电价可分为（）。
A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
104、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
105、单项选择题 采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。
A.大宗工业用电
B.非工业用电
C.农业用电
D.居民生活用电
106、多项选择题 建设项目按照建设性质划分为（）。
A.基本建设项目
B.生产性建设项目
C.更新改造项目
D.非产性建设项目
E.公益性项目
107、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
108、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照（）的原则确定。
A.补偿成本
B.合理收益
C.优质优价
D.公平负担
E.效益优先
109、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建
110、多项选择题 按现行部颁规定，属于建设管理费的项目有（）。
A.项目建设管理费
B.联合试运转费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
E.工程建设监理费
111、多项选择题 建筑市场的需求具有的特点有（）。
A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性
112、多项选择题 按现行部颁规定，应编制资金流量表的项目有（）。
A.建安工程
B.设备工程
C.独立费用
D.预备费
E.环保工程
113、单项选择题 根据现行部颁规定，引水工程从现有电网向施工现场供电，架设的10kV输电线路费用应包含在（）之中。
A.其他施工临时工程
B.其他建筑工程
C.施工场外供电工程
D.临时设施费
114、多项选择题 现行部颁起重机安装定额中不包括（）。
A.起重机电气设备安装、调整、试验
B.空载和负荷试验
C.轨道安装
D.滑触线安装
E.负荷试验物的制作和安装
115、多项选择题 传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。
A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性
116、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
117、单项选择题 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。
A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量
118、单项选择题 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。
A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文
119、多项选择题 建筑产品估价的依据是（）。
A.以往经验
B.工程技术文件
C.工程估价数据
D.市场信息与环境条件
E.行业利润
120、多项选择题 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地
121、多项选择题 政府调节“市场失灵”的职能归结为（）.
A.表价职能
B.核算职能
C.配置社会资源
D.调节收入分配
E.稳定经济和促进经济增长
122、单项选择题 价格差异=（实际价格一标准价格）×（）。
A.实际数量
B.标准价格
C.标准数量
D.实际价格
123、单项选择题 下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。
A.弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源
B.强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小
C.强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作
D.在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目
124、多项选择题 劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A.个人报酬
B.盈利
C.交换价值
D.使用价值
E.有形资产
125、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
126、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
127、单项选择题 某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为（）年。
A.7.14
B.5.5
C.5.33
D.5.67
128、单项选择题 一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。
A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期
129、单项选择题 在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则
130、多项选择题 主体建筑工程初设概算通常采用下列哪种方法（）。
A.单价法
B.综合指标法
C.实物量法
D.经验法
E.类比分析法
131、单项选择题 竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率
132、多项选择题 水利工程造价预测一般是指（）。
A.投资估算
B.设计概算
C.竣工决算
D.项目管理预算
E.标底
133、多项选择题 现行部颁安装工程定额，以费率（%）形式表现的安装定额中的（）不得调整。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.装置性材料费
E.未计价材料费
134、多项选择题 水利工程竣工决算的主要作用是（）。
A.总结竣工项目设计概算和计划执行情况
B.考核水利投资效益
C.经审定的竣工决算是正确核定新增资产价值，项目资产形成，资产移交和投资核销的依据
D.积累技术经济资料
E.建设单位与施工单位进行完工结算的依据
135、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
136、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾（）、竹木流放和渔业等方面的需要。
A.防洪
B.供水
C.灌溉
D.航运
E.海运
137、多项选择题 在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。
A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度
138、多项选择题 自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。
A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费
139、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
140、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
141、单项选择题 下列财务评价说法不正确的是（）。
A.财务评价是站在项目层次上，以投资者角度分析项目在财务上的得失；国民经济评价是站在国家和地区的层次上，从全社会的角度分析评价项目对国民经济的费用和效益
B.财务评价与国民经济评价只需计算项目的直接费用和效益
C.财务评价采用预测价格，国民经济评价采用影子价格
D.财务评价有项目借款偿还能力分析，国民经济评价只有盈利性分析，没有清偿能力分析
142、多项选择题 已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。
A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）
143、单项选择题 根据现行部颁定额，砂石料加工定额子目中，胶带输送机用量按（）计。
A.台班
B.台时
C.米时
D.组时
144、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
145、单项选择题 根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费
146、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A.估算
B.预算
C.结算
D.概算
147、多项选择题 竣工决算编制阶段的重点工作包括（）。
A.工程造价比较分析
B.价款结算
C.正确分摊待摊费用
D.合理分摊建设成本
E.债权清理
148、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
149、多项选择题 下列关于工程说法正确的是（）。
A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
150、单项选择题 成本-效益分析法最关键的环节是（）。
A.计算各方案的效益和成本
B.确定贴现率
C.计算比率指标
D.确定项目的优劣次序
151、多项选择题 项目的特征应当包括（）。
A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性
152、多项选择题 闸门按其用途划分，主要分为（）。
A.工作闸门
B.事故闸门
C.检修闸门
D.弧形闸门
E.平板闸门
153、单项选择题 城市维护建设税根据纳税人所在地的不同，分别规定不同的税率。其中，纳税入所在地在市区或县城的，其税率分别为（）。
A.3％和1％
B.5％和1％
C.5％和3％
D.7％和5％
154、单项选择题 建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润
155、多项选择题 下列属于宏观经济因素的有（）。
A.经济周期
B.产业政策
C.区域政策
D.财政政策
E.价值规律
156、单项选择题 材料预付款是施工企业为承包工程在开工前用于（）所需的资金。
A.发放工资
B.购买机械设备
C.搭建临时设施
D.购买储备主要材料
157、多项选择题 溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。
A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求
158、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当（），发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.标本兼治
D.综合利用
E.节水优先
159、单项选择题 《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（），并具备国家规定的其他竣工条件。
A.完整的工程技术经济资料的竣工文件
B.完整的工程质量文件和经签署的工程保修书
C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
D.经签署的工程保修书和完整的监理资料
160、单项选择题 根据现行部颁规定，坝体二期通水冷却水费用应包括在（）中。
A.其他直接费
B.施工辅助工程
C.混凝土配合比
D.混凝土温控费
161、单项选择题 基础处理后常常需要钻一定数量检查孔，这些检查孔工程量称为（）。
A.试验工程量
B.施工附加量
C.钻孔工程量
D.质量检查工程量
162、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。
A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计
163、多项选择题 水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。
A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程
164、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
165、多项选择题 水利工程施工中，洞井石方开挖一般可以分为（）。
A.平洞石方开挖
B.一般石方开挖
C.基础石方开挖
D.竖井石方开挖
E.斜井石方开挖
166、多项选择题 水利建设项目应推行项目法人负责制，其中项目法人负责制的主要职责应包括（）。
A.项目资金的筹集
B.审查或审定工程设计
C.组织工程施工招标
D.工程施工
E.项目投产前，组织运行管理班子
167、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
168、单项选择题 在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。
A.横道图
B.S型曲线
C.网络图
D.控制图
169、单项选择题 根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。
A.职工学习、培训期间工资
B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资
D.因气候影响停工的工资
170、单项选择题 外购砂石料时，其采购保管费与水泥钢材等材料相比，其费率宜适当（）。
A.提高
B.降低
C.一样
D.不计算此费用
171、多项选择题 水利水电建筑工程按其性质，工程量可以划分为以下几类（）。
A.设计工程量
B.图纸工程量
C.施工超挖、施工附加及超填工程量
D.施工损失重
E.质量检查工程量、试验工程量
172、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
173、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
174、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。
A.合同签字日起至颁发接收证书
B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
175、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
176、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
177、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装完毕后，设备单位试运转费用应包括在（）之内。
A.联合试运转费
B.系统试运转费
C.科学研究试验费
D.安装工程费
178、单项选择题 限额设计是项目实施阶段有效控制静态投资不突破批准的初步设计概算静态投资，鼓励设计单位优化设计，控制（）工程量，节约投资的控制和管理办法。
A.优化设计
B.施工图设计
C.招标设计
D.技术设计
179、多项选择题 业主作为工程项目的发起人，一般情况下，在工程项目管理中的主要职责包括（）。
A.提出项目设想
B.选定工程师
C.向承包商支付工程费用
D.承包商带资承包时负责项目资金的筹措
E.项目竣工后完成工程保修工作
180、多项选择题 能够作为工程项目质量控制的方法包括（）。
A.直方图控制法
B.横道图
C.香蕉曲线控制图
D.控制图控制法
E.网络计划法
181、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
182、单项选择题 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（）。
A.承包人
B.分包人
C.监理人
D.设计人
183、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
184、单项选择题 根据现行部颁规定，桥式起重机安装按（）划分定额子目。
A.桥机设备自重
B.桥机跨度
C.桥机主钩起重能力
D.启闭力
185、单项选择题 我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。
A.3
B.4
C.5
D.6
186、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
A.14
B.21
C.28
D.42
187、单项选择题 业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（）。
A.单件性、一次性
B.控制性、服务性
C.专业化、社会化
D.信息化、集成化
188、多项选择题 分散的支付制度的弊端有（）。
A.支出过程脱离财政监督
B.财政资金管理分散
C.大量的财政资金沉淀在各部门、各单位、使用效率不高
D.财政收支信息反馈迟缓
E.资金流动环节少
189、多项选择题 粉煤灰划分等级的指标依据是（）。
A.细度
B.容重
C.烧失量
D.需水量比
E.三氧化硫
190、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
191、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
192、单项选择题 如果不采用任何措施，混凝土出机口温度比月平均气温（）。
A.相同
B.高
C.低
D.说法不对
193、多项选择题 根据现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
194、单项选择题 当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。
A.增大产量
B.减少产量
C.获得最大利润
D.产量不变
195、单项选择题 根据现行部颁规定，电气调整及试验费用属于（）。
A.科学研究试验费
B.联合试运转
C.安装费
D.设备费
196、多项选择题 电价制定的方法有（）。
A.商品价值决定法
B.市场需求定价法
C.承受能力定价法
D.边际成本定价法
E.心理价值定价法
197、单项选择题 某项目期初一次投资P元，欲在其寿命周期n年内均匀收回投资，已知折现率为i，则每年收回的投资额A为（）。
A.A=P*[（1+i）n-1]/i
B.A=P*[i*（1+i）n]/[（1+i）n-1]
C.A=P*[（1+i）n-1]/[i*（1+i）n]
D.A=P*[1/（1+i）n
198、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
199、多项选择题 企业内部积累包括（）。
A.折旧基金
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.大修理基金
E.未分配利润
200、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
201、单项选择题 1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。
A.工程经济专业
B.技术经济专业
C.工程造价管理专业
D.工程管理专业
202、多项选择题 有效控制静态投资的关键问题是（）。
A.把工程量的增加控制在允许的范围内
B.认真分析承包商的中标价与概算价的差额
C.不得任意提高建设标准
D.要有足够的风险预留
E.降低融资成本
203、多项选择题 当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资
204、单项选择题 某施工企业承包一工程，计划砌砖工程量100m3，根据有关定额确定每立方米耗用红砖515块，每块红砖价格为0.18元。而实砌砖工程量为110m3，每立方米实耗砖520块，每块红砖实际采购价为0.15元。则红砖的直接成本差异是（）。?
A.-690元
B.+690元
C.-1470元
D.+1470元
205、单项选择题 我国建筑产品供求关系的特点为（）。
A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
206、单项选择题 组成投标联合体的目的是（）。
A.发挥各自优势、提高竞争能力
B.降低报价
C.获取更大利润
D.高度重视
207、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
208、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
209、单项选择题 能充分发挥各级管理人员的积极性和创造性，促进各级财务计划部门精打细算合理使用资金的预算方法是（）。
A.弹性预算
B.滚动预算
C.零基预算
D.固定预算
210、单项选择题 水利建设项目的防洪效益是指（）。
A.直接创造的经济财富
B.带来的灌溉效益
C.发电增加的效益
D.可减免的洪灾损失和可增加的土地开发利用价值
211、多项选择题 所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。
A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值
212、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
213、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
214、多项选择题 编制预算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗量
215、单项选择题 预备费可分为两类，其中在设计阶段难以预料而在建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用叫（）.
A、价差预备费
B、基本预备费
C、利息预备费
216、单项选择题 最初若干期没有收付款项，距今若干期以后发生的每期期末都有等额收付款的年金，被称为（）。
A.普通年金
B.延期年金
C.预付年金
D.永续年金
217、单项选择题 按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。
A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程
218、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
219、单项选择题 铁路整车运送炸药，火车车厢载重量为40t，，装1000箱炸药（每箱装炸药20kg，箱子重4kg），则该货物的装载系数是（）。
A.0.50
B.0.60
C.0.78
D.0.56
220、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
221、单项选择题 经营者将自己经营的设备反复出租，直到设备报废为止的租赁方式为（）。
A．融资租赁
B．经营租赁
C．服务租赁
D．人才租赁
222、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项包含在其他直接费中的是（）。
A.防雨保温设施
B.施工附属企业的照明
C.高海拔地区增加费
D.施工特殊工种安全保险费
E.管理人员工资
223、多项选择题 政府投资的主要领域是（）。
A.非价值性物品项目
B.基础性投资项目
C.垄断性的投资项目
D.公益性投资项目
E.盈利性的投资项目
224、单项选择题 已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。
A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5
225、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
226、多项选择题 按用电时间序列划分，电价可分为（）。
A.峰谷电价
B.丰枯电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
227、多项选择题 国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。
A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益
228、单项选择题 按现行概预算定额规定，岩石类别分为（）级。
A.Ⅻ
B.ⅩⅥ
C.Ⅹ
D.Ⅶ
229、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
230、单项选择题 如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。
A.可相对降低
B.可相对提高
C.不考虑这一因素
D.可相等
231、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
232、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
233、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
234、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
235、单项选择题 大多数施工索赔采用的计算方法是（）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法
236、单项选择题 （）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。
A.建设规模
B.环境影响评价
C.投资估算
D.项目经济评价
237、多项选择题 当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。下列说法正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.债务人履行债务后，定金不能抵作价款或者收回。
238、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
239、多项选择题 流转税包括（）。
A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加
240、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
241、单项选择题 水利工程常采用的经济评价方法是（）。
A.成本-效益法
B.最低费用法
C.公共劳务收费法
D.机会成本法
242、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
243、单项选择题 根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。
A.实物量法
B.指标法
C.单价法
D.定额法
244、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
245、单项选择题 根据现行部颁规定，发电机与水轮机联轴前后的检查调整所发生的费用包括在（）内。
A.水轮机安装定额
B.水轮发电机安装定额
C.现场经费
D.水泵安装定额
246、多项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定：产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。
A.废气、废水、废渣、粉尘
B.恶臭气体
C.气体
D.放射性物质
E.噪声振动、电磁波辐射
247、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
248、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
249、多项选择题 《政府采购法》所称政府采购，是指（），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
A.各级国家机关
B.事业单位
C.团体组织
D.公民
E.自然人
250、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
251、单项选择题 根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。
A.环境监督管理
B.水质监测
C.污染的防治
D.污水处理
252、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。
A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费
253、单项选择题 FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。
A.工程量清单项目
B.工程量清单以外费用
C.A、B和其他费用
D.A、B均包括
254、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
255、单项选择题 以下选项中不属于独立费用的是（）。
A、建设管理费
B、建设场地征地费
C、生产准备费
D、预备费
256、多项选择题 实施限额设计管理的意义是（）。
A.控制设计变更
B.制约不合理行为
C.促进设计优化及设计成果合理
D.便于项目法人进行合同管理
E.验收初步设计的工作深度和质量
257、单项选择题 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.综合定额
D.时间定额
258、单项选择题 根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。
A.供水管路摊销费
B.供水设施维修摊销费
C.供水损耗
D.基本水价
259、多项选择题 水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。
A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值
260、单项选择题 承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。
A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价
261、多项选择题 下列（）项属于现金流入项目。
A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额
262、多项选择题 公用工程经营部分费用分摊的方式（）。
A.由各受益人共同筹集经费来实施项目
B.由受益人分年缴付受益费用
C.以经营活动的收益来弥补支出
D.政府补贴
E.征收管理费和保护费
263、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船排泥管线长度：是指自挖泥（砂）区中心至排泥（砂）区中心，（）各管线长度之和。
A.浮筒管、岸管
B.浮筒管、潜管
C.浮筒管、潜管、岸管
D.潜管、岸管
264、单项选择题 （），是对投资实行静态控制、动态管理的基本前提。
A.项目管理预算、工程限额设计
B.结合实际、合理预测、规范管理、项目管理预算、工程限额设计
C.结合实际、合理预测、规范管理
D.规范管理、项目管理预算、工程限额设计
265、单项选择题 水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后
266、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
267、单项选择题 计算建设期还贷利息时，如果贷款是按季度、月份平均发放，为了简化计算，通常假设（）。
A.贷款均在每年的年中支用
B.贷款均在每年的年初支用
C.贷款均在每年的年末支用
D.贷款按月计息
268、多项选择题 以下属于基本建设“三算”的是（）。
A、设计概算
B、施工预算
C、施工图预算
D、竣工结算
E、竣工决算
269、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
270、单项选择题 建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费及（）。
A、设备调试费
B、联合试运转费
C、单机运转费
271、单项选择题 在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性
272、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
273、单项选择题 《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（）。
A.社会平均成本
B.投标企业的投标报价
C.投标企业的个别成本
D.招标人编制的标底
274、单项选择题 建筑市场的区域性体现在（）。
A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱
275、单项选择题 经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
276、多项选择题 下面关于资本金的说法正确的有（）。
A.资本金是投资者认缴的出资额，属于非债务性资金
B.当投资者不愿意再参与项目时，可以抽回资本金
C.资本金可以从国家、法人、个人那里筹集
D.企业发行的债券也可以充当资本金
E.所有建设项目都必须有资本金才能建设
277、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
278、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆面积计算的项目为（）。
A.回填灌浆
B.接触灌浆
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.预埋骨料灌浆
279、单项选择题 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨
280、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。
A.12%
B.14%
C.10%
D.7%
281、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
282、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
283、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
284、多项选择题 水工建筑物施工条件甚差，主要难点为（）。
A.深基坑开挖
B.高边坡处理
C.高空作业
D.复杂地基的处理
E.防洪度汛
285、单项选择题 若离岸价为100美元/件，国内运费和贸易费为30元人民币/件，影子汇率为1美元=8元人民币，求直接出口产出物的影子价格（）。
A.830元/件
B.770元/件
C.800元/件
D.700元/件
286、多项选择题 按现行规定，水工钢筋混凝土计价品种采用（）。
A.Ⅰ级A3光面钢筋
B.A5钢筋
C.Ⅱ级20MnSi低合金钢筋
D.Ⅲ级钢筋
E.钢绞线
287、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
288、多项选择题 总价合同可以分为（）。
A.固定总价合同
B.调价总价合同
C.建设工程保险合同
D.建设工程担保合同
E.纯总价合同
289、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
290、多项选择题 水利工程管理单位的营业收入包括（）。
A.供水、发电收入
B.堤防维护建设管理费收入
C.综合经营收入
D.事业收费收入
E.提供非经营性劳务的收入
291、单项选择题 工程造价管理的核心内容是（）。
A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查
292、单项选择题 从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。
A.机会成本法
B.成本一效益分析法
C.最低费用法
D.公共劳务收费法
293、单项选择题 现代工程造价管理产生于（）。
A.美国
B.英国
C.法国
D.中国
294、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
295、多项选择题 竣工决算说明书应对投资来源作出说明，其内容应包括（）。
A.投资构成
B.股权分配
C.资本结构
D.投资性质
E.盈亏分析
296、单项选择题 现行部颁概算定额中，混凝土材料的干缩、运输、浇筑和超填等损耗的消耗量包括在（）中。
A.混凝土拌制直接费单价
B.混凝土水平运输直接费单价
C.混凝土材料定额中的“混凝土”消耗量
D.混凝土垂直运输直接费单价
E.混凝土材料预算价格
297、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
298、单项选择题 根据现行部颁定额，压力钢管叉管制作及安装定额适用于（）。
A.叉管管段整个部分
B.叉管段中叉管及方渐变管管节部分
C.直管与叉管
D.弯管、渐变管
299、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。
A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数
B.相应国产设备运杂综合费率
C.进口设备国内运输价目表
D.国产设备运杂综合费率小值
300、多项选择题 水价制定的方法有（）。
A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法