时间:2023-06-13 03:30:00
1、单项选择题 外购砂石料时，其采购保管费与水泥钢材等材料相比，其费率宜适当（）。
A.提高
B.降低
C.一样
D.不计算此费用
2、单项选择题 根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。
A.供水管路摊销费
B.供水设施维修摊销费
C.供水损耗
D.基本水价
3、多项选择题 自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。
A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费
4、多项选择题 当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
5、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
6、单项选择题 松散碎石较松散卵石的孔隙率大，当以卵石为粗骨料的配比在不改变强度要求的情况下，以碎石取代卵石拌制砼时，水泥用量会（）。
A.增加
B.减少
C.不变
D.无实际意义
7、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
8、多项选择题 企业发行股票筹资的特点包括（）。?
A.企业资金成本率较低
B.企业负债比率可得到降低?
C.企业少纳所得税
D.分散原有股东的控制权
E.企业融资风险低
9、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
10、单项选择题 根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。
A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75
11、单项选择题 预备费可分为两类，其中在设计阶段难以预料而在建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用叫（）.
A、价差预备费
B、基本预备费
C、利息预备费
12、单项选择题 水利工程中的渡槽，常采用预制块吊装的方法施工，因而接缝止水显得特别重要，它最合适的止水材料为（）。
A.沥青橡胶油膏
B.木屑水泥
C.聚氯乙烯胶泥
D.氯丁胶粘结剂
13、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
14、多项选择题 主体建筑工程初设概算通常采用下列哪种方法（）。
A.单价法
B.综合指标法
C.实物量法
D.经验法
E.类比分析法
15、多项选择题 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
16、单项选择题 现行碾压混凝土坝（堰）体施工工法有两种：一种为全断面工法，另一种为金包银工法。全断面工法简称为（）。
A.RCD工法
B.RCC工法
C.RDC工法
D.RCE工法
17、单项选择题 市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。
A.市场欠缺
B.经济危机
C.市场失灵
D.垄断
18、多项选择题 按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。
A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。
19、单项选择题 整个建设项目是大中型项目，而单项工程是小型的，编制单项工程竣工决算时则按（）编制单项工程竣工决算。
A.小型项目
B.大中型项目
C.大中型项目或小型项目均可
D.分项工程
20、单项选择题 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A.实际消耗的工作量
B.估计消耗的工作量
C.全部设计的工作量
D.应当消耗的工作量
21、单项选择题 FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。
A.工程量清单项目
B.工程量清单以外费用
C.A、B和其他费用
D.A、B均包括
22、多项选择题 国际上普遍采用的集中支付制度的优点有（）。
A.资金流动环节少
B.资金易发生沉淀
C.有效的防止建设单位私自挪用建设资金
D.有效的防止建设单位私自扩大建设规模及提高建设标准
E.有利于加强财务管理，提高资金的使用效益
23、多项选择题 掺粉煤灰混凝土的（）等指标，应与不掺粉煤灰的混凝土相同，按有关规定取值，不宜因掺粉煤灰而提高这些取值。
A.设计强度
B.强度保证率
C.标准差和离差系数
D.坍落度
E.养护时间
24、多项选择题 市场失灵最明显的特征是（）。
A.周期性的失业
B.通货膨胀
C.经济失衡
D.国际收支不平衡
E.贫富差距
25、多项选择题 下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。
A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多
26、多项选择题 多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。
A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系
27、多项选择题 工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。
A.作用不相同
B.基础不相同
C.范围不相同
D.内容不相同
E.定额依据不相同
28、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
29、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
30、单项选择题 在水利工程施工中采用缆索起重机吊运混凝土，其中（）不适宜采用。
A.高速缆机
B.中速缆机
C.低速缆机
D.简易缆机
31、单项选择题 下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（）。
A.通用价格
B.自由价格
C.计划价格
D.成本价格
32、单项选择题 根据现行部颁定额，吹填工程计算单位为（）。
A.折算为自然方
B.陆上方
C.实方
D.堆填方
33、多项选择题 根据项目产品自身的特点及其市场环境，投资项目可分为（）。
A.盈利性投资项目
B.竞争性投资项目
C.基础性投资项目
D.公益性投资项目
E.混合公共品
34、单项选择题 商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C+V
B.V+m
C.C+V+m
D.V
35、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
36、单项选择题 建筑产品价值构成的变化取决于（）。
A.价值生产和价值实现两个过程
B.价格构成的变化
C.供求关系和分配关系的变化
D.成本的变化
37、单项选择题 总投资利润率是用来反映企业赢利能力的比率，其计算式为（）。
A.（税后利润／注册资本）×100％
B.（所有者权益／资产总额）×100％
C.（利润总额／平均总资产）×100％
D.（税后利润／平均资产总额）×100％
38、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
39、多项选择题 项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（）。
A.技术的先进性
B.工艺的安全性
C.建设的必要性
D.条件的可行性
E.获利的可能性
40、多项选择题 直流系统设备包括（）。
A.蓄电池
B.充电设备
C.励磁机
D.直流屏
E.绝缘子
41、单项选择题 已知浇筑100m3闸底板成品混凝土时需耗用112m3半成品混凝土，若埋块石率20%，则浇筑100m3闸底板埋块石成品混凝土时，需耗用块石（）m3成品码方。
A.39.2
B.37.4
C.22.4
D.20.0
42、单项选择题 已知某投资项目寿命期10年，每年净现金流量10万元，当基准收益率为10％时，项目寿命期结束时恰好将期初一次性投资全部收回，则期初一次性投资为（）万元。
A.100
B.25.94
C.61.45
D.110
43、多项选择题 工程项目目标控制措施包括（）。
A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施
44、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
45、单项选择题 水利工程初步设计阶段编制的工程造价文件是（）。
A.施工图预算
B.设计概算
C.投资估算
D.施工预算
46、单项选择题 当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行
47、多项选择题 生产性建设项目总投资由（）组成。
A.固定资产投资
B.静态投资
C.工程投资
D.动态投资
E.流动资产投资
48、多项选择题 影响建筑材料预算价格变动因素包括（）。
A.定额材料消耗量
B.材料生产成本
C.运输距离
D.市场供求
E.材料供应体制
49、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
50、单项选择题 水泥胶砂强度，新标准胶砂组成中的灰砂比由旧标准的1：2.5改为（）。
A.1：2.0
B.1：3.0
C.1：3.5
D.1：2.2
51、单项选择题 根据现行部颁定额，高压旋喷定额按高压摆喷定额乘（）的系数。
A.0.75
B.0.95
C.1.15
D.1.25
52、多项选择题 在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款
53、单项选择题 按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。
A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程
54、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
55、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
56、单项选择题 《水利工程工程量清单计价规范》适用于水利工程的招标投标工程清单编制和计价活动，该规范于（）起执行。
A.2006年7月1日
B.2007年7月1日
C.2003年7月1日
D.2005年7月1日
57、单项选择题 建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费及（）。
A、设备调试费
B、联合试运转费
C、单机运转费
58、单项选择题 建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润
59、多项选择题 水利项目后评价的方法很多，主要有（）。
A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法
60、单项选择题 制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。
A.项目目标
B.建设程序
C.其他计划
D.资源范围
61、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
62、单项选择题 我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。
A.1200m3
B.2200m3
C.2000m3
D.3200m3
63、单项选择题 建筑市场的区域性体现在（）。
A.建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B.建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C.建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D.建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱
64、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的税金以（）为基数进行计算。
A.直接工程费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费、间接费、企业利润之和
D.直接费
65、单项选择题 FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。
A.承包商提出申请
B.工程师审核
C.监理工程师审核
D.业主支付
66、单项选择题 固定资产原值为1000万元，预计净残值率2％，总工作小时4800万小时。用工作量法计算每小时的折旧额为（）。
A.0.204元
B.0.213元
C.4.898元
D.4.706元
67、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
68、多项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定：产生环境污染和其他公害的单位采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的（）等。
A.废气、废水、废渣、粉尘
B.恶臭气体
C.气体
D.放射性物质
E.噪声振动、电磁波辐射
69、单项选择题 实施建筑工程招投标制度，（）。
A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
70、多项选择题 水工建筑物施工条件甚差，主要难点为（）。
A.深基坑开挖
B.高边坡处理
C.高空作业
D.复杂地基的处理
E.防洪度汛
71、多项选择题 在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
72、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
73、多项选择题 降低土料含水量的方法有（）。
A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压
74、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
75、多项选择题 水电站主厂房常分为数层，包括（）。
A.水轮机层
B.蜗壳尾水层
C.发电机层
D.装配场层
E.操作层
76、单项选择题 竣工决算应在项目完建后规定的期限内完成编制工作，大中型项目的规定期限为（）。
A.12个月
B.6个月
C.9个月
D.3个月
77、多项选择题 根据《中华人民共和国水法》规定，水资源战略规划包括（）。
A.流域综合规划
B.流域专业规划
C.区域综合规划
D.区域专业规划
E.区域发展规划
78、单项选择题 环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。
A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法
79、多项选择题 按现行部颁安装定额，压力钢管制作及安装工程量包括（）重量。
A.钢管本身
B.加劲环
C.施工临时支撑
D.支承环
E.固定钢管的临时拉筋
80、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
81、多项选择题 工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（）。
A.决策阶段做好投资估算
B.设计阶段强调限额设计
C.施工阶段高度重视施工招标
D.加强投资跟踪管理与事前控制
E.建设准备阶段做好各项工作
82、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
83、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
84、多项选择题 水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。
A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性
85、多项选择题 水价制定的方法有（）。
A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法
86、多项选择题 溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。
A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求
87、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。
A.监理人
B.发包人和监理人
C.发包人
D.发包人和设计人
88、多项选择题 工程项目资源使用的约束条件应包括（）。
A.总量限制
B.单位时间用量限制
C.供应条件限制
D.供应过程限制
E.企业的分配政策限制
89、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量
90、单项选择题 为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A.实施动态控制
B.推行标准化和规范化管理
C.实施社会化和专业化管理
D.采用现代管理方法进行计划
91、单项选择题 某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。
A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25
92、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
93、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
A.14
B.21
C.28
D.42
94、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》中，平洞衬砌定额适用于水平夹角（）单独作业的平洞。
A.大于6°
B.大于10°
C.小于6°
D.小于和等于6°
95、单项选择题 根据现行部颁规定，下列工资中不属于生产工人辅助工资的是（）。
A.职工学习、培训期间工资
B.探亲、休假期间的工资
C.六个月以上病假人员的工资
D.因气候影响停工的工资
96、单项选择题 下列关于项目组织形式论述正确的是（）。
A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速
97、单项选择题 边际成本（MC）用公式表示为（）。
A.边际成本=总成本增值/产量增值
B.边际成本=总成本/产量
C.边际成本=固定成本/产量
D.边际成本=可变成本/产量
98、多项选择题 在水工混凝土中掺粉煤灰已取得的明显效果，主要有（）。
A.改善和易性
B.降低水化热
C.提高抗侵蚀性
D.提高密实性
E.提高初期强度
99、多项选择题 年金的形式有（）。
A.年金现值
B.普通年金
C.永续年金
D.延期年金
E.终值年金
100、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
101、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
102、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
103、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
104、单项选择题 工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A.独立的
B.对立的
C.统一的
D.既对立又统一的
105、多项选择题 移民安置工作实行的管理体制是（）。
A.政府领导
B.分级负责
C.县为基础
D.项目法人参与
E.移民满意
106、单项选择题 在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。
A.工程项目进度平衡表
B.年度计划项目表
C.投资汁划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
107、单项选择题 目前世界上70%的疏浚工程是依靠下面哪一种施工方式（）来完成的。
A.链斗式挖泥船配运泥驳
B.耙吸式挖泥船配拖轮抛泥
C.抓斗式挖泥船就地堆弃
D.绞吸式挖泥船通过水力输送
108、单项选择题 下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。
A.弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源
B.强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小
C.强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作
D.在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目
109、单项选择题 编制概算采用的工程量应是（）。
A.图纸工程量加施工损耗量
B.图纸工程量加施工附加量
C.图纸工程量乘以设计阶段系数
D.图纸工程量
110、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
111、多项选择题 机械固沙工程中的沙障通常包括为（）。
A.防沙土墙
B.高立式柴草沙障
C.低立式柴草沙障
D.泥墁压盖
E.防沙栅栏
112、多项选择题 已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。
A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）
113、单项选择题 建设单位（项目法人现场管理机构）对批准的初设概算（）负责。
A.静态投资
B.动态投资
C.动态投资（不含价差）
D.动态投资（不含融资利息）
114、多项选择题 投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。
A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价
115、多项选择题 制造土工合成材料的聚合物主要有（）。
A.聚酯（PER）
B.聚乙烯（PE.
C.聚酊（PD.
D.聚丙烯（PP）
E.聚氯乙烯（PVC.
116、单项选择题 1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。
A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期
117、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
118、多项选择题 现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。
A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标
119、单项选择题 根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。
A.5%
B.10%
C.8%
D.3%
120、单项选择题 按现行部颁定额计算隧洞衬砌模板工程量时，堵头和键槽模板立模面积（）。
A.计入模板工程量中
B.计入混凝土工程量中
C.已摊入相应的模板定额子目中
D.已摊入相应的混凝土定额子目中
121、单项选择题 在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
122、多项选择题 水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。
A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房
123、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
124、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
125、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
126、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
127、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
128、多项选择题 按现行部颁规定，税金的计算基础为（）之和。
A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.直接费
129、单项选择题 受海水及含硫酸盐类溶液侵蚀的工程不宜使用（）。
A.火山灰质硅酸盐水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.硅酸盐膨胀水泥
D.矿渣硅酸盐大坝水泥
130、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
131、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
132、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
133、单项选择题 某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。
A.217
B.302
C.223
D.311
134、单项选择题 根据现行部颁定额，锚索长度是指嵌入岩石的有效长度，不包括（）的长度。
A.锚头
B.锚杆
C.锚具
D.外露头部长度
135、单项选择题 颈丛发出的分支不支配的肌肉是（）。
A.膈
B.胸锁乳突肌
C.舌骨下肌群
D.颈部深肌
136、单项选择题 为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。
A.职能式组织
B.项目式组织
C.弱矩阵式组织
D.强矩阵式组织
137、多项选择题 下列项目属于公益性投资项目的是（）。
A.交通
B.环保
C.电力
D.学校
E.博物馆
138、单项选择题 租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁
139、多项选择题 基础性投资的特点有（）。
A.投资规模大
B.建设周期长
C.自然垄断性强
D.社会影响大
E.较大的外部性
140、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
141、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
142、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。
A.12%
B.14%
C.10%
D.7%
143、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
144、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
145、多项选择题 水利工程概算按现行部颁规定由（）构成。
A.工程部分
B.水库移民征地补偿
C.水土保持工程
D.水电站送出工程
E.环境保护工程
146、多项选择题 按项目目标进行分类，包括（）计划。
A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本
147、多项选择题 土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。
A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费
148、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。
A.5
B.10
C.15
D.16
149、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
150、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》洞井石方开挖定额的轴流通风机台时数量，系按一个工作面长（）拟定的。
A.200m
B.300m
C.400m
D.500m
151、单项选择题 在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。
A.上级主管部门
B.监事会
C.董事会
D.各投资方
152、单项选择题 建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。
A.规划报告
B.环境影响评价报告
C.投资估算
D.洪水影响评价报告
153、单项选择题 以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。
A.提供施工用地
B.提供测量基准
C.文明施工
D.支付合同价款
154、单项选择题 为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。
A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本
155、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
156、单项选择题 年数总和法的折旧基数是（）。
A.固定资产原值
B.固定资产原值-预计净残值
C.帐面净值
D.固定资产重估价值
157、单项选择题 业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（）。
A.单件性、一次性
B.控制性、服务性
C.专业化、社会化
D.信息化、集成化
158、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
159、单项选择题 根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。
A.管子本体自重“t”
B.管子、管子附件总重“t”
C.管子、管子附件及阀门总重“t”
D.机组单机容量（MW）
160、单项选择题 监理工程师的职责应是（）。
A.技术咨询
B.管理咨询
C.仅负责监督质量
D.仅负责组织协调
161、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失
162、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
163、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
164、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
165、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
166、多项选择题 融资租赁的不足之处包括（）。
A.无法取得设备所有权
B.提高企业的负债比率
C.资金成本较高
D.要承担设备技术落后的风险
E.不能对设备进行拆卸、改装
167、单项选择题 对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
168、单项选择题 材料预付款是施工企业为承包工程在开工前用于（）所需的资金。
A.发放工资
B.购买机械设备
C.搭建临时设施
D.购买储备主要材料
169、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
170、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年有效工作天数为（）。
A.244天
B.235天
C.251天
D.271天
171、多项选择题 价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。
A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息
172、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
173、多项选择题 投标技巧中，适合高报价的项目有（）。
A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目
B.工程量大的项目
C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目
D.交通便利的项目
E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目
174、多项选择题 工程项目管理的范围广泛，我国目前工程项目管理的内容主要包括（）。
A.成本管理
B.阶段管理
C.质量与工期管理
D.组织与信息管理
E.合同管理
175、单项选择题 工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。
A.反映社会平均水平
B.反映企业平均先进水平
C.反映国家经济发展水平
D.反映先进企业所达到的水平
176、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
177、多项选择题 水利项目实行项目法人负责制后，项目董事会的职责包括（）。
A.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
B.负责筹措项目资金
C.审核、上报项目初步设计和概算文件
D.负责生产准备工作和培训有关人员
E.研究解决建设过程中出现的重大事故
178、多项选择题 企业自有资金由（）组成。
A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润
179、多项选择题 国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。
A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业
180、单项选择题 区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。
A.使用或收益的竞争性与排他性
B.效用的不可分割性
C.消费的非竞争性
D.收益的非排他性
181、多项选择题 在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（）。
A.复利现值系数与复利终值系数
B.年金现值系数与偿债基金系数
C.年金现值系数与资金回收系数
D.年金终值系数与偿债基金系数
E.偿债基金系数与资金回收系数
182、多项选择题 科技进步对建筑产品价值的影响体现在（）。
A.采用新型材料，提高使用价值
B.使生产活动单一化、专业化
C.采用新设计，降低建造成本
D.采用新型设备，降低原材料消耗
E.采用新的施工工艺，加快施工进度
183、单项选择题 关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。
A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升
B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降
C.在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降
D.在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响
184、单项选择题 建筑产品的社会平均成本由（）表示。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C
B.C+V
C.C+V+m
D.V+m
185、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。
A.建设行政主管部门
B.水行政主管部门
C.环境行政主管部门
D.林业行政主管部门
186、单项选择题 水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。
A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d
187、多项选择题 供风损耗摊销费是指由压气站至用风工作面的固定供风管道，在输送压气过程中所发生的风量损耗摊销费用。其大小（）。
A.与管道施工质量有关
B.与管道材质有关
C.与管道所在地形条件有关
D.与管路长短有关
E.与管路直径有关
188、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
189、多项选择题 按现行部颁安装定额，水轮机安装工程内容不包括（）。
A.调速器
B.油压装置
C.蝴蝶阀
D.贯流式水轮机
E.混流式水轮机
190、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
191、多项选择题 影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A.价值规律
B.供求规律
C.投资资金运动规律
D.货币流通规律
E.剩余价值规律
192、单项选择题 由于粉煤灰与混凝土中的Ca（OH）2发生反应后，明显降低了混凝土的（），这对钢筋防锈不利，应引起充分注意。
A.和易性
B.酸性
C.中性
D.碱性
193、单项选择题 当NPV（ic）＞0时，下式正确的是（）。
A.IRR＞ic
B.IRR＜ic
C.IRR=ic
D.无法确定
194、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料为装置性材料。
A.机组本体上的梯子、平台和栏杆
B.电缆头
C.滑触线
D.电缆
E.管道用的支吊架
195、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
196、单项选择题 混合性公共品的供给方式是（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
197、多项选择题 根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。
A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型
198、多项选择题 水力发电效益计算方法有（）。
A.影子电价法
B.最优等效替代法
C.供电总量分摊法
D.发电容量法
E.对比法
199、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A.不特定的法人
B.特定的法人或者其他组织
C.特定的法人、自然人或者其他组织
D.不特定的其他组织
200、多项选择题 可持续发展的项目评价原则包括（）。
A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则
201、单项选择题 联合承包对供求关系的影响正确的是（）。
A.联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量
B.联合承包增加了微观市场的竞争程度
C.联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量
D.联合承包加大了需求者相对垄断的地位
202、多项选择题 正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。
A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置
203、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
204、单项选择题 承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
205、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
206、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
207、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
208、单项选择题 在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则
209、多项选择题 竣工决算编制阶段的重点工作包括（）。
A.工程造价比较分析
B.价款结算
C.正确分摊待摊费用
D.合理分摊建设成本
E.债权清理
210、多项选择题 产品寿命周期成本包括（）。
A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本
211、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
212、多项选择题 为了减少基础渗漏，改善裂隙岩体的物理力学性质，修补病险建筑物，增加建筑物和地基的整体稳定性，提高其（），在水利工程中广泛应用了各种形式的压力灌浆。
A.抗渗性
B.压力
C.强度
D.耐久性
E.接缝
213、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
214、多项选择题 工程项目结构分析工作应包括（）等工作内容。
A.工程项目的结构分解
B.项目单元的定义
C.项目单元之间的逻辑关系分析
D.决策者决定结构图
E.确定各单元的说明文件
215、多项选择题 下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。
A.鲜明的个别性
B.明显的区域性
C.需求弹性大
D.需求的间断性
E.具有相当程度的计划性
216、单项选择题 将财务评价中的固定资产折旧调整为国民经济评价中的经济费用，采用的方法是（）。
A.取消
B.考虑时间价值将固定资产投资及其期末残值在寿命期内平均分摊
C.不变
D.固定资产投资乘以社会折现率
217、单项选择题 已知某企业平均每年的息税前盈余为30万元，每年利息支出10万元，则该企业的财务杠杆系数为（）。
A.3
B.1.5
C.0.67
D.0.33
218、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
219、多项选择题 新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。
A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析
220、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
221、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程（）。
A.同时开工
B.同时设计
C.同时施工
D.同时投产
E.相同等级
222、多项选择题 分散的支付制度的弊端有（）。
A.支出过程脱离财政监督
B.财政资金管理分散
C.大量的财政资金沉淀在各部门、各单位、使用效率不高
D.财政收支信息反馈迟缓
E.资金流动环节少
223、多项选择题 水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。
A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程
224、单项选择题 根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。
A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费
225、单项选择题 水泥标号中带有“R”标记的是（）。
A.早强水泥
B.普通水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质水泥
226、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（）计算。
A.需要安置的农业人口数
B.被征收的耕地数量
C.平均每人占有耕地数量
D.耕地的平均年产值
227、单项选择题 在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。
A.次序可以颠倒，但不能进行交叉
B.次序不能颠倒，但可以进行合理交叉
C.次序不能颠倒，也不能进行交叉
D.次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉
228、单项选择题 下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响
229、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
230、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
231、单项选择题 建设工程造价中不含（）。
A.土地使用费
B.设备保管费
C.生产性流通费用
D.贷款利息
232、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
233、单项选择题 合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。
A.债权人与债务人
B.代理人与被代理人
C.法人与自然人
D.权利与义务
234、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，从事工程价款结算活动，应当遵循（）的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。
A.合法
B.平等
C.自愿
D.公开
E.诚信
235、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，建设水力发电站，应当保护生态环境，兼顾（）、竹木流放和渔业等方面的需要。
A.防洪
B.供水
C.灌溉
D.航运
E.海运
236、多项选择题 有效控制工程造价的原则有（）。
A.精打细算
B.技术与经济相结合
C.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
D.推行建设监理制
E.动态地、主动地控制工程造价
237、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
238、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
239、单项选择题 某机械制造企业生产的机械设备属于（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.长期投资
D.其他资产
240、单项选择题 防渗墙混凝土的扩散度应为（）。
A.24～38cm
B.28～38cm
C.34～38cm
D.38～42cm
241、单项选择题 可行性研究投资估算是（）的重要依据。
A、项目科学决策
B、列入计划
C、开工报告审批
D、编制标底
242、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。
A.定额中的人工费
B.现场经费
C.企业管理费
D.间接费
243、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。
A.14
B.28
C.2
D.42
244、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
245、单项选择题 如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A.提高
B.降低
C.不发生变化
D.可能提高，也可能降低
246、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
247、单项选择题 根据现行部颁规定，施工导流隧洞钢闸门的费用应列入（）内。
A.第一部分建筑工程中的其他工程
B.第三部分金属结构设备及安装工程
C.第四部分临时工程中的导流工程
D.第四部分施工临时工程中的其他临时工程
248、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
249、单项选择题 法定盈余公积金可以转增资本金，但转增后剩余的盈余公积金不得低于注册资本的：（）。
A.10％
B.50％
C.20％
D.25％
250、多项选择题 水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。
A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产
251、单项选择题 在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）进行有效管理。
A.时间和成本
B.项目范围界定
C.质量
D.职能人员的使用
252、多项选择题 构成合同法律关系的要素包括（）。
A.主体
B.客体
C.违约
D.争议
E.内容
253、单项选择题 某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。
A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%
254、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
255、单项选择题 参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系事实
256、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
257、多项选择题 在价值工程中，功能整理的目的有（）。
A.明确各项功能之间的关系
B.去掉多余功能，补充不足功能
C.加深对事物的理解
D.明确实施价值工程的重点
E.提供方案创新的途径
258、单项选择题 现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
259、单项选择题 依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A.三分之一
B.三分之二
C.五分之二
D.二分之一
260、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
261、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
262、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
263、多项选择题 下列属于微观经济因素的有（）。
A.产业政策
B.价值规律
C.财政政策
D.供求规律
E.货币流通规律
264、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
265、单项选择题 根据现行部颁定额，隧洞固结灌浆高度在（）m范围内不调整。
A.5～8
B.≤5
C.≥8
D.≥12
266、多项选择题 在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。
A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C.实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E.建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者
267、多项选择题 水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。
A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值
268、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程勘察费时，通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由（）组成。
A.基本勘察收费
B.专业勘察收费
C.准备工作收费
D.技术工作收费
E.实物工作收费
269、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
270、单项选择题 建筑物的美学价值属于（）。
A.有形收益
B.无形收益
C.外部收益
D.间接收益
271、单项选择题 根据现行部颁规定，计算砼温控费用时，首先要根据设计确定（），按公式计算确定应预冷材料温度。
A.砼出机口温度
B.砼浇筑温度
C.坝体的允许温差
D.天气温度
272、多项选择题 根据《水污染防治法》，关于生活饮用水地表水源一级保护区，下述正确的是（）。
A.禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水
B.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳等活动
C.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建供水设施
D.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内扩建供水设施
E.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内建设水处理设施
273、单项选择题 某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。
A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％
274、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
275、多项选择题 总价合同可以分为（）。
A.固定总价合同
B.调价总价合同
C.建设工程保险合同
D.建设工程担保合同
E.纯总价合同
276、多项选择题 现行部颁砂石备料定额的计量单位，除注明者外，以下说法正确的是（）。
A.开采、运输、加工定额一般为成品方（堆方、码方）
B.开采、运输定额一般为成品t
C.开采、运输定额一般为成品方（堆方、码方）
D.砂石料加工定额一般为成品t
E.砂石料加工定额一般为成品方（堆方、码方）
277、单项选择题 项目融资包括①项目融资的执行；②融资决策分析；③融资结构分析：④融资谈判；⑤投资决策分析几部分内容，项目融资的正确步骤是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.⑤→③→②→④→①
C.⑤→②→③→④→①
D.⑤→③→④→②→①
278、多项选择题 工程完工结算审核，一般应包括（）。
A.核对合同条款
B.检查隐蔽工程验收记录
C.落实工程变更签证
D.工程量清单及其单价组成
E.注意各项费用的计取
279、单项选择题 根据现行部颁定额计算非土石堤、坝的一般土料、砂石料压实单价，采用土石坝物料压实定额时，其人工、机械定额应乘以（）调整系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
280、单项选择题 资金时间价值的真正来源是（）。
A.推迟消费所得的报酬
B.劳动手段的增值
C.时间创造的价值
D.劳动者创造的剩余价值
281、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
282、多项选择题 下面关于资本金的说法正确的有（）。
A.资本金是投资者认缴的出资额，属于非债务性资金
B.当投资者不愿意再参与项目时，可以抽回资本金
C.资本金可以从国家、法人、个人那里筹集
D.企业发行的债券也可以充当资本金
E.所有建设项目都必须有资本金才能建设
283、多项选择题 企业内部积累包括（）。
A.折旧基金
B.资本公积金
C.盈余公积金
D.大修理基金
E.未分配利润
284、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
285、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
286、单项选择题 列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。
A.变更
B.转让
C.解除
D.终止
287、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A.15
B.20
C.30
D.36
288、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
289、多项选择题 现行部颁连续墙成槽定额中，采用液压开槽法开槽和射水成槽机成槽法施工相应的定额是按照哪些参数划分子目的？（）。
A.透水率
B.渗透系数
C.墙厚
D.土质级别
E.孔深
290、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。
A.30
B.40
C.50
D.80
291、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
292、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
293、多项选择题 当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。下列说法正确的是（）。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.债务人履行债务后，定金不能抵作价款或者收回。
294、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
295、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
296、多项选择题 现行部颁概算定额中，混凝土运输定额均以半成品方为计量单位，不包括（）。
A.水平和垂直运输
B.干缩损耗
C.运输损耗
D.浇筑损耗
E.施工超填量
297、单项选择题 某机器设备原始价值12万元，预计使用年限5年，预计净残值率6%。用双倍余额递减法计提折旧，则第五年应提折旧额为（）。
A.1.296万元
B.0.936万元
C.2.256万元
D.0.468万元
298、单项选择题 用内部收益率和净现值进行互斥方案比选所得结论（）。
A.一致
B.不一致
C.不一定一致
D.无法判断
299、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
300、单项选择题 已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。
A.0.13
B.4
C.0.267
D.0.25