时间:2023-06-11 01:36:10
1、问答题
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。
甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?
2、单项选择题 成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。
A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法
3、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
4、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203--2002)规定，砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度最大不得超过()mm。
A、400
B、500
C、600
D、700
5、多项选择题 液压张拉千斤顶按机型不同可分为()。
A、拉杆式
B、台座式
C、穿心式
D、锥锚式
E、支撑式
6、问答题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：
工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由
7、单项选择题 水泥贮存时间不宜过长，一般贮存时间不应超过三个月，在一般贮存条件下，如果你使用过期水泥，必须检验，重新确定()指标。
A.安定性
B.凝结时间
C.细度
D.强度等级
8、单项选择题 下列关于石灰技术性能的说法中，正确的是()。
A、硬化时体积收缩小
B、耐水性差
C、硬化较快、强度高
D、保水性差
9、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
10、多项选择题 总承包项目经理的任职条件包括()。
A.具有注册建筑师执业资格
B.具有注册会计师执业资格
C.具有决策、组织、领导和沟通能力
D.具有类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德
11、单项选择题 材料保温隔热性能的好坏由材料的()决定。
A.导热系数
B.导热方向
C.导热面积
D.导热性能
12、单项选择题 某建设项目总投资2000万元，其中资本金800万元，计算期15年，建设期2年。已知工程建设投资第一年支出1200万元，其中资本金投入500万元，第二年投资800万元其中资本金投入300万元，各年投资不足部分由银行贷款解决。则从项目法人角度出发，本项目第二年的净现金流量是()万元。
A.-800
B.-300
C.-1200
D.-500
13、单项选择题 装修材料燃烧性能分级正确的是（）。
A.A级：不燃性
B.B级：阻燃性
C.C级：可燃性
D.D级：易燃性
14、单项选择题 经纬仪包括照准部、水平度盘和()
A.望远镜
B.垂直度盘
C.支架
D.基座
15、名词解释 蛭石
16、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？
17、单项选择题 （）应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业。
A.作业负责人
B.作业人员
C.许可人
18、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。
A.200
B.250
C.300
D.350
19、单项选择题 要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立
20、多项选择题 不良行为记录信息公布的期限可以是()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
E.1
21、多项选择题 关于曲线配筋无粘结预应力工程施工，说法正确的是（）
A.先两端张拉，后浇筑混凝土
B.先浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固
C.先一端锚固，一端张拉，后浇筑混凝土
D.先浇筑混凝土，再一端张拉，一端锚固
E.它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单
22、单项选择题 硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。
A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200
23、多项选择题 加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。
A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面
24、名词解释 檩头、木愣头、沿椽木、门窗走头
25、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
26、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
27、单项选择题 我国《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但是两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()业务许可范围承揽工程。
A.资质较高的单位
B.两者之间的资质
C.由建设行政主管部门重新评定的
D.资质等级低的单位
28、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
29、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
30、多项选择题 下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
31、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
32、问答题
北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？
33、单项选择题 《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批
A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人
34、单项选择题 钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板
35、单项选择题 防水涂膜施工中，需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于()时可平行屋脊铺设。
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%
36、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
37、单项选择题 某有限责任公司原由甲、乙两位投资人，各自出资350万元注册公司，经过三年经营公司留存250万元，这是有丙投资者愿意出资500万元而仅占该企业股份的30%，则丙投资者的投资中计入企业资本公积的是()万元。
A.200
B.250
C.300
D.500
38、问答题
某办公大楼丁程，地下为二层，地上二十层。裙房4层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m,演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对混凝土工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为模板支撑架体地基、基础下沉；模板架体的杆件间距或步距过大；模板架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆；模板构架的节点构造和连接的紧固程度不符合要求；混凝土浇筑高处作业安全防护设施不到位；混凝土浇筑机械设备的安装、使用不符合安全要求。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中混凝土工程施工安全控制的主要内容是模板支撑系统设计；模板支拆施丁安全；钢筋加工及绑扎、安装作业安全；混凝土浇筑高处作业安全。监理工程师认为不全。
事件三：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对高处作业安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为作业人员不正确佩戴安全帽，在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带；作业人员患有不适宜高处作业的疾病；各种形式的临边无防护或防护不严密；各种类型的洞口无防护或防护不严密；设备、管道安装、临空构筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝土浇筑等作业无操作架，操作架搭设不稳固，防护不严密。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中高处作业安全控制的主要内容是：临边作业安全；洞口作业安全；攀登与悬空作业安全。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《临边作业防范措施》。其中规定必须设置防护栏杆的临边部位有基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与悬挑平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层周边。监理工程师认为分析不全。
【问题】
1.事件一中，混凝土安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，混凝土工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，设置防护栏杆的临边部位还应包括哪些？
39、单项选择题 关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。
A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接
40、单项选择题 利润表是反映企业在一定会计期间的()的会计报表。
A.财务状况
B.所有者权益增减变动情况
C.经营成果
D.现金和现金等价物流入和流出
41、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？
42、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
43、名词解释 静力压桩
44、单项选择题 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于()。
A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃
45、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
46、单项选择题 建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.抗拉强度
D.伸长率
47、名词解释 三皮砖及其腰线
48、名词解释 箍筋
49、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
50、多项选择题 建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。
A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙
51、问答题
【2010年度考试真题】
某办公楼工程，建筑面积35000m2，地下2层，地上15层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。
事件2：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0、30m×0、50m)，监理工程师要求修补。
事件3：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。
事件4：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
【问题】
1、工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)？
2、事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3、指出事件3中的不妥之处。
4、事件4中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？
52、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件四中，总承包单位、建设单位做法是否合理？本工程保温工程的保修期限应该为多少年？53、单项选择题 在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。
A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭
54、填空题 凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。
55、多项选择题 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。
A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
56、单项选择题 关于混凝土基础模板及其支撑拆除顺序原则的说法，正确的是()。
A.先支先拆
B.后支后拆
C.顺序拆除
D.先支后拆
57、单项选择题 花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。
A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性
58、单项选择题 某项设备在7年的使用期中，年资产消耗成本分别为900、500、350、230、200、180、150(单位：元)，年运行成本分别为200、250、300、350、400、450、500(单位：元)这台设备的经济寿命为()
A.3年
B.4年
C.5年
D.6年
59、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是()。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
60、单项选择题 现代膜结构建筑的重要组成部分是()。
A.充气式膜结构
B.组合式膜结构
C.骨架式膜结构
D.张拉式膜结构
61、多项选择题 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。
A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
62、多项选择题 关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有()
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
63、单项选择题 锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。
A.先大后小，先短后长
B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短
D.先小后大，先短后长
64、单项选择题
地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用（）。
A.A级装修材料
B.至少50%A级装修材料，其余B1级装修材料
C.至少75HA级装修材料，其余B1级装修材料
D.至少85%A级装修材料，其余B1级装修材料
65、单项选择题 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
66、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。
A.住宅
B.学校教室
C.书店
D.医院
67、单项选择题 地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），与井口保持一定距离，防止废气进入井内。
A.上风侧
B.下风侧
C.上风侧、下风侧均可
68、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
69、多项选择题 木材的湿胀干缩将影响木材的使用，干缩会使木材
A、翘曲
B、开裂
C、接榫松动
D、表面鼓凸
E、拼缝不严
70、单项选择题 对于混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等，尚应检查产品龄期超过()时，方可使用。
A.12d
B.24d
C.28d
D.32d
71、单项选择题 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板
72、单项选择题 有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。
A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识
73、名词解释 地基和基础区别
74、单项选择题 下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
75、多项选择题 下列属于热辐射光源的是()。
A.荧光灯
B.卤钨灯
C.荧光高压汞灯
D.钠灯
E.白炽灯
76、单项选择题 在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的是指()。
A.每股盈余最大化
B.利润最大化
C.股东财富最大化
D.财务管理目标
77、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
78、单项选择题 我国特有的一种优良的金属装饰板材是()。
A、铝质浅花纹板
B、铝质波纹板
C、蜂窝花铝合金复合板
D、铝质压型板
79、名词解释 过梁
80、单项选择题 承包单位填写的《申请单》应有（）签署的意见，并签字盖章。
A.发包方管理人员
B.作业单位管理人员
C.作业人员
81、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
82、单项选择题 当用自攻螺钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于()mm的次龙骨上。
A、20
B、30
C、40
D、50
83、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
84、多项选择题 施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有()。
A.具有相当的韧性
B.满足一定机械强度
C.能承受允许电流
D.导线引起的电压降在～定范围内
E.设计时，按重要性系数计算确定
85、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
86、问答题
某六层住宅工程项目，建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。
【问题】
1、发生生产安全事故后，应怎样进行事故现场处理？
2、简要分析造成事故的原因。
87、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()及以上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
88、多项选择题 混凝土拌合物的和易性指标包括()。
A.密实性
B.流动性
C.黏聚性
D.保水性
E.可凝结程度
89、单项选择题 梁的变形主要是()变形。
A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切
90、单项选择题 砌体基础必须采用（）砂浆砌筑。
A、防水
B、水泥混合
C、水泥
D、石灰
91、单项选择题 关于联合体共同承包的说法，正确的是()。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
92、多项选择题 关于钢结构特点的说法，错误的有()。
A.钢材强度高
B.钢材塑性、韧性都好
C.钢结构自重较轻
D.钢材耐火
E.钢材耐腐蚀
93、问答题
某办公楼工程，建筑面积215000㎡，箱型基础，现浇剪力墙结构，基础埋深l2.5m。该项工程位于繁华市区，施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约360㎡的软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋;已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符;施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。
问题：
1.该工程所采用的基坑开挖降水方案是否合理?请说明理由。
2.有关施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?请说明理由。
3.施工单位发现基坑基底软土后应按如何进行基底处理?
4.材料中的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?
94、单项选择题 在装饰装修工程安全隐患的防范中，下列对于机具伤害的防范不正确的是()。
A.认真按标准做好机具使用前的验收工作，做好机具操作人员的培训教育，严把持证上岗关
B.作业前必须检查机具安全状态，使用时必须严格执行操作规程，定机定人，严禁违章操作
C.必须保证所有机具维修保养时间，做到统一管理、定期检查、例行保养，做好维修保养记录
D.各种机具一经发现缺陷、损坏，必须立即维修，严禁机具“带病”运转
95、单项选择题 工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是()。
A.沉入度试验
B.坍落度试验
C.分层度试验
D.维勃稠度试验
96、单项选择题 地下工程涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。
A.120
B.100
C.90
D.80
97、多项选择题 荷载有不同的分类方法，活荷载主要有()
A.基础沉降
B.地震作用
C.雪荷载
D.风荷载
E.吊车荷载
98、单项选择题 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某
99、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
100、单项选择题 钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。
A.直段妊度十弯钩增加的长度
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度
101、单项选择题 常用水泥的选用中，构筑厚大体积的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、矿渣水泥
C、复合水泥
D、火山灰水泥
102、单项选择题 栓钉焊接后栓钉高度的允许偏差应在()mm以内，同时按有关规定抽样检查其焊接质量。
A.±2
B.±3
C.±4
D.±5
103、单项选择题 企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是()。
A.直线职能式
B.穿透式
C.事业部式
D.矩阵式
104、名词解释 建筑物等级划分
105、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
106、单项选择题 网架的安装方法中，适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法是()。
A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.高空散装法
D.分条或分块安装法
107、名词解释 檐廊
108、问答题
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。
109、单项选择题 具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是()。
A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
110、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
111、单项选择题 工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目专职安全管理员
C.项目经理部的安全工程师
D.项目经理部的技术负责人
112、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
113、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
114、多项选择题 按弹性理论计算的构件有()。
A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度
115、单项选择题 不属于铲运机提高生产率的常用方法是()。
A、跨铲法
B、助铲法
C、铲刀附加侧板法
D、双联铲运法
116、名词解释 房屋的开间、进深
117、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
118、单项选择题 钎探孔平面布置图中外圈钎点要超出建筑物垫层边线()。
A.100～300mm
B.200～500mm
C.300～600mm
D.400～800mm
119、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某新建工程，建筑面积2800m2，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m,建设单位与某施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。
【在施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查内容包括：安金思想、安全责任、安全制度、安全措施。
事件二：施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。
事件三：施工现场入口仅设置了企业标识牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。王人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。
事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查进行了评价，汇总表得分68分。
【问题】：
1、除事件一所述检查内容外，施工安全检查还应检查哪些内容？
2、事件二中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
3、事件三中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？
4、事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？
120、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
121、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
122、单项选择题 木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）
A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹
123、单项选择题 人造饰面石材是采用无机或有机胶凝材料作为()，以天然砂、碎石、石粉或工业渣等为粗、细填充料，经成型、固化、表面处理而成的一种人造材料。
A、胶粘剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
124、单项选择题 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用()装修材料。
A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级
125、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
126、多项选择题 水准仪主要由()三个主要部分组成。
A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座
127、单项选择题 某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。
A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限
128、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
129、单项选择题 陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小于()、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
130、多项选择题 建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。
A.原设计单位
B.城市规划行政主管部门
C.建设行政主管部门
D.房屋的物业管理单位
E.具有相应资质等级的设计单位
131、单项选择题 有限空间作业时，严禁用（）进行通风换气。
A.通风设备
B.空气
C.纯氧
132、单项选择题 基坑支护破坏的主要形式中，导致基坑隆起的原因是()。
A.支护埋置深度不足
B.止水帷幕处理不好
C.人工降水处理不好
D.刚度和稳定性不足
133、单项选择题 建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。
A、2
B、3
C、6
D、8
134、单项选择题 根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。
A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任
135、单项选择题 水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。
A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度
136、单项选择题 直接影响幕墙节能效果的指标是（）。
A.风压变形性能
B.水密性能
C.防火性能
D.气密性能
137、单项选择题 下列各项关于工程量清单计价的说法中正确的是()。
A.该计价方法属于计划定价模式
B.该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
C.该计价方法属于市场定价模式
D.该计价方法建立在不完全市场基础上
138、单项选择题 当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。
A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器
139、单项选择题 以下哪项不是施工图预算对施工单位的作用()。
A.在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据
B.确定投标报价的依据
C.进行施工准备的依据
D.控制施工成本的依据
140、多项选择题 浅基坑开挖时，应对()等经常复测检查。
A、水准点
B、边坡坡度
C、水平标高
D、坑底标高
E、基坑平面位置
141、单项选择题 土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。
A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度
142、单项选择题 下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。
A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3
143、单项选择题 关于平瓦屋面的有关尺寸要求的表述中，正确的是()。
A、瓦头挑出封檐板的长度为50～70mm
B、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于100mm
C、脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于30mm
D、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于40mm
144、单项选择题 后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于()。
A.10N/mm2
B.15N/mm2
C.20N/mm2
D.30N/mm2
145、单项选择题 在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。
A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线
146、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
147、单项选择题 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2，否则应比普通钢筋增加()mm。
A.4
B.5
C.9
D.10
148、问答题
某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度l36、6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8、4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据“项目管理目标责任书”进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展各项工作。
【问题】
1、项目管理实施规划还应包括哪些内容(至少列出三项)？
2、评估基坑土方开挖施工的风险等级。风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体
系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？
4、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。
5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？
149、单项选择题 用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的配筋是()。
A、预应力混凝土钢丝
B、预应力混凝土用热处理钢筋
C、钢绞线
D、热轧钢筋
150、单项选择题 深基坑工程的第三方监测应由（）委托。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
151、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
152、单项选择题 矿渣水泥的主要特性是（）。
A、早期强度高
B、耐水性差
C、水化热低
D、抗冻性好
153、多项选择题 建筑结构必须满足()的要求。
A、安全性
B、可靠性
C、适用性
D、耐久性
E、科学性
154、单项选择题 钢筋的成分中，属于有害元素的是()
A.硅
B.钒
C.锰
D.硫
155、单项选择题 天然大理石的化学成分有CaO、MgO、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占（）以上，故大理石属碱性石材。
A.10%
B.30%
C.50%
D.70%
156、多项选择题 连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间
B.可变期间
C.除斥期间
D.指定期间
E.不可变期间
157、多项选择题 防火涂料涂装的主要施工工艺流程包括()。
A.基层处理
B.涂装施工
C.面漆涂装
D.检查验收
E.调配涂料
158、单项选择题 患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为
A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹
159、单项选择题 对于跨中承担集中力作用的简支梁，下列说法正确的是()。
A.支座截面不存在剪力
B.跨中截面弯矩最小
C.支座截面弯矩为0
D.整个梁上任意截面的弯矩与剪力都相等
160、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
161、单项选择题 下列建设单位说法错误的是（）。
A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收
162、单项选择题 某工程搭设双排脚手架，高度30m，架体与结构相连做法正确的是（）
A.刚性连墙件
B.柔性连墙件
C.刚性或柔性连墙件
D.钢丝绳锁紧和钢支撑顶撑配合的方式
163、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
164、多项选择题 下列哪些是混凝土结构耐久性的要求()
A.保护层厚度
B.水灰比
C.抗渗性
D.水泥用量
E.抗冻性
165、多项选择题 经批准临时占用城市道路的，占用人不得损坏城市道路;占用期满后，应当()。
A.恢复城市道路原状
B.保障占用范围内的交通畅通
C.及时清理占用现场
D.损坏城市道路的给予处罚
E.修复或赔偿损坏的城市道路
166、单项选择题 管材内壁光滑，不会结垢，采用热熔连接方式进行连接，牢固不漏，施工便捷，绿色环保可用于冷热供水管的是()。
A.PVC-U管
B.PEX管
C.PVC-C管
D.PP-R管
167、单项选择题 新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。
A.2
B.5
C.8
D.10
168、单项选择题 企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()
A.有形磨损的局部补偿
B.有形磨损的完全补偿
C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿
169、单项选择题 石灰不宜单独使用，是因为（）。
A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大
170、多项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所
171、多项选择题 民用建筑工程验收时室内环境污染浓度检测涉及的污染物有()。
A.甲醛
B.挥发性有机化合物
C.苯
D.二氧化硫
E.氨
172、多项选择题 填方土料一般可以选用()
A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土
173、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
174、多项选择题 根据《建筑施工安全检查标准》（JG159-2011）,建筑施工安全检查评定的等级有（）。
A.优良
B.良好
C.一般
D.合格
E.不合格
175、单项选择题 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级
176、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
177、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自()起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.开工报告递交之日
B.开工报告批准之日
C.开工报告确定的开工之日
D.取得施工许可证之日
178、单项选择题 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。
A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯
179、单项选择题 测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。
A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm
180、单项选择题 某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。
A.8
B.11
C.15
D.21
181、多项选择题 关于涂饰丁裎基层处理，正确的有()。
A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆
B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂
C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
D.金属基层表面进行静电处理
E.混凝土基层含水率在8%-10%间时涂刷溶剂型涂料
182、多项选择题 固定总价合同一般适用于()的工程项目。
A.工期较短
B.技术不太复杂
C.工程量能够较准确地计算
D.风险不大
E.纠纷不多
183、单项选择题 某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。
A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元
184、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
185、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
186、单项选择题 以下不属于建筑地面工程面层材料的是()。
A、整体面层
B、瓷砖面层
C、地毯面层
D、塑料面层
187、问答题
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
188、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 依据《民用建筑节能管理规定》，当地建设行政主管部门就事件三，应对建设、施工、监理单位如何处罚？
189、问答题
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
190、多项选择题 建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、()及其他材料子分部装修工程。
A.木质材料子分部装修工程
B.高分子合成材料子分部装修工程
C.复合材料子分部装修工程
D.金属材料子分部装修工程
E.非金属材料子分部装修工程
191、多项选择题 必须采用硅酮结构密封胶粘接的建筑幕墙受力接缝有()。
A.隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
B.明框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
C.全玻幕墙的玻璃面板与玻璃肋的连接
D.点支承玻璃幕墙玻璃面板之间的连接
E.倒挂玻璃顶玻璃与框架之间的连接
192、问答题
某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，在施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
193、单项选择题 根据钢筋混凝土结构的受力特点，柱为典型的()构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
194、单项选择题 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。
A.最小拉力荷载
B.摩擦面抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
195、问答题 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)
196、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
197、单项选择题 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（）。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板
198、单项选择题 均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是（）。
A、跨中正弯矩,支座负弯矩
B、跨中正弯矩,支座零弯矩
C、跨中负弯矩,支座正弯矩
D、跨中负弯矩,支座零弯矩
199、单项选择题 下列属于定型密封材料的是()。
A、密封膏
B、密封胶
C、密封条
D、密封剂
200、单项选择题 一般企业和股份盈余公积金的内容不包括()。
A.法定盈余公积
B.任意盈余公积
C.储蓄基金
D.法定公益金
201、单项选择题 大理石的化学成分有Ca0、Mg0、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占()以上，故大理石属碱性石材。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
202、多项选择题 在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。
A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10
203、单项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.旅馆
C.餐厅
D.住宅
204、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
205、多项选择题 从事建筑活动的建筑业应当具备下列()条件。
A.有符合法律规定的组织机构
B.有符合国家规定的注册资本
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定的执业资格的专业技术人员
D.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
E.法律行政法规规定的其他条件
206、单项选择题 施工单位应当采取防止环境污染的措施中不包括的项为()。
A.未经处理的泥浆水不得直接排人城市排水设施和河流
B.采取有效措施控制施工过程中的扬尘
C.不要将含有碎石、碎砖的土用作土方回填
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民
207、多项选择题 关于项目管理规划的说法，正确的有（）。
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
208、单项选择题 建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。
A.工程延期申请表是施工进度管理文件
B.工程分包合同是施工组织管理文件
C.隐蔽工程验收记录是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
209、单项选择题 用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂,不得含有（）成分。
A、木质素磺酸钙
B、硫酸盐
C、尿素
D、亚硝酸盐
210、多项选择题 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
211、单项选择题 关于建筑工程施工现场管理的责任人和责任单位的表述，有误的是()。
A.建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报施工许可证的发证部门备案
B.项目经理全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施
C.建设工程实行总包和分包的，由总承包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动
D.建设工程实行总包和分包的，由施工单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计
212、单项选择题 民用建筑节能项目依法享受()优惠。
A.税收
B.工程造价
C.节能材料价格
D.能源价格
213、单项选择题 目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试，可探测一下几种气体情况（）
A、一氧化碳、硫化氢缺氧
B、硫化氢、缺氧
C、缺氧、一氧化碳
D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧
214、单项选择题 有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。
A.不脱开
B.半脱开
C.脱开
D.铰接
215、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
216、问答题
背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。
217、多项选择题 注浆地基包括()。
A、水泥注浆地基
B、硅化注浆地基
C、旋喷注浆桩地基
D、加筋土地基
E、土工织物地基。
218、问答题
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于T.程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
【问题】
1.事件一中，施丁单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。
2.事件二中，施工单位的施丁程序是否正确？说明理由或给出正确做法。
3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？
4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测？施丁单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？
5.事件四中，幕墙的“二性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。
219、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
本案例中地下室外墙混凝土质量检查应主要控制哪些方面的内容?220、多项选择题 按滑移时外力作用方向，可分为()。
A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法
221、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
222、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
223、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
224、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
225、单项选择题 钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。
A.先上后下，先难后易
B.先下后上，先难后易
C.先下后上，先易后难
D.先上后下，先易后难
226、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
227、多项选择题 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。
A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型
228、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
229、多项选择题 货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。
A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款
230、单项选择题 工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。
A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构
231、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
232、多项选择题 为解决具体的技术问题，在设计阶段必须做技术设计的项目有()。
A.特殊的工业项目
B.房地产开发项目
C.大型的水利项目
D.黄浦江上造桥
233、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题：
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0、5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1、简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2、简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3、超挖部分是否需要处理？如何处理？
4、回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么？
234、多项选择题 关于屋面防水工程的做法，正确的有()。
A.平屋面采用结构找坡，坡度2%
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布
C.上下层卷材相互垂直铺贴
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材
E.采用搭接法铺贴卷材
235、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
236、单项选择题 占用道路进行地下有限空间作业，应符合（）关于道路作业的相关规定。
A.路政管理部门
B.道路交通管理部门
C.城管部门
237、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成>(建标[2003]206号)，不属于措施费的是()。
A.工程排污费
B.文明施工费
C.环境保护费
D.安全施工费
238、名词解释 挑梁
239、单项选择题 高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定
240、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
241、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
242、单项选择题 砌体结构房屋预防地震经常采取的措施，下列()是错误的。
A.设构造柱
B.设圈梁
C.设伸缩缝，基础一定分开
D.加强楼梯间的整体性
243、单项选择题 目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接
244、单项选择题 大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。
A、抗剪性能
B、抗弯性能
C、抗拉性能
D、抗压性能
245、问答题 事件四中，施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。
246、多项选择题 天然花岗石板材的技术要求包括()。
A、规格尺寸允许偏差
B、平面度允许公差
C、角度允许公差
D、外观质量
E、化学性能
247、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件一中，施工单位拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》的说法是否妥当？如需替代，需满足什么条件？施工单位编制《项目管理实施规划》应由谁主持？
248、单项选择题 根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
249、问答题
某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。
【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?
250、问答题
某建筑公司承建了城关镇柳岸嘉园住宅小区工程。2001年6月22日11时，该工地见习机工汪某在未断电停机叉无其他人员看管的情况下，站在混凝土搅拌机的上料斗上，用水管冲洗搅拌机内的残余混凝土，不小心使水管碰到控制料斗起落的板把，带动料斗升起，汪某的左脚被别在料斗板把到离合器的联动杆上，胸部被料斗和机身挤住。发现后立即组织抢救，送医院后抢救无效死亡。经事故调查，在维修保养机械作业中，劳动组织不合理，分工不明确;交代任务不清，形成局部交叉作业，使搅拌机周围环境受到影响。作业人员缺乏安全知识和自我保护意识，现场没有指派专人监护。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)从中可以得到哪些事故教训?
(3)何谓"三级安全教育"?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
251、单项选择题 用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基的机器是()。
A.铲运机
B.正铲挖土机
C.反铲挖土机
D.拉铲挖土机
252、单项选择题 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。
A、6%
B、8%
C、10%
D、12%
253、单项选择题 对于作业过程中可能时时挥发易燃可燃、有毒有害气体的应定时监测，至少每（）小时监测一次，如有一项不合格或监测分析结果有明显变化，应立即停止作业，撤离作业人员，经对现场处理并达到安全作业条件后方可恢复作业。
A.30分钟
B.1小时
C.2小时
D.4小时
254、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（）。
A.架体高度23m的悬挑脚手架
B.开挖深度10m的人工挖孔桩
C.爬升高度80m的爬模
D.埋深10m的地下暗挖
E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程
255、单项选择题 土的压缩性程度用()表示。
A.可松性系数
B.密实系数
C.压缩率
D.坚硬系数
256、多项选择题 锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。
A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法
257、多项选择题 根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是()。
A.安全施工技术要求的交底
B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训
D.办理施工许可证时报送安全施工措施
E.对建设工程安全生产承担监理责任
258、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
259、多项选择题 施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。
A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘
260、单项选择题 瓷质卫生陶瓷吸水率要求不大于()。
A、0、5%
B、1%
C、1、5%
D、2%
261、多项选择题 抗震构造的措施主要有()。
A、单层砌体房屋的抗震构造措施
B、多层砌体房屋的抗震构造措施
C、框架结构构造措施
D、设置必要的防震缝
E、随时有抗震的意识
262、单项选择题 用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°
263、多项选择题 以下关于混凝土强度的表述中，正确的是()。
A、在标准条件下，养护到25d龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度，以fcu表示，单位为MPa
B、轴心抗压强度的测定采用150mm×150mm×150mm棱柱体作为标准试件
C、结构设计中混凝土受压构件的计算采用混凝土的轴心抗压强度，更加符合工程实际
D、我国采用立方体的劈裂抗拉试验来测定混凝土的劈裂抗拉强度fts，并可换算得到混凝土的轴心抗拉强度ft
E、影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素
264、名词解释 负筋
265、单项选择题 ()水泥由硅酸盐水泥熟料、20%～70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。
A.普通硅酸盐
B.粉煤灰硅酸盐
C.矿渣硅酸盐
D.火山灰质硅酸盐
266、多项选择题 装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
267、多项选择题 下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有()。
A.玻璃
B.纸面石膏板
C.矿棉装饰吸音板
D.天然石材
E.瓷砖
268、单项选择题 某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()
A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元
269、问答题 事件一种，监理工程师同意中止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?
270、单项选择题 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
271、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m
272、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
273、问答题
背景
某高校装修多间自习教室，计划进度与实际进度见图1A420152，图中粗实线表示计划进度（进度线上方的数据为每周拟完工作的计划成本〉，粗虚线表示实际进度（进度线-上方的数据为每周实际发生成本），假定各分项工程每周计划进度与实际进度匀速进行，而且各分项工程实际完成工程量与计划完成总工程量相等。
问题
(1)计算每周成本数据，并将结果填入表1A420152-3。
(2)分析第5周周末和第8周周末的成本偏差和进度偏差。
274、单项选择题 筹资活动的关键是()。
A.决定筹资数量
B.能否按正常程序进行
C.签定的各项合同的合法性
D.决定资本结构
275、单项选择题 专家在某一专业领域具有较深的造诣和独到的见解，并以此为基础建立了较高的专家性权威，特别是对技术性较强的（）采购活动具有较大的话语权。
A.大型
B.大规模
C.集团
D.专业性
276、单项选择题 防火涂料、防水涂料、玻璃棉、岩棉等属于建筑装修的()材料。
A、结构
B、功能
C、装饰
D、辅助
277、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？
278、单项选择题 采用移动机械通风设备时，风管出风口应放置在（）。保证有效通风。
A.管井内
B.作业面
C.井口附近
279、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
指出事件三中错误之处，并分别给出正确做法。280、单项选择题 在受限空间作业时，遇有（）以上强风、浓雾、下暴雨、打雷、闪电等恶劣气候时，应立即停止作业。
A.5级
B.6级
C.7级
D.8级
281、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
282、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
283、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
284、单项选择题 砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
285、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
286、多项选择题 室内装修时，必须采用A类无机瓷质砖粘结剂的民用建筑工程有()。
A.学校教室
B.办公楼
C.火车站候车厅
D.体育馆
E.住宅
287、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
288、多项选择题 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，需要考虑放射性指标限量的材料是()。
A.花岗石
B.胶合板
C.石膏板
D.复合地板
E.建筑陶瓷
289、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
290、多项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度
291、单项选择题 某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是（）
A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式
292、多项选择题 按照采用的龙骨材料不同，分为()吊顶等。
A、木龙骨
B、石膏板
C、轻钢龙骨
D、格栅
E、铝合金龙骨
293、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
294、单项选择题 根据标准的()划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。
A.约束性
B.内容
C.属性
D.等级
295、单项选择题 下列关于租赁说法中错误的是()。
A.经营租赁适合于临时使用的设备
D.可以保持资金的流动性
C.租赁设备不能用于担保
D.融资租赁承租人可以对设备随意改造
296、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
297、多项选择题 对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。
A.降低水化热
B.提高混凝土与钢筋的握裹力
C.增加密实度
D.提高混凝土抗压强度及抗裂度
E.降低内外温差
298、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.提高混凝土的抗渗性
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的耐久性
E.提高混凝土的抗裂性
299、多项选择题 关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（）。
A.对水混和掺合料应采取防水和防潮措施
B.对粗、细骨料含水率进行实时监测
C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小滑落度
D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂
E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温
300、多项选择题 在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。
A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期