时间:2023-05-28 02:26:18
1、单项选择题 行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
2、名词解释 自然层
3、多项选择题 抗震设计的概念设计包括()。
A.选择对抗震有利的场地
B.建筑形状要求复杂，有利于抗震
C.建筑物平面的质量中心和刚度中心应尽可能的远离
D.选择抗震性能较好的建筑材料
E.非结构设计件应满足抗震要求
4、单项选择题 某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（）。
A.均布面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.分散荷载
5、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
6、名词解释 散水、明沟概念，作用
7、单项选择题 关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
8、多项选择题 对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。
A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料
9、单项选择题 施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益
B.施工方的利益
C.设计方的利益
D.项目的整体利益
10、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
11、单项选择题 下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
12、单项选择题 花岗岩一般用途的弯曲强度为（）MPa。
A．6
B．7
C．8
D．9
13、单项选择题 作业者更换作业面或重新进入同一作业面时，应（）。
A.直接进入有限空间
B.作业负责人同意后进入有限空间
C.再次进行气体检测
14、单项选择题 电力井盖开启后应装设遮栏，在日落后半小时至次日早晨日出间设置（），并有专人看守。
A.蓝色闪烁灯
B.红色闪烁灯
C.黄色闪烁灯
15、问答题
背景
某项目施工过程中，项目经理部为了降低项目成本将工程划分为：基础工程、主体结构工程、安装工程、装饰装修工程，并对其功能进行评分，根据项目合同和施工图纸，得出预算成本，详见下表。根据项目所属的企业要求该项目经理部在项目管理过程中成本降低率为6%，所以项目经理部计划采用价值工程方法寻求降低成本的途径和措施
问题
(1)从价值工程原理可得到哪些提高价值的途径?
(2)价值工程中，选择价值分析对象重点有哪些?
(3)计算各分部工程的功能系数、成本系数、价值系数、目标成本、成本降低额(保留到小数点后两位数)，并填入下表：
16、多项选择题 核算所得税的方法包括()
A.基数法
B.应付税款法
C.纳税影响会计法
D.债务分析法
E.报表分析法
17、多项选择题 在工程网络计划中，关键工作()。
A.总时差最小
B.关键线路上
C.持续时间最长
D.自由时差为零
E.两端节点为关键节点
18、单项选择题 普通土的坚实系数为()。
A.0.8～1.0
B.0.6～0.8
C.0.8～1.0
D.1.5～2.5
19、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
20、多项选择题 关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。
A.功能提高，成本不变
B.功能不变，成本降低
C.功能提高，成本降低
D.降低辅助功能，大幅度降低成本
E.减少功能，大幅度降低成本
21、多项选择题 建设工程施工招标的必备条件有（）。
A.招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实
B.初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.相应资金中有部分资金已经落实
22、问答题
某工地一10mx6.5m的焊接车问内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。
由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，二人均造成重伤。经査，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
【问题】
1.请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。
2.简述电焊机的安全控制要点。
3.气瓶的安全控制要点有哪些？
4.何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?
5.对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求？
23、多项选择题 受压墙体设计时，应验算()。
A.高厚比
B.构造柱
C.极限承载力
D.局部受压承载力
E.圈梁受拉
24、多项选择题 符合屋面卷材防水施工要点要求的是()。
A、平屋面采用结构找坡不应小于2%
B、水泥砂浆找平层，不宜大于4m
C、沟底水落差不得超过200mm
D、在坡度大于20%的屋面上采用卷材做防水层时，应采取防止卷材下滑的固定措施
E、沥青砂浆找平层，不宜大于4m
25、单项选择题 在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。
A、伸缩缝
B、沉降缝
C、防震缝
D、温度缝
26、单项选择题 直接影响幕墙节能效果的指标是（）。
A.风压变形性能
B.水密性能
C.防火性能
D.气密性能
27、单项选择题 某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。
A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元
28、单项选择题 我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计
A、4、5、6和7
B、5、6、7和8
C、6、7、8和9
D、7、8、9和10
29、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
30、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是()。
A.依法对工程建设项目进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案
C.按照国家有关规定组织竣工验收
D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
31、多项选择题 建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。
A.原设计单位
B.城市规划行政主管部门
C.建设行政主管部门
D.房屋的物业管理单位
E.具有相应资质等级的设计单位
32、问答题
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
33、名词解释 标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸
34、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
35、单项选择题 砌体结构最适合建造()。
A.多层住宅
B.大型厂房
C.体育馆
D.高层公寓
36、单项选择题 钢结构构件采用焊接连接中，产生()的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、技术操作不佳、焊件位置安放不当等。
A.冷裂纹
B.弧坑缩孔
C.焊瘤
D.咬边
37、多项选择题 关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有()
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
38、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
39、单项选择题 坚实系数为l、5～4、0，用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法的土石是()。
A、砂砾坚土
B、坚石
C、软石
D、特坚石
40、名词解释 山墙
41、单项选择题 地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），与井口保持一定距离，防止废气进入井内。
A.上风侧
B.下风侧
C.上风侧、下风侧均可
42、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
43、多项选择题 根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。
A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
44、单项选择题 进入有限空间作业单位应编制中毒窒息事故的专项应急救援预案，并配备相应的救援器材。每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
45、名词解释 负筋
46、问答题
背景
某住宅工程现场钢筋加工场，配电系统采用TN-S接零保护系统，用电设备有钢筋切断机4台，钢筋弯钩机4台，抻直机1台等。
问题
(1)背景中各开关箱分别控制5m处的钢筋切断机、钢筋弯钩机、抻直机。问存在什么问题？
(2)PE线由分配电箱安装板固定螺栓引出至用电设备，做法正确吗？
(3)由于两台钢筋切断机相距较近，电工工长让电工在开关箱内设置两个漏电保护器，分别控制两台钢筋切断机。这种设置是否可以？
47、多项选择题 下列时间段中，全过程均属于夜间施工时间的有（）。
A.20:00-次日4:00
B.21:00-次日6:00
C.22:00-次日4:00
D.23:00-次日6:00
E.22:00-次日7:00
48、单项选择题 下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
49、单项选择题 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。
A、6%
B、8%
C、10%
D、12%
50、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
51、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
52、名词解释 钢托架
53、单项选择题 关于混凝土基础模板及其支撑拆除顺序原则的说法，正确的是()。
A.先支先拆
B.后支后拆
C.顺序拆除
D.先支后拆
54、多项选择题 项目融资中的担保包括直接的财务担保和间接的或非财务担保，下列属于直接的财务担保的有()。
A.完工担保
B.技术服务协议
C.长期供货协议
D.成本超值担保
E.不可预见费担保
55、单项选择题 按照抗震要求，梁端加密区的箍筋肢距正确的是（）。
A．一级不宜大于200ram
B．二级不宜大于250ram
C．三级不宜大于280ram
D．四级不宜大于300mm
56、多项选择题 为了使设计的结构既可靠又经济，必须进行两方面的研究，它们分别是()。
A.研究各种“作用”在结构中产生的各种效应
B.研究产生各种结构效应的原因
C.研究结构或构件抵抗这些效应的内在的能力
D.研究用何工具来抵抗结构
E.研究结构与各种效应的关系
57、多项选择题 常见的地基处理有()。
A.换填地基
B.灰土地基
C.夯实地基
D.预压地基
E.土工合成材料地基
58、单项选择题 检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。
A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间
59、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
60、多项选择题 抹灰用的水泥应为强度等级不小于32、5MPa，()主要用于装饰抹灰。
A、矿渣水泥
B、普通水泥
C、彩色水泥
D、白水泥
E、刚性水泥
61、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②确定桩位和沉桩顺序;③吊桩喂桩;④校正;⑤锤击沉桩。通常的施工顺序为()。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②③⑤④
D.②①③⑤④
62、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量上限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5%
B.21.9%
C.23.5%
63、单项选择题 钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的()。
A、0、6
B、0、7
C、0、8
D、0、9
64、单项选择题 对于复利计息方式的理解，不正确的是()。
A.一般来说，同一笔贷款利率和计息周期都相同，用复利算出的金额比单利多
B.本金越大，利率越高，计息周期也多，复利计息和单利计息的差别更小
C.复利计息有间断复利和连续复利之分
D.复利计息比较符合资金在社会再生产过程中的实际情况
65、单项选择题 电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。
A.10
B.8
C.6
D.4
66、单项选择题 环境管理体系是（）。
A.一个孤立的管理体系
B.组织管理体系的一个组成部分
C.为满足顾客要求而建立
D.与质量管理体系没有相容性
67、多项选择题 梁最常用的截面形式有()。
A、矩形
B、四方形
C、T形
D、长方形
E、三角形
68、单项选择题 下列焊接方式中，现场梁主筋不宜采用的是（）。
A.闪光对焊
B.电渣压力焊
C.搭接焊
D.帮条焊
69、多项选择题 混凝土的自然养护方法有()。
A.覆盖浇水养护
B.塑料布覆盖包裹养护
C.养生液养护
D.蒸汽养护
E.升温养护
70、单项选择题 关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是()。
A.在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设
B.连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C15
C.预埋件的锚筋应置于混凝土构件最外排主筋的外侧
D.隐蔽工程验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等
71、多项选择题 建筑结构因具有的功能有（）。
A.安全性
B.舒适性
C.适用性
D.耐久性
E.美观性
72、单项选择题 我国消防安全的基本方针是（）。
A.预防为主、防消结合、综合治理
B.消防为主、防消结合、综合治理
C.安全第一、预防为主、综合治理
D.安全第一、防消结合、综合治理
73、问答题
背景：
某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订T1程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。
(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。
74、问答题
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2m，粉质土2～5m，砂质土5～10m，黏性土10～12m，砂质土12～18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0、5m/d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：
(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。
(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。
(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。
【问题】
1、本工程基坑最小降水深度应为多少？降水宜采用何种方式？
2、该基坑坍塌的直接原因是什么？从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有哪些？
3、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)中基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目？
4、施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌？
75、单项选择题 钢结构加工制作中的关键步骤是()。
A.滚圆
B.揻弯
C.制孔
D.焊接
76、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A.柱的震害轻于梁
B.柱顶的震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
77、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
78、多项选择题 下列属于热辐射光源的是()。
A.荧光灯
B.卤钨灯
C.荧光高压汞灯
D.钠灯
E.白炽灯
79、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
80、问答题
案例分析题某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加泛嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙。
(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8～10mm。
该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，如不正确，请改正。
4.简述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?。
81、单项选择题 国标规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.3d和28d
B.3d、7d和28d
C.28d和28d
D.7d和28d
82、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
83、单项选择题 混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。
A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力
84、单项选择题 金属类预应力筋下料不得采用()切割。
A、砂轮锯
B、电弧
C、切断机
D、金属刀
85、多项选择题 为改善砂浆的和易性而加人的掺合料包括()
A.石灰膏
B.黏土膏
C.石膏
D.粉煤灰
E.人工砂
86、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
87、多项选择题 根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
88、单项选择题 吊顶工程应对()进行复验。
A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度
89、多项选择题 基坑挖至基底设计标高并清理好后，施工单位必须会同()共同进行验槽，合格后才能进行基础工程施工。
A.勘察
B.设计单位
C.业主
D.造价单位
E.主管部门
90、问答题
东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体狡板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加3+3两层SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为3+3两层SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《质量计划》。其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注粧检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了《质量计划》。其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理工程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施工记录等质量控制资料。总监理丁程师要求补充。
【问题】
1.事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？
2.事件一中，混凝土灌注粧检查查验的内容还有哪些？
3.事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？
4.事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？
5.事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？
91、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有（）。
A.爆破拆除工程
B.人工挖孔桩工程
C.地下暗挖工程
D.顶管工程
E.水下作业工程
92、多项选择题 《节能建筑评价标准》规定，屋面节能工程保温材料性能指标有()。
A.导热系数
B.密度
C.抗拉强度
D.燃烧性能
E.厚度
93、多项选择题 关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。
A.从上往下施工
B.逐层分段进行拆除
C.梁、柱、板同时拆除
D.直接拆除原用于可燃气体的管道
E.拆除后材料集中堆放在楼板上
94、问答题
某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中中庭主演播大厅层高5.4m，双向跨度19.8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组，对模架方案进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9人，轻伤14人，直接经济损失1290余万元。事故发生后，有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组，对事故的情况展开全面调查，并向相关部门上报质量事故调查报告。
【问题】
1.事件一中，监理工程师的说法是否正确？为什么？该方案是否需要进行专家论证?为什么？
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3.事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事故？并给出此类事故的判定标准。
4.工程质量事故调查报告的主要内容有哪些？
95、单项选择题 地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为()d。
A、14
B、21
C、28
D、42
96、问答题
某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下1层，地上16层。施工单位(以下简称“乙方”).与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同期600d。合同约定工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误1d，分包方应赔偿损失l万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误1d，供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图2—15所示。
施工过程中发生了以下事件。
事件1：底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5d，因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
事件2：主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10d，直接经济损失20万元。
事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3d，直接经济损失0.8万元。
事件4：中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9d，直接费用增加3万元。
事件5：因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30d，直接费损失0.5万元。
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
【问题】
1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2.指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款
是多少万元。5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6.如果只有室内装修工程有条件压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?
97、单项选择题 关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是()。
A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越小
B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越小
C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越大
D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越大
98、单项选择题 投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()
A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标
99、多项选择题 关于主体结构混凝土工程施工缝留置位置的说法，正确的有（）。
A.柱留置在基础.楼板.梁的顶面
B.单向板留置在平行于板的长边位置
C.有主次梁的楼板，留置在主梁跨中l／3范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
100、单项选择题 现场宿舍内应保证有充足的空间（）。
A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0每问宿舍人数不得超过18人
B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每问宿舍人数得超越16人
C.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人数不得超越20人
D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每问宿舍人数不得超过16人
101、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
102、单项选择题 下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。
A.氡
B.氯
C.氨
D.甲醛
103、单项选择题 在钢筋的连接中，受力钢筋的接头宜设置在()。
A、受力中心处
B、受力平衡处
C、受力较大处
D、受力较小处
104、多项选择题 影响混凝土拌合物和易性的因素有()。
A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度
105、问答题
河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼，总建筑面积26000m2，建筑高度为66.3m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下为30×50×1.5m筏板基础。
工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架，脚手架的全部安装升降作业，以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时，两个机位的承重螺栓断裂，造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切，楼南侧51m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面，致使在架体上和地面上作业的20名工人，除一人从架体上跳入室内幸免外，其余19人中8人死亡，11人受伤。经调查，承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷；脚手架整体超重，实际载荷是原设计载荷的2.7倍；施工现场管理混乱，施工设计方案与现场实际情况不符，施工队伍管理松弛。
问题：
1.请简要分析这起事故发生的原因。
2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起伤亡事故为何等级？依据是什么？
3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题？简述防治措施。
4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的？
106、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
107、单项选择题 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。
A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人
108、多项选择题 下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是()。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.质押权
E.商业秘密
109、多项选择题 可供投资者分片的利润分配包括()。
A.应付优先股利
B.提取任意盈余公积金
C.应付普通股股利
D.提取法定公积金
E.转作资本的普通股股利
110、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
111、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
112、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 指出事件二中施工总承包单位和分包单位做法中的不妥之处，并分别说明正确做法。
113、多项选择题 关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有()。
A.必须设置可开启式窗户
B.床铺不得超过3层
C.严禁使用通铺
D.每间居住人员不得超过16人
E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m
114、多项选择题 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
115、多项选择题 以下关于墙体结构与门窗的连接问题的表述中，正确的是()。
A、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定
B、金属保温窗的问题主要是结冰
C、隔声窗一般采取一层玻璃
D、玻璃应是防火安全玻璃
E、为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层应不同，但可以平行放置
116、多项选择题 水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。
A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥
117、单项选择题 施工管理不包括（）
A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收
118、多项选择题 在卫生方面，施工现场应配备常用的()。
A.止血带
B.绷带
C.轮椅
D.消毒液
E.担架
119、单项选择题 有家庭聚集现象的是（）
A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒
E.戊型肝炎病毒
120、多项选择题 关于玻璃隔墙安装做法，符合要求的是()。
A.玻璃隔墙工程应使用具有隔声、隔热的中空玻璃
B.玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段
C.玻璃砖砌筑中埋设的拉结筋必须与骨架连接牢固
D.玻璃砖隔墙面积过大时应增加支撑
E.平板玻璃隔墙安装玻璃前应检查骨架、边框的牢固程度
121、名词解释 半幅道路施工
122、单项选择题 配制有抗渗要求的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、火山灰水泥
B、矿渣水泥
C、硅酸盐水泥
D、复合水泥
123、单项选择题 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于()mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
124、多项选择题 荷载按随时间的变异分类可分为()。
A、水平作用
B、垂直作用
C、可变作用
D、永久作用
E、偶然作用
125、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
126、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
127、多项选择题 荷载效应是指在荷载作用下结构或构件内产生的()的总称。
A.内力
B.外力
C.变形
D.裂缝
E.断裂
128、单项选择题 屋面刚性防水施工时，细石混凝土防水层的厚度不应小于()mm。
A.20
B.30
C.40
D.50
129、单项选择题 《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A.C25
B.C30
C.C35
D.C40
130、单项选择题 先张法预应力施工时，预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于()mm。
A.1
B.3
C.5
D.7
131、单项选择题 当留设施工缝时，墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于()mm的墙体上。
A、100
B、200
C、300
D、400
132、名词解释 蛭石
133、单项选择题 磨细生石灰粉的熟化时问不少于()d。
A、2
B、3
C、5
D、7
134、名词解释 拱券
135、多项选择题 普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。
A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢
136、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
137、多项选择题 下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
138、单项选择题 以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）
A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通
139、单项选择题 项目建议书的编制单位一般是()。
A.招标代理机构
B.承包方
C.投资方
D.监理单位
140、单项选择题 钢结构焊接工程中，碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接()h以后，进行焊缝探伤检验。
A、8
B、12
C、24
D、36
141、单项选择题 采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。
A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3
142、单项选择题 大理石的化学成分有Ca0、Mg0、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占()以上，故大理石属碱性石材。
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
143、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
144、问答题
某六层住宅工程项目，建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。
【问题】
1、发生生产安全事故后，应怎样进行事故现场处理？
2、简要分析造成事故的原因。
145、单项选择题 施工现场所使用的安全警示标志()
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
146、单项选择题 凡搭接接头()位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。
A、起点
B、中点
C、终点
D、平衡点
147、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
148、多项选择题 关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。
A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50%
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护
149、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
150、单项选择题 我国一级建造师执业划分为()个专业。
A.8
B.10
C.12
D.14
151、单项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求分为Ⅰ类和Ⅱ类，属于Ⅰ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.旅馆
C.餐厅
D.住宅
152、单项选择题 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
153、单项选择题 对进场材料质量控制，要重视材料的()，以防错用或使用不合格的材料。
A.使用认证
B.进场验收
C.检验
D.试验
154、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在15日内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解?
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
155、问答题
某建筑公司承建了城关镇柳岸嘉园住宅小区工程。2001年6月22日11时，该工地见习机工汪某在未断电停机叉无其他人员看管的情况下，站在混凝土搅拌机的上料斗上，用水管冲洗搅拌机内的残余混凝土，不小心使水管碰到控制料斗起落的板把，带动料斗升起，汪某的左脚被别在料斗板把到离合器的联动杆上，胸部被料斗和机身挤住。发现后立即组织抢救，送医院后抢救无效死亡。经事故调查，在维修保养机械作业中，劳动组织不合理，分工不明确;交代任务不清，形成局部交叉作业，使搅拌机周围环境受到影响。作业人员缺乏安全知识和自我保护意识，现场没有指派专人监护。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)从中可以得到哪些事故教训?
(3)何谓"三级安全教育"?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
156、单项选择题 对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务()
A.盈利能力
B.偿债能力
C.生存能力
D.运营能力
157、单项选择题 企业进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备的技术经济特点，其中对()的设备,可以考虑购买设备的方案。
A.技术过时风险小
B.争取享受税费上的利益
C.保养维修复杂
D.使用时间短
158、单项选择题 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程为（）
A.确定桩位和沉桩顺序－打桩机就位－吊桩喂桩－校正－锤击沉桩－接桩－再锤击沉桩－送桩－收锤－切割桩头
B.测定桩位－埋设护筒－制备泥浆－成孔－清孔－下放钢筋笼－浇筑混凝土
C.测定桩位－钻孔－清孔－下钢筋笼－浇筑混凝土
D.桩机就位－锤击沉管－上料一边锤击边拔管浇筑混凝土－下钢筋笼浇筑混凝土－成桩
159、单项选择题 物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权
160、单项选择题 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。
A.节点间的水平分布力
B.节点上的水平集中力
C.节点间的竖向分布力
D.节点上的竖向集中力
161、单项选择题 施工项目承包核算对象按()划分，并与()的界定范围相一致。
A.分部工程责任目标成本
B.单位工程责任目标成本
C.分项工程计划目标成本
D.单位工程计划目标成本
162、问答题
某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目，共计建筑面积22万m2，地上38层，其中地下三层到地上六层为商业建筑，其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区，属于该市重点工程，施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施丁过程中发生如下事件：
事件一：项目开工一个月后，施工总承包单位对项目进行安全检查。通知中明确了建筑工程施工安全检查主要查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程施工安全检查的主要形式为日常巡查、专项检查、定期安全检查。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施)〉。其中规定：安全检查的要求有根据检
查内容配备力量，抽调专业人员，确定检查负责人，明确分工；明确检查目的和检查项
目、内容及检查标准、重点、关键部位；对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为，还应进行“应知应会”的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。对于违章指挥、违章作业行为，检查人员可以当场指出、进行纠正。监理工程师认为不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定：建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上，可以采用“听”、“问”、“看”等方法进行。
事件五：针对某单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。
该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81、86、79、82、82分。
该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。
“文明施工检杏评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项（该项目应得分为20分，保证项目总分为72分)，其他各项检查实得分为68分。
【问题】
1.事件一中，建筑工程施工安全检查还应包括哪些内容？
2.事件二中，建筑工程施工安全检查的主要形式还应包括哪些？
3.事件三中，建筑工程施工安全检查的要求还应包括哪些？
4.事件四中，建筑工程施工安全检查方法还应包括哪些？
5.计算各分项检查分值，并填人检查评分汇总表，并计算本工程总计得分。
163、单项选择题 可以进行防水工程防水层施工的环境是()。
A.雨天
B.夜间
C.雪天
D.六级大风
164、填空题 锥度是两个（）圆锥轴线截面的圆的直径差与该截面间的（）距离之比。
165、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
166、多项选择题 模板工程设计的主要原则包括()。
A、安全性
B、稳定性
C、持久性
D、实用性
E、经济性
167、单项选择题 主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于()mm。
A、900
B、1000
C、1100
D、1200
168、单项选择题 关于梁、板钢筋绑扎的说法，正确的是()。
A.梁的高度较小时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎
B.梁的高度较大时，梁的钢筋宜架空在梁模板顶上绑扎
C.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下
D.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应保证梁顶面主筋间的净距最小值1Omm
169、多项选择题 下列土钉墙基坑支护的设计构造，正确的有()。
A.土钉墙墙面坡度1：0.2
B.土钉长度为开挖深度的0.8倍
C.土钉的间距为2m
D.喷射混凝土强度等级C20
E.坡面上下段钢筋网搭接长度为250mm
170、名词解释 桩基础
171、单项选择题 通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.密实度
C.干密度
D.可松性
172、单项选择题 关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。
A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大
173、单项选择题 根据()，土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。
A、地质成因
B、坚硬程度
C、开挖的难易程度不同
D、粒径和塑性指数
174、单项选择题 信用额度是借款企业与银行之间正式或非正式协议规定的允许借款企业向银行借款的()。
A.平均限额
B.最高限额
C.最低限额
D.未使用额
175、多项选择题 水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂
176、单项选择题 水泥的安定性一般是指水泥在凝结硬化过程中，()变化的均匀性。
A.强度
B.体积
C.温度
D.矿物组成
177、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
178、单项选择题 根据钢筋混凝土结构的受力特点，柱为典型的()构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
179、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
180、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
181、多项选择题 施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
182、单项选择题 工程量清单不包括()。
A.单位工程量清单
B.分部分项工程量清单
C.措施项目清单
D.其他项目清单
183、单项选择题 采用钎探法进行基坑验槽时，其钎探深度以()为依据。
A、梅花形布设
B、设计
C、勘察报告
D、施工计划
184、单项选择题 有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。
A.保管
B.安全检查
C.定期检验
185、问答题 某年5月，某制衣公司准备投资600万元兴建一幢办公兼生产大楼。该公司按规定公开招标，并授权由有关技术、经济等方面的专家组成的评标委员会直接确定中标人。招标公告发布后，共有6家建筑单位参加投标。其中一家建筑工程总公司报价为480万元(包工包料)，在公开开标、评标和确定中标人的程序中，其他5家建筑单位对该建筑工程总公司报送480万元的标价提出异议，一致认为该报价低于成本价，属于以亏本的报价排挤其他竞争对手的不正当竞争行为。评标委员会经过认真评审，确认该建筑工程总公司的投标价格低于成本，违反了《招标投标法》有关规定，否决其投标，另外确定中标人。
186、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
187、单项选择题 可进行地面平整、挖沟、刮土、推土、松土、除雪的机械是()。
A.推土机
B.铲运机
C.平地机
D.摊铺机
188、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
189、单项选择题 下列材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。
A.石灰
B.水泥
C.粉煤灰
D.石膏
190、多项选择题 关于项目管理规划的说法，正确的有（）。
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
191、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如下：
施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天;
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天;
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据见下表：
2、问题
(1)本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
(2)施工总承包单位可否就事件1～事件3获得工期索赔?分别说明理由。
(3)计算截止到第110天的合计BCWP值。
(4)计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
(5)计算第110天的进度偏差SV值：并做SV值结论分析。
192、单项选择题 不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。
A、3%
B、5%
C、8%
D、12%
193、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
194、多项选择题 下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
195、填空题 在受限空间作业时应在受限空间外设置（），受限空间出入口应保持畅通。
196、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A、70%
B、75%
C、80%
D、85%
197、多项选择题 施工项目管理规划可分为()两大类。
A.施工项目管理目标
B.施工项目管理组织
C.施工项目管理实施规划
D.施工项目管理方法
E.施工项目管理规划大纲
198、单项选择题 矿渣水泥的主要特性是（）。
A、早期强度高
B、耐水性差
C、水化热低
D、抗冻性好
199、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
200、单项选择题 关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法，正确的是()。
A.每层混凝土要一次浇筑，顺序是先边角后中间
B.每层混凝土要一次浇筑，顺序是后边角先中间
C.每层混凝土要分次浇筑，顺序是先边角后中间
D.每层混凝土要分次浇筑，顺序是后边角先中间
201、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
202、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
203、多项选择题 下列()钢筋具有明显的流幅。
A.热轧
B.冷拉
C.冷拔
D.热处理
E.钢绞线
204、单项选择题 水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。
A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度
205、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
206、多项选择题 经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当()，竣工后应当及时清理现场，通知市政工程行政主管部门检查验收。
A.在施工现场设置明显标志
B.在施工现场设置安全防围设施
C.报送挖掘开工报告
D.按照批准的位置、面积、期限挖掘
E.交纳城市道路占用或挖掘修复费
207、多项选择题 溶剂型涂料涂饰工程包括()。
A、丙烯酸酯涂料
B、滚花涂饰
C、聚氨酯丙烯酸涂料
D、无机涂料
E、有机硅丙烯酸涂料
208、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
209、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
210、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1、判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2、对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么？
3、对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定？
211、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
212、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
213、多项选择题 下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有（）。
A.立杆的间距
B.立杆的接长方式
C.水平杆的步距
D.水平杆的接长方式
E.连墙件的设置
214、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
215、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
216、多项选择题 为解决具体的技术问题，在设计阶段必须做技术设计的项目有()。
A.特殊的工业项目
B.房地产开发项目
C.大型的水利项目
D.黄浦江上造桥
217、问答题
某公司新建一办公大楼，框架结构，烧结普通砖填充墙。
基础形式为大放脚基础，施工组织设计原定先采用机械开挖，然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中，机械开挖由于在夜间施工，导致超挖0.2m深。
主体结构施工过程中，由于钢筋翻样员识图错误，钢筋下料尺寸超出模板尺寸，需返工处理，施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处直开，然后重新加1:制作。
屋面梁施工时，混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕，质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后，用与梁浇筑时所用一模一样的混凝土进行填充捣实，并认真养护。
本丁程外立面原设计为涂料饰面，主体结构施工完毕后，业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，部分后置埋件连接位置在填充墙上。
【问题】
1.对于基底超挖部分，应如何处理？
2.施工单位对于钢筋返工的处理是否正确？简述理由、正确做法。
3.施工单位关于梁上出现孔洞的处理是否妥当？简述理由、正确做法。
4.普通砖墙上是否可作幕墙的支承点？如必须在砖墙上设置支承点，应采取什么措施？
218、单项选择题 花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。
A、20%
B、30%
C、50%
D、60%
219、单项选择题 玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，玻璃的镀膜面的正确朝向是()。
A.单片玻璃应朝向室外
B.单片玻璃应朝向室内
C.中空玻璃应朝向室内(即从外到内的第四面)
D.中空玻璃应朝向室外(即从外到内的第一面)
220、单项选择题 暗龙骨吊顶施工要求中，吊杆距主龙骨端部距离不得大于()mm。
A、200
B、250
C、300
D、350
221、单项选择题 施工单位在()地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和施工标志。
A.无夜间照明的
B.居民居住集中的
C.车辆、行人通行的
D.不准车辆、行人通行的
222、多项选择题 玻璃的特性包括（）。
A.机械强度高
B.抗冲击性好
C.弹性比普通玻璃大
D.热稳定性好
223、问答题
某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。
224、单项选择题 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于()mm
A、1.2
B、1.4
C、1.6
D、1.8
225、多项选择题 明龙骨吊顶施工要求中，吊挂顶棚罩面板常用的板材有()等。【答案】ABD
A、吸声矿棉板
B、硅钙板
C、防潮板
D、塑料板
E、埃特板
226、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
227、多项选择题 关于石灰技术性质的说法，正确的有()。
A.保水性好
B.硬化较快、强度高
C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大
E.生石灰吸湿性强
228、单项选择题 在室内建筑装饰吊顶施工过程中，主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于()。
A.1.2m
B.1.5m
C.1.5m
D.1.8m
229、单项选择题 木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）
A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹
230、单项选择题 冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时()。
A.增加20%-25%
B.减少20%~25%
C.减少35%-40%
D.增加35%-40%
231、单项选择题 根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。
A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费
232、多项选择题 一般情况下，企业支付现金时，可()。
A.从开户银行提取
B.从本企业库存现金限额中支付
C.从本企业现金收入中直接支付
D.不需银行批准，坐支支付
E.经银行批准，坐支支付
233、名词解释 层高、净高
234、单项选择题 公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是()。
A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权
B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同
C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任
D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择
235、多项选择题 与资金的时间价值具有函数关系的项目有()。
A.资金量
B.使用时间
C.资金增值率
D.通货膨胀率
E.单利利率
236、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列权利中的()可以设定质押权。
A.汇票
B.提单
C.著作权中的发表权
D.股票
E.专利许可使用权
237、多项选择题 合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂，下列选项中属于热固型树脂的是()。
A.酚醛树脂
B.环氧树脂
C.脲醛树脂
D.聚偏二氯乙烯
E.聚碳酸酯
238、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
239、单项选择题 管井作业选用带（）管道的通风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
240、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，室内环境污染控制环境要求属于I类的是()。
A.办公楼
B.图书馆
C.体育馆
D.学校教室
241、单项选择题 住宅室内装饰装修管理办法是指住宅()的装饰装修T程管理。
A.竣工验收合格前
B.竣工验收合格后
C.业主入住之前
D.更换住宅业主后
242、单项选择题 施工期间最高气温为25°C，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
243、多项选择题 关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。
A.施工道路布置尽量不使用永久性道路
B.尽量利用巳有的临时工程
C.短运距、少搬运
D.尽可能减少施工占用场地
E.符合劳动保护、安全、防火要求
244、单项选择题 高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定
245、单项选择题
图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。
A.α、h越大，绳子拉力越大
B.α、h越小，绳子拉力越大
C.α越大、h越小，绳子拉力越大
D.α越小、h越大，绳子拉力越大
246、单项选择题 吊点距主龙骨端部的距离不应大于()mm。
A、100
B、200
C、300
D、400
247、单项选择题 关于钢筋连接方式，正确的是()。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
248、单项选择题 以镀锌钢板为基材，经辊压、冷弯成异型断面，表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材是()。
A、彩色压型钢板
B、彩色涂层钢板
C、不锈钢
D、冷弯型钢
249、单项选择题 房屋建筑筒中筒结构的内筒，一般由()组成。
A.电梯间和设备间
B.楼梯间和卫生间
C.设备间和卫生问
D.电梯间和楼梯间
250、单项选择题 近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法是()。
A、砂石桩
B、灰土挤密桩
C、水泥粉煤灰碎石桩
D、混凝土桩
251、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
252、单项选择题 关于砌体结构施工的做法，错误的是()。
A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直搓
253、单项选择题 在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。
A.1年
B.2年
C.4年
D.5年
254、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
255、单项选择题 常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。
A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛
256、多项选择题 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
257、单项选择题 利用木材加工过程中产生的边角废料，经整形、刨光施胶、拼接、贴面而制成的一种人造板材是()。
A.纤维板
B.胶合板
C.刨花板
D.细木工板
258、单项选择题 钢材化学成分中，()是决定钢材性能的最重要元素。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
259、多项选择题 防水混凝土的配合比符合的规定有()。
A.水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg/m3
B.砂率宜为35%～45%，灰砂比宜为1：2～1：2.5
C.水灰比不得大于0.55
D.普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm，泵送时人泵坍落度宜为100～140mm
E.搅拌时间不应小于10min
260、单项选择题 石灰在建筑物中不宜()。
A.用于制作硅酸盐制品
B.单独用于建筑物基础
C.制成灰土、三合土
D.拌制石灰砂浆
261、多项选择题 甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由拖欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是()。
A.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款
B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权
C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务
D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务
E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务
262、单项选择题 凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。
A.项目资料员
B.项目监理工程师
C.项目经理
D.注册建造师
263、多项选择题 在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。
A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动
264、单项选择题 有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
265、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为()年。
A.3
B.4
C.5
D.6
266、单项选择题 下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件
267、多项选择题 下列关于混凝土施工叙述正确的是()。
A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处
268、单项选择题
如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于Pl、P2的关系，正确的是()。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1<P2<3P1
D.P2>3P1
269、问答题
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
270、多项选择题 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。
A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型
271、单项选择题 下列哪一项不应计人人工费()。
A.生产工人辅助工资
B.生产工人基本工资
C.职工养老保险
D.工资性补贴
272、单项选择题 某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。
A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限
273、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。
A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理
274、多项选择题 填方土料一般可以选用()
A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土
275、单项选择题 石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。
A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5
276、问答题
某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?
277、单项选择题 住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。
A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案
278、单项选择题 某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。
A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖
279、单项选择题 能给人以高雅、美观的感觉，适用于室内门窗、隔断和采光的玻璃是()。
A、压花玻璃
B、喷花玻璃
C、乳花玻璃
D、冰花玻璃
280、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
281、多项选择题 模板工程中，模板及其支撑应具有足够的()，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。
A、耐磨性
B、硬度
C、承载能力
D、刚度
E、稳定性
282、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用（），但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
283、单项选择题 裱糊前应用()涂刷基层。
A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料
284、单项选择题 在室内卫生间内进行防水施工中，施工行为不正确的是（）。
A.防水工程应做蓄水试验，用以检验防水工程的施工质量
B.在防水施工中，可对套管、卫生洁具根部等部位应先做防水附加层，再进行大面积防水施工
C.涂膜防水施工中，玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于l00mm
D.涂膜防水施工中，两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/3
285、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
286、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
287、单项选择题 钢材中的()元素是决定钢材性能的最重要元素。
A、碳
B、硅
C、锰
D、磷
288、单项选择题 《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批
A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人
289、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
290、多项选择题 关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（ ）。
A.连接部位设置在强度等级为C25的主体结构混凝土上
B.预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土
C.直接用轻质填充墙做幕墙支承结构
D.预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理
E.使用冷加工钢筋作为锚筋
291、单项选择题 石材幕墙的石板，厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.25mm
D.30mm
292、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
293、单项选择题 荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。
A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载
294、单项选择题 DS1水准仪的测量精度是()。
A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm
295、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→浸砖→镶贴面砖→清理
B.排砖及弹线→基层处理→抹底层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
C.基层处理→抹底层砂浆→排砖及弹线→湿润基层→镶贴面砖→清理
D.抹底层砂浆一排砖及弹线→抹结合层砂浆→浸砖→镶贴面砖→清理
296、多项选择题 下列有关违约责任的说法，符合《合同法》规定的是()。
A.即使一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任
B.当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务
E.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿
297、单项选择题 有限空间作业监护者应（）及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。
A.安全交底
B.清点人数
C.检查工具
298、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
299、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
300、单项选择题 开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。
A、0、5
B、1
C、1、5
D、2