时间:2023-04-23 03:43:29
1、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
2、单项选择题 地基处理方法中，灰土挤密桩主要用于()。
A.增加软土地基的承载能力
B.提高人工填土地基的承载力
C.减少沉降量
D.提高边坡的稳定性
3、单项选择题 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
4、多项选择题 挤密桩地基包括()。
A、灰土桩地基
B、砂石桩地基
C、水泥粉煤灰碎石桩地基
D、夯实水泥土复合地基
E、粉煤灰地基
5、问答题
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
6、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
7、单项选择题 采用湿作业法施工的饰面板工程、石材进行背涂处理的目的是()。
A.防潮
B.防碱
C.防腐
D.防酸
8、单项选择题 由于（）耐磨性差，用于室内地面，可以采用表面结晶处理，提高表面耐磨性和耐酸腐蚀能力。
A．瓷砖
B．花岗岩
C．微晶石
D．大理石
9、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
10、单项选择题 变电站、开闭站、配电室、沟道进行电缆工作时，应事先与（）取得联系，并不得动无关的设备。
A.运行单位
B.运维单位
C.施工单位
11、单项选择题 饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程
A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法
12、单项选择题 有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。
A.不脱开
B.半脱开
C.脱开
D.铰接
13、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？
14、单项选择题 基坑(槽)验槽，应由()组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
A.总监理工程师
B.项目经理
C.施工单位负责人
D.监理工程师
15、单项选择题 矿渣水泥的主要特性是（）。
A、早期强度高
B、耐水性差
C、水化热低
D、抗冻性好
16、多项选择题 下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。
A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙
17、单项选择题 涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于()。
A、70%
B、75%
C、85%
D、90%
18、单项选择题 施工总进度计划最主要的内容是()。
A.施工总进度计划图
B.各项资源需要量计划
C.施工部署
D.技术经济指标
19、单项选择题 抗冻等级()以上的混凝土简称抗冻混凝土。
A.Fl0
B.Fl5
C.F25
D.F50
20、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
21、单项选择题 下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。
A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长
22、单项选择题 建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
23、单项选择题 建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用()装修材料。
A、A级
B、B1级
C、B2级
D、B3级
24、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
25、填空题 进入受限空间的作业人员必须（）安全防护措施落实情况下才能进入受限空间实施作业任务。
26、单项选择题 混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。
A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力
27、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
28、多项选择题 管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
29、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
30、单项选择题 某分项工程高处作业高度lom，其高处等级、坠落半径分别是()。
A.一级、2m
B.二级、3m
C.三级、4m
C.四级、5m
31、单项选择题 根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。
A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费
32、多项选择题 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用()。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
E、机械固定法
33、单项选择题 下列材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。
A.石灰
B.水泥
C.粉煤灰
D.石膏
34、名词解释 阴角线、压顶线
35、单项选择题 施工单位应当采取防止环境污染的措施中不包括的项为()。
A.未经处理的泥浆水不得直接排人城市排水设施和河流
B.采取有效措施控制施工过程中的扬尘
C.不要将含有碎石、碎砖的土用作土方回填
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民
36、单项选择题 下列荷载中，属于水平荷载的是（）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
37、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
38、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
39、单项选择题 金属类预应力筋下料不得采用()切割。
A、砂轮锯
B、电弧
C、切断机
D、金属刀
40、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
41、多项选择题 建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有()。
A.气密性
B.抗风压性能
C.水密性
D.甲醛含量
E.耐久性
42、单项选择题 地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为()d。
A、14
B、21
C、28
D、42
43、问答题 某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。
44、多项选择题 仲裁协议的作用包括()。
A.合同当事人均受仲裁协议的约束
B.是仲裁机构纠纷进行仲裁的先决条件
C.是一裁终局的法律保证
D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁
E.排除了法院对纠纷的管辖权
45、问答题
某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工，采用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚硫密封胶密封胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结；半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶，玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2009年10月10日至10月15日，安装时问是同年10月30日至11月10日，板块制作中，按规定做了剥离试验，均合格。在幕墙构件制作安装前，A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm和3600mm三种规格；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3400mm制作的。
问题
1．指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确做法。
2．隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的?
3．指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。
4．A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确?为什么?
46、单项选择题 一栋四层的砖石结构宿舍楼，横墙承重，开间4.2mm，现浇混凝土楼盖，其静力计算方案为()。
A.刚性方案
B.刚弹性方案
C.弹性方案
D.弹塑性方案
47、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
48、单项选择题 梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。
A.RA=2kN，RB=-26kN
B.RA=-2kN，RB=26kN
C.RA=-3kN，RB=27kN
D.RA=-3kN，RB=-27kN
49、多项选择题 水准仪主要由()三个主要部分组成。
A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座
50、单项选择题 施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行，而在施工现场建造的施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施，属于()。
A.存货
B.其他资产
C.固定资产
D.流动资产
51、单项选择题 典型长期看护保单要求被保险人不能完成下述活动（）。
A.沐浴和说话
B.吃和移动
C.如厕和活动
D.穿衣和说话
52、多项选择题 核算所得税的方法包括()
A.基数法
B.应付税款法
C.纳税影响会计法
D.债务分析法
E.报表分析法
53、名词解释 女儿墙
54、多项选择题 关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。
A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验
C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的《准用证》后方可使用
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度
55、多项选择题 建筑石膏的技术要求包括()。
A、组成
B、防火性能好
C、限制成分含量
D、放射性核素限量
E、物理力学性能
56、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
57、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
58、单项选择题 在钢筋的连接中，受力钢筋的接头宜设置在()。
A、受力中心处
B、受力平衡处
C、受力较大处
D、受力较小处
59、单项选择题 建筑方格网当采用布网法测设时，应增测方格网的()。
A.对角线
B.定位点
C.四条边线
D.中心点
60、单项选择题 下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。
A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂
61、单项选择题 关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。
A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差
62、多项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
63、多项选择题 基坑挖到基底设计标高并清理后，施工单位必须会同()等单位共同进行验槽，合格后方可进行基础工程施工。
A、勘察
B、监理
C、设计
D、技术
E、咨询
64、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
65、问答题
背景
某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件：
事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用HPB300级φ12mm钢筋，间距200mm。施工单位考查当地建材市场，发现市场上HPB300级φ12mm钢筋紧缺，很难买到。施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。
事件二：二层梁板施工阶段天气晴好，气温16～27℃。梁板模板安装拼接整齐、严密并验收完毕，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从养护室取出一组送检试压，其强度达设计强度的80%，施工单位认为已超过设计强度75%，向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。
事件三：拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。
事件四：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。
问题
(1)指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
(2)指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。
(3)分析事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因(至少列出五项)。
(4)事件四中监理要求是否妥当?为什么?结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?
66、单项选择题 填方工程施工（）。
A、应由下向上分层填筑
B、必须采用同类土填筑
C、当天填筑，应隔天压实
D、基础墙两侧应分别填筑
67、单项选择题 为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中，克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝被称为()。
A、后浇带
B、预留带
C、胀缝
D、纵缝
68、单项选择题 借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照
B.技术方案
C.施工设备
D.施工业绩
69、单项选择题 当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的开挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式挖土
C.盘式挖土
D.逆作法挖土
70、多项选择题 型钢分为实腹式和空腹式两类，其中空腹式构件的型钢由()组成。
A.型钢
B.钢板
C.缀板
D.槽钢
E.缀条连接角钢
71、单项选择题 表示热轧光圆钢筋符号的为（）。
A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400
72、单项选择题 某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（）。
A.均布面荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.分散荷载
73、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
74、多项选择题 抗震设计的概念设计包括()。
A.选择对抗震有利的场地
B.建筑形状要求复杂，有利于抗震
C.建筑物平面的质量中心和刚度中心应尽可能的远离
D.选择抗震性能较好的建筑材料
E.非结构设计件应满足抗震要求
75、多项选择题 按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为()。
A、结构材料
B、功能材料
C、装饰材料
D、墙体材料
E、辅助材料
76、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测ー次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
77、问答题
背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.
问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？
78、问答题
某工地一10mx6.5m的焊接车问内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。
由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，二人均造成重伤。经査，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
【问题】
1.请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。
2.简述电焊机的安全控制要点。
3.气瓶的安全控制要点有哪些？
4.何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?
5.对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求？
79、单项选择题 水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
80、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
81、单项选择题 轻质隔墙饰面板下端与建筑地面的交接处采用踢脚处理时，叙述不正确的是()。
A.用大理石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
B.用水磨石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
C.用木质踢脚板覆盖时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
D.用瓷质砖做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
82、多项选择题 请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序
B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件
D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
83、单项选择题 ()不是影响斜截面受力性能的主要因素。
A.剪跨比、高跨比
B.长细比
C.混凝土强度等级
D.腹筋的数量
84、单项选择题 根据《建筑地面工程施工质量验收规范》的规定，炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌和料铺设，其厚度不应小于()mm。
A、60
B、70
C、80
D、100
85、多项选择题 钢材的力学性能包括（）。
A.弯曲性能
B.拉伸性能
C.冲击性能
D.疲劳性能
E.焊接性能
86、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。87、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是()。
A.放线一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件一支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
B.放线一支设临时方木→配置胶粘剂一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
C.放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
D.放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
88、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
89、名词解释 建筑物等级划分
90、单项选择题 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。
A、6%
B、8%
C、10%
D、12%
91、多项选择题 低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用()。
A.硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
E.矿渣硅酸盐水泥
92、多项选择题 夹层玻璃的主要特性是()。
A、透明度好
B、可发生自爆
C、抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍
D、玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人
E、通过采用不同的原片玻璃，夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能
93、单项选择题 锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。
A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打
94、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
95、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
96、单项选择题 关于建筑工程施工现场管理的责任人和责任单位的表述，有误的是()。
A.建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报施工许可证的发证部门备案
B.项目经理全面负责施工过程的现场管理，应根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施
C.建设工程实行总包和分包的，由总承包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动
D.建设工程实行总包和分包的，由施工单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计
97、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商
98、单项选择题 遇到（）级以上的大风气候时，施工现场的高空作业和露天焊割作业应停止。
A.四
B.五
C.六
D.七
99、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
100、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
101、单项选择题 钢结构构件采用焊接连接中，产生()的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、技术操作不佳、焊件位置安放不当等。
A.冷裂纹
B.弧坑缩孔
C.焊瘤
D.咬边
102、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
103、单项选择题 我国一级建造师执业划分为()个专业。
A.8
B.10
C.12
D.14
104、多项选择题 建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。
A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙
105、单项选择题 锤击沉桩法施工时，端承桩的入土深度控制应采用()。
A.标高为主，贯入度为参考
B.控制贯入度
C.控制标高
D.贯入度为主，标高为参考
106、单项选择题 关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是()。
A.抹灰稠度7～8Cm，主要作用是找平
B.抹灰稠度10Cm，主要作用是初步找平
C.抹灰稠度10Cm，主要作用是找平
D.抹灰稠度10～12Cm，主要作用是初步找平
107、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
108、单项选择题 企业管理层附近大中型项目宜设置的项目管理组织结构是()。
A.直线职能式
B.穿透式
C.事业部式
D.矩阵式
109、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
110、单项选择题 我国特有的一种优良的金属装饰板材是()。
A、铝质浅花纹板
B、铝质波纹板
C、蜂窝花铝合金复合板
D、铝质压型板
111、名词解释 桩基础
112、单项选择题 重锤表面夯实的加固深度一般为()m。
A、1.2
B、0.2～1.5
C、1.2～2
D、1.5～3
113、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
114、多项选择题 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。
A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C.防水卷材垂直屋脊铺贴
D.防水卷材平行屋脊铺贴
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴
115、单项选择题 有限空间管理单位应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，存在地下有限空间作业发包行为的，还应建立（）制度。
A.承包管理
B.发包管理
C.施工管理
116、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
117、单项选择题 关于施工缝留置位置的说法，正确的是()。
A.柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B.梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的上面
C.有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/2范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可留在纵横墙的交接处
118、问答题
【2007年度考试真题】
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1、进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？
2、事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3、事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4、事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5、指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
119、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
120、多项选择题 施工现场主要出人口明显处应设置“五牌一图”，五牌是指()
A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌
121、单项选择题 砌体结构房屋预防地震经常采取的措施，下列()是错误的。
A.设构造柱
B.设圈梁
C.设伸缩缝，基础一定分开
D.加强楼梯间的整体性
122、单项选择题 下列水性涂料涂饰工程施工应符合设计要求的是()。
A.基层处理
B.涂饰工程的颜色
C.涂饰均匀
D.不得漏涂
123、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
124、名词解释 送桩深度
125、单项选择题 有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。
A.监护人
B.许可人
C.申请人
126、单项选择题 关于抗震多层砖房钢筋混凝土构造柱施工技术的说法，正确的是()。
A.先砌砖墙，后绑扎钢筋，最后浇筑混凝土
B.墙与柱应沿高度方向每500mm设1φ6钢筋(一砖墙
)C.构造柱应与圈梁连接
D.砖墙应砌成马牙槎，马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm
127、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据事件五，写出本工程的竣工验收日期应该是哪一天？并计算工程结算总价是多少万元？
128、多项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有()。
A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D.地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
E.质量控制资料应完整
129、单项选择题 关于模板工程设计主要原则的说法，正确的是()。
A.实用性、安全性、经济性
B.适用性、安全性、经济性
C.耐久性、安全性、经济性
D.实用性、安全性、耐久性
130、单项选择题 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程为（）
A.确定桩位和沉桩顺序－打桩机就位－吊桩喂桩－校正－锤击沉桩－接桩－再锤击沉桩－送桩－收锤－切割桩头
B.测定桩位－埋设护筒－制备泥浆－成孔－清孔－下放钢筋笼－浇筑混凝土
C.测定桩位－钻孔－清孔－下钢筋笼－浇筑混凝土
D.桩机就位－锤击沉管－上料一边锤击边拔管浇筑混凝土－下钢筋笼浇筑混凝土－成桩
131、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
132、单项选择题 石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。
A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5
133、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有（）
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
134、问答题
某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?
135、单项选择题 T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。
A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排
136、单项选择题 关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。
A、当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B、抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C、在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D、在设备管线安装部位安装加强龙骨
137、多项选择题 基坑(槽)开挖专项施工方案的主要内容有()
A.放坡要求、分层开挖深度
B.开挖时间、开挖顺序、进度计划
C.支护结构设计
D.机械选择、劳动力配备
E.降水措施及监测要
138、名词解释 山墙泛水
139、单项选择题 浅基坑的支护中，适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑，邻近有建筑物，不允许背面地基有下沉、位移时采用的是()。
A、型钢桩横挡板支撑
B、短桩横隔板支撑
C、挡土灌注桩支护
D、叠袋式挡墙支护
140、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中.发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后.若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起.在15d内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解。
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
141、单项选择题 对于复利计息方式的理解，不正确的是()。
A.一般来说，同一笔贷款利率和计息周期都相同，用复利算出的金额比单利多
B.本金越大，利率越高，计息周期也多，复利计息和单利计息的差别更小
C.复利计息有间断复利和连续复利之分
D.复利计息比较符合资金在社会再生产过程中的实际情况
142、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。
A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校
143、单项选择题 饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝处理应保持()。
A.缝的宽度和深度
B.缝的突出性和原样性
C.缝的密实性和可靠性
D.缝的使用功能和饰面完整性
144、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
145、单项选择题 根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。
A.5
B.10
C.25
D.35
146、单项选择题 锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。
A.先大后小，先短后长
B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短
D.先小后大，先短后长
147、单项选择题 关于氟碳漆施T流程的说法，正确的是()。
A.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→铺挂玻纤网→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
B.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→铺挂玻纤网→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
C.基层处理→分格缝切割→粗找平腻子施工→铺挂玻纤网→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
D.基层处理一铺挂玻纤网→分格缝切割→粗找平腻子施工→分格缝填充→细找平腻子施工→满批抛光腻子→喷涂底涂→喷涂中涂→喷涂面涂→罩光油→分格缝描涂
148、单项选择题 承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司
149、多项选择题 下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
150、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
151、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
152、单项选择题 配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。
A.矿渣
B.粉煤灰
C.复合
D.硅酸盐
153、单项选择题 期望第5年年末一次性从银行提款1000元，年利率为8%，半年复利计息一次，则开始应存人银行()元。
A.686
B.676
C.666
D.656
154、单项选择题 气体检测应使用（）缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
A.气体检测仪
B.通风设备
C.测试采样管
155、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法？说明理由。
156、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
157、单项选择题 有限空间作业监护者应（）及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。
A.安全交底
B.清点人数
C.检查工具
158、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有()mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
159、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
160、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
161、多项选择题 现制水磨石面层施工质量要求是()。
A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10
162、单项选择题 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
163、单项选择题 经验证明，一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的()倍为宜。
A、1～1.5
B、1.5～2.0
C、2.0～2.5
D、2.5～3.0
164、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。
165、问答题
某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：
(1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板;
(3)办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板;
(4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。
在施工过程中发生了以下事件：
事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为l5%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭顺利。
问题
(1)指出在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
(2)事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。
(3)分别指出事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
(4)事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。
166、多项选择题 对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。
A.降低水化热
B.提高混凝土与钢筋的握裹力
C.增加密实度
D.提高混凝土抗压强度及抗裂度
E.降低内外温差
167、单项选择题 钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（）扣。
A.1～2
B.1～3
C.2～3
D.2～4
168、单项选择题 能给人以高雅、美观的感觉，适用于室内门窗、隔断和采光的玻璃是()。
A、压花玻璃
B、喷花玻璃
C、乳花玻璃
D、冰花玻璃
169、单项选择题 某企业2007年5月从银行取得6个月的贷款300000元，年利率4%，到期一次还本付息，则该笔款项属于企业的()。
A.银行存款
B.其他应交款
C.短期借款
D.长期借款
170、单项选择题 土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。
A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机
171、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
172、单项选择题 某建设项目总投资2000万元，其中资本金800万元，计算期15年，建设期2年。已知工程建设投资第一年支出1200万元，其中资本金投入500万元，第二年投资800万元其中资本金投入300万元，各年投资不足部分由银行贷款解决。则从项目法人角度出发，本项目第二年的净现金流量是()万元。
A.-800
B.-300
C.-1200
D.-500
173、问答题
背景
某工程需购置某设备一台，经市场调查有三种型号设备满足要求，相关参数如下表所示(采购当年贷款复利利率为8%)：
问题
对上述各方案进行列试计算比较，并选出正确的设备采购方案。
174、多项选择题 关于石灰技术性质的说法，正确的有()。
A.保水性好
B.硬化较快、强度高
C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大
E.生石灰吸湿性强
175、单项选择题 近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法是()。
A、砂石桩
B、灰土挤密桩
C、水泥粉煤灰碎石桩
D、混凝土桩
176、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如下：
施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天;
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天;
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据见下表：
2、问题
(1)本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
(2)施工总承包单位可否就事件1～事件3获得工期索赔?分别说明理由。
(3)计算截止到第110天的合计BCWP值。
(4)计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
(5)计算第110天的进度偏差SV值：并做SV值结论分析。
177、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。
A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性
178、单项选择题 患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为
A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹
179、单项选择题 材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。
A.必需消耗量
B.施工中消耗的所有材料量
C.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
D.在合理和节约使用材料的前提下的消耗量
180、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
181、单项选择题 某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。
A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性
182、单项选择题 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将民用建筑分为两类，工类民用建筑工程和Ⅱ类民用建筑工程，下列建筑中()属于Ⅱ类民用建筑工程。
A.敬老院
B.图书馆
C.幼儿园
D.中小学
183、单项选择题 高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。
A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上
184、单项选择题 某工程柱混凝土采用细石子(最大粒径16mm)，当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，采用串筒施工时，混凝土的最大自由倾落高度为()m。
A.2
B.3
C.4
D.6
185、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
186、名词解释 土方工程
187、单项选择题 在软土地区基坑开挖深度超过()m，一般就要用井点降水。
A.1
B.2
C.3
D.4
188、多项选择题 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
189、单项选择题 生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质
190、单项选择题 二力杆是指下列哪类杆件()。
A.只受两个力的杆件
B.所示力沿直线作用的杆件
C.只受轴力的杆
D.力作用于杆件两端的受力杆
191、多项选择题 下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。
A.孔深
B.孔径
C.桩身完整性
D.承载力
E.沉渣厚度
192、单项选择题 建筑工程施工项目质量控制内容包括：①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量，下列控制顺序中，正确的是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.②→①→③→⑤→④
C.②→①→④→③→⑤
D.⑤→④→③→②→①
193、名词解释 加浆勾缝
194、多项选择题 下列各项中，属于费用确认应遵循的原则的有()。
A.真实可靠原则
B.权责发生制原则
C.划分收益性支出与资本性支出原则
D.配比原则
E.客观性原则
195、单项选择题 有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。
A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议
196、单项选择题 找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
197、名词解释 原浆勾缝
198、多项选择题 建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()
A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同
199、问答题
背景
某社区活动中心工程，3层框架结构，无地下室，总建筑面积2417m2，层高均为4.Sm，局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好，设计为放大基础加地连梁，房心回填土后夯实，之后再做首层地面。
在一层顶梁板施工时，钢筋制安、模板支设完毕，开始浇筑混凝土，当混凝土浇筑约1/3时，突遇大暴雨，混凝土浇筑暂停，留置施工缝;待天气好转后，进行剩余混凝土浇筑。
该层模板拆除后，发现整层楼板下陷，两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查，大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层，致使模板底支架基础发生沉降，导致整个支撑系统不均匀变形，刚浇筑的楼板均出现下陷且混凝土大量开裂。
问题
(1)本案例中，第二次浇筑混凝土时施工缝处处理应符合的哪些规定?
(2)本工程中柱、梁(主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置?
(3)现浇混凝土工程模板与支撑系统部分的安全隐患的主要表现形式有哪些?
(4)针对本案例发生的质量问题，简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些?
200、单项选择题 混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。
A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性
201、单项选择题 施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
202、单项选择题 工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。
A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程
203、单项选择题 大中型项目宜按()项目管理组织设置项目经理部。
A.直线职能式
B.项目式
C.事业部式
D.矩阵式
204、填空题 基本烈度
205、问答题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定?
206、多项选择题 建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、()及其他材料子分部装修工程。
A.木质材料子分部装修工程
B.高分子合成材料子分部装修工程
C.复合材料子分部装修工程
D.金属材料子分部装修工程
E.非金属材料子分部装修工程
207、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
208、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
209、多项选择题 根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准
210、多项选择题 以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。
A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降
211、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
212、单项选择题 关于钢筋混凝土结构楼板、次梁与主梁上层钢筋交叉处钢筋安装的通常做法正确的是（）。
A.板的钢筋在下、次粱钢筋居中、主梁钢筋在上
B.板的钢筋在上、次粱钢筋居中、主梁钢筋在下
C.板的钢筋居中、次梁钢筋在下、主梁钢筋在上
D.板的钢筋在下、次梁钢筋在上、主梁钢筋居中
213、单项选择题 对梁的配筋量在规范中明确地作出规定不允许设计成()。
A.适筋梁
B.少筋梁和超筋梁
C.有腹筋梁
D.简支梁
214、单项选择题 根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。
A、5
B、8
C、10
D、12
215、单项选择题 节能装饰型玻璃中，中空玻璃的基本特性有()。
A、光学性能良好
B、保温隔热、降低能耗
C、防结露
D、良好的防火功能
E、良好的隔声性能
216、单项选择题 根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)规定，木质材料进场应迸行见证取样检验的是()。
A、B1级木质材料
B、B2级木质材料
C、现场阻燃处理后的木质材料
D、表面进行加工后的B1木质材料
217、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A，B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材，水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价表如表1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图3所示。
施工过程中，发生如下事件。
事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建调单位不同意另行支付。
事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称；施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3，施工单位调整方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.41%。
事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇材料价格大幅上涨，造成F，G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表2.施工单位随即向项目监理机构提出了调整F，G工作结算单位的要求，经测算，F，G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%，35%和10%。
问题：
1、事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。
2、指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
3、事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单位（计算结果精确到小数点后两位）。
4、事件4中，施工单位提出调整工作F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。
5、计算4，5，6月份的拟完工程计划投资额和施工单位的应得工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。
218、单项选择题 混凝土在长期荷载作用下，随时间而增长的变形称为()。
A.荷载型变形
B.干缩变形
C.徐变
D.碳化收缩
219、单项选择题 在装修材料的分类和分级中，()装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。
A、复合型
B、简单型
C、磨合型
D、基础型
220、单项选择题 基坑监测点水平间距不宜大于()。
A.30m
B.25m
C.20m
D.15m
221、单项选择题 观察验槽的重点应选择在（）。
A.基坑中心线
B.基坑边角处
C.最后开挖部位
D.受力较大部位
222、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
223、单项选择题 下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（）。
A.先深后浅
B.先小后大
C.先短后长
D.自四周向中间进行
224、多项选择题 天然花岗石板材的技术要求包括()。
A、规格尺寸允许偏差
B、平面度允许公差
C、角度允许公差
D、外观质量
E、化学性能
225、单项选择题 无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。
A、20
B、25
C、30
D、35
226、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
227、单项选择题 常用水泥的选用中，构筑厚大体积的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、矿渣水泥
C、复合水泥
D、火山灰水泥
228、单项选择题 现浇钢筋混凝土板最小厚度不正确的有（）。
A．民用建筑单向楼板60mm
B．工业建筑单向楼板60mm
C．双向板80mm
D．无梁楼板150mm
229、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
230、问答题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下：
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形;
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓;
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理;
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中的施工方法正确与否，如不正确，请写出正确的做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防火、防雷节点的处理要求有哪些规定?
231、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
232、单项选择题 公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是()。
A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权
B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同
C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任
D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择
233、单项选择题 （）应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业。
A.作业负责人
B.作业人员
C.许可人
234、单项选择题 以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）
A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通
235、单项选择题 关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（）。
A.可直接排入市政污水管网
B.可直接排入市政雨水管网
C.可直接排入工地附近的城市景观河
D.可直接外运至指定地点
236、单项选择题 我国某公司在南美洲某国承包一工程，水泥、沙子等材料在当地采购，则其预算价格应为()。
A.市场价
B.施工现场交货价格
C.市场价+运输费
D.市场价+采购保管费
237、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
238、单项选择题 某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系显示，净现值函数曲线与横轴的焦点在7%和9%之间，若基准收益率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别约为()
A.5.0%，40万元
B.5.0%.69万元
C.7.5%，40万元
D.7.5%.69万元
239、单项选择题 采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。
A.1
B.2
C.3
D.4
240、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
241、名词解释 砖石镟（xuàn ）
242、单项选择题 基层应干燥，混凝土及抹灰面层的含水率应在10%以下，基层的pH值不得大于()。
A、5
B、8
C、10
D、15
243、单项选择题 常用水泥的初凝时间均不得早于()min。
A.30
B.45
C.60
D.90
244、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
245、多项选择题 无规共聚聚丙烯管的缺点有()。
A、抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下易老化
B、属于可燃性材料，不得用于消防给水系统
C、刚性性能比金属管道差
D、抗冲击性能比金属管道差
E、线膨胀系数较小
246、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。
A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月
247、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
248、多项选择题 按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有()。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
E.装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验
249、多项选择题 施工中减少基坑回弹变形的有效措施是()。
A、防止土体产生一定的水平位移
B、减少土体中有效应力的变化
C、防止地基土浸水
D、防止边坡失稳
E、减少土体的暴露时间
250、多项选择题 复合水泥的主要特性有()。
A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好
251、单项选择题 在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中，由于容易损坏桩尖，不宜采用()。
A、冲击钻成孔灌注桩
B、锤击沉管灌注桩
C、回转钻成孔灌注桩
D、振动沉管灌注桩
252、多项选择题 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
253、问答题
某建筑幕墙工程施工过程中，施工项目经理部加强了施工现场施工的管理，对现场消防的管理措施摘录如下。
(1)施工现场设置的消防车道的宽度为2.8m。
(2)施工现场进水干管直径为120mm。
(3)氧气瓶之间的工作间距为3m。
(4)油漆和稀料的调配尽量在库房内。
(5)高度超过24m的在施工程，随楼层的升高每隔两层设一处消防栓口，配备水龙带。
(6)现场有明显的防火宣传标志。
该项目经理部主要从现场平面管理、现场料具管理、现场消防和保卫管理、现场临时用水和用电管理、现场文明施工管理方面做了大量工作。
【问题】
1.逐条判断施工项目经理部对现场消防的管理措施是否妥当，如不妥，请改正。
2.施工项目经理部应对现场料具管理采取哪些措施?。
254、多项选择题 模板工程设计的主要原则包括()。
A、安全性
B、稳定性
C、持久性
D、实用性
E、经济性
255、多项选择题 挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。
A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖
256、单项选择题 根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。
A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任
257、单项选择题 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（）m。
A.3
B.6
C.9
D.12
258、多项选择题 工程量清单计价的全部费用由()四项组成。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.规费
D.税金
E.资金利息
259、多项选择题 下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
260、名词解释 圈梁
261、单项选择题 均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是（）。
A、跨中正弯矩,支座负弯矩
B、跨中正弯矩,支座零弯矩
C、跨中负弯矩,支座正弯矩
D、跨中负弯矩,支座零弯矩
262、单项选择题 要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则
B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式
D.当事人双方意思表示一致即告成立
263、多项选择题 根据防火涂料所用的分散介质，可分为()。
A、溶剂型防火涂料
B、无机型防火涂料
C、水性防火涂料
D、有机型防火涂料
E、有机无机复合型
264、多项选择题 塑料面层的工艺流程包括()。
A、基地处理
B、弹线
C、铺衬垫
D、刷底胶
E、铺塑料板
265、单项选择题 根据有限空间的分类，下列选项中错误的是（）。
A.压力容器、管道、烟道、锅炉等场所属于密闭设备。
B.地下管道、地下室、污水井等场所属于地下有限空间。
C.储藏室、涵洞、冷库等场所属于地上有限空间。
266、单项选择题 施工现场所使用的安全警示标志()
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
267、多项选择题 某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（）。
A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm
268、多项选择题 《节能建筑评价标准》规定，屋面节能工程保温材料性能指标有()。
A.导热系数
B.密度
C.抗拉强度
D.燃烧性能
E.厚度
269、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
270、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 指出事件二中施工总承包单位和分包单位做法中的不妥之处，并分别说明正确做法。
271、填空题 凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。
272、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
273、问答题
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2m，粉质土2～5m，砂质土5～10m，黏性土10～12m，砂质土12～18m。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0、5m/d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：
(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。
(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。
(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。
【问题】
1、本工程基坑最小降水深度应为多少？降水宜采用何种方式？
2、该基坑坍塌的直接原因是什么？从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有哪些？
3、根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)中基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目？
4、施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌？
274、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
275、多项选择题 建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354）中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有（）。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
276、名词解释 热力循环
277、名词解释 挑檐
278、多项选择题 建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。
A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置
279、多项选择题 筹资活动流人的现金主要包括()。
A.吸收投资所收到的资金
B.取得借款所收到的现金
C.收到的其他与筹资活动有关的现金
D.银行贷款
E.利润
280、单项选择题 有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。
A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识
281、问答题
对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。
本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨季节，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应工期索赔(索赔工期与实施发生延误时间一致)。
【问题】
1.该工作是否按预计进展完成，简述理由。
2.简要比较该工作第4月和前7个月的实际进度与预计进度情况。
3.该工作实际进行过程当中，第4月到第6月是否为匀速进展，并简述理由。
4.该工作实际进行过程当中，共几次停顿？分别在什么时间段？
5.承包商针对第一次停顿的工期索赔是否成立？并说明理由。
282、单项选择题 住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。
A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案
283、单项选择题 陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小于()、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
284、问答题
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外的装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土，外镶贴陶瓷砖。施工过程中发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：抹灰工程中，技术负责人提出：对抹灰厚度大于55mm抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂。
问题：
1.该工程中吊顶上安装灯具要注意哪些问题？
2.事件1中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3.事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4.事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5.事件3中，技术负责人的提法是否妥当？为什么？
6.抹灰工程中需对哪些材料进行复试？复试项目有哪些？
285、多项选择题 施工企业的存货，按其用途可分为()。
A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资
286、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
287、单项选择题 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)规定，幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件的连接应采用()连接。
A.铆接
B.螺栓
C.双面焊
D.单面焊
288、单项选择题 不能测量水平距离的仪器是（）。
A、水准仪
B、经纬仪
C、全站仪
D、垂准仪
289、单项选择题 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。
A.18.300
B.19.100
C.19.400
D.21.600
290、多项选择题 混凝土结构的优点有()。
A.自重小
B.工期较短
C.强度较高
D.可模性较好
E.易于就地取材
291、单项选择题 暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
292、名词解释 防潮层
293、多项选择题 ()的水泥不得用于建筑工程。
A.初凝时间不合格
B.终凝时间不合格
C.安定性不合格
D.水化热大
E.游离氧化钙含量过多
294、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
295、单项选择题 根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。
A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢
296、多项选择题 地基验槽重点观察的内容有（）。
A.基坑周边是否设置排水沟
B.地质情况是否与勘察报告相符
C.是否有旧建筑基础
D.基槽开挖方法是否先进合理
E.是否有浅埋坑穴、古井等
297、单项选择题 当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式(墩式)挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
298、单项选择题 蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。
A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃
299、名词解释 层高、净高
300、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案