时间:2023-03-13 03:14:15
1、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
2、单项选择题 权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律将消灭其()。
A.诉权
B.胜诉权
C.请求权
D.实体权利
3、填空题 结构的功能要求（）
4、单项选择题 施工期间最高气温为25°C，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
5、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
6、多项选择题 建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
7、多项选择题 在城市紫线范围内禁止进行下列()活动。
A.在保护规划内的大面积拆除、开发
B.对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建
C.损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施
D.修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构造物和其他设施
E.占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等
8、多项选择题 建筑施工安全管理的主要内容包括()。
A.安全生产隐患治理
B.安全生产管理计划和实施
C.安全管理业绩总结
D.安全生产管理业绩考核
E.制订安全政策
9、单项选择题 天然大理石饰面板材不宜用于室内()。
A.墙面
B.大堂地面
C.柱面
D.服务台面
10、多项选择题 根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方
B.原告住所地
C.被告住所地
D.合同履行地
E.合同签订地
11、多项选择题 建筑石膏的技术性质有（）。
A、微膨胀性
B、凝结硬化快
C、抗冻性强
D、耐水性强
E、防水性强
12、单项选择题 某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
13、多项选择题 在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。
A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁
14、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
15、单项选择题 其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
16、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
17、多项选择题 根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。
A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
18、问答题
某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。
工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。
2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?
19、单项选择题 若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改
B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工
D.应当及时提出意见和建议
20、单项选择题 下列()项不属于混凝土结构的优点。
A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广
21、单项选择题 有地漏的房间，应在地漏四周做成不小于()的泛水坡度，以利流水畅通。
A.10%
B.8%
C.5%
D.3%
22、单项选择题 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
23、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
24、单项选择题 下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是()。
A.工程施工周期比较短
B.设计图纸资料齐全
C.工程技术结构复杂
D.投标人投标准备期相对较长
25、单项选择题 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。
A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备
26、单项选择题 我国现阶段实行的是()
A.固定汇率制
B.有管理的固定汇率制
C.浮动汇率制
D.有管理的浮动汇率制
27、问答题
背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。
28、单项选择题 下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件
29、单项选择题 在软土地区基坑开挖深度超过()m，一般就要用井点降水。
A.1
B.2
C.3
D.4
30、单项选择题 下列装修材料中，属于功能材料的是()。
A.壁纸
B.木龙骨
C.防水涂料
D.水泥
31、问答题
某装饰公司作为分包商实施某部委办公大楼的装饰装修工程，由于总承包的垂直提升设备急于退场，经监理工程师及总承包方同意，在第6层抢先砌筑完毕一间大会议室后将其设置为临时材料库房，提前将部分装饰装修材料倒运至临时库房存放。同一楼层其他部位此时正进行砌筑与抹灰施工。
库房内楼面上堆放有水泥，由于瓷砖后进场，墙面瓷砖暂放在水泥上；木门套及复合木地板堆置另一侧墙边；吊顶用纸面石膏板整齐码放在木地板上面；墙面漆、木器漆置于库房中央；各种电线电缆置于油漆桶上码放整齐；铝合金窗框最后进场，门边靠墙竖立，玻璃窗扇靠窗框放置。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：在各种材料进场过程中，监理要求每种材料均需进行取样复试，施工单位提出异议，认为只有部分材料需进行取样复试，并只需复试规范要求的相应项目。事件二：由于库房刚砌筑完毕，监理工程师提出放置在内的水泥很有可能受潮，要求降级使用。施工单位认为该批水泥进场时间不长，经查水泥出厂合格证上生产日期距检查日期正好2个月，远不到3个月，无需复试，可直接投人使用。
【问题】
1.本案例中，材料保管存在哪些问题？
2.事件一中，施丁.单位的说法是否正确？本案例中所涉及材料中哪些需要强制复试?具体复试何项目？
3.事件二中，分别判断监理单位和施丁单位的说法是否正确？并就水泥质量问题的争议，给出正确的处理方式。
32、多项选择题 壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。
A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸
33、单项选择题 电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。
A.10
B.8
C.6
D.4
34、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
35、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
36、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
37、多项选择题 装修人从事住宅室内装饰装修活动，经过批准后方可行使的施工()。
A.搭建建筑物、构筑物的
B.在菲承重外墙上开门、窗的
C.改变住宅外立面的
D.影响作业人员和周围住房及财产安全的
E.侵占公共空间的
38、单项选择题 预应力混凝土的主要目的是提高构件的()。
A.强度
B.刚度
C.抗裂度
D.B+C
39、多项选择题 模板的拆除顺序一般是（）
A.先支的先拆
B.先支的后拆
C.后支的先拆
D.后支的后拆
E.先拆板模后拆柱模
40、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
41、单项选择题 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。
A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验
42、填空题 作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
43、单项选择题 某楼板结构为大型钢筋混凝土预制圆孔板，板长6m，板宽1.2m，两端支承于框架梁上。设计时按板承受均布面荷载值为7.5kN/m2计算，则下列各项计算过程，不正确的是()。
A.若在板跨度中点沿板宽度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=51•3kN.m，支座处剪力V=30.6kN
B.若沿板长度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=67•5kN.m，支座处剪力V=45.0kN
C.若在离板端2m处设置假山盆景，因而增加了集中荷载3kN，则板跨中弯矩M=45•0kN.m，支座处剪力V=28.5kN
D.若地面改变装修，增加面荷载1kN/m2，则板跨中弯矩M=45.9kN•m，支座处剪力V=30.6kN
44、多项选择题 关于杆件稳定基本概念的表述中，正确的是()。
A.如果受压杆件比较细长，则受压杆件要有安全的要求
B.压杆的截面大不易失稳，因为惯性矩大
C.压杆的长度大，临界应力小，不易失稳
D.当杆件长细比过大时，常常会发生失稳的破坏
E.长细比是影响临界应力的综合因素
45、名词解释 防潮层
46、问答题
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下1层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截至2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额l670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题：
1.事件l中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
47、单项选择题 结构杆件在规定的荷载作用下，限制过大变形的要求即为()要求。
A.刚度
B.强度
C.应力
D.弯矩
48、单项选择题 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。
A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂
49、单项选择题 作业者更换作业面或重新进入同一作业面时，应（）。
A.直接进入有限空间
B.作业负责人同意后进入有限空间
C.再次进行气体检测
50、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
51、单项选择题 参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。
A.6
B.7
C.8
D.9
52、单项选择题 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
53、单项选择题 在某工程项目的发包过程中，发包方甲公司要求乙施工企业以350万元的不合理低价承揽该工程，否则以后的工程将不再让乙企业参与。迫于无奈，乙企业只得与甲公司签订了施工合同。请问，关于该施工合同的效力，下列说法正确的是()。
A.该合同自然无效，无需申请法院确认
B.该合同无效，但需由乙企业向法院申请确认该合同无效
C.乙企业既可以向法院申请撤销或变更该合同，也可以接受该合同的效力
D.乙企业只能向法院申请撤销该合同，而不能申请变更
54、多项选择题 下列关于对钢筋的力学性能的表述中，正确的是()。
A、冷轧带肋钢筋有明显的屈服性
B、一般将对应于塑性应变为0、2%时的应力定为屈服强度
C、钢筋伸长率一般随钢筋等级的提高而提高
D、钢筋冷弯是考核钢筋的塑性指标
E、低强度热轧钢筋冷弯性能较好
55、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
56、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件四中，当地行政主管部门及国家住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当？说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少？
57、单项选择题 在装饰装修工程安全隐患的防范中，下列对于机具伤害的防范不正确的是()。
A.认真按标准做好机具使用前的验收工作，做好机具操作人员的培训教育，严把持证上岗关
B.作业前必须检查机具安全状态，使用时必须严格执行操作规程，定机定人，严禁违章操作
C.必须保证所有机具维修保养时间，做到统一管理、定期检查、例行保养，做好维修保养记录
D.各种机具一经发现缺陷、损坏，必须立即维修，严禁机具“带病”运转
58、多项选择题 下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是()。
A.注册会计师
B.注册建筑师
C.监理工程师
D.造价工程师
E.注册建造师
59、多项选择题 下列有关违约责任的说法，符合《合同法》规定的是()。
A.即使一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任
B.当事人约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任
D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务
E.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿
60、多项选择题 石材分为（）
A.天然石材
B.板材
C.不锈钢
D.陶瓷E.人造石材
61、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m
62、单项选择题 下列金属框安装做法中，正确是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
63、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()。
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.减少泌水离析
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的抗渗性和抗冻性
E.提高混凝土的抗裂性
64、多项选择题 不锈钢制品按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为()。
A、铬不锈钢
B、镍-铬不锈钢
C、镍-铬-钛不锈钢
D、镍-钛不锈钢
E、镍-锰不锈钢
65、多项选择题 饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有（）。
A、品种
B、规格
C、强度
D、尺寸
E、外观
66、多项选择题 根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。
A.警告
B.没收违法所得
C.责令企业停产停业
D.吊销营业执照
E.行政拘留
67、名词解释 勒脚、踢脚概念，作用
68、单项选择题 将衬垫采用()粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
69、单项选择题 饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程
A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法
70、单项选择题 梁的正截面破坏形式有适筋梁破坏、少筋梁破坏和超筋梁破坏，它们的破坏特征为()
A.都是塑性破坏
B.都是脆性破坏
C.适筋梁和超筋梁破坏是脆性破坏，少筋梁破坏是塑性破坏
D.适筋梁是塑性破坏，超筋梁破坏和少筋梁IS坏是脆性破坏
71、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
72、多项选择题 采用泥浆护壁法成桩的灌注桩有()。
A.长螺旋钻孔灌注桩
B.反循环钻孔灌注桩
C.旋挖成孑L灌注桩
D.沉管灌注桩
E.正循环钻孔灌注桩
73、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
74、单项选择题 在对大体积混凝土浇筑时，浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择多种方式，()不是大体积混凝土浇筑方案的形式。
A.全面分层
B.局部分层
C.分段分层
D.斜面分层
75、单项选择题 某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20%，根据价值工程原理，该公司采用了()途径提高价值。
A.功能不变，成本降低
B.功能提高，成本降低
C.成本与功能都降低，但成本降低幅度更大
D.功能提高，成本不变
76、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
77、填空题 凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。
78、单项选择题 某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一辆山地车，由于其父母不同意，最后找到商家退货。胡某的这一民事法律行为最终没有成立的原因在于()。
A.法律行为主体不具有相应的民事行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
79、单项选择题 施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
80、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
81、问答题
【2010年度考试真题】
某办公楼工程，建筑面积35000m2，地下2层，地上15层，框架筒体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质黏土层。在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将起重机安装调试完成；结构施工至地上8层时安装双笼外用电梯；模板拆至5层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架；核心筒采用大钢模板施工。会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：施工单位根据工作总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。
事件2：地下1层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0、30m×0、50m)，监理工程师要求修补。
事件3：装修期间，在地上10层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方9层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。
事件4：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
【问题】
1、工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)？
2、事件2中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3、指出事件3中的不妥之处。
4、事件4中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录？
82、名词解释 商品混凝土
83、名词解释 女儿墙
84、多项选择题 现制水磨石面层施工质量要求是()。
A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10
85、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
本案例中，关于SBS卷材及其防水施工主要控制哪些方面的内容?86、单项选择题 从法学理论上分析，工程建设勘察设计合同的标的，属于一种表现为()的民事法律关系客体。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
87、多项选择题 （）属于安全玻璃
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.夹丝玻璃
D.平板玻璃
E.彩色玻璃
88、单项选择题 暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
89、单项选择题 某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）
A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务
D.自行分配取得任务
90、多项选择题 关于玻璃隔墙安装做法，符合要求的是()。
A.玻璃隔墙工程应使用具有隔声、隔热的中空玻璃
B.玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段
C.玻璃砖砌筑中埋设的拉结筋必须与骨架连接牢固
D.玻璃砖隔墙面积过大时应增加支撑
E.平板玻璃隔墙安装玻璃前应检查骨架、边框的牢固程度
91、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
92、单项选择题 建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.抗拉强度
D.伸长率
93、单项选择题 在地面装修构造的要求中，水泥应采用()，其强度等级不应小于42.5级。
A、普通硅酸盐水泥
B、矿渣硅酸盐水泥
C、复合硅酸盐水泥
D、粉煤灰硅酸盐水泥
94、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
95、单项选择题 型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
96、单项选择题 有限空间设施管理单位应建立地下有限空间基本情况（），应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。
A.目录
B.信息
C.台账
97、多项选择题 建筑涂料中，按使用部位可分为()。
A、木器涂料
B、内墙涂料
C、外墙涂料
D、地面涂料
E、复层涂料
98、多项选择题 施工现场管理综合评价的内容包括()。
A.施工组织管理
B.工程质量管理
C.施工安全管理
D.施工成本管理
E.文明施工管理
99、单项选择题 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋问的净距要有()mm，以利浇筑混凝土。
A、10
B、20
C、30
D、50
100、单项选择题 甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，则()责任。
A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带
101、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
102、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
103、多项选择题 建筑结构的可靠性包括()。
A.安全性
B.整体性
C.适用性
D.耐久性
E.稳定性
104、单项选择题 住宅室内空气污染物的活度和浓度限值中，游离甲醛小于等于()mg/m3。
A.0.06
B.0.07
C.0.08
D.0.09
105、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
106、单项选择题 对梁的配筋量在规范中明确地作出规定不允许设计成()。
A.适筋梁
B.少筋梁和超筋梁
C.有腹筋梁
D.简支梁
107、单项选择题 有限空间作业中，紧急情况时有限空间地上监护者向地下人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并（）实施紧急救援工作。
A.进入有限空间
B.在地上
C.试情况而定
108、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
109、单项选择题 厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材，严禁采用()施工。
A、空铺法
B、点粘法
C、满粘法
D、热熔法
110、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
111、单项选择题 根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
112、多项选择题 按滑移时外力作用方向，可分为()。
A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法
113、单项选择题 关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
114、单项选择题 某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。
A.8
B.11
C.15
D.21
115、单项选择题 （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。
A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人
116、单项选择题 在土方工程中，()常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等，最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土。
A.推土机
B.正铲挖土机
C.拉铲挖土机
D.铲运机
117、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
118、多项选择题 合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂，下列选项中属于热固型树脂的是()。
A.酚醛树脂
B.环氧树脂
C.脲醛树脂
D.聚偏二氯乙烯
E.聚碳酸酯
119、多项选择题 建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、()及其他材料子分部装修工程。
A.木质材料子分部装修工程
B.高分子合成材料子分部装修工程
C.复合材料子分部装修工程
D.金属材料子分部装修工程
E.非金属材料子分部装修工程
120、单项选择题 变电站、开闭站、配电室、沟道进行电缆工作时，应事先与（）取得联系，并不得动无关的设备。
A.运行单位
B.运维单位
C.施工单位
121、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
122、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,叙述正确的是()。
A.建筑物内的厨房，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
B.建筑物内的楼梯间，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
C.电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于A级，其他均应采用B1级
D.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用
E.建筑物内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
123、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
124、单项选择题 建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。
A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下
125、单项选择题 —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
126、多项选择题 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。
A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
127、单项选择题 荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。
A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载
128、问答题
某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2.该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺l50mm厚砂石，并作混凝土面层。施工现场有-8m×6m的焊接车间，车间内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔，分别放置在同一房角的水泥地面上，车间内2名工人正在进行焊割作业，另外一名工人正在吸烟。
问题：
(1)该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。
(2)焊接车间内氧气瓶和乙炔瓶存放有无不妥之处?为什么?
(3)焊割作业前应办理什么证件?
(4)焊割作业前须做哪些消防准备工作?
129、单项选择题 关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是()。
A.抹灰稠度7～8Cm，主要作用是找平
B.抹灰稠度10Cm，主要作用是初步找平
C.抹灰稠度10Cm，主要作用是找平
D.抹灰稠度10～12Cm，主要作用是初步找平
130、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同，合同中约定开工日期为2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以下简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作做了如下安排。
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”。
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施。
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底。
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题。
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对4月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等。”项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方。”丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系。”
【问题】
1.逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
2.指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法和甲方的答复各有何不妥之处。
3.丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
4.乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
131、多项选择题 受压墙体设计时，应验算()。
A.高厚比
B.构造柱
C.极限承载力
D.局部受压承载力
E.圈梁受拉
132、多项选择题 砌体结构中，墙体的构造措施主要包括()。
A.过梁
B.勒脚
C.伸缩缝
D.沉降缝
E.圈梁
133、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
134、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
135、单项选择题 新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。
A.2
B.5
C.8
D.10
136、单项选择题 患儿女，5岁。发热、轻咳3天伴皮疹1天。体检：精神可，枕部及耳后淋巴结轻度肿大，全身红色斑丘疹。诊断可能为
A.传染性单核细胞增多症
B.淋巴结核
C.恶性淋巴瘤
D.急性淋巴结炎
E.风疹
137、单项选择题 根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。
A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢
138、单项选择题 2001年7月3日，村民徐某向邻居杨某借了5，000元钱外出做生意。因两家平时关系挺好，杨某也一直未向徐某催要。到了2003年6月10日，杨某从回家探亲的儿子那里才得知有诉讼时效的规定，而徐某又因外出做生意未归，眼见时效将至，杨某决定到县法院起诉徐某。在去县法院的途中遇上了山洪暴发，村里通往县城的唯一一条道路被冲毁。直到7月20日道路才修通，杨某才得以赶到法院起诉。关于对本案的分析，说法正确的是()。
A.杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院应当不予受理
B.虽然杨某的起诉已经超过诉讼时效期间，法院还是应当受理
C.由于诉讼时效中断，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
D.由于诉讼时效中止，杨某的起诉尚未超过诉讼时效期间
139、单项选择题 国家标准规定，硅酸盐水泥的细度用比表面积法检验，要求用透气式比表面仪测得的比表面积应大于()m2/kg。
A.100
B.200
C.250
D.300
140、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
141、单项选择题 建筑施工企业必须办理意外伤害保险并支付保险费的是()。
A.从事危险作业的职工
B.在施工现场作业的职工
C.现场特殊作业人员
D.施工项目的所有职工
142、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
143、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
铝合金型材现场检验哪些内容?中空玻璃质量检查主要有哪些要求?144、单项选择题 开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。
A、0、5
B、1
C、1、5
D、2
145、单项选择题 水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
146、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
147、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
148、单项选择题 材料保温隔热性能的好坏由材料的()决定。
A.导热系数
B.导热方向
C.导热面积
D.导热性能
149、单项选择题 A企业的原材料存放在B企业的仓库里，A企业按月付给B企业仓库管理费，则该批原材料()。
A.不是A企业的存货
B.不是B企业的存货
C.既是A企业的存货也是B企业的存货
D.不属于存货范畴
150、单项选择题 用于大面积积玻璃幕墙的玻璃宜选择()。
A.区域钢化玻璃
B.夹丝钢化玻璃
C.全钢化玻璃
D.半钢化玻璃
151、单项选择题 抹灰工程施工工艺要求中，基层处理采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于()mm。
A、100
B、150
C、180
D、200
152、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
153、单项选择题 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板
154、单项选择题 钢结构防火涂料按涂层厚度可分()、H两类。
A.A
B.B
C.C
D.D
155、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
156、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
157、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
158、单项选择题 加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
159、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
160、多项选择题 关于有防水要求的建筑楼地面的做法，正确的有（）。
A.地面设置防水隔离层
B.楼层结构采用多块预制板组合而成
C.楼层结构混凝采用C15混凝土
D.楼板四周做200mm高的混凝土翻边
E.立管、套管与楼板节点之间进行密封处理
161、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
162、问答题
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
163、名词解释 标高、绝对标高、相对标高
164、多项选择题 为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是()。
A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失
B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失
C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失
D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失
E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失
165、单项选择题 由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。
A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪
166、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
167、单项选择题 混凝土搅拌通常的投料顺序是()。
A.石子--水泥--砂子--水
B.水泥--石子--砂子--水
C.砂子--石子--水泥--水
D.水泥--砂子--石子--水
168、单项选择题 天然大理石的化学成分有CaO、MgO、SiO2等，其中CaO和MgO的总量占（）以上，故大理石属碱性石材。
A.10%
B.30%
C.50%
D.70%
169、多项选择题 施工企业的存货，按其用途可分为()。
A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资
170、多项选择题 在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。
A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期
171、多项选择题 关于等节奏流水施工的特点，说法正确的有()。
A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距相等，但不等于流水节拍
C.专业工作队数等于施工过程数
D.每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间
172、单项选择题 关于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是()。
A.铝合金型材跨度不大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
B.铝合金型材跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
C.钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm
D.横梁与立柱连接处。设置柔性垫片或预留12mm的间隙
173、问答题
背景：
装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m，厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。
问题：
(1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。
(2)简述厨房试水的程序。
(3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。
(4)指出并纠正上述装饰的错误做法。
174、单项选择题 砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。
A.120mm厚墙
B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱
D.宽度为800mm的窗间墙
175、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
176、多项选择题 施工现场必须设置明显的标牌，要求应标明的内容包括()工程项目名称、建设单位、施工单位和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等。
A.设计单位
B.规划许可证批准文号
C.项目经理
D.总投资
E.验收日期
177、单项选择题 建设节能分部工程验收会议由()主持。
A.建筑节能工程分包人
B.总监理工程师
C.总承包人
D.建设单位法定代表人
178、多项选择题 下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。
A.地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致
B.水泥混凝土垫层纵向伸缩缝间距不得大于6m
C.木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm
D.实木地板面层与墙之间应留8～12mm缝隙
E.复合地板面层与墙之间缝隙应不小于10mm
179、多项选择题 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
180、单项选择题 楼梯踏步的宽度6和高度h的关系应满足()。
A.2h+b=550～600mm
B.2b+h=550～620mm
C.2h+b=600～620mm
D.2b+h=620～650mm
181、多项选择题 地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。
A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层
182、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
183、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有()mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
184、多项选择题 为控制装修对建筑结构的影响，正确的做法有()。
A.装修时不能自行改变原来的建筑使用功能
B.新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有楼面结构荷载设计值
C.经原设计单位的书面有效文件许可，即可在原有承重结构构件t开洞凿孔
D.装修时不得自行拆除任何承重构件
E.装修施工中可以临时在建筑楼板上堆放大量建筑装修材料
185、问答题
背景
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8日开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录;混凝土结构工程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成;楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志;工程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对T程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施T单位负责人审核、签字、盖章;监理单位在主体结构工程完-二后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章;勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致，进行认可;有完整的主体结构工程档案资料、见证试验档案、监理资料;施工质量保证资料;管理资料和评定资料。监理工程师认为内容
不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组;验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成;建设工程主体验收按施工企业自评、设计认可的程序进行。监理工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单;施工方法、技术措施、质量保证措施;施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
问题
(1)事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容?
(2)事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容?
(3)事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容?
(4)事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容?
(5)事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容?
186、单项选择题 屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料
187、名词解释 散水、明沟概念，作用
188、单项选择题 利用木材加工过程中产生的边角废料，经整形、刨光施胶、拼接、贴面而制成的一种人造板材是()。
A.纤维板
B.胶合板
C.刨花板
D.细木工板
189、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
190、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
191、单项选择题 国家标准规定，矿渣硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。
A.10
B.6.5
C.12
D.4.5
192、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
193、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
194、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
195、单项选择题 在我国，现金流量表的编制基础为()。
A.现金
B.现金和现金等价物
C.流动资金
D.人民币
196、单项选择题 专业承包单位应向()移交施工资料。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包
D.城建档案馆
197、单项选择题 在基坑(槽)的土方开挖时，不正确的说法是()。
A.当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施
B.一般应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则
C.应采取措施，防止扰动地基土
D.在地下水位以下的土，应经降水后再开挖
198、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
199、多项选择题 甲钢铁公司长期为施工企业乙公司提供钢材，乙公司一直以帐上无钱为由拖欠钢材款，后经甲公司查明，乙公司对丙房地产开发公司享有到期债权而不进行催讨。则甲公司采取的下列措施中，符合法律规定的是()。
A.直接以本企业的名义向丙公司要求其清偿自己的货款
B.为乙公司积极提供丙公司的财产状况并建议其及时行使债权
C.直接以本企业的名义向有管辖权的人民法院起诉丙公司，要求其偿还乙公司的债务
D.以本企业名义向法院起诉乙公司，请求法院强制其履行债务
E.在乙公司拒绝受领丙公司履行债务的情况下，可代为受领后直接以该财产清偿自己的债务
200、多项选择题 打(压)桩工程施工结束后.T程质量检查必须符合设计要求及规范规定的项目有()。
A.桩身垂直度
B.承载力检测
C.桩身贯人度
D.竣工位置偏差
E.桩身完整性检测
201、单项选择题 不属于固定资产特征的是()。
A.可供企业营业使用
B.所有权归该企业所有
C.单位价值较高，具有可衡量的未来经济利益
D.使用期限长
202、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
203、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
204、单项选择题 某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。
A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元
205、多项选择题 在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。
A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动
206、单项选择题 ()不是影响斜截面受力性能的主要因素。
A.剪跨比、高跨比
B.长细比
C.混凝土强度等级
D.腹筋的数量
207、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是()。
A.放线一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件一支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
B.放线一支设临时方木→配置胶粘剂一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
C.放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
D.放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
208、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
209、单项选择题 网络计划的优化目标不包括()。
A.工期目标
B.费用目标
C.资源目标
D.进度目标
210、单项选择题 根据《合同法》的规定，招标公告的法律性质属于()。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.反要约
211、多项选择题 幕墙用中空玻璃加工的技术要求，正确的是()。
A.空气隔层厚度应符合设计要求，并不小于6mm
B.应采用双道密封，一道密封应采用丁基热熔密封胶
C.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶
D.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的胶层宽度应符合结构计算要求
E.间隔铝框应使用热熔型间隔插条
212、单项选择题 使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为()cm。
A、10～15
B、15～20
C、20～25
D、25～30
213、单项选择题 根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
214、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
215、单项选择题 在室内卫生间内进行防水施工中，施工行为不正确的是（）。
A.防水工程应做蓄水试验，用以检验防水工程的施工质量
B.在防水施工中，可对套管、卫生洁具根部等部位应先做防水附加层，再进行大面积防水施工
C.涂膜防水施工中，玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于l00mm
D.涂膜防水施工中，两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/3
216、单项选择题 关于施工临时用电管理，下列说法中不正确的是()。
A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
B.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工
C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施
217、多项选择题 关于涂饰丁裎基层处理，正确的有()。
A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆
B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂
C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
D.金属基层表面进行静电处理
E.混凝土基层含水率在8%-10%间时涂刷溶剂型涂料
218、单项选择题 下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
219、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
220、单项选择题 施工项目安全生产的第一责任人是（）。
A.企业安全部门经理
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.项目安全总监
221、单项选择题 工程测量用水准仪的主要功能是()。
A.直接测量待定点的高程
B.测量两个方向之间的水平夹角
C.测量两点间的高差
D.直接测量竖直角
222、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
223、单项选择题 对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。
A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法
224、单项选择题 关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样
B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当
225、名词解释 房屋的开间、进深
226、问答题
某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?
227、多项选择题 利息和利率在工程经济中的作用，包括()。
A.企业用来资金增值的重要手段
B.以信用方式动员和筹集资金的动力
C.促进投资者加强经济核算
D.宏观经济管理的重要杠杆
E.企业经营发展的重要条件
228、多项选择题 下列关于建筑幕墙构配件之间粘结密封胶选用的说法中，正确的有()。
A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝
B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的粘结
C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝
D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封
E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的粘结
229、单项选择题 室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。
A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60
230、单项选择题 信用额度是借款企业与银行之间正式或非正式协议规定的允许借款企业向银行借款的()。
A.平均限额
B.最高限额
C.最低限额
D.未使用额
231、问答题
背景
某工程需购置某设备一台，经市场调查有三种型号设备满足要求，相关参数如下表所示(采购当年贷款复利利率为8%)：
问题
对上述各方案进行列试计算比较，并选出正确的设备采购方案。
232、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。
233、多项选择题 关于土方开挖的说法，正确的有（）。
A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定
C.土方幵挖前应先进行测量定位，设置好控制点
D.软土基坑必须分层均衡开挖
E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间
234、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)，纸面石膏板属于()建筑材料。
A.不燃性
B.难燃性
C.可燃性
D.易燃性
235、名词解释 阴角线、压顶线
236、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
237、单项选择题 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。
A.节点间的水平分布力
B.节点上的水平集中力
C.节点间的竖向分布力
D.节点上的竖向集中力
238、单项选择题 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于l，下列选项中不能确定为改进对象的是()。
A.F/C值低的功能
B.C=C—F值小的功能
C.复杂的功能
D.问题多的功能
239、多项选择题 混凝土结构的裂缝控制可分为()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度
240、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
241、单项选择题 陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小于()、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
A.4%
B.6%
C.8%
D.10%
242、多项选择题 以下关于楼梯踏步的高度比的表述中，正确的是()。
A、住宅共用楼梯其最小宽度应为0.5m，最大高度为0.2m
B、幼儿园、小学校等楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.15m
C、剧场、体育馆、商场等其最小宽应为0.20m，最大高度应为0.26m
D、住宅套内楼梯其最小宽度应为0.26m，最大高度应为0.17m
E、专用服务楼梯、住宅内楼梯其最小宽度应为0.22m，最大高度应为0.20m
243、问答题
某写字楼工程进行施工，为赶在冬季到来前主体工程施工完成，项目组决定延长施工时间，每天仅在凌晨2点至4点停止施工，其余时间均正常施工。该工程工作时间的延长严重影响了附近居民的休息。投诉电话不断打到有关管理单位。有关管理单位对这些意见进行了处理，对该项目组进行了教育，并处以罚款。同时承包商在施工过程中产生的各种固体废弃物、粉尘等给周边环境造成了较大的污染和危害，有关单位要求该承包商建立职业健康安全与环境管理体系，并对有关人员进行培训。问题
1.《建设工程安全生产管理条例》对承包商在施工过程中的环境保护责任是如何规定的?承包商施工噪声控制的要求有哪些?
2.承包商在施工过程中进行环境保护的主要措施有哪些?施工现场围挡设置要求包括哪些内容?
3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪些?
4.施工企业建立环境管理体系的步骤有哪些?5.施工企业建立职业健康安全管理体系的步骤有哪些?
244、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
245、多项选择题 关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。
A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50%
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护
246、名词解释 桁架结构
247、多项选择题 房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
248、单项选择题 混凝土的立方体抗压强度为fcu，棱柱体抗压强度fc，抗拉强度为ft，则同一混凝土的强度次序为()。
A.fc>fcu>ft
B.fcu=fc>ft
C.fcu>ft>fc
D.fcu>fc>ft
249、多项选择题 根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，焊缝感观应达到()。
A、外形均匀、成型较好
B、焊缝应牢固、可靠
C、焊道与焊道之间过渡较平滑
D、焊道与基本金属间过渡较平滑
E、焊渣和飞溅物基本清净干净
250、单项选择题 下列工作中，超出项目经理权限的是()。
A.主持项目经理部工作
B.制定项目内部计酬办法
C.决定授权范围内项目资金使用
D.审批施工组织设计
251、单项选择题
有一连续梁，受力如图1—11所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
252、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
253、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
254、单项选择题 老年良性记忆减退与阿尔茨海默病最主要的区别是后者为（）
A.记忆障碍程度轻
B.社会功能减退不明显
C.非进行性发展
D.疾病进行性发展
E.智能减退不明显
255、单项选择题 用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角
256、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
257、多项选择题 为改善砂浆的和易性而加人的掺合料包括()
A.石灰膏
B.黏土膏
C.石膏
D.粉煤灰
E.人工砂
258、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
259、单项选择题
对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
260、多项选择题 钢材的力学性能包括（）。
A.弯曲性能
B.拉伸性能
C.冲击性能
D.疲劳性能
E.焊接性能
261、单项选择题 地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为()d。
A、14
B、21
C、28
D、42
262、多项选择题 关于施工现场宿舍管理的说法，正确的有()。
A.必须设置可开启式窗户
B.床铺不得超过3层
C.严禁使用通铺
D.每间居住人员不得超过16人
E.宿舍内通道宽度不得小于0.9m
263、多项选择题 防水混凝土的配合比符合的规定有()。
A.水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg/m3
B.砂率宜为35%～45%，灰砂比宜为1：2～1：2.5
C.水灰比不得大于0.55
D.普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm，泵送时人泵坍落度宜为100～140mm
E.搅拌时间不应小于10min
264、单项选择题 某企业本年度营业利润1980000元，从相关帐户查知：投资受益为140000元，营业外收入24000，营业外支出为15000元，补贴收入为零。则该企业的利润总额为()
A.应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本,不确认利润或损失
B.应按预计确认收入,结转已发生的成本,暂不确认利润或损失
C.应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本,将差额确认为损失
D.不应确认收入,结转已发生的成本,暂不确认当期利润或损失
265、单项选择题 有限空间作业使用的气体检测仪应直接读数，并具有声、光、振动（）功能和数据存储功能。
A.报警
B.记录
C.语音
266、单项选择题 下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。
A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业
267、单项选择题 由蒸煮软化的原木，旋切成大张薄片，然后将各张木纤维方向相互垂直放置，用耐水性好的合成树脂胶黏结，再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材是
A、胶合板
B、纤维板
C、刨花板
D、细木工板
268、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
269、问答题
某工程项日通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同：与B公司签订了设备安装合同：与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款。即建设单位应协调现场其他施工单位.为三公司创造可利用条件.台同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
270、单项选择题 建筑工程施工项目质量控制内容包括：①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量，下列控制顺序中，正确的是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.②→①→③→⑤→④
C.②→①→④→③→⑤
D.⑤→④→③→②→①
271、名词解释 框剪结构
272、单项选择题 在电缆井、电缆隧道、电缆沟内工作时的安全措施错误的是（）。
A.电缆隧道应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施
B.电缆井内工作时，禁止只打开一只井盖（单眼井除外）
C.电缆井、隧道内工作时，在空气良好的情况下可将通风设备关闭
273、多项选择题 关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。
A、梁侧模应在预应力张拉前拆除
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D、梁底模应在预应力张拉前拆除
E、梁底模应在预应力张拉后拆除
274、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
275、问答题
某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，在施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
276、问答题
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
277、单项选择题 石材幕墙的石板，厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.25mm
D.30mm
278、多项选择题 散水的宽度应根据()确定，宜为600～1000mm。
A、材料特性
B、土壤性质
C、气候条件
D、建筑物的高度
E、屋面排水形式
279、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
280、单项选择题 专家在某一专业领域具有较深的造诣和独到的见解，并以此为基础建立了较高的专家性权威，特别是对技术性较强的（）采购活动具有较大的话语权。
A.大型
B.大规模
C.集团
D.专业性
281、单项选择题 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。
A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数
282、单项选择题 水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。
A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度
283、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
284、多项选择题 开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，则应在下部坡脚采取()等加固措施。
A.短桩与横隔板支撑
B.砌砖、毛石墙
C.浇筑钢筋混凝土墙
D.编织袋、草袋
E.堆土
285、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。电力隧道使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.6000
B.10000
C.15000
286、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
287、问答题
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。
288、多项选择题 在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。
A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑
289、多项选择题 下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。
A.HPB235
B.HPB300
C.HRB335
D.HRB400
E.HRB500
290、多项选择题 装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。
A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B.中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
291、单项选择题 单位工程施工组织设计应由（）主持编制。
A.项目负责人
B.项目技术负责人
C.项目技术员
D.项目施工员
292、问答题
某大学根据学校合并规划，在某市开发区建设新校址，投资2亿元，建设4栋教学楼、6栋学生宿舍楼、2栋食堂、l栋浴室、3栋家属楼等一揽子工程。建设周期为2年。该项目进行了招标，其中某市建设工程总公司中标。关于工程施工，双方约定：鉴于该项目是国家投资项目，工程必须保证质量达到优良;其次，必须保证工期，确保工程建设不影响学校的扩大招生并及时投入使用。对于工程施工，承包方可以在自己的下属分公司中选择施工队伍，无须与发包人另行签订合同。《某大学群楼建设工程承包合同》签订后，作为总包单位，某市建设工程总公司遂安排下属施工能力强、施工工艺水平高的二、三、五、六建设分公司参与工程建设，并分别与这些参建分公司签订了《某单体工程内部承包协议书》，对工程工期和施工质量作了约定，并对施工提前奖励和延期罚款作了说明。在以后的工程建设过程中，二分公司为了加快施工进度，将其中一栋单体工程转交给了某具有三级施工资质的A施工公司，并收取该单体工程预算造价的20%作为管理费。五分公司，为争取提前奖励，将自己负责的工程部分分包给了临时组织的8农民施工队。
问题：
(1)请问上述背景资料中二分公司和五分公司的行为是否合法?
(2)违法分包行为主要有哪些?
(3)根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
293、问答题
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?
294、单项选择题 某企业2007年5月从银行取得6个月的贷款300000元，年利率4%，到期一次还本付息，则该笔款项属于企业的()。
A.银行存款
B.其他应交款
C.短期借款
D.长期借款
295、多项选择题 建筑结构材料质量管理的基本要求有()。
A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料
296、多项选择题 关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。
A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施
297、单项选择题 建筑工程安全生产管理必须坚持"安全第一、预防为主"的方针，建立健全安全生产的（）和群防群控制度。
A.分配制度
B.责任制度
C.保障制度
D.奖惩制度
298、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。
A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校
299、单项选择题 蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。
A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃
300、单项选择题 测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天