时间:2023-02-15 05:12:56
1、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 试分析事件一中出现咬边的可能原因（至少列出四项），并简述处理方法。
2、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
3、多项选择题 为了使设计的结构既可靠又经济，必须进行两方面的研究，它们分别是()。
A.研究各种“作用”在结构中产生的各种效应
B.研究产生各种结构效应的原因
C.研究结构或构件抵抗这些效应的内在的能力
D.研究用何工具来抵抗结构
E.研究结构与各种效应的关系
4、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
5、单项选择题 某项目进口一批生产设备，FOB价为680万元，CIF价为850万元，银行财务费率为0.4%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为()万元。
A.1209.55
B.1208.87
C.1203.09
D.1179.97
6、单项选择题 下列装修材料中，属于功能材料的是()。
A.壁纸
B.木龙骨
C.防水涂料
D.水泥
7、单项选择题 下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。
A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料
8、问答题
某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了“建设工程施工合同”，A与C也签订了联合承包工程的协议。
【问题】
1.简述施工招标的公开招标程序。
2.在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?
3.从上述资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?
4.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?
9、多项选择题 建筑物细部点的平面位置的测设方法包括()。
A、变形观测法
B、角度前方交会法
C、方向线交会法
D、直角坐标法
E、极坐标法
10、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。
A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认
11、单项选择题 某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②⑤④③①
C.②④③①⑤
D.①③②④⑤
12、多项选择题 下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。
A.孔深
B.孔径
C.桩身完整性
D.承载力
E.沉渣厚度
13、单项选择题 下列各项中，不作为施工图预算编制依据的是()。
A.施工组织设计
B.与施工图预算计价模式有关的设计依据
C.工程量清单
D.预算工作手册
14、单项选择题 关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是()。
A.人工挖土不能立即进行下道工序时，保留土层厚度为10～15cm
B.机械开挖在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整
C.使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为20～30cm
D.使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为30～40cm
15、单项选择题 100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为()。
A.木模板
B.组合钢模板
C.滑升模板
D.散支散拆胶合板模板
16、单项选择题 某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约
17、单项选择题 某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下：一次性投资l50万元，运输、拆迁、安装一次总费用l0万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是()万元。
A.35.14
B.52.74
C.21.9
D.51.l4
18、单项选择题 下列要求不符合国家防火规范的是()。
A、图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
B、建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料
C、消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
D、建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用
19、单项选择题 大中型项目宜按()项目管理组织设置项目经理部。
A.直线职能式
B.项目式
C.事业部式
D.矩阵式
20、单项选择题 地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。
A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时
21、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
22、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
23、单项选择题 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1
B.2
C.3
D.6
24、单项选择题 砌筑混凝土小型空心砌块时，按净面积计算水平灰缝的砂浆饱满度最小值是()%。、
A.80
B.85
C.90
D.95
25、多项选择题 关于洞口、临边防护的做法，正确的有()。
A.基坑周边设置了防护栏杆，但未封挂安全立网进行封闭
B.横杆长度大于2m时，加设栏杆柱
C.楼板上20cmX20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢
D.电梯井口未设置栅门
E.外用施工电梯出入口处，设置专用安全门
26、单项选择题 热力发电厂中汽轮机的功能是将()的旋转式原动机。
A.机械能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.热能转变为电能
D.机械能转变为热能
27、多项选择题 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。
A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁
B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开
C.沉降缝两侧结构的基础可不分开
D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力
E.圈梁可以增加房屋结构的整体性
28、填空题 凡要进入受限空间危险作业场所作业，必须按照（）的原则。
29、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
30、多项选择题 合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
31、单项选择题 找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于()。
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
32、单项选择题 有限空间作业可燃气体的浓度应低于爆炸下限的（）。
A.5％
B.10％
C.15％
33、单项选择题 在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。
A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系
34、单项选择题 患者，男性，18岁，因手抖，行为怪异3月入院。入院检查ALT为157mmol／L，AST为198mmol／L，眼科检查发现K-F环，要是进一步确诊该患者应完成的检查是（）
A.头颅MRI
B.胸部CT
C.血清铜蓝蛋白和肝铜
D.腰穿
E.CRP
35、单项选择题
对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
36、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
37、单项选择题 属于难燃性建筑材料的是()。
A.铝合金制品
B.纸面石膏板
C.木制人造板
D.赛璐珞
38、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
39、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下，若其他条件相同，临界应力最大限度的是()。
A.一端固定，一端自由
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.两端铰支
40、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
41、多项选择题 对价值工程的判断，正确的是()。
A.价值工程是一种创造性工作
B.价值工程中的价值指对象的使用价值
C.价值工程以提高产品或作业价值为目的
D.价值工程是一种有组织的活动
E.价值工程中的价值指对象的交换价值
42、单项选择题 高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。
A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
43、多项选择题 模板工程设计的安全性指标包括()。
A.强度
B.刚度
C.平整度
D.稳定性
E.实用性
44、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325--2001)规定。下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.住宅
B.体育馆
C.办公楼
D.医院
E.四星级以上旅游宾馆
45、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
46、单项选择题 隐框玻璃幕墙的玻璃面板制作采用双组分硅酮结构密封胶，其在室内的养护时间为()。
A.4—6天
B.7—10天
C.10—14天
D.14—21天
47、单项选择题 轻质隔墙饰面板下端与建筑地面的交接处采用踢脚处理时，叙述不正确的是()。
A.用大理石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
B.用水磨石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
C.用木质踢脚板覆盖时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
D.用瓷质砖做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
48、单项选择题 当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是()。
A、对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间及原不合格房间
B、对不合格的房间开窗通风，再次进行检测
C、直接对不合格房间返工，采用合格材料施工完成后再次进行检测
D、采用活性炭、空气清新剂等物品对室内处理，一周后再次检测
49、问答题
某一施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼，结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体采用内浇外砌，窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用率为87%，单方造价为1200元/m2。
该施工企业为控制工程造价和进一步降低费用，在项目管理目标责任书中要求项目经理部降低成本10%。该项目经理拟对设计方案的土建工程部分，以工程材料费为对象开展价值工程分析。分析时将土建工程部分划分为四个功能项目，各功能项目评分值及预算成本见下表。
问题：
(1)用价值工程原理说明提高价值的途径。
(2)求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。
(3)用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。
(4)如本案例是用增值法理论进行成本控制，主要是对哪三个费用值进行分析?
50、单项选择题 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于()mm
A、1.2
B、1.4
C、1.6
D、1.8
51、单项选择题 花岗岩一般用途的弯曲强度为（）MPa。
A．6
B．7
C．8
D．9
52、单项选择题 工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
53、多项选择题 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
54、单项选择题 挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。
A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土
55、单项选择题 在已浇筑的混凝土强度未达到()MPa以前，不得在其上踩踏或安装模板及支架等。
A、1.0
B、1.2
C、1.5
D、1.8
56、单项选择题 室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。
A．1．00
B．1．05
C．1．10
D．1．15
57、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定，凡在砂浆中掺入()时，应有砌体强度的形式检验报告。
A、有机塑化剂
B、缓凝剂
C、早强剂
D、防冻剂
58、多项选择题 装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。
A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B.中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
59、单项选择题 项目质量管理程序的第一步是（）。
A.收集分析质量信息并制定预防措施
B.编制项目质量计划
C.明确项目质量目标
D.实施项目质量计划
60、单项选择题 基坑验槽应由（ ）组织。
A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
61、单项选择题 当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。
A、过氯乙烯
B、苯-丙乳胶漆
C、乙-丙乳胶漆
D、丙烯酸酯
62、单项选择题 开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。
A、0、5
B、1
C、1、5
D、2
63、单项选择题 关于砌体结构施工的做法，错误的是()。
A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直搓
64、单项选择题 进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展（），每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。
A.安全教育培训
B.知识竞赛
C.理论学习
65、多项选择题 按弹性理论计算的构件有()。
A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度
66、名词解释 山墙
67、单项选择题 有限空间作业前，应对（）、个体防护设备、应急救援设备、作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。
A.安全防护设备
B.运行车辆
C.运行电缆
68、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A，B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材，水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价表如表1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图3所示。
施工过程中，发生如下事件。
事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建调单位不同意另行支付。
事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称；施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3，施工单位调整方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.41%。
事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇材料价格大幅上涨，造成F，G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表2.施工单位随即向项目监理机构提出了调整F，G工作结算单位的要求，经测算，F，G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%，35%和10%。
问题：
1、事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。
2、指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
3、事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单位（计算结果精确到小数点后两位）。
4、事件4中，施工单位提出调整工作F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。
5、计算4，5，6月份的拟完工程计划投资额和施工单位的应得工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。
69、多项选择题 人工挖孔桩施工的安全控制要点有()。
A.人工挖孔桩施工前应编制专项施工方案，严格按方案规定的程序组织施工
B.桩孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井，使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置
C.每日开工前必须对井下有毒有害气体成分和含量进行检测，并应采取可靠的安全防护措施
D.桩孔开挖深度超过20m时，应配置专门向井下送风的设备
E.孔口四周必须设置安全防护栏杆。挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内。机动车辆通行应远离孔口
70、多项选择题 烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
71、多项选择题 壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。
A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸
72、单项选择题 采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程，高度不应超过()m。
A、24
B、50
C、100
D、120
73、单项选择题 在土方工程中，()常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等，最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土。
A.推土机
B.正铲挖土机
C.拉铲挖土机
D.铲运机
74、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
75、单项选择题 有限空间现场（）员应具有特种作业资格操作证书。
A.作业人员
B.监护人
C.许可人
76、多项选择题 厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。
A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料
77、单项选择题 根据标准的()划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。
A.约束性
B.内容
C.属性
D.等级
78、单项选择题 关于室内防水立管外设置套管的说法，正确的是()。
A.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
B.高出铺装层地面10～30mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
C.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大2～5mm，空隙嵌填密封膏
D.高出铺装层地面20～50mm，内径要比立管外径大5～7mm，空隙嵌填密封膏
79、单项选择题 深基坑工程的第三方监测应由（）委托。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
80、填空题 在受限空间作业时应在受限空间外设置（），受限空间出入口应保持畅通。
81、单项选择题 楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。
A．幼儿园
B．医院
C．住宅套内
D．专用疏散
82、多项选择题 建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。
A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙
83、单项选择题 根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
84、问答题
某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：
(1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板;
(3)办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板;
(4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。
在施工过程中发生了以下事件：
事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为l5%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭顺利。
问题
(1)指出在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
(2)事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。
(3)分别指出事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
(4)事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。
85、多项选择题 复合水泥的主要特性有()。
A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好
86、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
87、单项选择题 典型长期看护保单要求被保险人不能完成下述活动（）。
A.沐浴和说话
B.吃和移动
C.如厕和活动
D.穿衣和说话
88、多项选择题 多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。
A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝
89、单项选择题 高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定
90、单项选择题 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
91、多项选择题 混凝土的耐久性包括（）等指标。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化
E.粘结性
92、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当()时，l0=0.5l。
A.一端固定、一端自由
B.两端铰支
C.两端固定
D.一端固定、一端铰支
93、单项选择题 生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是()。
A.普通碳素结构钢
B.优制碳素结构钢
C.低合金高强度结构钢
D.高合金钢
94、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 指出事件一中校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确做法。
95、多项选择题 屋面刚性防水施工时，()防水层的分格缝，宽度宜为5～30mm，纵横间距不宜大于6m，上部应设置保护层。
A、普通细石混凝土
B、补偿收缩混凝土
C、块体刚性混凝土
D、钢纤维混凝土
E、预应力混凝土
96、单项选择题 厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
97、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
98、单项选择题 某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是()。
A.两端铰支
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.一端固定，一端自由
99、单项选择题 根据我国有关法律的规定，如果某商品住宅工程的建筑材料采购单项合同估算价达到()万人民币以上，则该材料的采购必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.300
100、单项选择题 直接影响幕墙节能效果的指标是（）。
A.风压变形性能
B.水密性能
C.防火性能
D.气密性能
101、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。
A.住宅
B.学校教室
C.书店
D.医院
102、单项选择题 混凝土的抗渗强度用符号()表示。
A.M
B.MU
C.P
D.F
103、多项选择题 根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告
104、单项选择题 楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于()体系建筑。
A.混合结构
B.框架结构
C.剪力墙
D.桁架结构
105、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
106、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于建设单位质量责任与义务的是()。
A.依法对工程建设项目进行招标
B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程要有设计方案
C.按照国家有关规定组织竣工验收
D.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
107、单项选择题 碳素钢中含碳量（）为中碳钢。
A．0．22%
B．0．42%
C．0．62%
D．0．82%
108、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
109、单项选择题 不同高度的全玻幕墙，采用不同厚度的玻璃时，应悬挂在主体结构上的是()。
A.3.5m高全玻幕墙，采用12mm厚玻璃
B.4.0m高全玻幕墙，采用10mm厚玻璃
C.5.5m高全玻幕墙，采用15mm厚玻璃
D.6.0m高全玻幕墙，采用]9mm厚玻璃
110、单项选择题 大体积混凝土分层浇筑，上层混凝土应在下层混凝土()浇筑完毕。
A.初凝前
B.初凝后
C.终凝前
D.终凝后
111、单项选择题 对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后()个月内，向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
A.1
B.3
C.6
D.12
112、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
113、名词解释 勒脚、踢脚概念，作用
114、单项选择题 为规范乳腺癌腋窝淋巴结的清扫范围，下列腋区淋巴结的划分中，不正确的是（）。
A.通常以胸小肌为标记，将腋区淋巴结分为三组
B.Ⅰ组即腋下（胸小肌外侧）组：包括乳腺外侧组、中央组、肩胛下组及腋静脉淋巴结
C.Ⅱ组即腋中（胸小肌后）组：胸小肌深面的腋静脉淋巴结
D.胸大、小肌间淋巴结单独列为一组
E.Ⅲ组即腋上（锁骨下）组：胸小肌内侧锁骨下静脉淋巴结
115、名词解释 放坡
116、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
117、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
118、问答题 某市轨道交通2号线越江隧道工程由该市地铁建设有限公司投资兴建。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故地铁建设公司委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。经过公开开标、评标后，最终由该市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)中标，双方签订了总承包合同。然后，隧道公司又将该工程中的旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司。2003年10月1日，该越江隧道的旁通道，发生大量流沙涌人，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖;分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。
119、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
120、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
121、单项选择题 石灰不宜单独使用，是因为（）。
A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大
122、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
123、单项选择题 水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于()级。
A.62.5
B.32.5
C.42.5
D.52.5
124、多项选择题 防火涂料涂装的主要施工工艺流程包括()。
A.基层处理
B.涂装施工
C.面漆涂装
D.检查验收
E.调配涂料
125、名词解释 夹芯板
126、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
127、单项选择题 非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。
A.5
B.8
C.10
D.32
128、单项选择题 基坑(槽)验槽，应由()组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
A.总监理工程师
B.项目经理
C.施工单位负责人
D.监理工程师
129、单项选择题 不属于铲运机提高生产率的常用方法是()。
A、跨铲法
B、助铲法
C、铲刀附加侧板法
D、双联铲运法
130、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
131、单项选择题 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。
A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂
132、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
133、单项选择题 有限空间管理单位宜配备与管理地下有限空间作业相匹配的安全防护设备、个体防护装备及（）等。
A.消防器材
B.应急救援设备
C.安全工器具
134、单项选择题 以下哪项不是施工图预算对施工单位的作用()。
A.在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据
B.确定投标报价的依据
C.进行施工准备的依据
D.控制施工成本的依据
135、名词解释 负筋
136、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
137、单项选择题 根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目的价值占总价的40%，那么整个项目按()投保。
A.安装工程一切险
B.建筑工程一切险
C.建筑险与安装险分开
D.第三者责任险
138、多项选择题 下列纠纷中，不能适用《仲裁法》仲裁解决的是()。
A.婚姻纠纷
B.买卖合同纠纷
C.收养纠纷
D.劳动合同纠纷
E.建设工程纠纷
139、单项选择题 在后张法预应力混凝土中，预应力是通过()传递给混凝土构件，使混凝土产生预压应力。
A.锚具
B.热胀冷缩
C.外力
D.混凝土与预应力筋的粘结
140、多项选择题 当建筑工程质量不符合要求时，如下各项处理方式符合规定的有()。
A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全利使用功能的检验批，严禁验收
141、单项选择题 实施检测时，检测人员应处于（），检测时要做好检测记录，包括监测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
A、现场位置
B、安全环境
C、指定位置
D、有限空间内
142、单项选择题 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）
A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付
143、问答题
背景
某住宅工程，建筑面积12300m2，地上6层，地下2层。筏板基础，框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水，面积2000m2。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。
事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定：水泥用量不得少于270kg/m3;砂率宜为45%～55%;灰砂比宜为1：2～1：2.5;水灰比不得大于0.55;泵送时入泵坍落度宜为140～180mm;水泥强度等级不应低于32.5MPa，不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件二：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板防水混凝土连续浇筑，不留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处;墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少
于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件三：防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;严禁采用热熔法施工;卷材接缝必须粘贴封严，两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴;在立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面600mm处;阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件四：防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，卷材垂直屋脊铺贴;上下层卷材垂直铺贴;找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度宜为50mm;屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行;铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件五：防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：
防水层厚度不应小于0.8mm;先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见，要求重新交底。
问题
(1)指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。
(2)指出事件二中不妥之处，并分别写出正确做法。
(3)指出事件三中不妥之处，并分别写出正确做法。
(4)指出事件四中不妥之处，并分别写出正确做法。
(5)指出事件五中不妥之处，并分别写出正确做法。
144、单项选择题 以下属于水性涂料涂饰工程的是()。
A、聚氨酯丙烯酸涂料
B、仿花纹涂饰
C、乳液型涂料
D、有机硅丙烯酸涂料
145、单项选择题 常用水泥的选用中，构筑厚大体积的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、矿渣水泥
C、复合水泥
D、火山灰水泥
146、单项选择题 钢材中的()元素是决定钢材性能的最重要元素。
A、碳
B、硅
C、锰
D、磷
147、单项选择题 建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。
A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m
148、问答题 分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
149、名词解释 砖平碹
150、单项选择题 有限空间作业负责人应在作业前对实施作业的全体人员进行（）。
A.安全交底
B.安全教育
C.点名
151、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
152、单项选择题 按照抗震要求，梁端加密区的箍筋肢距正确的是（）。
A．一级不宜大于200ram
B．二级不宜大于250ram
C．三级不宜大于280ram
D．四级不宜大于300mm
153、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
154、单项选择题 根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。
A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费
155、名词解释 架立钢筋
156、名词解释 梁吊筋
157、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，承诺可以撤回，但撤回承诺的通知()到达要约人。
A.最迟应当与承诺通知同时
B.应当在承诺通知到达要约人之前
C.最迟可以在双方订立正式合同之前
D.可以在要约人做出实际履行之前
E.可以随时
158、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
159、单项选择题 根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担叙述不正确的是()。
A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D.分包单位可以依据总承包合同要求建设单位支付分包工程款
160、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
161、问答题
某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
162、单项选择题 关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。
A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接
163、单项选择题 砌体基础常采用()。
A、扩大基础
B、独立基础
C、筏形基础
D、箱形基础
164、单项选择题 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。
A.受压承载力
B.受剪承载力
C.局部受压承载力
D.稳定性
165、名词解释 挑廊
166、多项选择题 关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。
A.功能提高，成本不变
B.功能不变，成本降低
C.功能提高，成本降低
D.降低辅助功能，大幅度降低成本
E.减少功能，大幅度降低成本
167、多项选择题 施工现场管理综合评价的内容包括()。
A.施工组织管理
B.工程质量管理
C.施工安全管理
D.施工成本管理
E.文明施工管理
168、单项选择题 某大型商场,总建筑面积12000m²,其室内装修材料燃烧性能:顶棚为A级，墙面不低于B1级,则地面可以采用()。
A.A级
B.B1级
C.B2级
D.B3级
169、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
170、多项选择题 关于钢结构特点的说法，错误的有()。
A.钢材强度高
B.钢材塑性、韧性都好
C.钢结构自重较轻
D.钢材耐火
E.钢材耐腐蚀
171、多项选择题 为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是()。
A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失
B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失
C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失
D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失
E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失
172、单项选择题 某企业从银行借入资金1000万元，前两年按单利计息，利率为10%，后两年采用复利计息，利率为8%，则第4年末企业应还本付息总额为()万元。
A.1399.68
B.1360.48
C.1400
D.1401.55
173、单项选择题 一般来说，选择新技术、新工艺和新材料方案时，应遵循的主要原则是()
A.技术上先进、可靠、使用、合理
B.不违反劳动安全
C.经济上合理
D.保证功能和质量
174、单项选择题 ()不是影响斜截面受力性能的主要因素。
A.剪跨比、高跨比
B.长细比
C.混凝土强度等级
D.腹筋的数量
175、单项选择题 根据一般经验，速动比率保持在()以上，就说明企业具有偿债能力。
A.45%
B.50%
C.60%
D.100%
176、单项选择题 以下墙厚说法正确的是()。
A.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h/3。圈梁的高度不应小于120mm
B.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于200mm
C.当墙厚h≥240mm时，钢筋混凝土圈梁的宽度不宜小于h。圈梁的高度不应小于120mm
D.纵向钢筋不应小于4∮10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm
177、单项选择题 常用水泥的初凝时间均不得早于()min。
A.30
B.45
C.60
D.90
178、名词解释 窗台虎头砖
179、单项选择题 下列全玻幕墙施工，错误的是()。
A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
180、问答题
背景：
某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订T1程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。
(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。
181、多项选择题 下列关于饰面板(砖)工程施工环境要求的说法中，正确的是()。
A、湿作业施工现场环境温度不应低于5℃
B、采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于10℃
C、采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱、背涂处理
D、石材饰面板采用干挂工艺施工时，应符合石材幕墙工程施工技术要求
E、外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工，一般采用传统直接抹浆粘贴
182、单项选择题 对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务()
A.盈利能力
B.偿债能力
C.生存能力
D.运营能力
183、多项选择题 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。
A.结构发生变形
B.粘结不好
C.结构材料与装修材料的变形不一致
D.装修材料弹性过大
E.结构材料的强度偏高
184、单项选择题 实行总承包的建设工程，专业分包发生事故后应由()单位负责上报事故。
A.建设
B.监理
C.专业分包
D.总承包
185、多项选择题 在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()
A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱
186、单项选择题 关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。
A.现场对螺栓孔采用气割扩孔
B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧
C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
D.螺栓安装均一次拧紧到位
187、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
188、问答题
天津某单层钢结构厂房工程，基础部分采用锤击打人预应力管桩，部分采用泥桨护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。
预应力管桩打人过程中，发现桩身突然倾斜错位，经查桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度突然增大;同时，当粧锤跳起后，粧身随之出现回弹现象。
泥浆护壁灌注桩施工过程中，频繁出现孔壁坍落现象。
粧承台及预埋地脚螺栓均施了完毕，安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。
由于屋架跨度比较大，约28m，设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后，紧接着开始屋面丁程。屋面工程完成后，监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量，满足设计要求，监理工程师验收通过并签字确认。
【问题】
1.本案例中，预应力管桩打人过程中出现的现象可能是什么原因造成？如何预防和治理？
2.简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落的可能原因及防治措施。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理？
4.监理工程师对屋架的验收检测存在哪些不妥？为什么？指出检测结果的合格标准
189、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
190、名词解释 基础埋深、深基础、浅基础
191、单项选择题 现浇混凝土梁侧模拆除时其混凝土强度应满足的条件是()。
A.达到设计要求强度
B.达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上
C.达到2.5MPa
D.保证其表面及棱角不受损伤
192、单项选择题 某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于()。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.新要约
193、单项选择题 提高钢筋混凝土梁的斜载面承载能力，采取()是不合适的。
A.增大断面尺寸
B.提高混凝土强度等级
C.增加腹筋
D.增加纵向配筋量
194、单项选择题 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）
A.7d
B.10d
C.15d
D.18d
195、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
196、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
197、单项选择题 某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。
A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案
198、多项选择题 建设工程项目估算的内容，从构成来讲应包括该项目()所需的全部费用。
A.筹建阶段
B.设计阶段
C.施工阶段
D.竣工阶段
E.对建成项目作综合评估阶段
199、单项选择题 吊顶工程应对()进行复验。
A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度
200、单项选择题 工程项目内部会计控制中不包括()。
A.项目决策控制
B.概预算控制
C.价款支付控制
D.成本最低控制
201、单项选择题 关于正常使用条件下建设工程的最低保修期限的说法，正确的是（）。
A.房屋建筑的主体结构工程为30年
B.屋面防水工程为3年
C.电气管线、给排水管道为2年
D.装饰装修工程为1年
202、填空题 在受限空间作业前，监护人员应对作业人员和作业工器具进行（）。
203、单项选择题 作业者更换作业面或重新进入同一作业面时，应（）。
A.直接进入有限空间
B.作业负责人同意后进入有限空间
C.再次进行气体检测
204、单项选择题 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于l，下列选项中不能确定为改进对象的是()。
A.F/C值低的功能
B.C=C—F值小的功能
C.复杂的功能
D.问题多的功能
205、单项选择题 在合同履行过程中，由于债务人无偿转移财产给债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使。
A.1年
B.2年
C.4年
D.5年
206、多项选择题 施工现场平面管理的依据应包括()对施工现场的管理要求。
A.政府主管部门
B.建设单位
C.上级公司
D.施工平厩图
E.行业协会
207、问答题
【2009年度考试真题】
某市中心区新建一座商业中心，建筑面积26000m2，地下2层，地上16层，1～3层有裙房，结构形式为钢筋混凝土框架结构，柱网尺寸为8.4m×7.2m，其中二层南侧有通长悬挑露台，悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过，由于该10kV高压线承担周边小区供电任务，故在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后，立即着手进行施工现场平面布置。
①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。
②为节约成本，施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
③为满足模板加工的需要，搭设了一间50m2的木工加工间，并配置了一支灭火器。
④受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台，高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。主体结构施工阶段，为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务，施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时，拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后，发现二层露台根部出现通长裂缝，经设计单位和相关检测鉴定单位认定，该裂缝严重影响到露台的结构安全，必须进行处理，该事故造成直接经济损失8万元。
【问题】
1.指出施工总承包单位现场平面布置①～③中的不妥之处，并说明正确做法。
2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下，施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全?
3.完成表2-6中a、b、c的内容(无需复制表格，在答题卡上按顺序写出答案)。
4.工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。
208、单项选择题 通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.密实度
C.干密度
D.可松性
209、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
210、单项选择题 下列塑料壁纸中，属于特种壁纸的是()。
A.印花压花壁纸
B.发泡印花壁纸
C.有光印花壁纸
D.耐水壁纸
211、多项选择题 经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当()，竣工后应当及时清理现场，通知市政工程行政主管部门检查验收。
A.在施工现场设置明显标志
B.在施工现场设置安全防围设施
C.报送挖掘开工报告
D.按照批准的位置、面积、期限挖掘
E.交纳城市道路占用或挖掘修复费
212、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
213、单项选择题 当抹灰层总厚度大于或等于()时，应采取加强措施。
A.20mm
B.25mm
C.30mm
D.35mm
214、单项选择题 饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝处理应保持()。
A.缝的宽度和深度
B.缝的突出性和原样性
C.缝的密实性和可靠性
D.缝的使用功能和饰面完整性
215、单项选择题 下列物权中，不属于用益物权的是()
A.土地所有权
B.土地承包经营权
C.建设用地使用权
D.地役权
216、单项选择题 进入有限空间前，必须填写《申请单》履行（）手续。
A.内部审批
B.工作许可
C.资料备案
217、多项选择题 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用()。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
E、机械固定法
218、单项选择题 在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。
A.圆形
B.正方形
C.十字形
D.菱形
219、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
220、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由()支付保险费。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.行政主管部门
221、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
222、单项选择题 平整后的场地表面应逐点检查。裣查点为每100?400m2取1点，但不应少于()点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点，每边不应少于1点。
A.10
B.8
C.5
D.3
223、问答题
背景
某高层建筑主楼采用单元式隐框玻璃幕墙，A公司作为设计和施工双甲级资质的专业公司，承接了幕墙的设计和施工任务，并根据B设计院的建筑图、结构图进行了幕墙施工图的深化设计，并在C试验室进行了“三性试验”。该幕墙系统采用了断桥铝型材和钢化中空1ow—E玻璃，单元板块的加工养护在幕墙公司的加工车间完成，双组分硅酮结构密封胶在使用前进行了相容性试验等相关试验。幕墙公司在材料进场后向D监理公司进行了材料报验，并按规定进行了材料复验。该幕墙标准单元板块的规格为1500mm×3900mm，在施工现场，对于标准单元采用了专用钢架堆放和两点吊装，对于小于标准规格的板块采用了直接叠层堆放、单点吊装，现场采用吊篮施工。由于无特殊和异型要求，幕墙公司报验时按照每1000～1500m2一个检验批，不足1000m2时将不同部位合并后作为一个检验批的方式进行报验。
问题
(1)该幕墙公司作为具有设计和施工双甲级资质的专业幕墙公司，其施工图调整意见是否需要提交给建设单位和8设计院审批，是否可以直接进行施工?
(2)幕墙“三性试验”的检测项目是什么?
(3)幕墙板块在加工养护时，对加工养护车间有何环境要求?当采用单组分和双组分硅酮结构密封胶时，养护时的固化时间一般需要多久?除相容性试验之外，双组分硅酮结构密封胶还应进行哪两项试验，目的是什么?
(4)幕墙公司对小于标准规格的单元板块的堆放和吊装方式是否正确?为什么?采用吊篮施工时应符合哪些要求?
(5)幕墙公司进行检验批报验时的面积划分是否合理，并说明原因。
224、单项选择题 石材幕墙的石板，厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.25mm
D.30mm
225、单项选择题 取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。
A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意
226、多项选择题 下列子分部工程，属于主体结构分部的有()。
A.混凝土基础
B.混凝土结构
C.砌体结构
D.钢结构
E.网架和索膜结构
227、单项选择题 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成()。
A、接槎
B、马牙槎
C、凸槎
D、斜槎
228、单项选择题 下列关于混凝土说法不正确的是()。
A.施工配合比是根据砂石的实际含水率对实验室配合比调整得到的
B.应使混凝土在初凝前浇入模板并捣实完毕
C.保证混凝土浇筑能连续进行
D.泵送混凝土时，粗骨料宜优先选用砂石
229、单项选择题 直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
230、单项选择题
如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于Pl、P2的关系，正确的是()。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1<P2<3P1
D.P2>3P1
231、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
232、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
233、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
234、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
235、名词解释 日照间距
236、单项选择题 肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。
A.先张拉楼板，后张拉楼面粱
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.梁中的无粘结筋须同时张拉
D.先张拉楼面粱，后张拉楼板
237、多项选择题 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。
A.质监站
B.监理（建设）单位
C.设计单位
D.勘察单位
E.施工单位
238、单项选择题 下列有关设计概算的表述，正确的是()。
A.设计概算是拨付进度款及办理结算的依据
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
D.设计概算可分为单项一工程概算和建设T程项目总概算两级
239、单项选择题 节能装饰型玻璃中，中空玻璃的基本特性有()。
A、光学性能良好
B、保温隔热、降低能耗
C、防结露
D、良好的防火功能
E、良好的隔声性能
240、单项选择题 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。
A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数
241、单项选择题 按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A.A类、B类
B.B类、C类
C.C类、D类
D.B类、H类
242、问答题
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
243、单项选择题 根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
244、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
245、单项选择题 关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。
A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
246、单项选择题 一般企业和股份盈余公积金的内容不包括()。
A.法定盈余公积
B.任意盈余公积
C.储蓄基金
D.法定公益金
247、单项选择题 某现浇混凝土结构，混凝土强度等级为C30，期中跨度为6m的梁和悬挑长度为1.2m的阳台板的底模，应待混凝土强度分别达到()时方可拆除。
A.21N/mm2，22.5N/mm2
B.30N/mm2，21N/mm2
C.22.5N/mm2,30N/mm2
D.30N/mm2,30N/mm2
248、单项选择题 下列流水施工参数中,不属于时间参数的是（）。
A、流水节拍
B、流水步距
C、工期
D、流水强度
249、单项选择题 工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。
A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板
250、单项选择题 监护者应防止（）进入作业区域。
A.工作许可人
B.工作负责人
C.未经许可的人员
251、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A、70%
B、75%
C、80%
D、85%
252、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
253、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
254、单项选择题 选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
255、单项选择题 梁的变形主要是()变形。
A.拉伸
B.压缩
C.弯曲
D.剪切
256、多项选择题 关于主体结构混凝土工程施工缝留置位置的说法，正确的有（）。
A.柱留置在基础.楼板.梁的顶面
B.单向板留置在平行于板的长边位置
C.有主次梁的楼板，留置在主梁跨中l／3范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
257、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
258、单项选择题 《受限空间作业许可证》有效期一般不超过（）小时。
A.8
B.12
C.24
D.36
259、单项选择题 建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地
260、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
261、单项选择题 成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。
A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法
262、多项选择题 不编制总概算时，单项工程综合概算的组成内容包括()。
A.建筑单位工程概算
B.设备及安装单位工程概算
C.预备费概算
D.建设期贷款利息
E.工程建设其他费用概算
263、问答题
某建筑工程，合同工期为2005年6月27日至2006年5月4日。2005年6月27日，工程如期开工，在此之前的2005年6月22日，发包人将工程预付款足额支付给承包方。在施工过程中，发包人每月在确认了当期发生工程量、承包方进度计划完成情况及质量状况后，l4个工作日内支付工程进度款。在施工过程中，根据发包方的意图，设计单位发出一项设计变更，根据该项变更，钢筋、模板、混凝土分项工程的工程量减少至原计划工程量的73%。在这种情况下，施工单位要求对合同中的单价做相应调整。而建设单位则认为应当遵循原合同约定的单价执行。就此分歧，需要T程师调整。经调整，双方达成共识；最终减少的各分项工程量超过原计划工程量l5%的部分，执行新的全赞用假单价，其余数据不变。
问题1．题目中关于发包方向承包方支付预付款、工程进度款的描述中，有何不妥之处?
2．若建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，工程师应如何处理?工程款最终结算时应以什么为依据?
264、多项选择题 关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。
A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50%
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护
265、单项选择题 连续梁的受力特点是()。
A.跨中有正弯矩，支座有负弯矩
B.跨中有负弯矩，支座有正弯矩
C.跨中有正弯矩，支座有正弯矩
D.跨中有负弯矩，支座有负弯矩
266、多项选择题 建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。
A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表
267、多项选择题 根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输
B.人员伤害
C.房屋权属
D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
268、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
269、单项选择题 某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。
A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖
270、多项选择题 钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为()等。
A、锤击灌注桩
B、钻孔灌注桩
C、沉管灌注桩
D、人工挖孔灌注桩
E、挖孔扩底灌注桩
271、单项选择题 钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后()相等的原则进行。
A.面积
B.强度
C.数量
D.钢号
272、单项选择题 有限空间发生事故时，（）应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
A.作业负责人
B.作业者
C.监护者
D.生产经营单位
273、单项选择题 高温季节施工的混凝土工程，常用的外加剂是（）
A、早强剂
B、引气剂
C、缓凝剂
D、速凝剂
274、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
275、多项选择题 关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
276、单项选择题 砌筑砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温在30°C以内时，水泥混合砂浆最长应在（）h内使用完毕。
A.2
B.3
C.4
D.5
277、单项选择题 在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。
A.砂子率
B.单位体积用水量
C.拌和方式
D.温度
278、名词解释 坍落度的测试方法
279、单项选择题 进入有限空间作业单位应编制中毒窒息事故的专项应急救援预案，并配备相应的救援器材。每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
280、单项选择题 同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。
A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定
281、单项选择题 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。
A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管
282、多项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所
283、单项选择题 材料定额消耗量中的材料净耗量是指()。
A.必需消耗量
B.施工中消耗的所有材料量
C.直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
D.在合理和节约使用材料的前提下的消耗量
284、单项选择题 受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。
A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍
285、名词解释 框剪结构
286、单项选择题 建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（）。
A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
287、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
288、单项选择题 土的压缩性程度用()表示。
A.可松性系数
B.密实系数
C.压缩率
D.坚硬系数
289、单项选择题 DS1水准仪的测量精度是()。
A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm
290、单项选择题 土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。
A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度
291、判断题 电视机的接受灵敏度主要由高放级决定。
292、单项选择题 对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。
A.7
B.11
C.14
D.15
293、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
294、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
295、多项选择题 槽型预埋件的加工精度要求不允许有负偏差的项目有()。
A.预埋件的长度、宽度、厚度
B.槽口的长度、宽度、高度
C.锚筋的中心线
D.锚筋的长度
E.锚筋与槽板的垂直度
296、多项选择题 不良行为记录信息公布的期限可以是()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
E.1
297、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
298、多项选择题 荷载按随时间的变异分类可分为()。
A、水平作用
B、垂直作用
C、可变作用
D、永久作用
E、偶然作用
299、名词解释 门斗
300、单项选择题 工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是()。
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-①-②
D.③-②-①