时间:2022-12-15 02:11:34
1、单项选择题 超高速电梯是指额定速度大于（）m/s的电梯。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
2、单项选择题 当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时，其测量的参数是()。
A.气体压力
B.气体流量
C.蒸汽压力
D.蒸汽流量
3、多项选择题 平衡梁在吊装作业时的作用有（）。
A.保持被吊设备的平衡
B.避免吊索损坏设备
C.合理分配各吊点荷载
D.平衡各吊点的荷载
E.减少起重机承受载荷
4、单项选择题 焊条按()可分为不定型、氧化钛型、钛钙型、氧化铁型、低氢钾型、低氢钠型、纤维类型、石墨型、钛铁矿型、盐基型十大类。
A.焊渣性质
B.药皮成分
C.焊条用途
D.特殊性能
5、问答题
某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：
(1)已编制了试运行方案和操作规程;
(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。
问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称;装置、车间、工段或生产系统名称;试运行结果评定;附件：建设单位盖章、现场代表签字;设计单位盖章、现场单位签字;施工单位盖章、现场单位签字。
问题：
1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。
2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。
3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任?说明理由。
4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施]二单位应采取哪些措施?
5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。
6、多项选择题 广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。
A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H/1500)检测
B.平台标高偏差检测
C.塔体各面扭曲度检测
D.接地和绝缘器件检测
E.材料材质检测
7、多项选择题 按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。
A、机械折旧残值
B、机械使用台班
C、停置台班
D、内部租赁单价
8、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
承包商自行采购阀门会面临哪些采购管理失控的风险？9、单项选择题 建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）
A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查
10、多项选择题 低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素，具有较好的综合力学性能，主要适用于()
A.预应力锚具
B.压力容器、压力管道
C.桥梁
D.重轨和轻轨
E.制造各种型钢
11、单项选择题 关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。
A.垂直使用时，作用力应通过承压中心
B.水平使用时，应有可靠支撑
C.随着共建的升降，不得调整保险垫块的高度
D.顶部应有足够的工作面积
12、单项选择题 下列属于多方案报价法的是()。
A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价
B、压低工程量小的单价
C、提高机械台班单价
D、对于条款不清楚或很不公正时适用
13、单项选择题 高程控制网的测量方法有()。
A.导线测量、三角测量
B.水准测量、电磁波测量
C.电磁波测量、三边测量
D.三边测量、水准测量
14、单项选择题 一般大吨位起重机较多采用，对吊车站位处的地基的要求相对较低的流动式起重机是()。
A.汽车式起重机
B.履带式起熏机
C.轮胎式起重机
D.塔式起重机
15、单项选择题 《特种设备安全监察条例》确定的起重机械类特种设备，是指用于()重物的机电设备。
A.水平移动
B.转动
C.牵引
D.垂直升降或水平移动
16、单项选择题 关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中，错误的是()。
A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装
B.施工环境温度宜为5～40℃
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补
17、单项选择题 施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
18、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
19、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？20、单项选择题 甲施工企业于5月1日向乙企业发出采购80吨钢材的要约，乙于5月5日发出同意出售的承诺信件。5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。
A、5月5日
B、5月8日
C、5月9日
D、5月10日
21、多项选择题 在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量（）。
A．变压器变比
B．变压器绕组作星形连接时的吾相绕组的直流电阻
C．变压器绕组作三角形连接时的备相绕组的直流电阻
D．变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E、变压器绝缘油的击穿电压
22、单项选择题 确定施工项目成本核算对象的原则，应以每一独立施工图预算所列的()为依据，并结合施工现场条件和施工管理要求，因地制宜地确定成本核算对象。
A、单位工程
B、分部工程
C、分项工程
D、主体工程
23、多项选择题 智能建筑是由()共同构成。
A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程
24、单项选择题 旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。
A.隐蔽工程验收
B.炉体结构完工
C.炉窑单机无负荷试运转合格
D.炉窑基础完工
25、单项选择题 两台额定起重量为25t的履带式起重机共同抬吊一件重物，在最理想的情况下，其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为（）.
A．37.8t
B．41t
C．45t
D．50t
26、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例1H420124-5】
1．背景
某施工单位承担工业厂房建设和设备安装工程，合同约定工程费用为3000万元，其中直接工程费为2010万元，计划利润为150万元，税金120万元，措施费210万元，规费210万元，企业管理费300万元.工程工期l0个月，若工程量变动在±5%以内，仅直接工程费作调整.工程停工时计费与正常相同.施工过程中发生如下事件：
(1)事件一：设备基础基坑开挖时，施工单位按照甲方提供的地质勘测资料部署施工方案，施工中发现该地下含水层含水量及水压远大于报告中提供的资料数据，因而发生开挖的基坑塌方，造成施工单位设备损失10万元，增加支护费用20万元，事故处理80万元，停工0.5个月，处理1个月.
(2)事件二：建设单位提出设备安装设计变更，造成设备基础基坑开挖土方工程量增加4%．需要材料赞18万元，人工费10万元，施工机械使用费10万元，增加工期0.2月.
2．问题
(1)施工单位与甲方签订的合同中，直接费为多少？间接费为多少？
(2)事件一中，施工单位是否可以提出索赔？为什么？
(3)发生的工期和赞用应如何处理？
(4)事件二中，发生了工程量变更，费用应如何处理？
27、单项选择题 下列设备中，不属于用电设备的是（）。
A.低压配电柜
B.电动机
C.电加热器
D.照明灯具
28、单项选择题 ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。
A.自动喷水灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.气体灭火系统
D.干粉灭火系统
29、多项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修
30、填空题 导线与电气元件间应采用（）连接、（）接、（）接、或（）接等。
31、单项选择题 ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。
A.金属切削机床
B.锻压设备
C.铸造设备
D.输送设备
32、多项选择题 ()等计量器具，属于8类计量器具范围。
A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具
B.5m以上(不含5m)钢卷尺
C.水准仪
D.经纬仪
E.焊接检验尺
33、问答题
某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?
34、单项选择题 通风与空调工程的施工程序一般是()。
A.空调系统调试→风管系统测试→竣工验收→空调系统综合效能测定
B.空调系统综合效能测定→空调系统测试→风管系统测试→竣工验收
C.风管系统测试→空调系统调试→空调系统综合效能测定→竣工验收
D.风管系统测试→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定
35、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。
A.针孔
B.气泡
C.粘结力
D.透底
36、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有（）。
A.直行程
B.角行程
C.步进式
D.开关式
E.多转式
37、单项选择题 影响机械设备安装精度的因素不包括（）。
A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境
38、单项选择题 下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。
A.有关规程、规范
B.施工组织总设计
C.被吊装设备的设计图纸及参数
D.月施工进度计划
39、单项选择题 轴承的功用是为支承轴及轴上零件，承受其荷载，并保持轴的旋转精度，减少轴与支承的摩擦和磨损。通常轴承分为（）。
A．推力轴承和滑动轴承
B．向心轴承和滚动轴承
C．滑动轴承和滚动轴承
D．推力轴承和向心轴承
40、单项选择题 适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。
A.刷涂法施工
B.滚涂法施工
C.空气喷涂法施工
D.高压无气喷涂法施工
41、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1．背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，除出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连，短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行，项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后，出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏，试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从泵法兰处卸开，对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后，将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行，泵运转1.5h后，试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h，决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查，发现如下情况：
(1)运行中时有异常响声，轴承振动较大；
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃；
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测，泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2．问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确？说明理由.
(2)．出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确？为什么？
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定？说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求？这些检查项目的要求或标准是什么？
42、单项选择题 低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
43、单项选择题 综合考虑各种因素，大型储罐选择垫层基础较为妥当。
A.联合
B.垫层
C.沉井
D.箱梁式
44、单项选择题 非标风管配件的制作、加工前应按设计图纸和()进行放样制图。
A.现场情况
B.防水要求
C.板材厚度
D.工作压力
45、单项选择题 下列叙述参考的选项是()。
A.管道由管道安装件和管道支承件组成
B.管道由管道组成件和管道安装件组成
C.管道由管道组成件和管道支承件组成
D.管道由管道安装件和管道附着件组成
46、多项选择题 项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是()。
A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施
B.节省资金投入
C.有利于完善生产工艺和生产条件
D.使营运效果或效益得到进一步提高
E.拉拢关系
47、单项选择题 施工单位所选用的计量器具和设备，必须具有产品合格证或()。
A.制造许可证
B.产品说明书
C.技术鉴定书
D.使用规范
48、单项选择题 直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。
A.吹扫清洗
B.压力试验
C.无损检测
D.防腐保温
49、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
该工程竣工验收的基本程序有什么特点?50、单项选择题 影响机械设备安装精度的因素不包括（）。
A.设备测量基准的选择
B.设备制造的质量
C.设备基础的硬度
D.设备安装环境
51、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
设备损坏事故，运输公司应负什么责任？事故产生的原因有哪些？52、单项选择题 制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等
A.载荷、额定起重量、破断拉力
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷
C.载荷、额定起重量、最大幅度
D.破断拉力、许用载荷、总拉力
53、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
本工程的施工技术交底内容有哪些？54、单项选择题 容积大于或者等于()L的承压蒸汽锅炉可称为特种设备。
A.10
B.15
C.20
D.30
55、单项选择题 能同时承受很大径向、轴向联合载荷的滚动轴承是()
A.推力球轴承
B.圆锥滚子轴承
C.调心球轴承
D.圆柱滚子轴承
56、多项选择题 石油化工工程包括()。
A.石油天然气建设
B.海洋石油工程
C.起重设备安装工程
D.化工医药工程
E.石油深加工
57、单项选择题 施工企业在工程施工中为提供劳务、作业等过程中所发生的各项费用支出，按照国家规定计入()。
A、成本费用
B、合同费用
C、核销费用
D、预备费用
58、单项选择题 管道上的热工仪表应按()的位置进行安装。
A.便于操作
B.业主要求
C.设计确定
D.现场协调
59、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
A、机械台班费
B、总承包服务费
C、安全文明施工费
D、材料费
60、单项选择题 流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行()。
A.加固处理
B.钻孔试验
C.沉降预压试验
D.设计强度校核
61、判断题 对投标人来说，要正确进行工程量清单报价，必须对单位工程成本、利润进行分析，精心选择施工方案，合理组织施工.合理控制现场费用和施工技术措施费用。
62、单项选择题 机电工程项目施工进度控制的主要依据是()。
A.施工质量计划
B.施工进度计划
C.施工生产计划
D.组织措施计划
63、单项选择题 唯一适合于焊接的单一活性气体为()。
A.C02
B.N2
C.Ar
D.C0
64、单项选择题 在输配电线路施工中，每根导线在每个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，要求导线和避雷线有()个接头。
A.0
B.1
C.2
D.3
65、问答题
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
66、单项选择题 主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设的水准仪是()。
A.激光准直仪
B.光学水准仪
C.光学经纬仪
D.全站仪
67、多项选择题 临时用电工程检查的内容包括()。
A.架空线路
B.监控线路
C.电缆线路
D.电气防护
E.配电线路
68、多项选择题 锅炉组件吊装原则有（）。
A.先上后下
B.先小件后大件
C.先两侧后中间
D.先中心再炉前炉后
E.先外围后内部
69、单项选择题 室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。
A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
70、多项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标工程量清单必须作为招标文件件的组成部分，其()由招标人负责。
A、准确性
B、完整性
C、科学性
D、先进性
71、单项选择题 消费者收入一般是指社会的人均收入，一般来说，消费者收入变动与需求的变动()。
A.呈同方向变化
B.呈反方向变化
C.不相关
D.完全等价
72、多项选择题 根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合
B.间隙配合
C.静配合
D.过盈配合
E.过渡配合
73、多项选择题 建筑智能化工程与建筑工程和建筑设备安装工程共同构成了智能建筑，因此建筑智能化工程和各行业工程在()等各阶段必须互相协调配合。
A.装饰装修
B.施工期间
C.施工准备
D.设备安装
E.调试验收
74、单项选择题 数据格式为透明的是()的通道，它与信号速率及电调制方式无关，在网络发展中是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。
A．准同步数字体系(PDH)
B．同步数字体系(SDH)
C．光波分复用(WDM)
D．软交换体系
75、判断题 工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。
76、多项选择题 根据《一级建造师〈机电工程〉注册执业工程规模标准》的规定，属于大型工程规模标准的有()。
A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程
B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程
C.投资为2亿元的转炉工程
D.单项工程合同额1000万元的发电工程
E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程
77、多项选择题 制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括()。
A.受力分析与计算
B.机具选择
C.不安全因素分析
D.人力、机具资源需求计算
E.被吊设备(构件)校核
78、多项选择题 直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。
A.电压
B.电流
C.稳定性
D.杂音
E.功率
79、单项选择题 用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。
A.部委
B.省级
C.市级
D.县级
80、多项选择题 有关电气装置安装注意事项的表述，说法正确的有()。
A.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品
B.电容器的放电回路应完整且操作灵活
C.电气设备和器材在安装前的保管期限为2年及以下
D.暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地
E.组合装配六氟化硫封闭式电器元件应在空气相对湿度小于80%的条件下进行
81、多项选择题 下列属于轴承的主要密封方式是()。
A.密封胶
B.玻璃胶
C.油封
D.防尘迷宫密封
E.密封圈
82、单项选择题 建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位
83、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
84、问答题
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。
85、单项选择题 机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，( )除外。
A.建设单位同意
B.施工单位同意
C.监理工程师同意
D.同一工程分期进行
86、多项选择题 下列静置设备中，属于容器类的有()。
A.计量罐
B.高位槽
C.干燥器
D.填料塔
E.料仓
87、填空题 用于电气保护及控制的单屏蔽电缆屏蔽层应采用（）接地方式。
88、问答题
背景：
某特种设备安装工程项目，业主与施工总承包企业签订了施工总承包合同，由于该施工总承包企业的施工设备不能到位，便将某专业性很强的非主体、非关键工程分包给具有相应资质条件的专业承包企业，并签订了专业承包合同，专业承包企业将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业又分包给某劳务分包企业，并签订了劳务分包合同。施工总承包企业为了选择一家合格的物资供应商在大批量采购时采用“询价一报价”方式选择了一家供应商，双方签订了物资采购合同;某次物资供应商提供的物资规格不符合合同规定，双方发生争执。
问题：
1.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为哪些序列?
2.该工程项目中的专业承包合同是否有效?
3.专业承包企业是否可将钢筋、混凝土、脚手架、模板作业分包给劳务分包企业?该劳务分包合同双方当事人是谁?劳务、分包合同的签订原则有哪些?
4.施工总承包企业选择物资供应商的方式是否妥当?如不妥，应采取什么方式来选择?
5.供方提供的物资规格不符合合同规定时需方应如何处理?
89、多项选择题 常用作垂直埋设的人工接地体有（）。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.底板钢筋
E.桩基钢筋
90、多项选择题 关于高清晰度电视说法正确的有()。
A．高清晰度电视的图像质量应相当于35m胶片的质量
B．传输带宽窄
C．音频质量高，可支持4．1声道或5．1声道的数字环绕节目
D．抗干扰能力强，不受干扰、增益、相位错误和串声的影响
E．信号监视和分析的设备简单
91、问答题
某电力建设公司将一电厂循环流化床锅炉安装工程进行邀请招标。某机电安装公司依据电力建设公司工程项目招标文件给定的工程量清单内容，以及采用综合单价法计算的要求，综合施工方案和企业定额等编制了投标报价文件.该公司以低价中标，与电力建设公司签订了固定总价合同。
机电安装公司虽然对工业锅炉安装比较熟悉，但对电厂循环流化锅炉安装工程缺少经验，对施工图分析不够，材料费估算有遗漏，二次搬运费和不可预见费估计偏低。加之在施工期间材料上涨，人工费提高;锅炉烟气采用电除尘和干式除尘系统与其它连接系统界定不明;电力建设公司提供的工程量有误。为此，机电安装公司向电力建设公司提出费用调整和索赔。
92、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
93、问答题
背景：
——合理安排起重机，提高设备利用率
业主与工程公司签订了某机电工程项目施工合同,业主与工程公司就施工进度安排取得了一致意见(进度计划见网络图),施工过程e和g工作共同用一台塔吊。
施工过程中由于业主图纸送达延误,致使b工作推迟10天。如图所示。
问题：
(1)在原计划网络图的条件下,计算计划工期,找出关键线路,并分析如果先e后g工作使用塔吊,塔吊的合理进场时间。
(2)用图示说明先g后e工作使用塔吊的工作关系。
(3)在b工作延误条件下,采取先e后g工作使用塔吊,用图示说明工作关系,并确定b工作延误对工期变化是否有影响。
(4)由于b工作延误10天,塔吊使用顺序变为先e后g。业主提出,为确保工期将j工作压缩5天是否可行?若可行,施工单位提出下列要求:j工作压缩5天增加赶工费25000元,塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元；由于b工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。施工单位上述要求是否合理?
94、单项选择题 设备管道及其附件保温的说法，错误的是（）。
A.工艺需要减少散热的损失
B.工艺需要延迟介质凝结
C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。
D.减少介质的温度降低
95、单项选择题 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施。
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
96、多项选择题 制定吊装技术方案时，应考虑起重机的基本参数有()。
A.额定起重量
B.最大起升高度
C.工作速度
D.起重机自重
E.最大幅度
97、多项选择题 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.分项工程名称
B.施工单位检查评定结论
C.检验项目数
D.建设(监理)单位验收结论
E.分部工程规模
98、问答题
背景：
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了led变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
问题：
1．led灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度?
2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作?
3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调?
4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？
99、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
100、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
101、多项选择题 工业管道按介质划分应视为主要分项工程的有（）。
A.压缩空气管道
B.煤气管道
C.冷凝水管道
D.天然气管道
E.氧气管道
102、多项选择题 用于发电机的冷却介质有( )。
A.空气
B.惰性气体
C.氢气
D.水
E.润滑油
103、单项选择题 按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。
A、工业管道
B、油气管道
C、公用管道
D、动力管道
104、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为150kn，用作滑轮组的跑绳时，其最大允许的许用拉力为()kn。
A.15
B.18.75
C.30
D.45.6
105、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
106、多项选择题 关于双耳定位，下列说法正确的有()。
A.用双耳收听可以判断声源的方向和远近，称为双耳定位
B.对于1500Hz以下的定位可能依赖头部产生声影作用而引起的两耳强度差
C.在高频定位时，可能依赖相位差，实际就是时问差
D.头部左右摆动时，定位的准确程度就要低
E.在室内的混响空间，定位只依赖最先到达两耳声音的时间差
107、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
108、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
109、单项选择题 随着设备()施工的发展，设备整体安装将越来越多。
A.集成化
B.自动化
C.模块化
D.精密化
110、单项选择题 接地或接零支线不得()连接。
A.并联
B.焊接
C.串联
D.搭接
111、单项选择题 关于纤毛和鞭毛的化学组成与哪种蛋白质无关（）
A.微管蛋白A
B.微管蛋白B
C.动力蛋白
D.结蛋白
E.连接蛋白
112、单项选择题 在储存库和使用单位之间的用于输送油气的压力管道是（）。
A.动力管道
B.工业管道
C.公用管道
D.长输管道
113、单项选择题 机电工程临时用电设备总容量在（）及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。
A.20kW
B.30kW
C.40kW
D.50kW
114、多项选择题 轮系的主要特点是()。
A.适用于相距较远的两轴之间的传动
B.传递的扭矩较大
C.可作为变速器实现变速传动;
D.可获得较大的传动比;
E.可实现运动的合成和分解。
115、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？
116、单项选择题 表面在有机介质溶液中形成钝化保护层而有极强的耐腐蚀性，特别是耐海水腐蚀的是()
A.纯铜
B.纯镍
C.纯锌
D.纯铝
117、单项选择题 钢丝绳的许用拉力理论公式T=P/K，其中P代表()。
A.外界拉力
B.钢丝绳拉力
C.重物拉力
D.钢丝绳破短拉力
118、单项选择题 经返工重做或更换器具、设备的检验批，应该（）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.按技术方案和协商文件进行以验收
D.严禁验收
119、单项选择题 对于项目经理部来说，定期编制成本报表，是最重要的管理手段之一。()可以一月一编报，也可以一季编报一次。
A、工程成本月报表
B、人工费周报表
C、工程成本分析报表
D、工程年度结算报表
120、问答题
背景：
某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。
问题：
1.机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?
2.什么是设备试运转?包括哪些内容?
3.系统调试(试运转)应具备的条件有哪些?
4.系统整体运转的应具备的条件有哪些?
121、单项选择题 在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下,焊条选择时可以考虑选用比母材()的焊条。
A.同一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
122、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用【案例1H420096-3】
1．背景
某机电安装公司承建某汽车制造厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房建筑结构为局部兰层，其中一层是机械除渣系统、水泵房和水处理间l三层是输煤廊，煤斗是钢制的；锅炉房有蒸发量为20t/h、蒸汽压力为1.6MPa的散装工业锅炉四台。第一台锅炉安装为一期工程。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包，其合同工期为150d。
2．问题
(1)经项目部测算，其中关键线路锅炉本捧安装的最短工期为80d．最长工期为120d，最可能完成的工期是90d．筑炉工期不少于25d。据此，项目部绘制了网络图(详见图1H420096-3)存在哪些问题？为什么？
(2)由于基础存在问题致使钢架安装延期6d，而项目部又不想延长已制定的工期目标，应如何调整？
(3)项目部在工程开工前，需向哪个监管部门办理施工准许手续？其法定手续的程序是什么？
(4)项目部对施工中特种设备作业人员控制的对象包括哪些？
(5)公司给该项目部考核成本是2000万元，项目部经测算降低考核成本10%作为目标计划成本，项目部对进度加强实施控制，节约了成本，实际成本仅为考核成本85%。计算该项目实际成本是多少？项目成本降低率是多少？
123、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.封口、阀门处要设置支、吊架
B.当管线穿过风管时，要注意接触部位的密封处理
C.风管与风机连接处，应采用柔性短管连接
D.室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
124、单项选择题 进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。
A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门
125、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（）。
A.计量标准器具是国家计量基准器具
B.进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检点合格后使用
C.检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D.强制检定与非强制检定均属于法制检定
126、多项选择题 齿轮传动的主要优点是()。
A.传动比较准确、稳定、效率高
B.工作性能可靠，使用寿命长
C.适用的圆周速度和功率范围广
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
E.结构尺寸紧凑
127、单项选择题 既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。
A.VLV
B.VV22
C.VV32
D.YJV
128、多项选择题 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。
A.停止作业
B.补办申请
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.变更施工方案
129、单项选择题 金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。
A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀
130、单项选择题 通常情况下，耐火浇注料搅拌均匀后应在（）内完成浇筑。
A.30min
B.45min
C.60min
D.90min
131、单项选择题 某新建机电工程中,有1台重220t、高50m,基础标高2m的塔类设备要进行整体吊装。下列起重机中适宜的吊装设备是()。
A.塔式起重机
B.履带式起重机
C.缆索起重机
D.桥式起重机
132、多项选择题 关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是()。
A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务
B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案
C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧
D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收
E.以上全选
133、单项选择题 管道系统正确的吹洗顺序是()。
A.支管ー疏排管ー主管
B.疏排管ー支管ー主管
C.主管ー支管ー疏排管
D.主管ー疏排管ー支管
134、单项选择题 由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.
A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70
135、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
136、多项选择题 工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是()。
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂
137、多项选择题 下列属于A类计量器具的是()。
A.千分表检具
B.塞尺
C.压力表
D.兆欧表
E.接地电阻测量仪
138、问答题
某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他闲杂人员存在高空坠落的危险，针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制订如下：
(1)机房通向井道的预留孔随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠井道壁外侧设置坚固的围封，围封的高度不小于0.8m;
(4)由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件在施工时应拆封调整后安装;
(5)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(6)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
1.施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
2.施工人员的哪些方面直接影响工程质量?
3.逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当，如不妥，请改正。
139、单项选择题 测量仪表的主要指标（）。
A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度
140、多项选择题 抵押财产自()情形发生时确定。
A、债务履行期届满，债权未实现
B、抵押人被宣告破产或者被撤销
C、当事人约定的实现抵押权的
D、严重影响债权实现的其他
E、当事人未约定的实现抵押权
141、判断题 为了明确项目经理部的经济责任，分清成本费用的可控区域，正确合理地反映项目管理的经济效益，对施工间接费实行项目与项目之间分灶吃饭，“谁受益，谁负担，多受益，多负担，少受益，少负担，不受益，不负担”。
142、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
计算本工程的工程预付款。首次支付工程预付款需要满足哪些条件?143、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
144、多项选择题 机械设备典型零部件的安装包（）。
A.齿轮系统装配
B.轴承安装
C.螺纹连接件热装配
D.活动地脚螺栓连接
E.设备管路安装
145、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工前的准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.综合效能测定与调整
146、多项选择题 建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。
A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统
147、填空题 回路电压超过（）的端子板应有足够的绝缘并涂以（）标志。
148、单项选择题 下列属于经济措施的是()。
A、及时结算工程款
B、在合同条文中应细致地考虑一切影响成本、效益的因素
C、在合同执行期间，合同管理部门应主要进行合同文本的审查，合同风险分析
D、在施工准备阶段应多作不同施工方案的技术经济比较
149、填空题 设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。
150、多项选择题 起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的()。
A.自重
B.额定起重量
C.最大幅度
D.最大起升高度
E.工作速度
151、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
152、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划见下图，该计划满足合同工期100 d的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10 d(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： (一)调整方案：将工作J，的持续时间压缩5 d。 (二)费用补偿要求：
1.工作J，压缩5 d，增加赶工费25 000元：
2.塔式起重机闲置15 d补偿：600元/d(塔式起重机租赁费)×/5 d：9 000元：
3.由于工作B停工10 d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(下班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10 d后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
153、多项选择题 风管施工的主要内容包括()
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
154、单项选择题 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。
A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程
C.投资≥2亿元的电炉工程
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
155、单项选择题 机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转
156、多项选择题 以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()
A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象
157、单项选择题 下列对绝热过程描述正确的是()。
A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变
B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换
C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变
D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变
158、单项选择题 机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量重点是()。
A.地脚螺栓
B.钢柱基础
C.锚板孔
D.设备内控制网
159、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
160、单项选择题 钢结构的一二级焊缝应该选择操作简便的()无损检测方法进行内部缺陷的检测。
A.射线探伤
B.磁粉探伤
C.超声探伤
D.渗透探伤
161、多项选择题 压力容器按类别划分为I、II、III类的依据有()
A．容器品种
B．设计压力
C．介质特性
D．重量
E．容积
162、单项选择题 热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.
A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难
163、单项选择题 组成一个检验批的内容施工完毕，施工单位自检、互检、交接检合格后，经()负责检查评定合格，填写验收记录，报监理工程师组织验评签认。
A.项目负责人
B.质量负责人
C.项目经理
D.项目专业质检员
164、单项选择题 “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。
A.台
B.套
C.机组
D.组群
165、单项选择题 下列属于技术措施的是()。
A、材料费控制管理
B、间接费及其它直接费控制
C、机械费控制管理
D、提高功效的新工艺的降低成本的技术措施
166、单项选择题 电压等级在()的线路一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合闸。
A.500kV及以上
B.220～330kV
C.110kV
D.35kV及以下
167、判断题 工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标
168、单项选择题 关于合同价款调整描述错误的是()。
A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
169、单项选择题 桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。
A.承受的轴向压力
B.承受的偏心弯矩
C压弯组合
D.受弯简支梁
170、填空题 盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。
171、判断题 不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
172、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机
173、单项选择题 ()是以电极与工件之间的电弧作为热源的，是目前应用广泛的焊接方法。
A.气焊
B.电弧焊
C.电渣焊
D.钻热焊
174、单项选择题 工业炉砌筑冬期施工应使调制的耐火浇注料有较高的入模温度，其中不得直接加热的材料是()
A.水
B.水泥
C.砂子
D.石子
175、单项选择题 在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。
A.全埋式
B.半埋式
C.活动式
D.利用建筑物
176、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.
现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？
177、单项选择题 电视塔顶设备吊装常用的方法是()。
A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装
178、单项选择题 建筑安装工程的分项工程可按（）划分。
A.专业性质
B.施工工艺
C.施工程序
D.建筑部位
179、单项选择题 部分工程实体在施工中与土建工程配合被隐蔽，应在隐蔽前进行消防验收。下列不属于隐蔽工程消防验收的是()。
A.埋设道路下的消防供水管网
B.敷设墙体内的消防报警线路导管
C.埋设地坪下的消防供水管网
D.消防设备和干线管网就位并调试
180、单项选择题 设备安装基准线应按（）来测定。
A.设备中心线
B.建筑基础中心线
C.建筑物的定位轴线
D.设备基础中心线
181、单项选择题 设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。
A.喂料设备
B.铸造设备
C.收尘设备
D.精密设备
182、单项选择题 铝塑复合管一般采用的连接方法是()。
A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接
183、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
184、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1．背景
某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元）．消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班赞490元.
2．问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定，试计算每lO￡型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？
185、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
施工现场的质量检查采用了哪几种方法?186、单项选择题 200m3球罐的组装方法适宜采用（）。
A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.水浮法
187、单项选择题 下列起重机中，（）不属于流动式起重机。
A．塔式起重机
B．汽车式起重机
C．履带式起重机
D．轮胎式起重机
188、问答题
某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。
189、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
190、单项选择题 对试压前的准备工作，不正确的做法是()。
A.管道上所有的开口应进行封闭
B.不应进行防腐和保温
C.系统内的阀门应关闭
D.埋地附设的管道，试压前不得埋土
191、填空题 流程图（）
192、单项选择题 某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。
A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙
193、单项选择题 凡属危险化学品应设置危险标识，表示方法是在管道基本标识色的标识上或附近涂150mm宽黄色，在黄色两侧各涂25mm宽()的色环或色带。
A.红色
B.绿色
C.棕色
D.黑色
194、单项选择题 常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的起重机械是()起重机。
A.桅杆式
B.轻小
C.门座式
D.塔式
195、单项选择题 无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。
A．橡胶
B．陶瓷
C．塑料
D．涂料
196、多项选择题 自动化仪表工程施工程序中，仪表管道安装后的试验内容有()。
A.仪表电源设备试验
B.综合控制系统试验
C.回路试验
D.系统试验
E.交接试验
197、问答题 机电工程项目的建设程序案例分析题：背景：A公司在投标一大型电动汽车厂机电工程建设总承包的过程中，因答辩精辟、构思缜密、切中要害而一举中标。该工程项目含装有汽车生产线的工业厂房、研发基地的实验室、还有员工休息的生活区和康乐中心。问题：⑴项目中工程类别不同，既有工业的，又有民用的，建设中应怎样关注？⑵电动汽车用的电池厂在厂界外，是属协作方供货，应怎样考虑？⑶厂区动力中心的大型油循环水冷却电力变压器的冷却系统要在现场制作拼装，在技术上应怎样处理？⑷房屋建筑安装工程中如康乐中心为多层建筑，其中央空调工程的风管制作的时间安排要怎样考虑？⑸整个机电工程项目完工后验收的特点有无区别？说明理由。
198、多项选择题 建筑智能化工程的检测应依据()、设备及产品的技术文件进行。
A.工程合同技术文件
B.施工图设计
C.设计变更说明
D.系统试运行报告
E.洽商记录
199、单项选择题 成套配电装置柜体多台成列安装时，应()成列找平找正，并将柜间间隙调整为1mm左右。
A.按偶数顺序
B.按奇数顺序
C.按从两端到中间顺序
D.逐台按顺序
200、多项选择题 有关建筑电气工程施工特点包括()。
A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护
201、多项选择题 变压器的加热方法中，()仅用于干燥小型电力变压器。
A.热风法
B.铜损法
C.红外线法
D.热油法
E.油箱铁损法
202、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。
A.20.8kn
B.34kn
C.41.6kn
D.59kn
203、问答题
背景：
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短，所以该施工单位在工程开工后，才完成施工组织设计的编制工作。
施工过程中，建设单位对该施工单位的施工质量很满意，将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工，签订了施工合同。
该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计，且保温工程、防火工程只是附属工程，所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下，该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计，由项目总工程师审批后下发执行。
问题：
(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?
(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后，是否还有必要编制施工组织设计?为什么?
(3)新增加保温工程、防火工程后，该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改，还是进行补充，理由是什么?
(4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?
204、问答题
【背景资料】：
某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为叨天，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月3。日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用．电梯并道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施．
安装公司项目部进场后，将拟按照的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表4)。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔吊及施工升降机1各部件搬运到位．安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防点滴施工进度计划完成，并验收合格．施工进度到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查时候导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3天，其后面的工序〔群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主．
【问题】：
1.电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料
2.项目部在机房、并道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？
4.影响导轨安装精度的因素有几个？
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求．
205、单项选择题 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。
A.33%
B.25%
C.15%
D.5%
206、单项选择题 塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。
A.建设单位代表
B.监理工程师
C.设计单位现场代表
D.施工单位质检部门
207、单项选择题 自动控制的闭环控制系统特点之一是()。
A.控制作用的传递具有单向性
B.由偏差产生对系统输入量的控制
C.抗干扰性较差
D.由偏差产生对系统被控量的控制
208、单项选择题 在机械设备基础种类中，适用于作为电机、压缩机等设备的基础的是()。
A.大块式基础
B.箱式基础
C.框架式基础
D.独立基础
209、多项选择题 当空调与通风系统以独立工程的形式惊醒施工承包时，属于分部工程的有()
A.通风设备安装
B.空调系统
C.除尘系统
D.系统调试
E.净化空调系统
210、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
211、多项选择题 消防工程移交包括()。
A.工程实体移交
B.工程主体移交
C.工程资料移交
D.工程验收移交
E.工程材料移交
212、单项选择题 仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的()。
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
213、单项选择题 水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。
A.25
B.30
C.35
D.40
214、多项选择题 关于注册建造师施工管理签章文件填写要求，表述正确的有()。
A.表格中施工单位可填写简称
B.表中若实际工程没有其中项时，可注明“工程无此项”
C.审查、审核、验收意见或检查结果，必须用明确的定性文字写明基本情况和结论
D.分包企业签署的质量合格文件，应由分包企业的注册建造师签章
E.表格中凡要求签章的，应签字并盖章
215、单项选择题 起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。
A.高碳钢
B.中碳钢
C.低碳钢
D.合金钢
216、填空题 盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。
217、单项选择题 电梯的安装、改造、维修，必须由()或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。
A.电梯使用单位
B.电梯维护单位
C.电梯安装单位
D.电梯制造单位
218、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？
219、单项选择题 轴的材料通常采用（）。
A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢
220、单项选择题 产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有()的材料制作。
A.同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号
B.不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号
C.同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号
D.不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号
221、不定项选择 特种设备的()，应当经核准的特种设备检验检测机构进行。
A.监督检验
B.定期检验
C.型式试验
D.原材料检验
E.无损检测
222、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.土建预留孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
223、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
224、多项选择题 有色金属中的重金属包括（）。
A.铜合金
B.钛合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
225、问答题
背景：
A施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：
情况一：项目部安装工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。
情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。
情况四：为赶工期，加快临时用电的施工，项目部派两名在工地实习的工厂用电专业大学生，将另一个项目上用过的临时用电电缆和设备布置在该项目的临时用电工程中，并马上投入了使用。
情况五：施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了再正常使用条件下的最低保修期限。
该工程生产线在正常运行4年后，因设备故障、电气管线故障、给排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求施工单位进行保修，施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。
问题：
1、按质量验评标准规定，指出情况一种所列项目哪些属于单位工程?哪些属于分部工程和分项工程?
2、情况二中技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。
3、说明情况三种业主为什么拒绝B公司突出的索赔，指出正确的做法。
4、情况四中项目部对加快临时用电工程的做法有何不妥?为什么?
5、该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?
226、问答题
背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。
问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?
227、多项选择题 为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。
A、合理精简人员
B、组织管理人员进行义务劳动
C、加强对工程程序和工程质量的管理
D、持续改进，减少管理费用的支出
E、建立节约管理制度
228、单项选择题 根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。
A.7
B.8
C.9
D.10
229、问答题
施工现场的安全防护是贯彻“预防为主、安全第一”方针的有力措施。项目部应努力提高安全生产管理水平，加强施工现场的安全防护，并采取技术、组织、经济和分包合同措施保证现场文明施工措施的实现。
问题：
1．消除人的不安全行为的防护措施是什么?
2．消除安全管理缺陷应该做到哪些?
3．如何正确使用和管理安全标识?
4．施工项目文明施工管理的主要内容有哪些?
5．施工现场文明施工管理的内容包括哪些?
230、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是( )。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
231、单项选择题 经处理的金属表面，宜在()小时内进行防腐蚀结构层的施工。
A.2
B.3
C.4
D.5
232、单项选择题 管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行()试验，真空度试验，泄漏性试验等。
A、强度
B、气密
C、压力
D、液体
233、多项选择题 下列石化设备中，属于热换设备的有()。
A.蒸发器
B.聚合釜
C.集油器
D.冷凝器
E.洗涤器
234、单项选择题 甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。
A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销
B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销
C、撤销权自撤销权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使
D、撤销权是指合同中约定的权利
235、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
简述电站锅炉安装质量控制要点。236、单项选择题 下列计量器具中，属于A类计量器具的是（）。
A.焊接检验尺
B.压力表
C.万用表
D.接地电阻仪
237、单项选择题 在编制吊装方案时，必须进行工艺计算，包括受力分析与计算、机具选择以及()。
A.地基承载力的计算
B.被吊设备、构件校核
C.动载荷和不均衡载荷计算
D.风载荷计算
238、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
239、单项选择题 下列属于直接成本的是()
A、其他直接费
B、奖金
C、劳动保护费
D、差旅费
240、单项选择题 铜芯软线主要采用在需柔性连接的可动部位，其主要电线类型为()。
A.BX型
B.BLV型
C.RV型
D.BVV型
241、单项选择题 某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告，3月1日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于4月30日向甲发出中标通知书，甲于5月10日收到中标通知书。则该工程合同成立的时间是()。
A、3月1日
B、4月1日
C、4月30日
D、5月10日
242、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
243、多项选择题 计划成本是在预算成本的基础上，根据企业自身的要求，如内部承包合同的规定，结合施工项目的()劳动力素质、设备情况等确定的标准成本，亦称目标成本。
A、技术特征
B、自然地理特征
C、劳动力素质
D、设备情况
E、资金状况
244、单项选择题 在设备交付现场安装前，由()负责与业主或供货商共同按设备装箱清单和设备技术文件对安装的机械设备逐一清点、登记和检查。
A.监理方
B.总承包方
C.分包方
D.设计方
245、填空题 端子排安装时，交、直流端子应（）布置。
246、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
247、单项选择题 在SDH网中，()结构中各节点主要采用DXC，一般用于业务量很大的一级长途干线。
A.星形
B.树形
C.环形
D.网孔形
248、多项选择题 使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。
A.有色金属
B.不锈钢
C.低合金钢
D.铸铁
E.高合金钢
249、单项选择题 设备安装基准线是根据施工图按（）来确定设备的纵横中心线。
A.土建提交的纵横中心线
B.地脚螺栓孔的位置
C.设备底座地脚孔的位置
D.建筑物的定位轴线
250、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-1】
1．背景
某安装工程公司承建江北市储油系统罐区扩容改造工程，工程内容包括：液体成品间增建1台2000ma丁二烯球罐(位号为G504)和2台lOOOFr13丙烯球罐(位号为G901、G902)。具体位置：球罐G504位于丁二烯球罐区的东南角，三面与球罐相邻；北侧紧邻原有G502球罐，西侧与G503相邻，南侧隔一条6m宽的道路与轻石脑油罐区相邻；新增球罐G902、G901位于液化石油气罐区的东侧，北侧隔路与轾石脑油罐区相邻，南侧与球罐G904、G903紧邻。该区属于甲类危险防火区。该安装工程公司根据工程现场情况，组建了有实践经验善管理的项目部，建立了项目部风险管理组，编制了职业健康安全技术措施计划，制定了风险对策，落实了安全技术措施方案，在职业健康、安全与环境管理中取得了明显的效果。
2．问题
(1)该项目的紧急状态主要包括哪些？
(2)该项目部风险管理组如何对风险管理进行策划？
(3)指出应急预案的主要内容、实施要点和应急反应的实施原则。
(4)该工程是否需要编制安全专项施工方案？说明理由。
251、多项选择题 电缆敷设时应注意的事项有()。
A.电力电缆和控制电缆应分层布置
B.电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定
C.电缆应从电缆盘的下端引出
D.并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开
E.应有防止电缆机械损伤的措施
252、问答题
背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。
问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?
253、多项选择题 机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被毁损
C.不宜设在同一个基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰容易辨识
254、多项选择题 有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。
A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志
255、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
256、多项选择题 建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。
A.监视建筑设备的运行状态
B.实施超限调整
C.自动调节建筑设备的运行状态
D.自动诊断并修复设备故障
E.实现能源管理自动化
257、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
258、单项选择题 定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是()。
A.流速
B.流量
C.黏度
D.压力
259、单项选择题 在输配电线路勘测定位时，要确定（）。
A.各处杆塔型号
B.杆塔组立方法
C.立杆方式
D.杆身调整程序
260、单项选择题 关于导线测量法布设应符合的要求，说法错误的是()。
A.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网
D.当导线网用作首级控制时，网内不同环节上的点不宜相距过近
261、问答题
背景：
某机械设备安装工程项目，该工程的分包商在施工过程中，由于操作人员未按操作规程操作机械设备，发生了意外伤亡事故，伤亡事故发生后，项目承包商立即启动了“安全生产事故应急救援预案”，总包和分包单位根据预案的组织分工立即开始了工作。
问题：
1.施工机械设备的安全隐患主要表现在哪些方面?
2.施工机械设备的安全防护措施主要有哪些?
3.伤亡事故按其后果严重程度可分为哪几类?
4.伤亡事故发生时的应急措施包括哪些?
262、单项选择题 长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据()测量。
A.相邻桩
B.中心桩
C.首尾桩
D.折点处桩
263、多项选择题 流动式起重机的选用步骤中，根据被吊设备或构件的()等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。
A.就住高度
B.就位位置
C.现场具体情况
D.设备尺寸
E.吊索高度
264、多项选择题 住宅(小区)通信网络系统包括()。
A.电话网
B.有线电视网
C.宽带接入网
D.家庭网
E.局域网
265、填空题 （）是电梯的主要参数。
266、单项选择题 金属表面预处理等级为Sa2级的防锈方式是（）。
A.手工除锈
B.喷射除锈
C.火焰除锈
D.化学除锈
267、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.
2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？
268、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
269、多项选择题 按特性划分高分子材料是指()等。
A.玻璃棉
B.橡胶
C.纤维
D.塑料
E.胶粘剂
270、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
271、多项选择题 下列设备中，属于特种设备的有()。
A.6层6站载客电梯
B.水压1MPa的热水锅炉
C.工作压力1.2MPa·L的气瓶
D.35kV变压器
E.3t桥式起重机
272、多项选择题 有关交流异步电动机的缺点叙述正确的是()。
A.与直流电动机相比，其启动性和调速性能较差
B.与同步电动机相比，其功率因数不高
C.结构复杂，价格较贵
D.维护复杂、易损坏
E.在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利
273、多项选择题 入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）。
A.产品特性
B.警戒范围
C.环境影响
D.尺寸大小
E.支架底座
274、问答题
背景：一长途高压输电线路及配电站由某施工单位承建，输电线路沿途穿越稻田和山林，变电站设在市郊支线公路旁，其变压器器身虽充氮运输，但运输用大型平板车必须经过市郊支线公路及其一座桥梁，桥梁要超载，但别无他途。变压器的二次水冷系统制造厂只供给定型设备，管路等连接部件为半成品，要在施工现场组焊安装。
【问题】
⑴施工单位编制的线路架设施工组织设计中应包括哪些方面对外联系协调，为什么？
⑵变压器器身运输会使桥梁超载，应与哪个部门协调，协调什么内容？
⑶为做好变压器二次水冷系统的安装，施工单位应怎样与制造厂协调？
275、单项选择题 在管道液压试验中，钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的()倍。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
276、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
277、单项选择题 工业炉系统工程中的最后一道工序是()。
A.防腐工程
B.筑炉工程
C.绝热工程
D.保温工程
278、单项选择题 SDH设备和波分复用设备相同的测试项目是()。
A.中心频率与偏离
B.最小边模抑制比
C.最大--20dB带宽
D.抖动转移特性
279、多项选择题 发生火灾报警后，需联防联动控制的有（）。
A.防火卷帘门
B.火灾探测器
C.消火栓按钮
D.排烟风机
E.电梯
280、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】
1．背景
某公司以PC方式总承包一项大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件：
事件一：钢结构制作全部露天作业，作业中雨期来临，工期紧迫，不能停止旅工.
事件二：钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形，经x射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工.
事件三：设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格.
事件四：单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字.
2．问题
(1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施？
(2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因，提出改进措施和对策.
(3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担？
(4)指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷？
(5)工程验收评定后，分包单位应做哪些工作？
281、单项选择题 判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。
A.周期
B.相位差
C.相位角
D.有效值
282、问答题
某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?
283、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？
284、单项选择题 为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。
A.接地排
B.防水弯
C.固定卡
D.密封槽
285、多项选择题 工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。
A.设备制造单位
B.施工单位
C.设计单位
D.材料供应单位
E.质量监督站
286、单项选择题 按设计压力P，压力容器划分为4个压力等级，其中设计压力在大于等于1.6MPa，且小于10.0MPa范围内(1.6MPa≤p<10.oMPa)的属于()容器。
A.低压
B.中压
C.高压
D.超高压
287、单项选择题 根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。
A．0个
B．1个
C．2个
D．3个
288、单项选择题 关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。
A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理（技术人员）批准
B.室外排水管网应按系统进行整体（分段）试验
C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱时喷射到达最远点的距离
D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验（规范要求）数据进行压力试验
289、单项选择题 内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。
A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下
290、多项选择题 常见的基本热力过程有()。
A.平衡过程
B.定容过程
C.绝热过程
D.定压过程
E.定温过程
291、单项选择题 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。
A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
292、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．
A．计量标准器具是国家计量基谁器具
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定
293、单项选择题 合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。
A.准确度等级
B.结构特性
C.分辨率
D.灵敏度
294、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
295、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
296、单项选择题 工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。
A.定容过程
B.定温过程
C.绝热过程
D.定压过程
297、问答题
某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。
298、单项选择题 长距离输电线路定位并经检查后，可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况，测设钢塔架基础中心桩，基础之间的距离丈量允许偏差为丈量距离的()。
A.1/1000
B.1/2000
C.1/3000
D.1/4000
299、单项选择题 施工项目成本核算的原则不包括()。
A、相关性
B、重要性
C、谨慎性
D、精准性
300、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有
A．直行程
B．角行程
C．步进式
D．开关式
E．多转式