时间:2022-12-06 04:01:57
1、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
2、名词解释 桁架结构
3、单项选择题 新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。
A.2
B.5
C.8
D.10
4、单项选择题 某小学六年级学生胡某用自己的压岁钱买了一辆山地车，由于其父母不同意，最后找到商家退货。胡某的这一民事法律行为最终没有成立的原因在于()。
A.法律行为主体不具有相应的民事行为能力
B.行为人意思表示不真实
C.行为内容不合法
D.行为形式不合法
5、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
6、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
7、单项选择题 建筑工程安全生产管理必须坚持"安全第一、预防为主"的方针，建立健全安全生产的（）和群防群控制度。
A.分配制度
B.责任制度
C.保障制度
D.奖惩制度
8、问答题
背景
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为：由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
问题
(1)事件一中，施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。
(2)事件二中，施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。
(3)事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施?
(4)事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么?
(5)事件四中，幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处，并给出正确做法。
9、多项选择题 夹层玻璃的主要特性是()。
A、透明度好
B、可发生自爆
C、抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍
D、玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人
E、通过采用不同的原片玻璃，夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能
10、问答题
某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：
(1)钢筋由建设单位供应;
(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域，责令限期整改。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1.事件一中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2.事件二中，施工组织设计修改后，应该经由什么程序报审?
3.事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。
4.写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。
11、多项选择题 建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
12、多项选择题 某基坑宽8m，深8m，土质为三类土，降水深度为4.5m，该基坑施工时下列做法中不恰当的是()。
A.基坑开挖宜采用抓铲挖掘机
B.基坑开挖应采用分段开挖、先撑后挖的原则
C.基坑降水可采用双排线状布置的轻型井点降水
D.基坑支护可采用钢筋混凝土排桩，且排桩外设截水帷幕
E.基坑验槽时，重点应选择在基坑的中心部位和四角
13、填空题 锥度是两个（）圆锥轴线截面的圆的直径差与该截面间的（）距离之比。
14、单项选择题 单位工程施工平面图的设计依据不包括()。
A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图
15、单项选择题 作业者更换作业面或重新进入同一作业面时，应（）。
A.直接进入有限空间
B.作业负责人同意后进入有限空间
C.再次进行气体检测
16、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
17、多项选择题 建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()
A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同
18、多项选择题 下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
19、多项选择题 下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
20、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工企业
21、单项选择题 下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
22、单项选择题 投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止
B.提交投标文件
C.提交投标保证金
D.确定中标结果
23、单项选择题 地下建筑防水工程，后浇带混凝土养护时间至少为()d。
A、14
B、21
C、28
D、42
24、单项选择题 变压器中性点直接接地的低压电网临时用电工程必须采用()
A.TN—S接零保护系统
B.三相五线系统
C.三级漏电保护
D.二级配电系统
25、单项选择题 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则下列说法错误的是()。
A.该分部工程所含分项工程质量必定合格
B.该分部工程质量控制资料必定完整
C.该分部工程观感质量验收必定符合要求
D.该单位工程质量验收必定合格
26、单项选择题 甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是()。
A.只能请求乙方支付4万元的违约金
B.只能请求乙方双倍返还定金
C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金
D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用
27、单项选择题 应根据使用说明书中的要求对呼吸防护用品定期检查、维护，并进行清洗和消毒，放入密封袋内存储。空气呼吸器的气瓶每（）年应送有资质的单位检验1次。
A.1年
B.2年
C.3年
28、单项选择题 高度在()m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时，应设上屋面的人孔或外墙梯爬。
A.5
B.7
C.8
D.10
29、单项选择题 地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），与井口保持一定距离，防止废气进入井内。
A.上风侧
B.下风侧
C.上风侧、下风侧均可
30、填空题 进入受限空间的作业人员必须（）安全防护措施落实情况下才能进入受限空间实施作业任务。
31、单项选择题 下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
D.栏杆采用不易攀爬的构造
32、问答题
某装饰装修工程公司承揽了某综合办公楼的装修任务，在施工前，该装饰装修工程公司首先进行施工准备，对设计图纸进行了审查，并对现场施工做了准备。
【问题】
1.在审查设计文件时，其审查的主要内容包括哪些?
2.施工现场准备的主要内容有哪些?
33、多项选择题 下列关于等值的表述中，正确的有()。
A.在利用复利计算公式进行等值换算时，假设各期的等额支付A发生在各期的期初
B.若两笔现金流量等值，则换算到任何时刻的价值必然相等
C.通过资金的等值换算后，不同时点的资金可以进行加减运算及比较
D.折现率影响到等值计算结果
E.工程经济分析中，通常将方案计算期内的现金流量折算为终值，并按终值的大小做出决策
34、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
35、问答题
某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：
36、单项选择题 下列不属于结构安全性的要求的是()。
A.结构在施工时不发生破坏
B.结构在遇到强烈地震时不倒塌
C.结构在正常使用的条件下,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏
D.在正常使用时,结构不能出现过大的变形
37、多项选择题 本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。
A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%
38、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
39、多项选择题 对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。
A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d
40、问答题
【2006年度考试真题】
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
【问题】
1、从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。
2、项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事？
3、试分析卷材起鼓原因，并指出正确的处理方法。
4、自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求？
5、将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么？指出正确的处理方法。
41、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
42、单项选择题 关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。
A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
43、单项选择题 吊杆间距通常为()。
A.500～800mm
B.900～1200mm
C.1300～1500mm
D.1600～2000mm
44、单项选择题 关于钢筋连接方式，正确的是()。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
45、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
46、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
47、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
48、多项选择题 钢材的力学性能包括（）。
A.弯曲性能
B.拉伸性能
C.冲击性能
D.疲劳性能
E.焊接性能
49、单项选择题 从控制点到测设点的距离，若不超过测距尺的长度时，可用()来测定。
A、方向线交会法
B、角度前方交会法
C、极坐标法
D、距离交会法
50、单项选择题 《申请单》所列的批准人、许可人、（）三者不得兼任。
A.监护人
B.申请人
C.工作票签发人
51、单项选择题 下列说法符合慢性胰腺炎的是（）
A.急性胰腺炎病程＞1个月
B.血淀粉酶、脂肪酶升高后持续不降
C.可导致胰腺内、外分泌功能不足
D.血淀粉酶、脂肪酶水平降低
E.乙醇是慢性胰腺炎的独立致病因素
52、问答题
背景
某建筑工程，基坑深17m，地下水位在基坑深度10m处，基坑支护采取地下连续墙形式，地下连续墙深35m。在施工11#槽段时，钢筋笼放入基坑，由于基坑内有大量沉渣，钢筋笼不能放入坑底，造成此槽段混凝土不能浇筑，半夜赶上暴雨，致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道，且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定，采取了紧急回填的措施。目前，工程地下连续墙已陆续完工，只剩11#槽段，须制定此槽段施工方案，以便下一步土方工程顺利进行。
问题
(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?
(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?
(3)槽段施工过程中最需防范的是什么?
(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?
53、多项选择题 在屋面的建筑构造中，具体的要求有()。
A.屋面排水应优先采用内排水
B.各类屋面面层均应采用非燃烧体材料
C.有强风地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施
D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗透及施工时防保温层受潮等措施
E.高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋里时，应设上屋面的人孔或外墙爬梯
54、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
55、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
56、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
57、单项选择题 能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出.用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是()。
A.项目资本金现金流量表
B.投资各方现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.项目投资现金流量表
58、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
59、多项选择题 根据《合同法》的有关规定，下列合同中属于无效合同的是()。
A.杨某打麻将输给陈某五千元钱，因当时身无分文就给陈某打了张借条
B.小学五年级学生黄某将自己的一辆自行车低价卖给了他人
C.某旅游景点附近的商店将一串普通的石头项链冒充玉石项链卖给游客王某
D.某国有企业经理为得到高额回扣，将一套闲置的新设备以报废设备的价格出售给某私营企业
E.刘某在从事代理活动中，与他人串通骗取被代理人款项三万元
60、单项选择题 现场宿舍内应保证有充足的空间（）。
A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0每问宿舍人数不得超过18人
B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每问宿舍人数得超越16人
C.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人数不得超越20人
D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每问宿舍人数不得超过16人
61、单项选择题 工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是()。
A.沉入度试验
B.坍落度试验
C.分层度试验
D.维勃稠度试验
62、多项选择题 动态作用是使结构或结构构件产生不可忽略的加速度。以下各项作用属于动态作用的是()。
A、结构自重
B、高空坠物冲击作用
C、雪荷载
D、地震作用
E、起重机设备振动
63、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。
A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月
64、单项选择题 当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式(墩式)挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
65、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下,若其他条件相同，临界力最大的是()
A.—端固定一端自由
B.—端固定一端铰支
C.两端固定
D.两端较支
66、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
67、单项选择题 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
68、单项选择题 某地下工程施工合同约定，计划l月份开挖土方80000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³；计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。至1月底.经确认实际开挖土方90000m³，实际单价为72元/m³，则该工程的费用偏差（CV）为（）万元。
A.117
B.-117
C.85
D.-85
69、单项选择题 硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。
A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200
70、问答题
某六层砖混结构的住宅楼，基础为钢筋混凝土条形基础，委托A监理公司监理，经过招标投标，B建筑工程有限公司中标，并成立了项目部组织施工。该工程2008年3月8曰开工，2009年1月28日工程整体竣工，并交付使用。施工过程中发生如下事件：
事件一：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程实体准备内容规定：墙面上的施工:孔洞按规定镶堵密实，并作隐蔽工程验收记录；混凝土结构丁.程模板拆除并对其表面清理干净，混凝土结构存在缺陷处整改完成；楼层标高控制线清楚弹出墨线，并做醒目标志；下程技术资料存在的问题悉数整改完成。监理工程师认为内容不全。
事件二：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对工程资料准备内容规定：施工单位在主体工程完工之后对工程进行自检，确认丁程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，提供主体结构施工质量自评报告，该报告应由项目经理和施工单位负责人审核、签字、盖章；监理单位在主体结构工程完工后对工程全过程监理情况进行质量评价，提供主体工程质量评估报告，该报告应当由总监和监理单位有关负责人审核、签字、盖章；勘察、设计单位对勘察、设计文件及设计变更进行检查，对工程主体实体是否与设计图纸及变更一致进行认可；有完整的主体结构工程档案资料，见证试验档案监理资料；施工质量保证资料；管理资料和评定资料。监理工程师认为内容不全。
事件三：主体工程施工完成后，建设单位编制了《主体验收工作预案》。其中针对组织及程序内容规定：由建设单位负责组织主体验收小组；验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员组成；建设工程主体验收按施工企业A评、设计认可的程序进行。监理
工程师认为不妥。
事件四：室内防水工程施工前，项目部编制了《防水工程施工方案》。其中规定质量验收的文件和记录有：设计图纸及会审记录、设计变更通知单和材料代用核定单；施工方法、技术措施、质量保证措施；施工操作要求及注意事项。监理工程师认为不妥。
【问题】
1.事件一中，主体结构验收工程实体准备还应包括哪些内容？
2.事件二中，主体结构验收工程资料准备还应包括哪些内容？
3.事件三中，主体结构验收人员还应包括哪些内容？
4.事件三中，主体结构验收程序还应包括哪些内容？
5.事件四中，室内防水工程施工质量验收的文件和记录还应包括哪些内容？
71、单项选择题 防水涂膜施工中，需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于()时可平行屋脊铺设。
A、10%
B、15%
C、20%
D、25%
72、问答题
某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工:
原计划工期是170d，在第75d急性的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工，由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程个工作相关参数见下表：
【问题】
1.为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2.试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
3.重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路(关键工作表示法）。
73、单项选择题 常见模板中，()较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
A、木模板
B、钢框木胶合板模板
C、大模板
D、组合钢模板
74、名词解释 勒脚、踢脚概念，作用
75、单项选择题 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
76、单项选择题 轻钢龙骨轻质板墙在阻隔撞击声时，应在轻钢龙骨与主体结构的连接之间加()材料。
A、弹性膨胀
B、刚性防水
C、柔性防水
D、弹性阻尼
77、单项选择题 根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。
A、5
B、8
C、10
D、12
78、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1、在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2、在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1、在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2、在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
79、多项选择题 在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。
A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期
80、单项选择题 施工单位进行地下工程，或者基础工程施工时。发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向（）报告。
A.建设单位
B.有关部门
C.监理单位
D.建设行政主管部门
81、单项选择题 生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质
82、多项选择题 钢筋的下列元素中，()是有害元素。
A.碳
B.锰
C.硅
D.硫
E.磷
83、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
84、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
85、单项选择题 对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。
A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法
86、多项选择题 硬聚氯乙烯管常用于()。
A、给水管道(饮用水)
B、给水管道(非饮用水)
C、排水管道
D、雨水管道
E、热水管道
87、多项选择题 固定总价合同一般适用于()的工程项目。
A.工期较短
B.技术不太复杂
C.工程量能够较准确地计算
D.风险不大
E.纠纷不多
88、名词解释 横向、纵向、横向轴线、纵向轴线
89、单项选择题 建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。
A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用
90、单项选择题 根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施
B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费
D.建立、健全本单位安全生产责任制
91、多项选择题 实木复合地板可分为
A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板
92、单项选择题 有限空间作业完成后，作业者应将全部（）和工具带离地下有限空间。
A.作业设备
B.工程材料
C.安全工具
93、多项选择题 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。
A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能
94、多项选择题 患者男性，45岁，有高血压病史，突发前胸部、后背部剧烈疼痛，持续时间长，不能缓解。磁共振诊断为升主动脉夹层动脉瘤形成。 其超声图像特点有（）。
A.假腔内血流缓慢，颜色暗淡
B.主动脉夹层破裂口处见多色花彩血流束，由真腔进入假腔，为双期往返状，从而可确定破口位置
C.升主动脉内见内膜回声
D.真腔内常可见血栓回声
E.假腔内常可见血栓回声
F.撕脱的内膜上可见破口
G.真腔内流速慢
95、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？
96、单项选择题 工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。
A.7
B.14
C.15
D.10
97、问答题
某建筑工程，合同工期为2005年6月27日至2006年5月4日。2005年6月27日，工程如期开工，在此之前的2005年6月22日，发包人将工程预付款足额支付给承包方。在施工过程中，发包人每月在确认了当期发生工程量、承包方进度计划完成情况及质量状况后，l4个工作日内支付工程进度款。在施工过程中，根据发包方的意图，设计单位发出一项设计变更，根据该项变更，钢筋、模板、混凝土分项工程的工程量减少至原计划工程量的73%。在这种情况下，施工单位要求对合同中的单价做相应调整。而建设单位则认为应当遵循原合同约定的单价执行。就此分歧，需要T程师调整。经调整，双方达成共识；最终减少的各分项工程量超过原计划工程量l5%的部分，执行新的全赞用假单价，其余数据不变。
问题1．题目中关于发包方向承包方支付预付款、工程进度款的描述中，有何不妥之处?
2．若建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，工程师应如何处理?工程款最终结算时应以什么为依据?
98、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
99、单项选择题
有一连续梁，受力如图1—11所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
100、单项选择题 跨度为8m混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到（)N/mm2时才能拆除底模。
A.28
B.30
C.32
D.34
101、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
102、单项选择题 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。
A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备
103、单项选择题 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）
A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付
104、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
105、问答题
北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？
106、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
107、单项选择题 高温环境的混凝土应优先选用()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水
C.矿碴硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
108、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.提高混凝土的抗渗性
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的耐久性
E.提高混凝土的抗裂性
109、多项选择题 塑钢门窗的特性有()。
A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃
110、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A、70%
B、75%
C、80%
D、85%
111、单项选择题 表示热轧光圆钢筋符号的为（）。
A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400
112、单项选择题 关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。
A.柱的震害重于梁
B.角柱的震害重于内柱
C.短柱的震害重于一般柱
D.柱底的震害重于柱顶
113、单项选择题 高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定
114、单项选择题 土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。
A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机
115、多项选择题 关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
116、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
117、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
118、问答题
某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
119、单项选择题 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。
A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管
120、多项选择题 下列关于建筑幕墙构配件之间粘结密封胶选用的说法中，正确的有()。
A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝
B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的粘结
C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝
D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封
E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的粘结
121、单项选择题 单层钢结构厂房施工中，钢柱的复校优先考虑采用（）校正。
A.缆风绳
B.调撑杆。
C.千斤顶
D.校正器
122、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
123、单项选择题 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。
A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员
124、多项选择题 混凝土结构的优点()。
A.强度较高，钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用
B.可模性好，适用面广
C.耐久性和耐火性较好，维护费用低
D.塑性、韧性较好
E.抗裂性好，施工简单易行
125、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
126、单项选择题 钢结构加工制作中的关键步骤是()。
A.滚圆
B.揻弯
C.制孔
D.焊接
127、单项选择题 有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。
A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议
128、单项选择题 地下工程涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度应大于()mm，上下层接缝应错开1/3幅宽。
A.120
B.100
C.90
D.80
129、单项选择题 能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。
A.管理职能分工表
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.工作流程图
130、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
131、多项选择题 施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有()。
A.具有相当的韧性
B.满足一定机械强度
C.能承受允许电流
D.导线引起的电压降在～定范围内
E.设计时，按重要性系数计算确定
132、单项选择题 在对大体积混凝土浇筑时，浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择多种方式，()不是大体积混凝土浇筑方案的形式。
A.全面分层
B.局部分层
C.分段分层
D.斜面分层
133、单项选择题 正铲挖掘机的挖土特点是（）。
A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土
134、单项选择题 无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。
A、20
B、25
C、30
D、35
135、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
136、名词解释 拱券
137、多项选择题 下列关于装饰玻璃的种类的特性的表述中，正确的是()。
A、刻花玻璃是在平板玻璃上的一面贴上图案，抹以保护层，经化学蚀刻而成
B、冰花玻璃优于喷花玻璃的装饰效果，给人以高雅、美观的感觉
C、釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性，广泛用于室内饰面层
D、彩色玻璃有耐磨蚀、抗冲刷、易清洗等特点
E、刻花玻璃主要用于高档场所的室内隔断或屏风
138、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
139、问答题
某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序巳经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施，并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25度,相对湿度为50%；
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；
(3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕；
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；.
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；
(3)进口材料的检验检疫证明；
(4)隐蔽工程验收文件；
(5)幕墙物理性能检验报告；
(6)幕墙部分及分项检验记录；
(7)外观质量评定表；
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全，应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项，需整改后重新验收。
【问题】
1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理？后埋件安装完毕后应如何检查？
2.注胶工序的工艺是否合理？并说明理由。
3.防火材料的填充工艺是否合理？如不妥应该如何处理？
4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容？
5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？
140、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
141、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
142、单项选择题 有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的（），并配备相应的救援器材。
A.专项救援预案
B.专项作业方案
C.专项防范措施
143、单项选择题 施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同
B.不当得利
C.无因管理
D.侵权
144、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
145、单项选择题 肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。
A.先张拉楼板，后张拉楼面粱
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.梁中的无粘结筋须同时张拉
D.先张拉楼面粱，后张拉楼板
146、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
147、问答题
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。
问题：
(1)该事故属何等级?简述该等级的判定标准?
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2小时内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括那些具体内容。
148、多项选择题 下列()不属于工程总承包的主要方式。
A.设计、采购、施工(EPC)/交钥匙总承包
B.设计-施工总承包(D-B)
C.项目管理服务承包(PM)
D.项目管理承包(PMC)
E.设计-采购总承包(E-P)
149、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
150、多项选择题 在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头
151、单项选择题 梁受力如下图所示，支座反力正确的是()(假设支座反力以向上为正)。
A.RA=2kN，RB=-26kN
B.RA=-2kN，RB=26kN
C.RA=-3kN，RB=27kN
D.RA=-3kN，RB=-27kN
152、单项选择题 建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。
A、2
B、3
C、6
D、8
153、单项选择题 可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu，k<35MPa的混凝土等级的是()。
A、C25
B、C30
C、C35
D、C40
154、多项选择题 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
155、单项选择题 砌体房屋结构中，圈梁内配置的箍筋间距不应大于()。
A.200mm
B.250mm
C.350mm
D.300mm
156、单项选择题 玻璃面板之间的空隙宽度不应小于()mm，且应采用硅酮耐候密封胶嵌缝。
A、5
B、8
C、10
D、15
157、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
158、单项选择题 砌体结构房屋预防地震经常采取的措施，下列()是错误的。
A.设构造柱
B.设圈梁
C.设伸缩缝，基础一定分开
D.加强楼梯间的整体性
159、多项选择题 关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。
A.施工道路布置尽量不使用永久性道路
B.尽量利用巳有的临时工程
C.短运距、少搬运
D.尽可能减少施工占用场地
E.符合劳动保护、安全、防火要求
160、单项选择题 关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。
A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样
B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当
161、单项选择题 工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。
A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构
162、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
163、单项选择题 平整后的场地表面应逐点检查。裣查点为每100?400m2取1点，但不应少于()点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点，每边不应少于1点。
A.10
B.8
C.5
D.3
164、名词解释 轻钢屋架
165、单项选择题 下列对于桁架的描述正确的是()。
A.桁架杆件内部只存在压力
B.桁架杆件在计算时不考虑弯矩
C.桁架只能用于梁式构件
D.桁架不存在正常使用极限状态
166、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
167、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A.柱的震害轻于梁
B.柱顶的震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
168、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
169、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
170、单项选择题 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。
A.承受由于弯矩作用而产生的拉力
B.承受由于弯矩作用而产生的压力
C.承受剪力
D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的应力
171、名词解释 热力循环
172、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？
173、单项选择题 钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。
A.直段妊度十弯钩增加的长度
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度
174、单项选择题 均布荷载作用下,连续梁弯矩分布特点是（）。
A、跨中正弯矩,支座负弯矩
B、跨中正弯矩,支座零弯矩
C、跨中负弯矩,支座正弯矩
D、跨中负弯矩,支座零弯矩
175、多项选择题 建设工程项目估算的内容，从构成来讲应包括该项目()所需的全部费用。
A.筹建阶段
B.设计阶段
C.施工阶段
D.竣工阶段
E.对建成项目作综合评估阶段
176、单项选择题 在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
177、多项选择题 工程造价等于不舍税工程造价加上()。
A.增值税
B.营业税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
E.利润
178、多项选择题 综合单价法是完成一个计量单位工程所需的人工费材料费()，并考虑风险因素。
A.直接费
B.机械台班费
C.管理费
D.机械使用费
E.利润
179、多项选择题 ()22程要求板材应有相应性能等级的检测报告。
A.有隔声要求的
B.有隔热要求的
C.有阻燃要求的
D.有防潮要求的
E.有色彩要求的
180、单项选择题 依据相关规范规定，混凝土的抗压强度等级分为14个等级。下列关于混凝土强度等级差和最高等级的表述中，正确的是()。
A、等级级差5MPa，最高等级为C80
B、等级级差4MPa，最高等级为C60
C、等级级差5MPa，最高等级为C70
D、等级级差4MPa，最高等级为C80
181、单项选择题 施工现场所使用的安全警示标志()
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
182、单项选择题 在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是()。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.进行初步设计
D.进行施工图设计
183、多项选择题 装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。
A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B.中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
184、单项选择题 高强度螺栓连接一般通过()和终拧来达到紧固。
A.初拧、复拧
B.预拧、复拧
C.初拧、补拧
D.预拧、补拧
185、单项选择题 粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。
A、0.075
B、1
C、1.25
D、2
186、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
187、问答题 事件一种，监理工程师同意中止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?
188、单项选择题 高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过()m时，宜设置贯通的后浇施工缝。
A、20
B、30
C、40
D、50
189、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。
A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品
190、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
191、问答题
某建筑装饰工程公司承包了一幢6层综合楼内部装修改造工程。该综合楼设有中央空调系统。在设计交底时，建筑装饰工程公司项目经理对装修设计提出以下几点修改意见：
(1)电话总机房的地面装修材料可采用硬PVC塑料地板;
(2)地上水平疏散走道和安全出口的门厅，其墙面装修材料可采用防火塑料板;
(3)办公室的吊顶为轻钢龙骨，饰面材料可采用纸面石膏板;
(4)贵宾室窗帘可采用纯麻装饰布。
在施工过程中发生了以下事件：
事件一：建设单位项目负责人提出走廊墙面装修中，消火栓门的材料及材料颜色应与其四周的装修材料一致。
事件二：纯麻装饰布材料进场时，监理工程师要求由施工单位材料员自行取样后直接送交具备相关资质的检验单位检验。
事件三：木材进行阻燃处理时，测得木材含水率为l5%，监理以含水率过大为由不同意进行阻燃处理。
事件四：装修过程中，建设单位要求将原有防火门框及表面加装装饰木贴面材料及其他装饰，适当加大门框尺寸、缩小门的尺寸，保证门缝合适、启闭顺利。
问题
(1)指出在技术交底时，项目经理提出的四点意见是否合理?并分别说明原因。
(2)事件一中，建设单位项目负责人提出的要求是否合理?并说明理由。
(3)分别指出事件二、事件三中监理工程师的指令是否正确?并分别说明理由。
(4)事件四中，建设单位关于防火门装饰及改动的要求是否正确?并说明理由。
192、多项选择题 无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。
A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆
193、多项选择题 工程总承包方式中，项目经理应具备的条件不包括()。
A.具有注册结构工程师、注册建筑师、注册建造师等一项或多项执业资格
B.具有决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业，各部门之间的关系
C.具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律、法规知识
D.具有十年以上类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德
194、多项选择题 天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求包括()。
A、体积密度应不小于2、30g/cm3
B、吸水率不大于0、50%
C、干燥压缩强度不小于50、0MPa
D、弯曲强度不小于7、0MPa
E、耐磨度不小于5CM
195、单项选择题 防爆电气设备应有()标志。
A.FY
B.EY
C.FX
D.EX
196、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
197、单项选择题 基坑验槽应由（ ）组织。
A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
198、单项选择题 作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。
A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程
199、名词解释 建筑面积、使用面积、使用率、交通面积、结构面积
200、多项选择题 经批准挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当()，竣工后应当及时清理现场，通知市政工程行政主管部门检查验收。
A.在施工现场设置明显标志
B.在施工现场设置安全防围设施
C.报送挖掘开工报告
D.按照批准的位置、面积、期限挖掘
E.交纳城市道路占用或挖掘修复费
201、单项选择题 关于混凝土原材料的说法，错误的是()。
A.水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行复验
B.采用海砂时，应按批检验其氯盐含量
C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验后按复验结果使用
D.钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂
202、单项选择题 某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()
A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元
203、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
204、单项选择题 在防水混凝土的配合比的规定中，掺有活性掺和料时，水泥用量不得少于()kg/m3。
A、260
B、280
C、300
D、380
205、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
206、多项选择题 关于项目管理规划的说法，正确的有()。
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
207、单项选择题 作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片是()。
A、平板玻璃
B、乳花玻璃
C、刻花玻璃
D、冰花玻璃
208、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
209、单项选择题 暗龙骨吊顶施工，采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊杆，吊杆长度小于()mm时，可以采用φ6的吊杆。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
210、单项选择题 依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。
A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8
211、多项选择题 关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有()
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
212、多项选择题 在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣，可以()。
A.提高混凝土与钢筋的握裹力
B.降低混凝土的水化热
C.增加混凝土的密实度
D.提高混凝土抗压强度
E.减少混凝土表面裂纹
213、多项选择题 建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。
A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表
214、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
215、单项选择题 ()不是影响斜截面受力性能的主要因素。
A.剪跨比、高跨比
B.长细比
C.混凝土强度等级
D.腹筋的数量
216、多项选择题 下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有()。
A.水混强度和水灰比
B.搅拌和振捣
C.养护的温度和湿度
D.龄期
E.骨料的质量和数量
217、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
218、单项选择题 有限空间作业时，严禁用（）进行通风换气。
A.通风设备
B.空气
C.纯氧
219、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（）。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
220、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
221、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
222、单项选择题
某工程双代号网络计划中关键线路有（）。
A.1—2—6—7
B.1—2—5—6—7
C.1—2—4—5—6—7
D.1—2—4—6—7
223、多项选择题 抹灰用的水泥应为强度等级不小于32、5MPa，()主要用于装饰抹灰。
A、矿渣水泥
B、普通水泥
C、彩色水泥
D、白水泥
E、刚性水泥
224、问答题
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
225、单项选择题 混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。
A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性
226、问答题
背景
某工程，建筑面积为16122m2，占地面积为4000m2.地下1层，地上8层.筏形基础，现浇混凝土框架-剪力墙结构，填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人，要求保证施工生产、生活及消防用水.
问题
(1)当施工用水系数1.15，年混凝土浇筑量11639m3，施工用水定额2400L/m3，年持续有效工作日为150d，两班作业，用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水.
(2）施工机械主要是混凝土搅拌机，共4台，包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等，用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15，施工不均衡系数K3=2.0，求施工机械用水量.
(3）设现场生活高峰人数P1=350人，施工现场生活用水定额N3=40L/班，施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5，每天用水2个班，要求计算施工现场生活用水量.
(4)请根据现场占地面积设定消防用水量.
(5)计算总用水量
227、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
228、单项选择题 下列关于人工定额说法不正确的是()。
A.人工定额也称劳动定额
B.按表现形式不同，可分为时间定额和产量定额
C.由企业根据自身条件来确定
D.指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所须的劳动消耗量指标
229、多项选择题 建筑工程室内装饰装修需要增加的楼面荷载超过设计标准或者规范规定限值时，应当由（）提出设计方案。
A.原设计单位
B.城市规划行政主管部门
C.建设行政主管部门
D.房屋的物业管理单位
E.具有相应资质等级的设计单位
230、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
231、单项选择题 在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。
A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10
232、单项选择题 测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。
A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm
233、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
234、多项选择题 地面装修构造中，基层包括()。
A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层
235、单项选择题 关于流水施工，错误的说法是()。
A.流水施工是指作业人员连续施工，努力使时间和工作面充分利用，以提高效率，最大限度地节约时间
B.工艺参数即施工过程个数，施工过程是指进行施工时划分的最大对象
C.空间参数即施工段(区)数，施工段是指整体建筑物(群)或构筑物施工时在空间上划分的各个部分
D.按节奏性可分为两类：节奏流水施工和无节奏流水施工
236、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
237、多项选择题 烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
238、问答题
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
239、单项选择题 存货的成本由取得成本、存储成本和()构成。
A.订货成本
B.购置成本
C.缺货成本
D.运输成本
240、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
241、多项选择题 第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。
A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审
242、单项选择题 下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是()。
A.流动性
B.黏聚性
C.耐久性
D.保水性
243、单项选择题 施工项目安全生产的第一责任人是（）。
A.企业安全部门经理
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.项目安全总监
244、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
245、单项选择题 在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。
A、伸缩缝
B、沉降缝
C、防震缝
D、温度缝
246、单项选择题 水泥混合砂浆采用的水泥，其强度等级不宜大于()级。
A.62.5
B.32.5
C.42.5
D.52.5
247、单项选择题 隐框玻璃幕墙的玻璃面板制作采用双组分硅酮结构密封胶，其在室内的养护时间为()。
A.4—6天
B.7—10天
C.10—14天
D.14—21天
248、单项选择题 关于合同评审的说法,错误的是（）。
A、合同评审应在合同签订后进行
B、合同评审包括合同风险评估
C、应评审招标文件的完备性
D、合同发生重大变更后应评审
249、名词解释 送桩
250、单项选择题 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
251、单项选择题 关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是()。
A.按弹性理论方法计算
B.板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
C.主梁、次梁按弹性理论方法计算，板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
252、单项选择题 关于正铲挖掘机挖土特点的说法，正确的是()。
A.前进向上，强制切土
B.后遐向下，强制切土
C.直上直下，白重切土
D.前进向上，自重切土
253、单项选择题 在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。
A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭
254、多项选择题 建筑地面按面层材料不同分为()。
A、瓷砖面层
B、地毯面层
C、石材面层
D、板块面层
E、塑料面层
255、单项选择题 关于刑事责任的说法，错误的是()
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D.死刑缓期二年执行是死刑的一种
256、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
257、单项选择题 混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。
A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力
258、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
259、单项选择题 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5
B.10
C.15
D.30
260、填空题 受限空间内的氧浓度应保持在为（）。
261、单项选择题 某租赁公司出租设备的年租金23.12万元，租期为5年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%，这台设备的价格为()万元。
A.65
B.68
C.71
D.74
262、单项选择题 砂浆的保水性用()。
A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度
263、单项选择题 当采用碳素钢丝、钢绞线及热处理钢筋作预应力结构时，混凝土的强度不应低于()。
A.C20
B.C25
C.C20
D.C40
264、单项选择题 钢筋工程中，()为双向钢筋时，其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
A、条形基础
B、独立柱基础
C、筏形基础
D、箱形基础
265、单项选择题 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）
A.7d
B.10d
C.15d
D.18d
266、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。
A.200
B.250
C.300
D.350
267、问答题
某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层，全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统，并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火灾。
问题
(1)施工工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么要求?
(2)简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求，以及消火栓接口楼层分布的要求。
(3)电、气焊切割作业前，需办理什么证件?现场须做哪些消防准备?
(4)对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?
268、问答题
某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时，某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重，经了解是因为现场所堆材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。
【问题】
1、脚手架事故隐患处理方式有哪些？
2、为防止安全事故发生，安全员应采取什么措施？
3、脚手架搭设完毕后，应由谁组织验收？验收的依据有哪些？
269、单项选择题 住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指()。
A.提出住宅装修的业主
B.实施住宅装修的装修公司
C.实施住宅装修的工人
D.受委托进行装修设计的设计单位
270、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
271、多项选择题 玻璃幕墙按支撑结构分为()。
A.框支承玻璃幕墙
B.真空玻璃幕墙
C.全玻玻璃幕墙
D.单玻玻璃幕墙
E.点支承玻璃幕墙
272、单项选择题 根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.5年
D.50年
273、单项选择题 项目建议书的编制单位一般是()。
A.招标代理机构
B.承包方
C.投资方
D.监理单位
274、单项选择题 下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（）。
A.等节奏流水施工
B.异步距异节奏流水施工
C.等步距异节奏流水施工
D.无节奏流水施工
275、单项选择题 以黏土为主要原料，经原料处理、成型、焙烧而成的无机非金属材料是()。
A、石膏
B、陶瓷
C、人造大理石
D、石膏砌块
276、多项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。
A.重要工程的基坑
B.支护结构做主体结构一部分的基坑
C.开挖深度8m的基坑
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
277、名词解释 散水、明沟概念，作用
278、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
279、单项选择题 安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是()。
A、预制混凝土墙
B、现浇混凝土墙
C、陶粒轻质混凝土墙
D、砌体墙
280、单项选择题 下列指标中，属于常用水泥技术指标的是（）。
A.和易性
B.可泵性
C.安定性
D.保水性
281、单项选择题 石灰不宜单独使用，是因为（）。
A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大
282、多项选择题 地下工程常采用的水泥砂浆防水层主要有()。
A.单层普通水泥砂浆防水层
B.多层普通水泥砂浆防水层
C.高强水泥砂浆防水层
D.聚合物水泥砂浆防水层
E.掺外加剂水泥砂浆防水层
283、单项选择题 深基坑工程中无支护结构的挖土方案是()。
A、放坡挖土
B、中心岛式挖土
C、盆式挖土
D、逆作法挖土
284、单项选择题 挖掘机是常用的土方施工机械，抓铲挖掘机的挖土特点是()。
A、前进向上，自重切土
B、前进向上，强制切土
C、直上直下，强制切土
D、直上直下，自重切土
285、名词解释 坍落度的测试方法
286、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
287、多项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。
A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装
288、单项选择题 当用自攻螺钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于()mm的次龙骨上。
A、20
B、30
C、40
D、50
289、单项选择题 下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是()。
A.预埋件偏位
B.不均匀沉降
C.防水材料质量不合格
D.分部分项工程施工顺序不当
290、多项选择题 措施项目一览表中的通用项目清单包括()等。
A.环境保护
B.二次搬运
C.现场施工围栏
D.组装平台
E.已完工程及设备保护
291、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.碱骨料反应
D.抗辐射
E.混凝土的碳化
292、多项选择题 根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是()。
A.安全施工技术要求的交底
B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训
D.办理施工许可证时报送安全施工措施
E.对建设工程安全生产承担监理责任
293、单项选择题 T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。
A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排
294、多项选择题 关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。
A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上
295、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
基坑回填土施工时，两处取土场的回填土的含水量是否合适?基坑回填土施工时，除了检查含水量外，还应检查哪些项目?296、问答题
某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?
297、单项选择题 悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。
A.上部
B.中部
C.底部
D.端部
298、单项选择题 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326，分部分项工程实施前，应由（）向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.企业安全负责人
D.企业技术负责人
299、多项选择题 关于明龙骨吊顶工程施工的做法正确的是()。
A.当饰面材料为平板玻璃时，公称厚度不应小于12mm
B.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
C.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理
D.木龙骨应进行防腐、防火处理
E.吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
300、填空题 基本烈度