时间:2022-12-05 05:08:03
1、名词解释 纪南城
2、单项选择题 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。
A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。
C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
3、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和执业印章
C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件
D.工作调动证明
E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
4、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有()。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
5、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日
6、单项选择题 甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A、驳回起诉
B、继续审理
C、终止起诉
D、将案件移交合同约定的仲裁机构
7、单项选择题 某招标人于2010年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2010年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在()前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、2010年5月10日
B、2010年5月15日
C、2010年5月20日
D、2010年5月30日
8、单项选择题 下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
9、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工
10、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
11、单项选择题 某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。
A、有效
B、效力待定
C、可变更、可撤销
D、无效
12、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
13、单项选择题 由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.行政处分
D.民事责任
14、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效
15、多项选择题 关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。
A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责
B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
16、单项选择题 施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为5000元/台，限7天订货。施工单位10天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是（）。
A.厂家发出的要约失效
B.厂家要约撤销
C.施工单位同意订货的表示是承诺
D.厂家的要约仍然有效
17、多项选择题 关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有（）。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
18、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有（）
A．建设单位拖欠工程进度款
B．施工中偷工减料造成的损失
C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D．噪声污染使周边居民无法正常休息
E．建材供应商供应的建筑材料不合格
19、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用过大
D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
20、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁
B.可以不进行调解而直接申请仲裁
C.可以直接向法院起诉
D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
21、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权
22、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位
B.物业单位
C.装修单位
D.住户甲
23、单项选择题 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3300元/t的价格购买中25的螺纹30t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于()。
A、要约
B、承诺
C、反要约
D、要约邀请
24、单项选择题 关干建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）.
A．发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B．承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人当应当承担责任
D．承包人的保修责任可以免除
25、单项选择题 某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）
A．因显焦公平而无效
B．由于分包单位自愿签署而有效
C．仅对总承包单位和分包单位有效
D．因违反法律、法规强制性规定而无效
26、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.15
27、多项选择题 委托合同中，委托人的义务主要包括()。
A、支付费用的义务
B、支付报酬的义务
C、亲自处理委托事务的义务
D、委托事务报告和转交财产的义务
E、赔偿损失的义务
28、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的
29、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
30、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂，工程量大的项目
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
31、单项选择题 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是（）。
A.建设方可以解除合同
B.建设方可以要求减少支付工程款
C.建设方可以要求施工方承担违约责任
D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款
32、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
33、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
34、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
35、单项选择题 按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是（）。
A.停止施工，配合保护现场
B.报告当地文物行政部门
C.进行发掘并移交发掘物品
D.发掘未结束前不得继续施工
36、单项选择题 某施工现场所需主要临时用电设备包括1台起重机械和3台电焊机，则施工单位应当（）。
A.单独设计配电系统
B.编制用电组织设计
C.制定安全用电措施和电气防火措施
D.确定用电安全防护措施
37、单项选择题 《标准化法》规定，对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，可以制定()。
A、地方标准
B、企业标准
C、强制性标准
D、统一标准
38、单项选择题 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是()。
A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标
B、明示施工单位在施工中应优化工期
C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同
D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥
39、单项选择题 甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是()。
A、甲公司可以向人民法院申请强制执行
B、人民法院应当根据调解书进行判决
C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决
D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
40、多项选择题 关于工程竣工验收的说法，正确的是()。
A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期
C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期
E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期
41、多项选择题 必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C.用于承重结构的钢筋及连接头试件
D.所有的水泥材料
E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
42、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为
43、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当（）。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
44、单项选择题 某施工企业于2010年3月7日向钢材厂发函：“我司欲以3150元/t的价格购买20螺纹钢50t，若有意出售请于2010年3月15日前回复。”钢材厂于2010年3月9日收到该信函，但由于公司放假，公司销售部经理于2010年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的规定，施工企业发出的函件()。
A、属于要约，于2010年3月7日生效
B、属于要约，于2010年3月9日生效
C、属于要约，于2010年3月10日生效
D、属于要约邀请，于2010年3月9日生效
45、多项选择题 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）。
A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴
B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担
C.未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿
D.职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿
E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼
46、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
47、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名
48、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门
D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
49、单项选择题 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A、建设单位维修并承担维修费用
B、施工单位维修并承担维修费用
C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
50、多项选择题 行政强制措施的种类包括（）。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
51、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息
B.借款人应当按照约定的用途使用借款
C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
52、多项选择题 施工企业安全生产管理的责任有()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
C.如实、及时报告生产安全事故
D.办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施
E.施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
53、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.6
D.12
54、多项选择题 施工现场安全技术交底通常包括()。
A、施工工种安全技术交底
B、分部分项工程施工安全技术交底
C、普通工程单项安全技术交底
D、设备安装工程技术交底
E、使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底
55、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
56、单项选择题 根据《合同法》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（）,出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/3
B.1/2
C.1/5
D.2/3
57、单项选择题 职工培训合格上岗率最低为（）%。
A.60
B.80
C.90
D.100
58、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付
59、多项选择题 根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有()。
A、有充分的证据
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理民事诉讼的范围
D、原告是与本案有间接利害关系的公民
E、有书面的起诉书
60、判断题 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
61、单项选择题 超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。
A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权
62、单项选择题 工程监理单位的主要安全责任是（）
A.审查、要求整改或暂时停工、报告
B.平行检验、旁站
C.咨询、监督
D.组织、控制、协调
63、单项选择题 按照《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）负责审批。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.省级人民政府
D.省级人民政府建设行政主管部门
64、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确
B.要约人不特定
C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
65、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
66、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
67、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
68、单项选择题 下列哪些主体有资格作为保证人的是（）。
A.法人
B.其他组织
C.公民
D.具有代为清偿债务能力的其他组织
69、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件
B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围
C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人
D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
70、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效
B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.承诺延误，该承诺无效
D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
71、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
72、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B．由行政主管部门主持达成的调解书
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
73、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
74、单项选择题 《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用
75、多项选择题 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()。
A、混凝土连续浇筑
B、特殊需要必须连续作业
C、自来水管道爆裂抢修
D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工
E、路面塌陷抢修
76、单项选择题 在建设工程施工合同中，解除权可以针对（）行使。
A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同
77、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
78、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
79、多项选择题 一级建造师应具备()等执业技术能力。
A.丰富的施工管理实践经验和资历
B.一定的施工组织能力
C.一定的工程管理理论水平
D.丰富的施工管理专业知识
E.接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平
80、单项选择题 租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）
A.合同不成立
B.合同无效
C.不得对抗善意的第三人
D.视为不定期租赁
81、多项选择题 下列关于房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本的说法，正确的是（）
A.特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
B.一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
C.二级企业注册资本金2500万元以上，企业净资产3000万元以上
D.三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
E.三级企业注册资本金500万元以上，企业净资产800万元以上
82、多项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是（）
A、工程竣工验收报告
B、施工组织设计方案
C、设计更记录
D、质量事故处理记录
B、施工单位签署的工程质量保修书
83、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责
B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
D.由总包单位负责上报事故
84、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
85、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
86、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是（）.
A．国务院质量监督行政主管部门
B．国务院安全监督行政主管部门
C．国务院建设行政主管部门
D．国务院工商行政管理部门
87、单项选择题 重大事故调查组在调查工作结束后()日内，应当将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门以及调查组其他成员部门。
A.5
B.10
C.15
D.20
88、单项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
89、单项选择题 甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。
A、2010年3月20日
B、2011年3月20日
C、2011年6月20日
D、2012年6月20日
90、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
91、多项选择题 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列（）种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。
A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的
B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的
C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的
D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的
92、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
93、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行
B、向人民法院起诉
C、请求法院裁定不予执行
D、向上级仲裁委员会申诉
94、单项选择题 以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是（）。
A.《城市房地产管理法》
B.《城市房地产开发经营管理条例》
C.《建设工程质量管理条例》
D.《建设工程勘察设计管理条例》
95、单项选择题 施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是（）。
A.返回财产
B.恢复原状
C.赔偿损失
D.继续履行
96、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求
B.投标报价要求
C.特定的生产供应者
D.拟签订合同的条款
97、多项选择题 著作权中包括的人身权是指（）。
A.许可使用权
B.使用权
C.转让权
D.修改权
E.保护作品完整权
98、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充
C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
99、单项选择题 有以下()情形的,股东大会应当在两个月内召开临时股东大会。
A.持公司股份5%以上的股东请求时
B.公司未弥补的亏损达股本总额1/4时
C.董事人数不足法定的人数或公司章程所定人数的1/3时
D.监事会提议召开时
100、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
101、单项选择题 下列关于评标委员会的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一
B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明
C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
D.评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避
102、单项选择题 某市政府公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日为2002年3月20日，甲公司的投标书于2002年3月21日送达。对于此投标书评标委员会应当()。
A.接受
B.审查合格后接受
C.审查不合格后拒收
D.拒收
103、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收
B、有新的证据足以****原判决
C、二审判决适用法律有明显错误
D、二审法官应当回避的没有回避
104、单项选择题 未经（）的证据，不能作为认定案件事实的依据。
A.鉴定
B.质证
C.对方当事人认可
D.公证
105、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年
106、单项选择题 某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。
A.乙施工单位承担全部责任
B.甲施工单位承担全部责任
C.甲、乙承担连带责任
D.甲、乙应按双方合同约定分担责任
107、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
108、单项选择题 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则（）。
A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责
B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责
C.分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责
D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
109、单项选择题 某工商局办公楼主体结构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.1
B.6
C.12
D.24
110、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权利有()。
A.纠正和处理违章作业
B.拒绝连续加班作业
C.拒绝冒险作业
D.紧急避险
E.对施工安全生产提出建议
111、单项选择题 对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A、买卖合同是实践合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
112、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理
113、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，施工招标文件一般应包括的内容有()。
A、投标人须知
B、合同主要条款
C、技术标准
D、设计图纸
E、投标文件格式
114、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年
B.2个月至1年
C.3个月至2年
D.6个月至3年
115、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人
116、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
117、多项选择题 甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲性质的说法，正确的有（）。
A.侵权
B.无因管理
C.合同行为
D.不当得利
E.法律行为
118、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
119、多项选择题 下列关于建设工程一切险的说法，正确的是（）
A.应由发包人投保和承担费用
B.被保险人不包括业主聘用的建筑师，工程师及其他专业顾问
C.用设计错误引起的损失和费用，保险人不负责赔偿
D.保险责任自工程在工地动工或用于保险工程的材料设备运抵工地之时起始
E.保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中所列明的保险生效日或终止日
120、多项选择题 根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A、工程设计图纸
B、施工单位偷录的谈判录音
C、律师代理意见
D、工程质量鉴定报告
E、被告法定代表人的陈述
121、单项选择题 当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()。
A.支付货币一方所在地
B.接受货币一方所在地
C.货币存放地
D.货币使用地
122、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
123、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
124、多项选择题 下列各项中，属于现金特点的有()。
A.风险小
B.收支频繁
C.流动极性强
D.普遍可以接受
E.最容易发生意外
125、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
126、单项选择题 关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。
A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照
B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员
D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
127、多项选择题 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。
A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
B.每半年至少组织一次现场处置方案演练
C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练
E.每年至少组织一次的现场处置方案演练
128、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行
B.与法院协商处理执行与否
C.请求政府部门决定
D.不停止执行
129、单项选择题 李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是（）。
A.甲建筑公司
B.物资经销公司
C.李某
D.李某和甲建筑公司
130、单项选择题 人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
131、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
132、单项选择题 对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是（）。
A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工从事高处、低温劳动
C.应当对未成年工定期进行健康检查
D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动
133、单项选择题 我国《担保法》规定的合同担保方式有（）。
A.留置
B.保留金
C.预付款
D.暂定金
134、单项选择题 建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证．
A.2
B.1
C.3
D.5
135、多项选择题 建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。
A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
136、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
137、单项选择题 下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。
A、调解和好的离婚案件
B、调解维持收养关系的案件
C、能够即时履行的案件
D、达成调解协议的施工合同纠纷案件
138、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的
B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C．认为行政机关侵犯其财产权的
D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
139、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
140、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次
B.每月至少进行一次
C.每年至少进行一次
D.每年至少进行二次
141、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内
142、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
143、单项选择题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
144、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
145、单项选择题 根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，（）。
A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释
B.有两种以上解释时，应认定该条款无效
C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
146、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B．借款人应当按照约定的用途使用借款
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
147、多项选择题 当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密
B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失
C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿
D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良
E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同
148、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
149、单项选择题 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（）组织验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工企业
D.安装单位
150、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
151、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
152、单项选择题 对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当由（）负责返修。
A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同
153、多项选择题 下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。
A、因使用不当造成的质量问题
B、质量监督机构没有发现的质量问题
C、监理单位没有发现的质量问题
D、第三方造成的质量问题
E、不可抗力造成的质量问题
154、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
155、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师的名称
B.对侵犯本人权利的行为进行申述
C.出借注册证书或执业印章
D.签发工程开工、停工、复工令
E.在施工管理文件上签字并加盖执业印章
156、单项选择题 《固体废物污染环境防治法》明确规定，禁止进口不能用作原料的固体废物，限制进口可以用作原料的废物，确需进口的需经()批准。
A.国家商检部门
B.海关
C.国家环境保护主管部门
D.国家质量技术监督部门
157、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
158、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
159、多项选择题 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（）。
A.主要负责人
B.安全管理人员
C.生产管理人员
D.项目负责人
E.生产作业人员
160、单项选择题 建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴工地现场。
A.12
B.36
C.48
D.24
161、多项选择题 某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2010年6月6日14时为投标截止时间。甲，乙、丙、丁四家承包商参加投标，并均于2010年6月5日17时前提交了投标文件，但2010年6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中，正确的是()。
A、开标会由该招标代理机构主持
B、由于某评标专家迟到lh，开标会推迟到2010年6月6日15时进行
C、开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况
D、丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑，
E、丁公司的投标文件在当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
162、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）.
A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动包含或者劳动条件
B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C．用人单位未及时足额支付劳动报酬
D．用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益
163、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
164、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡
B.清理沟缝
C.基层处理
D.抹中层灰
165、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
166、单项选择题 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则()。
A、甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B、甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款
C、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D、甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
167、单项选择题 建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。
A.3年
B.6个月
C.1年
D.2年
168、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
169、多项选择题 合同解除的法律后果包括（）。
A.终止履行
B.恢复原状
C.采取补救措施
D.赔偿损失
E.财产收归国有
170、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日
B.2007年4月1日
C.2008年4月1日
D.2009年4月1日
171、单项选择题 某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是（）。
A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况
B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息
C.投标人之间竞相低价投标
D.投标人提供虚假财务状况和业绩
172、多项选择题 根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。
A.地下水作为混凝土搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
173、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
174、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
175、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法
B.工程施工法
C.环境保护法
D.消防安全法
176、单项选择题 民事行为能力是指()。
A.处分自己财产的能力
B.缔结合同的能力
C.通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格
D.参与民事活动的资格
177、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
178、多项选择题 按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；（）环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。
A.报装
B.维修
C.调试
D.拆除
E.闲置
179、单项选择题 某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A、10
B、4
C、16
D、12
180、单项选择题 下列关于分包工程的范围说法正确的是（）。
A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人
B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成
C.承包单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成
181、单项选择题 除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
182、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院
183、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效
B.王某的行为为表见代理，合同无效
C.王某的行为为表见代理，合同有效
D.王某的行为为委托代理，合同有效
184、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
185、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）
A．不服行政机关作出的行政处分
B．不服行政机关作出的行政处罚诀定
C．不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D．部分地方人民政府领布的规章
186、单项选择题 《建筑业企业资质管理规定》属于（）。
A.建设法律
B.建设行政法规
C.建设部门规章
D.地方性建设法规
187、多项选择题 在建筑工程一切险保险范围内的损失包括()。
A、由于合同罚款造成的损失
B、因原子核裂变而造成的损失
C、火灾、爆炸、雷击等造成的损失
D、海啸、洪水、潮水等自然灾害造成的损失
E、由于工人、技术人员缺乏经验等导致的施工拙劣而造成的损失
188、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
189、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.有限自然资源开发利用
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
190、多项选择题 我国法的形式主要包括下列哪些（）。
A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政法规
E.地方性法规
191、多项选择题 某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的，须自己承担过错责任（）。
A.设计图纸不明确
B.提供的设备不符合标准
C.指定供应商供应的材料明显不合格
D.指定的防水专业工程分包单位资质不足
E.工程所在地夏季雨水量过大
192、单项选择题 某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）。
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
193、多项选择题 下列费用项目中，应计入设备安装工程费用的有()。
A.整个车间的负荷联合试运转费用
B.试运转收入
C.生产者准备费
D.整个车间的无负荷联动试运转费用
E.单台设备调试费用
194、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量
195、单项选择题 农民工某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同，则以下表述正确的一项是()。
A.某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织
B.某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人
C.某甲和某乙是民事法律关系中的客体
D.某甲和某乙是民事法律关系的内容
196、多项选择题 仲裁协议必须同时具有下列内容（），才能有效。
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁地点
C.仲裁事项
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁员
197、单项选择题 争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。
A.请求法院强制执行
B.请求仲裁强制执行
C.要求对方承担缔约过失责任
D.要求对方承担违约责任
198、单项选择题 下列保险中，属于强制性保修的是（）.
A．意外伤害保险
B．建筑工程一切险
C．安装工程一切险
D．工伤保险
199、单项选择题 下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。
A、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B、建设单位不得任意压缩合同工期
C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
200、单项选择题 关于调解与和解，以下说法正确的是（）。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
201、单项选择题 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲、乙公司就工程款支付发生争议。甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应()。
A、对该诉讼请求予以支持
B、对该诉讼请求不予支持
C、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持
D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持
202、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回
B.撤销
C.吊销
D.注销
203、单项选择题 根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。
A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效
204、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表
205、单项选择题 关于肝门部结构的描述，哪项不正确（）。
A.门静脉由脾静脉和肠系膜下静脉汇合而成
B.肝动脉位于门静脉的前内侧
C.肝总管在门静脉的前外侧
D.肝静脉在第二肝门处汇入下腔静脉
E.正常时肝内胆管不显示
206、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B、依法限制用人单位安排劳动者的加班
C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
207、单项选择题 甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同
B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力
C.甲有权中止合同，但无权解除合同
D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
208、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同
B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料
C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司
D.供货方只能向经贸公司主张付款
E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
209、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决
210、单项选择题 某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是（）。
A.施工单位
B.行政主管部门
C.建设项目的使用单位
D.政府部门
211、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
212、单项选择题 甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是（）。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.甲、乙、丙共同
213、单项选择题 关于保险索赔的说法，正确的是（）
A．保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B．保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供
C．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D．投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
214、单项选择题 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A.王某经常居住地基层法院
B.王某户籍所在地基层法院
C.劳务公司住所地基层人民法院
D.劳务公司住所地中级人民法院
215、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.工程总承包
E.专业承包
216、单项选择题 甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到1年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。
A、甲市
B、乙市
C、丙市
D、丁市
217、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
218、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利
B.确认卫生洁具为实用新型专利技术
C.确认设计方案的著作权
D.对北京市政府作出处理决定不服
E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
219、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩
B.注册资本
C.技术人员情况
D.技术装备情况
220、单项选择题 某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为（）。
A.2009年10月10日
B.2009年10月20日
C.2009年12月1日
D.2010年5月1日
221、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
D.必须迁出
222、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内
223、多项选择题 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有（）情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。
A.放弃中标
B.因不可抗力提出不能履行合同
C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交
D.被查实存在影响中标结果的违法行为
E.他人对中标结果提出异议的
224、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C、和解协议具有强制执行的效力
D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
225、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
226、单项选择题 某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。
A.学院自己承担责任
B.学院可直接扣除施工方质量保修金
C.施工方承担质量保修责任
D.学院和施工方共同承担责任
227、单项选择题 关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。
A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B．仲裁审理案件应当公开进行
C．当事人可以协议仲裁不开庭审理
D．仲裁庭不能做出缺席裁决
228、多项选择题 房屋拆迁管理部门应当书面通知有关部门，就拆迁范围内的相关单位和个人暂停()事项，办理相关暂停手续。
A.新建、扩建、改建房屋
B.改变房屋和土地用途
C.商业性经营活动
D.租赁房屋
E.危旧房屋维修
229、单项选择题 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是（）。
A.证人应当出庭作证
B.证人作证时应当接受当事人的质询
C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院许可
D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证
230、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔
B、标的物的瑕疵担保
C、向承租人支付价款
D、租赁期限届满返还租赁物
231、单项选择题 某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是（）。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
232、多项选择题 下列医疗费用不纳入基本医疗保险基金支付范围的有()。
A、应当由第三人负担的
B、在境外就医的
C、应当由公共卫生负担的
D、基本医疗保险诊疗项目的急诊费
E、符合基本医疗抢救的医疗费用
233、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系
234、单项选择题 关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。
A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决
B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判
D.原判决违反法定程序的，依法改判
235、单项选择题 关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。
A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记
B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带
C.历史文化名城的保护办法由国务院制定
D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动
236、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位
B、工程质量监督机构
C、监理单位
D、施工企业质量管理部门
237、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
238、单项选择题 某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B.如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同
D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
239、多项选择题 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（）。
A.专利权的期限为20年，自申请日起计算
B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性
D.注册商标可以无数次提出续展申请
E.著作权权利内容的保护期受到严格年限限制
240、单项选择题 关于买卖合同解除的相关叙述中，不正确的是()。
A、因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
B、因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力及于主物
C、出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除
D、标的物为数物，其中一物不符合约定的，且该物与他物分离使标的物的价值显受损害一的，当事人仍不得就数物解除合同
241、单项选择题 根据2014年新修订的《行政诉讼法》，某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起6个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
242、单项选择题 急性淋巴细胞白血病原始细胞的形态学特点是（）
A.细胞大，浆多，有伪足及颗粒
B.核仁大，单个
C.核染色质细致，网状，分布均匀
D.浆中可有Auer小体
E.过氧化酶染色阳性
243、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③
B.①②③
C.②③①
D.③②①
244、单项选择题 组织工程项目的竣工验收是（）法定权利和义务。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
245、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.商标局
246、单项选择题 建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是（）。
A.在施工合同中约定仲裁条款
B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议
C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议
D.双方订立书面仲裁协议
247、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性
248、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
249、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
250、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240
B.120
C.80
D.20
251、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门
B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告建设单位
D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
252、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明
B.麝香
C.牛黄
D.蟾酥
E.斑蝥
253、多项选择题 下列行为属于工程安全不良行为的有（）。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡
B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明
C.转让安全生产许可证的
D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材
E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
254、单项选择题 下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是（）。
A.民事判决书
B.仲裁调解书
C.和解协议书
D.民事裁定书
255、单项选择题 我国《劳动合同法》约定的劳动试用期最长不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
256、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
257、单项选择题 承包人在工期可以顺延的情况发生后()d内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。
A、14
B、21
C、28
D、42
258、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用
259、单项选择题 根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为（）。
A.双务合同与单务合同
B.有偿合同与无偿合同
C.要式合同与不要式合同
D.权利合同与义务合同
260、单项选择题 下列不能行使合同撤销权的主体是（）。
A.订立合同时显失公平的获利方
B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方
C.乘人之危的受害方
D.重大误解的双方当事人
261、单项选择题 某项目经理于2005年11月19日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2007年2月13日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于()之前提出注册申请。
A、2006年11月19日
B、2007年3月13日
C、2008年11月19日
D、2010年2月13日
262、多项选择题 工程项目节能工程，存在（）时，不得组织节能验收。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整
B.违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
C.参加验收各方主体验收意见不一致的
D.参加验收人员不具备相应资格的
E.验收程序和执行标准不符合要求的
263、单项选择题 投资者按照合同、协议的约定，实际投入企业价值100000元的材料，该业务属于()。
A.公益金
B.盈余公积
C.实收资本
D.资本公积
264、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。
D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
265、多项选择题 建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。
A.违反职业道德规范
B.造成损失后果
C.具有违约行为
D.违反建筑企业内部文件
E.违约行为与财产等损失之间有因果关系
266、多项选择题 下列刑事处罚中，属于主刑的有（）。
A.管制
B.有期徒刑
C.罚金
D.剥夺政治权利
E.拘役
267、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算
268、多项选择题 下列关于地役权的说法中，正确的是（）。
A.地役权属于不动产用益物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
E.设立地役权应当签订地役合同
269、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更
B.债务相互抵消
C.债务已按约定履行完毕
D.债务人依法将标的物提存
E.债权债务同归于一人
270、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
271、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内
272、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日
273、多项选择题 根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件（）。
A.有符合国家规定的注册资本
B.有符合国家规定的工作场所
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
D.有符合规定的已完成工程业绩
E.有足够的技术装备
274、多项选择题 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是()。
A.水泥厂的价目表属于要约邀请
B.甲建筑公司的订购表示属于要约
C.水泥厂的价目表属于要约
D.水泥厂新报价属于承诺
E.水泥厂新报价属于新要约
275、单项选择题 根据法律规定，施工合同纠纷产生后，当事人应向()法院起诉。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同订立地
D.工程所在地
276、单项选择题 建设工程施工合同采用口头形式的()。
A、内容明确
B、对于防止和解决争议有积极的意义
C、有据可查
D、不易分清责任
277、单项选择题 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托（）指定。
A.仲裁委员会
B.仲裁委员会秘书处
C.已选定的两名仲裁员共同
D.仲裁委员会主任
278、多项选择题 人民法院经审理，认为具体行政行为有下列（）情形的，可以判决变更。
A.主要证据不足的
B.适用法律法规错误的
C.行政处罚明显不当
D.被告不履行或者拖延履行法定职责的
E.行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的
279、多项选择题 根据《民事诉讼法》规定，当事人可以上诉的民事判决或裁定是（）。
A.基层法院作出的第一审判决
B.第二审法院发回重审后的第一审判决
C.按照审判监督程序对的第一审法院对案件作出的判决
D.不予受理的裁定、对管辖有异议的裁定和驳回起诉的裁定
E.最高法院的一审裁判
280、单项选择题 某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为（）
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
281、多项选择题 下列有关保证担保的说法中正确的是（）。
A.保证分为一般保证和连带保证
B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意
C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任
282、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
283、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.承租人
284、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
285、单项选择题 甲公司和乙公司在甲公司所在地签订了一份建材购销合同，双方约定在乙公司所在地交货。但是合同中对建材价格约定不明确，双方又未达成补充协议，则该购销合同应当（）。
A.视为没有成立
B.按照合同签订地的建材价格履行
C.按照乙公司所在地的建材价格履行
D.按照货物所在地的建材价格履行
286、多项选择题 在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中，顾问方或者服务方利用委托方提供的技术资料和工作条件所完成的技术成果，在合同没有约定权属的情况下，该技术成果应属于（）所有。
A.顾问方
B.委托方
C.服务方
D.受益方
E.提供咨询的联合体
287、多项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的
B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的
C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
288、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%
289、单项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.15
B.20
C.30
D.40
290、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
291、单项选择题 某住宅在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由（）承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权人
D.建设单位
292、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
293、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
294、单项选择题 甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。
A.《合作开发合同书》无效
B.双方重新达成新的仲裁协议
C.《合作开发合同书》解除
D.双方就利益分配事宜达成补充协议
295、单项选择题 建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办
B.工程竣工验收合格
C.预验收合格
D.质保期结束
296、多项选择题 按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。
A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包
297、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。
A.施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
298、多项选择题 按照《建设工程质量管理条例》工程竣工验收应当具备的条件有()。
A、有完整的技术档案和施工管理资料
B、分包工程的质量必须优良
C、有施工单位签署的工程保修书
D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
299、单项选择题 企业提取的安全费用的方式为（）
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
300、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15