时间:2022-09-21 00:49:34
1、单项选择题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元，生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1，综合调整系数为1.20，该拟建装置的投资估算额是()万元。
A.250
B.300
C.400
D.450
2、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()
A.按设计图纸确定综合单价
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整
3、多项选择题 下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。
A.分包风险
B.报价风险
C.监理工程师失职风险
D.投资环境风险
E.宏观经济形势风险
4、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
5、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
6、单项选择题 关于投标人行为的说法，正确的是()。
A.投标人可以低于成本价的报价竞标
B.投标人应按照合同条款的要求编制投标文件
C.投标人可与其他单位组成联合体，并以各自的身份投标
D.投标人应制定在技术、工期和成本等方面对招标人有吸引力的施工方案
7、单项选择题 从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是（）万元，已知：（F/P，6%，5）=1.338。
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
8、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
该建筑工程公司正在研究的吊装设备购买问题属于()的选择问题。
A.互斥方案
B.单一方案
C.独立方案
D.混合方案
9、单项选择题 大工程的场地清理保险金额一般不超过合同价格的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
10、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
11、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
12、多项选择题 建筑行业涉及不同种类的保险。下列各种保险中，属于商业保险的有（）。
A.建设工程设计责任保险
B.工程监理职业责任保险
C.人身意外伤害保险
D.工伤保险
E.医疗保险
13、单项选择题 某工程网络计划中，工作D.有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第25周、第21周和第19周，三项工作的持续时间分别是3周、8周和7周，则工作D.的最早开始时间是第()周。
A.26周
B.28周
C.29周
D.31周
14、单项选择题 在下述各项中，属按发生索赔依据分类的是()。
A.货币变化索赔
B.综合索赔
C.道义索赔
D.单一事件索赔
15、单项选择题 某工程项目监理机构的组织形式具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点。该项目监理机构的组织形式是（）。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
16、单项选择题 安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.整个工期的一半
17、多项选择题 价值工程中，方案的社会评价的内容应包括()。
A.对环境影响的分析和评价
B.对经济效果的分析和评价
C.对生态影响的分析和评价
D.对国民经济影响的分析和评价
E.对技术实现可能性的分析和评价
18、单项选择题 某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。
A.6
B.7
C.10
D.12
19、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
20、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
21、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
22、多项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.应抵扣的工程预付款
B.招标人预留金的结算
C.因工程量增加或减少超出规定幅度l5%，需调整单价
D.应扣减的质量保证金
23、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为（）万件。
A.35.37
B.35.68
C.35.96
D.36.05
24、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
25、单项选择题 下列各项原则中，属于工程建设项目招标投标活动应遵循的是()。
A.客观原则
B.独立原则
C.诚实信用原则
D.保密原则
26、多项选择题 依法必须招标的项目，其评标委员会的组成应包括（）。
A.招标管理机构的代表
B.招标人的代表
C.经济方面的专家
D.投标人的代表
E.技术方面的专家
27、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.最小公倍数法
B.内部收益率法
C.追加投资收益率法
D.净年值法
28、单项选择题 采用低标价和高标价的方法对投标报价进行评估时，高标价是指（）。
A.与成本相一致的报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差
D.充分考虑可能发生的风险损失的最高报价
29、单项选择题 根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。
A.调解书
B.起诉书
C.仲裁协议
D.和解结论书
30、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.45.72；14.26
B.51.60；15.48
C.52.00；15.60
D.55.29；16.59
31、单项选择题
在工程网络计划中，工作M有B、D、E三项紧前工作，其持续时间和工作最早开始时间如下表所示，则工作M的最早开始时间是第()天。
A.20
B.22
C.24
D.26
32、单项选择题 下列工程费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A.混凝土模板摊销费
B.大型机械设备进出场及安拆费
C.夜间施工费
D.职工教育经费
33、单项选择题 某工程合同价确定方式为：承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算。这种合同属于()。
A.纯单价合同
B.估算工程量单价合同
C.不可调值单价合同
D.可调值总价合同
34、单项选择题 如果按复利计算，将1000元存入银行，年利率为6%，则三年后的本利和为()元。
A.1180
B.1191.02
C.1080
D.1000
35、多项选择题 关于基准收益率的说法，正确的有（）。
A.基准收益率是方案最低可以接受的收益率
B.部门和行业不同，基准收益率通常是不同的
C.评价方案时基准收益率值应尽可能定得高些
D.当价格真正反映价值时，部门和行业的基准收益率趋于相同
E.基准收益率确定后不能调整
36、单项选择题 某投资项目，现时点投资2000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有等额净收益450万元，若资本利率为5%，经营期可以看作是无限，则该项目的净现值为()万元。
A.6600
B.7000
C.7800
D.7900
37、多项选择题 下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。
A.签发工程款支付证书
B.负责编制监理实施细则
C.复核与工程计量有关的数据
D.处置质量问题和安全事故隐患
E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量
38、单项选择题 在建筑安装工程费用中，工会经费应列入()。
A.企业管理费
B.规费
C.措施费
D.工程建设其他费
39、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
该工程的预付款为（）万元。
A.17.00
B.18.65
C.24.41
D.26.60
40、单项选择题 关于合同价款期中结算时工程计量的说法，正确的是（）。
A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量
B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量
C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告
D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告
41、多项选择题 某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。
A.关税与增值税
B.进口国国内运费、装卸费
C.国际运输保险费
D.国际运费
E.外贸手续费
42、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
43、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
44、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
若该建设项目的销售数量为10000件，则销售价格的盈亏平衡点是()元。
A.1260
B.1460
C.1580
D.1800
45、单项选择题 根据当事人双方是否存在对待给付义务，合同可以分为()。
A.有偿合同与无偿合同
B.双务合同和单务合同
C.有名合同与无名合同
D.诺成合同与实践合同
46、单项选择题 招标人按设计施工图纸计算的、对招标工程限定的最高工程造价，称为（）。
A.招标控制价
B.标底
C.施工图预算
D.施工预算
47、单项选择题 投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。
A.暂列金额
B.总承包服务费
C.计日工费用
D.材料暂估价
48、单项选择题 某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。
A.367
B.633
C.1033
D.1100
49、单项选择题 下列保险种类中，属于商业保险的是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.基本养老保险
D.工伤保险
50、多项选择题 在招标人自行办理工程项目的招标工作时，招标人必须具有（）。
A.编制招标文件的能力
B.组织评标的能力
C.评标专家库
D.上级主管部门的审批文件
E.从事同类工程建设项目招标的经验
51、多项选择题 我国现阶段建设工程监理的特点主要有()
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理的服务对象具有多重性
C.建设工程监理制度推行具有强制性
D.建设工程监理具有监督功能
E.对建设监理的市场准入采取双重控制
52、单项选择题 发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程监理合同
53、多项选择题 某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。
A.不会使总工期延长
B.不影响其后续工作的正常进行
C.总时差不变，自由时差减少2天
D.总时差和自由时差各减少2天
E.自由时差不变，总时差减少2天
54、多项选择题 建筑工程保险的投保人或被保险人主要包括（）。
A.工程所有人
B.工程承包人
C.建筑工人
D.技术顾问
E.贷款银行
55、单项选择题 根据《建设工程监理规范》，“组织编制监理规划，审批监理实施细则”属于()应履行的职责。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.专业监理人员
56、单项选择题 按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。
A.财务费用
B.流动资产费用
C.预备费
D.工程费用
57、多项选择题 下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。
A.建设单位的采购与仓库保管费
B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费
C.设备装配费用
D.单个设备无负荷试运转费
E.进口代理手续费
58、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.30
B.160
C.190
D.200
59、单项选择题 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于（）。
A.要约邀请
B.要约
C.邀请
D.承诺
60、单项选择题 在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()。
A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小
B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零
C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
61、单项选择题 某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%.则该方案的总费用现值是（）万元。
A.80
B.90
C.100
D.110
62、多项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.期望值法
B.最小最大后悔值法
C.合理性标准法
D.最大最大收益值法
63、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
64、单项选择题 风险的定义应该是：在给定情况下和特定时间内，那些()的差异。
A．实际结果间
B．实际结果与计划之间
C．可能发生的结果间
D．实际结果与主观预料之间
65、单项选择题 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（ ）万元
A.124.18
B.148.91
C.163.80
D.181.82
66、单项选择题 某项固定资产原值为10万元，规定折旧年限为5年，假设无净残值。则按照双倍余额递减法，该固定资产第二年的折旧额是（）万元。
A.1.08
B.1.44
C.2.40
D.4.00
67、单项选择题 工程监理单位受建设单位委托对建设工程实施监理，工程监理单位必须坚持的原则是（）。
A.维护公共利益
B.维护施工单位利益
C.代表政府实施监理
D.独立、公正执业
68、多项选择题 下列属于国际工程投标报价组成部分的有()。
A．暂定金额
B．材料设备预付款
C．其他直接费
D．工程间接费
E．直接工程费
69、多项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立
B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立
C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立
D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立
70、单项选择题 关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是()。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度
B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优
C.项目的质量、投资和进度之间为对立统一关系
D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证
71、多项选择题 某施工企业既承包建筑安装工程，又搞建筑材料销售，两类业务分别核算，多年来一直盈利。该企业必须缴纳的税种包括（）。
A.企业所得税
B.营业税
C.增值税
D.消费税
E.关税
72、单项选择题 下列投资方案中，可以使用差额法进行方案选择的是()。
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
73、单项选择题 进行风险衡量时应考虑的因素是（）。
A.损失发生的频率和责任
B.损失的严重性和责任
C.损失发生的频率和损失的严重性
D.损失发生的原因
74、多项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
关于三个方案功能评价结果的说法，正确的为()。
A.乙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
B.丙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
C.乙方案的功能重要程度大于成本比重
D.甲方案的功能重要程度大于成本比重
75、多项选择题 下列（），属于非确定性决策方法。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
76、单项选择题 根据我国《合同法》，要约生效的时间为()。
A.合同签订之日
B.要约送达到受约人之日
C.双方约定的时间
D.合同管理部门确定的时间
77、多项选择题 下列资产中，属于无形资产的有()
A.专利权
B.商誉
C.非专利技术
D.预付款项
E.土地使用权
78、单项选择题 某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()
A.损失控制
B.风险分散
C.风险回避
D.风险分离
79、单项选择题 下列关于投标人的说法中，错误的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件
C.投标人可以参加现场踏勘
D.投标人应制定对招标人有吸引力的施工方案
80、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
81、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括()。
A.企业管理费
B.规费
C.风险费用
D.利润
82、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
丙方案的价值系数为()。
A.0.993
B.0.998
C.1.021
D.1.102
83、单项选择题 关于分部分项工程量清单计价的说法，正确的是（）。
A.分部分项工程量清单应采用工料单价法计价
B.补充项目的编码由顺序码加表示补充项目的字母B再加上2位阿拉伯数字组成
C.在分部分项工程量清单计价表中应填写单价与合价。中标后，合价即为最终合同价。
D.当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征确定其报价
84、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.属于承诺超期，但该承诺有效
B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.属于承诺延迟，该承诺无效
D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定
85、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为()。
A.2个采暖期
B.1个采暖期
C.3个采暖期
D.合同规定的采暖期
86、多项选择题 在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提()。
A．国际金融组织贷款项目
B．通过竞争性招标确定承包商
C．是FIDIC指定的国际性招标的工程
D．按照单价合同编制招标文件
E．委托工程师对工程施工进行监理
87、单项选择题 在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，一般属于（）。
A.物质损失部分的保险责任
B.第三者赔偿责任
C.第三者责任部分的保险责任
D.第三者责任部分的除外责任
88、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
89、多项选择题 在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。
A.调整工作之间的逻辑关系
B.调整进度前锋线
C.调整工作的最早开始时间
D.调整资源的投入
E.增、减工作项目
90、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
91、单项选择题 下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。
A.劳务作业收入
B.合同变更收入
C.索赔收入
D.固定资产盘盈收入
92、多项选择题 在下列改变价值的途径当中，根据价值工程理论可以提高产品价值的有（）。
A.提高功能，降低成本
B.提高功能，保持成本不变
C.功能不变，降低成本
D.功能不变，提高成本
E.功能提高的幅度大于成本提高的幅度
93、单项选择题 投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。
A.订立合同
B.履行合同
C.组织施工
D.组成联合体
94、单项选择题 市中心一个写字楼项目，投保了工程质量责任保险。该写字楼出租给某证券公司用于日常办公。该工程质量责任保险的被保险人除写字楼所有权人外还应包括()
A.该写字楼的设计单位
B.该写字楼的施工单位
C.承租写字楼的证券公司
D.聘请的物业管理公司
95、多项选择题 建设项目可行性研究可分为（）阶段。
A.机会研究
B.初步可行性研究
C.项目建议书
D.最终可行性研究
E.项目的评估和决策
96、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
97、单项选择题 下列索赔事件中，属于按索赔事件性质分类的是()。
A.承包商向保险公司的索赔
B.承包商与业主间的索赔
C.合同终止的索赔
D.费用索赔
98、多项选择题 建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。
A.评价的角度不同
B.采用的价格不同
C.效益和费用的含义不同
D.主要参数不同
E.评价的方法和基础不同
99、单项选择题 关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。
A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期
B.建设工程实施过程中一旦发生延误，应立即采取调整措施
C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成
D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响
100、单项选择题 业主或投资商承担的风险是()。
A.决策错误风险
B.缔约和履约风险
C.责任风险
D.经济风险
101、多项选择题 非确定型决策方法包括（）。
A.最大最小收益值法
B.最大最大收益值法
C.最大最大后悔值法
D.最小最大后悔值法
E.小中取大法
102、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
103、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，该门诊楼工程竣工验收的组织单位为()。
A.建设单位
B.工程质量监督部门
C.施工单位
D.监理单位
104、多项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.净现值法
B.差额的净年值法
C.内部收益率法
D.最小公倍数法
105、单项选择题 下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。
A.偿债备付率
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.资产负债率
106、单项选择题 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物单价法
107、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()
A.内部收益率
B.净现值
C.利税率
D.追加投资收益率
E.差额的净现值
108、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.23
B.24
C.25
D.26
109、单项选择题 在各种基本建设项目竣工财务决算报表中，能反映竣工项目全部资金来源和资金占用情况的是()
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
110、单项选择题 在工程项目招投标中应禁止()。
A.联合体各方单独参加资格预审
B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标
C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人
D.招标人按规定直接确定评标专家
111、单项选择题 某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建一座永久性建筑物。该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末)，为此，除初期建设费用外，其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行，以保证正常的维护费用开支。则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是()万元。
A.523.36
B.527.33
C.531.67
D.533.33
112、单项选择题 下列工程费用中，不能计入建筑工程保险金额的是（）。
A.建造费和安装费
B.材料、设备的关税和保险费
C.利润
D.设备和材料费
113、单项选择题 某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。
A.必须实行监理
B.可不实行监理
C.仅建筑安装工程实行监理
D.仅设备制造实行监理
114、多项选择题 价值工程中的方案详细评价应包括()等内容。
A.技术评价
B.生态评价
C.经济评价
D.国民经济效益评价
E.社会评价
115、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于建设单位发给施工单位通知的说法，正确的为（）。
A.甲方不能单方面通知解除合同
B.甲方应提出协商通知
C.甲方可以单方面通知解除合同
D.甲方通知解除合同的理由充分
116、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.厂家要求承包方支付退货运费是合理的
B.承包方要求厂家退货是合理的
C.业主指定材质、颜色和样品是合理的
D.厂家要求承包方支付退货运费是不合理的
117、多项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.①-②-③-⑥-⑨-⑩
B.①-②-⑤-⑦-⑨-⑩
C.①-④-⑤-⑦-⑧-⑩
D.①-②-③-⑥-⑦-⑧-⑩
118、单项选择题 某设备估计尚可使用5年，为此准备5年后进行设备更新，所需资金估计为30万元，若存款利率为5％，从现在开始每期末均等地存款，则应存款()万元。已知：(A／F，5％，5)=0．18097。
A．6．426
B．5．868
C．5．429
D．4．846
119、单项选择题 某单代号网络计划中，工作N与其紧后工作H和M的时间间隔分别为5周和3周，工作H和M的总时差分别为2周和6周，则工作N的总时差是()周。
A.3
B.5
C.7
D.9
120、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.123.00
B.141.00
C.149.46
D.154.56
121、多项选择题 下列说法中正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
122、单项选择题 某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
123、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目获得年利润120万元时的年产量应为（）万件。
A.41.98
B.42.08
C.42.55
D.42.68
124、单项选择题 现有两个方案A和B，寿命期皆为4年。A方案的投资额为1000万元，年运行费用为800万元，净残值为100万元；B方案的投资额为800万元，年运行费用为900万元，净残值为零。若i＝8％，则折算成现值，A方案较B方案少投入（）万元。已知：（P／F，8％，4）＝0．7350，（P／A，8％，4）＝3．312。
A.180
B.196
C.205
D.250
125、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.21.24
B.25.38
C.26.43
D.27.82
126、单项选择题 下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。
A.建设单位管理费
B.设备安装费
C.工程排污费
D.施工企业管理费
127、单项选择题 关于盈余公积金的说法，正确的是（）。
A.盈余公积金是指企业投资者投入的资金超出其在注册资本中所占份额的部分
B.当盈余公积金累计额达到公司注册资本的30%时，可不再继续提取
C.盈余公积金是从企业营业收入中按法定程序提取的
D.按规定，公司需提取法定盈余公积金时，应当按照税后利润的10%提取
128、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
根据五项功能的重要程度，计算Fl功能的一对一功能修正得分为()。
A.1
B.2
C.3
D.4
129、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.567
B.581
C.587
D.598
130、单项选择题 从用户需求的角度，可将功能类型分为()
A.基本功能与辅助功能
B.美学功能与使用功能
C.必要功能与不必要功能
D.过剩功能与不足功能
131、单项选择题 某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元(折算至年末)，除初期建设费用外，其余捐款(用于维护的费用)以6%的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是()万元。
A.66.67
B.68.67
C.76.65
D.80.67
132、单项选择题 用资金周转率法估算某项目建设投资。已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。该项目总投资估算结果应为（）万元。
A.3000
B.30000
C.45000
D.67500
133、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
134、单项选择题 某些非盈利项目的效果属于不宣用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法。
A.净现值
B.内部收益率
C.经济效益分析
D.成本效用分析
135、单项选择题 下列人员或部门中，可主持开标工作的是()。
A.投标人代表
B.评审委员会成员
C.招标人
D.行政主管部门
136、多项选择题 按照形成资产法，建设投资估算应包括()
A.固定资产费用
B.无形资产费用
C.流动资产费用
D.预备费
E.建设期利息
137、单项选择题 建设工程施工过程中，建设监理对投资实行全过程控制的任务主要集中在（）阶段。
A.可行性研究、设计和招标
B.设计、招标和施工
C.可行性研究和施工
D.设计、施工和竣工验收
138、多项选择题 互斥方案选择中，下列关于无资格方案，说法正确的是（）。
A.互斥方案选择时，无资格方案可能成为最终选择的方案
B.互斥方案选择时，无资格方案不可能成为最终选择的方案
C.方案选择之前应将无资格方案排除在外
D.方案选择之后应将无资格方案排除在外
E.对于无资格方案的识别和处理，可将使方案的选择简化
139、多项选择题 下列投资方案中，不能采用内部收益率法进行方案选择的有()。
A.净收益类型不同的方案
B.独立方案
C.有多个内部收益率的方案
D.互斥方案
E.只有一个内部收益率的单一投资方案
140、单项选择题 某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，建设期只计息不还款，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则运营期每年末应偿还贷款本息（）万元。
A.606.83
B.665.50
C.732.05
D.955.60
141、单项选择题 下列指标中，属于经济总量指标的是()。
A.增加值
B.收益分配效果指标
C.资源合理利用指标
D.就业效果指标
142、单项选择题 某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。
A.80
B.100
C.120
D.150
143、多项选择题 根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。
A.抵押人所有的建筑物
B.宅基地
C.医院
D.土地所有权
E.抵押人所有的交通运输工具
144、多项选择题 下列哪些情况下报价可高一些()。
A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程
145、单项选择题 下列概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（）。
A.工业管道工程概算
B.电气照明工程概算
C.器具、工具及生产家具购置费概算
D.通风工程概算
146、多项选择题 下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有()
A.施工单位进入工地之日
B.动工之日
C.材料、设备运抵工地之日
D.施工招标完成之日
E.工地施工准备开始之日
147、单项选择题 下列关于双代号时标网络计划的说法中，不正确的是（）。
A.能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间，工作的自由时差及关键线路
C.虚工作可以用水平方向的虚箭线表示
D.可以统计每一个单位时间对资源的需要量
148、单项选择题 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，代表建设单位对承包单位的()进行监督管理的专业化服务活动。
A.安全质量管理活动
B.投标行为
C.施工过程
D.建设行为
149、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下，为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于()年。
A.5
B.6
C.7
D.8
150、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
151、多项选择题 国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括()。
A.间接效益
B.税金
C.国内贷款利息
D.间接费用
E.补贴
152、单项选择题 下列标准合同条件中，属FIDIC编制的合同条件的是()。
A.业主—承包商标准服务协议书
B.设计—建造交钥匙工程合同条件
C.业主—设计标准服务协议书
D.设计—分包合同条件
153、多项选择题 下列方法中，属于风险型决策方法的有（）。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
154、单项选择题 项目总投资中的流动资金估算一般采用的方法是()。
A.设备费用百分比估算法
B.资金周转率法
C.生产能力指数估算法
D.分项详细估算法
155、单项选择题 关于工程造价的说法，正确的是()。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格
B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用
C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资
D.建设工程造价是指建筑安装工程造价
156、单项选择题 在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。
A.赞助支出
B.向投资者支付的股息红利
C.在规定比例之内的公益性捐赠支出
D.罚金、罚款损失
157、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
158、单项选择题 现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160
A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486
159、多项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.灰色预测方法
B.专家调查法
C.德尔菲法
D.模糊预测方法
160、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
161、多项选择题 由招标人组建的评标委员会的任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
162、单项选择题 如现在投资12万元，预计年利率为8％，分5年等额回收，每年可回收( )万元。已知：(A／P，8％，5)=0．25244。
A．2．638
B．2．138
C．2．100
D．3.029
163、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
164、多项选择题 FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的组成包括()。
A，保留金
B，费用索赔
C．工程变更
D．工程量清单
E．成本增减
165、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55
166、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于隐蔽工程剥离的说法，正确的为（）。
A.施工单位有权拒绝剥离
B.只有监理机构有权要求剥离
C.建设单位有权检查隐蔽工程
D.施工单位以影响施工为由予以拒绝的理由充分
167、单项选择题 下列假设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是()。
A.偿债备付率
B.资产负债率
C.利息备付率
D.财务内部收益率
168、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。
A.内部收益率法
B.净现值法
C.差额法
D.追加投资收益率法
169、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.67.44
B.69.49
C.79.86
D.81.39
170、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
171、单项选择题 下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是()
A.类似工程预决算法
B.实物法
C.分项详细估算法
D.资金周转率法
172、单项选择题 下列投资方案评价方法中，可用于独立方案选择的是（）。
A.投资回收期法
B.内部收益率法
C.差额法
D.净现值法
173、单项选择题 谈判者在充分分析形势做出正确判断的同时，利用对方弱点让其妥协，并规避己方弱点的谈判技巧称为()。
A.先发制人
B.不平衡战略
C.避实就虚
D.高起点战略
174、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是()。
A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.必须由发包人提出并确定综合单价
D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价
175、单项选择题 在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由（）来承担。
A.政府部门
B.施工方
C.业主方
D.总承包商
176、单项选择题 建设工程项目管理的投资、质量、进度三个基本目标之间的关系是()
A.相互独立
B.统一协调
C.对立统一
D.相互矛盾
177、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年;此后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。该人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知:(F/P,7%,10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
178、多项选择题
A.最迟开始时间为第3个月
B.总时差为1个月
C.自由时差为0个月
D.最迟完成时间为第8个月
179、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I
D.工作H、G
180、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.20
B.23
C.26
D.28
181、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.15
B.17
C.19
D.21
182、单项选择题 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。
A.措施项目清单
B.分部分项工程量清单
C.规费项目清单
D.其他项目清单
183、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
由于招标人工程量计算偏差，分项工程乙和丙的实际工程量均高于清单工程量。关于分项工程乙和丙调整综合单价的说法，正确的为（）。
A.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调高
B.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调低
C.丙工程实际工程量超过清单工程量部分的综合单价应予调低
D.丙工程的综合单价不应予以调整
184、多项选择题 项目监理机构的组织结构设计包括（）。
A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程
185、单项选择题 某投资方案当i。=10%时，净现值为560万元;在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为()。
A.15%
B.11.5%
C.19%
D.13%
186、单项选择题 关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合
187、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期不同的互斥方案，宜采用的方法为()。
A.最小公倍数法
B.净年值法
C.期间法
D.比率法
188、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
189、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
190、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。
A.屋面防水
B.给排水管道
C.外墙的防渗漏
D.电气管线
E.供冷系统
191、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
192、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为15640件时，其实际生产负荷率为()。
A.88.52%
B.97.75%
C.98.56%
D.99.59%
193、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
194、单项选择题 根据我国《合同法》，租赁期限不得超过（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
195、单项选择题 在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。
A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天
B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天
C.将使总工期拖后2天
D.将使总工期拖后3天
196、单项选择题 将风险分为纯风险和投机风险的标准是()。
A.风险产生的根源
B.风险造成的后果
C.风险分布的情况
D.风险控制的角度
197、单项选择题 价值工程中，功能按重要程度分为()。
A.使用功能和美学功能
B.过剩功能和不足功能
C.基本功能和辅助功能
D.必要功能和不必要功能
198、单项选择题 工程造价控制应遵循的原则是()
A.最优化原则
B.经济为主、技术为辅原则
C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则
D.主动控制原则
199、单项选择题 在国际工程投标程序步骤环节中，按工程量表细目计算汇总标价与编制正式工程报价单两个环节之间的步骤是()。
A．标价分析和投标报价决策
B．办理银行开具的投标保函
C．核算工程量
D．制订计划进度和施工进度
200、单项选择题 下列资产中，属于施工企业固定资产的是()。
A.周转材料
B.应收工程款
C.融资租入的施工机械
D.未完施工
201、单项选择题 下列类型的投资方案中，适于使用内部收益率法进行评价的是()。
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
202、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
203、单项选择题 在下述各项中，属与工程有关的经济方面风险因素的是()。
A.带资承包风险
B.业主的支付能力
C.政策的开放程度
D.国际关系紧张程度
204、多项选择题 评标委员会的主要任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
205、单项选择题 采用不可调值总价合同时，由发包方承担的是()风险。
A.设计和工程范围变更
B.地质条件不利
C.通货膨胀
D.施工质量不良
206、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
207、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.建设单位面对的风险是投机风险
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司
208、单项选择题 下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是()。
A.使用世界银行贷款的项目
B.采用的主要施工技术是特定专利的项目
C.经济适用住宅项目
D.生态环境保护项目
209、单项选择题 某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。
A.工期拖后l天，影响工期l天
B.工期拖后3天，影响工期l天
C.工期拖后4天，影响工期1天
D.工期拖后4天，影响工期3天
210、单项选择题 安装工程项目保险金额按重置价值计算，应不超过整个工程保险金额的20%;若超过20%，则按安装工程保险费率计收保费，超过()，则应单独投保安装工程保险。
A.30%
B.50%
C.60%
D.70%
211、单项选择题 某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是()万元。
A.0
B.15
C.20
D.30
212、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
该厂所研究的问题属于（）选择问题。
A.独立方案
B.寿命期相同的互斥方案
C.寿命期不同的互斥方案
D.混合方案
213、单项选择题 将建设项目分为公共项目和非公共项目，这是按项目的()进行分类。
A.目标
B.产品(或)服务属性
C.投资管理形式
D.融资主体
214、单项选择题 某建设项目投资2000万元，运营期为10年。投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益，基准收益率为l2%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为()。已知(P/A，12%，10)=5.650。
A.11.5%
B.13.2%
C.一ll.5%
D.一l3.2%
215、多项选择题 下列决策方法中，可用于非确定型决策的有()
A.最大最大收益值法
B.期望值标准
C.最大最小收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
216、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
217、单项选择题 债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利，这种担保方式称为()。
A.留置
B.质权
C.保证
D.抵押
218、单项选择题 国际工程咨询公司的选择可以通过()进行。
A．工程师任命
B．招标直接聘请方式
C．业主指定
D．承包商推荐
219、单项选择题 承包商职业责任风险主要体现在（）。
A.缺乏商业道德
B.报价决策错误
C.合同条款责任不清
D.工程技术和质量的缺陷
220、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目达到产量盈亏平衡点时的生产负荷率为()
A.66.7%
B.68.5%
C70.4%
D.75.0%
221、单项选择题 主动控制的主要作用在于（）。
A.防患于未然
B.及时纠偏
C.实现对比环节
E.减少偏差严重程度
222、多项选择题 下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有()
A.资金筹措无门
B.投资回收期长
C.由于承包商技术错误造成的直接损失
D.工程所在国发生全国性罢工
E.承包商克扣工作工资，引起公愤导致群体行为
223、多项选择题 下列建设工程项目目标控制措施中，属于主动控制的有（）。
A.对项目实施过程进行跟踪、测试、检查，发现异常情况及时采取纠偏措施
B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处型
C.分析影响项目目标和计划实施的各种因素，并将其融入到计划及管理职能之
D.识别风险，在项目计划实施过程中做好风险管理工作
E.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况
224、单项选择题 投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
225、单项选择题 在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。
A.平行工作
B.后续工作
C.先行工作
D.紧前工作
226、单项选择题 在网络计划中，工作最迟完成时间应是其所有紧后工作()。
A.最迟完成时间的最小值
B.最迟开始时间的最小值
C.最迟完成时间的最大值
D.最迟开始时间的最大值
227、单项选择题 下列施工企业资产中，属于固定资产的是()。
A.脚手架
B.土地使用权
C.闲置的建筑物
D.应收工程款
228、单项选择题 风险管理工作的第一步是（）。
A.损失控制
B.自我保险
C.风险辨识
D.风险分散
229、单项选择题 非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是()
A.净现值法
B.内部收益率法
C.经济效益分析
D.成本效用分析
230、单项选择题 工程索赔收人属于施工企业的()。
A.其他营业收入
B.营业外收入
C.建造合同收入
D.投资收益
231、单项选择题 下列承租人活动中，属于承租人权利义务的是（）。
A.对租赁物进行维修
B.租赁期间有因占有、使用租赁物而获得收益的权利
C.未经出租人同意，对租赁物进行改善
D.未经出租人同意转租给第三人
232、单项选择题 根据我国《公司法》，关于公司注册资本的说法，正确的是()。
A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元
D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%
233、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
234、单项选择题 根据监理信息的分类，下列各项功能中，属于监理信息系统中投资控制子系统的功能是()
A.合同价与概算、预算、标底的对比分析
B.合同执行情况的跟踪及处理
C.网络计划的编制与调整
D.数据、资料的整理和分析
235、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
B.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
C.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人不应该向材料供应商承担违约责任
D.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向建筑工程公司承担违约责任
236、多项选择题 建筑工程保险物质损失部分规定的免赔额包括（）。
A.特种危险免赔额
B.对人身伤亡的免赔额
C.保险人对建筑工程项目、建筑用机器、装置及设备等承保项目遭受保险风险时的免赔额
D.试车期的免赔额
E.政府没收和征用造成损失的免赔额
237、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()。
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
238、单项选择题 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制
B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制
C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效
239、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是()。
A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付
B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
C.工程设计变更确定后，承包人可根据的掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审查同意后调整
240、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.工作G的最早完成时间为第17周
B.工作G的最早开始时间为第15周
C.工作G的最迟开始时间为第15周
D.工作G的总时差和自由时差相等
241、单项选择题 下列风险中，属于承包商风险的是()
A.基础设施落后
B.恶劣的现场条件
C.工程所在国发生战争
D.报价失误
242、单项选择题 衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。
A.损失
B.危险
C.转移
D.概率分布
243、多项选择题 下列资产中，属于企业固定资产的有（）。
A.脚手架
B.商标权
C.起重机
D.自卸汽车
E.长期股权投资
244、单项选择题 网络计划中的关键线路一定是()的线路。
A.总时差为零
B.自由时差为零
C.不包括虚箭线
D.总的工作持续时间最长
245、不定项选择
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.比甘特横道计划更形象、直观
B.各工作之间的逻辑关系明确
C.能通过参数计算找出关键工作
D.便于对进度计划进行动态控制
246、多项选择题 下列工作中，属于总监理工程师职责的有()
A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
B.主持编写项目监理规划
C.负责编制专业监理实施细则
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
247、单项选择题 建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价，称为()。
A.影子价格
B.影子汇率
C.影子工资
D.社会折现率
248、多项选择题 投标人在进行投标环境调查时应重点关注()。
A.自然条件
B.劳动力供应状况
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
249、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.91325
B.100145
C.105937
D.116168
250、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
251、单项选择题 在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()
A.财政收入
B.净产值
C.收益分配效果
D.就业结构影响力
252、单项选择题 下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。
A.德尔菲法
B.头脑风暴法
C.ABC分析法
D.敏感性分析法
253、多项选择题 下列方法中，属于流动资金常用估算方法的有()。
A.资金周转率法
B.生产能力指数法
C.分项详细估算法
D.设备费用百分比估算法
E.扩大指标法
254、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
255、单项选择题 由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。
A.默示索赔
B.反索赔
C.综合索赔
D.工程变更索赔
256、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列双代号网络计划图所示，其关键线路是()
A.①—②—⑥—⑧
B.①—④—⑤—⑧
C.①—②—④—⑤—⑥—⑧
D.①—③—④—⑤—⑦—⑧
257、单项选择题 在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。
A.4
B.6
C.8
D.10
258、单项选择题 风险识别过程通常分为6个步骤：Ⅰ确认不确定性的客观存在;Ⅱ建立初步清单;Ⅱ进行风险分类;Ⅳ建立风险目标摘要;Ⅴ制定风险预测图;Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是()。
A.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅳ一Ⅴ一Ⅵ
B.Ⅰ一Ⅱ一Ⅳ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅵ
C.Ⅰ一Ⅱ一Ⅵ一Ⅴ一Ⅲ一Ⅳ
D.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅳ一Ⅵ
259、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()。
A.设备运杂费
B.土地使用费
C.基本预备费
D.涨价预备费
E.建设单位管理费
260、多项选择题 工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。
A.建筑法律法规
B.工程技术
C.企业管理
D.行政管理
E.建筑经济
261、多项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人计算出的清单工程量肯定有误
B.若甲承包商中标，则应以甲承包商计算的工程量为准签订合同
C.甲承包商没有义务向招标人指出其工程量清单中存在的问题
D.甲承包商应按照招标文件中的工程量清单确定综合单价，进行报价
262、单项选择题 某工程投保了足额建筑工程一切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是()
A.设备原价
B.设备原价减折旧
C.全新设备市场均价
D.重置价值
263、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.11
B.12
C.13
D.14
264、单项选择题 在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险
265、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
266、单项选择题 某设备的购置费用为500万元，基准收益率为10%。欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，则每年应等额回收投资()万元。已知：(A/P,10%,10)=0.16275。
A.79.45
B.80.18
C.81.38
D.88.25
267、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目的产量盈亏平衡点是()件。
A.6000
B.9000
C.10000
D.12000
268、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中发生的脚手架费用应列入（）。
A.措施费
B.直接工程费
C.企业管理费
D.规费
269、单项选择题 下列关于单代号网络图的绘图规则的说法中，不正确的是（）。
A.必须正确表达已定的逻辑关系
B.特殊情况下可以出现循环回路
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
270、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
该工程1月份应支付的工程进度款为（）万元。
A.15.07
B.16.54
C.18.37
D.19.87
271、多项选择题 关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。
A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件
B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同
C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质
D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级
E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级
272、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
273、单项选择题 关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用
B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
274、多项选择题 某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。
A.营业税
B.增值税
C.企业所得税
D.城市维护建设税
E.教育费附加
275、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.25.59
B.26.43
C.27.28
D.27.48
276、多项选择题 根据《公司法》，合同解除的种类包括（）。
A.自动解除
B.协议解除
C.约定解除
D.法定解除
E.违约解除
277、单项选择题 工程保险的主要险种是()。
A.第三者责任险和人身意外伤害保险
B.工程质量保险和人身意外伤害保险
C.建筑工程一切险和安装工程一切险
D.建筑工程一切险和工程质量保险
278、单项选择题 从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是()万元，已知：(F/P,6%,5)=1.338.
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
279、单项选择题 落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。
A.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
280、单项选择题 价值工程活动的核心是()。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
281、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.100.73
B.100.80
C.110.33
D.110.42
282、多项选择题 下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。
A.投机风险只会造成损失而不会带来收益
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高
E.纯风险与投机风险常常同时存在
283、多项选择题 建设工程合同包括（）。
A.工程设计合同
B.工程勘察合同
C.工程咨询合同
D.施工合同
E.采购合同
284、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
乙设备的年度投资费用为()万元。
A.230.60
B.240.76
C.258.83
D.262.42
285、单项选择题 在购买了安装工程保险后，在保险期内由于断路器质量不合格产生的用电事故带来的损失与费用，保险人()。
A.对由此原因造成的任何损失都不负责任
B.只对由此原因造成的电气设备或电气用具本身予以赔偿
C.只对由此原因造成的电气设备或电气用具以外的其他保险财产予以赔偿
D.对全部损失与费用予以赔偿
286、单项选择题 发包人在收到承包人竣工验收申请报告()后未进行验收的，视为验收合格。
A.14天
B.28天
C.30天
D.56天
287、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
288、多项选择题 下列工程费用种，应列入建筑安装工程直接工程费的有（）。
A.二次搬运费
B.生产工人的工资
C.职工教育经费
D.安全施工费
E.施工机械使用费
289、单项选择题 施工企业缴纳的营业税属于()
A.财产税
B.增值税
C.行为税
D.流转税
290、单项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.1.432
B.2.865
C.5.687
D.7.932
291、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
292、单项选择题 关于建设工程承包合同价格的说法，正确的是（）。
A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险
B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算
C.采用单价合同时，合同单价不允许调整
D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大
293、单项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（）。
A.节点编号有误
B.工作代号重复
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
294、多项选择题 关于监理大纲、监理规划、监理实施细则的说法，正确的有（）。
A.监理单位的全部监理活动必须按照上述三个文件开展
B.他们共同构成了建设工程监理工作的操作性文件
C.监理规划必须依据监理大纲进行编制
D.监理实施细则应在监理规划的基础上编制
E.监理实施细则经总监理工程师批准后实施
295、单项选择题 下列关于风险回避的说法中，正确的是()。
A.风险回避是指对风险单位进行分隔、限制，以免互相波及发生连锁反应
B.风险回避是一种积极的防范手段
C.工程分包是回避风险的有效手段
D.转包工程是回避风险的有效手段
296、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
发包方未经竣工验收就使用该工程，则()。
A.可视为发包方已接收该工程
B.承包方承担质量责任
C.保修期起算日为投入使用之日
D.发现质量问题时已经超过保修期
297、单项选择题 关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.工程监理单位依据工程承包合同开展监理工作
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权
D.工程监理单位是依法成立并从事建设工程监理活动的服务机构
298、多项选择题 下列利润项目中，构成施工企业营业利润的有()。
A.工程结算利润
B.营业外收支净额
C.投资净收益
D.多种经营利润
E.材料销售利润
299、单项选择题 某单代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
300、多项选择题 按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。
A.单项索赔
B.工程变更索赔
C.合同终止索赔
D.综合索赔
E.意外风险索赔