时间:2022-08-21 02:37:27
1、单项选择题 下列甲公司与乙公司能参加同一标段投标的情形是（）。
A.甲公司与乙公司的法定代表人为同一人
B.甲公司是乙公司的全资子公司
C.甲公司是乙公司的分支机构
D.甲公司与乙公司组成联合体
2、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计
E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
3、单项选择题 注册建造师因工作单位变动，通过新聘单位进行注册的行为属于（）。《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。
A.初始注册
B.延续注册
C.变更注册
D.增项注册
4、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
5、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的
6、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
7、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
8、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人
9、单项选择题 某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。
A.建筑施工场界环境噪声
B.建筑施工机械噪声
C.城市市区环境噪声
D.城市生活区环境噪声
10、单项选择题 甲、乙于2006年5月31日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于2006年7月1日开始供应现场，乙于供货后每月15日付款。2006年6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是（）。
A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同
B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力
C.甲有权中止合同，但无权解除合同
D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任
11、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位
12、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
13、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10
B、15
C、20
D、25
14、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同
B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同
C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同
D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
15、单项选择题 甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。
A.该委托代理行为合法
B.该代理行为的后果应由被代理人承担
C.该代理行为的后果应由代理人承担
D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任
16、单项选择题 下列属于质权人的义务的是（）下一题参考答案【答案】：C【解析】：《担保法》第六十九条规定，质权人负有妥善保管质物的义务；因保管不善致使质物灭失或者损毁的，应当承担民事责任，选项A、B、D属于质权人的权利。
A.质物有损坏时要求出质人提供相应的担保
B.收取质物所生的孳息
C.妥善保管质物
D.依法拍卖或者变卖质物
17、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例
18、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决
B、可以通过重新质证解决
C、可以通过补充质证解决
D、鉴定程序严重违法
19、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.作价补偿
D.追缴财产，收归国有
20、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成
B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状
C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效
D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行
E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
21、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
22、单项选择题 下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）
A．在仲栽程序中形成的仲栽调解书
B．由行政主管部门主持达成的调解书
c．人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D．司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议
23、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
24、单项选择题 甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是（）。
A.国有土地所有权
B.城市房地产权
C.集体土地使用权
D.耕地
25、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B．已签署的工程结算文件
C．完整的技术档案盒施工管理资料
D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
26、单项选择题 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是()。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
27、单项选择题 按照《建设工程施工合同文本》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位进行自检，并在隐蔽或中间验收()以书面形式通知监理工程师验收。
A、前48h
B、后48h
C、前24h
D、后24h
28、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价
B.外贸手续费
C.消费税
D.增值税
E.银行财务费
29、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
30、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是()。
A.技术条款
B.投标人须知
C.施工组织设计
D.合同主要条款
31、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
32、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
33、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.承租人
34、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
35、单项选择题 应当公开招标的工程建设项目，经批准可以进行邀请招标的是（）。
A.技术比较复杂
B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
C.采用公开招标方式的费用过大
D.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的
36、单项选择题 负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是()。
A.国务院质量监督行政主管部门
B.国务院安全监督行政主管部门
C.国务院建设行政主管部门
D.公务员工商行政主管部门
37、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
38、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
39、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
40、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理
B.法定代理
C.表见代理
D.指定代理
41、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.20
42、单项选择题 下列属于保证方式的是（）。
A.一般保证
B.特殊保证
C.专项保证
D.综合保证
43、单项选择题 根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
B.国务院建设主管部门
C.中国建筑业协会建造师分会
D.国务院发展和改革委员会
44、多项选择题 根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。
A.双方当事人均不满意仲裁结果
B.没有仲裁协议
C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由
D.没有对另一方当事人形成强制作用
E.裁决事项超出仲裁委员会权限
45、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm
B.3.0mm
C.5.0mm
D.8.0mm
46、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.接受继续教育
D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密
E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
47、单项选择题 在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是（）。
A.招标代理机构人员
B.投标人代表
C.招标人
D.评标委员会主任
48、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉
B.向招标人提出异议
C.向法院起诉
D.申请仲裁
49、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废
50、多项选择题 行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有下列（）情形之一的，可以停止执行。
A.行政复议机关认为需要停止执行
B.法律规定停止执行
C.申请人认为需要停止执行
D.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行
E.被申请人认为需要停止执行
51、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录
B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录
C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录
D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
52、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖
B、降水
C、脚手架
D、起重吊装
53、单项选择题 租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）
A.合同不成立
B.合同无效
C.不得对抗善意的第三人
D.视为不定期租赁
54、单项选择题 施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满（）日前，申请办理资质延续手续。
A.15
B.30
C.60
D.90
55、多项选择题 根据《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
56、单项选择题 建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、2
B、3
C、4
D、6
57、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。
A.撤回
B.撤销
C.吊销
D.注销
58、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系
59、多项选择题 因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是（）。
A.所有人
B.管理人
C.监理人
D.使用人
E.政府
60、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
61、单项选择题 ()需要认真贯彻“三统一”方针。
A.建筑安全法
B.工程施工法
C.环境保护法
D.消防安全法
62、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工
B.钢筋工
C.瓦工
D.电工
63、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
64、单项选择题 甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记；丙银行为甲的债务出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是（）。
A.可直接要求丙承担保证责任
B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任
C.应先行使抵押权
D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任
65、单项选择题 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。
A.是否符合建设单位的要求
B.是否符合合同约定
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否符合监理要求
66、多项选择题 根据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。
A.风景名胜区
B.自然保护区
C.基本农田保护区
D.经济技术开发区
E.水源保护区
67、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
68、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
69、多项选择题 有5位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有()。
A.李先生3年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册
D.周先生拖欠农民工工资
E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
70、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质条件的设计单位
C.具有相应资质条件的监理单位
D.具有相应资质条件的装修施工企业
71、单项选择题 甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。
A.2031年3月5日
B.2031年3月15日
C.2031年5月15日
D.2033年2月13日
72、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数
B.工资总额
C.施工合同额
D.建筑面积
73、单项选择题 某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处（）罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下
74、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行
B．法定代表人变更
C．当事人一方发生合并、分立
D．当事人一方违约
75、单项选择题 《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。
A.许可
B.赔偿
C.执行
D.处罚
76、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工
B.自行修改后施工
C.经监理批准后自行修改
D.向设计单位提出修改建议
77、单项选择题 关于调解与和解，以下说法正确的是（）。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，立即具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中，任何一方均无权申请法院进行调解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议
78、多项选择题 授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。
A.新颖性
B.创造性
C.美观性
D.实用性
E.适用性
79、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对旅下组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）
A．发包人驻工地代表
B．工程监理单位
C．设计单位
D．项目技术负责人
80、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
81、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规
B.施工合同中约定采用的推荐性标准
C.工程施工图纸
D.工程监理合同
82、单项选择题 对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是（）。
A.规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
83、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
84、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
85、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意
C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
86、单项选择题 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。
A.2007年12月15日
B.2007年12月23日
C.2007年12月26日
D.公示期满
87、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的
B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C．认为行政机关侵犯其财产权的
D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
88、多项选择题 《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.A标的
B.数量.质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法
89、多项选择题 某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报（）。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.施工单位资质
D.可能的环境噪声值
E.噪声污染防治措施
90、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
91、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更
B.债务相互抵消
C.债务已按约定履行完毕
D.债务人依法将标的物提存
E.债权债务同归于一人
92、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明
B.麝香
C.牛黄
D.蟾酥
E.斑蝥
93、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为（）。
A.订立合同时不能预见
B.对其发生和后果不可避免并不能克服
C.对其发生的后果可采取措施避免
D.对其规律不可抗拒
E.对其产生的后果不能承受
94、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
95、单项选择题 某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（）。
A.合同有效
B.合同无效
C.出租方追认则合同生效
D.钢管实际交付后，合同生效
96、单项选择题 下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是（）。
A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息
B.企业的信用档案信息无需向全社会公示
C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案
D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等
97、单项选择题 某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A、施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任
B、供应商应向施工单位承担违约责任
C、供应商应向贸易公司承担违约责任
D、施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
98、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级
B、建设单位许可
C、建设行业协会认可
D、监理协会认可
99、单项选择题 2010年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于()。
A、合法行为，洗车是司机的权利
B、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定
C、违法行为，违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定
D、违法行为，违反了《固体废物污染环境防治法》
100、单项选择题 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（）承担。
A.总承包人
B.防水分包人
C.业主
D.物业公司
101、单项选择题 债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是（）。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
102、单项选择题 甲公司因拟开发某住宅小区工程，向B市规划委员会申请办理《建设工程规划许可证》。B市规划委员会经审查认为：甲公司申报工程的建筑密度不符合城乡规划的要求，依法向甲公司做出不予行政许可的决定，则下列表述错误的是（）。
A.甲公司有权对不予行政许可的决定提出行政复议
B.甲公司有权对不予行政许可的决定直接提起行政诉讼
C.甲公司提出行政复议后对复议决定不服的，不能再提起行政诉讼
D.甲公司不服不予行政许可的决定，有权选择提起行政复议或行政诉讼
103、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日
B、6月16日
C、7月2日
D、7月16日
104、单项选择题 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是()。
A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任
B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任
C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任
D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任
105、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
106、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A.14
B.28
C.7
D.15
107、多项选择题 关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。
A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包
B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包
C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽
D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成
E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程
108、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
109、单项选择题 甲开发商委托乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责具体设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著作权属于（）。
A.甲开发商
B.乙设计公司
C.丙设计师
D.乙、丙共有
110、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有()。
A.行业专用的质量标准
B.工程建设通用的安全标准
C.工程建设专用的制度方法标准
D.工程建设通用的试验标准
E.工程建设行业专用的评定方法标准
111、单项选择题 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。
A.建立大呢
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
112、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
113、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督．
A ．施工单位负责项目管理的技术负责人
B ．装、拆卸单位的专业技术人员
C ．监理单位负责安全的工程师
D ．出租单位生产管理人员
114、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
115、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性
B.有限性
C.相对性
D.可履行性
116、单项选择题 根据《合同法》的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但除外的情形是（）。
A.与债权有关的从权利
B.债务人对让与人的抵销权
C.债务人对让与人的抗辩权
D.专属于债权人自身的从权利
117、单项选择题 施工现场专职安全生产管理人员的职责是（）。
A.编制危险性较大工程安全专项施工方案
B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封
C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案
D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
118、单项选择题 《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。
A.中止施工起1个月内
B.15日内
C.6个月内
D.及时
119、多项选择题 甲、乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的是()。
A、该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B、该调解书自2006年7月5日产生法律效力
C、若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D、申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
E、该调解书自2006年7月6日产生法律效力
120、多项选择题 根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当()。
A、同时招标
B、同时竣工
C、同时设计
D、同时施工
E、同时投产使用
121、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺
122、单项选择题 甲施工企业与乙供应商于2010年4月1日签订了一份水泥供应合同，合同约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是()。
A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
123、单项选择题 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是()。
A.共同投标协议在中标后提交
B.甲公司与乙公司必须是同一专业
C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级
D.联合体是以一个投标人的身份投标
124、单项选择题 某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。
A、2006年9月1日
B、2006年12月1日
C、2007年3月1日
D、2007年6月1日
125、多项选择题 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（）。
A.女职工李某，距产假结束还有5天
B.会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈
C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家
D.材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行
126、单项选择题 建筑施工企业的总经理应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
A.县级以上人民政府
B.有关主管部门
C.安全生产管理部门
D.建设行政管理部门
127、单项选择题 下列选项中，属于有效仲裁协议的是（）
A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致
B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉
C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁
D.双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁
128、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房
B.某民营渔业公司兴修鱼塘
C.某省兴建经济适用住房
D.某外资超市修建地下停车场
129、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
130、多项选择题 下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责
C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任
E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责
131、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇
B.碘酊
C.碘伏
D.过氧乙酸
E.戊二醛
132、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
133、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任
B.善意相对人有撤销的权利
C.该代理行为有效
D.相对人应该相信行为人有代理权
E.对被代理人不发生效力
134、单项选择题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。
A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记
135、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间
B.技术服务
C.委托代理
D.工程承包
136、单项选择题 施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是（）。
A.以他人名义投标，骗取中标的
B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的
D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
137、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
138、单项选择题 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家对专项方案进行论证。
A.安全监督管理机构
B.建设单位
C.施工单位
D.建立单位
139、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改
140、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
141、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
142、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
143、单项选择题 涉外仲裁的范围不包括涉外（）中发生纠纷的仲裁。
A.经济贸易
B.运输
C.婚姻
D.海事
144、单项选择题 关于定金的表述中，不正确的是()。
A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C、定金合同从合同成立之日起生效
D、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
145、单项选择题 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，中止施工满（）的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A.1年
B.2年
C.6个月
D.3个月
146、单项选择题 下列属于行政法规的是（）
A.《物权法》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《招标公告发布暂行办法》
D.《建设工程质量管理条例》
147、多项选择题 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，()不能作为保证人。
A、国家机关
B、学校、幼儿园
C、医院
D、经企业法人授权的法人分支机构
E、企业的职能部门
148、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件
B.工程竣工验收报告
C.工程质量评价报告
D.工程竣工验收备案表
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
149、单项选择题 下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。
A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年
B.大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任
C.注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用
D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为
150、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
151、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审查机构
C.住房和建设行政主管部门
D.建筑节能主管部门
152、单项选择题 2010年9月20日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为()合同。
A、无效
B、有效
C、可变更、可撤销
D、效力待定
153、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前
B.领取工程规划许可证时
C.领取施工许可证前
D.领取施工许可证后
154、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地
B、不动产所在地
C、受让人所在地
D、转让双方协商达成一致
155、单项选择题 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A、相关管线产权部门
B、市政管理部门
C、城建档案管理部门
D、建设单位
156、单项选择题 乙公司向仲裁庭申请仲裁，甲公司接到仲裁庭的开庭通知后，不到庭又无正当理由，则仲裁庭可以()。
A、撤销案件
B、撤回申请
C、中止审理
D、缺席裁决
157、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
158、单项选择题 下列保险中，属于强制性保修的是（）.
A．意外伤害保险
B．建筑工程一切险
C．安装工程一切险
D．工伤保险
159、单项选择题 安装工程一切险承包的危险和损害除包括建筑工程险中规定的内容外，还包括（）。
A.人为破坏
B.不可抗力
C.电力不足
D.短路、过电压、电弧所造成的损失
160、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性
161、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
162、单项选择题 在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。
A.知情权
B.紧急避险权
C.拒绝权
D.建议权
163、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.审查专项施工方案
C.对施工安全事故隐患进行处理
D.及时报告安全生产事故
E.组织抢救生产安全事故
164、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准，设计文件和建设工程承包合同，代表()对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
A、建筑行业
B、建设单位
C、施工单位
D、政府主管部门
165、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的
166、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
167、单项选择题 对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是（）。
A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
168、单项选择题 开标地点应当为()。
A.招投标双方确认的地点
B.建设行政主管部门指定的场所
C.招标文件中预先确定的地点
D.投标人共同认可的地点
169、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
170、多项选择题 某施工单位在某市中心区滨江住宅小区承包了一栋高层住宅，根据环境保护的有关法律法规，该施工单位不得()。
A、在江内清洗装贮过油类的车辆和容器
B、在施工现场焚烧沥青、油毡
C、在夜间进行施工
D、在施工现场填埋建筑垃圾
E、从事产生扬尘污染的施工作业
171、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
172、单项选择题 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
173、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
174、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
175、单项选择题 根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，（）。
A.按照交付标的物时的价格计价
B.仍然按照合同签定时的价格计价
C.价格上涨时按原价格执行
D.价格下降时按新价格执行
176、单项选择题 在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是().
A.受益人
B.保险人
C.被保险人
D.投保人
177、单项选择题 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。
A、整改，并及时报告有关主管部门
B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告建设单位
D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
178、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为()。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
179、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权
180、多项选择题 某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法，正确的有（）。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
181、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的
182、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜
183、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任
B.宪政责任
C.刑事责任
D.国家赔偿责任
184、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性
B.专有性
C.地域性
D.绝对性
E.时间性
185、单项选择题 乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同.那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同().——表见代理
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
186、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉
B．支付违约金
C．赔偿损失
D．采取补救措施
E．罚金
187、多项选择题 仓储合同的特征有（）。
A.标的物必须为动产
B.保管人必须是仓库营业人
C.仓储合同是有偿合同
D.仓储合同为诺成合同
E.仓单是物权凭证
188、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
189、单项选择题 到“十二五”期末，“三项岗位”人员持证上岗最低比例为（）
A.75%
B.85%
C.95%
D.100%
190、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组
191、多项选择题 我国法的形式主要包括下列哪些（）。
A.宪法
B.刑法
C.国际条约
D.行政法规
E.地方性法规
192、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效
B.乙有撤销权
C.丙有催告权
D.构成表见代理
E.甲有追认权
193、单项选择题 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于2007年8月15日通过竣工验收，同月22日交付发包人投入使用，承包人于同年9月5日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于2008年4月28日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为（）。
A.2007年8月15日
B.2007年8月22日
C.2007年9月5日
D.2008年4月28日
194、单项选择题 不符合重点工程的施工现场消防安全职责的是()。
A、实行每月防火巡查，并建立巡查记录
B、确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
C、建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
D、对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
195、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册
B．帛销执业资格证书，5年内不子注册
C．责令停止执业3年
D．责令停止执业1年
196、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立
B、由于不可抗力致使合同不能履行
C、作为当事人一方的公民死亡
D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E、法定代表人变更
197、单项选择题 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按（）市场价格履行。
A.订立合同时合同签订地
B.订立合同时合同履行地
C.履行合同时合同签订地
D.履行合同时合同履行地
198、单项选择题 甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。
A.乙建筑公司
B.丙土方公司
C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D.甲房地产开发公司
199、单项选择题 按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应（）。
A.再次发出书面通知
B.停工等待
C.通知建设单位予以验收
D.自行完成覆盖施工
200、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
201、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
202、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为（）。从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
203、单项选择题 根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。
A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.及时如实报告生产安全事故
D.建立、健全本单位安全生产责任制
204、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.工程总承包
E.专业承包
205、多项选择题 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元.下列关于本案中债的性质的说法，正确的有().
A.甲错发设备给丙属于无因管理之债
B.丙向甲返还设备属于不当得利之债
C.乙向甲支付设备款属于合同之债
D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债
E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债
206、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具
B.接受安全生产教育培训
C.施工安全事故隐患报告
D.紧急避险
E.拒绝违章指挥
207、单项选择题 一般来说，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自（）起转移给买受人。
A.合同生效时
B.合同订立时
C.标的物交付时
D.合同履行时
208、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B.
B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包
C.采购-施工总承包（P-C.
D.建设-转让总承包（B-T）
E.设计-采购总承包（E-P）
209、多项选择题 设计单位的安全责任包括（）。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承担责任
210、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
211、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与跳撒供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给圣供应商，针对该笔款项说法正确的是（）
A.乙供应商因无过错，无需返还。
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因剥叛辆拒然返还，顾可暂不向里措应商支付货款。
D．里供应商有权直接要求剥找应商给付该笔款项
212、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同
B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D、材料供应商向施工单位交付材料
E、施工单位向材料供应商支付材料款
213、单项选择题 按照《工程建设项目强制招标规模标准》规定，下列（）不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。
A.采暖设备单项合同估算价约为112万元的工程
B.消防系统施工单项合同估算价约为160万元的工程
C.通风工程合同人工费估算价约为60万元（合同总额约240万元）的工程
D.节能施工单项合同估算价约为220万元的工程
214、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
215、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求
B.分包单位不得再次分包
C.分包单位由总包单位自有确定
D.分包的工作内容没有限制
216、单项选择题 仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向()申请执行。
A、仲裁委员会
B、人民法院
C、公安机关
D、政府主管部门
217、多项选择题 某施工合同约定由承包人垫资施工，并约定利息为央行同期贷款利率4倍。结算时双方发生争议，对此，人民法院可以支持的是（）。
A.垫资按工程欠款处理
B.利息不予支持
C.返还垫资
D.按央行同期贷款利率4倍支付利息
E.按央行同期贷款利率支付利息
218、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有（）
A．贷款人不得预先在本金中扣除利息
B．借款人应当按照约定的用途使用借款
D．对于未定期限且无法确定期限的借款款合同，借款人可以随时偿还
D．订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E．贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
219、单项选择题 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。
A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产
C、2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
220、单项选择题 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。
A.在投入试生产之日
B.投入试生产之日起3个月内
C.投入试生产之日前3个月
D.分期验收后
221、多项选择题 必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有（）
A．用于承重结构的混凝土试块
B．用于承重墙体的砌筑砂浆试块
C．用于承重机构的钢筋及连接头试件
D．所有的水泥材料
E．地下、屋面、厕燎何使用的防水材料
222、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A．可以转包检测业务
B．具有独立的法人资格
C．是中介机构
D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
223、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1
B.3
C.5
D.7
224、多项选择题 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包****利的说法中，正确的是()。
A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C、承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出
D、承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
225、单项选择题 根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A、3
B、6
C、12
D、18
226、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修
C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿
D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
227、多项选择题 当事人证明仲裁裁决有下列（）情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。
A.没有仲裁协议
B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁
C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
D.仲裁庭持不同意见的仲裁员未在裁决书上签名
E.裁决所根据的证据是伪造的
228、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.低价
229、多项选择题 某建设项目由于发生工程款纠纷，建设行政管理部门组织各方进行了调解后施工单位不服，其可以采取的纠纷解决措施包括（）。
A.对调解方案提出行政复议
B.根据合同约定提起仲裁
C.根据合同约定提起民事诉讼
D.与各方再次进行协商
E.提起行政诉讼
230、单项选择题 特征设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10夭
C.15夭
D.2个月
231、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内
232、单项选择题 未经权利人同意，其他人擅自使用权利人的智力成果即构成侵权，这体现了知识产权的（）
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性
233、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
234、单项选择题 下列抵押权从签订抵押合同之日起设立的是（）。
A.房屋
B.土地使用权
C.交通运输车辆
D.在建工程
235、单项选择题 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于（）。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.承诺邀请
236、多项选择题 下列属于行政法规文件的是（）。
A.《招标投标法实施条例》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《市政公用设施防灾管理规定》
D.《建筑法》
E.《建设工程安全生产管理条例》
237、单项选择题 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修，设计单位直接承担费用
238、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
239、单项选择题 某超高层建筑有两层地下室，其基础工程施工涉及深基坑支护工程。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对此深基坑工程，施工单位应当()。
A、编制安全技术措施并编制专项施工方案
B、编制专项施工方案并附具安全验算结果
C、编制专项施工方案并报主管部门审批
D、编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查
240、单项选择题 根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为
241、单项选择题 某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。
A.供货方甲
B.材料商乙
C.买受人丙
D.都不承担责任
242、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡
B.清理沟缝
C.基层处理
D.抹中层灰
243、单项选择题 不明毒物中毒时洗胃液宜选用（）
A.生理盐水
B.高锰酸钾溶液
C.碳酸氢钠溶液
D.温开水
E.冷开水
244、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5%
B、夜班、高温条件下的津贴
C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴
E、延长工作时间的工资
245、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
246、单项选择题 某建设工程项目于2005年6月1日经竣工验收合格，2005年6月10日交付投入使用，按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位最迟应当在（）前，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.2005年8月1日
B.2005年8月10日
C.2005年9月1日
D.2005年9月10日
247、单项选择题 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是()。
A.责令改正，并处以罚款
B.责令改正，可以处以罚款
C.责令停止施工，并处以罚款
D.责令停止施工，可以处以罚款
248、单项选择题 总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为（）。
A.施工总承包
B.工程总承包
C.工程服务总承包
D.工程咨询总承包
249、多项选择题 下列标准属于强制性国家标准的有（）
A．行业专用的质量标准
B．工程建设通用的安全标准
C．工程建设行业专用的制图方法标准
D．工程建设通用的试验标准
E．工程建设行业专用的评定方法标准
250、多项选择题 当事人的下列行为中，根据《合同法》已经构成缔约过失责任的是()。
A.甲企业为获取某商业秘密，假意与权利人进行合同谈判，获取该商业秘密后，拒绝与权利人签订合同，并不当使用了该秘密
B.公民乙故意隐瞒房屋共有的事实而出售该房屋，之后合同被撤销，致买受人有损失
C.丙公司出售的产品不合格，卖方要求予以赔偿
D.丁建筑公司没有相关的施工资质，于是假借其他公司的资质证书进行投标，但其施工质量十分优良
E.戊单位领导在招投标过程中，接受投标人的贿赂而使其中标，并与之签订了承包合同
251、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
252、单项选择题 某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
253、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件
B.确认调解协议案件
C.实现担保物权案件
D.不动产所有权确认案件
E.选民资格案件
254、多项选择题 按照《行政许可法》规定，在地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章中不得设定的行政许可包括（）。
A.确定公民资格的许可
B.确定法人资质的许可
C.限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务
D.不动产登记制度的许可
E.限制其他地区的商品进入本地区市场
255、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%
256、单项选择题 某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（）。
A.停止执行
B.与法院协商处理执行与否
C.请求政府部门决定
D.不停止执行
257、单项选择题 依据我国《民事诉讼法》，以下属于民事诉讼参加人的是（）。
A.诉讼代理人
B.证人
C.鉴定人
D.翻译人员
258、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有()。
A.编制施工安全生产规章制度和操作资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
259、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程
B、不得转包和违法分包工程
C、自行完成建设工程主体结构施工
D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
260、单项选择题 建设单位相关的安全责任是()。
A、对设计成果承担责任
B、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
C、提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
D、对安全技术措施或专项施工方案进行审查
261、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
262、单项选择题 下列关于转包的说法中，正确的是（）。
A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为
B.将分包工程再分包的，属于转包行为
C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为
D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为
263、单项选择题 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是（）。
A.存有疑点的视听资料
B.与原件核对无异的复印件
C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
264、单项选择题 建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
A.施工许可证办
B.工程竣工验收合格
C.预验收合格
D.质保期结束
265、单项选择题 国家专利主管机关依法授予专利申请人在一定期间内实施其发明创造的独占权，这项权利是指（）。
A.专利确认权
B.专利申请权
C.专利发明权
D.专利使用权
266、单项选择题 某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。
A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证，可收取费用
D.如需现场查验，可收取费用
267、单项选择题 甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为370元/t，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为10元/t。甲实际交货为201年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为380元/t，2010年6月1日水泥市场价格为390元/t，则乙最终应付总款为()元/t。
A、360
B、370
C、380
D、390
268、单项选择题 下列选项中，()不符合《建设工程安全生产管理条例》关于起重机械和自升式架设设施安全管理的规定。
A.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担
B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督
C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字
D.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，不得继续使用
269、单项选择题 发生生产安全事故造成人员伤亡，生产经营单位拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
270、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
271、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任
272、多项选择题 安装工程一切险的保险标的一般包括()。
A.安装的机器及安装费
B.安装单位施工人员的人身安全
C.附带投保的土木建筑工程项目
D.与安装工程相关的第三人的损失
E.安装工程使用的承包人的机器、设备
273、单项选择题 甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权归属和管理未作约定。关于该楼房所有权和管理的说法，正确的是()。
A.丁公司对其享有的份额有权转让
B.该楼发生的管理费用平均承担
C.该楼所有权为共同共有
D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜
274、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
275、单项选择题 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）
A．施工企业负责人
B．专职安全员
C．一专职消防安全员
D．项目负责人
276、单项选择题 在财产保险中，保险事故或者保险合同约定的条件满足时，对保险人享有保险金给付请求权的人是指（）。
A.被保险人
B.保险合同受益人
C.保险合同投保人
D.保险合同关系人
277、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》
278、单项选择题 关于我们仲裁基本制度，正确的是()。
A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉
B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理
C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理
D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权
279、多项选择题 依据我国《仲裁法》规定，仲裁庭可由（）名仲裁员组成。
A.1
B.2
C.3
D.5
E.7
280、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
281、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行
B.要约人先履行
C.承诺的一方先履行
D.随时履行
282、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是（）
A．行政行为的主体是法定的
B．实施行政行为具有单方意志性
C．行政行为多属干无常行为
D．行政行为具有不可熬晕性
283、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
284、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
285、单项选择题 施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。
A.建设单位
B.公安部门
C.人民法院
D.建设主管部门
286、多项选择题 运输合同中，托运人的权利主要有()。
A、特殊情况下的拒运权
B、求偿权
C、任意变更解除权
D、留置权
E、有条件的拒绝支付运费权
287、单项选择题 甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某种裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。
A、拒绝执行
B、向人民法院起诉
C、请求法院裁定不予执行
D、向上级仲裁委员会申诉
288、单项选择题 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。
A、建设单位与施工单位
B、建设单位与设计单位
C、施工单位与监理单位
D、施工单位与设计单位
289、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商
290、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
291、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）
A．必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B．这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C．即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D．此约定即使写入合同中，也属无效合同条款
292、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性
B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同
C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
293、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》
B.《地方各级人民代表大会选举法》
C.《民族区域自治法》
D.《政府采购法》
294、单项选择题 下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是（）。
A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准
B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准
D.工程建设重要的通用信息技术要求
295、单项选择题 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A.其间构成了不当得利之债
B.其间构成了无因管理之债
C.其间构成了侵权之债
D.其间没有形成债的关系
296、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16
B、14
C、20
D、18
297、单项选择题 下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（）。
A.吊销企业营业执照
B.行政罚款
C.逮捕
D.行政拘留
298、单项选择题 属于典型的提供劳务合同的是()。
A、委托合同
B、买卖合同
C、租赁合同
D、借款合同
299、单项选择题 下列施工作业人员的做法中，（）属于正当行使紧急避险权。
A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场
B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场
C.丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场
D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业
300、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.在执业范围外从事相关专业的执业活动
D.对侵犯本人权利的行为进行申述
E.介入与自己有利害关系的商务活动