时间:2022-07-13 03:09:22
1、问答题
背景
某工程由某建筑公司承建，工程需要采购水泥若干。根据项目经理部编制的材料需要量计划和现场仓储条件，该项目年需要采购水泥总量为24000t。根据以上情况，现提出两种采购方案：
方案一：以半个月为单位采购周期，一次采购费用为60元，水泥单价180元/t。仓库年保管率3、5%。
方案二：以一个月为单位采购周期，一次采购费用为62元，水泥单价170元/t，仓库年保管率3%
问题
（1）在材料采购时，应如何选择分供方？
（2）根据案例中提供的资料，通过计算决定应选择哪一种采购方案？
2、名词解释 夹芯板
3、问答题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
4、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题：
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0、5m；由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1、简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2、简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3、超挖部分是否需要处理？如何处理？
4、回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么？
5、单项选择题 关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
6、多项选择题 以承受轴向压力为主的结构有()。
A.拱式结构
B.悬索结构
C.网架结构
D.桁架结构
E.壳体结构
7、单项选择题 屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料
8、单项选择题 混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。
A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm
9、单项选择题 在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。
A.圆形
B.正方形
C.十字形
D.菱形
10、多项选择题 下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。
A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙
11、多项选择题 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。
A.质监站
B.监理（建设）单位
C.设计单位
D.勘察单位
E.施工单位
12、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
13、单项选择题 内保温的建筑，靠近外墙处的楼板也会因此处的温度较低而出现()的现象，做楼面装修前，应先在此处楼板上下做保温处理。
A.结露
B.结冰
C.散热
D.透气
14、问答题
背景
某工程需购置某设备一台，经市场调查有三种型号设备满足要求，相关参数如下表所示(采购当年贷款复利利率为8%)：
问题
对上述各方案进行列试计算比较，并选出正确的设备采购方案。
15、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
16、多项选择题 对下列达到一定规模、危险性较大的分部、分项工程，应单独编制安全专项施工方案()。
A.开挖深度超过2米的基坑
B.现场临时用电工程
C.卸料平台
D.吊篮脚手架
E.建筑幕墙的安装施工
17、单项选择题 地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
18、多项选择题 常用的瓷质卫生陶瓷产品有()。
A、洁面器
B、大小便器
C、浴缸
D、陶瓷墙地砖
E、釉面内墙砖
19、单项选择题 水泥进场时应对其()、包装或散装仓号等进行检查。
A.强度
B.品种
C.级别
D.出厂日期
E.颗粒大小
20、单项选择题 在工程测量仪器中，对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是（）
A.水准仪
B.地磁波测距仪
C.经纬仪
D.全站仪
21、单项选择题 下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是()。
A.采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙
B.幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行
C.幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程
D.传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标
22、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
23、单项选择题 在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的是指()。
A.每股盈余最大化
B.利润最大化
C.股东财富最大化
D.财务管理目标
24、单项选择题 水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。
A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度
25、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
26、多项选择题 根据根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类，以便选择施工方法和确定劳动量，为计算()提供依据。
A、机具
B、劳动力
C、平衡调配
D、工程费用
E、场地规划设计费用
27、单项选择题 我国现行抗震设计规范适用于的抗震设防烈度为()。
A.6~9度
B.6~10度
C.7~9度
D.7~10度
28、单项选择题 行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
29、单项选择题 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。
A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备
30、名词解释 砖混结构
31、多项选择题 模板工程设计的安全性指标包括()。
A.强度
B.刚度
C.平整度
D.稳定性
E.实用性
32、单项选择题 关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是()。
A.抹灰稠度7～8Cm，主要作用是找平
B.抹灰稠度10Cm，主要作用是初步找平
C.抹灰稠度10Cm，主要作用是找平
D.抹灰稠度10～12Cm，主要作用是初步找平
33、单项选择题 建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.抗拉强度
D.伸长率
34、多项选择题 实木复合地板可分为
A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板
35、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
36、单项选择题 使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为()cm。
A、10～15
B、15～20
C、20～25
D、25～30
37、单项选择题 物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权
38、单项选择题 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。
A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧
39、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
40、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？
41、单项选择题 建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地
42、问答题
背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
43、单项选择题 混凝土结构露筋较深处理时，先将薄弱处混凝土剔除，并清洗干净，再用()处理，并认真养护。
A.豆石混凝土
B.高一级的豆石混凝土
C.减石子混凝土
D.高一级的减石子混凝土
44、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列民事主体中可以充任保证人的是()。
A.某省人民政府
B.某国有商业银行
C.某施工企业的项目部
D.某高等院校
45、单项选择题 国家标准规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.28d
B.3d、7d和28d
C.3d和28d
D.7d和28d
46、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下,若其他条件相同，临界力最大的是()
A.—端固定一端自由
B.—端固定一端铰支
C.两端固定
D.两端较支
47、单项选择题 工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是()。
A、避免坑底土体回弹
B、避免坑底出现管涌
C、减少排水设施，降低施工成本
D、防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响
48、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
49、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
50、单项选择题 根据防火涂料所用的()，可分为有机型防火涂料、无机型防火涂料和有机无机复合型三类。
A、分散介质
B、基料性质
C、目标
D、状态
51、单项选择题 有限空间作业前，应对（）、个体防护设备、应急救援设备、作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。
A.安全防护设备
B.运行车辆
C.运行电缆
52、单项选择题 生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质
53、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
54、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
55、单项选择题 年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是()。
A.2.00%，8.00%
B.2.00%，8.24%
C.2.06%，8·00%
D.2.06%，8.24%
56、单项选择题 下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
57、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
58、多项选择题 抗震构造的措施主要有()。
A、单层砌体房屋的抗震构造措施
B、多层砌体房屋的抗震构造措施
C、框架结构构造措施
D、设置必要的防震缝
E、随时有抗震的意识
59、单项选择题 住宅室内装饰装修管理办法是指住宅()的装饰装修T程管理。
A.竣工验收合格前
B.竣工验收合格后
C.业主入住之前
D.更换住宅业主后
60、单项选择题 对企业发生的安全事故，应坚持()原则进行处理。
A.预防为主
B.三同时
C.四不放过
D.五同时
61、单项选择题 常用水泥的选择中，要求快硬早强的混凝土，可优先选用的水泥是()。
A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、硅酸盐水泥
62、单项选择题 一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()．
A.提高强度等级，提高水胶比
B.提高强度等级，降低水胶比
C.降低强度等级，提高水胶比
D.降低强度等级，降低水胶比
63、多项选择题 关于项目管理规划的说法，正确的有（）。
A.项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件
B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划
C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制
D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制
E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整
64、多项选择题 建筑室内()地面应做防水处理。
A.厕浴间
B.厨房
C.卧室
D.有排水要求
E.其他液体渗漏
65、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
66、单项选择题 下列关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金
B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭
C.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
D.抵押期间，抵押人不得转让己办理登记的抵押物
67、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，对于()的证据，当事人可以申请证据保全。
A.涉及个人隐私
B.涉及国家机密
C.涉及商业秘密
D.可能灭失或今后难以取得
68、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
69、单项选择题 关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（）。
A.可直接排入市政污水管网
B.可直接排入市政雨水管网
C.可直接排入工地附近的城市景观河
D.可直接外运至指定地点
70、多项选择题 无粘结预应力混凝土构件的主要施工工序有()。
A.预留孔道
B.预应力筋的铺设就位
C.混凝土浇筑、养护
D.预应力筋的张拉、锚固
E.孔道灌浆
71、多项选择题 下列关于水泥的叙述，正确的是()。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.水泥的初凝时间是指自加水起至水泥浆开始有一定结构强度所需的时间
C.水泥的终凝时间是指自初凝时间起至水泥完全失去塑性所需的时间
D.凡水泥终凝时间不符合规定者为不合格品
E.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性
72、多项选择题 无法验槽的情况包括()。
A.基槽底面与设计标高相差太大
B.基槽底面坡度较大，高差悬殊
C.场地内有软弱下卧层
D.基槽之中有旧建筑物基础
E.槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显
73、单项选择题 土中所含水的质量与土的固体颗粒质量之比的百分率，称为()。
A、土的干密度
B、土的密实度
C、土的天然含水量
D、土的天然密度
74、多项选择题 钢结构的连接方法有()。
A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接
75、问答题
背景
某项目施工过程中，项目经理部为了降低项目成本将工程划分为：基础工程、主体结构工程、安装工程、装饰装修工程，并对其功能进行评分，根据项目合同和施工图纸，得出预算成本，详见下表。根据项目所属的企业要求该项目经理部在项目管理过程中成本降低率为6%，所以项目经理部计划采用价值工程方法寻求降低成本的途径和措施
问题
(1)从价值工程原理可得到哪些提高价值的途径?
(2)价值工程中，选择价值分析对象重点有哪些?
(3)计算各分部工程的功能系数、成本系数、价值系数、目标成本、成本降低额(保留到小数点后两位数)，并填入下表：
76、单项选择题 某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。
A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元
77、单项选择题 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。
A.严寒地区
B.寒冷地区
C.温和地区
D.炎热地区
78、问答题
背景：
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为3层连体车库，地上24层，其中：裙房6层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔故地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了《施工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标;编制安全措施计划;实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了《安全措施计划》。内容有工程概况;管理目标;组织机构与职责权限;规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调查法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒(跌倒);人员从高处坠落(包括从地平处坠人深坑);工具、材料等从高处坠落;头顶以上空间不足;用手举起搬运工具、材料等有关的危险源;与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源;车辆危险源，包括场地运输和公路运输;火灾和爆炸;邻近高压线路和起重设备伸出界外;吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
问题：
(1)本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些?
(2)本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些?
(3)事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些?
(4)事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些?
(5)事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些?
(6)事件三中，施T现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些?
79、名词解释 建筑密度
80、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
81、多项选择题 大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。
A.二次振捣
B.二次表面振压
C.控制混凝土内部温度的降温速率
D.尽快降低混凝土表面温度
E.保温保养护
82、单项选择题 关于梁、板钢筋绑扎的说法，正确的是()。
A.梁的高度较小时，梁的钢筋宜在梁底模上绑扎
B.梁的高度较大时，梁的钢筋宜架空在梁模板顶上绑扎
C.板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下
D.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应保证梁顶面主筋间的净距最小值1Omm
83、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是()。
A.隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度不小于50mm
B.胶粘剂要随配随用，并应在60rain内用完
C.隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行;无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装
D.板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理
84、单项选择题 某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。
A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款
85、多项选择题 壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。
A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸
86、单项选择题 下列有关设计概算的表述，正确的是()。
A.设计概算是拨付进度款及办理结算的依据
B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
C.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据
D.设计概算可分为单项一工程概算和建设T程项目总概算两级
87、单项选择题 平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
88、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
89、单项选择题 关于模板安装施工的做法，错误的是（）。
A.操作架子上长期堆放大量模板
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施
C.遇到六级大风，停止模板安装作业
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
90、单项选择题 关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。
A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
91、单项选择题 地基处理方法中，既可用于加固深l～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是()。
A.灰土地基
B.砂和砂石地基
C.粉煤灰地基
D.矿渣地基
92、单项选择题 其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
93、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用（），但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
94、单项选择题 在软土地区基坑开挖深度超过()m，一般就要用井点降水。
A.1
B.2
C.3
D.4
95、名词解释 分布筋
96、单项选择题 吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
97、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
98、多项选择题 沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。
A.拉伸强度和延伸率低
B.温度稳定性较差
C.低温易流淌
D.高温易脆裂
E.耐老化性较差
99、多项选择题 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。
A.宜分段分层连续浇筑.
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4-5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
100、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
101、多项选择题 固定总价合同一般适用于()的工程项目。
A.工期较短
B.技术不太复杂
C.工程量能够较准确地计算
D.风险不大
E.纠纷不多
102、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
103、名词解释 日照间距
104、多项选择题 地基验槽重点观察的内容有（）。
A.基坑周边是否设置排水沟
B.地质情况是否与勘察报告相符
C.是否有旧建筑基础
D.基槽开挖方法是否先进合理
E.是否有浅埋坑穴、古井等
105、多项选择题 硬聚氯乙烯管常用于()。
A、给水管道(饮用水)
B、给水管道(非饮用水)
C、排水管道
D、雨水管道
E、热水管道
106、多项选择题 明龙骨吊顶饰面板的安装方法有()
A.搁置法
B.粘贴法
C.嵌人法
D.钉固法
E.卡固法
107、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
108、多项选择题 在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。
A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期
109、单项选择题 项目建议书的编制单位一般是()。
A.招标代理机构
B.承包方
C.投资方
D.监理单位
110、多项选择题 关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。
A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施
111、单项选择题 某分项工程高处作业高度lom，其高处等级、坠落半径分别是()。
A.一级、2m
B.二级、3m
C.三级、4m
C.四级、5m
112、名词解释 建筑总高度
113、多项选择题 下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
114、单项选择题 对有抗震要求的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()。
A.3倍
B.5倍
C.l0倍
D.15倍
115、单项选择题 在正常施工和正常使用的情况下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏，这体现了结构应具备()的功能。
A.可靠性
B.坚固性
C.安全性
D.适用性
116、单项选择题 吊点距主龙骨端部的距离不应大于()mm。
A、100
B、200
C、300
D、400
117、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
118、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
119、单项选择题 不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
120、多项选择题 组合钢模板的优点有()。
A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高
121、单项选择题 于锚喷支护的说法，正确的是()。
A.水灰比不得大于0.45
B.喷射混凝土终凝后立即喷水养护
C.养护时间不得小于7d
D.水泥与砂石质量比宜为1：4.5～5，砂率宜为45%～55%
122、多项选择题 请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序
B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件
D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
123、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
124、单项选择题 坚实系数为l、5～4、0，用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法的土石是()。
A、砂砾坚土
B、坚石
C、软石
D、特坚石
125、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件一中从钢构件制作到拼装完毕过程中存在的不妥之处，并分别说明理由。
126、问答题
某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
【问题】
1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先选用，哪些不宜使用？
2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施？
3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否？简述理由。
4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。
5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析，并提出治理措施。
127、多项选择题 液压张拉千斤顶按机型不同可分为()。
A、拉杆式
B、台座式
C、穿心式
D、锥锚式
E、支撑式
128、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
129、单项选择题 下列行政责任的承担方式中属于行政处分的是()。
A.拘留
B.开除
C.罚款
D.责令停止营业
130、多项选择题 钢筋的下列元素中，()是有害元素。
A.碳
B.锰
C.硅
D.硫
E.磷
131、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
132、单项选择题 瓷质卫生陶瓷吸水率要求不大于()。
A、0、5%
B、1%
C、1、5%
D、2%
133、问答题
某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
134、多项选择题 建筑结构必须满足()的要求。
A、安全性
B、可靠性
C、适用性
D、耐久性
E、科学性
135、单项选择题 聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时，墙体表面含水率应低于()。
A.8%
B.10%
C.15%
D.20%
136、单项选择题 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向缩缝和横向缩缝，纵向缩缝间距不得大于6m，横向缩缝最大间距不得大于（）m。
A.3
B.6
C.9
D.12
137、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
138、单项选择题 有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。
A.保管
B.安全检查
C.定期检验
139、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。
A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品
140、单项选择题 关于钢筋元素的含量表述（）是错误的。
A.铁是主要元素
B.有少量的碳、锰、硅、钒、钛等
C.低碳钢的含碳量不大于0.25%
D.低合金钢的合金元素总量不大于10%
141、单项选择题 室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。
A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60
142、多项选择题 关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。
A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除
143、单项选择题 在一起工程纠纷中，甲公司根据事先达成的仲裁协议向某仲裁委员会提请仲裁，而乙公司则认为仲裁协议无效，请求人民法院对仲裁协议的效力作出裁定。于是，甲公司也请求仲裁委员会作出确认该仲裁协议有效的决定。那么，应当()。
A.由人民法院做出裁定
B.由仲裁委员会做出决定
C.以先做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力
D.以后做出的裁定或决定来确定仲裁协议的效力
144、问答题
天津某单层钢结构厂房工程，基础部分采用锤击打人预应力管桩，部分采用泥桨护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。
预应力管桩打人过程中，发现桩身突然倾斜错位，经查桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度突然增大;同时，当粧锤跳起后，粧身随之出现回弹现象。
泥浆护壁灌注桩施工过程中，频繁出现孔壁坍落现象。
粧承台及预埋地脚螺栓均施了完毕，安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。
由于屋架跨度比较大，约28m，设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后，紧接着开始屋面丁程。屋面工程完成后，监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量，满足设计要求，监理工程师验收通过并签字确认。
【问题】
1.本案例中，预应力管桩打人过程中出现的现象可能是什么原因造成？如何预防和治理？
2.简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落的可能原因及防治措施。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理？
4.监理工程师对屋架的验收检测存在哪些不妥？为什么？指出检测结果的合格标准
145、多项选择题 下列各项，属于固定资产计提折旧范围的是()。
A.融资租入的固定资产
B.大修理停用的固定资产
C.未使用和不需要用的固定资产
D.经营租出的固定资产
E.按照规定单独作为固定资产入账的土地
146、单项选择题 网架的安装方法中，适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法是()。
A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.高空散装法
D.分条或分块安装法
147、单项选择题 感受温觉的感受器是（）。
A.Meissner小体
B.Ruffini小体
C.Pacini小体
D.Krause小体
E.Pinkus小体
148、单项选择题 有限空间设施管理单位应每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
149、单项选择题 土方机械化施工常用机械中，()适于大面积场地平整、压实，以及运距在800m以内的挖运土方。
A.推土机
B.装载机
C.挖掘机
D.铲运机
150、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
151、多项选择题 加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有()。
A.提高砌体材料的强度
B.增大楼面结构厚度
C.设置钢筋混凝土构造柱
D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
152、单项选择题 用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。
A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支
153、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②测量定位;③吊桩插桩;④桩身对中调直;⑤静压沉桩。一般的施工程序为：()。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②③⑤④
D.②①③⑤④
154、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。155、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺流程的说法，正确的是()。
A.放线一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件一支设临时方木→配置胶粘剂→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
B.放线一支设临时方木→配置胶粘剂一配板、修补→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
C.放线→配置胶粘剂→配板、修补→支设临时方木→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装→板缝处理
D.放线→配板、修补→支设临时方木→配置胶粘剂→安装U形卡件或1形卡件→安装隔墙板→安装门窗框→设备、电气管线安装一板缝处理
156、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
157、单项选择题 基础部分必须断开的是()。
A.伸缩缝
B.温度缝
C.沉降缝
D.施工缝
158、单项选择题 管材内壁光滑，不会结垢，采用热熔连接方式进行连接，牢固不漏，施工便捷，绿色环保可用于冷热供水管的是()。
A.PVC-U管
B.PEX管
C.PVC-C管
D.PP-R管
159、问答题 事件一种，监理工程师同意中止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?
160、单项选择题 平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。
A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%
161、单项选择题 某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元层的砌砖量为76m3砌砖工程的产量定额为1m3/d，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为()
A.10
B.5
C.4
D.3
162、单项选择题 为建筑物设置伸缩缝，是为了()。
A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力
163、单项选择题 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354--2005)规定，木质材料进场应进行见证取样检验的是()。
A.B1级木质材料
B.B2级木质材料
C.现场阻燃处理后的本质材料
D.表面进行加工后的B1级木质材料
164、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
165、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
166、单项选择题 电力生产有限空间场所主要有（）、电缆（通信）管井、污水井、暖气沟等。
A.变电站
B.电缆隧道
C.锅炉房
167、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
168、单项选择题 以焊接铝管或铝箔为中层，内外层均为聚乙烯材料(常温使用)，或内外层均为高密度交联聚乙烯材料(冷热水使用)，通过专用机械加工方法复合成一体的管材是()。
A、铝塑复合管
B、塑复铜管
C、交联聚乙烯管
D、丁烯管
169、名词解释 空斗墙
170、单项选择题 占用道路进行地下有限空间作业，应符合（）关于道路作业的相关规定。
A.路政管理部门
B.道路交通管理部门
C.城管部门
171、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
172、单项选择题 关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是()。
A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPa
B.砂宜选用中砂，使用前应过筛(不大于10mm的筛孔)
C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10d
D.一般面层抹灰砂浆的稠度是8cm
173、多项选择题 建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
174、单项选择题 保证合同是()订立的合同。
A.债权人与债务人
B.债务人和保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
175、多项选择题 关于钢结构特点的说法，错误的有()。
A.钢材强度高
B.钢材塑性、韧性都好
C.钢结构自重较轻
D.钢材耐火
E.钢材耐腐蚀
176、单项选择题 钢筋混凝土灌注桩基础施工技术中，()适于黏性土、黏土、黏土质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。
A.钻孔压浆灌注桩
B.锤击沉管灌注桩
C.套管夯扩灌注桩
D.振动沉管灌注桩
177、名词解释 檩头、木愣头、沿椽木、门窗走头
178、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
179、单项选择题 下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。
A.普通水泥
B.硅酸盐水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
180、单项选择题 荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。
A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载
181、单项选择题 关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。
A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差
182、单项选择题 工程施工过程中，边长在（）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。
A.2.5～25cm
B.25～50cm
C.50～150cm
D.150cm以上
183、单项选择题 高温环境的混凝土应优先选用()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水
C.矿碴硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
184、多项选择题 以下各项荷载中，属于水平荷载的是()。
A、风荷载
B、高空坠物冲击作用
C、雪崩
D、水平地震作用
E、结构自重
185、单项选择题 粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。
A、0.075
B、1
C、1.25
D、2
186、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
187、单项选择题 工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。
A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构
188、名词解释 钢托架
189、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
190、单项选择题 钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的()。
A、0、6
B、0、7
C、0、8
D、0、9
191、单项选择题 按照2006年财政部颁布的《企业会计准则第18号一一所得税》规定，企业采用()对所得税进行会计处理。
A.资产负债表债务法
B.应付税款法
C.递延法
D.利润表债务法
192、多项选择题 财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。
A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表
193、多项选择题 装修人从事住宅室内装饰装修活动，经过批准后方可行使的施工()。
A.搭建建筑物、构筑物的
B.在菲承重外墙上开门、窗的
C.改变住宅外立面的
D.影响作业人员和周围住房及财产安全的
E.侵占公共空间的
194、单项选择题 关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。
A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接
195、单项选择题 气体检测设备应定期进行检定，（）后方可使用。
A.检定合格
B.检查合格
C.检测合格
196、名词解释 屋面
197、单项选择题 预应力混凝土的主要目的是提高构件的()。
A.强度
B.刚度
C.抗裂度
D.B+C
198、多项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所
199、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
200、单项选择题 正铲挖掘机的挖土特点是（）。
A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土
201、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
202、单项选择题 关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。
A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
203、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有()mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
204、填空题 在受限空间作业前，监护人员应对作业人员和作业工器具进行（）。
205、单项选择题 关于构件式玻璃幕墙横梁安装的说法，正确的是()。
A.铝合金型材跨度不大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
B.铝合金型材跨度大于1.2m时，其截面主要受力部位的厚度不应小于1.5mm
C.钢型材其截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm
D.横梁与立柱连接处。设置柔性垫片或预留12mm的间隙
206、多项选择题 混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度分别为()。
A.100%
B.95%
C.90%
D.85%
E.80%
207、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件四中，当地行政主管部门及国家住房和城乡建设部公布的诚信行为记录4个月期限的做法是否妥当？说明理由。全国、省级不良诚信行为记录的公布期限规定中各是多少？
208、问答题
某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层，全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统，并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火灾。
问题
(1)施工工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么要求?
(2)简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求，以及消火栓接口楼层分布的要求。
(3)电、气焊切割作业前，需办理什么证件?现场须做哪些消防准备?
(4)对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?
209、问答题
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
210、单项选择题 根据我国法律规定，在下列合同中不能适用留置担保的是()。
A.保管合同
B.租赁合同
C.运输合同
D.承揽合同
211、名词解释 半幅道路施工
212、单项选择题 下列荷载中，属于水平荷载的是（）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
213、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
214、多项选择题 下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。
A.孔深
B.孔径
C.桩身完整性
D.承载力
E.沉渣厚度
215、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
216、单项选择题 下列各项中，属透水挡土结构的是()。
A.深层搅拌水泥土墙
B.密排桩间加高层喷射水泥注浆桩
C.地下连续墙
D.H型钢桩加横插挡土板
217、多项选择题 施工现场主要出人口明显处应设置“五牌一图”，五牌是指()
A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌
218、单项选择题 当采用()振捣普通混凝土时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
A、插入式振捣器
B、表面平板振动器
C、连续型振捣器
D、小型机具振动器
219、单项选择题 对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
220、单项选择题 属于根据影响划分冲突类型的是（）
A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突
221、多项选择题 按滑移时外力作用方向，可分为()。
A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法
222、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
223、单项选择题 配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。
A.矿渣
B.粉煤灰
C.复合
D.硅酸盐
224、多项选择题 普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。
A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢
225、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
226、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
227、单项选择题
如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于Pl、P2的关系，正确的是()。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1<P2<3P1
D.P2>3P1
228、单项选择题 使用前应检查（）的完整性、过滤元件的使用性、气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。
A.呼吸防护用品
B.通风设备
C.气体检测仪
229、问答题
某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：
230、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
231、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
232、单项选择题 施工管理不包括（）
A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收
233、多项选择题 施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。
A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘
234、多项选择题 推土机提高生产率的常用方法包括()。
A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法
235、单项选择题 在建筑结构工程施工和检修过程中引起的荷载，习惯上称为()。
A、线荷载
B、垂直荷载
C、均布面荷载
D、施工和检修荷载
236、多项选择题 防水混凝土的配合比符合的规定有()。
A.水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg/m3
B.砂率宜为35%～45%，灰砂比宜为1：2～1：2.5
C.水灰比不得大于0.55
D.普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm，泵送时人泵坍落度宜为100～140mm
E.搅拌时间不应小于10min
237、多项选择题 根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效
B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力
D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
238、多项选择题 填方土料一般可以选用()
A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土
239、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 试分析事件二中存在的不妥之处，并分别写出理由。
240、单项选择题 楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。
A．幼儿园
B．医院
C．住宅套内
D．专用疏散
241、多项选择题 结构设计的极限状态包括()极限状态。
A.承载力
B.正常使用
C.正常维修
D.超限使用
E.正常施工
242、单项选择题 工序质量的控制包括对工序活动()的质量进行控制。
A.效益和程序
B.工艺和程序
C.条件和效果
D.效益和流程
243、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
244、多项选择题 关于全玻幕墙安装的施工技术要求，表述正确的是()。
A、吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构
B、全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用人工吸盘安装
C、全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、全玻幕墙的板面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于5mm，且应采用密封胶密封
E、槽壁与玻璃之间应用硅酮建筑密封胶密封
245、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
246、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
247、单项选择题 下列关于人工定额说法不正确的是()。
A.人工定额也称劳动定额
B.按表现形式不同，可分为时间定额和产量定额
C.由企业根据自身条件来确定
D.指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所须的劳动消耗量指标
248、多项选择题 凡具备下列（）条件之一者，可判定为一般质量事故。
A.对工程造成永久质量缺陷的
B.严重影响使用功能和结构安全的
C.直接经济损失在5万元及以上，不满10万元的
D.事故性质恶劣，造成2人重伤的
E.由于质量事故，造成1人死亡的
249、单项选择题 全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。下列对其叙述不正确的是()。
A.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm
B.夹层玻璃单片厚度不应小于8mm
C.玻璃肋截面厚度不应小于12mm
D.玻璃肋截面高度不应小于10mm
250、名词解释 复合板
251、单项选择题 建设工程项目总投资由建设投资和()构成。
A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息
252、单项选择题 现浇混凝土梁侧模拆除时其混凝土强度应满足的条件是()。
A.达到设计要求强度
B.达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上
C.达到2.5MPa
D.保证其表面及棱角不受损伤
253、单项选择题 一般企业和股份盈余公积金的内容不包括()。
A.法定盈余公积
B.任意盈余公积
C.储蓄基金
D.法定公益金
254、单项选择题 施工测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。
A.由整体到局部
B.由局部到整体
C.从整体出发
D.从局部出发
255、单项选择题 下列有关沥青防水卷材与铺设正确的是()。
A.当屋面的坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴
B.当屋面的坡度小于3%时，宜垂直屋脊铺贴
C.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须平行屋脊铺贴
D.当屋面的坡度小于3%～5%时，必须垂直屋脊铺贴
256、多项选择题 根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。
A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成
257、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
258、单项选择题 某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系显示，净现值函数曲线与横轴的焦点在7%和9%之间，若基准收益率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别约为()
A.5.0%，40万元
B.5.0%.69万元
C.7.5%，40万元
D.7.5%.69万元
259、单项选择题 根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为()个大类。
A.四
B.六
C.八
D.十
260、问答题
背景：
装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m，厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。
问题：
(1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。
(2)简述厨房试水的程序。
(3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。
(4)指出并纠正上述装饰的错误做法。
261、单项选择题 某大楼主体结构分部工程质量验收合格，则下列说法错误的是()。
A.该分部工程所含分项工程质量必定合格
B.该分部工程质量控制资料必定完整
C.该分部工程观感质量验收必定符合要求
D.该单位工程质量验收必定合格
262、多项选择题 装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
263、多项选择题 关于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房施工的说法，正确的有()。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉接筋
C.拉接筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
264、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
265、单项选择题 下列要求不符合国家防火规范的是()。
A、图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
B、建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用B1级装修材料
C、消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
D、建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用
266、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
267、多项选择题 关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有()。
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工
B.混凝土养护时间不得少于28d
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥
E.混凝土采用补偿收缩混凝土
268、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
269、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
270、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
271、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
272、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
273、单项选择题 新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。
A.2
B.5
C.8
D.10
274、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十层。裙房4层，檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。粧基。裙房采川落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等3项。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《土方开挖专项施工方案》。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完10?13m高度后或3?5步后；作业层上施加荷载前。同时规定，脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理T.程师认为不全。
【问题】
1.事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，基础工程施丁安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些？
275、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
276、名词解释 托梁
277、单项选择题 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
278、单项选择题
某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁底模的最早时间是（）。
A.7d
B.9d
C.11d
D.13d
279、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
280、名词解释 蛭石
281、多项选择题 关于混凝土施工缝的留置位置的做法，正确的是()。
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙体留置在纵横墙的交接处
282、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
283、多项选择题 塑料面层的工艺流程包括()。
A、基地处理
B、弹线
C、铺衬垫
D、刷底胶
E、铺塑料板
284、多项选择题 为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。
A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位
285、单项选择题 根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验
B.型式检验
C.平行检验
D.破损检验
286、单项选择题 依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。
A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8
287、名词解释 建筑物等级划分
288、单项选择题 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。
A.最小拉力荷载
B.摩擦面抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
289、多项选择题 施工现场必须设置明显的标牌，要求应标明的内容包括()工程项目名称、建设单位、施工单位和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等。
A.设计单位
B.规划许可证批准文号
C.项目经理
D.总投资
E.验收日期
290、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
291、单项选择题 作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。
A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程
292、单项选择题 下列选项中，不符合施工单位应当采取防止环境污染的措施规定的是()。
A.排入城市排水设施和河流的泥浆水必须经过妥善处理
B.尽量控制有害废弃物用作土方回填
C.使用密填充式的圆筒或者采取其他措施处理高空废弃物
D.对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民
293、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
294、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
295、单项选择题 有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。
A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒
296、单项选择题 投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()
A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标
297、多项选择题 混凝土的自然养护方法有()。
A.覆盖浇水养护
B.塑料布覆盖包裹养护
C.养生液养护
D.蒸汽养护
E.升温养护
298、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
299、问答题
某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。
300、单项选择题 生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是()。
A.普通碳素结构钢
B.优制碳素结构钢
C.低合金高强度结构钢
D.高合金钢