时间:2022-07-07 05:25:26
1、单项选择题 在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。
A.全埋式
B.半埋式
C.活动式
D.利用建筑物
2、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-2】
1．背景
某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及要求进行投标报价：
该安装工程按设计文件计算出各分部分项工程工料机费用为6000万元，其中人工费占10%.安装工程脚手架搭拆的工料机费用，按各分部分项工程人工费合计的8%计取，其中人工费占25%；安全随护、文明施工措施费用，按当地工程造价管理机构发布的规定计100万元，根据建设部建办[2005]89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中“投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%”的规定，业主要求按90%计；其他措施项目清单费用按150万元计.
施工管理费、利润分别按人工费的60%、40%计.按业主要求，总承包企业将占工程总量的20%的部分专业工程发包给某专业承包企业，总承包服务费按分包专业工程各分部分项工程人工费合计的15%计取.规费按82万元计；税金按税率3.41%计.
2．问题
(1)按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500规定，计算该单位工程的分部分项工程清单计价.
(2)计算措施项目清单计价.
(3)计算其他项目清单计价.
(4)计算该单位工程的工程总报价.
(5)指出实物法编制施工图预算的基本步骤.
3、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
4、单项选择题 长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。
A.交桩
B.定位
C.测量
D.放线
5、单项选择题 下列设备中，属于气体灭火系统是( )。
A.贮存容器
B.发生装置
C.比例混合器
D.过滤器
6、多项选择题 办公室照明通常采用()作为电源连接线。
A.RV型
B.BV型
C.BX型
D.BLX型
E.BVV型
7、多项选择题 在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有（）
A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料
8、单项选择题 管线中心定位测量中，不属于管线主点位置的是()。
A.管线的起点
B.管线的转折点
C.管线的中点
D.管线的终点
9、单项选择题 广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体，成本较低的是（）。
A.氩气
B.氦气
C.二氧化碳
D.氩气和二氧化碳的混合气体
10、单项选择题 下列风机中，属于按结构形式分类的是()。
A.离心式风机
B.轴流式风机
C.混流式风机
D.多级风机
11、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
12、单项选择题 锻压设备的基本特点是()
A.性能稳定
B.速度快
C.力大
D.生产效率高
13、单项选择题 工质在汽轮机内的膨胀做功过程为()。
A.定容过程
B.定温过程
C.绝热过程
D.定压过程
14、多项选择题 工业安装工程安装专业划分包括（）。
A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程
15、单项选择题 下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。
A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机
16、多项选择题 机械设备安装过程中的精度检测室检测设备及零部件之间的相对位置误差，包括()等。
A.垂直度
B.直线度
C.平行度
D.同轴度
E.粗糙度
17、多项选择题 为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。
A、合理精简人员
B、组织管理人员进行义务劳动
C、加强对工程程序和工程质量的管理
D、持续改进，减少管理费用的支出
E、建立节约管理制度
18、单项选择题 设备基础定位放线可依据（）图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线，划定安装基准线。
A．设备布置
B．工艺流程
C．设备装配
D．土建施工
19、多项选择题 风管制作安装完成后，必须对风管的（）。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
20、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是()。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
21、多项选择题 保温结构通常由()构成。
A.防锈层
B.保温层
C.保护层
D.防潮层
E.保护层及识别层
22、判断题 同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准
23、单项选择题 甲与乙建筑公司签订了劳动合同，合同尚未期满，甲拟解除合同。根据《劳动法》的规定，甲应当提前()日以书面形式通知用人单位。
A、10
B、15
C、20
D、30
24、单项选择题 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。
A．2
B．3
C．4
D．5
25、单项选择题 适用于较大面积的涂装的涂料施工方法为()。
A.刷涂法施工
B.滚涂法施工
C.空气喷涂法施工
D.高压无气喷涂法施工
26、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
如何实现进口监控设备的可追溯性？27、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
进口设备的采购会存在哪些主要风险？采取什么针对性措施规避？28、单项选择题 绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。
A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%
29、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
30、单项选择题 在高层建筑管道安装要求中，风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向，凝结水管应低于集水盘，坡度不小于()，并坡向立管。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
31、单项选择题 《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。
A.>400
B.≥400
C.≥800
D.>800
32、单项选择题 直接安装在管道上的仪表，宜在管道()安装。
A.吹扫前
B.压力试验后
C.与管道同时
D.管道吹扫后压力试验前
33、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
34、单项选择题 根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。
A．0个
B．1个
C．2个
D．3个
35、单项选择题 《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，送变电工程单项合同额（）元的为中型项目。
A.100万-200万
B.200万-400万
C.400万-800万
D.800万-1000万
36、单项选择题 关于电梯机房要求的说法中，正确的是（）。
A.机房门应为内开防火门
B.机房内应设置一个电源总开关
C.机房地板表面的照明不应低于2001X
D.机房内应设置一个2P型电源插座
37、多项选择题 施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。
A.现场管理
B.人员管理
C.临时用电安全管理
D.消防保卫管理
E.环境卫生管理
38、单项选择题 用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属强制检定范畴，由()计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格，方为有效。
A.部委
B.省级
C.市级
D.县级
39、多项选择题 高分子材料的特点是()。
A.质轻
B.柔软
C.高弹
D.透明
E.坚硬
40、多项选择题 在5°C-10°C气温条件下仍可用于施工的耐火材料有()。
A.黏土结合耐火浇注料
B.水泥耐火浇注料
C.水玻璃耐火浇注料
D.耐火泥浆
E.耐火喷涂料
41、单项选择题 防雷接地中，()系统埋深一般为3～4m，当加长时相应加深，有条件的用钻机施工。
A、降阻剂
B、非金属接地
C、离子接地
D、金属接地
42、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-3】1．背景某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程.该工程地处北方沿海地区，由于工程招标，征地、设备采购等原因，致使工程到9月底才开工，为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制.工程进入后期，为赶工期，采用加班加点办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾.质量检查员在检查管道的施工质量时发现，φ89不锈钢管焊接变形过大，整条管道形成折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失5600元.2．
问题
(1)三检制的自检，互检、专检责任范围应如何界定？本案例是哪个检验环节失控？
(2)影响施工质量的因素有哪些？本工程的环境因素有哪些？造成不锈钢管焊接变形过大的因素是什么？
(3)质量预控方案一般包括哪些内容？针对该工程提出一项质量预控方案
.(4)质量事故如何界定？本案例问题应如何定性？
(5)本案例属于哪种质量事故处理方式？
43、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用真题案例解析：
案例：某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等.其中压机最高22.5m，单件最重为105t.合同工期为4个月.合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元.
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案.第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元.第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日•台.经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%.
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度.加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严.吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务.
【问题】：
（1）该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
（2）项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
（3）计算每套压机吊装方案的成本费用.
（4）对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
（5）按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？
44、问答题
施工进度管理在机电工程项目的应用【案例IH420096-1】
1．背景
某钢厂拟建一台特大型烧结机（有效烧结面积360mz），以满足高炉增容后烧结矿的需求。在该项目初步设计审查通过后，因钢材价格上涨，业主急于早日建成投产，与一家具有类似工程经验且具有总承包资质的工程公司签订了EPC“交钥匙”总承包合同，约定14个月建成投产。签订合同时，施工图纸设计刚刚开始，经过初步设计审查，主要设备的规格、型号已确定（包括烧结机、环冷机、主抽风机、圆筒混合机），业主方“三通一平”工作已完成，资金已落宴部分。
该厂位于一片河滩地上，远离市区，紧邻一条主干道，场地平坦，地势低洼，场地狭窄，场区内淤泥质土为主，基岩在地下45m处。该地区雨季在每年5月及6月．（即合同签订后的第3到第4个月），夏季极端最高温度在43℃，冬季极端最低气温-5℃。合同签订后的第13个月到第14个月间正值传统节日一一春节。
该项目施工内容包括：分系统及分辅助设施，道路管网等；主要车间包括烧结冷却机室、主抽风机室、配料室、混合室及通廊转运站。其中烧结冷却机室是大型高层工业厂房，土建施工周期长，烧结机的制作、安装时间很长，主抽风机室中的主抽风机采用进口设备，订货周期很长，而混合机不仅制作周期长，且体积重量均很大，运输难度较大。该公司项目部根据工程具体情况，考虑了不利因素影响，制定了较可行进度计划，重点对引起进度偏差的原因进行了分析，实施中加强了计划控制和调整，保证合同工期，如期完成了任务。
2．问题：
(1)项目部在确定施工进度目标时，应考虑哪些因素对施工进度的影响？
(2)如何才能制定较为可行的进度计划？
(3)如何进行进度计划的控制，保证合同工期？
(4)试分析哪些原因会引起进度偏差调整？
45、多项选择题 微波设备搬迁前应制定详细的搬迁计划、申请停电路对间，提前做好新机房的()准备工作。
A.天馈线系统
B.电源系统
C.走线架安装
D.线缆的布放
E.通道主要指标测试
46、单项选择题 防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。
A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学
47、填空题 成套柜的接地母线应与（）连接可靠。
48、多项选择题 民事诉讼由《民事诉讼法》调整，民事诉讼法的基本制度包括()。
A、合议制度
B、两审终审制度
C、回避制度
D、审判制度
E、公开审判制度
49、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
该工程竣工验收的基本程序有什么特点?50、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
51、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
52、单项选择题 工程量清单报价时，工程量由招标方确定，工程量误差由()承担，工程报价的风险由投标方承担。
A、投标方
B、政府主管部门
C、设计单位
D、招标方
53、多项选择题 关于合同变更成立的条件，下列说法正确的是()。
A.合同关系已经存在
B.合同内容发生变化
C.经合同当事人协商一致，或者法院、仲裁庭裁决，或者援引法律直接规定
D.合同内容无变化
E.如果法律、行政法规对合同变更方式有要求，则应遵守这种要求
54、多项选择题 广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。
A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H/1500)检测
B.平台标高偏差检测
C.塔体各面扭曲度检测
D.接地和绝缘器件检测
E.材料材质检测
55、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
56、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主。
A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位
57、多项选择题 项目部的计量器具分为A、B、C三类，其中A类主要包括()等。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.温度计
D.压力表
E.万用表
58、单项选择题 汽包安装程序为()。
A.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包支座的安装→汽包的找正
B.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊装→汽包的找正
C.汽包的画线→汽包支座的安装→汽包的找正→汽包吊环的安装→汽包的吊装
D.汽包的画线→汽包吊环的安装→汽包支座的安装→汽包的吊装→汽包的找正
59、单项选择题 选择实心焊丝的成分主要考虑焊缝金属与母材()的良好匹配，如耐磨性、耐腐蚀性;焊缝应是致密的和无缺陷的。
A.力学性能
B.母材的的塑性
C.化学性能
D.力学性能或物理性能
60、问答题
背景:
我国某国际工程公司a，在国际公开竞争招标中，中标获得非洲s国的一项首都垃圾电站的设备采购与安装工程，该项工程合同金额为5000万美元，是世界银行贷款项目。
该工程地处热带，常年高温、少雨，年平均温度达300c，最高气温达480c，属非洲高气温国家之一。该国政治气候令人深感不安，政局不稳定，经济危机给该国带来许多问题。上年度对外债务过重，达36亿美元，债务与生产总值之比达100%，远远超过国际公认的50%的警戒线，近年通货膨胀率达65%以上，超过国际公认50%的警戒线，工程地区的地质情况复杂多变，给施工带来一定困难。该国市场物资匮乏，主要建筑材料及设备大部分由业主通过国际招标向国外采购。劳务方面，该国规定凡是外国公司承包该国工程项目，必须雇用至少50%以上的该国劳务人员，但该国缺乏技术人员和技术工人，人员素质较差，效率较低。工程款支付按40%国际流通货币(美元或欧元)及60%当地货币的比例支付，该国虽未设立外汇管制，但由于银行制度的恶劣及税收过高，导致外国人转移资金困难，该国虽然财政状况恶化，但因在非洲战略地位的重要性，仍可获较大的国际援助。
问题:
(1)分析合同的重点是什么?
(2)将案例背景所含的各类风险因素一一列举出，并逐一分析说明。
(3)针对本案例合同风险应采取何种对策?
(4)签订分包合同后，如何保证分包合同和总承包合同的履行?
(5)索赔的依据有哪些?
61、单项选择题 下列叙述参考的选项是()。
A.管道由管道安装件和管道支承件组成
B.管道由管道组成件和管道安装件组成
C.管道由管道组成件和管道支承件组成
D.管道由管道安装件和管道附着件组成
62、单项选择题 焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。
A.气体流量计
B.液体流量计
C.有功功率表
D.无功功率表
63、单项选择题 导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。
A.耐酸陶瓷板
B.不透性石墨板
C.辉绿岩版
D.膨胀珍珠岩板
64、单项选择题 重新启用被封存的计量检测设备，必须()，方可使用。
A.确认其有合格证后
B.经检定合格后
C.经主管领导同意后
D.确认封存前是合格的
65、多项选择题 可作为建筑防雷的自然接地体有()。
A.电缆保护钢管
B.埋地敷设的金属管道
C.金属电缆桥架
D.混凝土桩基中的钢筋
E.建筑物底板内的钢筋
66、多项选择题 采用上拔式液压提升方法是以整体吊装的构建有（）。
A.投影面积大，重量重的构件
B.投影面积小，提升高度高的构件
C.投影面积小，重量较轻的构件
D.提升高度高，重量较轻的构件
E.提升高度相对较低的构件
67、单项选择题 在建筑智能化工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是()。
A.工程承包商的确定
B.施工图深化设计
C.工程检测
D.管理人员培训
68、单项选择题 关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。
A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架
B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
C.脚手架随罐壁板升高逐层搭设
D.储罐的脚手架从上到下交替使用
69、单项选择题 基孔制的孔为基准孔，基准孔的代号为（）。
A．B
B．H
C．b
D．h
70、判断题 反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促使项目改善经营管理，降低成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。
71、问答题
背景：某发电厂安装工程，工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包，其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高，A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。
锅炉主吊为塔吊，汽机问的设备用桥式起重机吊装，焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析，制定了相应的安全措施，建立健全的安全管理体系。
72、多项选择题 关于自动化仪表线路安装要求说法正确的是()。
A.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施，当线路附近有火源场所时，应采取防护措施
B.线路从室外进入室内时应有防水和封堵措施
C.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度
D.电缆槽垂直段大于2m时，应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致
E.保护管弯曲后的角度不应大于90度
73、判断题 工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等。一旦出现变更，工程量、工期、成本都必将发生变化，但只要不变更承发包合同，则施工项目成本不会改变。
74、多项选择题 电站汽轮机主要由（）等组成。
A、汽轮机本体
B、蒸汽系统设备
C、凝结水系统设备
D、送引风设备
E、空气预热器
75、多项选择题 下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。
A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确
76、单项选择题 按照索赔目的和要求分类，索赔可分为工期索赔和()。
A.工程终止索赔
B.费用索赔
C.工程加速索赔
D.工程变更索赔
77、多项选择题 下列各项中()是3G的目标。
A．全球统-频谱、统一标准，全球无缝覆盖
B．更高的频谱效率，更低的建设成本
C．能提供高的服务质量和保密性能
D．能提供足够的系统容量，最低速率2Mbit/s
E．能提供多种业务，适应多种环境
78、单项选择题 ()是以电极与工件之间的电弧作为热源的，是目前应用广泛的焊接方法。
A.气焊
B.电弧焊
C.电渣焊
D.钻热焊
79、单项选择题 在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是（）。
A.建筑设备自动化系统
B.办公自动化系统
C.综合布线系统
D.智能住宅小区
80、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
81、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
82、单项选择题 施工项目成本控制的依据有()。
A、预算定额
B、承包商中标价
C、进度报告
D、决算书
83、问答题
背景：
A公司在南方承包了一个合同额8980万元的油库改造项目。项目包括新增五台2600m3的储油罐，对原有部分输油管道进行改造。整个改造工程6月30日开工，工期120天。中间只允许罐区日常工作停工5天，从而完成管线的连接。
新建储油罐与原轻质储油罐的最近距离8m;储油罐设计要求丁字缝100%射线探伤，其余为5%;试验合格后，内部由轻质油彻底清洗;管道有脱脂要求。
项目经理部安排两个作业队同时施工，同时，配备了一名安全员。并针对可能发生的紧急状态，制定了相应的预防措施和应急预案。
在给储罐刷防锈漆时，B公司采用自制简易吊篮，吊篮由卷扬机牵引，卷扬机由专人操作。在吊篮自上而下运动过程中，吊篮底部被脚手架管头挂住，卷扬机却继续下行，结果刷漆工人从吊篮口倒出，摔到地上成重伤。事故发生后，经调查发现：卷扬机操作人员没有经过培训，对卷扬机操作一知半解;安全技术交底没有记录;剩余脚手架没有拆除干净，不具备吊篮施工条件。
问题：
1、本工程施工安全方面存在哪些风险因素?
2、项目部制定的应急预案包括哪些主要内容?
3、项目部配备一名安全员是否合理?说明理由。
4、本工程有哪些重要环境污染因素，应采取哪些措施?
5、发生这次油漆工重伤事故的原因有哪些?
6、项目部进行安全事故处理应遵循什么原则?
84、单项选择题 设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。
A.解决设计存在的问题
B.抵消过大的安装积累误差
C.修补制造的加工缺陷
D.补仓零部件的装配偏差
85、单项选择题 电站发电机的安装工序不包括()。
A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定
86、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
87、单项选择题 在管道气压试验中，承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的()倍。
A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25
88、单项选择题 某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据()进行设计。
A、建设单位的意愿
B、类似已完工程
C、勘查成果文件
D、类似地区的水文地质情况
89、单项选择题 将4个1KΩ（21℃）镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度（21℃），传递到变送器的电阻值是（）。
A.0.5KΩ
B.1.0KΩ
C.2.0KΩ
D.4.0KΩ
90、单项选择题 施工项目成本核算的原则包括()。
A、互证性原则
B、可追溯性原则
C、权责发生制原则
D、完整性原则
91、判断题 施工过程中耗费的主、辅材料及其他材料等劳动对象的价值，是以耗用材料的价格计入施工项目成本的
92、单项选择题 施工方案分为专业工程施工方案和()两大类。
A.专项工程施工方案
B.多项工程施工方案
C.非专业工程施工方案
D.单项工程施工方案
93、单项选择题 对于全面控制原则描述错误的是()。
A、成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行
B、关心成本的积极性和主动性
C、不必人人、处处、事事都要按照费用标准
D、成本控制工作要考虑项目整个寿命周期的总成本
94、多项选择题 空调系统中，应进行单机试运转调试的设备有（）。
A.空气处理机组
B.板式换热器
C.分集水器
D.电动排烟阀
E.热泵机组
95、问答题
某架空线路工程施工期间正逢雨季，线路路由与高压电力线路交越，在施工组织设计中对上述因素都有处理方案。项目经理在交代任务后，只对带班人员说要注意安全，带班人员也对操作人员作了同样的交代，结果发生安全事故，操作人员一人触电死亡。
问题
1．分析工程现场的危险源(因素)。
2．本工程施工阶段安全控制要点是什么?
3．指出本工程安全技术交底是否正确并简要说明安全技术交底的正确做法和安全技术交底的内容和要求。
4．列出本工程应编制的应急预案。
96、多项选择题 焊工在焊接操作中应严格遵循的技术文件是()。
A.焊接工艺指导书
B.焊接工艺评定方案
C.焊接评定委托书
D.焊接作业指导书
E.焊接工艺卡
97、多项选择题 火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。
A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置
98、单项选择题 机电工程项目常用电缆的类型中，()适用于室内各种敷设方式的控制电路中。
A.VV型电力电缆
B.KVV型控制电缆
C.VV32型电缆
D.VV22型电缆
99、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
100、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？
101、多项选择题 卫星地球站天线、馈源的安装要求有()。
A.天线构件外覆层如有脱落应及时修补
B.天线防雷接地体及接地线的电阻值应符合施工图设计要求
C.各种含有转动关节的构件应转动灵活，平滑且无异常声音
D.天线驱动电机应在安装前进行绝缘电阻测试和通电转动试验，确认正常后再行安装
E.馈源安装完成以后必须立即安装干燥充气机和充气管路
102、多项选择题 室内管道工程包括()。
A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统
103、单项选择题 某施工合同签订于2006年5月1日，合同备案时间为2006年5月5日，工程开工时间为2006年7月1日，工程竣工时间为2007年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2007年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2008年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2008年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。
A、2009年7月1日
B、2009年10月1日
C、2010年1月1日
D、2010年7月1日
104、单项选择题 由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.
A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70
105、单项选择题 在电动机的检查过程中发现轴颈有伤痕和锈蚀现象，一般要进行()。
A.抽转子检查
B.传动装置检查
C.抽芯检查
D.探伤检查
106、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
107、单项选择题 适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不使用的风管，一般用()制成。
A.聚氨酯复合风板材
B.玻璃纤维复合板材
C.无机玻璃钢板材
D.酚醛复合风板材
108、单项选择题 容器的产品焊接试板应设置的部位是（）。
A.筒节纵向焊缝的延长部位
B.筒节环向焊缝的中间部位
C.封头径向焊缝的延长部位
D.筒节纵向焊缝的起始部位
109、多项选择题 基础电信业务经营者可以在民用建筑物上附挂、设置()设施。
A．电信线路
B．高压供电线路
C．移动通信基站
D．小型天线
E．大型天线
110、多项选择题 轮系的主要特点是()。
A.适用于相距较远的两轴之间的传动
B.传递的扭矩较大
C.可作为变速器实现变速传动;
D.可获得较大的传动比;
E.可实现运动的合成和分解。
111、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
根据国际《高处作业分级》规定，高度在()时，称为一级高处作业。
A.1～2m
B.2～5m
C.5～10m
D.10～15m
112、单项选择题 （）主要用于在机械运转中随时将主、从动轴结合或分离。
A．联轴器
B．联轴器和离合器
C．离合器
D．自动离合器
113、问答题
背景：某机电工程由业主邀请同行业有业绩的A、B、C、D、E、F六家施工单位进行机电安装工程总承包的投标，工程采用总价包干，变更在分部工程价±5%范围内不做调整。工期l8个月。
接到邀请后，F公司因任务饱满，E公司与F公司进行协商由F公司为E公司陪标，F公司编制商务报价时，单价、总价均参考E公司上浮5%～l0%。
投标前-d,时，A公司突然提交总价降低l0%的补充标书。
开标后，8公司总价最接近标的，但未按招标文件规定格式报价。评标委员会经核查，认为E、F串标。经公平、公正评审，C公司中标。
114、多项选择题 为了使录音室隔绝外面的噪声，通常采用()措施进行处理。
A.墙壁和顶棚上加装适当的吸声材料
B.墙体采用厚墙或双层墙
C.采用密封式的双层窗
D.采用特制的双层门
E.采取浮筑式结构，形成“房中房”
115、多项选择题 垫铁组的设置过程中应符合的要求有()。
A.每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方
B.设备底座有接缝处的两侧，应各安放两组垫铁
C.每一垫铁组的块数不宜超过5块
D.设备调平后，每组垫铁均应压紧
E.垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心
116、问答题
某电梯安装工程项目，由于电梯工程在高且深的井道内作业，每层在层门安装前留下较大的门洞，这对作业人员或其他人员存在高空坠落的危险。针对这一情况，施工项目经理部对从事影响工程质量的所有人员进行了控制。
施工项目经理部对该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施的制定如下：
(1)机房通向井道的预留随时开通以方便施工;
(2)井道安装好导轨后放基准线进行配管配线;
(3)层门洞靠静道壁外側设置坚固的围封，围封高度不小于0.8m;
(4)电梯安装单位安装完毕自检试运行结束后，由监理单位负责进行校验和调试;
(5)电梯经校验和调试符合要求后，向当地特种设备安全监督部门报验要求监督检验。
问题
(1)施工项目经理部对施工人员主要从哪些环节进行控制?
(2)施工人员的哪些方接影响工程质量?
(3)逐条说明该电梯工程的施工程序和施工安全技术措施是否妥当?如不妥，请改正。
117、问答题
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
118、单项选择题 在机电安装工程中，对各类容器、管道进行保温或保冷时，需使用（）。
A.砌筑材料
B.绝热材料
C.防腐材料
D.复合材料
119、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景．
某地下管道工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理赞率15%．企业管理费率8%．利润率5%．合同工期730天.为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t／min的备用排水设施，两套设施合计15900元.合同中还规定，施工中如邋业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机槭按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）.
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更.由此造成施工单位的机械设备窝工12天.
事件2：施工过程中遇到非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求•施工工区‘涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备教淹没.为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买新的额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装两套l.5t/mici的排水设施，恢复了施工.
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天.
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔.
事件1：由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔，见表1H420046.
现场管理费：40920X15%=6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%=3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%=2541.13元
合计索赔额：03363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气导致的费用赔偿.
备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2=15900元
被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元.
额外排水工作的劳务费用8650元.
合计：40550元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔.
延长工期40天，现场管理费增加额索赔：
现场管理费：8600X10%=1290万元
相当于每天：1290XlOOOO÷730=17671.23元／天
40天合计：17671.23×40=706849.20元
2．问题
(1)指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理？说明理由.
(2)业主方工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9ma空压机为93元／台班，25t履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班，最络核定的索赔费用应该是多少？
(3)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？
(4)事件3中业主是否应同意40天的工期延长？为什么？
(5)补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？
120、单项选择题 设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。
A.充填法
B.粘贴法
C.浇注法
D.拼砌法
121、多项选择题 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
E.数量符合订货合同
122、单项选择题 企业的管理费用、财务费用作为期间费用，不再构成项目成本，企业与项目在费用上()核算。
A、合并
B、均摊
C、按照双方协商结果
D、分开
123、单项选择题 只适用于长缝焊接的焊机是()。
A.交流焊机
B.直流焊机
C.埋弧焊机
D.气体保护焊机
124、多项选择题 吊装中载荷（）。
A、吊索具重量
B、静载荷系数
C、动载荷系数
D、不均衡载荷
E、滑轮组的摩擦力
125、问答题
某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?
126、单项选择题 大型储罐施工宜采用()基础。
A.大块式
B.箱式
C.垫层
D.沉井式
127、多项选择题 起重机械失稳的主要原因有()等。
A.机械故障
B.超载
C.吊臂偏心过大
D.行走速度过快
E支腿不稳定
128、单项选择题 建筑智能化系统的检测应由()向检测机构申请系统检测，并办理检测委托手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
129、问答题
背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
130、单项选择题 施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.投资单位
131、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）。
A.射线探伤
B.涡流探伤
C.磁性探伤
D.渗透探伤
132、单项选择题 册建造师施工管理签章文件的签章主体是()的注册建造师。
A.担任建设工程施工项目负责人
B.担任建设工程施工技术负责人
C.担任建设工程施工安全负责人
D.担任建设工程施工质量负责人
133、多项选择题 滑动轴承适用于（）的场合。
A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分
134、判断题 不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期适当提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
135、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
136、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
137、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A.压缩机
B.桥式起重机
C.锅炉
D.汽轮
138、问答题
某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货。制药厂生产设备的主机设备土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划(双代号网络图)，其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。
在主机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础验收不合格，建筑公司进行了整改，重新浇捣了混凝土基础，经检验合格，使基础检验的工作时间用了40天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天。安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药牛产设备仍按合同规定的工期完成。
问题:
1.绘出安装公司编制的制药厂生产设备工程施工进度计划(双代号网络图)。
2.分析影响工期的关键工作是哪几个?总工期需多少天?
3.基础检验工作增加到40天会不会影响总工期?
4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期?说明理由。
5.工程按合同工期完成，安装公司应在哪几个工作进行赶工?
139、单项选择题 现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对()进行检查。
A.几何尺寸
B.每道焊口
C.开口位置
D.外圆周长差
140、单项选择题 管道系统吹洗注意事项不参考的是()。
A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗
C.吹洗时应设置禁区
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
141、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析2：
案例：A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件.A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图).
图1H420096-02-1
附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间.
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明.
经修改重编网络图，A公司最后中标.
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工.为此，A公司向业主发出索赔意向书.
【问题】：
⑴A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路.
⑵以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图.工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路.并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
⑶高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)？
⑷发现高压管件不合格，A公司应如何处理？A公司索赔成立的条件是什么？
142、多项选择题 VLV22、VV22型电缆具有()
A.能承受机械外力作用
B.可敷设在竖井内
C.适用于跨海场所
D.可承受相当大的拉力
E.可敷设在地下
143、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则?144、单项选择题 甲某，男，今年17周岁，则()。
A、他肯定是完全民事行为能力人
B、他肯定是限制民事行为能力人
C、他肯定是无民事行为能力人
D、他可能被视为完全民事行为能力人
145、单项选择题 电视塔顶设备吊装常用的方法是()。
A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装
146、单项选择题 建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。
A.审批
B.认可
C.检验
D.认证
147、多项选择题 输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。
A.压力
B.通球
C.灌水
D.脱脂
E.泄漏性
148、单项选择题 直接埋地敷设的照明电缆，应选用()型电缆。
A.VV
B.VV22
C.VV59
D.YJV32
149、多项选择题 风管系统主要由()及连接件等组成。
A、输送空气的管道
B、通风机
C、空调机组
D、阀部件
E、支吊架
150、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
151、多项选择题 按工作原理划分，泵可分为()。
A.杂质泵
B.铅水泵
C.离心泵
D.立式轴流泵
E.井用泵
152、单项选择题 工业项目中机械设备的负荷试运转应由()单位负责。
A.施工
B.建设
C.设备制造
D.设计
153、多项选择题 空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有()。
A.空气温度
B.相对湿度
C.气流速度
D.噪声
E.空气含氧量
154、单项选择题 适用于需要减少基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的是()。
A.桩基础
B.沉井基础
C.大块式基础
D.减振基础
155、单项选择题 工业炉砌筑锚固件材料的选用，除考虑使用时的环境温度外，还应考虑（)．
A．砌筑时的环境温度
B．砌筑的方法
C．砌体的结构特点
D．砌体的膨胀缝隙
156、多项选择题 电气柜内二次回路的接线要求有( )。
A.按图施工，接线正确
B.导线允许有一个中间接头
C.电缆和导线的端部应标明其回路编号
D.每个接线端子上的接线最多不超过三根
E.配线应整齐、清晰和美观
157、单项选择题 特种设备的安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（）日内将有关技术资料移交使用单位。
A.30；
B.60；
C.20；
D.10。
158、单项选择题 建筑电气工程施工技术要求，凡是非带电的裸露可接近的金属部分必须接地。接地连接的末端支线不允许()连接。
A.并排
B.分散
C.串联
D.并联
159、问答题
某电网工程公司承接的2标段500kV超高压直流输电线路建设工程，线路长度63km，铁塔133基，沿线海拔l000～2000m，属于覆冰区。经过一年的紧张施工，隐蔽工程的验收，按基础工程、杆塔组立、架线工程、接地工程实施验收的中间验收合格后，工程进入竣工验收。
竣工验收过程中，由国网直流公司等单位专家组成的验收组，分成三个现场组及一个资料组，涵盖测量、通道、铁塔、走线等相关专业，严格按照竣工验收实施细则要求，对2标段进行检查，现场共抽查了三个耐张段，全面细致检查实测了9基铁塔的基础、铁塔、架线、接地、线防等相关内容。
通过检查，验收组一致认为，由该公司承建的黔2标段施工质量工艺美观，工程资料档案符合要求，现场实物抽检项目及数据符合设计，工程质量优良，满足验收规范要求。
问题:
1.简述架空线路施工的一般程序。
2.简述该工程竣工验收的组织。
3.500kV架空送电线路施工工程竣工验收规定有哪些?
4.工程资料档案中包含的主要资料有哪些?
5.按照施工生产划分，输电线路架设过程中可能的突发事件有哪些?
160、多项选择题 以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()
A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象
161、多项选择题 使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。
A.有色金属
B.不锈钢
C.低合金钢
D.铸铁
E.高合金钢
162、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故处理有几种形式?本案例属于哪种?163、多项选择题 按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.
A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机
164、多项选择题 下列是根据管道内物质性能而标注的基本识别色，正确的有（）。
A.水是艳绿色
B.空气是淡灰色
C.气体是黄色
D.水蒸气是红色
E.氧是淡蓝色
165、单项选择题 空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。
A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC
166、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．
A．计量标准器具是国家计量基谁器具
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定
167、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-2】
1．背景
某大型发电集团公司于2007年在G省开工建设2台1000MW燃煤发电机组项目．2009年底两台机组均顺利实现并网发电井正式移交生产，进入半年试生产考核期，期间机组主要技术经济指标优良，各项涉网性能试验全部完成。2010年7月建设单值组织相关单位对该项目进行了竣工验收。期间发生如下事件：
事件1：在环境验收时邀请了当地污水处理检测机构的代表为验收成员。
事件2：现场检查时发现锅炉燃烧器区域电缆防火盏板损坏、脱落较多。
事件3：因为施工方负责采购的主设备延迟供应，导致业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的纠纷，最终致使该系统未能如期投运。
事件4：发电机设备的安装程序：定子就位一发电机穿转子一氨冷器安装-励磁机安装一端盖、轴承、密封瓦调整安装一对轮复找中心并连接一整体气密性试验等。安装程序存在错误。
2．问题
(1)在环境验收中验收委员会只邀请污水处理检测机构参加是否妥当？为什么？
(2)锅炉燃烧器区域电缆防火盖板损坏、脱落较多存在怎样的隐患？如何整改？
(3)事件3中业主对施工方处罚和施工方向设备供应商索赔的处理是否正确？阐述理由。
(4)针对主设备延迟供应、影响整个系统按期投运，竣工验收意见书对此应怎样表述？
(5)简述发电机设备正确的安装程序。
168、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。
169、单项选择题 容器压力P≥100MPa应属于()。
A.低压容器
B.高压容器
C.中压容器
D.超高压容器
170、多项选择题 二审法院经过审理后根据案件的情况分别作出的处理为()。
A、即原判认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判
B、如原判决适用法律错误的，依法改判
C、即原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审
D、原判决认定事实错误或原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，或查清事实后改判
E、不得就同一诉讼标的，以同一事实和理由再行起诉
171、单项选择题 下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂
172、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
173、单项选择题 在成本管理中，常常会发生一些例外问题，例如()。
A、成本项目的差异额达到目标成本10%以上
B、未按分包合同约定的数额支付分包商工程款
C、设计变更过于频繁
D、专业分包商的劳动力流动性大
174、多项选择题 设备安装时测量基准通常选在设备()等的加工面上。
A.底座
B.机座
C.壳体
D.垫铁
E.床身
175、单项选择题 当工业炉砌体工作量为80m3时，可将一座炉作为一个()。
A.检验批
B.分项工程
C.分部工程
D.单位工程
176、单项选择题 下列钢材中，不属于型材范围的是()。
A.螺纹钢
B.扁钢
C.钢管
D.轨道
177、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-4】
1．背景
一施工单位承包某化工生产装置中部分热交换工艺管道系统.造价工程师运用工程量清单计价法分析计算出该管道系统工程相关费用为：分部分项工程量清单项目费用合计1770万元，其中人工费150万元；管理费、利润分别按人工费的50%、60%计.脚手架搭拆的工料机费用按分部分项工程人工费的7%计，其中人工费占25%；大型机械进出场耗用人工费1万元，材料费3万元，机械费4．9万元；安全、文明施工等措施项目费用总额为40万元.其他项目清单费用100万元；规费80万元.税金按3.41%计.
2．问题
(1)计算脚手架搭拆费，大型机械进出场费，安全、文明施工等措施费用.
(2)列出措施项目清单费用的计算过程.
(3)列出税金费用的计算过程.
(4)按照上述条件计算单位工程费用，并填人表“单位工程费用汇总表”.并列出措施项目清单费用和税金的计算过程.
178、多项选择题 施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。
A.耐火材料的性能
B.炉体的结构
C.施工要领
D.验收标准
E.耐火材料的选用
179、单项选择题 试运行准备工作有()、组织准备、物资准备三个方面。
A.技术准备
B.资料准备
C.机械准备
D.理论准备
180、单项选择题 在工业管道吹洗介质的选用中，非热力管道不得用()。
A.人工清理
B.蒸汽吹扫
C.空气吹扫
D.水冲洗
181、单项选择题 下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业范围的是()。
A.炉窑砌筑工程
B.水电设备工程
C.建筑智能化工程
D.海洋石油工程
182、单项选择题 机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。
A．工程验收
B．中间交接
C．精度检测与调整
D．调整与试运转
183、多项选择题 吊装方案编制的主要依据有（）。
A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划
184、多项选择题 建设单位接受施工单位对分部工程报验申请后应组织()等单位有关项目负责人及技术负责人进行验收。
A.施工
B.质监
C.监理
D.主管
E.设计
185、多项选择题 建筑防雷保护装置由()组成.
A.接闪器
B.接地干线
C.引下线
D.接地母线
E.接地装置
186、填空题 设备安装用的紧固件，应用（）制品或其他防锈蚀制品。
187、多项选择题 保冷设备和保冷管道的外层结构由内至外，按功能和层次由防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层组成。其中()称之为保冷结构。
A.保护层
B.防锈层
C.防潮层
D.防腐蚀层
E.保冷层
188、单项选择题 金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。
A.架设正装法
B.边柱倒装法
C.水浮正装法
D.气吹倒装法
189、多项选择题 喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为()。
A.sa2级
B.sa2÷级
C.Sa3级
D.Sa4级
E.St2级
190、单项选择题 电视演播室的混响时间一般设计为()左右。
A.3～5s
B.6～1s
C.0～5s
D.2～6s
191、单项选择题 施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。
A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定
192、多项选择题 关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
193、单项选择题 通风与空调系统联合试运转及测试调整由()单位负责组织实施。
A.建设
B.施工
C.设计
D.监理
194、单项选择题 根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应()。
A.在热处理前进行一次
B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次
195、单项选择题 在产品焊接试板的制作要求中，试板的焊接接头经外观检查合格后应()射线检测合格。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
196、问答题
背景：
某城市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定了具有机电安装工程总承包一级资质的a单位承接,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证b单位负责安装,设备由业主提供。该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与a单位签订的施工合同中明确规定a单位为总包单位,b单位为分包单位。工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收；2006年5月1日正式营业。质保期按《建设工程质量管理条例》规定,工程履约保证金为130万元。b分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织工程回访。
问题：
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么?
(2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,赍任是谁?费用由谁承担?
(3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总包单位提出,立即派人修理。总包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否对?为什么?
(4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元。在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么?
(5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解些什么?
197、单项选择题 适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。
A.预留收缩余量法
B.反变形法
C.刚性固定法
D.整体预热发
198、单项选择题 智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。
A.半
B.1
C.2
D.3
199、多项选择题 自动化仪表工程安装竣工验收阶段工作包括()。
A.隐蔽工程验收
B.分部工程验收
C.分项工程验收
D.单位工程验收
E.竣工验收
200、单项选择题 6×19规格的钢丝绳吊装作业中宜作()：
A.滑轮组跑绳.
B.风缆绳
C.吊索
D.起重机卷筒吊装绳
201、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。
A.针孔
B.气泡
C.粘结力
D.透底
202、问答题
【背景资料】：
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工，该工程建筑面积32000㎡，施工内容包括：给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程，工程于2010年8月开工，2011年7月竣工，计划总费用2100万元．
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线（见图1)，对工程进度和费用偏差进行分析：通风空调工程于2011年6月进行系统调试，安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求，并做了1D小时带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后，建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告，有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料，申请备案。
【问题】：
1.计算工程施工到第10个月时，项目部的进度偏差和费用偏差．
2．通风空调系统调试中还有哪些考核指标？
3．建设方申请消防竣工验收备案是否正确？说明理由.
4．消防竣工验收还应提交那些资料？
203、单项选择题 低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值一般用()V摇表测量。
A.500
B.1000
C.1500
D.2000
204、多项选择题 风管施工的主要内容包括()
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
205、单项选择题 经济法律关系是由()三要素所构成。
A．主体、客体、内容
B．当事人、经济行为、经济利益
C．法人、经济合同、经济权利和义务
D．经济管理、经济协作、法律责任
206、单项选择题 酸性电池室及贮酸室应采用隔爆灯具，不应设()。
A．电源线
B．防爆日光灯
C．插座及开关
D．防爆白炽灯
207、单项选择题 设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。
A.喂料设备
B.铸造设备
C.收尘设备
D.精密设备
208、单项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或()。
A.15CrMo钢材
B.低合金钢管
C.12CrlMoV钢材
D.特殊性能钢管
209、单项选择题 下列关于建筑管道安装的顺序正确的是()。
A.先支管后主管
B.先下部后上部
C.先里后外
D.先安装塑料管道后安装钢质管道
210、单项选择题 把焊接变形降到最小的焊接方法是()。
A.气体保护焊
B.电弧焊
C.埋弧自动焊
D.气焊
211、填空题 二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。
212、单项选择题 塔器现场到货状态分为整体到货、分段到货、分片到货。分片到货的设备直径()3.8m。
A.小于
B.等于
C.大于
D.小于等于
213、单项选择题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是()
A.混凝土柱子基础
B.钢柱基础
C.混凝土杯形基础
D.围墙基础
214、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03
215、问答题
机电工程项目采购阶段项目管理的任务案例分析题
1．背景
某公司中标承担一项大型铝冶炼厂建设总承包管理，项目部为了提高管埋质量，确保履行总承包合同的各项承诺，在开工前对全体管理人员进行了培训和考试测评。培训中明确提出各项管理要求，包括施工进度计划实施应建立的机制等，各个环节要闭口，各种指令发出，经过实施要有反馈，对反馈要有处理意见，实行闭环控制。对质量监督管理人员指明了质量监督管理工作的路径。
在工程建设中发生了下列两个事件：
事件一：分包单位将承包工程中的真空泵房单机无负荷试运行方案报总承包单位审查批准后，为抢进度，当即要求作业人员上岗通电开机，被总承包单位技术、安全管理部门制止，要求纠正。
事件二：工程中需使用大量各种类型的紧固件，总价相对不大，总承包单位物资供应部门打算采用直接采购方式进行采购，被项目经理制止，要求改正。
2．问题
(1)施工进度计划的实施应建立什么机制？说明理由。
(2)以安全管理为例，说明总包、分包之间的闭口管理流程。
(3)为提高工程建设质量，改善质量监督管理工作，项目部提出什么样的路径？
(4)总包单位技术、安全部门为什么制止分包单位实施真空泵房单机无负荷试运行？
(5)项目经理为什么要求改正紧固件的采购方式？
216、单项选择题 随着设备()施工的发展，设备整体安装将越来越多。
A.集成化
B.自动化
C.模块化
D.精密化
217、多项选择题 消防验收可分为()。
A.隐蔽工程消防验收
B.粗装修消防验收
C.联动控制功能验收
D.精装的消防验收
E.分项工程验收
218、判断题 多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度
219、单项选择题 金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
A.5min
B.10min
C.l5rain
D.20min
220、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
221、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。
A.压力试验
B.泄露试验
C.灌水试验
D.通球试验
222、单项选择题 施工单位进行通风空调工程深化设计时，若有重大变更，应征得（）的确认。
A.业主代表
B.监理工程师
C.项目总工程师
D.原设计人员
223、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A．发电厂保护区
B．电力电缆线路保护区
C．变电站保护区
D．换流站保护区
224、多项选择题 在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,其中属于面外变形的是()变形。
A.失稳波浪
B.收缩
C.回转
D.弯曲
E.扭曲
225、单项选择题 露夭长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用（）
A．手工电弧下向焊
B．半自动焊
C．全自动焊
D．C02气体保护焊
226、问答题
背景：
某轧钢工程计划工期为26个月。施工前，总包单位编制了施工总进度计划，业主、监理并未按此总进度计划进行控制；当工程进行到第3个月时，由于甲供钢材未能按期进厂，致使钢结构加工讨弋j拖延20天，当施工到第8个月时，因出现了百年不遇的洪水，使工程停工1个月，且影响了关键线路上的工作；在第18个月时，由于施工单位施工组织协调问题，影响了某设备的穿插安装，造成了该设备安装难度的增加，费用增大，且延误工期15天。
问题:
(1)业主、监理未按总进度计划进行控制的做法是否正确?施工单位应如何按施工总进度计划进行施工进度目标的控制?
(2)施工中出现了影响工期的情况后，施工单位应怎样进行工期调整和提交费用索赔报告?
227、单项选择题 电梯安装结束后，()单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。
A.电梯安装单位
B.电梯检测单位
C.电梯制造单位
D.电梯维修单位
228、单项选择题 设备安装基准线是要气旅柔图纸，按（）来确定设备的纵横中心线。
A．土建提交的纵横中心线
B．土建预留孔的位置
C．设备底座地脚孔的位置
D．建筑物的定位辅线
229、多项选择题 建筑强电井内的接地支线通常采用()。
A.铜线
B.铜排
C.扁钢
D.圆钢
E.角钢
230、单项选择题 建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。
A.按主要工种、材料来确定
B.按设备类别来确定
C.按专业性质、建筑部位来确定
D.按施工工艺来确定
231、多项选择题 输配电线路在勘测定位时，要确定()。
A.杆塔竖立
B.重要转角杆的位置
C.杆型
D.杆距
E.杆高
232、单项选择题 金属储罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。
A.先焊长焊缝
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C.焊工均勻分布，对称施焊
D.沿同一方向进行分段焊接
233、单项选择题 按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。
A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计
234、单项选择题 《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。
A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程
235、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
236、问答题
某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?
237、多项选择题 以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制（）。
A．焊接工艺规程
B．焊接质量手册
C．焊接工艺卡
D．焊工作业指导书
E．焊接评定规范
238、问答题
政府投资的某机电工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签订施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。
问题
1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。
2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?
3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?
239、多项选择题 常用的施工项目成本计划的编制方法主要有()。
A、定额估算法
B、直接估算法
C、计划成本法
D、定率估算法
E、间接估算法
240、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
241、单项选择题 下列机电工程，属于注册建造师执业的机电安装工程中的大型工程师（）。
A.电压10—35kV且容量>5000kVA的变配电站工程
B.生产能力≥3亿m3/年的城镇燃气工程
C.投资≥2亿元的电炉工程
D.单项工程合同额1000万元及以上的发电工程
242、多项选择题 特种设备具有的基本特征是()。
A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡
243、单项选择题 ()上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。
A.金属切削机床
B.锻压设备
C.铸造设备
D.输送设备
244、多项选择题 依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。
A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E、分包单位将其承包的建设工程再分包的
245、填空题 流程图（）
246、问答题
1．背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂），在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。
2．问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行？一般选择原则是什么？
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确？为什么？
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定？简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程？
(5)项目部应配备哪些主要管理人员？有何要求？
247、多项选择题 吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（)．
A．设备重量
B．设备尺寸
C．设备就位高度
D．吊索长度
E．吊车工作幅度
248、单项选择题 自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。
A.施工准备阶段工作
B.施工阶段工作
C.调试阶段工作
D.竣工验收阶段工作
249、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
250、单项选择题 自动化仪表线路的环境温度超过()时应采取隔热措施。
A.55℃
B.65℃
C.75℃
D.85℃
251、单项选择题 下列不属于各类签章文件包含的类型是()管理文件。
A.合同
B.施工组织
C.经济
D.质量
252、单项选择题 下列关于工程变更描述错误的是
A、工程变更包括设计变更、进度计划变更
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量
253、多项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，必须经检验检测机构进行监督检验的是特种设备制造过程或()过程，未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
A.安装
B.试验
C.生产运行
D.改造
E.重大维修
254、单项选择题 根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为A、B、C三类，属于B类的是（）。
A.兆欧表
B.超声波测厚仪
C.钢直尺
D.5m卷尺
255、多项选择题 项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。
A.建立现场使用计量器具台账
B.负责现场使用计量器具周期送检
C.负责现场巡视计量器具的完好状态
D.使用计量器具
E.采购计量器具
256、问答题
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位，设备需吊装到地下一层(一7.5m)，再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较，制定了设备吊装施工方案，方案中选用KMK6200汽车式起重机，起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时，允许载荷为21.5t，满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm，大于所有设备外形尺寸，设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口，所有设备经该吊装口吊入，冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。
在吊装方案中，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施，编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表一吊装设备一览表
设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期
冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日
双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日
蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日
锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日
【问题】
1.施工组织总设计的依据是什么?
2.起重机的站立位置的地基应如何处理?
3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。
4.为了防止设备吊装过程中出现失稳，项目部对可能的原因进行了分析，并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?
257、多项选择题 建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于()的全过程中。
A.设备制造
B.设备选型
C.工程施工
D.系统设计
E.检测验收
258、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
259、问答题
施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】
1．背景
某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价.
经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元）．消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班赞490元.
2．问题
(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成？
(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成.
(3)根据测定，试计算每lO￡型钢支架工程的单价.
(4)室外架空热力管道安装时有何要求？
260、单项选择题 定性预测方法不包括()。
A、德尔菲法
B、主观概率法
C、专家会议法
D、试验法
261、单项选择题 根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。
A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀
262、多项选择题 绝热材料的主要技术性能有()。
A.最高(低)使用温度
B.绝缘材料的绝缘性能
C.绝热材料的密度
D.绝热材料的机械强度
E.材料的燃烧性能和化学性能
263、单项选择题 玻璃纤维复合风管适用于（）。
A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统
264、单项选择题 目前常用的地锚类型中不包括()。
A.全埋式
B.固定式
C.半埋式
D.利用建筑物
265、问答题
32A公司项目部承包了42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、电梯等机电安装T程，合同总工期为24个月。施工中，在电线采购中，业主向A公司竭力推荐8电线生产厂的产品。A公司为了搞好和业主的关系，尽量接受业主的推荐。项目部合理加快施T进度，编制了质量预控方案，设置了质量控制点，选择施工机具，材料能及时送到施工现场，使工程进展顺利。
问题:
1.A公司接受采购B电线生产厂家的产品后，应做哪些后续工作?
2.进场的材料应如何进行验收和确认?进货检验时发现，B单位运至现场的电线中有一种导线直径偏小，误差超过了标准要求，A公司应作何处理?
3.A公司项目部选择施工机具时应着重从哪些方面来选择?
4.A公司项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点?
5.A公司项目部在工程质量上可采取哪些方面的预控措施?
266、问答题
采购管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
某石油化工工程公司对某石化总厂化纤工程中的PX（对二甲苯）装置实施设计、采购、施工总承包。该工程施工进度要求PX装置必须于2006年3月24日抵达施工现场。项目采购部编制了装置采购详细进度计划，见表1H420056。采购部于2005年d月15日接到设计部门编制的请购单，经过询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审，最后与厂商于2005年4月26日签订采购订单。检验需要用104天时间，制造和催交需要用289天时间。
2．问题
(1)从给定的采购详细进度计划表判断，PX装置能否保证项目施工进度正常进行？
(2)如果订单周期指从采购部门接到设计部门编制的请购单起，经询价文件准备、询价发出、收到报价、完成报价评审、签订采购订单为止的时间段，订单周期为多少天？
(3)装置的制造时间（也称为制造周期）为289天，应该从哪项任务开始，哪项任务结束？
(4)根据给定的采购详细进度计划表，绘制出对应的横道图。
267、问答题
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。
268、单项选择题 下列参数中，属于风机的主要性能参数是()。
A.流量、风压、比转速
B.流量、吸气压力、转速
C.功率、吸气压力、比转速
D.功率、扬程、转速
269、多项选择题 风管施工的主要内容包括
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
270、单项选择题 通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
271、填空题 手车式柜（）闭锁、（）闭锁应动作准确、可靠。
272、单项选择题 下列有关电梯验收应具备的条件说法，不正确的是()。
A.机房或者机器设备间的空气温度保持在5～40℃之间
B.机房内应通风，井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的2%
C.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃
D.电源输入电压波动在额定电压值*7%的范围内
273、问答题
某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2011年11月l0日开工，2012年9月l0日竣工。
该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。
由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。
通风与空调系统的风管设计工作压力为1000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。项目部制订的施工进度计划中，施工高峰期在2012年6～8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部
发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动;电动机与风机的联轴器同轴度超差。
问题：
1.针对环境条件，制订主要的施工技术措施。
2.为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。
3.按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。
4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?
5.变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，会造成调试时测试不准或不能做试验，在管理上应采取哪些措施?
274、单项选择题 具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（）。
A．钢塑复合管件
B．镀毛斗螺纹管件
C．铸铁卡箍式管件
D．不锈钢卡压式管件
275、单项选择题 综合考虑，大型储罐基础选择（）基础较为妥当
A、混合
B、垫层
C、深井
D、框架式
276、单项选择题 下列汽轮机不是按主蒸汽压力分类的是()。
A.超高压汽轮机
B.抽气式汽轮机
C.高压汽轮机
D.亚临界压力汽轮机
277、单项选择题 在阀门检验过程中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
278、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）
A．射线探伤
B．涡流探伤
C．磁性探伤
D．渗透探伤
279、多项选择题 建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。
A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求
280、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
281、单项选择题 施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
282、单项选择题 在水准测量过程中，一个测区及其周围至少应有()个水准点。
A.1
B.2
C.3
D.4
283、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
渠沟及烟囱等设备采用()衬里，可以获得耐蚀性、耐热性、耐磨性良好的保护层。
A.铅
B.橡胶
C.玻璃钢
D.砖板
284、多项选择题 机电工程专业注册建造师签章的合同管理文件包括()。
A.工程分包合同
B.索赔申请报告
C.工程设备采购总计划表
D.分包工程进度计划批准表
E.工程质量保证书
285、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
286、问答题
施工组织设计在机电工程项目中的应用【案例答案解析】
1．背景
在某项目的实施过程中，建设单位代表对施工单位报送的施工组织设计审核时发现，施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做了移位处理；另外施工单位将工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。建设单位代表认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表，同时指示相关人员对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织施工。会盾建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发相关单位要求遵照执行。
设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。建设单位代表发现5名安装人员无安装资格证书，且他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
设备调试时，施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，建设单位代表发现后立即签发了工程暂停令，要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向建设单位提出费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是建设单位要求的。
2．问题
(1)建设单位在第一次工地会议上的做法是否妥当？写出正确的做法。
(2)施工单位擅自对施工组织设计进行修改是否妥当？请予以说明。
(3)对施工单位试验室除考核资质等级爰其试验范围外，还应考核哪些内容？
(4)建设单位代表应如何处理5名安装人员无证上岗的事件？
(5)施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准？说明理由。
287、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日
288、单项选择题 关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中，错误的是()。
A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装
B.施工环境温度宜为5～40℃
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补
289、单项选择题 安装标高基准点一般设置在设备基础的( ).
A.最高点
B.最低点
C.中心标板上
D.边缘附近
290、多项选择题 地脚螺栓检测中的主要形状误差有()等。
A.直线度
B.平面度
C.圆度
D.圆柱度
E.立体度
291、填空题 发热元件宜安装在（）的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导体。
292、单项选择题 工程定额计价法计价步骤的排序有误的是()。
A、套定额单价-费用计算-复核
B、熟悉图纸和现场-计算工程量-套定额单价
C、收集资料-计算工程量-费用计算
D、收集资料-熟悉图纸和现场-计算工程量
293、单项选择题 自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日，而工程又急需开工，总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时，总承包单位要()，同时要妥善采取安全技术措施，防止自备电源误人市政电网。
A.上报供电部门备案
B.通过有关专家评定
C.确保自备电源工作安全可靠
D.告知供电部门并征得同意
294、单项选择题 进入建设实施阶段的重要标志是()。
A.主体工程开始建设实施
B.临时工程开始建设实施
C.监理下达开工令
D.有关土地使用权已经批准
295、单项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，()是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备。
A.客运索道
B.起重机械
C.电梯
D.压力容器
296、单项选择题 采用()时，应注意填料不得挤入管道，以免阻塞管路。
A.承插连接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.热熔连接
297、多项选择题 自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。
A.湿式系统
B.雨淋系统
C.水幕系统
D.水喷雾系统
E.自动启闭系统
298、单项选择题 根据《民用建筑设计通则》的规定，超过()层的住宅建筑为高层建筑。
A.7
B.8
C.9
D.10
299、单项选择题 下列设备中，属于消防工程专用产品的是()。
A.压力表
B.水泵接合器
C.减压阀
D.止回阀
300、多项选择题 锅炉的高压无缝钢管是用()制造的。
A．普通碳素钢
B．优质碳素钢
C．普通低合金钢
D．低温合金钢
E．合金结构钢