时间:2022-06-08 01:20:09
1、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.-6835
B.-6889
C.-6975
D.-7008
2、单项选择题 在双代号网络计划中，工作N的持续时间是6天，最早完成时间是第13天，其总时差为5天，则工作N的最迟开始时间是第（）天。
A.11
B.12
C.13
D.18
3、单项选择题 废水处理可以分为若干级。其中，去除大部分有机物和固体悬浮物的处理时()。
A.初级处理
B.一级处理
C.二级处理
D.三级处理
4、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
5、单项选择题 下列关于双代号时标网络计划的说法中，不正确的是（）。
A.能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间，工作的自由时差及关键线路
C.虚工作可以用水平方向的虚箭线表示
D.可以统计每一个单位时间对资源的需要量
6、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
7、多项选择题 评标委员会的主要任务有（）。
A.负责评标活动
B.根据招标人的授权确定评标专家
C.向招标人推荐中标候选人
D.审核投标人交来的投标文件后确定中标人
E.根据招标人的授权直接确定中标人
8、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），施工中发生的脚手架费用应列入（）。
A.措施费
B.直接工程费
C.企业管理费
D.规费
9、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
10、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.45.72；14.26
B.51.60；15.48
C.52.00；15.60
D.55.29；16.59
11、多项选择题 在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提()。
A．国际金融组织贷款项目
B．通过竞争性招标确定承包商
C．是FIDIC指定的国际性招标的工程
D．按照单价合同编制招标文件
E．委托工程师对工程施工进行监理
12、单项选择题 在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的（）。
A.平行工作
B.后续工作
C.先行工作
D.紧前工作
13、单项选择题 FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标书
D.图纸
14、单项选择题 工程索赔收人属于施工企业的()。
A.其他营业收入
B.营业外收入
C.建造合同收入
D.投资收益
15、单项选择题 某项固定资产原值为10万元，规定折旧年限为5年，假设无净残值。则按照双倍余额递减法，该固定资产第二年的折旧额是（）万元。
A.1.08
B.1.44
C.2.40
D.4.00
16、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.123.00
B.141.00
C.149.46
D.154.56
17、单项选择题 风险管理工作的第一步是（）。
A.损失控制
B.自我保险
C.风险辨识
D.风险分散
18、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
根据五项功能的重要程度，计算Fl功能的一对一功能修正得分为()。
A.1
B.2
C.3
D.4
19、单项选择题 某项目进口一台大型生产设备，采用离岸价格(FOB.)形式，则该进口设备原价不包括()
A.国外运费
B.国外运输保险费
C.国内运费
D.关税
20、多项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.由投标人代表确定评标委员会成员
B.委托建设单位的主管部门领导确定评标委员会成员
C.从招标代理机构的专家库内的相关专家名单中，采用随机抽取的方式确定评标委员会成员
D.按规定的技术经济专家构成比例确定评标委员会成员
21、单项选择题 某工程网络计划中，工作A的持续时间为7天，总时差为5天，自由时差为3天。通过计划执行过程检查，发现工作A的实际进度拖延了10天，则将影响工程计划工期()天。
A.3
B.5
C.7
D.10
22、单项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（）。
A.节点编号有误
B.工作代号重复
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
23、多项选择题 下列哪些情况下报价可高一些()。
A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程
24、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
25、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.平等原则
B.公平原则
C.诚实信用原则
D.自愿原则
26、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
该厂所研究的问题属于（）选择问题。
A.独立方案
B.寿命期相同的互斥方案
C.寿命期不同的互斥方案
D.混合方案
27、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
乙方案的成本系数为()。
A.0.245
B.0.287
C.0.305
D.0.315
28、单项选择题 评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。
A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认
C.投标人以他人名义投标
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差
29、多项选择题 投标人在进行投标环境调查时应重点关注()。
A.自然条件
B.劳动力供应状况
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
30、单项选择题 根据当事人双方是否存在对待给付义务，合同可以分为()。
A.有偿合同与无偿合同
B.双务合同和单务合同
C.有名合同与无名合同
D.诺成合同与实践合同
31、多项选择题 下列决策方法中，可用于非确定型决策的有()
A.最大最大收益值法
B.期望值标准
C.最大最小收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
32、单项选择题 关于风险预测图的说法，正确的是（）。
A.同一条曲线上的点表示不同的风险
B.曲线距离原点越远，风险就越大
C.风险预测图的横坐标轴表示不确定因素发生的概率
D.风险预测图的纵坐标轴表示潜在的危害
33、多项选择题 下列工作中，属于总监理工程师职责的有()
A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
B.主持编写项目监理规划
C.负责编制专业监理实施细则
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
34、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.最小公倍数法
B.内部收益率法
C.追加投资收益率法
D.净年值法
35、单项选择题 某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()
A.损失控制
B.风险分散
C.风险回避
D.风险分离
36、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()。
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
37、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
38、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.工作G的最早完成时间为第17周
B.工作G的最早开始时间为第15周
C.工作G的最迟开始时间为第15周
D.工作G的总时差和自由时差相等
39、单项选择题 目标控制有主动控制和被动控制之分。关于主动控制和被动控制的说法，正确的是（）。
A.目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
B.被动控制比主动控制的效果更好
C.主动控制是积极的控制，被动控制是消极的控制
D.目标控制应将主动与被动控制有机结合、缺一不可
40、单项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.1.432
B.2.865
C.5.687
D.7.932
41、单项选择题 某工程投保了建筑工程一切险和附加第三者责任险。下列情形中，保险公司应根据第三者责任险承担赔偿责任的是()
A.施工中高空坠物击中行人，致其伤残
B.工地夜间施工严重扰民，执法部门对施工人员进行处罚
C.施工人员在工地现场不慎摔伤
D.打桩引起震动导致附近建筑损坏
42、单项选择题 在下述各项中，属按发生索赔依据分类的是()。
A.货币变化索赔
B.综合索赔
C.道义索赔
D.单一事件索赔
43、单项选择题 某人以8%的单利借出1500元，借期3年，到期后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借期10年，已知（F/P，7%，10）=1.967，则此人在第13年末可获得的复利本利和是（）元。
A.2950.50
B.3658.62
C.3950.50
D.4950.50
44、单项选择题 谈判者在充分分析形势做出正确判断的同时，利用对方弱点让其妥协，并规避己方弱点的谈判技巧称为()。
A.先发制人
B.不平衡战略
C.避实就虚
D.高起点战略
45、单项选择题 某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元;当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）。
A.8.31%
B.14.31%
C.15.69%
D.21.69%
46、单项选择题 除当事人双方意思表示一致外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为()。
A.要式合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
47、单项选择题 采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。
A.概算定额
B.类似工程预算
C.概算指标
D.预算定额
48、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为（）万件。
A.35.37
B.35.68
C.35.96
D.36.05
49、单项选择题 下列风险中，属于承包商风险的是()
A.基础设施落后
B.恶劣的现场条件
C.工程所在国发生战争
D.报价失误
50、单项选择题 欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。
A．605
B．672
C．1011
D．687
51、单项选择题 在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。
A.4
B.6
C.8
D.10
52、单项选择题 某建设项目建成后生产产品的销售情况是：前景好，概率为0.7，净现值为1800万元;前景一般，概率为0.1，净现值为120万元;前景不好，概率为0.2，净现值为一800万元。则该建设项目的净现值的期望值为()万元。
A.1100
B.880
C.1112
D.1276
53、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
54、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
由于招标人工程量计算偏差，分项工程乙和丙的实际工程量均高于清单工程量。关于分项工程乙和丙调整综合单价的说法，正确的为（）。
A.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调高
B.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调低
C.丙工程实际工程量超过清单工程量部分的综合单价应予调低
D.丙工程的综合单价不应予以调整
55、多项选择题 与普通的财产保险相比，工程保险的显著特征有()。
A.工程保险既承担被保险人财产损失的风险，也承担被保险人的责任风险
B.工程保险针对承保风险的特殊性提供的保障具有综合性
C.工程保险的保险期限是相对固定的
D.工程保险的保险金额在保险期限内相对不变
E.工程保险的保险金额在保险期限内随工程建设的进度不断增长
56、单项选择题 下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
57、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.15
B.17
C.19
D.21
58、多项选择题 下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。
A.分包风险
B.报价风险
C.监理工程师失职风险
D.投资环境风险
E.宏观经济形势风险
59、单项选择题 某永久性建筑物初期投资额为66.667万元，此后每年年末的作业费用为2万元，假定基准收益率为6%.则该方案的总费用现值是（）万元。
A.80
B.90
C.100
D.110
60、多项选择题 关于资金时间价值产生原因的说法，正确的有()。
A.物价膨胀，货币贬值
B.利润的产生需要时间
C.时间与利润成正比
D.资金运动，货币增值
E.风险的存在
61、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66
62、多项选择题 依法必须招标的项目，其评标委员会的组成应包括（）。
A.招标管理机构的代表
B.招标人的代表
C.经济方面的专家
D.投标人的代表
E.技术方面的专家
63、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是()。
A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.若该工程量的变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价
D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整
64、单项选择题 对于工期1年以上，工程内容和技术经济指标规定的非常明确的建安工程项目，宜采用()。
A.纯单价合同
B.不可调值总价合同
C.可调值总价合同
D.成本加酬金合同
65、单项选择题 关于工程造价的说法，正确的是()。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格
B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用
C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资
D.建设工程造价是指建筑安装工程造价
66、单项选择题 下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是()。
A.要求投标人具有履行合同的能力
B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品
D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题
67、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.建设单位面对的风险是投机风险
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司
68、多项选择题 非确定型决策方法包括（）。
A.最大最小收益值法
B.最大最大收益值法
C.最大最大后悔值法
D.最小最大后悔值法
E.小中取大法
69、单项选择题 卖方企业在交付货物之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式，称为()。
A.预收账款
B.应付账款
C应收账款
D.应付票据
70、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()
A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目
B.房地产投资项目
C.涉外投资项目
D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目
71、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
72、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
甲方案的价值系数为()。
A.0.886
B.0.908
C.0.992
D.1.011
73、单项选择题 风险的定义应该是：在给定情况下和特定时间内，那些()的差异。
A．实际结果间
B．实际结果与计划之间
C．可能发生的结果间
D．实际结果与主观预料之间
74、单项选择题 在下列项目中，不应列入预算材料定额消耗量的是()。
A.构成工程实体的材料消耗量
B.在施工操作过程中发生的不可避免的材料损耗量
C.在施工现场搭设临时设施所消耗的材料
D.在施工操作地点发生的不可避免的堆放损耗量
75、单项选择题 下列标准合同条件中，属FIDIC编制的合同条件的是()。
A.业主—承包商标准服务协议书
B.设计—建造交钥匙工程合同条件
C.业主—设计标准服务协议书
D.设计—分包合同条件
76、单项选择题 下列关于风险回避的说法中，正确的是()。
A.风险回避是指对风险单位进行分隔、限制，以免互相波及发生连锁反应
B.风险回避是一种积极的防范手段
C.工程分包是回避风险的有效手段
D.转包工程是回避风险的有效手段
77、多项选择题 下列建设工程项目目标控制措施中，属于主动控制的有（）。
A.对项目实施过程进行跟踪、测试、检查，发现异常情况及时采取纠偏措施
B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处型
C.分析影响项目目标和计划实施的各种因素，并将其融入到计划及管理职能之
D.识别风险，在项目计划实施过程中做好风险管理工作
E.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况
78、单项选择题 某固定资产原值为10万元，预计净残值为5000元，折旧年限为4年，若用双倍余额递减法计提折旧，该固定资产第2年应提折旧额是()元。
A.10000
B.12500
C.25000
D.50000
79、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.3568
B.3686
C.3864
D.3907
80、单项选择题 风险识别过程通常分为6个步骤：Ⅰ确认不确定性的客观存在;Ⅱ建立初步清单;Ⅱ进行风险分类;Ⅳ建立风险目标摘要;Ⅴ制定风险预测图;Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是()。
A.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅳ一Ⅴ一Ⅵ
B.Ⅰ一Ⅱ一Ⅳ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅵ
C.Ⅰ一Ⅱ一Ⅵ一Ⅴ一Ⅲ一Ⅳ
D.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅳ一Ⅵ
81、单项选择题 项目监理机构中一般应有三个层次，其中由总监理工程师和其他助手组成，主要根据建设工程委托监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理的层次是()。
A.决策层
B.中间层
C.执行层
D.作业层
82、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
83、单项选择题 投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
84、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.27627
B.28656
C.36878
D.39328
85、单项选择题 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制()。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响登记表
D.环境影响测评报告
86、单项选择题 资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。
A.投标人代表
B.招标人
C.监理机构
D.投标人
87、单项选择题 工作E有四项紧前工作，A、B、C、D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为第8天、第4天、第6天、第10天，则工作E的最早开始时间为第（）天。
A.10
B.12
C.13
D.15
88、多项选择题 下列方法中，可以用于不确定性分析的有()。
A.盈亏平衡分析
B.期望值分析
C.现埴分析
D.价值分析
E.敏感性分析
89、单项选择题 工程索赔收入属于施工企业的()
A.建造合同收入
B.其他营业收入
C.营业外收入
D.投资收益
90、多项选择题 下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有()。
A.燃料动力费
B.机械闲置费
C.经常修理费
D.安拆费和场外运输费
E.大修理费
91、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.21.24
B.25.38
C.26.43
D.27.82
92、单项选择题 某施工机械预计的一次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费是()元/台班。
A.10
B.20
C.30
D.40
93、单项选择题 在建筑工程保险合同中，约定因地震、洪水、暴雨等自然灾害造成保险财产物质损失为特种风险，该自然灾害不论发生一次或多次，赔款均不超过()
A.特种风险免赔额
B.特种风险赔偿限额
C.特种风险保险金额
D.特种风险保险费总额
94、单项选择题 某地区用800万元捐助款(含初期建设费用和年维护费用)修建一座永久性建筑物。该建筑物每年的维护费用为16万元(折算到年末)，为此，除初期建设费用外，其他捐助款(用于维护的费用)以6%的利率存入银行，以保证正常的维护费用开支。则可用于修建永久性建筑物的初期建设费用是()万元。
A.523.36
B.527.33
C.531.67
D.533.33
95、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期不同的互斥方案，宜采用的方法为()。
A.最小公倍数法
B.净年值法
C.期间法
D.比率法
96、多项选择题 根据现行规定，关于工程预付款的说法，正确的有（）。
A.工程预付款百分比应在合同中约定
B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%
C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回
D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟习约定开工日期前的1个月内预付工程款
E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回
97、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
98、单项选择题 在下述各项中，属与工程有关的经济方面风险因素的是()。
A.带资承包风险
B.业主的支付能力
C.政策的开放程度
D.国际关系紧张程度
99、单项选择题 某建设项目，当i1=20%时，其净现值为400万元；当i2=25%时，其净现值为-120万元。该建设项目的内部收益率为（）。
A.26.65%
B.27.42%
C.27.96%
D.23.85%
100、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.38%
B.42%
C.45%
D.50%
101、单项选择题 下列区域经济与宏观经济影响分析的指标中，属于经济总量指标的是()。
A.就业效果指标
B.三次产业结构
C.财政收入
D.环境效果指标
102、多项选择题 大中型项目国际工程的招标机构主要有()。
A．招标委员会
B．委托招标机构
C．自行招标
D．中央招标机构
E．委托咨询公司招标
103、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
104、多项选择题
A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间
B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响
C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月
D.将使总工期延长l个月
105、多项选择题 关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有（）。
A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本
B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率
C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税
D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权
E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险
106、单项选择题 安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.整个工期的一半
107、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
108、多项选择题 某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第8周，持续时间为6周。其两项紧后工作D和G的最早开始时间分别为第16周和18周，工作D和G的总时差分别为3周和2周，则工作B的（）。
A.总时差为5周
B.总时差为6周
C.自由时差为2周
D.自由时差为4周
E.最迟完成时间为第19周
109、单项选择题 国际工程项目的可行性研究一般应由（）进行。
A．设计单位
B．专门的咨询公司
C．业主
D．承包商
110、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。
A.流动资金估算一般采用分项详细估算法
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金＝流动资产+流动负债
C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
D.流动资金应列入建设工程造价
111、单项选择题 某工程网络计划中，工作D.有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第25周、第21周和第19周，三项工作的持续时间分别是3周、8周和7周，则工作D.的最早开始时间是第()周。
A.26周
B.28周
C.29周
D.31周
112、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.工作A的紧后工作仅为工作D
B.工作G的紧前工作仅为工作D
C.工作E的紧前工作有工作A、B、C
D.工作E的紧后工作有工作H和I
113、单项选择题 在各种基本建设项目竣工财务决算报表中，能反映竣工项目全部资金来源和资金占用情况的是()
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
114、单项选择题 下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是()。
A.专业工程暂估价
B.安全文明施工费
C.二次搬运费
D.工程排污费
115、单项选择题 环境污染治理的废水三级处理法中，一级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的()
A.部分污染物
B.大部分有机物
C.固体悬浮物
D.全部污染物
116、单项选择题 损害国家利益的合同应认定为()。
A.可变更合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
117、单项选择题 下列关于投标人的说法中，错误的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件
C.投标人可以参加现场踏勘
D.投标人应制定对招标人有吸引力的施工方案
118、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
119、多项选择题 工程量清单中的其他项目清单内容包括()
A.规费
B.税金
C.总承包服务费
D.暂列金额
E.暂估价
120、多项选择题 在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。
A.编制招标文件的能力
B.评标专家库
C.组织评标的能力
D.从事同类工程建设项目招标的经验
E.施工组织机构
121、多项选择题 投标人投标环境调查的重点主要有()
A.施工现场条件
B.招标文件的内容
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
122、单项选择题 关于工程保险特征的说法，正确的是（）。
A.风险广泛而集中
B.涉及较少的利害关系人
C.工程保险的内容相互独立
D.工程保险承保的是财务风险
123、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
在计算3月份应支付的工程进度款时，应考虑的因素为（）。
A.本期应支付的暂列金额
B.本期应扣回的预付款
C.本期应支付的安全文明施工措施费用
D.本期应扣留的工程质量保证金
124、单项选择题 某投资方案当i。=10%时，净现值为560万元;在i2=12%时，净现值为-186万元。则该方案的内部收益率为()。
A.15%
B.11.5%
C.19%
D.13%
125、单项选择题 从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是()万元，已知：(F/P,6%,5)=1.338.
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
126、单项选择题 在国际工程建设程序中，招标和投标工作处于工程项目()阶段。
A.前期准备
B.实施
C.决策
D.可行性研究
127、单项选择题 以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（）。
A.邀请招标
B.直接发包
C.有限竞争招标
D.公开招标
128、单项选择题 下列投资方案中，适合使用差额法进行选择的是()
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
129、多项选择题 预算定额中人工工日消耗量的组成包括（）。
A.基本用工
B.偶然用工
C.多余用工
D.人工幅度差
E.其他用工
130、单项选择题 某投资项目，现时点投资2000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有等额净收益450万元，若资本利率为5%，经营期可以看作是无限，则该项目的净现值为()万元。
A.6600
B.7000
C.7800
D.7900
131、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
该工程的预付款为（）万元。
A.17.00
B.18.65
C.24.41
D.26.60
132、多项选择题 某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。
A.关税与增值税
B.进口国国内运费、装卸费
C.国际运输保险费
D.国际运费
E.外贸手续费
133、多项选择题 工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。
A.建筑法律法规
B.工程技术
C.企业管理
D.行政管理
E.建筑经济
134、单项选择题 发包人在收到承包人竣工验收申请报告()后未进行验收的，视为验收合格。
A.14天
B.28天
C.30天
D.56天
135、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
136、单项选择题 衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。
A.损失
B.危险
C.转移
D.概率分布
137、单项选择题 在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险
138、单项选择题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元，生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1，综合调整系数为1.20，该拟建装置的投资估算额是()万元。
A.250
B.300
C.400
D.450
139、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
140、单项选择题 虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同某些条款的含义，推论出承包人有索赔权，这种索赔称为（）。
A.明示索赔
B.其他索赔
C.变更索赔
D.默示索赔
141、单项选择题 招标程序的顺序不对的（）。
A．确定项目—→委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请
B．工程业主—→确定项目—→委托设计—→组织招标机构
C．组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→投标人的资格预审—→选定和通知合格的投标人
D．委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→开标、评标、定标
142、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
在市场状况不景气时，为了促销，将该产品降价10%销售，若想获得60万元年利润时，则年产量应为（）万件。
A.56.08
B.57.88
C.58.83
D.59.48
143、单项选择题 如现在投资12万元，预计年利率为8％，分5年等额回收，每年可回收( )万元。已知：(A／P，8％，5)=0．25244。
A．2．638
B．2．138
C．2．100
D．3.029
144、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于隐蔽工程剥离的说法，正确的为（）。
A.施工单位有权拒绝剥离
B.只有监理机构有权要求剥离
C.建设单位有权检查隐蔽工程
D.施工单位以影响施工为由予以拒绝的理由充分
145、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目达到产量盈亏平衡点时的生产负荷率为()
A.66.7%
B.68.5%
C70.4%
D.75.0%
146、单项选择题 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于（）。
A.要约邀请
B.要约
C.邀请
D.承诺
147、单项选择题 投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。
A.暂列金额
B.总承包服务费
C.计日工费用
D.材料暂估价
148、多项选择题
某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。
A.节点编号有误
B.存在循环回路
C.存在多余的虚工作
D.有多个起点节点
E.有多个终点节点
149、多项选择题
某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。
A.工作B
B.工作C
C.工作D
D.工作F
E.工作H
150、多项选择题 互斥方案选择中，下列关于无资格方案，说法正确的是（）。
A.互斥方案选择时，无资格方案可能成为最终选择的方案
B.互斥方案选择时，无资格方案不可能成为最终选择的方案
C.方案选择之前应将无资格方案排除在外
D.方案选择之后应将无资格方案排除在外
E.对于无资格方案的识别和处理，可将使方案的选择简化
151、单项选择题 下列假设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是()。
A.偿债备付率
B.资产负债率
C.利息备付率
D.财务内部收益率
152、单项选择题 关于项目监理机构组织形式的说法，错误的是（）。
A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B.职能式监理组织形式具有能够发挥职能机构专业管理作用的优点
C.直线职能式监理组织形式的缺点是易产生矛盾，且不利于互通情报
D.矩阵式监理组织形式具有加强各职能部门的联系、减少协调工作量的优点
153、单项选择题 某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。
A.0
B.0.32
C.0.64
D.1.28
154、单项选择题 发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。
A.协议书
B.附件
C.通用条款
D.专用条款
155、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。
A.应拨付的工程预付款
B.应增加和扣减的索赔金额
C.应增加和扣减的变更金额
D.应抵扣的工程预付款
E.应增加的质量保证金
156、单项选择题 现有两个方案A和B，寿命期皆为4年。A方案的投资额为1000万元，年运行费用为800万元，净残值为100万元；B方案的投资额为800万元，年运行费用为900万元，净残值为零。若i＝8％，则折算成现值，A方案较B方案少投入（）万元。已知：（P／F，8％，4）＝0．7350，（P／A，8％，4）＝3．312。
A.180
B.196
C.205
D.250
157、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
除产量盈亏平衡点外，根据已知条件，还可以计算该项目（）盈亏平衡点。
A.投资额
B.单位产品变动成本
C.固定成本
D.利润
158、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列双代号网络计划图所示，其关键线路是()
A.①—②—⑥—⑧
B.①—④—⑤—⑧
C.①—②—④—⑤—⑥—⑧
D.①—③—④—⑤—⑦—⑧
159、单项选择题 某工程项目监理机构的组织形式具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点。该项目监理机构的组织形式是（）。
A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制
160、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I
D.工作H、G
161、单项选择题 下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。
A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金
162、单项选择题 下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定的是（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额净现值
D.总投资收益率
163、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为15OO元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
164、单项选择题 工程施工进度管理的任务完成的标志是()。
A.颁发工程移交证书
B.工程结算
C.竣工验收
D.当保修期结束且再无争议时
165、不定项选择
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.比甘特横道计划更形象、直观
B.各工作之间的逻辑关系明确
C.能通过参数计算找出关键工作
D.便于对进度计划进行动态控制
166、单项选择题 下列作为无效投标文件处理的情况是()。
A.未通过专家评审的投标文件
B.招标文件字迹不清
C.投标书未密封
D.投标书字迹不辨
167、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
168、单项选择题 下列指标中，属于经济总量指标的是()。
A.增加值
B.收益分配效果指标
C.资源合理利用指标
D.就业效果指标
169、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.序号1的控制措施正确，固定总价合同对建设单位风险小
B.序号2的控制措施正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可以转移风险
C.序号3的控制措施不正确，应采取投保保险的方式转移风险
D.序号4的控制措施不正确，从非基金储备中支付，不属于风险自留
170、单项选择题 某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，建设期只计息不还款，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则运营期每年末应偿还贷款本息（）万元。
A.606.83
B.665.50
C.732.05
D.955.60
171、单项选择题 按照惯例，下述各项风险中，属业主应承担的是()。
A.材料采购风险
B.合同条款矛盾的风险
C.工程进度风险
D.不可抗力因素作用
172、多项选择题 工程师对索赔的审查包括()。
A．审查索赔证据
B．审查费用索赔要求
C．审查咨询公司的资质
D．审核承包人的索赔申请
E．审查工期延展要求
173、单项选择题 发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程监理合同
174、单项选择题 某内装饰工程因遇暴雨损坏而返工，下列关于该损失赔偿的说法中，正确的是()。
A.暴雨属建筑工程保险物质损失部分的除外责任，不予赔偿
B.暴雨属建筑工程保险中的特种保险，不予赔偿
C.暴雨造成的内装饰工程返工损失不属于建筑工程保险保障项目，不予赔偿
D.暴雨造成的内装饰工程返工损失属于建筑工程保险保障项目，应给予赔偿
175、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目获得年利润120万元时的年产量应为（）万件。
A.41.98
B.42.08
C.42.55
D.42.68
176、单项选择题 企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。
A.弥补以前年度尚未弥补的亏损
B.计提法定盈余公积金
C.计提任意盈余公积金
D.向投资者分配利润
177、单项选择题 某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。
A.8%
B.8.25%
C.11%
D.11.25%
178、单项选择题 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物单价法
179、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。
A.47.86
B.48.72
C.49.12
D.49.58
180、单项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.15
B.30
C.45
D.60
181、单项选择题 在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()
A.财政收入
B.净产值
C.收益分配效果
D.就业结构影响力
182、单项选择题 下列保险种类中，属于商业保险的是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.基本养老保险
D.工伤保险
183、单项选择题 在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，一般属于（）。
A.物质损失部分的保险责任
B.第三者赔偿责任
C.第三者责任部分的保险责任
D.第三者责任部分的除外责任
184、单项选择题 关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.工程监理单位依据工程承包合同开展监理工作
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权
D.工程监理单位是依法成立并从事建设工程监理活动的服务机构
185、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
186、单项选择题 关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是()。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度
B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优
C.项目的质量、投资和进度之间为对立统一关系
D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证
187、单项选择题 工程施工过程中一项或多项工作实际完成日期迟于计划完成日期，导致合同工期的延长，称为（）。
A.工期延误
B.工期推迟
C.工期滞后
D.工期顺延
188、多项选择题 采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。
A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据
189、单项选择题 某设备的购置费用为500万元，基准收益率为10%。欲在10年内将该投资的复本利和全部回收，则每年应等额回收投资()万元。已知：(A/P,10%,10)=0.16275。
A.79.45
B.80.18
C.81.38
D.88.25
190、单项选择题
在工程网络计划中，工作M有B、D、E三项紧前工作，其持续时间和工作最早开始时间如下表所示，则工作M的最早开始时间是第()天。
A.20
B.22
C.24
D.26
191、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.监理工程师应通知承包方停止使用该批钢材
B.监理工程师应通知承包方提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单
C.监理工程师应通知承包方立即将钢材退出现场
D.若承包方能够提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单，经检验合格，该批钢材可以用于工程
192、单项选择题 按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。
A.预备费
B.建设期利息
C.形成无形资产的费用
D.形成流动资产的费用
193、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.567
B.581
C.587
D.598
194、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年。此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
195、单项选择题 下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的是()。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息各付率
D.财务净现值
196、单项选择题
A.①一④一⑥一⑦一⑧
B.①一②—③一⑥一⑦一⑧
C.①—③一⑥—⑦一⑧
D.①一②一⑤一⑦—⑧
197、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
198、单项选择题 下列工程费用中，不能计入建筑工程保险金额的是（）。
A.建造费和安装费
B.材料、设备的关税和保险费
C.利润
D.设备和材料费
199、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.差额的内部收益率
200、多项选择题 建设项目财务评价与国民经济评价的区别主要有（）。
A.评价的角度不同
B.采用的价格不同
C.效益和费用的含义不同
D.主要参数不同
E.评价的方法和基础不同
201、多项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.产量的盈亏平衡点高，所以项目承受的风险小
B.若产品销售价格增加，会使盈亏平衡点降低
C.若单位变动成本增加，会使盈亏平衡点降低
D.若固定成本增加，会使盈亏平衡点上升
202、多项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立
B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立
C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立
D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立
203、单项选择题 建设工程项目监理机构人员配备应具有合理的结构，主要是指具有合理的()。
A.组织结构
B.管理层次与管理强度
C.部门和岗位职责
D.专业和技术职务职称结构
204、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于设计变更价款调整规定的说法，正确的是()。
A.已确认增(减)的工程变更价款，应在工程结算时支付
B.工程设计变更确定后，发包人可根据所掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
C.工程设计变更确定后，承包人可根据的掌握的资料，最终决定是否调整合同价款以及调整的具体金额
D.在工程设计变更确定后14天内，由承包人向发包人提出变更工程价款报告，经发包人审查同意后调整
205、单项选择题 总监理工程师组建工程项目监理机构的依据是()
A.监理大纲和监理规划
B.监理规划和委托监理合同
C.监理大纲和委托监理合同
D.监理实施细则
206、多项选择题 建设工程合同包括（）。
A.工程设计合同
B.工程勘察合同
C.工程咨询合同
D.施工合同
E.采购合同
207、多项选择题 产量的盈亏平衡分析的假定条件是：在一定时期内（）都保持不变。
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.生产数量
D.生产产品的需求量
E.单位产品的变动成本
208、单项选择题 关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合
209、多项选择题 下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。
A.投机风险只会造成损失而不会带来收益
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高
E.纯风险与投机风险常常同时存在
210、单项选择题 商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所作贡献的价值，称为（）。
A.市场价格
B.目标价格
C.国家指导价格
D.影子价格
211、单项选择题 某企业向银行贷款，100万元，年利率为10％，贷款期限为10年，10年后一次偿还本金和利息，则10年后偿还的总额是()万元。已知：(F／P，10％，10)=2．594。
A．284．5
B．305．6
C．408．0
D．259．4
212、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
B.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
C.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人不应该向材料供应商承担违约责任
D.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向建筑工程公司承担违约责任
213、单项选择题 下列概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（）。
A.工业管道工程概算
B.电气照明工程概算
C.器具、工具及生产家具购置费概算
D.通风工程概算
214、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
215、单项选择题 债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。
A.留置
B.抵押
C.质押
D.保证
216、多项选择题 下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。
A.追加投资收益率
B.期望值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.利税率
217、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括()。
A.企业管理费
B.规费
C.风险费用
D.利润
218、单项选择题 安装工程项目保险金额按重置价值计算，应不超过整个工程保险金额的20%;若超过20%，则按安装工程保险费率计收保费，超过()，则应单独投保安装工程保险。
A.30%
B.50%
C.60%
D.70%
219、单项选择题 某公司发行债券筹资，票面总金额为5000万元，偿还期5年，每年付息一次，票面利率为8%，发行费用率为0.5%，公司所得税率为25%，则债券资金成本率是()
A.2.22%
B.6.03%
C.6.78%
D.9.05%
220、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2790
B.2812
C.2890
D.2960
221、单项选择题 选择咨询设计公司主要审核()。
A．咨询设计费用
B．资质
C．经验和能力
D．公司财务状况
222、多项选择题 我国现阶段建设工程监理的特点主要有()
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理的服务对象具有多重性
C.建设工程监理制度推行具有强制性
D.建设工程监理具有监督功能
E.对建设监理的市场准入采取双重控制
223、单项选择题 下列关于工作总时差的说法中，正确的是()。
A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
224、单项选择题 下列各项中，属于“直接费”项目的是()。
A.规划费
B.措施费
C.企业管理费
D.勘察设计费
225、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()
A.设备运杂费
B.设备安装调试费
C.勘察设计费
D.技术引进费
E.联合试运转费
226、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()
A.按设计图纸确定综合单价
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整
227、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
228、单项选择题 市中心一个写字楼项目，投保了工程质量责任保险。该写字楼出租给某证券公司用于日常办公。该工程质量责任保险的被保险人除写字楼所有权人外还应包括()
A.该写字楼的设计单位
B.该写字楼的施工单位
C.承租写字楼的证券公司
D.聘请的物业管理公司
229、单项选择题 某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。
A.745.76
B.834.45
C.867.58
D.900.26
230、多项选择题 下列资产中，形成企业负债的有()。
A.预收工程款
B.资本公积金
C.企业租出的固定资产
D.应收工程款
E.企业融资租入的固定资产
231、多项选择题 下述关于内部收益率的说法中，不正确的是（）。
A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率
B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行
C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行
D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率
E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率
232、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
233、单项选择题 某设备估计尚可使用5年，为此准备5年后进行设备更新，所需资金估计为30万元，若存款利率为5％，从现在开始每期末均等地存款，则应存款()万元。已知：(A／F，5％，5)=0．18097。
A．6．426
B．5．868
C．5．429
D．4．846
234、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.2
B.3
C.4
D.5
235、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.厂家要求承包方支付退货运费是合理的
B.承包方要求厂家退货是合理的
C.业主指定材质、颜色和样品是合理的
D.厂家要求承包方支付退货运费是不合理的
236、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
237、单项选择题 网络计划中的关键线路一定是()的线路。
A.总时差为零
B.自由时差为零
C.不包括虚箭线
D.总的工作持续时间最长
238、单项选择题 建设工程监理工作的主要内容有：①编制建设工程监理规划;②制定监理实施细则;③确定总监理工程师和成立项目监理机构;④开展监理工作;⑤提交监理档案和工作总结：⑥参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。
A.①一②一③一④一⑤一⑥
B.③一①一②一④一⑥一⑤
C.⑧一②一①一④一⑤一⑥
D.⑥一⑤一④一③一②一①
239、单项选择题 民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成产的要件是()
A.事实行为
B.法律行为
C.侵权行为
D.意思表示
240、多项选择题 合同关系的组成要素有()。
A.主体
B.形式
C.载体
D.客体
E.内容
241、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.475.20
B.515.97
C.520.32
D.552.89
242、单项选择题 施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为()。
A.直接费
B.营业额
C.营业税
D.工程预算成本
243、单项选择题 分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第10～12位表示的为（）。
A.工程分类顺序码
B.分部工程顺序码
C.分项工程名称顺序码
D.清单项目名称序码
244、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
245、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
246、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
247、单项选择题 下列收益中，不计入施工企业营业利润的是()。
A.工程结算利润
B.投资净收益
C.其他业务利润
D.营业外收支净额
248、单项选择题 采用低标价和高标价的方法对投标报价进行评估时，高标价是指（）。
A.与成本相一致的报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差
D.充分考虑可能发生的风险损失的最高报价
249、单项选择题 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。
A.自由时差：总时差
B.自由时差>总时差
C.自由时差≥总时差
D.自由时差≤总时差
250、单项选择题 施工组织设计和工期条款在《建设工程施工合同(示范文本)》的()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
251、单项选择题 将建设项目分为公共项目和非公共项目，这种分类方式的依据是（）。
A.项目的目标
B.项目的产品(或)服务属性
C.项目的融资主体
D.项目与企业原有资产关系
252、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人应拒绝其投标
B.甲承包商的报价高于招标控制价不超过5%，所以招标人应接受其投标
C.甲承包商的报价高于招标控制价2%，所以招标人应拒绝其投标
D.招标控制价可根据投标报价情况进行浮动，若调整后的招标控制价仍高于承包商的投标价，则其投标会被拒绝
253、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
254、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
255、单项选择题 关于价值工程中全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研究和生产全过程发生的全部费用
B.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
C.全寿命周期费用是从开始使用至报废发生的费用总和
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
256、单项选择题 建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的（）提供风险保障。
A.资金短缺和资源不足
B.机构变更和人员调整
C.刑事责任和行政责任
D.自然灾害和意外事故
257、单项选择题 某建设项目设计生产能力为年产量20万件，单位产品的销售价格为500元，单位产品可变成本为350元，年固定成本为500万元，该产品销售税金及附加合并税率为5％。则单位产品价格的盈亏平衡点为（）元。
A.400
B.375
C.382
D.390
258、多项选择题 下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。
A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分
B.外币资本折算差额
C.企业接受的现金捐赠
D.从企业税后利润中提取的公积金
E.股东非货币出资
259、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
260、多项选择题 关于资金时间价值与投资防范说法中不正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案不可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
261、多项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
在进行盈亏平衡分析时，需假定一定时期内()都保持一个确定的量值。(多选)
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.单位产品的变动成本
D.生产产品的需求量
262、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.该施工承包合同必须约定违约金
B.该建筑工程公司若获得违约金，则不能就此再提出费用索赔
C.该施工承包合同中可以约定违约金，违约金具有补偿性
D.若约定的违约金低于损失金额，该建筑工程公司可向人民法院或者仲裁机构申请，要求建设单位予以增加
263、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
264、单项选择题 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制
B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制
C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效
265、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目正常生产年份的最大可能盈利额为（）万元。
A.1015
B.1020
C.1060
D.1064
266、多项选择题 项目监理机构的组织结构设计包括（）。
A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程
267、单项选择题 房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场。这种风险属于（）。
A.恶劣现场条件带来的风险
B.经济风险
C.施工组织设计不合理带来的风险
D.人为风险
268、多项选择题 下列利润项目中，构成施工企业营业利润的有()。
A.工程结算利润
B.营业外收支净额
C.投资净收益
D.多种经营利润
E.材料销售利润
269、单项选择题 在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则该事项造成的影响是（）。
A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天
B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天
C.将使总工期拖后2天
D.将使总工期拖后3天
270、多项选择题 对建设工程进度进行全方位控制时，应做到()
A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响
D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接
E.对影响进度的各种因素都要进行控制
271、多项选择题 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标人在编制分部分项工程量清单时应采用统一的（）。
A.综合单价
B.项目名称
C.计量单位
D.工程量计算规则
E.工料单价
272、单项选择题 下列施工企业资产中，属于固定资产的是()。
A.脚手架
B.土地使用权
C.闲置的建筑物
D.应收工程款
273、多项选择题 建筑工程保险物质损失部分规定的免赔额包括（）。
A.特种危险免赔额
B.对人身伤亡的免赔额
C.保险人对建筑工程项目、建筑用机器、装置及设备等承保项目遭受保险风险时的免赔额
D.试车期的免赔额
E.政府没收和征用造成损失的免赔额
274、单项选择题 下列费用中，应计入预算人工工资单价的是（）。
A.工会经费
B.职工教育经费
C.养老保险费
D.职工福利费
275、多项选择题 关于基准收益率的说法，正确的有（）。
A.基准收益率是方案最低可以接受的收益率
B.部门和行业不同，基准收益率通常是不同的
C.评价方案时基准收益率值应尽可能定得高些
D.当价格真正反映价值时，部门和行业的基准收益率趋于相同
E.基准收益率确定后不能调整
276、单项选择题 计入建安工程造价的营业税应按()计算。
A.(直接费+间接费+利润)x3%
B.直接费x3%
C.(直接费+间接费)x3%
D.营业额x3%
277、多项选择题 风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有()。
A.采集数据
B.建立风险目录摘要
C.完成风险分类
D.完成不确定性模型
E.对风险影响进行评价
278、单项选择题 按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。
A.财务费用
B.流动资产费用
C.预备费
D.工程费用
279、多项选择题 下列属于国际工程投标报价组成部分的有()。
A．暂定金额
B．材料设备预付款
C．其他直接费
D．工程间接费
E．直接工程费
280、多项选择题 在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。
A.调整工作之间的逻辑关系
B.调整进度前锋线
C.调整工作的最早开始时间
D.调整资源的投入
E.增、减工作项目
281、单项选择题 非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是()
A.净现值法
B.内部收益率法
C.经济效益分析
D.成本效用分析
282、单项选择题 某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。
A.4.12
B.4.48
C.5.48
D.6.20
283、多项选择题 下列资产中，属于企业固定资产的有（）。
A.脚手架
B.商标权
C.起重机
D.自卸汽车
E.长期股权投资
284、单项选择题 若某工程网络计划的计算工期等于计划工期，则该网络计划中的关键工作是()的工作。
A.时标网络计划中没有波形线
B.与紧后工作之间时间间隔为零
C.最早完成时间等于最迟完成时间
D.开始节点与完成节点均为关键节点
285、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()
A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量
286、多项选择题 城市维护建设税的计税基数包括()
A.营业税税额
B.增值税税额
C.所得税税额
D.营业税
E.消费税税额
287、单项选择题 工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有()的能力。
A.编制工程量清单
B.履行合同
C.组织施工
D.组织协调
288、多项选择题 根据FIDIC合同条款承包商承包工程时需考虑的风险主要有（）。
A.特殊风险
B.决策错误风险
C.责任风险
D.宏观政策变动
E.缔约和履约风险
289、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年;此后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。该人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知:(F/P,7%,10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
290、单项选择题 在国际工程投标程序步骤环节中，按工程量表细目计算汇总标价与编制正式工程报价单两个环节之间的步骤是()。
A．标价分析和投标报价决策
B．办理银行开具的投标保函
C．核算工程量
D．制订计划进度和施工进度
291、多项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人计算出的清单工程量肯定有误
B.若甲承包商中标，则应以甲承包商计算的工程量为准签订合同
C.甲承包商没有义务向招标人指出其工程量清单中存在的问题
D.甲承包商应按照招标文件中的工程量清单确定综合单价，进行报价
292、单项选择题 工程项目施工进度管理的任务完成的标志是()。
A．工程结算
B．当保修期结束且再无争议时
C．颁发工程移交证书
D．竣工验收
293、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
294、多项选择题 价值工程中的方案详细评价应包括()等内容。
A.技术评价
B.生态评价
C.经济评价
D.国民经济效益评价
E.社会评价
295、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
丙方案的价值系数为()。
A.0.993
B.0.998
C.1.021
D.1.102
296、单项选择题 建设工程项目管理的投资、质量、进度三个基本目标之间的关系是()
A.相互独立
B.统一协调
C.对立统一
D.相互矛盾
297、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55
298、单项选择题 当两家或两家以上的承包商联合投标，共同承接工程时，该种承包方式称为()。
A.综合承包
B.联营承包
C.分包
D.总包
299、单项选择题 工程监理单位组建项目监理机构时的首要工作是（）。
A.制定监理工作流程
B.确定监理工作内容
C.确定项目监理机构目标
D.选择监理组织结构形式
300、单项选择题 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。
A.措施项目清单
B.分部分项工程量清单
C.规费项目清单
D.其他项目清单