时间:2022-05-31 05:59:03
1、单项选择题 企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()
A.有形磨损的局部补偿
B.有形磨损的完全补偿
C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿
2、单项选择题 材料保温隔热性能的好坏由材料的()决定。
A.导热系数
B.导热方向
C.导热面积
D.导热性能
3、单项选择题 某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。
A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元
4、多项选择题 实行竣工验收备案制度的工程有()。
A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
5、单项选择题 有限空间作业使用的气体检测仪应直接读数，并具有声、光、振动（）功能和数据存储功能。
A.报警
B.记录
C.语音
6、单项选择题 钢筋调直采用冷拉调直时，必须控制钢筋的伸长率，对于HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋，冷拉伸长率不宜大于()。
A.1%
B.3%
C.4%
D.5%
7、单项选择题 甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是()。
A.只能请求乙方支付4万元的违约金
B.只能请求乙方双倍返还定金
C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金
D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用
8、单项选择题 有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。
A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议
9、名词解释 山墙泛水
10、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件一中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
11、单项选择题 关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。
A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施
12、单项选择题 《受限空间作业许可证》有效期一般不超过（）小时。
A.8
B.12
C.24
D.36
13、单项选择题
森田疗法中的实施方法很多，其本人说过，对他的疗法理解好的人，单靠读他的书或论文即可治愈。一般经常用到的方法包括门诊森田疗法和住院森田疗法。
重工作期的意义是（）
A.所有分心的方法均剥夺，直接面对焦虑
B.在不知不觉中培养对工作的持久忍耐力
C.在完成多样任务过程中体验顺应自然、为所当为的生活态度和纯真的心
D.通过劳动打破思想矛盾和精神交互作用的环，减轻症状的痛苦，由自我中心转变为外向化和实事求是
E.以上均不是
14、单项选择题 下列用房通常可以设置在地下室的是（）。
A.游艺厅
B.医院病房
C.幼儿园
D.老年人生活用房
15、多项选择题 玻璃的特性包括（）。
A.机械强度高
B.抗冲击性好
C.弹性比普通玻璃大
D.热稳定性好
16、单项选择题 下列关于利率和利息在工程经济活动中的作用的说法，错误的是()。
A.利率和利息促进投资者节约资金
B.利率和利息是微观经济管理的重要杠杆
C.利息与利率是金融企业经营发展的重要条件
D.利率和利息是以信用方式动员和筹集资金的动力
17、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
18、问答题
案例分析题某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加泛嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙。
(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8～10mm。
该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，如不正确，请改正。
4.简述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?。
19、单项选择题 符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（）。
A.从板的两边向中间固定
B.从板的中间向板的四周固定
C.长边（纸包边）垂直于主龙骨安装
D.短边平行于主龙骨安装
20、单项选择题 抗冻等级()以上的混凝土简称抗冻混凝土。
A.Fl0
B.Fl5
C.F25
D.F50
21、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
22、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
23、单项选择题 在防水混凝土的配合比的规定中，掺有活性掺和料时，水泥用量不得少于()kg/m3。
A、260
B、280
C、300
D、380
24、单项选择题 作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片是()。
A、平板玻璃
B、乳花玻璃
C、刻花玻璃
D、冰花玻璃
25、多项选择题 地面装修构造中，基层包括()。
A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层
26、名词解释 防潮层
27、多项选择题 铲运机的开行路线有()。
A.椭圆形
B."8"字形
C.锯齿形
D.扇形
E.螺旋形
28、多项选择题 《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。当无具体要求时，钢筋加工过程中，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合的规定有()。
A.对梁类、板类构件宜大于25%
B.对墙类构件不宜大于25%
C.对柱类构件不宜大于50%
D.对柱类构件不宜大于70%
E.对板类构件不宜大于40%
29、单项选择题 跨度8m的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A.50%
B.75%
C.85%
D.100%
30、单项选择题 甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。
A.效力待定
B.自动解除
C.失效
D.继续有效
31、单项选择题 下列属于超过一定规模的危险陛较大的分部分项工程的是()。
A.开挖深度超过3m的土方开挖工程
B.搭设高度为1Om的模板支撑工程
C.搭设高度48m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设跨度为l2m的模板支撑工程
32、单项选择题 我国某公司在南美洲某国承包一工程，水泥、沙子等材料在当地采购，则其预算价格应为()。
A.市场价
B.施工现场交货价格
C.市场价+运输费
D.市场价+采购保管费
33、单项选择题 平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。
A.1%
B.1.5%
C.2%
D.3%
34、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
35、多项选择题 属项目竣工决算内容的有()。
A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表
36、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？
37、单项选择题 有限空间作业单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定进行（），并建档管理。
A.保管
B.安全检查
C.定期检验
38、单项选择题 有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
39、单项选择题 依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。
A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8
40、单项选择题 直接影响幕墙节能效果的指标是（）。
A.风压变形性能
B.水密性能
C.防火性能
D.气密性能
41、单项选择题 深基坑工程的第三方监测应由（）委托。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
42、多项选择题 从事建筑活动的建筑业应当具备下列()条件。
A.有符合法律规定的组织机构
B.有符合国家规定的注册资本
C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定的执业资格的专业技术人员
D.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
E.法律行政法规规定的其他条件
43、单项选择题 关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。
A.上下通缝砌筑
B.不可采用铺浆法砌筑
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土
D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞
44、单项选择题 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。
A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数
45、单项选择题 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。
A.最小拉力荷载
B.摩擦面抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
46、单项选择题 关于模板工程设计主要原则的说法，正确的是()。
A.实用性、安全性、经济性
B.适用性、安全性、经济性
C.耐久性、安全性、经济性
D.实用性、安全性、耐久性
47、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
48、多项选择题 在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。
A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10
49、多项选择题 混凝土的耐久性能包括()。 A.抗冻性
B.碳化
C.抗渗性
D.抗侵蚀性
E.和易性
50、单项选择题 某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。
A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案
51、单项选择题 混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。
A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm
52、单项选择题 在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式
A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC
53、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
54、名词解释 建筑物等级划分
55、单项选择题 石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大()倍。
A、0.5～1
B、1～1.5
C、1.5～2
D、1～2.5
56、单项选择题 管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在()施工前完成。
A.结构层
B.找平层
C.饰面层
D.地面基层
57、单项选择题 以镀锌钢板为基材，经辊压、冷弯成异型断面，表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材是()。
A、彩色压型钢板
B、彩色涂层钢板
C、不锈钢
D、冷弯型钢
58、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用有铺贴方法有()。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
59、单项选择题 生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识，并告知作业者（），防止未经许可人员进入作业现场。
A、存在不安全因素
B、存在的危险有害因素和防控措施
C、防控措施
D、检查空间内有害气体及易燃物质
60、多项选择题 建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。
A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置
61、单项选择题 下列属于定型密封材料的是()。
A、密封膏
B、密封胶
C、密封条
D、密封剂
62、多项选择题 影响混凝土拌合物和易性的因素有()。
A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度
63、单项选择题 混凝土搅拌投料顺序正确的是()。
A.砂一水泥一石子一水
B.砂一石子一水一水泥
C.石子一砂一水泥一水
D.石子一水泥一砂一水
64、名词解释 地基和基础区别
65、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
66、单项选择题 甲施工企业于2007年1月接受无偿捐赠设备一台，这种捐赠将形成企业的()。
A.主营业务收入
B.股权投资
C.实收资本
D.资本公积
67、多项选择题 挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。
A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖
68、单项选择题 施工管理不包括（）
A、设计图会审
B、施工准备
C、现场施工管理
D、交工验收
69、单项选择题 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
70、单项选择题 计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为()的3%。
A.直接费+间接费
B.直接费+间接费+利润
C.直接费
D.营业额
71、单项选择题 根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。
A、5
B、8
C、10
D、12
72、问答题
背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
73、问答题
某写字楼工程进行施工，为赶在冬季到来前主体工程施工完成，项目组决定延长施工时间，每天仅在凌晨2点至4点停止施工，其余时间均正常施工。该工程工作时间的延长严重影响了附近居民的休息。投诉电话不断打到有关管理单位。有关管理单位对这些意见进行了处理，对该项目组进行了教育，并处以罚款。同时承包商在施工过程中产生的各种固体废弃物、粉尘等给周边环境造成了较大的污染和危害，有关单位要求该承包商建立职业健康安全与环境管理体系，并对有关人员进行培训。问题
1.《建设工程安全生产管理条例》对承包商在施工过程中的环境保护责任是如何规定的?承包商施工噪声控制的要求有哪些?
2.承包商在施工过程中进行环境保护的主要措施有哪些?施工现场围挡设置要求包括哪些内容?
3.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪些?
4.施工企业建立环境管理体系的步骤有哪些?5.施工企业建立职业健康安全管理体系的步骤有哪些?
74、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
75、单项选择题 环境管理体系是（）。
A.一个孤立的管理体系
B.组织管理体系的一个组成部分
C.为满足顾客要求而建立
D.与质量管理体系没有相容性
76、单项选择题 A企业的原材料存放在B企业的仓库里，A企业按月付给B企业仓库管理费，则该批原材料()。
A.不是A企业的存货
B.不是B企业的存货
C.既是A企业的存货也是B企业的存货
D.不属于存货范畴
77、多项选择题 下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
78、单项选择题 关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是()。
A、当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B、抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C、在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D、在设备管线安装部位安装加强龙骨
79、单项选择题 有限空间发生事故时，（）应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
A.作业负责人
B.作业者
C.监护者
D.生产经营单位
80、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
81、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
82、单项选择题 基础部分必须断开的是（）
A．伸缩缝
B．温度缝
C．沉降缝
D．施工缝
83、单项选择题 关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。
A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大
84、多项选择题 建设工程定额按编制程序和用途分类可以分为()
A.施工定额
B.概算定额
C.投资估算指标
D.材料消耗定额
E.机械台班定额
85、单项选择题 下列关于租赁说法中错误的是()。
A.经营租赁适合于临时使用的设备
D.可以保持资金的流动性
C.租赁设备不能用于担保
D.融资租赁承租人可以对设备随意改造
86、单项选择题 关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。
A.柱的震害重于梁
B.角柱的震害重于内柱
C.短柱的震害重于一般柱
D.柱底的震害重于柱顶
87、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
88、单项选择题 单位工程施工组织设计应由（）主持编制。
A.项目负责人
B.项目技术负责人
C.项目技术员
D.项目施工员
89、单项选择题 根据我国有关法律规定，房屋装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.5年
D.50年
90、名词解释 建筑“三大材”
91、单项选择题 下列()项不属于混凝土结构的优点。
A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广
92、单项选择题 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该（）
A.插入盲板或拆除一段管道
B.水封
C.关闭阀门
D.止逆阀
93、问答题
背景：
某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为两层2mm的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为
采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料;室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1：2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
问题：
(1)指出事件一中做法的不妥之处?为什么?
(2)事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置?
(3)事件三中，施工单位说法是否正确，为什么?
(4)指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。
94、单项选择题 基坑土方开挖应遵循“开槽支撑、()、严禁超挖”的原则。
A.先挖后撑，分层开挖
B.先撑后挖，分层开挖
C.先挖后撑，分段开挖
D.先撑后挖，分段开挖
95、单项选择题 管井作业选用带（）管道的通风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
96、单项选择题 砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口宽度最大值是()。
A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
97、单项选择题 住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。
A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案
98、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
99、多项选择题 ()的水泥不得用于建筑工程。
A.初凝时间不合格
B.终凝时间不合格
C.安定性不合格
D.水化热大
E.游离氧化钙含量过多
100、多项选择题 以下关于石灰的熟化和硬化的表述中，正确的是()。
A、石灰熟化过程中会吸收大量的热，同时体积增大1～2、5倍
B、生石灰可直接用于工程
C、消石灰粉或熟石灰粉，主要成分为Ca(OH)2
D、若在工程石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象
E、石灰浆体硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程
101、单项选择题 某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。
A.50
B.100
C.150
D.200
102、单项选择题 DS1水准仪的测量精度是()。
A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm
103、多项选择题 根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合
B.间隙配合
C.静配合
D.过盈配合
E.过渡配合
104、单项选择题 终凝时间不得长于6.5h的是()水泥。
A.普通
B.硅酸盐
C.矿渣
D.火山灰
105、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有（）mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
106、多项选择题 根据《建筑施工安全检查标准》（JG159-2011）,建筑施工安全检查评定的等级有（）。
A.优良
B.良好
C.一般
D.合格
E.不合格
107、多项选择题 关于曲线配筋无粘结预应力工程施工，说法正确的是（）
A.先两端张拉，后浇筑混凝土
B.先浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固
C.先一端锚固，一端张拉，后浇筑混凝土
D.先浇筑混凝土，再一端张拉，一端锚固
E.它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单
108、名词解释 板头
109、单项选择题 地下有限空间气体环境复杂时，作业单位宜（）具有相应检测能力的单位进行检测。
A.委托
B.指定
C.安排
110、单项选择题 关于会计的核算和监督两个基本职能，下列说法中错误的是()。
A.会计核算职能是指会计对客观经济活动的表述和价值数量上的确定，为管理经济提供所需信息
B.会计监督包括事前、事中和事后监督
C.核算职能和监督职能相辅相成，会计核算是基础
D.会计是核算已经发生和即将发生的事件，具有连续性的特点
111、名词解释 坍落度的测试方法
112、单项选择题 砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
113、名词解释 围护结构
114、名词解释 井架
115、多项选择题 根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。
A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
116、单项选择题 后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于()。
A.10N/mm2
B.15N/mm2
C.20N/mm2
D.30N/mm2
117、多项选择题 饰面砖粘贴的技术要求有（）。
A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
118、问答题
某大酒店(发包方)与装饰公司(承包方)签订了1～5楼装饰施工合同，工期为5个月。双方关于装饰材料的合同内容有：1.石材由发包方指定材质、颜色和样品，并向承包方推荐供货商，由承包方与供货商签订供货合同;2.其他装饰材料由承包方采购;3.所有材料进场时都必须经监理工程师验收合格后方可使用。双方关于工程价款的合同内容有：1.工程造价为1880万元，合同签订10日内，发包方向承包方支付合同价款20%的预付款;2.工程进度款按月支付，从进度款中按5%的比例扣留质量保证金;3.预付款在最后2个月扣除，每月各扣50%。在装饰施工合同履行过程中，出现下列情况：
1.承包商采购了一批大芯板，未经监理工程师同意就用于施工，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、生产许可证、有害物检测报告，且这批材料外观质量不好。
2.供货商将石材按合同采购量送达施工现场，进场检查时有部分石材存在色差不符合要求，监理工程师通知承包方不得使用。承包方要求供货商将不符合要求的石材退换，供货商要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付。供货商要求发包方从应付承包方的工程款中扣除上述费用。
3.工程在保修期间，顶棚多处开裂，影响美观，发包方多次催促承包方修理，承包方一再拖延，最后发包方另请施工单位维修，修补费用为1万元。
119、单项选择题 在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
120、单项选择题 花岗石的化学成分中，SiO2的含量常为()以上，为酸性石材。
A、20%
B、30%
C、50%
D、60%
121、多项选择题 钢框木胶合板模板与组合钢模板比，其特点为()等。
A、通用性强
B、自重轻
C、模板拼缝少
D、维修方便
E、耐水性能好
122、单项选择题 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
123、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
124、多项选择题 工程造价等于不舍税工程造价加上()。
A.增值税
B.营业税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
E.利润
125、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
126、问答题
某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：
127、多项选择题 关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。
A.成本较低
B.拉伸强度和延伸率高
C.高温易流淌
D.低温不易脆裂
E.使用年限较短
128、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
129、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
130、单项选择题 成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。
A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法
131、单项选择题 地基处理方法中，既可用于加固深l～4m厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是()。
A.灰土地基
B.砂和砂石地基
C.粉煤灰地基
D.矿渣地基
132、单项选择题 单向板是（）。
A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4
133、单项选择题 木材由于其构造不均匀，胀缩变形各方向不同，其变形最大是（）
A、径向
B、弦向
C、顺纹
D、横纹
134、单项选择题 某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。
A.4700
B.4000
C.3700
D.3300
135、单项选择题 高强度螺栓连接一般通过()和终拧来达到紧固。
A.初拧、复拧
B.预拧、复拧
C.初拧、补拧
D.预拧、补拧
136、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
137、填空题 作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
138、名词解释 砖墙
139、单项选择题 进入有限空间作业单位应编制中毒窒息事故的专项应急救援预案，并配备相应的救援器材。每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
140、单项选择题 为保证预埋件与主体结构a为保证预埋件与主体结构连接的可靠性，连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于()。
A、Cl5
B、C20
C、C25
D、C40
141、单项选择题 人造大理石是()的人造石材。
A.水泥型
B.复合型
C.微晶玻璃型
D.聚酯型
142、单项选择题 当基体含水率不超过8%时，可宣接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。
A.过氯乙烯
B.苯一丙乳胶漆
C.乙一丙乳胶漆
D.丙烯酸酯
143、单项选择题 基坑支护破坏的主要形式中，导致基坑隆起的原因是()。
A.支护埋置深度不足
B.止水帷幕处理不好
C.人工降水处理不好
D.刚度和稳定性不足
144、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的合同，只有经法定代理人追认后，该合同方才有效。但相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。
A.15天
B.1个月
C.3个月
D.6个月
145、多项选择题 某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式
B.每搭设完15m进行一次检查和验收
C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收
D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除
E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业
146、单项选择题 当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。
A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器
147、名词解释 阴角线、压顶线
148、多项选择题 某基坑宽8m，深8m，土质为三类土，降水深度为4.5m，该基坑施工时下列做法中不恰当的是()。
A.基坑开挖宜采用抓铲挖掘机
B.基坑开挖应采用分段开挖、先撑后挖的原则
C.基坑降水可采用双排线状布置的轻型井点降水
D.基坑支护可采用钢筋混凝土排桩，且排桩外设截水帷幕
E.基坑验槽时，重点应选择在基坑的中心部位和四角
149、单项选择题 民用建筑工程室内氡污染不是来源于()。
A.饰面人造木板
B.大理石
C.地质断裂带处
D.水泥
150、单项选择题 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是（）。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板
151、多项选择题 关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（ ）。
A.连接部位设置在强度等级为C25的主体结构混凝土上
B.预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑混凝土
C.直接用轻质填充墙做幕墙支承结构
D.预埋件采用一定厚度的热镀锌防腐处理
E.使用冷加工钢筋作为锚筋
152、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
153、多项选择题 以下钢筋混凝土结构的施工中，施工缝留设位置正确的是()。
A.2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行于短边的位置
B.跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2.0m的位置
C.柱子留缝于中间1/3高度范围内
D.和板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50-100mm处
E.墙留缝于纵横墙的交接处
154、单项选择题 国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。
A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400
155、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
156、单项选择题 钎探孔平面布置图中外圈钎点要超出建筑物垫层边线()。
A.100～300mm
B.200～500mm
C.300～600mm
D.400～800mm
157、单项选择题 用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
158、单项选择题 某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。
A.要求法院改判
B.直接作出再审的决定
C.提交审判委员会讨论决定是否再审
D.提请上级人民法院决定
159、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
160、单项选择题 下列关于模板的技术要求正确的是()。
A.模板只需要保证其自身的强度即可
B.在浇筑混凝土之前，木模板应注意防潮
C.模板与混凝土的接触面宜粗糙，以保证两者之间的粘结强度
D.模板的接缝不应漏浆，模板内不应有积水
161、单项选择题 下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。
A.冲击钻成孔灌注桩
B.回转钻成孔灌注桩
C.潜水电钻成孔灌注桩
D.钻孔压浆灌注桩
162、多项选择题 为了使设计的结构既可靠又经济，必须进行两方面的研究，它们分别是()。
A.研究各种“作用”在结构中产生的各种效应
B.研究产生各种结构效应的原因
C.研究结构或构件抵抗这些效应的内在的能力
D.研究用何工具来抵抗结构
E.研究结构与各种效应的关系
163、单项选择题 工程测量用水准仪的主要功能是()。
A.直接测量待定点的高程
B.测量两个方向之间的水平夹角
C.测量两点间的高差
D.直接测量竖直角
164、单项选择题 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经()签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目，负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包摹位项目负责人
165、问答题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下：
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形;
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓;
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理;
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中的施工方法正确与否，如不正确，请写出正确的做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防火、防雷节点的处理要求有哪些规定?
166、问答题
天津某单层钢结构厂房工程，基础部分采用锤击打人预应力管桩，部分采用泥桨护壁灌注桩。桩承台上预埋地脚螺栓与钢柱连接。
预应力管桩打人过程中，发现桩身突然倾斜错位，经查桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度突然增大;同时，当粧锤跳起后，粧身随之出现回弹现象。
泥浆护壁灌注桩施工过程中，频繁出现孔壁坍落现象。
粧承台及预埋地脚螺栓均施了完毕，安装钢柱时发现钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中。
由于屋架跨度比较大，约28m，设计采用钢网架结构。在钢网架总拼完成后，紧接着开始屋面丁程。屋面工程完成后，监理工程师对下弦中央点处挠度值进行实测实量，满足设计要求，监理工程师验收通过并签字确认。
【问题】
1.本案例中，预应力管桩打人过程中出现的现象可能是什么原因造成？如何预防和治理？
2.简要叙述泥浆护壁灌注桩孔壁坍落的可能原因及防治措施。
3.钢柱底部预留螺栓孔与预埋螺栓不对中的问题应如何预防与处理？
4.监理工程师对屋架的验收检测存在哪些不妥？为什么？指出检测结果的合格标准
167、多项选择题 水准仪主要由()三个主要部分组成。
A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座
168、单项选择题 相关国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于()min。
A、30
B、40
C、45
D、50
169、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
170、单项选择题 用于制作粗骨料的岩石的抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于()。
A、1
B、1.5
C、2
D、2.5
171、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
172、单项选择题 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于()。
A、6%
B、8%
C、10%
D、12%
173、多项选择题 普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。
A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢
174、单项选择题 关于钢筋元素的含量表述（）是错误的。
A.铁是主要元素
B.有少量的碳、锰、硅、钒、钛等
C.低碳钢的含碳量不大于0.25%
D.低合金钢的合金元素总量不大于10%
175、问答题
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日;工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下1层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截至2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额l670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成如下：直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
问题：
1.事件l中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
176、单项选择题 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。
A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验
177、单项选择题 厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材严禁采用（）施工。
A.热粘结剂法
B.热熔法
C.冷粘法
D.自粘法
178、单项选择题 金属类预应力筋下料不得采用()切割。
A、砂轮锯
B、电弧
C、切断机
D、金属刀
179、多项选择题 关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。
A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施
180、单项选择题 某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。
A.3年
B.6年
C.9年
D.12年
181、多项选择题 复合水泥的主要特性有()。
A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好
182、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
183、单项选择题 砌体基础常采用()。
A、扩大基础
B、独立基础
C、筏形基础
D、箱形基础
184、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
185、单项选择题 承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同
B.水泥厂
C.承包商
D.运输公司
186、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
187、问答题
某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
188、单项选择题 某高层建筑有上人屋顶平台，女儿墙高0.5m，厚0.24m;设置的栏杆高度是()
A.1.60
B.1.20
C.1.10
D.1.05
189、单项选择题 我国建筑抗震设防的规范烈度，采用的是()个等级划分的烈度表。
A、6
B、8
C、10
D、12
190、单项选择题 按照规范规定，下列石材幕墙工程中允许使用"钢销式"连接的是()。
A.幕墙高度10m，抗震设防8度
B.幕墙高度20m，抗震设防7度
C.幕墙高度30m，抗震设防6度
D.幕墙高度50m，非抗震没防地区
191、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
192、名词解释 砖平碹
193、多项选择题 砌筑砂浆的技术要求包括()。
A.流动性
B.保水性
C.强度
D.刚度
E.粘结力
194、单项选择题 项目部安全管理机构的第一责任人是（）。
A.技术负责人
B.专职安全员
C.项目经理
D.工长
195、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
196、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
197、单项选择题 下列地面面层中，属于整体面层的是()。
A.水磨石面层
B.花岗石面层
C.大理石面层
D.实木地板面层
198、多项选择题 关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有()。
A.按与搭设相同的顺序上下同时进行
B.先拆除上部杆件，最后松开连墙件
C.分段拆除架体高差达3步
D.及时取出、放下已松开连接的杆件
E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业
199、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1、判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2、对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么？
3、对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定？
200、单项选择题 大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。
A、抗剪性能
B、抗弯性能
C、抗拉性能
D、抗压性能
201、单项选择题 以下场所不属于地下有限空间的是（）
A.地下管道
B.污水井
C.锅炉房
202、多项选择题 受压墙体设计时，应验算()。
A.高厚比
B.构造柱
C.极限承载力
D.局部受压承载力
E.圈梁受拉
203、单项选择题 由蒸煮软化的原木，旋切成大张薄片，然后将各张木纤维方向相互垂直放置，用耐水性好的合成树脂胶黏结，再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材是
A、胶合板
B、纤维板
C、刨花板
D、细木工板
204、单项选择题 为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置()。
A.在墙体高温一侧
B.在墙体低温一侧
C.在墙体保温层靠高温一侧
D.与保温层无关
205、单项选择题 常用水泥中，抗裂性较高的水泥是()。
A、普通水泥
B、矿渣水泥
C、火山灰水泥
D、粉煤灰水泥
206、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
207、单项选择题 有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。
A.监护人
B.许可人
C.申请人
208、单项选择题 下列各项中，不属于建设管理费的是()。
A.建设单位管理费
B.工程监理费
C.工程质量监督费
D.研究试验费
209、单项选择题 国标规定，水泥的强度等级是以水泥胶砂试件在()龄期的强度来评定的。
A.3d和28d
B.3d、7d和28d
C.28d和28d
D.7d和28d
210、单项选择题 凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。
A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程
211、多项选择题 不良行为记录信息公布的期限可以是()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
E.1
212、单项选择题 地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。
A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时
213、多项选择题 关于民用建筑工程室内环境质量验收的说法，正确的有（ ）。A.应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行 B.抽检的房间应有代表性 C.房间内有2个及以上检测点时，取各点检测结果的平均值 D.对采用自然通风的工程，检测可在通风状态下进行 E.抽检不合格，再次检测时，应包含原不合格房间
A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
214、多项选择题 装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
215、单项选择题 夜间地面作业人员应穿戴（）。
A.反光马甲
B.工作服
C.高可视警示服
216、问答题
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。
甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?
217、单项选择题 可进行地面平整、挖沟、刮土、推土、松土、除雪的机械是()。
A.推土机
B.铲运机
C.平地机
D.摊铺机
218、单项选择题
如图1—10所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于P1、P2的关系，正确的是( )。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1
D.P2>3P1
219、单项选择题 依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行()。
A.过错责任原则
B.过错推定原则
C.无过错责任原则
D.无罪推定原则
220、单项选择题 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A.建设用地使用权
B.地役权
C.相邻权
D.宅基地使用权
221、多项选择题 连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间
B.可变期间
C.除斥期间
D.指定期间
E.不可变期间
222、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
223、单项选择题 当一项长期投资的净现值大于零时，下列说法中不正确的是()。
A.该方案可投资
B.该方案未来报酬的总现值小于初始投资的现值
C.该方案的内部报酬率大于其资本成本
D.该方案的净现值率大于零
224、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
225、单项选择题 下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（）。
A.先深后浅
B.先小后大
C.先短后长
D.自四周向中间进行
226、问答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3、3m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下：(1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置？3、本案例中电焊作业属几级动火作业？指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施？
227、名词解释 筏板基础
228、名词解释 绿地率（绿化率）
229、多项选择题 大理石可以用在()。
A.室内墙面
B.室内实验台
C.室内地面
D.建筑幕墙
E.室内柱面
230、问答题
某装饰装修工程公司承揽了某综合办公楼的装修任务，在施工前，该装饰装修工程公司首先进行施工准备，对设计图纸进行了审查，并对现场施工做了准备。
【问题】
1.在审查设计文件时，其审查的主要内容包括哪些?
2.施工现场准备的主要内容有哪些?
231、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
232、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325--2001)规定。下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.住宅
B.体育馆
C.办公楼
D.医院
E.四星级以上旅游宾馆
233、单项选择题 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某
234、名词解释 窗台虎头砖
235、单项选择题 诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。
A.1天
B.3天
C.7天
D.15天
236、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
237、单项选择题 在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是()。
A.盈亏平衡分析
B.敏感性分析
C.概率分析
D.风险分析
238、多项选择题 天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求包括()。
A、体积密度应不小于2、30g/cm3
B、吸水率不大于0、50%
C、干燥压缩强度不小于50、0MPa
D、弯曲强度不小于7、0MPa
E、耐磨度不小于5CM
239、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
240、单项选择题 下列关于土方施工机械的适用范围说法正确的是()。
A.正铲挖掘机只适用于挖掘停机面以下的土壤
B.反产挖掘机则可适用于挖掘停机面以上的土壤
C.抓铲挖掘机最适宜于水中挖土
D.铲运基由于工作效率高，具有操纵灵活、运转方便的特点，所以用途广泛，但其推运距离宜在100m以内
241、单项选择题 以合成或天然高分子树脂为基本材料，再按一定比例加入填充料、增塑剂、固化剂、着色剂及其他助剂等，在一定条件下经混炼、塑化成型，在常温常压下能保持产品形状不变的材料是()。
A、塑料
B、涂料
C、玻璃
D。胶合板
242、问答题
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于T.程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
【问题】
1.事件一中，施丁单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。
2.事件二中，施工单位的施丁程序是否正确？说明理由或给出正确做法。
3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？
4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测？施丁单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？
5.事件四中，幕墙的“二性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。
243、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
244、单项选择题 现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于设计强度的()。
A.50%
B.75%
C.90%
D.100%
245、单项选择题 能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂是()。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.引气剂
246、单项选择题 人造饰面石材是采用无机或有机胶凝材料作为()，以天然砂、碎石、石粉或工业渣等为粗、细填充料，经成型、固化、表面处理而成的一种人造材料。
A、胶粘剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
247、多项选择题 地面装修构造由()组成。
A.面层
B.防水层
C.基层
D.防腐层
E.结合层
248、问答题
某装饰装修工程公司承揽某商场的装修工程施工任务。
1.在门窗的制作与安装过程中采用了如下的施工方法。
(1)铝合金门窗的安装采用了边安装边砌口的方法施工。
(2)建筑外门窗直接用射钉固定在砌体上。
(3)塑料门窗框与墙体间缝隙采用了密封胶密封。
(4)在安装中空玻璃时，镀膜层朝向室外。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取了如下措施。
(1)厚度大于50mm的门窗扇应采用螺杆连接门窗框。
(2)铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不小于100N。
(3)对埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防膨胀处理。
(4)制作木门窗的木材中的甲醛含量应符合设计要求。
(5)胶合板门的横棱和上、下冒头应采用密封胶密封，以防透气。
【问题】
1.在门窗的制作与安装过程中采用的施工方法中，哪些方法是不妥当的，并改正。
2.在对门窗的制作与安装工程质量控制中采取的措施中有哪些是不妥当的，请逐一指正，并指出正确的措施或说明理由。
249、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，应（）。
A.每半小时检测一次
B.进行持续监测
C.不做限制
250、多项选择题 对大体积混凝土进行二次振捣的目的是()。
A.降低水化热
B.提高混凝土与钢筋的握裹力
C.增加密实度
D.提高混凝土抗压强度及抗裂度
E.降低内外温差
251、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
252、单项选择题 关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
253、单项选择题 关于模板安装施工的做法，错误的是（）。
A.操作架子上长期堆放大量模板
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施
C.遇到六级大风，停止模板安装作业
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
254、单项选择题 非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。
A.5
B.8
C.10
D.32
255、单项选择题 以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.医院
B.幼儿园
C.理发店
D.学校教室
256、多项选择题 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。
A.结构发生变形
B.粘结不好
C.结构材料与装修材料的变形不一致
D.装修材料弹性过大
E.结构材料的强度偏高
257、单项选择题 下列不属于结构安全性的要求的是()。
A.结构在施工时不发生破坏
B.结构在遇到强烈地震时不倒塌
C.结构在正常使用的条件下,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏
D.在正常使用时,结构不能出现过大的变形
258、单项选择题 抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于（）
A.7d
B.10d
C.15d
D.18d
259、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
260、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
261、多项选择题 开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，则应在下部坡脚采取()等加固措施。
A.短桩与横隔板支撑
B.砌砖、毛石墙
C.浇筑钢筋混凝土墙
D.编织袋、草袋
E.堆土
262、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
263、单项选择题 水泥砂浆找平层已完，经干燥后含水率不得大于()。
A、6%
B、7%
C、8%
D、10%
264、问答题
某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。
工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件：
事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。
事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。
【问题】
1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?
4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
265、多项选择题 根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。
A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成
266、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
267、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
268、问答题
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
269、多项选择题 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。
A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C.防水卷材垂直屋脊铺贴
D.防水卷材平行屋脊铺贴
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴
270、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
271、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
272、问答题
某六层住宅工程项目，建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。
【问题】
1、发生生产安全事故后，应怎样进行事故现场处理？
2、简要分析造成事故的原因。
273、单项选择题 某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。
A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性
274、单项选择题 建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。
A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用
275、多项选择题 防止钢结构的焊缝出现热裂纹的措施是()。
A.焊前烘烤
B.控制焊接工艺参数
C.提高操作技术
D.控制焊缝的化学成分
E.焊缝组织提前检查
276、单项选择题 对有抗震要求的结构，箍筋弯后平直部分的长度不应小于箍筋直径的()。
A.3倍
B.5倍
C.l0倍
D.15倍
277、单项选择题 有限空间设施管理单位应每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
278、单项选择题 安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用()材料制作，并应与可燃物保持不小于()的距离。
A.难燃烧，120mm
B.难燃烧，150mm
C.不燃烧，120mm
D.不燃烧，150mm
279、单项选择题 关于模板拆除施工的做法，错误的是()。
A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时，开始拆除底模
B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕
C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模
D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板
280、单项选择题 钢结构构件采用焊接连接中，产生()的主要原因是焊接工艺参数选择不正确、技术操作不佳、焊件位置安放不当等。
A.冷裂纹
B.弧坑缩孔
C.焊瘤
D.咬边
281、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
282、多项选择题 以下有关工程项目施工招投标，说法正确的有()。
A.招标人采取邀请招标方式时，必须向3个以上具备承担招标项目能力的单位发出投标邀请书
B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应视具体情况由招标方决定是否接收
C.中标单位有权将中标项目分解后分包给他人
D.招标方可根据具体工程项目编制标底，设有标底的，标底必须保密
E.招标方可根据招标项目的具体情况，组织潜在投标方勘探项目现场
283、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
284、单项选择题 下列各项进度计划中，不属于按编制对象分类的是()。
A.施工总进度计划
B.单体工程进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.检验批进度计划
285、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
286、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，先将桩压入()左右后停止，校正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后，再继续压桩。
A.2.0m
B.1.5m
C.1.2m
D.1.0m
287、单项选择题 可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu，k<35MPa的混凝土等级的是()。
A、C25
B、C30
C、C35
D、C40
288、多项选择题 下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。
A.选用低水化热的水泥
B.提高水灰比
C.提高混凝土的入模温度
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护
E.采用二次抹面工艺
289、单项选择题 下列全玻幕墙施工，错误的是()。
A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
290、单项选择题 作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为()。
A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则
291、问答题
某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：
(1)钢筋由建设单位供应;
(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域，责令限期整改。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1.事件一中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2.事件二中，施工组织设计修改后，应该经由什么程序报审?
3.事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。
4.写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。
292、单项选择题 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。
A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管
293、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
294、单项选择题 根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
295、多项选择题 在卫生方面，施工现场应配备常用的()。
A.止血带
B.绷带
C.轮椅
D.消毒液
E.担架
296、单项选择题 下列各项中哪项不属于财务分析的方法()。
A.会计分析
B.比率分析
C.因素分析
D.比较分析
297、问答题
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
298、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，()负有妥善保管担保物的义务。
A.质权人
B.保证人
C.抵押权人
D.出质人
299、多项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范KGB50204—2002)的规定，模板安装一般项目的要求有()
A.模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性
B.模板的接缝不应漏浆
C.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂
D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净
E.在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内可有少量积水
300、单项选择题 抗渗混凝土试件每组()块。
A.三
B.四
C.五
D.六