时间:2022-05-10 03:14:50
1、单项选择题 关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持
B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任
C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
2、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
3、多项选择题 根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有()。
A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖
B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行
C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保
D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值
E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员
4、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
5、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政法为（）
A．终身不予注册
B．帛销执业资格证书，5年内不子注册
C．责令停止执业3年
D．责令停止执业1年
6、单项选择题 下列关于分两阶段进行招标的说法正确的是（）。
A.第二阶段，投标人按照招标公告的要求提交带报价的技术建议
B.第一阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案的投标文件
C.招标人在第一阶段可以提出要求投标人提交投标保证金
D.对技术复杂或无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标
7、单项选择题 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25E1，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。
A.3月20日
B.3月30日
C.4月25日
D.4月30日
8、多项选择题 提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、有明确的被告
B、有具体的诉讼请求和事实根据
C、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
D、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织
E、经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，应当在收到行政复议决定书之日起30日内起诉
9、单项选择题 当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起()个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。
A、6
B、9
C、12
D、18
10、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表
11、多项选择题 关于资产负债表说法正确的是()。
A.资产负债表是反映企业在某一特定日期财务状况的报表
B.资产负债表按月报送
C.资产负债表一般反映的是企业月末、季末、半年末、年末的财务状况
D.资产负债表属于动态会计报表
E.资产负债表以“资产=负债+所有者权益”这一会计等式为依据
12、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则
13、单项选择题 某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.2010年4月1日
B.2010年4月17日
C.2010年6月17日
D.2011年3月17日
14、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
15、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
16、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1
B.3
C.5
D.7
17、单项选择题 这一属性是知识产权的（）。
A.双重性
B.地域性
C.专有性
D.时间性
18、多项选择题 下列关于互斥投资方案比选的表述中，正确的有()。
A.在寿命期相同的情况下，可直接将各方案的净现值作为衡量标准
B.采用差额内部收益率法时，若差额内部收益率大于零，保留投资大的方案
C.采用最小费用法时，不必考虑各方案的寿命期而直接比较各方案的费用现值
D.采用研究期法时，寿命期较长方案的净现值中需要考虑计算期以后的现金流量
E.采用净现值率排序法时，不一定能获得最佳组合方案
19、单项选择题 甲公司业务员王某开出后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。
A.王某的行为为无权代理，合同无效
B.王某的行为为表见代理，合同无效
C.王某的行为为表见代理，合同有效
D.王某的行为为委托代理，合同有效
20、多项选择题 原告提起行政诉讼，应当符合的法定条件包括（）。
A.原告与被告在合同中约定了关于争议解决的条款
B.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的公民法人或者其他组织
C.有明确的被告
D.有具体的诉讼请求和事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
21、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
22、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、从业人员
D、安全生产管理人员
E、特种作业人员
23、多项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的
B.安全生产许可证颁发管理机关人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的
C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
24、多项选择题 根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。
A.依照企业破产法规定进行重整的
B.生产经营发生严重困难的
C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的
D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的
E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的
25、单项选择题 承揽工作不包括()。
A.定作
B.测试
C.检验
D.运输
26、单项选择题 建设单位办理工程质量监督手续，无需提供的文件和资料是()。
A、工程规划许可证
B、设计单位资质等级证书
C、工程勘察设计文件
D、施工单位营业执照
27、单项选择题 [2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
28、单项选择题 工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是()费用。
A.工程项目
B.单项工程
C.单位工程
D.分部分项工程
29、单项选择题 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期、供冷期
30、多项选择题 下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是（）
A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷
B.设计原因导致的质量缺陷
C.自然灾害导致的屋面板损坏
D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷
E.使用者装修改造致使墙体损坏
31、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）
A．评标截止时间前
B．评标开始前
C．提交投标文件的截止时间前
D．投标有效期内
32、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例），关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A．从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书
B．勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确
C．设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计
D．勘察、设计单位不得分包所承揽的工程
33、单项选择题 债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，这体现了债的（）。
A.公平性
B.有限性
C.相对性
D.可履行性
34、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
35、多项选择题 《合同法》规定，合同内容一般包括()等条款。
A.A标的
B.数量.质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法
36、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。
A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育
B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买
D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买
37、单项选择题 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、1年
38、多项选择题 施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()。
A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的
B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施
D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的
E.未按照节能设计进行施工的
39、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
40、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
41、单项选择题 当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。
A.平等
B.公平
C.自愿
D.诚实守信
42、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权
B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一
C.仲裁以不公开审理为原则
D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
43、单项选择题 某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章冒险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
44、多项选择题 国有资产占主导地位的必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的方式的情形有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂，工程量大的项目
D.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
E.自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
45、单项选择题 根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。
A.承揽合同
B.技术合同
C.委托合同
D.行纪合同
46、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
47、多项选择题 下列能够引起债的发生法律事实的有（）
A.债务相互抵销
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存
48、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定
49、单项选择题 以下关于民事诉讼证据的正确表述是（）。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
50、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的
B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的
C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
51、多项选择题 在某建设项目施工中形成的下列债权中，属于合同之债的有()。
A、施工单位与材料供应商订立合同
B、施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
C、施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号
D、材料供应商向施工单位交付材料
E、施工单位向材料供应商支付材料款
52、单项选择题 某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是（）。
A.提供担保后可以实施
B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施
53、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
54、单项选择题 某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。
A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准
55、单项选择题 关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。
A.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
B.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
56、单项选择题 关于货运合同法律特征的表述，不正确的是()
A、货运合同是双务、有偿合同
B、货运合同的标的是货币
C、货运合同是诺成合同
D、货运合同当事人的特殊性
57、多项选择题 关于联合体投标的说法，正确的是()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围
E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同
58、单项选择题 属于国家所有的可移动文物是()。
A、中国境内出土的文物
B、古文化遗址
C、古墓葬
D、石刻、壁画
59、多项选择题 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》
B.《评标委员会和评标方法暂行规定》
C.《北京市建设工程造价管理办法》
D.《北京市建设工程招标投标管理条例》
E.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》
60、单项选择题 中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。
A.因巨额担保事项被债权人起诉
B.因经营不善造成巨额亏损
C.存在违法行为
D.拒绝提交履约保证金
61、单项选择题 某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）。
A.0.5米
B.1米
C.1.5米
D.2米
62、单项选择题 关干无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）
A．无资质承包主题签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关
D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
63、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表
B．用人单位代表
C．劳动行政部门代表
D．人民法院指定的人员
64、单项选择题 下列权利中，不属于著作人身权内容的是（）。
A.署名权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.许可使用权
65、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
66、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
67、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.无效合同
D.可变更合同
68、单项选择题 关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。
A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布
B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长
C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相关部门无需再统一公布
D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应在本地区统一公布
69、单项选择题 在重点工程的施工现场，施工单位应当履行的消防安全职责不包括（）
A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作
B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理
C.实行每周防火巡查，并建立巡查记录
D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练
70、单项选择题 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。
A、仲裁委员会
B、人民法院
C、人民政府
D、建设行政主管部门
71、多项选择题 根据劳动和社会保障部《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除()以后，不得低于当地最低工资标准。
A、平均每月工资5%
B、夜班、高温条件下的津贴
C、法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等
D、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境下的津贴
E、延长工作时间的工资
72、单项选择题 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后()内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
A、15d
B、28d
C、30d
D、42d
73、多项选择题 根据事故具体情况。事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。
A．监察机关
B．人民法院
C．公安机关
D．人民检察院
E．工会
74、单项选择题 根据2014年修订的《行政诉讼法》，人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律、法规错误的，可以判决（）
A.判决驳回上诉，维持原判
B.撤销原判
C.依法改判
D.判决变更
75、多项选择题 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.拆迁安置补偿方案
D.拆除施工组织方案
E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
76、单项选择题 下面有关劳动法中的说法中，错误的是（）。
A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作
B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的工作
D.女职工生育不得少于90天的产假
77、单项选择题 甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A、分包合同无效，则仲裁协议无效
B、分包合同有效，则仲裁协议有效
C、分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
78、多项选择题 在工程实践中，建设单位应当向施工单位提供原始资料，这些资料主要包括()。
A.可行性研究报告
B.概算批准文件
C.建设用地的征用资料
D.建设项目所在地规划部门批准文件
E.项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料
79、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
80、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
81、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
82、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1
B、2
C、3
D、5
83、单项选择题 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须（）。
A.书面通知投标人甲
B.书面通知所有的投标人
C.口头通知投标人甲即可
D.口头通知所有的投标人
84、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
85、单项选择题 职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在（）小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60
86、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B、依法限制用人单位安排劳动者的加班
C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
87、单项选择题 以市场为主导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价的是（）。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.行业协会的综合信用评价
D.行业协会协助政府部门的综合信用评价
88、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误
B.此种情形属于承诺超期
C.该承诺必然无效
D.该承诺是否有效由双方协商决定
89、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
90、单项选择题 构成表见代理的主观要件是（）。
A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
91、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效
B.无效
C.要约人未作任何表示则有效
D.要约人虽表示接受也无效
92、多项选择题 施工企业安全生产责任制的主要内容包括（）。
A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
93、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
94、单项选择题 某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。
A.可以收取费用
B.不能收取费用
C.如需组织专家论证，可收取费用
D.如需现场查验，可收取费用
95、单项选择题 超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。
A.实体权利
B.起诉权
C.胜诉权
D.上诉权
96、多项选择题 关于借款合同权利和义务的说法，正确的有()。
A.贷款人不得预先在本金中扣除利息
B.借款人应当按照约定的用途使用借款
C.对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还
D.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
E.贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产
97、单项选择题 甲建筑公司是一家施工总承包企业，2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中，并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后来经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是()。
A、建设单位
B、施工总承包单位
C、设计单位
D、监理单位
98、单项选择题 某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2008年3月16日
B.2008年3月31日
C.2008年4月7日
D.2008年4月11日
99、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。
A、工程施工图纸
B、法律法规
C、监理合同
D、施工合同中约定采用的推荐性标准
100、名词解释 纪南城
101、多项选择题 某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。
A.各地的地方法规
B.法律、行政法规
C.案件所在县人民政府公开发布的规定
D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章
E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章
102、多项选择题 根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有（）
A．建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B．资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程
C．建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用
D．严禁个人承揽分包工程业务
E．劳务作业分包可不经建设单位认可
103、单项选择题 下列关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
104、多项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是()。
A.第三人向债权人履行债务，必须征得债权人的同意
B.第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同的当事人
C.第三人向债权人履行债务，不得损害债权人的利益
D.第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任
E.第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任
105、单项选择题 关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。
A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册
D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出
106、单项选择题 有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是()。
A、《招标投标法》
B、《建筑业企业资质管理规定》
C、《北京市招标投标条例》
D、《工程建设项目施工招标投标办法》
107、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
108、多项选择题 注册建造师享有的权利有()。
A、使用注册建造师名称
B、保管和使用本人注册证书、执业印章
C、接受继续教育
D、执行技术标准、规范和规程
E、获得相应的劳动报酬
109、单项选择题 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。
A.合同订立
B.合同生效
C.当事人提起诉讼
D.法院判决生效
110、单项选择题 下面不属于建设工程一切险承保的范围是()。
A.冻灾
B.冰雹
C.设计错误
D.一般性盗窃和抢劫
111、单项选择题 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
A、选定的仲裁委员会
B、仲裁事项
C、双方不到法院起诉的承诺
D、请求仲裁的意思表示
112、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付
113、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系
B.买卖关系
C.婚姻关系
D.行政管理关系
114、单项选择题 关于项目经理的说法，正确的是（）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
115、单项选择题 施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是()。
A、尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
B、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
C、由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
D、尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
116、单项选择题 不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录．
A．乡（镇）
B．县
C．市
D．省
117、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
118、多项选择题 以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()。
A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制
B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列
C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级
D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质
E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别
119、单项选择题 关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是()。
A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布
B.诚信行为信息包括良好行为和不良行为记录，两种信息记录都应当公布
C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布
D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限
120、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更
B.债务相互抵消
C.债务已按约定履行完毕
D.债务人依法将标的物提存
E.债权债务同归于一人
121、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）期间内提出。
A.第一次开庭时
B.法庭辩论终结前
C.提交答辩状期间
D.被告收到起诉状副本之日起15日内
E.第一审判决作出前
122、单项选择题 ()对设计、施工人员来说，是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容;对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。
A.《工程建设通用标准》
B.《工程建设标准强制性条文》
C.《工程建设强制标准》
D.《工程建设标准实用指南》
123、多项选择题 下列关于建设工程质量管理的说法正确的有（）。
A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B.工程总承包单位应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责，施工总承包单位不应向工程项目总承包单位负责
C.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
D.各分包单位相互之间就各分包工程的质量承担连带责任
E.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责
124、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求
B.投标报价要求
C.标明特定的生产供应者
D.拟签订合同的主要条款
125、单项选择题 投标人根据招标文件已提交了投标保证金，下列情形中投标保证金不予返还的是（）。
A.招标人终止招标的
B.投标截止前投标人撤回已提交的投标文件的
C.投标截止后投标人撤销投标文件的
D.投标人未中标的
126、多项选择题 根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是（）。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
B.企业必须定期为未成年人进行健康检查
C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动
D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
127、单项选择题 招标人与中标人签订了书面合同并进行了合同备案，合同价为1000万。第二天，招标人找到中标人，要求另行订立一个承包合同，合同价为800万元。由于担心失去承揽项目，承包商同意了这个要求，则下面说法正确的是()。
A.第二个合同是第一个合同的补充合同，以第二份合同结算
B.第二份合同由于违法而无效，结算时以备案合同为准
C.如果第二份合同是承包商的真实意思表示，则该合同有效
D.两份合同都是有效的，将来按照哪个合同要根据实际情况而定
128、多项选择题 《合同法》中规定可以使用于标的物提存的情形是（）。
A.债权人下落不明的
B.债权人拒绝受领的
C.债权人分立后，多个债权人主张债权的
D.债权人单方变更履行地的
E.债权数额争议的
129、单项选择题 根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢修
B.抢险
C.抢工期
D.生产工艺要求必须连续
130、多项选择题 在施工过程中施工技术人员发行设计图纸不符合技术标准，施工技术人员应()。
A.继续按照工程图纸施工
B.按照技术标准修改图纸
C.按照标准图集施工
D.及时提出意见和建议
E.通过建设单位要求设计单位予以修改
131、多项选择题 下列行为中，违反国家有关节能管理规定的有()。
A、设计单位对改建工程的设计中未考虑节能改造
B、施工图设计文件审查机构对节能设计进行了重点审查
C、项目开工后，建设单位以节约投资为由要求设计单位降低建筑节能标准
D、监理单位将建筑节能标准纳入了工程监理依据
E、施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训
132、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件
B.确认调解协议案件
C.实现担保物权案件
D.不动产所有权确认案件
E.选民资格案件
133、单项选择题 某建筑公司在施工过程中，需要向流经工地的河流排放大量的含热沸水。根据《水污染防治法》的规定，建筑公司在排放水时，需要保证（）。
A.其下游最近灌溉取水点水质符合农灌标准
B.水体水温符合水环境质量标准
C.有防溢液、防溢流的具体措施
D.消毒达标后排放
134、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算
B.单项工程竣工结算
C.群体工程竣工结算
D.年度工程竣工结算
E.建设项目竣工总结算
135、多项选择题 某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由（）共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。
A.总承包单位
B.监理单位
C.建设单位
D.分包单位
E.建筑设备厂
136、单项选择题 为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为（）。
A.用益物权
B.担保物权
C.收益权
D.不动产物权
137、单项选择题 下列关于建设工程分包的说法中，正确的是（）。
A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业
B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业
C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业
D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业
138、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算
139、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日
B、6月16日
C、7月2日
D、7月16日
140、单项选择题 工伤保险按照（）计提保险费。
A.职工人数
B.工资总额
C.施工合同额
D.建筑面积
141、单项选择题 在合同法理论上，先履行一方的抗辩权也称为()。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.异时履行抗辩权
D.不安抗辩权
142、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位可以分包监理业务
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
143、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
144、多项选择题 下列关于建设工程保修义务的责任落实和损失赔偿的说法，正确的是（）
A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B.由于设计问题造成的质量缺陷，由设计单位负责维修
C.因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由设计单位负责维修和赔偿
D.因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责
145、单项选择题 船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立。
A.交付
B.登记
C.签订转让合同
D.鉴证
146、单项选择题 《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%
147、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
148、单项选择题 甲公司新建某商业项目的建设工期为24个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》，甲公司下列条件符合领取施工许可证必备条件的是（）。
A.已经取得建设工程规划许可证
B.拆迁进度已经超过50%
C.施工图纸已由设计院完成
D.建设资金已达到合同价的25%
149、单项选择题 公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起内提出？（）
A.15日
B.30日
C.3个月
D.6个月
150、单项选择题 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
151、单项选择题 某代理人超越了代理权限进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为().
A、不具有法律效力
B、有效代理行为
C、无权代理行为
D、无效代理行为
152、单项选择题 工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。
A.总经理
B.部门经理
C.项目经理
D.安全经理
153、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖
B、降水
C、脚手架
D、起重吊装
154、多项选择题 甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是（）。
A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院
B.甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会
C.丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院
D.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院
E.甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产转移目的地人民法院
155、单项选择题 以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。
A.抵押合同订立
B.抵押物登记
C.抵押物交付
D.抵押人作出表示
156、单项选择题 民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。
A.仲裁委员会
B.人民调解委员会
C.人民检察院
D.人民法院
157、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是（）。
A.法律、法规
B.施工合同中约定采用的推荐性标准
C.工程施工图纸
D.工程监理合同
158、单项选择题 关于企业的设立，下列说法不正确的是()。
A.全民所有制工业企业的设立条件之一是有能源、原材料、交通运输的必要条件
B.城镇集体所有制企业的设立条件之一是有明确的经营范围
C.合伙企业的设立条件是有两个以上的合伙人
D.个人独资企业的投资人为一个自然人，可以是中国公民，也可以是外国公民
159、单项选择题 施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。
A.应急预案
B.管理制度
C.评估体系
D.救助方案
160、单项选择题 下列方法中属于研究整个工作班内的各种工时消耗的方法是()。
A.测时法
B.写实记录法
C.工作日写实法
D.动作研究法
161、单项选择题 下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。
A.运输合同
B.抵押合同
C.保管合同
D.加工承揽合同
162、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构
B．建设单位
C．施工单位
D．监理单位
163、单项选择题 在合同履行过程中，当债权人发现债务人的行为将会()时，可以行使法定的撤销权，以保障合同中约定的合法权益。
A.解除合同
B.变更合同
C.危害自身的债权实现
D.降低履行利益
164、多项选择题 根据《招标投标法》的规定，招标投标活动应当遵循的原则有（）。
A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.低价
165、单项选择题 某项目投标总价为10亿元人民币，则其投标保证金可能()。
A、180万元人民币
B、1500万元人民币
C、10亿元人民币
D、75万元人民币
166、单项选择题 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是()。
A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行
B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施
C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施
D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
167、多项选择题 出租人的义务有（）。
A.保障承租人合法使用房屋
B.按照合同规定提供房屋给承租人使用
C.组织住户管好房屋
D.接受租户监督
E.妥善保管
168、单项选择题 某工程项目于2010年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2010年4月1日
B、2010年6月1日
C、2010年9月1日
D、2010年12月1日
169、多项选择题 甲施工企业的项目材料员乙擅自将工地剩余建材以甲的名义卖给丙材料商，下列说法中正确的是（）。
A.该买卖行为有效
B.乙有撤销权
C.丙有催告权
D.构成表见代理
E.甲有追认权
170、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
171、单项选择题 关于招标的基本程序，下列说法正确的是（）。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当在投标截止日期前履行审批手续，取得批准
B.招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜
C.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改
D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
172、多项选择题 施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有()。
A、建设单位不同意鉴定结论
B、鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C、鉴定程序严重违法
D、鉴定结论明显依据不足
E、经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用
173、单项选择题 施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括（）。
A.群防群治制度
B.安全生产责任制度
C.安全生产应急救援制度
D.安全责任追究制度
174、单项选择题 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是（）。
A.证人应当出庭作证
B.证人作证时应当接受当事人的质询
C.当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前10日提出，并经人民法院许可
D.证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证
175、单项选择题 保险合同订立的双方当事人是（）。
A.保险人与投保人
B.投保人与受益人
C.保险人与被保险人
D.保险人与受益人
176、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫
177、单项选择题 自劳动能力鉴定结论作出之日起()后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月
178、单项选择题 建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
A、2
B、3
C、4
D、6
179、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人
B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D.出租单位生产管理人员
180、多项选择题 发包方与承包方为建设工程是否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（）。
A.竣工报告
B.验收工作会议录音带
C.根据验收工作会议录音制作的节录文本
D.施工现场录像
E.结算报告
181、单项选择题 不明毒物中毒时洗胃液宜选用（）
A.生理盐水
B.高锰酸钾溶液
C.碳酸氢钠溶液
D.温开水
E.冷开水
182、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
183、多项选择题 下列合同中，属于无效合同的是（）。
A.总包单位将主体工程劳务部分全部分包
B.与发包人串通中标签订的合同
C.挂靠其他企业签订的施工合同
D.带资承包的施工合同
E.专业分包公司再次分包的合同
184、多项选择题 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果是（）。
A.由行为人承担责任
B.善意相对人有撤销的权利
C.该代理行为有效
D.相对人应该相信行为人有代理权
E.对被代理人不发生效力
185、单项选择题 根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。
A.经人民法院确认后有效
B.具有强制执行力
C.司法确认是必经程序
D.经人民法院确认后具有强制力
186、多项选择题 关于修改建设工程设计文件的说法中，正确的有（）。
A.建设单位与原设计单位协商一致，可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工企业有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时，施工企业有权修改设计
187、填空题 昆虫发育分为（）和（）两个阶段。昆虫的生长发育最适温区为（）。
188、单项选择题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、百分之三十
B、百分之五十
C、百分之六十
D、百分之八十
189、单项选择题 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在()情况下，予以重新鉴定。
A、可以通过补充鉴定解决
B、可以通过重新质证解决
C、可以通过补充质证解决
D、鉴定程序严重违法
190、单项选择题 下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管理企业（）。
A.直接从事该工程项目的勘察、设计、施工
B.直接与该工程项目的总承包企业签订合同
C.可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合同
D.受发包单位委托履行工程监理职责
191、单项选择题 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主出租需要未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.承租人
192、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
193、单项选择题 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A、监理单位统一组织
B、总承包单位统一组织
C、总承包单位和分包单位各自
D、建设单位统一组织
194、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的选项是（）
A.涉及直接关系公共利益的特定行业的市场准入
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.有限自然资源开发利用
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
195、单项选择题 根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A.2个月
B.6个月
C.1年
D.2年
196、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标
B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整
C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整
D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
197、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.工程总承包
E.专业承包
198、单项选择题 根据我国《物权法》的规定，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有的权利不包括（）。
A.所有权
B.使用权
C.收益权
D.占有权
199、多项选择题 下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的是（）。
A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年
B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年
C.地面石材铺贴工程的保修期是2年
D.电气工程的保修期是2年
E.主体结构工程保修期为无限期
200、单项选择题 租赁双方订立租赁合同，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，则（）
A.合同不成立
B.合同无效
C.不得对抗善意的第三人
D.视为不定期租赁
201、多项选择题 运输合同中，承运人的义务主要包括()。
A、及时通知提领货物的义务
B、按指示运输的义务
C、货物毁损、灭失的赔偿义务
D、提货验收的义务
E、因不可抗力灭失货物不得要求支付运费的义务
202、单项选择题 某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元．根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为（）
A．特别重大事故一夕
B．较大事故
C．重大事故
D．一般事故
203、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》
B.《建筑法》
C.《招标投标法》
D.《物权法》
E.《城市房地产管理法》
204、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔
B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任
C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
205、单项选择题 甲建筑公司计划于2010年3月7日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此下面的说法正确的是()。
A、商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验
B、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样
C、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样
D、施工单位需要对此商品混泥土进行检验，接受委托的检验单位必需要具有相应的资质等级
206、单项选择题 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定；乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日65元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。
A、合法有效
B、因损害社会公共利益而无效
C、因显失公平而可撤销
D、因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
207、多项选择题 下列企业中，符合施工企业资质法定条件的包括()。
A、有符合规定的注册资本
B、有符合规定的专业技术人员
C、有符合规定的技术装备
D、有符合规定的已完成工程业绩
E、有符合规定的工程质量保证体系
208、单项选择题 关于安全生产的说法，错误的是（）。
A.安全生产"三同时"制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施
B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价
C.安全设施投入属于预算外工程建设资金
D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责
209、单项选择题 国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。
A.6
B.12
C.18
D.24
210、单项选择题 某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包功程发生了安全事故，则该事故()。
A.按约定由分包单位自行承担全部责任
B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任
C.总承包单位承担全部责任
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
211、多项选择题 按照我国对标准的划分，标准可分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中可制定强制性标准的是（）。
A.国家标准
B.行业标准
C.协会标准
D.地方标准
E.企业标准
212、单项选择题 下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。
A.可以采用口头形式订立
B.属于格式合同
C.适用技术合同的相关规定
D.勘察设计合同属于建设工程合同
213、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
214、单项选择题 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。
A.勘察、设计单位
B.监理单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
215、单项选择题 下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是（）。
A.安全生产许可证的有效期为3年
B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请
C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明
D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续
216、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
217、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（）
A．不服行政机关作出的行政处分
B．不服行政机关作出的行政处罚诀定
C．不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D．部分地方人民政府领布的规章
218、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》
B.《地方各级人民代表大会选举法》
C.《民族区域自治法》
D.《政府采购法》
219、单项选择题 甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为()合同。
A、无效
B、可变更、可撤销
C、有效
D、效力待定
220、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1
B.2
C.3
D.5
221、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充
B.修改
C.澄清
D.撤回
E.撤销
222、单项选择题 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则（）。
A.不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任
B.如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款，就可以中止履行合同
C.如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同
D.开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款
223、多项选择题 申请领取施工许可证的条件包括（）。
A.取得了用地规划证和工程规划证
B.通过招标方式确定了施工企业
C.预计工期11个月，到位资金已达合同价30%
D.办理了工程质量监督手续，安全监督手续正在办理
E.消防设计已经通过审核
224、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理
225、单项选择题 上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼。建筑公司应在()起诉。
A、上海市人民法院
B、天津市人民法院
C、铁路运输法院
D、山东省人民法院
226、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
227、单项选择题 根据《物权法》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自（）时发生效力。
A.动产交付
B.该约定生效
C.登记备案
D.动产转让合同生效
228、单项选择题 根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是()年。
A、1
B、2
C、4
D、20
229、单项选择题 某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。
A、承包人可申请法院撤销合同
B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同
C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权利
D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
230、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
231、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。
A.劳动行政部门代表
B.同级工会代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
232、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
233、单项选择题 多层及高层钢结构安装工程中，柱子安装时底层柱柱底轴线对定位轴线偏移的允许偏差为()。
A.1.0mm
B.3.0mm
C.5.0mm
D.8.0mm
234、单项选择题 施工项目负责人是指施工企业的（）。
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
235、单项选择题 依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是（）。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的
C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的
D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
236、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表
B．住宅使用说明书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
237、单项选择题 甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。
A、驳回起诉
B、继续审理
C、终止起诉
D、将案件移交合同约定的仲裁机构
238、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.确保安全生产费用的有效使用
C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
239、多项选择题 注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.接受继续教育
D.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业，技术等秘密
E.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
240、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持
B、表彰奖励
C、价格政策
D、税收优惠
E、要加强日常监管，严格执法检查
241、单项选择题 延付或者拒付租金的诉讼时效期间为（）年。
A.1
B.2
C.4
D.5
242、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3
B.5
C.7
D.10
243、单项选择题 不动产的转让登记，由()的登记机构办理。
A、转让人所在地
B、不动产所在地
C、受让人所在地
D、转让双方协商达成一致
244、单项选择题 关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保
B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可
D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包
245、单项选择题 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。
A.发包人
B.施工方
C.发包人和施工方共同
D.监理方
246、多项选择题 下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。
A、有防水要求的卫生间为2年
B、给水排水管道为5年
C、电气设备安装工程为2年
D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E、装修工程为2年
247、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
248、单项选择题 某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权；②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是（）。
A.②①③
B.①②③
C.②③①
D.③②①
249、单项选择题 有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。
A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿
B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担
D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失
250、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员
B.新录用的作业人员
C.使用新设备时的作业人员
D.使用新材料时的作业人员
E.重要岗位的作业人员
251、多项选择题 下列属于监理单位权限的事项是（）。
A.建筑材料的入场检查
B.分项工程施工质量的验收
C.工程款拨付的审核
D.工程竣工验收文件的签署
E.工程项目停工缓建
252、多项选择题 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A、继续按照工程设计图纸施工
B、按照技术标准修改工程设计
C、追究设计单位违法责任
D、及时提出意见和建议
E、通过建设单位要求设计单位予以变更
253、单项选择题 出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。
A.简易交付
B.占有改定
C.指示交付
D.拟制交付
254、多项选择题 工程监理单位的安全责任有（）。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.审查专项施工方案
C.对施工安全事故隐患进行处理
D.及时报告安全生产事故
E.组织抢救生产安全事故
255、多项选择题 建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，。并持说明使用爆破器材的地点()的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。
A.用途
B.四邻距离
C.价格
D.数量
E.品名
256、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
257、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役
B.限制出境
C.罚款
D.没收财物
E.查封场所
258、多项选择题 根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有()。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用
D.严禁个人承揽分包工程业务
E.劳务作业分包可不经建设单位认可
259、单项选择题 某房屋预售合同房价80万元，买房人交付了定金20万元。房屋建成后，房产商把房屋高价转卖给他人。买房人可要求房产商返还（）万元。
A.20
B.32
C.36
D.40
260、多项选择题 法定代理或者指定代理有下列（）情形之一的，代理行为终止。
A.被代理人取得或者恢复民事行为能力
B.被代理人或者代理人死亡
C.被代理人丧失民事行为能力
D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
E.由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭
261、多项选择题 在建设工程中常见的知识产权主要是()和其他科技成果。
A、发现权
B、专利权
C、商标权
D、著作权
E、发明权
262、单项选择题 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）。
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
263、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
264、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日
B.2007年4月1日
C.2008年4月1日
D.2009年4月1日
265、单项选择题 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。
A、6个月
B、12个月
C、18个月
D、2年
266、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国行政许可法》
267、单项选择题 对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。
A.制定机关
B.地方人民政府
C.国务院
D.全国人民代表大会
268、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
269、单项选择题 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的（）。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
270、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3
B.6
C.9
D.12
271、单项选择题 下列选项中，()并不要求发明或者实用新型已经产生积极效果，而只要求将来有产生积极效果的可能性。
A、创造性
B、过渡性
C、新颖性
D、实用性
272、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为
B、行政行为具有一定的裁量性
C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
273、多项选择题 施工现场临时用电组织设计应包括()。
A、现场勘测
B、选择变压器
C、设计配电系统
D、进行负荷计算
E、材料与设备计划
274、单项选择题 水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为()。
A.施工单位发出订购水泥的要约时
B.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时
C.水泥厂发出答复文件时
D.泥厂的答复文件到达施工单位时
275、多项选择题 根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
276、单项选择题 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体所有投标人仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。
A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效
B.可以认定投标文件有效
C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效
D.应当认定投标文件无效
277、单项选择题 招标文件应当包含的内容是（）。
A.招标项目的人员要求
B.投标报价要求
C.特定的生产供应者
D.拟签订合同的条款
278、多项选择题 根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用（）。
A.地下水作为混凝土搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
279、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料
280、多项选择题 下面有关留置的说法中，正确的是（）。
A.因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权留置其财产
B.债权人留置财产后，应当给债务人不少于1个月的履行债务的期限
C.债权消灭留置权当然消灭
D.留置财产为不可分物的，留置财产的价值应当相当于债务的金额
E.当事人约定不得留置的动产，不得留置
281、多项选择题 关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A.依法对设计文件进行技术交底
B.依法保证使用的建筑材料等符合要求
C.依法审查施工图纸设计文件
D.依法办理工程质量监督手续
E.依法承揽工程的勘察、设计业务
282、单项选择题 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反用人单位规章制度的
C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的
D.被依法追究刑事责任的
283、单项选择题 承租人转租后第三人对租赁物造成损失的，()应当赔偿损失。
A、承租人
B、第三人
C、承租人与第三人
D、出租人与第三人
284、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180
B.200
C.240
D.300
285、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废
286、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示
B.作出要约的意思表示要求内容具体确定
C.要约在作出意思表示时生效
D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
287、单项选择题 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。
A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的
B.违反限制高消费令的
C.违反财产报告制度的
D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的
288、单项选择题 关于申请延期开工的表述中，有误的是()。
A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
B、因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
C、延期以3次为限，每次不超过3个月
D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
289、单项选择题 建筑工程一切险的（）是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。
A.投保人
B.被保险人
C.保险人
D.受益人
290、单项选择题 根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于()。
A、法律
B、部门规章
C、行政法规
D、单行条例
291、单项选择题 对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。
A.法定代表人
B.总经理
C.部门经理
D.项目经理
292、单项选择题 地域管辖的一般原则是()。
A.原告就被告原则
B.合同履行地原则
C.协议管辖原则
D.行为地原则
293、单项选择题 某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内
294、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
295、单项选择题 仲裁调解书应于（）生效。
A.仲裁庭作出时
B.双方达成合意时
C.仲裁调解书送达时
D.双方签收调解书后
296、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力
B、概算定额不属于工程建设标准范围
C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为
D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
297、单项选择题 依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是()。
A.发包人驻工地代表
B.工程监理单位
C.设计单位
D.项目技术负责人
298、多项选择题 总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有（）。
A.应当依法告知建设单位并取得认可
B.在总承包合同中规定分包的内容
C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意
D.应接受建设单位直接指定的分包人
E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择
299、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
300、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制