时间:2022-03-01 03:58:27
1、单项选择题 在以下常用水泥中，其中凝结硬化较快、早期强度较高的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、复合水泥
2、单项选择题 关于现浇钢筋混凝土肋形楼盖连续梁、板内力计算的说法，正确的是()。
A.按弹性理论方法计算
B.板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
C.主梁、次梁按弹性理论方法计算，板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
D.主梁按弹性理论方法计算，次梁、板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算
3、单项选择题 一跨度为l=6m的简支梁上作用q=20kN/m的垂直向下的均布荷载，则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。
A.60kN90kN•m
B.60kN30kN•m
C.30kN60kN•m
D.90kN60kN•m
4、单项选择题 高温季节施工的混凝土工程，常用的外加剂是（）
A、早强剂
B、引气剂
C、缓凝剂
D、速凝剂
5、多项选择题 加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。
A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面
6、问答题
某建设单位承揽了一综合楼工程项目，该工程位于城市的中心地段，建筑面积为45000㎡，施工现场占地面积为30000㎡。总工程师领导各小组进行了该项目施工总进度计划的编制。
问题：
1.简述施工总平面图设计原则。
2.简述施工总进度计划的编制步骤。
3.施工进度计划的调整方法有哪些?
7、单项选择题 某地下工程施工合同约定，计划l月份开挖土方80000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³；计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。至1月底.经确认实际开挖土方90000m³，实际单价为72元/m³，则该工程的费用偏差（CV）为（）万元。
A.117
B.-117
C.85
D.-85
8、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自()起15d内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.开工报告递交之日
B.开工报告批准之日
C.开工报告确定的开工之日
D.取得施工许可证之日
9、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
10、多项选择题 下列参数中，属于流水施工参数的有（）。
A.技术参数
B.空间参数
C.工艺参数
D.设计参数
E.时间参数
11、单项选择题 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。
A.节点间的水平分布力
B.节点上的水平集中力
C.节点间的竖向分布力
D.节点上的竖向集中力
12、多项选择题 工程施工过程中，施工现场堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备时，()
A.应按施工总平面布置图堆放
B.确有不便，可以短时间的改变防护设施进行堆放
C.不得侵占场内道路
D.不得侵占安全防护设施
E.可临时堆放于场内道路上
13、填空题 强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。
14、问答题
某实施监理的工程项目，采用以直接费为计算基础的全费用单价计价，混凝土分项工程的全费用单价为446元/m3，直接费为350元/m3，间接费费率为12%，利润率为10%，营业税税率为3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加费率为3%。施工合同约定：工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的3%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为25万元。施工过程中，按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更，施工单位认为该变更使混凝土分项工程量大幅减少，要求对合同中的单价做相应调整。建设单位则认为应按原合同单价执行，双方意见分歧，要求监理单位调整。经调整，各方达成如下共识：若最终减少的该混凝土分项工程量超过原先计划工程量的15%，则该混凝土分项的全部工程量执行新的全费用单价，新全费用单价的间接费和利润调整系数分别为1.1和1.2，其余数据不变。该混凝土分项工程的计划工程量和经专业监理工程师计量的变更后实际工程量见.表2—10。
【问题】
1.如果建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，监理单位应如何处理?该项工程款最终结算时应以什么为依据?
2.监理单位在收到争议调解要求后应如何进行处理?
3.计算新的全费用单价，将计算方法和计算结果填入表2—11相应的空格中。
4.每月的工程应付款是多少?总监理工程师签发的实际付款金额应是多少?
15、单项选择题 配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥。
A.矿渣
B.粉煤灰
C.复合
D.硅酸盐
16、单项选择题 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施，管道安全隔绝措施应该（）
A.插入盲板或拆除一段管道
B.水封
C.关闭阀门
D.止逆阀
17、单项选择题 在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的是指()。
A.每股盈余最大化
B.利润最大化
C.股东财富最大化
D.财务管理目标
18、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
19、单项选择题 在荷载作用下，结构或构件内产生的内力、变形和裂缝等的总称是()。
A.荷载作用
B.荷载能力
C.荷载大小
D.荷载效应
20、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
21、单项选择题 建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
22、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
23、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
24、单项选择题 生产性建设工程项目总投资包括建设投资和()。
A.建筑安装工程费
B.建设期利息
C.铺底流动资金
D.工程建设其他费用
25、单项选择题 某工程项目采用施工总承包管理模式，如施工总承包管理单位想承接该工程部分具体工程的施工任务，则其可通过（）
A.监理单位委托取得任务
B.投标竞争取得任务
C.施工总承包人委托取得任务
D.自行分配取得任务
26、多项选择题 在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()
A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱
27、单项选择题 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于()mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
28、单项选择题 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。
A.受压承载力
B.受剪承载力
C.局部受压承载力
D.稳定性
29、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
30、问答题
某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。
31、单项选择题 地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
32、单项选择题 钢结构焊接工程中，碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接()h以后，进行焊缝探伤检验。
A、8
B、12
C、24
D、36
33、单项选择题 室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。
A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60
34、单项选择题 主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于()mm。
A、900
B、1000
C、1100
D、1200
35、单项选择题 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
36、问答题
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?
37、多项选择题 在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。
A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10
38、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
39、单项选择题 在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中，由于容易损坏桩尖，不宜采用()。
A、冲击钻成孔灌注桩
B、锤击沉管灌注桩
C、回转钻成孔灌注桩
D、振动沉管灌注桩
40、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处，并给出正确做法。
41、单项选择题 混凝土拌合物的流动性，工地上常用()方法测定。
A.坍落度法
B.贯入阻力法
C.维勃稠度法
D.流出速度法
42、单项选择题 下列各项中，不作为施工图预算编制依据的是()。
A.施工组织设计
B.与施工图预算计价模式有关的设计依据
C.工程量清单
D.预算工作手册
43、单项选择题 多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。
A.0.50
B.0.75
C.0.90
D.1.20
44、单项选择题 工程施工过程中，边长在（）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。
A.2.5～25cm
B.25～50cm
C.50～150cm
D.150cm以上
45、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
46、多项选择题 下列工程质量验收中，属于主体结构子分部工程的有()。
A.现浇结构
B.砌体结构
C.钢结构
D.木结构
E.装配式结构
47、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如图2—4所示。
施工中发生了以下事件。
事件1：A工作因设计变更停工10d。
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120d后，施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2—1。
【问题】
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
2.施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔?分别说明理由。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?
4.计算截止到第110d的合计BCWP值。
5.计算第110d的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
6.计算第110d的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。
48、多项选择题 某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（）。
A.2mm
B.5mm
C.15mm
D.20mm
E.30mm
49、填空题 在受限空间作业时应在受限空间外设置（），受限空间出入口应保持畅通。
50、多项选择题 建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有()。
A.气密性
B.抗风压性能
C.水密性
D.甲醛含量
E.耐久性
51、多项选择题 关于全玻幕墙安装的施工技术要求，表述正确的是()。
A、吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构
B、全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用人工吸盘安装
C、全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶
D、全玻幕墙的板面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于5mm，且应采用密封胶密封
E、槽壁与玻璃之间应用硅酮建筑密封胶密封
52、单项选择题 钢材化学成分中，()是决定钢材性能的最重要元素。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
53、问答题 基底处理
54、多项选择题 影响施工现场平面布置的因素有（）。
A.不同施工阶段
B.周边环境变化
C.行业协会文件
D.建设单位指令
E.当地政府部门的要求
55、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
56、单项选择题 下列荷载中，属于水平荷载的是（）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
57、多项选择题 根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。
A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成
58、单项选择题 投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是()
A.静态分析指标
B.动态分析指标
C.反映偿债能力的指标
D.反映盈利能力的指标
59、单项选择题 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成()。
A、接槎
B、马牙槎
C、凸槎
D、斜槎
60、单项选择题 氧气瓶、乙炔瓶在使用过程中瓶与瓶之间的距离应保持在()m以上，气瓶与明火的距离应保持在()m以上，当不能满足安全距离要求时，应有隔离防护措施。
A.2，5
B.2，10
C.5，5
D.5，10
61、单项选择题 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是()。
A.缓凝剂
B.引气剂
C.减水剂
D.加气剂
62、多项选择题 以下钢筋混凝土结构的施工中，施工缝留设位置正确的是()。
A.2m×6m的单向板留缝于距短边1.5m且平行于短边的位置
B.跨度为5m的次梁留缝于距某一端部2.0m的位置
C.柱子留缝于中间1/3高度范围内
D.和板连成整体的大截面梁留缝于板底面以下50-100mm处
E.墙留缝于纵横墙的交接处
63、单项选择题 单位重量小于()g/m2的纸质，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
A、100
B、200
C、300
D、400
64、名词解释 剪力墙
65、单项选择题 符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是（）。
A.从板的两边向中间固定
B.从板的中间向板的四周固定
C.长边（纸包边）垂直于主龙骨安装
D.短边平行于主龙骨安装
66、多项选择题 关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。
A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验
C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的《准用证》后方可使用
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度
67、单项选择题 下列计息说法中不正确的一项是()。
A.当计息周期小于一年时，就出现名义利率和有效利率的概念
B.有效利率比名义利率更能体现资金的时间价值
C.有效利率可能等于名义利率
D.当每年计息周期M>1时，名义利率大于有效利率
68、多项选择题 仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
69、单项选择题 有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。
A.不脱开
B.半脱开
C.脱开
D.铰接
70、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，应（）。
A.每半小时检测一次
B.进行持续监测
C.不做限制
71、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，包括()。
A、耐水性
B、保水性
C、黏聚性
D、流动性
E、吸湿性
72、单项选择题 建筑工程施工项目质量控制内容包括：①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量，下列控制顺序中，正确的是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.②→①→③→⑤→④
C.②→①→④→③→⑤
D.⑤→④→③→②→①
73、单项选择题 环境管理体系是（）。
A.一个孤立的管理体系
B.组织管理体系的一个组成部分
C.为满足顾客要求而建立
D.与质量管理体系没有相容性
74、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
75、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
76、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
77、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列权利中的()可以设定质押权。
A.汇票
B.提单
C.著作权中的发表权
D.股票
E.专利许可使用权
78、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D.工程所需清理、修复费用
E.施工现场甲方人员的伤亡
79、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
80、多项选择题 铲运机的开行路线有()。
A.椭圆形
B."8"字形
C.锯齿形
D.扇形
E.螺旋形
81、单项选择题 建设单位应在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。凡工程建设档案不齐全的，应当限期补充。
A.1
B.2
C.3
D.4
82、单项选择题 利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。
A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量
83、多项选择题 建筑物细部点的平面位置的测设方法包括()。
A、变形观测法
B、角度前方交会法
C、方向线交会法
D、直角坐标法
E、极坐标法
84、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
85、单项选择题 砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（）。
A.直槎
B.凸槎
C.凹槎
D.斜槎
86、问答题
某T.程由A建筑集团总承包，经业主同意后，将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。
在土方工程施工中，B专业公司经仔细的勘察地质情况，认为土质是老黏土，承载力非常高，编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施T方案，并将专项施工方案报A公司审核，A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。
本工程基础设计有人T挖孔桩，某桩成孔后，放置钢筋笼时，为防止钢筋笼变形，施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后，1名工人下到桩孔内拆除临时加固钢管，还未下到孔底作业人员突然掉人桩孔底部，地面人员先后下井救人，相继掉人孔底。项目经理用空压机孔内送风，组织人员报警、抢救，但最终仍导致4人死亡，造成直接经济损失84万元。
经调查，此4人均为新人场工人，没有进行安全教育，也没有进行人工挖孔桩的技术交底。
问题
(1)本案例安全事故可定为哪个等级，并简述该等级定级标准?
(2)关于安全专项施工方案，分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处?正确做法是什么?
(3)本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施?
某T.程由A建筑集团总承包，经业主同意后，将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。
在土方工程施工中，B专业公司经仔细的勘察地质情况，认为土质是老黏土，承载力非常高，编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施T方案，并将专项施工方案报A公司审核，A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。
本工程基础设计有人T挖孔桩，某桩成孔后，放置钢筋笼时，为防止钢筋笼变形，施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后，1名工人下到桩孔内拆除临时加固钢管，还未下到孔底作业人员突然掉人桩孔底部，地面人员先后下井救人，相继掉人孔底。项目经理用空压机孔内送风，组织人员报警、抢救，但最终仍导致4人死亡，造成直接经济损失84万元。
经调查，此4人均为新人场工人，没有进行安全教育，也没有进行人工挖孔桩的技术交底。
问题
(1)本案例安全事故可定为哪个等级，并简述该等级定级标准?
(2)关于安全专项施工方案，分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处?正确做法是什么?
(3)本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施?
87、问答题
施工进度控制方法的运用案例分析题
某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m2。某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如图2-9所示(单位：目)
在工程施工中发生了如下事件。
事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。
事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
【问题】
1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。
3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。
4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?
88、单项选择题 凡搭接接头()位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。
A、起点
B、中点
C、终点
D、平衡点
89、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
90、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。
A.200
B.250
C.300
D.350
91、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
92、多项选择题 工程造价等于不舍税工程造价加上()。
A.增值税
B.营业税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
E.利润
93、单项选择题 对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是()。
A、经纬仪
B、电磁波测距仪
C、水准仪
D、全站仪
94、单项选择题 单位工程施工平面图的设计依据不包括()。
A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图
95、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
96、多项选择题 后张法预应力混凝土中的预应力损失有()。
A.孔道摩擦损失
B.热养护损失
C.应力松弛损失
D.锚固损失
E.混凝土收缩徐变损失
97、问答题
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
98、多项选择题 普通热轧型钢根据型钢截面形式的不同可分为()。
A、角钢
B、扁钢
C、槽钢
D、工字钢
E、热轧T型钢
99、多项选择题 型钢分为实腹式和空腹式两类，其中空腹式构件的型钢由()组成。
A.型钢
B.钢板
C.缀板
D.槽钢
E.缀条连接角钢
100、单项选择题 慢性肺源性心脏病心力衰竭时，应用强心剂的指征是（）
A.明显气急、发绀
B.两肺底湿性啰音
C.感染已控制，利尿剂无效
D.心率大于120次／分
E.肺动脉高压
101、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
102、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
103、单项选择题 内保温的建筑，靠近外墙处的楼板也会因此处的温度较低而出现()的现象，做楼面装修前，应先在此处楼板上下做保温处理。
A.结露
B.结冰
C.散热
D.透气
104、问答题 分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)?
105、单项选择题 当留设施工缝时，墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于()mm的墙体上。
A、100
B、200
C、300
D、400
106、单项选择题 在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。
A、伸缩缝
B、沉降缝
C、防震缝
D、温度缝
107、单项选择题 在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用()。
A.火山灰水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.硅酸盐水泥
108、单项选择题 用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂,不得含有（）成分。
A、木质素磺酸钙
B、硫酸盐
C、尿素
D、亚硝酸盐
109、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
110、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
111、多项选择题 可供投资者分片的利润分配包括()。
A.应付优先股利
B.提取任意盈余公积金
C.应付普通股股利
D.提取法定公积金
E.转作资本的普通股股利
112、多项选择题 属项目竣工决算内容的有()。
A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表
113、单项选择题 验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要辅以()法配合共同完成。
A.钎探
B.重锤
C.铁锹
D.钻土
114、多项选择题 根据《证券法》的规定，企业发行长期债券筹资，须具备的条件包括()。
A.股份有限公司净资产不低于3000万元，有限责任公司净资产不低于6000万元
B.累计债券总额不超过公司净资产的8%
C.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
D.债券利息不超过限定的利息率水平
E.所筹资金投向符合国家产业的政策
115、名词解释 层高、净高
116、单项选择题 对企业发生的安全事故，应坚持()原则进行处理。
A.预防为主
B.三同时
C.四不放过
D.五同时
117、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
118、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
119、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层()mm，应记录一次锤击数。
A、20
B、25
C、30
D、35
120、多项选择题 烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
121、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
122、单项选择题 ()是通过分析项目实际完成情况与计划完成情况的差异，从而判断项目费用、进度是否存在偏差的一种方法。
A.量本利分析法
B.百分比法
C.挣值法
D.价值工程分析
123、问答题
背景：
装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m，厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。
问题：
(1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。
(2)简述厨房试水的程序。
(3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。
(4)指出并纠正上述装饰的错误做法。
124、单项选择题 实施检测时，检测人员应处于（），检测时要做好检测记录，包括监测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
A、现场位置
B、安全环境
C、指定位置
D、有限空间内
125、多项选择题 屋面刚性防水施工时，()防水层的分格缝，宽度宜为5～30mm，纵横间距不宜大于6m，上部应设置保护层。
A、普通细石混凝土
B、补偿收缩混凝土
C、块体刚性混凝土
D、钢纤维混凝土
E、预应力混凝土
126、单项选择题 关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
127、单项选择题 下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是()。
A.预埋件偏位
B.不均匀沉降
C.防水材料质量不合格
D.分部分项工程施工顺序不当
128、单项选择题 我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计
A、4、5、6和7
B、5、6、7和8
C、6、7、8和9
D、7、8、9和10
129、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收？
130、单项选择题 在建筑结构工程施工和检修过程中引起的荷载，习惯上称为()。
A、线荷载
B、垂直荷载
C、均布面荷载
D、施工和检修荷载
131、名词解释 窗台虎头砖
132、问答题
某市大学城园区新建音乐学院教学楼，其中中庭主演播大厅层高5.4m，双向跨度19.8m，设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件：
事件一：模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字，监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。
事件二：按监理工程师提出的要求，施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计七人组成专家组，对模架方案进行论证。专家组提出口头论证意见后离开，论证会结束。
事件三：在演播大厅屋盖混凝土施工过程中，因西侧模板支撑系统失稳，发生局部坍塌，使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面往西侧流淌，致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡，重伤9人，轻伤14人，直接经济损失1290余万元。事故发生后，有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组，对事故的情况展开全面调查，并向相关部门上报质量事故调查报告。
【问题】
1.事件一中，监理工程师的说法是否正确？为什么？该方案是否需要进行专家论证?为什么？
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明理由。
3.事件三中，按造成损失严重程度划分应为什么类型事故？并给出此类事故的判定标准。
4.工程质量事故调查报告的主要内容有哪些？
133、单项选择题 下列各项关于工程量清单计价的说法中正确的是()。
A.该计价方法属于计划定价模式
B.该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
C.该计价方法属于市场定价模式
D.该计价方法建立在不完全市场基础上
134、单项选择题 关于模板安装施工的做法，错误的是（）。
A.操作架子上长期堆放大量模板
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施
C.遇到六级大风，停止模板安装作业
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
135、单项选择题 某工地食堂发生食物中毒事故，其处理步骤包括：①报告中毒事故；②事故调查；③事故处理；④处理事故责任者；⑤提交调查报告。下列处理顺序正确的是（）。
A.①④②③⑤
B.②⑤④③①
C.②④③①⑤
D.①③②④⑤
136、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
137、单项选择题 混凝土的抗渗强度用符号()表示。
A.M
B.MU
C.P
D.F
138、问答题
背景
新建一图书馆工程，建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;投标人对招标人提出的疑问分别书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合规定，经整改后进行招标。
某施工总承包单位中标，参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实
际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算，超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算，减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定，首先进行该项目成本预测(其中：人工费287.4万元，材料费504.5万元，机械使用费155.3万元，施工措施费104.2万元，施工管理费46.2万元，税金30.6万元)，然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
分项工程A、B施工完成后，其相关参数统计如下表所示，造价工程师对此两项进行价款计算。
在C分项工程施工过程中发生了如下事件：
事件一：由于建设单位原因，导致C分项工程停工7d，专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失，专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二：甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱，建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改，总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任，非总承包单位责任范围。
事件三：C分项工程施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案，建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。
问题
(1)指出招标文件中的不妥之处，并分别写出理由。
(2)根据成本预测资料，计算该项目的直接成本(保留一位小数)。项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?
(3)A分项工程、B分项工程单价是否需要调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位：元)。
(4)指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处，并分别写出理由。
139、单项选择题 偿债能力指标主要包括资产负债率、()、偿债备付率等。
A.利息备付率
B.利息偿还期
C.借款偿还期
D.投资回收期
140、单项选择题 已知某项目的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该项目的年经营成本为()万元。
A.1750
B.1650
C.1350
D.650
141、单项选择题 线性盈亏平衡分析是基于一定假设条件下进行的，()不属于其假设条件。
A.产品的产量与产品的销量相等
B.单位产品变动成本保持不变
C.固定成本小于变动成本
D.单位产品的价格保持不变
142、多项选择题 当建筑工程质量不符合要求时，如下各项处理方式符合规定的有()。
A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全利使用功能的检验批，严禁验收
143、名词解释 蛭石
144、单项选择题 现浇钢筋混凝土板最小厚度不正确的有（）。
A．民用建筑单向楼板60mm
B．工业建筑单向楼板60mm
C．双向板80mm
D．无梁楼板150mm
145、单项选择题 建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于()。
A.基础底板上
B.地下室外墙上
C.首层外墙上
D.基坑边坡上
146、问答题
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
【问题】
1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。
2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
3.事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
4.指出事件4中的错误，写出正确做法。
5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
6.补充协议的约定是否合法?说明理由。
147、问答题
某施工总承包单位承建一综合办公楼工程，建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚1800mm，底板混凝土C35，P12。施工过程中发生如下事件：
事件一：底板钢筋施工时，个别部位采用HRB335级直径12㎜的钢筋，因用量少，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10㎜的钢筋进行代换。
事件二：施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂逢。
事件三：工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作，项目策划的输出文件时项目计划，包括项目管理计划和项目实施计划。项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和总承包企业管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目的各项原则、要求、措施和过程。
问题：
1、该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。
2、商品混凝土供应站编制大体积混凝施工方案是否合理？说明理由。
3、本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么？
4、地基与基础分部工程施工质量合格的标准是什么？
5、项目策划应包括哪些内容？
6、工程总承包的项目经理应具备哪些条件？
148、单项选择题 水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。
A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度
149、多项选择题 基坑(槽)在回填土施工过程中，应检查()。
A.排水措施
B.每层填筑厚度
C.回填土含水量
D.标高
E.边坡坡度
150、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
151、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
152、多项选择题 钢结构的连接方法有()。
A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接
153、单项选择题 生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。
A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门
154、单项选择题 由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。
A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪
155、名词解释 建筑安装工程费的组成
156、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中.发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后.若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起.在15d内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解。
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
157、单项选择题 在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是()。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.进行初步设计
D.进行施工图设计
158、单项选择题 某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是（）
A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式
159、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
160、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
161、单项选择题 测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
162、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量上限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5%
B.21.9%
C.23.5%
163、问答题
某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：
(1)钢筋由建设单位供应;
(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：
事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。
事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。
事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域，责令限期整改。
事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。
问题：
1.事件一中，对于建设单位供应该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责任?
2.事件二中，施工组织设计修改后，应该经由什么程序报审?
3.事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。
4.写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。
5.事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。
164、单项选择题 关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。
A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
165、单项选择题 白老汉一家进城赶集去了，眼看就要下暴雨了，晒在院子里的麦子没人来收。邻居高老汉赶紧请了几个村民帮忙把白老汉家的麦子收到了自家屋里，为表示感谢，高老汉自己掏了20元钱给这几个村民买了一条烟。晚上白老汉回家后，高老汉向他要买烟的钱。你认为两个老汉之间的这种债权债务关系产生的原因属于()。
A.无理要求
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
166、问答题
东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体狡板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加3+3两层SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为3+3两层SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《质量计划》。其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注粧检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度、等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。
事件二：项目部编制了《质量计划》。其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料(包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况(包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴(胎体增强材料铺设)的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理工程师要求重新编制。
事件三：装饰装修工程完成后，总监理工程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施工记录等质量控制资料。总监理丁程师要求补充。
【问题】
1.事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？
2.事件一中，混凝土灌注粧检查查验的内容还有哪些？
3.事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？
4.事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？
5.事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？
167、多项选择题 地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其主要特点有()。
A.容易检查混凝土质量
B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层
C.不能利用保护墙作模板
D.工期较长
E.土方开挖量大，且易产生塌方现象
168、单项选择题 以下选项中，属于恒荷载的是()。
A.雪荷载，风荷载
B.积灰荷载
C.吊车荷载
D.自重荷载
169、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
170、单项选择题 在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式
A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC
171、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题：
某工程，施工合同中约定，工期19周;钢筋混凝土基础工程量增加超出15%时，结算时对超出部分按原价的90%调整单价。经总监理工程批准的施工总进度计划如图2—8所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、J工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。
施工过程中，发生如下事件。
事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元/m3。在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作工程量由原来的3600m3减到2400m3。
事件2：A、D工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案，以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时间及其赶工费率见表2—4。
【问题】
1.事件1中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C工作的持续时间分别为多少周?对合同总工期是否有影响?为什么?A、C工作的费用共增加了多少?
2.事件2中，项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少?说明理由。增加的最少赶工费用是多少?
3.对表2-5中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单位的费用。
172、名词解释 建筑“三大材”
173、名词解释 送桩深度
174、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
本案例中地下室外墙混凝土质量检查应主要控制哪些方面的内容?175、名词解释 箍筋
176、多项选择题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点
B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额
D.事故发生时间
E.社会影响程度
177、单项选择题 民用建筑工程施工中，下列材料进场的检验不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006年版)规定的是()。
A.室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲醛含量检测报告
B.室内装修采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验
C.室内饰面采用的天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验
D.室内装修所采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告
178、单项选择题 建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。
A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用
179、多项选择题 纤维板因成型时温度和压力不同可分为三种，其中可代替木材用于室内墙面、顶板等的应选用()，用作保温、吸声材料时应选用()型。
A.硬质
B.半硬质
C.酥松
D.软质
E.密实
180、单项选择题 大修的城市道路竣工后()内不得挖掘。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
181、单项选择题 为防止墙体产生内部凝结常设置一道隔蒸汽层，其位置()。
A.在墙体高温一侧
B.在墙体低温一侧
C.在墙体保温层靠高温一侧
D.与保温层无关
182、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
183、单项选择题 甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()
A.乙承担损失
B.甲可根据实际情况部分接收
C.双方合同已变更，乙送货构成违约
D.甲拒绝接收，应承担违约责任
184、多项选择题 大体积混凝土施工过程中，减少或防止出现裂缝的技术措施有（）。
A.二次振捣
B.二次表面振压
C.控制混凝土内部温度的降温速率
D.尽快降低混凝土表面温度
E.保温保养护
185、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
186、单项选择题 施工现场所使用的安全警示标志()
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
187、单项选择题 发现异常时，有限空间作业（）应立即向作业者发出撤离警报，并协助作业者逃生。
A.监护者
B.工作负责人
C.工作许可人
188、单项选择题 关于土方开挖的顺序、方法的说法，正确的是()。
A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖
B.支撑开槽，先撑后挖，分层开挖
C.开槽支撑，后挖先撑，分层开挖
D.支撑开槽，后挖先撑，分层开挖
189、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②测量定位;③吊桩插桩;④桩身对中调直;⑤静压沉桩。一般的施工程序为：()。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②③⑤④
D.②①③⑤④
190、单项选择题 某厂房结构受吊车荷载作用而保持坚固不坏，这体现了结构的()功能.
A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.可靠性
191、单项选择题 有限空间设施管理单位应建立地下有限空间基本情况（），应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。
A.目录
B.信息
C.台账
192、多项选择题 挤密桩地基包括()。
A、灰土桩地基
B、砂石桩地基
C、水泥粉煤灰碎石桩地基
D、夯实水泥土复合地基
E、粉煤灰地基
193、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
194、多项选择题 后置埋件(锚栓)施工的技术要求，正确的是()。
A.每个连接点不应小于2个锚栓
B.锚栓的埋设应牢固、可靠，不得露套管
C.不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作
D.锚栓的直径应通过承载力计算确定，并不应小于8mm
E.碳素钢锚栓应经过防腐处理
195、名词解释 附墙柱
196、多项选择题 下列有关建筑施工环境保护的描述错误的有()。
A.现场产生的固体废弃物应在所在地市级以上地方人民政府环卫部门申报登记，分类存放
B.现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并应做好检查纪录
C.结构施工阶段夜间施工不允许超过60dB
D.施工现场因特殊情况确实需要夜间施工的，除采取一定降噪措施外，还需办理夜间施工许可证明，并公告附近社区居民
E.雨水和生产污水须经沉淀处理后二次使用或分别排入市政雨水管网和污水市政管网
197、单项选择题 （）应了解整个作业过程中存在的危险、危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，授权批准作业。
A.作业负责人
B.作业人员
C.许可人
198、单项选择题 按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在()m2以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动。
A、150
B、200
C、300
D、400
199、名词解释 圈梁
200、多项选择题 下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B1级的有()。
A.玻璃
B.纸面石膏板
C.矿棉装饰吸声板
D.天然石材
E.瓷砖
201、单项选择题 可以表示为混凝土立方体抗压强度标准值30MPa≤fcu，k<35MPa的混凝土等级的是()。
A、C25
B、C30
C、C35
D、C40
202、单项选择题 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205―2001)以强制性条文规定，高强度螺栓连接应进行()。
A.螺栓实务最小载荷检验
B.扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
C.高强度螺栓连接副施工扭矩检验
D.高强度螺栓连接抹擦面抗滑移系数试验
203、多项选择题 下列钢材包含的化学元素中，其含量增加会使钢材强度提高，但塑性下降的有（）。
A.碳
B.硅
C.锰
D.磷
E.氮
204、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
205、多项选择题 常用水泥的选用中，配制有耐磨性要求的混凝土优先选用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、火山灰水泥
E、粉煤灰水泥
206、单项选择题 以镀锌钢板为基材，经辊压、冷弯成异型断面，表面涂装彩色防腐涂层或烤漆而制成的轻型复合板材是()。
A、彩色压型钢板
B、彩色涂层钢板
C、不锈钢
D、冷弯型钢
207、单项选择题 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
208、单项选择题 某建筑物有四层，每层四个单元，每两个单元为一施工段，每个单元层的砌砖量为76m3砌砖工程的产量定额为1m3/d，组织一个30人的工作队，则流水节拍应为()
A.10
B.5
C.4
D.3
209、单项选择题 如采用原槽土模，在进行条形基础浇筑时，其标杆面与基础顶面标高平，标杆之间的距离约为()m。
A、1
B、2
C、3
D、5
210、多项选择题 跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁板，支模时应按设计要求，当设计要求时，起拱高度可以采用()mm。
A、4
B、6
C、12
D、18
E、24
211、单项选择题 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1
B.2
C.3
D.6
212、单项选择题 采用玻璃肋支承结构形式的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用()玻璃。
A、夹层
B、钢化
C、钢化中空
D、钢化夹层
213、多项选择题 根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。
A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
214、多项选择题 常用水泥的技术要求包括()。
A.坍落度
B.稠度
C.碱含量
D.强度
E.细度
215、单项选择题 受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。
A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍
216、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
217、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，对于()的证据，当事人可以申请证据保全。
A.涉及个人隐私
B.涉及国家机密
C.涉及商业秘密
D.可能灭失或今后难以取得
218、单项选择题 建筑施工企业必须办理意外伤害保险并支付保险费的是()。
A.从事危险作业的职工
B.在施工现场作业的职工
C.现场特殊作业人员
D.施工项目的所有职工
219、单项选择题 某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供()仲裁委才能受理此案。
A.仲裁协议
B.工程造价鉴定报告
C.起诉状
D.经备案的施工合同
220、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
221、多项选择题 下列关于主体结构混凝土：工程施工缝留置位置的说法，正确的有
A．柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B．单向板留置在平行于板的长边位置
C．有主次梁的楼板，留置在主梁跨中1／3范围内
D．墙留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
E．与板连成整体的大截面梁（高超过lm），留置在板底面以下20～30mm处
222、单项选择题 工程项目内部会计控制中不包括()。
A.项目决策控制
B.概预算控制
C.价款支付控制
D.成本最低控制
223、单项选择题 建设单位使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的，处()罚款。
A.10万元以上，30万元以下
B.民用建筑项目合同价款2%以上，4%以下
C.20万元以上，50万元以下
D.50万元以上，100万元以下
224、问答题
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。
事件一中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。225、多项选择题 建设工程施工招标的必备条件有（）。
A.招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实
B.初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有招标所需的设计图纸及技术资料
E.相应资金中有部分资金已经落实
226、多项选择题 人工挖孔桩施工的安全控制要点有()。
A.人工挖孔桩施工前应编制专项施工方案，严格按方案规定的程序组织施工
B.桩孔内必须设置应急软爬梯供人员上下井，使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置
C.每日开工前必须对井下有毒有害气体成分和含量进行检测，并应采取可靠的安全防护措施
D.桩孔开挖深度超过20m时，应配置专门向井下送风的设备
E.孔口四周必须设置安全防护栏杆。挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内。机动车辆通行应远离孔口
227、单项选择题 某企业从银行借入资金1000万元，前两年按单利计息，利率为10%，后两年采用复利计息，利率为8%，则第4年末企业应还本付息总额为()万元。
A.1399.68
B.1360.48
C.1400
D.1401.55
228、多项选择题 关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
229、问答题
某图书中心工程位于三环路边，建筑面积36490m2，8层框架结构。由省建工集团三公司总承包。该公司选择了常年合作的某劳务公司进行土建工程的施工。8月正值施工高峰期，施工现场的人员在400人左右生活区与施工区相距200m远，是新建的2栋活动板房，每栋10间工人宿舍，每间建筑面积约30m2.房间里均是两处用钢管临时搭设的双层通铺，通道宽lm.某l3晚饭后，大约60多人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有25人发生严重昏迷，经送医院急救，全部脱离危险。
事后经调查，发现食堂管理员贪图便宜，当日购进的低价大米中掺有一定数量的陈化粮，致使部分喜食米饭的体质较弱者发生了中毒反应。
230、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。
231、单项选择题
某受均布荷载作用的筒支梁，受力简图示意如下，其剪力图形状为（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
232、单项选择题 屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横间距一般最大为()。
A.5m
B.6m
C.8m
D.10m
233、多项选择题 关于杆件稳定基本概念的表述中，正确的是()。
A.如果受压杆件比较细长，则受压杆件要有安全的要求
B.压杆的截面大不易失稳，因为惯性矩大
C.压杆的长度大，临界应力小，不易失稳
D.当杆件长细比过大时，常常会发生失稳的破坏
E.长细比是影响临界应力的综合因素
234、问答题
背景
某项目施工过程中，项目经理部为了降低项目成本将工程划分为：基础工程、主体结构工程、安装工程、装饰装修工程，并对其功能进行评分，根据项目合同和施工图纸，得出预算成本，详见下表。根据项目所属的企业要求该项目经理部在项目管理过程中成本降低率为6%，所以项目经理部计划采用价值工程方法寻求降低成本的途径和措施
问题
(1)从价值工程原理可得到哪些提高价值的途径?
(2)价值工程中，选择价值分析对象重点有哪些?
(3)计算各分部工程的功能系数、成本系数、价值系数、目标成本、成本降低额(保留到小数点后两位数)，并填入下表：
235、单项选择题 保证合同是()订立的合同。
A.债权人与债务人
B.债务人和保证人
C.债权人与保证人
D.债权人与债务人和保证人
236、问答题
某工地一10mx6.5m的焊接车问内，一端作为材料存放场地，氧气瓶、乙炔瓶、二氧化碳气瓶整齐顺墙根摆放一起；另一端两名工人正在进行电焊作业，另一名工人在门口吸烟。由于天气炎热，三人只穿了衬衫作业。
由于电焊机故障，焊机整体带电，正在施焊的两名工人触电，而开关箱中装设的漏电保护器失灵，吸烟的工人迅速打开总配电箱，发现未设置初级漏电保护器。于是切断总开关，导致整个工地全部停电。触电工人经抢救脱离危险，二人均造成重伤。经査，此三人中只有抽烟的工人有“特种作业操作证”。
【问题】
1.请简要分析本案例中焊接车间存在的安全隐患。
2.简述电焊机的安全控制要点。
3.气瓶的安全控制要点有哪些？
4.何为特种作业?建筑工程施工中哪些人员为特种作业人员?
5.对总配电箱和开关箱中漏电器的配置有何具体要求？
237、单项选择题 关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。
A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
238、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
239、名词解释 建筑物与构筑物的区别
240、单项选择题 水泥贮存时间不宜过长，一般贮存时间不应超过三个月，在一般贮存条件下，如果你使用过期水泥，必须检验，重新确定()指标。
A.安定性
B.凝结时间
C.细度
D.强度等级
241、单项选择题 先张法预应力施工时，预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于()mm。
A.1
B.3
C.5
D.7
242、单项选择题 有限空间作业前必须进行（），分析存在危险点，制定防止有害气体中毒的安全措施。
A.安全培训
B.应急演练
C.风险辨识
243、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
244、多项选择题 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。
A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能
245、多项选择题 工程量清单计价的全部费用由()四项组成。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.规费
D.税金
E.资金利息
246、单项选择题 关于后浇带施工的做法，正确的是()。
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
247、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
248、单项选择题 在进行气体检测前，应对地下有限空间及其（）进行调查，分析地下有限空间内气体种类。
A.内部设施
B.周边环境
C.建设年代
249、多项选择题 施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期
B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系
D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
250、单项选择题 混凝土试件标准养护的条件是（）
A．温度20±2℃，相对湿度95%
B．温度20±2℃，相对湿度90%
C．温度20±3℃，相对湿度95%
D．温度20±3℃，相对湿度90%
251、单项选择题 关于多层及高层钢结构吊装的说法，正确的是()。
A.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
B.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由上至下组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
C.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由下向上逐层安装
D.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
252、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
253、单项选择题 有限空间作业申请人由（）担任。
A.作业负责人
B.工作票签发人
C.工作许可人
254、多项选择题 建设工程定额按编制程序和用途分类可以分为()
A.施工定额
B.概算定额
C.投资估算指标
D.材料消耗定额
E.机械台班定额
255、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
256、单项选择题 营业税金及附加的具体内容不包括()。
A.印花税
B.营业税
C.消费税
D.资源税
257、问答题 事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
258、多项选择题 地面装修构造中，基层包括()。
A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层
259、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，预应力混凝土结构中，严禁使用（）。
A.减水剂
B.膨胀剂
C.速凝剂
D.含氯化物的外加剂
260、单项选择题 在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度()宜采用平行屋脊铺贴。
A.小于3%
B.3%～15%，且受震动的屋面
C.11%～15%
D.20%以上
261、名词解释 统一模数制、基本模数、扩大模数、分模数
262、多项选择题 下列关于房屋建筑工程竣工验收备案的范围的说法中，正确的是()。
A、凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案
B、军用房屋建筑工程竣工验收备案，按照中央军事委员会的有关规定执行
C、抢险救灾工程应适用竣工验收备案制度
D、临时性房屋建筑工程应适用竣工验收备案制度
E、农民自建低层住宅工程不适用竣工验收备案制度
263、单项选择题 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
264、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
265、单项选择题 施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行，而在施工现场建造的施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施，属于()。
A.存货
B.其他资产
C.固定资产
D.流动资产
266、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
267、单项选择题 下列()不属于蒸压加气混凝土砌块的特点及适应范围。
A.保温性能好
B.隔热性能好
C.可应用于多层建筑物的承重墙
D.有利于提高建筑物抗震能力
268、问答题
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
269、单项选择题 开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。
A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体
270、多项选择题 不良行为记录信息公布的期限可以是()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
E.1
271、问答题 分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。
272、单项选择题 下列关于模板的技术要求正确的是()。
A.模板只需要保证其自身的强度即可
B.在浇筑混凝土之前，木模板应注意防潮
C.模板与混凝土的接触面宜粗糙，以保证两者之间的粘结强度
D.模板的接缝不应漏浆，模板内不应有积水
273、单项选择题 丁程量清单报价主要的形式不包括()。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法
274、单项选择题 根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)规定，木质材料进场应迸行见证取样检验的是()。
A、B1级木质材料
B、B2级木质材料
C、现场阻燃处理后的木质材料
D、表面进行加工后的B1木质材料
275、单项选择题 关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是()。
A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越小
B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越小
C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越大
D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越大
276、单项选择题 坚实系数为l、5～4、0，用镐或撬棍、大锤挖掘，部分使用爆破方法的土石是()。
A、砂砾坚土
B、坚石
C、软石
D、特坚石
277、单项选择题 主持编制单位工程施工组织设计的是()。
A.施工单位项目技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位项目施工负责人
D.施工单位主管部门
278、单项选择题 下列墙体中，可以留设脚手眼的是()
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.空心砖墙
D.加气混凝土墙
279、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
280、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
281、单项选择题 关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。
A.上下通缝砌筑
B.不可采用铺浆法砌筑
C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土
D.防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌石砌体的孔洞
282、单项选择题 关于现场拌制的砌筑砂浆使用时间的说法，正确的是()。
A.常温下(30℃以下)水泥混合砂浆应在3h内使用完毕
B.高温下(30℃以上)水泥砂浆应在3h内使用完毕
C.水泥砂浆、混合砂浆应分别在2h和3h内使用完毕
D.水泥砂浆、混合砂浆应分别在3h和2h内使用完毕
283、名词解释 勒脚、踢脚概念，作用
284、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
285、单项选择题 钢结构防火性能较差，当温度达到550℃时，钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的()。
A、0、6
B、0、7
C、0、8
D、0、9
286、单项选择题 卫生问防水找平层应向卫生间门口外延伸()mm。
A、100～150
B、150～250
C、200～300
D、250～300
287、多项选择题 不得设置脚手眼的墙体或部位有()。
A、120mm厚墙、料石清水墙和独立柱
B、宽度小于1m的窗间墙
C、梁或梁垫下及其左右500mm范围内
D、过梁上与过梁成45。角的三角形范围内
E、砌体门窗转角处450mm范围内
288、多项选择题 结构设计的极限状态包括()极限状态。
A.承载力
B.正常使用
C.正常维修
D.超限使用
E.正常施工
289、单项选择题 施工许可证应该由()领取。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
290、问答题
某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。
291、单项选择题 涂料施工前，基层阴阳角应做成圆弧形，阴角直径宜大于()mm。
A、70
B、60
C、50
D、40
292、问答题
背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
293、单项选择题 砖基础施工前，砖应提前1～2d浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为()。
A.5%～10%
B.5%～15%
C.10%～15%
D.15%～20%
294、单项选择题 有限空间管理单位应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，存在地下有限空间作业发包行为的，还应建立（）制度。
A.承包管理
B.发包管理
C.施工管理
295、多项选择题 饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有（）。
A、品种
B、规格
C、强度
D、尺寸
E、外观
296、单项选择题 可以进行防水工程防水层施工的环境是()。
A.雨天
B.夜间
C.雪天
D.六级大风
297、单项选择题 施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。
A.黄色
B.绿色
C.绿/黄双色
D.淡蓝色
298、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
299、单项选择题 根据相关规范，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于（）
A.12d
B.24d
C.28d
D.36d
300、单项选择题 对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是()。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法