时间:2022-03-01 03:13:10
1、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料不属于装置性材料。
A.电焊条
B.绝缘子
C.避雷针
D.油漆
E.母线
2、多项选择题 《政府采购法》所称政府采购，是指（），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
A.各级国家机关
B.事业单位
C.团体组织
D.公民
E.自然人
3、多项选择题 下列造成工程投资增加的原因中，勘测设计单位不应承担责任的是（）.
A.永久建筑安装工程的工程项目变动
B.国家政策变动
C.永久设备工程的数量变动
D.物价变动
E.投资人提高建设标准
4、多项选择题 按现行部颁规定，下列哪几项属独立费用？（）。
A.建设期融资利息
B.生产职工培训费
C.建设单位经常费
D.工程保险费
E.财务费用
5、单项选择题 建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A.标底
B.中标价
C.概预算定额
D.实际生产成本
6、单项选择题 下列项目属于筹资费的是（）。
A.债券注册费
B.股利
C.利息
D.租金
7、单项选择题 已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。
A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5
8、多项选择题 欲降低盈亏平衡产量可以采取的措施有（）。
A.降低固定成本
B.提高单位产品可变成本
C.提高产品价格
D.降低单位产品可变成本
E.降低设计生产能力
9、多项选择题 按现行部颁定额，下列各项费用已经计入其他材料费和零星材料费中的是（）。
A.冬雨季施工增加费
B.地下工程照明费
C.混凝土工程养护用材料
D.工作面内的脚手架、排加、操作平台等的摊销费
E.施工场地和公用施工道路的照明费用
10、多项选择题 按现行部颁安装定额，水轮机安装工程内容不包括（）。
A.调速器
B.油压装置
C.蝴蝶阀
D.贯流式水轮机
E.混流式水轮机
11、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
12、多项选择题 从项目管理范围的角度，项目管理应包括（）。
A.宏观项目管理
B.中观项目管理
C.微观项目管理
D.高层项目管理
E.基层项目管理
13、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费率为（）。
A.40%
B.45%
C.80%
D.50%
14、多项选择题 根据现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
15、单项选择题 建筑产品价值构成的变化取决于（）。
A.价值生产和价值实现两个过程
B.价格构成的变化
C.供求关系和分配关系的变化
D.成本的变化
16、单项选择题 防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。
A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力
17、单项选择题 成本-效益分析法最关键的环节是（）。
A.计算各方案的效益和成本
B.确定贴现率
C.计算比率指标
D.确定项目的优劣次序
18、单项选择题 某企业设计生产能力为月生产某产品6000吨，每月固定成本为145万元／吨，产品售价为1300元／吨，不计销售税金及附加，单位产品变动成本930元／吨，则其盈亏平衡产量为（）。
A.3919吨
B.2351吨
C.6828吨
D.5408吨
19、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
20、多项选择题 当一个水利项目同时具有防洪、发电、灌溉、供水等多种效益时，应根据项目实际，合理分摊建设成本，分摊的方法有（）。
A.采用受益项目效益比进行分摊
B.按库容大小进行分摊
C.采用占用水量进行分摊
D.采用剩余效益进行分摊
E.按实际的比例进行分摊
21、单项选择题 合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
A.影响合同中
B.不影响合同中
C.不一定影响合同中
D.可能影响合同中
22、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
23、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
24、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当（），发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.标本兼治
D.综合利用
E.节水优先
25、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A.15
B.20
C.30
D.36
26、单项选择题 竣工决算应在项目完建后规定的期限内完成编制工作，大中型项目的规定期限为（）。
A.12个月
B.6个月
C.9个月
D.3个月
27、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。
A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费
28、多项选择题 影响建筑材料预算价格变动因素包括（）。
A.定额材料消耗量
B.材料生产成本
C.运输距离
D.市场供求
E.材料供应体制
29、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
30、多项选择题 水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。
A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房
31、多项选择题 直流系统设备包括（）。
A.蓄电池
B.充电设备
C.励磁机
D.直流屏
E.绝缘子
32、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费率为（）.
A.0.7%
B.3.5%
C.4%
D.3%
33、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
34、单项选择题 代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
35、单项选择题 根据现行部颁规定，设备仓库、设备转运站等设施的检修费、维修费等在（）内开支。
A.采购及保管费
B.设备运杂费
C.间接费
D.现场经费
36、多项选择题 现行部颁压力钢管制作安装定额工作内容包括（）。
A.工地钢管加工厂至安装现场的运输、装卸
B.钢管油漆
C.钢管热处理
D.钢管的特殊涂装
E.安装过程中所需临时支承及拉筋的制作及安装
37、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
38、多项选择题 国际上公认的宏观经济稳定的目标是（）。
A.可持续发展
B.物价稳定
C.经济增长
D.国际收支平衡
E.充分就业
39、单项选择题 下列费用中，直接计入生产经营成本的费用是（）。
A.财务费用
B.直接材料费
C.销售费用
D.制造费用
40、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
41、单项选择题 现行碾压混凝土坝（堰）体施工工法有两种：一种为全断面工法，另一种为金包银工法。全断面工法简称为（）。
A.RCD工法
B.RCC工法
C.RDC工法
D.RCE工法
42、单项选择题 竣工决算应由（）编制。
A.设计单位
B.承包施工企业
C.项目法人
D.建设单位
43、多项选择题 喷混凝土的方法有（）。
A.混合喷射
B.湿式喷射
C.干式喷射
D.喷射损耗
E.水泥裹砂喷射
44、单项选择题 工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A.立项之前
B.项目批准之后，项目施工之前
C.项目施工之后，项目竣工之前
D.项目运行阶段之中
45、单项选择题 项目建议建议阶段编制投资估算，其精度要求为误差控制在（）内。
A.±10%
B.±15%
C.±20%
D.±30%
46、多项选择题 按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。
A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。
47、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（）。
A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.移民安置区
D.防洪保护区
E.工程建设区
48、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
49、多项选择题 对方案评价的理解，正确的是（）。
A.方案评价包括概略评价、详细评价、后评价三个阶段
B.无论概略评价还是详细评价，都应包括技术评价、经济评价和社会评价三个方面的内容
C.综合评价在技术评价、经济评价和社会评价的基础上，对方案作全面整体的评价
D.概略评价只须做经济评价、社会评价、综合评价
E.概略评价目的是淘汰那些明显不可行的方案
50、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
51、单项选择题 下列不属于投标文件内容的是（）。
A.投标函
B.资格预审合格通知书
C.施工组织设计或者施工方案
D.投标报价
52、单项选择题 公益性项目决策目标是（）。
A.社会效益最大化
B.经济效益最大化
C.社会公平目标
D.保持社会稳定
53、多项选择题 按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。
A.10%
B.20%
C.15%
D.13%
E.18%
54、多项选择题 建筑材料预算价格一般应包括（）。
A.原价
B.包装及运杂费
C.运输技术安全措施费
D.运输保险费
E.采购及保管费
55、多项选择题 按现行部颁定额，混凝土（碾压混凝土除外）配合比表的预算量包括以下损耗（）。
A.搅拌好以前的场内运输损耗
B.搅拌好以前的操作损耗
C.搅拌后的运输损耗
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
56、多项选择题 寿命期不同的互斥方案之间比选，可以采用的方法有（）。
A.最小公倍数法
B.互斥化法
C.净年值法
D.净现值法
E.研究期法
57、单项选择题 下列选项中不属于现金流量的是（）。?
A.新增流动资金
B.固定资产折旧?
C.回收的固定资产余值
D.销售税金及附加
58、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费的是（）。
A.企业管理费
B.财务费用
C.施工企业进退场费
D.企业利润
E.其他费用
59、单项选择题 如采用概算定额编制投资估算时，应乘投资估算调整系数，其数值为（）。
A.1.03
B.1.05
C.1.10
D.1.15
60、单项选择题 完工结算是（）与建设单位对承建工程项目的最终结算。
A.施工单位
B.投资人
C.监理
D.项目法人
61、单项选择题 在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究报告阶段
C.建设准备阶段
D.建设实施阶段
62、单项选择题 某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（）。
A.20万元
B.27万元
C.7万元
D.0万元
63、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
64、单项选择题 根据现行部颁规定人工预算单价中，夜餐津贴计算公式中的百分数，枢纽工程取30%，引水及河道工程取（）。
A.10%
B.20%
C.25%
D.14%
65、单项选择题 根据现行部颁规定，引水工程从现有电网向施工现场供电，架设的10kV输电线路费用应包含在（）之中。
A.其他施工临时工程
B.其他建筑工程
C.施工场外供电工程
D.临时设施费
66、多项选择题 在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款
67、多项选择题 在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。
A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程
68、单项选择题 固定资产原值为100万元，预计净残值为5万元，使用年限为10年。若采用年数总和法计提折旧，则第六年计提的折旧额为（）。?
A.8.64万元
B.8.19万元
C.6.91万元
D.6.55万元
69、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
70、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
71、单项选择题 建筑产品的社会平均成本由（）表示。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C
B.C+V
C.C+V+m
D.V+m
72、单项选择题 根据现行部颁规定，采用泻槽运混凝土时，其泻槽摊销费已计入（）。
A.材料费
B.其他临时工程
C.零星材料费
D.直接
73、单项选择题 根据现行部颁规定，坝体二期通水冷却水费用应包括在（）中。
A.其他直接费
B.施工辅助工程
C.混凝土配合比
D.混凝土温控费
74、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A.发包人协商
B.发包人和承包人
C.承包人协商
D.承包人和设计人
75、多项选择题 按电能销售方式，电价可分为（）。
A.上网电价
B.趸售电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
76、单项选择题 某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。
A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元
77、多项选择题 建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）。
A.价格与质量的矛盾
B.价格与交货时间的矛盾
C.预付工程款的风险
D.机械设备毁坏
E.恶劣的天气
78、单项选择题 在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。
A.（合谋，合谋）
B.（合谋，不合谋）
C.（不合谋，合谋）
D.（不合谋，不合谋）
79、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量
80、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业参加投标和承包工程时所发生的保函手续费包括在（）之内。
A.间接费中的财务费用
B.现场经费
C.间接费中的企业管理费
D.间接费中的其他费用
81、多项选择题 建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。
A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准
82、单项选择题 滑动轴承工作时转子轴颈和轴承之间收敛间隙中流动着的润滑油被（）托起。
A.动压力
B.静压力
C.喷射力
D.液压力
83、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
84、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
85、多项选择题 《水污染防治法》适用于中华人民共和国领域内的（）的污染防治。
A.江河
B.湖泊
C.海洋
D.渠道
E.地下水体
86、单项选择题 关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。
A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升
B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降
C.在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降
D.在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响
87、单项选择题 根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。
A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75
88、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
89、多项选择题 下列关于工程说法正确的是（）。
A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
90、多项选择题 诉讼时效中断的起因有（）。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力
91、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
92、单项选择题 根据现行部颁规定，大型电力变压器运输的充氮费用包括在（）内。
A.设备原价
B.运杂费
C.采购及保管费
D.另外计算
93、多项选择题 按现行部颁水力机械管路安装定额的未计价装置性材料包括（）。
A.水机仪表
B.管子的切割
C.管子附件
D.阀门
E.管子
94、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
95、多项选择题 水力机械辅助设备包括全厂（）。
A.油系统设备
B.水系统设备
C.压气系统设备
D.直流系统设备
E.厂用电系统设备
96、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
97、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
98、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。
A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和
99、单项选择题 防渗墙混凝土要求入孔时塌落度为（）。
A.18～20cm
B.22～34cm
C.34～38cm
D.35～40cm
100、单项选择题 水利建设关系着（），在国民经济建设中占有重要地位，这已成为全社会共识。
A.GDP增长
B.经济可持续发展，构建和谐社会
C.恩格尔系数变化
D.人民生命财产安全
101、多项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。
A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后
102、单项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照（）的要求留足防洪库容。
A.防洪规划
B.防洪计划
C.大坝安全
D.兴利
103、单项选择题 按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。
A.社会风险
B.政治风险
C.人为风险
D.法律风险
104、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
105、单项选择题 边际成本（MC）用公式表示为（）。
A.边际成本=总成本增值/产量增值
B.边际成本=总成本/产量
C.边际成本=固定成本/产量
D.边际成本=可变成本/产量
106、单项选择题 从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（）。
A.水土保持方案
B.水土保持规划
C.水土保持可研报告
D.设计资料
107、单项选择题 承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。
A.合同价
B.投标价
C.标底价
D.工程预算价
108、多项选择题 对于大型建筑产品市场，市场类型包括（）。
A.买卖双方垄断
B.买卖双方完全竞争
C.买卖双方不完全竞争
D.买方有限垄断
E.卖方有限垄断
109、单项选择题 签订限额设计合同，项目法人的主要责任（）。
A.严格履行限额设计合同，保证奖惩兑现
B.投资人修改设计、提高标准造成的投资增加
C.物价变动和汇率变动
D.工程数量的变动
110、多项选择题 多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。
A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系
111、单项选择题 下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响
112、单项选择题 根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户
113、多项选择题 甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。
A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护
114、单项选择题 项目融资包括①项目融资的执行；②融资决策分析；③融资结构分析：④融资谈判；⑤投资决策分析几部分内容，项目融资的正确步骤是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.⑤→③→②→④→①
C.⑤→②→③→④→①
D.⑤→③→④→②→①
115、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
116、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
117、单项选择题 竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A.社会影响力
B.自由垄断性
C.投资规模
D.投资利润率
118、多项选择题 下列关于盈亏平衡点的说法正确的是（）。
A.盈亏平衡价格表示项目可以接受的最低价格
B.盈亏平衡产量越大，项目抗风险能力越强
C.在项目可行的前提下，盈亏平衡产量与项目正常生产能力差距越大，项目越安全
D.盈亏平衡单位产品可变成本表示在即定产量、价格、固定成本的条件下，项目可接受的最高单位产品可变成本
E.盈亏平衡价格越高，项目抗风险能力越强
119、单项选择题 根据现行部颁规定，在海拔（）以上地区，其人工和机械定额应乘以调整系数。
A.1500m
B.2000m
C.2500m
D.2200m
120、多项选择题 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地
121、多项选择题 在中华人民共和国境内进行下列（）工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.所有大、中、小型水利项目
C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
D.所有征地移民、环境治理等项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
122、单项选择题 经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
123、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
124、单项选择题 根据现行部颁规定，现行部颁人工预算单价的基本工资标准划分为（）几个档次。
A.高级工、中级工和初级工
B.工长、高级工、中级工和初级工
C.技工和普工
D.高级熟练工、熟练工、半熟练工和普工
125、单项选择题 已知某投资项目寿命期10年，每年净现金流量10万元，当基准收益率为10％时，项目寿命期结束时恰好将期初一次性投资全部收回，则期初一次性投资为（）万元。
A.100
B.25.94
C.61.45
D.110
126、单项选择题 下面有关工程标底的说法不正确的是（）。
A.标底是我国工程招标中的一个特有概念
B.标底是招标人对建设工程预算的期望值
C.标底通常被作为工程的交易价格
D.标底应根据有关计价依据和计价办法来计算
127、单项选择题 施工机械折旧应计入（）。
A.材料费
B.施工机械使用费
C.其他直接费
D.现场经费
128、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
129、多项选择题 在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。
A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C.实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E.建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者
130、单项选择题 最初若干期没有收付款项，距今若干期以后发生的每期期末都有等额收付款的年金，被称为（）。
A.普通年金
B.延期年金
C.预付年金
D.永续年金
131、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
132、单项选择题 重力坝要求基础有较高的承载力和摩擦系数，所以大都建在（）。
A.粘土地基上
B.砂石料基础上
C.软土地基上
D.岩基上
133、多项选择题 钢筋制作与安装定额中，其钢筋定额消耗量已包括钢筋制作与安装过程中的（）。
A.运输损耗
B.加工损耗
C.施工损耗
D.搭接损耗
E.施工架立筋附加量
134、多项选择题 正确处理工程造价管理与（）的关系，方可使水利工程建设又好又快。
A.项目功能
B.工程质量
C.建设工期
D.投资效益
E.优化配置
135、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目属于三级项目的有（）。
A.××段支渠
B.土工膜
C.启闭机室
D.细部结构工程
E.母线
136、多项选择题 自行采备骨料单价一般应包括（）。
A.覆盖层清除摊销
B.毛料开采运输、加工
C.采购及保管费
D.成品料运输
E.弃料处理摊销及各项损耗
137、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
138、单项选择题 更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（）进行分类的。
A.建设性质
B.投资作用
C.投资额
D.设计生产能力
139、单项选择题 下列关于成本的描述错误的是（）。
A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本
140、多项选择题 电价制定的原则有（）。
A.合理补偿成本原则
B.合理确定收益原则
C.依法计入税金原则
D.公平负担原则
E.高价原则
141、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
142、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
143、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
A.14
B.21
C.28
D.42
144、单项选择题 以下选项中不属于独立费用的是（）。
A、建设管理费
B、建设场地征地费
C、生产准备费
D、预备费
145、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。
A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率
146、单项选择题 动态管理主要是指对构成工程总投资中的（）的管理。
A.价格指数、融资成本
B.价差、建设期利息
C.价差、融资成本
D.预备费
147、多项选择题 天然砂砾料筛洗定额的“砂砾料采运”（以“t”为单位）材料单价应包括（）。
A.覆盖层、无效层清除摊销费
B.砂砾料筛洗费
C.砂砾料开采费
D.砂砾料运输费
E.筛洗弃料摊销费
148、多项选择题 科技进步对建筑产品价值的影响体现在（）。
A.采用新型材料，提高使用价值
B.使生产活动单一化、专业化
C.采用新设计，降低建造成本
D.采用新型设备，降低原材料消耗
E.采用新的施工工艺，加快施工进度
149、多项选择题 当NPV=0时，下列说法正确的有（）。
A.项目没有利润，正好盈亏平衡
B.项目亏损，无法收回投资
C.项目的收益正好是基准收益
D.IRR=ic
E.Pt’=项目寿命期
150、单项选择题 工程建设前期阶段造价文件编制所使用的定额，其原则宜（）。
A.反映社会平均水平
B.反映企业平均先进水平
C.反映国家经济发展水平
D.反映先进企业所达到的水平
151、单项选择题 可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。
A.在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B.承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C.业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D.如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变
152、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
153、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
154、单项选择题 某项目第一、第二年分别投资1000万元、500万元。第二、第三年收益100万元，经营费用分别为40万元，其余投资期望在以后的六年内收回，则每年需要收益（）万元。（i=10％）
A.1810
B.512.61
C.415.59
D.618.93
155、单项选择题 某人以5万元现金存入银行，拟在今后的5年内，每年末等额提取现金。银行存款年利率为8%，则每年可提取（）万元。
A．1
B．1.08
C．1.4
D．1.25
156、单项选择题 根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A.定价目录
B.地区差价
C.预算
D.财经政策
157、单项选择题 设备与材料的划分：不论成套供货、现场加工或零星购置的贮存罐、闸门等均应作为（）。
A.设备
B.材料
C.工器具
D.临时设施
158、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
159、单项选择题 已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。
A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以
160、单项选择题 项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）第一次破土、正式打桩的时间。
A.建设征地
B.三通一平
C.土方工程
D.永久性工程
161、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
162、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
163、多项选择题 下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。
A.供给内容是生产能力
B.供给弹性大
C.供给弹性小
D.供给被动地适应需求
E.供给方式多
164、多项选择题 下列业务活动需要交纳营业税的是（）。
A.娱乐业
B.汽车销售企业
C.转让土地使用权
D.建筑业
E.金融保险业
165、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。
A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费
166、多项选择题 流转税包括（）。
A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加
167、单项选择题 某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。
A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67
168、单项选择题 水利工程预付款一般划分为（）。
A.材料预付款和设备预付款
B.人工预付款和工程材料预付款
C.工程预付款和设备预付款
D.工程预付款和工程材料预付款
169、单项选择题 根据现行部颁规定，下列（）项目不包括在施工用水预算价格中。
A.供水管路摊销费
B.供水设施维修摊销费
C.供水损耗
D.基本水价
170、单项选择题 某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
171、单项选择题 按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。
A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程
172、单项选择题 NPV、NAV同为经济效果评价指标，下列有关表述正确的是（）。
A.二者总是同为正或同为负
B.二者均表示项目在计算期为获得的超过基准收益率水平的收益现值
C.各方案计算期不同时，评价方案用NPV比NAV更合适
D.NPV与NAV在方案评价中都能得出相同结论
173、单项选择题 下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。
A.水利部是国务院水行政主管部门
B.流域机构是水利部的派出机构
C.省水利厅是本地区的水行政主管部门
D.水利建设项目法人只是项目的建设单位
174、单项选择题 在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。
A.MC＞AC
B.MC＜AC
C.MC＝AC
D.MC≠AC
175、单项选择题 某企业年初发行债券800万元，年利率6％，筹资费率2％。现在，该企业拟增发行债券400万元，年利率5％，筹资费率1.5％，该企业所得税税率33％，则企业债券资金成本率为（）。
A.2.25％
B.3.12％
C.3.87％
D.5.77％
176、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
177、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
178、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
179、单项选择题 固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。
A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法
180、多项选择题 当建筑市场中出现明显的供小于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场转变为卖方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场转变为买方有限垄断型
C.中型建筑产品的市场转变为买卖双方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场转变为卖方不完全竞争型
E.中型建筑产品的市场转变为买方不完全竞争型
181、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
182、单项选择题 静态投资控制是指在工程建设全过程中，完成的静态投资额不得突破以（）编制的设计概算静态总投资。
A.主体开工年
B.某一价格水平年
C.筹建期第一年
D.可研阶段
183、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
184、多项选择题 材料运杂费包括（）。
A.从交货点到工地分仓库的运费
B.从分仓库到作业面的运费
C.货物装卸费
D.运输保险费
E.采购及保管费
185、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
186、多项选择题 竣工决算编制阶段的重点工作包括（）。
A.工程造价比较分析
B.价款结算
C.正确分摊待摊费用
D.合理分摊建设成本
E.债权清理
187、单项选择题 可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。
A.生态效益最大化
B.经济效益最大化
C.生态经济效益最大化
D.人类需求最大化
188、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
189、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船定额中未包括（）。
A.排泥管安装拆除
B.挖泥、排泥
C.工作面转移及各种辅助工作
D.固定船位
190、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。
A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金
191、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
192、单项选择题 根据现行部颁规定，从最后一级降压变压器低压侧至施工用电户的线路损耗已包括在（）之内。
A.电能损耗摊销费
B.施工用电价格
C.施工机械设备的台时耗电定额
D.供电设施摊销费
193、多项选择题 由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。
A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师
194、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
195、单项选择题 在下列借用国外资金的方式中，资金成本较高的方式是（）。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.发行国际债券
D.出口信贷
196、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
197、单项选择题 根据现行部颁定额，水力机械管路安装以（）为计量单位。
A.管子本体自重“t”
B.管子、管子附件总重“t”
C.管子、管子附件及阀门总重“t”
D.机组单机容量（MW）
198、多项选择题 合同争议调解的方式包括（）。
A.社会调解
B.行政调解
C.当事人直接友好磋商
D.仲裁调解
E.司法调解
199、单项选择题 当财务杠杆系数DFL=1时，（）。
A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中
200、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
201、单项选择题 下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.青苗补偿费
D.税金
202、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
203、多项选择题 水利项目后评价的方法很多，主要有（）。
A.调查收资法
B.数理统计法
C.分析研究法
D.市场预测法
E.全额贴现法
204、单项选择题 根据现行部颁定额，模板制作与安装定额子目，均以（）为计量单位。
A.ｍ2
B.ｍ3
C.t
D.100ｍ2
205、单项选择题 根据现行部颁规定，桥式起重机安装按（）划分定额子目。
A.桥机设备自重
B.桥机跨度
C.桥机主钩起重能力
D.启闭力
206、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
207、多项选择题 按时间序列划分，完整的环境评价包括（）。
A.环境回顾评价
B.环境现状评价
C.环境影响评价
D.环境后评价
E.环境效益评价
208、多项选择题 按现行部颁规定，关于“骨料、水泥输送系统”的说法错误的有（）。
A.指骨料自破碎筛分加工好后输送至成品料仓
B.指骨料自成品料仓输送至搅拌楼边料仓
C.指骨料自搅拌楼边料仓下廊道接料斗输送搅拌楼料仓
D.指水泥自运输水泥罐车用水泥泵输送至水泥罐
E.指水泥自搅拌楼边水泥罐用水泥泵输送至搅拌楼料仓
209、多项选择题 水利工程管理单位的营业利润包括（）。
A.公益服务利润
B.生产经营利润
C.投资净收益
D.补贴收入
E.其他业务利润
210、单项选择题 根据现行部颁规定，移民和环境部分概估算应包括（）。
A.水库淹没补偿、移民征地补偿和环境保护工程
B.水库移民征地补偿、水土保持工程和环境保护工程
C.水库淹没补偿、环境保护工程和水土保持工程
D.建设及施工场地征用、水土保持工程和环境保护工程
211、单项选择题 某项目建设期初一次投资10000元，第一年净现金流量1000元，以后每年增长400元，项目寿命期10年，则该项目的静态投资回收期为（）年。
A.7.14
B.5.5
C.5.33
D.5.67
212、多项选择题 下列关于项目组织形式论述中正确的包括（）。
A.在职能式组织中，职能部门的作用得到发挥
B.在职能式组织中，各个部门建立了信息通道，关系容易协调
C.项目式组织中，项目经理对项目全权负责
D.项目式组织中，纵向信息传递迅速
E.项目式组织中，项目组织中各部门没有明显的界限，各部门之间容易沟通
213、多项选择题 建设工程合同的当事人包括（）。
A.发包人
B.承包人
C.勘察人
D.监理人
E.设计人
214、多项选择题 编制设计概算的步骤之间的关系是（）。
A、先计算直接费后计算工程量
B、先计算工程量后计算直接费
C、先套用定额后分析工料
D、先计算利润后计算税金
215、多项选择题 下列折旧方法中，属于加速折旧的方法有（）。
A.平均年限法
B.按行驶里程分摊法
C.双倍余额递减法
D.按工作小时分摊法
E.年数总和法
216、多项选择题 投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。
A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价
217、单项选择题 公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A.外部性
B.竞争性
C.非价值性
D.福利性
218、多项选择题 按现行部颁规定，直接费包括下列哪几个项（）。
A.人工费
B.现场经费
C.材料费
D.机械使用费
E.其他直接费
219、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
220、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
221、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
222、单项选择题 将财务评价中的固定资产投资调整为国民经济评价中的经济费用，其中建筑安装工程单价中的计划利润将调整为（）。
A.取消
B.施工企业资金回收费
C.社会平均利润
D.不变
223、单项选择题 某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。
A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%
224、单项选择题 根据现行部颁定额，高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器等设备安装包括在（）内。
A.载波通信设备安装定额
B.高压电气设备安装定额
C.低压电气设备安装定额
D.生产管理通信设备安装定额
225、单项选择题 建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。
A.规划报告
B.环境影响评价报告
C.投资估算
D.洪水影响评价报告
226、单项选择题 环境评价的程序包括：a．环境状况调查b．环境影响识别；c．环境影响预测；d．综合评价，其先后顺序为（）。
A.abcd
B.bacd
C.acbd
D.abdc
227、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“板材”指宽度为厚度几倍的型材（）。
A.2倍
B.3倍
C.3倍以上
D.1.5倍
E.3.5倍
228、单项选择题 水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。
A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划
229、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
230、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
231、多项选择题 下列各项属于营业外收入的是（）。
A.固定资产盘盈和出售净收益
B.施工机构迁移费
C.罚款收入
D.教育费附加返还款
E.劳动保险基金
232、多项选择题 按环境的属性划分，环境评价包括（）。
A.综合评价
B.经济评价
C.自然环境评价
D.社会环境评价
E.环境后评价
233、多项选择题 主体建筑工程初设概算通常采用下列哪种方法（）。
A.单价法
B.综合指标法
C.实物量法
D.经验法
E.类比分析法
234、多项选择题 按定额反映的不同生产要素消耗内容分类，可分为（）。
A.劳动定额
B.施工定额
C.材料消耗定额
D.机械台班（台时）消耗定额
E.预算定额
235、多项选择题 水利建设项目应推行项目法人负责制，其中项目法人负责制的主要职责应包括（）。
A.项目资金的筹集
B.审查或审定工程设计
C.组织工程施工招标
D.工程施工
E.项目投产前，组织运行管理班子
236、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备国内段运杂综合费率应按（）进行计算。
A.国产设备运杂综合费率乘以相应国产设备原价占进口设备原价的比例系数
B.相应国产设备运杂综合费率
C.进口设备国内运输价目表
D.国产设备运杂综合费率小值
237、单项选择题 木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。
A.均匀性
B.弯曲性
C.不平衡性
D.方向性
238、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
239、单项选择题 某引水隧洞设计混凝土衬砌后洞径为2m，设计混凝土衬砌厚度为30cm，洞长100m，洞挖石方时平均超挖10cm，初步设计阶段工程量扩大系数1.03，则混凝土衬砌的概算工程量为（）m3。
A.217
B.302
C.223
D.311
240、单项选择题 限额设计的范围原则上是初步设计概算静态投资的（）项目和设计单位权责范围内的项目；勘测设计单位应以批准的初步设计概算静态投资作为工程项目勘测设计的最高限额。
A.独立费项目
B.房屋建筑项目
C.工程采购
D.其他特殊项目
241、多项选择题 劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A.个人报酬
B.盈利
C.交换价值
D.使用价值
E.有形资产
242、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
243、单项选择题 根据现行部颁规定，保护网制作及安装以（）为计量单位。
A.长度
B.重量
C.面积
D.百分数
244、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
245、单项选择题 水利建设项目总成本费用按经济性质分为（）。
A.工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
B.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费、利息净支出及其它费用等项
C.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费及其它费用等项
D.材料费、燃料动力费、工资福利费、维护费、折旧费、摊销费等项
246、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
247、单项选择题 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.综合定额
D.时间定额
248、多项选择题 土坝土料压实定额的土料运输单价，应包括（）的费用。
A.覆盖层清除摊销费
B.土料场征地摊销费
C.土料开挖费
D.运输费
E.压实费
249、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价由（）组成。
A.基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费
B.基本工资、津贴和辅助工资
C.基本工资、辅助工资和工资附加费
D.基本工资、岗位工资和绩效工资
250、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业六个月以上的病假人员，其工资包括在（）之内。
A.辅助工资
B.职工福利基金
C.企业管理费
D.职工养老保险费
251、多项选择题 下列属于微观经济因素的有（）。
A.产业政策
B.价值规律
C.财政政策
D.供求规律
E.货币流通规律
252、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
253、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
254、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
255、单项选择题 进行建设项目经济评价（）。
A.应全部采用动态经济计算方法进行
B.应当遵循费用与效益计算口径一致的原则
C.对属于公益性质的水利建设项目，因其没有或很少有财务收入，无需再进行财务分析计算
D.应全部采用影子价格进行计算
256、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
257、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
258、多项选择题 寿命期相同的互斥方案进行比较时，可以使用的方法有（）。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净现值率法
D.差额内部收益率法
E.最小费用法
259、多项选择题 某建设项目投资总额为P，项目寿命期为n年，当基准折现率为ic时，在项目寿命期结束时恰好收回全部投资，则下列等式正确的有（）。
A.NPV=0
B.NPV＞0
C.Pt’=n
D.IRR=ic
E.IRR＞ic
260、多项选择题 西方经济学家把经济周期分为（）。
A.成熟阶段
B.繁荣阶段
C.衰退阶段
D.萧条阶段
E.复苏阶段
261、单项选择题 某企业预计年需要某种材料2400公斤，每次采购费36元，该材料的价格为10元/公斤，年度保管费率为0.3，则该材料的经济采购批量为（）公斤。
A.240
B.339
C.14
D.170
262、单项选择题 建筑产品的利润总额等于（）。
A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金
263、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
264、多项选择题 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。
A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书
265、单项选择题 根据现行部颁规定，设计过程中，常规的科研试验费应计入（）。
A.咨询费
B.勘测设计费
C.其他直接费
D.科研试验费
266、多项选择题 下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。
A.混凝土
B.高强混凝土
C.膨胀混凝土
D.水泥砂浆
E.钢纤维混凝土
267、多项选择题 在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。
A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ
268、多项选择题 在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。
A.直接成本
B.间接成本
C.边际成本
D.固定成本
E.可变成本
269、多项选择题 企业自有资金由（）组成。
A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润
270、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
271、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆面积计算的项目为（）。
A.回填灌浆
B.接触灌浆
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.预埋骨料灌浆
272、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
273、多项选择题 新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。
A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析
274、多项选择题 FIDIC合同条件规定，符合工程结算条件是（）。
A.质量合格
B.由承包商自行完成
C.符合合同条件
D.支付金额必须大于临时支付证书的最小限额
E.有工程师的变更通知
275、单项选择题 水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。
A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%
276、多项选择题 下列关于项目的论述正确的是（）。
A.项目是一项具有多目标属性的周而复始的活动
B.项目具有明确的开始时间和结束时间
C.项目产品与其他产品之间存在明显的差别
D.项目产品就是项目的实施目标
E.项目是在项目组织的所有层次上进行的
277、单项选择题 下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。
A．早期预警程序
B．补偿事件程序
C．友好协商
D．裁决人程序
278、单项选择题 下列关于”项目”的论述中错误的是（）。
A.项目是一项临时性、独特性、一次性活动
B.项目的目标随着项目过程渐近明细
C.项目产品就是项目的目标
D.实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素
279、单项选择题 权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A.诉讼时效
B.诉讼请求
C.诉讼权利
D.诉讼中止
280、单项选择题 根据现行部颁定额，锚杆定额子目中的锚杆长度是指嵌入岩石的设计有效长度，但其定额计量单位为（）。
A.m
B.根
C.kg
D.支
281、多项选择题 项目的特征应当包括（）。
A.一次性
B.产品的单一性
C.渐近明细的特征
D.项目的多目标属性
E.项目包含一定的不确定性
282、单项选择题 松散碎石较松散卵石的孔隙率大，当以卵石为粗骨料的配比在不改变强度要求的情况下，以碎石取代卵石拌制砼时，水泥用量会（）。
A.增加
B.减少
C.不变
D.无实际意义
283、单项选择题 在国家有关部门规定的基本建设程序中，各个步骤（）。
A.次序可以颠倒，但不能进行交叉
B.次序不能颠倒，但可以进行合理交叉
C.次序不能颠倒，也不能进行交叉
D.次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉
284、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。
A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量
285、单项选择题 属于我国现行的监理制的特点的是（）。
A.监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同
B.监理由业主选择但属于独立的第三方
C.监理单位由业主和承包商协商选择
D.监理单位是业主的代理人
286、单项选择题 某投资者每年末存入银行1万元，问5年后其帐户上有多少钱，应选用（）公式来计算。
A.年金终值
B.复利终值
C.偿债基金
D.资金回收
287、多项选择题 建筑市场的需求具有的特点有（）。
A.需求连续性
B.需求间断性
C.需求弹性小
D.需求弹性大
E.区域性
288、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
289、单项选择题 对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
290、多项选择题 水利工程管理单位的营业收入包括（）。
A.供水、发电收入
B.堤防维护建设管理费收入
C.综合经营收入
D.事业收费收入
E.提供非经营性劳务的收入
291、单项选择题 水电站项目的外部性体现在（）。
A.水电站获得经济效益
B.水电站亏损
C.用户的电价调整
D.下游农业受到影响
292、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
293、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
294、单项选择题 某施工企业承包一工程，计划砌砖工程量100m3，根据有关定额确定每立方米耗用红砖515块，每块红砖价格为0.18元。而实砌砖工程量为110m3，每立方米实耗砖520块，每块红砖实际采购价为0.15元。则红砖的直接成本差异是（）。?
A.-690元
B.+690元
C.-1470元
D.+1470元
295、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
296、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的税金以（）为基数进行计算。
A.直接工程费
B.直接工程费、间接费之和
C.直接工程费、间接费、企业利润之和
D.直接费
297、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
298、多项选择题 政府投资的主要领域是（）。
A.非价值性物品项目
B.基础性投资项目
C.垄断性的投资项目
D.公益性投资项目
E.盈利性的投资项目
299、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，下列属于工程变更的是（）。
A.承包人的施工设备损坏
B.任何工作内容的质量或其他特性改变
C.工程的施工顺序或时间按排改变
D.工程任何部分的标高、位置和尺寸改变
E.承包人擅自更改设计
300、多项选择题 按现行部颁规定，属于建设管理费的项目有（）。
A.项目建设管理费
B.联合试运转费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
E.工程建设监理费