时间:2022-03-01 02:01:20
1、单项选择题 有关建设工程赔偿损失限制的表述，不正确的是()。
A.如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿
B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由合同双方按比例承担
D.赔偿损失不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的违反合同可能造成的损失
2、单项选择题 联合体中标的，联合体各方向招标人承担的责任是（）。
A.按份责任
B.独立责任
C.补充责任
D.连带责任
3、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小
4、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
5、多项选择题 出租人的义务有（）。
A.保障承租人合法使用房屋
B.按照合同规定提供房屋给承租人使用
C.组织住户管好房屋
D.接受租户监督
E.妥善保管
6、多项选择题 根据《建筑法》第48条的规定，下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是（）。
A.已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险
B.提前竣工的，保险责任自行终止
C.因延长工期的，保险责任自行延长
D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续
E.未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证
7、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
8、单项选择题 甲公司欠乙公司100万元，同时甲公司对丙公司享有150万元到期债权，甲欠乙的债务已至清偿期但无力偿还，却又不积极向丙追索债权，对此，下列表述正确的是()。
A.乙可以要求丙向自己偿还100万元
B.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还100万元
C.乙可以自己的名义要求丙向甲偿还150万元
D.乙可以自己的名义诉请人民法院要求丙向甲偿还150万元
9、单项选择题 以下关于注册建造师信用档案信息的陈述，错误的是（）。
A.信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供
B.被投诉举报和处理应记入信用档案
C.注册建造师的业绩情况应记入信用档案
D.注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示
10、单项选择题 ()的董事可以提议召开董事会会议，由董事长主持。
A.2/5以上
B.1/5以上
C.1/4以上
D.1/3以上
11、单项选择题 甲取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程施工单位，其申请注册，以下说法中正确的是（）。
A.应当自己向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
B.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的县级人民政府建设主管部门提出注册申请
C.应当自己向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
D.应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请
12、单项选择题 订立时并非有效，被追认后有效的合同为()。
A.效力待定合同
B.可撤销合同
C.无效合同
D.可变更合同
13、单项选择题 下列有关规章说法正确的是（）
A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件
B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件
C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规
D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行
14、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分
15、单项选择题 属于设计单位相关的质量责任和义务的是()。
A、依法发包工程
B、依法报审施工图设计文件
C、依法向有关单位提供原始资料
D、依法对设计文件进行技术交底
16、单项选择题 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担。
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
17、单项选择题 施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。[2009年度考试真题]
A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任
C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款
D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任
18、多项选择题 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。
A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物
C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查
E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段
19、单项选择题 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。
A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人
C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人
D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人
20、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任
B.建设单位自己负责维修
C.施工单位仍须承担保修责任
D.防水材料厂家承担维修责任
21、单项选择题 关于评标的说法，正确的是（）。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明
22、单项选择题 下列法律的形式中属于行政法规的是（）。
A.物权法
B.上海市招标投标条例
C.注册建造师管理规定
D.建设工程质量管理条例
23、多项选择题 下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。
A.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
B.以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
C.分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求
D.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
E.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
24、单项选择题 某项目在基坑作业过程中，因降水作业导致临近两栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求赔偿，此债务发生的依据是（）。
A.相邻关系
B.无因管理
C.侵权行为
D.不当得利
25、单项选择题 当事人一方不履行合同义务或者履行合同不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当()。
A.免于赔偿
B.加倍赔偿
C.赔偿损失
D.增加履行
26、单项选择题 关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
27、单项选择题 有关行政复议基本特点的表述中，有误的是()。
A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关作出行政决定之前
B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议
C、行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政复议的结论作出后，即具有法律效力
D、提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织
28、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位
B.写字楼的施工单位
C.写字楼的设计单位
D.写字楼的使用单位
E.写字楼的物业管理单位
29、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位可以分包监理业务
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
30、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测．
A．施工企业质量管理部门
B．设计单位或监理单位
C．工程质量监督机构
D．建设单位或监理单位
31、单项选择题 施工许可证的发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起()颁发施工许可证。
A.5d内
B.10d内
C.30d内
D.15d内
32、单项选择题 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产条件的是()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
33、单项选择题 下列可以分两段进行招标的项目是（）。
A.技术复杂的项目
B.潜在投标人较多的项目
C.潜在投标人较少的项目
D.精确拟定技术规格的项目
34、多项选择题 工程施工过程中对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.工程质量管理监督部门
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
E.质量检测单位
35、单项选择题 关于法人的说法，正确的是（）。
A．法人以其登记注册地为住所
B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C．非企业法人是指行政法人和事业法人
D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织
36、多项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，建筑施工企业负责人包括（）。
A.法定代表人
B.总经理
C.总工程师
D.部门经理
E.项目经理
37、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业（）和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理
38、多项选择题 以下关于安全生产的说法中，正确的有（）。
A.涉及生命安全的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门批准执行
B.储存有毒化学制剂的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内
C.某技术员未经安全生产教育和生产培训合格，不得上岗作业
D.施工企业必须为从业人员办理工伤保险
E.现场的安全员必须具备相应的安全生产知识和管理能力
39、单项选择题 某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。
A.180
B.200
C.240
D.300
40、单项选择题 根据《劳动法》的规定，劳动者有()情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。
A、某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B、某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C、史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D、职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任
41、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
42、多项选择题 根据《立法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A、部门规章
B、地方政府规章与部门规章
C、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
D、部门规章与地方性法规
E、地方性法规与地方政府规章
43、单项选择题 建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应向发证机关重新申请领取施工许可证
D.应当报发证机关重新核验施工许可证
44、单项选择题 粘结法施工程序中，黏结粘结的下一步是（）。
A.抛光打蜡
B.清理沟缝
C.基层处理
D.抹中层灰
45、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
46、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
47、单项选择题 以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。
A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用
B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织
C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉
48、单项选择题 某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是（）。
A.国务院发展改革部门
B.省人民政府
C.工程建设单位的上级部门
D.省招标投标监管机构
49、多项选择题 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列（）项债权请求权提出诉讼时效抗辩的，人民法院不予支持。
A.支付存款本金及利息请求权
B.基于投资关系产生的缴付出资请求权
C.支付拖欠建筑工程材料款本息请求权
D.兑付国债金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权
E.请求施工人承担建设工程保修责任的
50、单项选择题 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。
A.分包单位只对总承包单位负责
B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利
C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
51、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有()。
A.对施工质量负责
B.按照工程设计图纸和施工技术标准施工
C.对建筑材料、设备等进行检验检测
D.建立健全施工质量检验制度
E.审查批准高大模板工程的专项施工方案
52、单项选择题 发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。
A.予以支持
B.不予支持
C.征求发包人意见
D.要求承包人提供证据
53、多项选择题 某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。
A.民事责任
B.刑事责任
C.行政责任
D.违宪责任
E.国家赔偿责任
54、多项选择题 出卖人的主要义务包括（）。
A.交付标的物
B.将标的物的使用权转移给买受人
C.标的物质量应符合约定
D.保证第三人不得向买受人主张任何权利
E.交付有关单证和资料
55、单项选择题 不符合委托合同法律特征的表述是()。
A、委托合同是提供劳务的合同
B、委托合同是有偿合同
C、委托合同的目的是为他人处理或管理事务
D、委托合同的订立以双方相互信任为前提
56、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
57、多项选择题 工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督机构
D.监理单位
E.主要责任人
58、单项选择题 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2009年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。
A、2009年3月15日
B、2009年6月1日
C、2009年9月1日
D、2010年3月1日
59、单项选择题 某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的（）。
A.环境噪声排放标准
B.社会生活环境噪声排放标准
C.工业企业场界噪声排放国家标准
D.建筑施工场界环境噪声排放标准
60、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
61、单项选择题 中标人不按合同履行义务，情节严重的，取消其()年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。
A.2～5
B.3～6
C.4～9
D.5～8
62、多项选择题 下列单位中，属于建设工程竣工验收必须参加的单位是（）。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.施工单位
E.政府工程质量监督机构
63、单项选择题 某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。
A.乙供应商因无过错，无需返还
B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求
C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款
D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项
64、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是()。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用
65、单项选择题 在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是（）。
A.预期违约合同
B.附终止期限合同
C.附生效期限合同
D.附解除条件合同
66、单项选择题 安全生产社会监督可以采取的方式不包括（）。
A.工会民主监督
B.公众举报监督
C.有关行政主管部门监督
D.社区报告监督
67、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
68、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
69、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关干公告的说法，正确的是（）
A．原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B．公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C．依照当事人申请可停止公告
D．公告部门可自行决定是否停止公告
70、单项选择题 根据《建筑法》，下列关于建设工程监理的说法正确的是()
A.建设工程监理代表建设行政主管部门对承包单位进行监督
B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正
C.尽管建筑承包合同当事人没有监理企业，但也是监理人员实施监理的一个主要依据
D.任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的
71、单项选择题 根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
72、多项选择题 在建设工程合同中，属于承包人义务的有（）。
A.及时检查隐蔽工程
B.参加工程验收
C.提出工期索赔
D.自行完成建设工程主体结构施工
E.对质量不合格的工程无偿修理
73、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。
A.可以转包检测业务
B.具有独立的法人资格
C.是中介机构
D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
74、单项选择题 《安全生产许可证条例》的直接立法依据是（）。
A.《中华人民共和国宪法》
B.《建设工程安全生产管理条例》
C.《中华人民共和国安全生产法》
D.《中华人民共和国行政许可法》
75、单项选择题 下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。
A.某投标人主要负责人的弟弟
B.某投标人的债权人
C.技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家
D.行政监督部门的工作人员
76、单项选择题 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。
A、百分之三十
B、百分之五十
C、百分之六十
D、百分之八十
77、单项选择题 根据我国《劳动法合同》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员，后来又在（）个月内重新招用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
78、单项选择题 关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。
A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保
B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可
D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包
79、单项选择题 以建筑机械设备抵押的，该抵押权自（）时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登记
D.抵押物交付
80、单项选择题 以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于（）。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.施工组织方案
81、单项选择题 多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是（）。
A.招标人向投标人泄露标底
B.投标人之间同属一个行业协会
C.投标人之间均高价投标
D.委托同一个人办理投标事宜
82、单项选择题 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合同终止的方式是（）。
A.免除
B.抵消
C.混同
D.提存
83、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位
84、单项选择题 下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是（）。
A.标报文件存在细微偏差
B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标报价超过标底上下浮动范围
D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件
85、单项选择题 建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是()。
A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁
B、只能向有管辖权的人民法院起诉
C、应由甲仲裁委员会进行仲裁
D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁
86、单项选择题 某施工单位项目经理在建筑结构混凝土施工中，使用不合格钢筋材料，导致建筑物使用1年后发生坍塌事故，造成人员重大伤亡，则该项目经理涉嫌（）。
A.重大责任事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大劳动安全事故罪
D.玩忽职守罪
87、单项选择题 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，（）承担违约责任。
A.债务人应当向债权人
B.第三人应当向债务人
C.第三人应当向债权人
D.债务人应当向第三人
88、单项选择题 下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。
A、调解和好的离婚案件
B、调解维持收养关系的案件
C、能够即时履行的案件
D、达成调解协议的施工合同纠纷案件
89、单项选择题 招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()。
A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外
B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告
C.依照当事人申请可停止公告
D.公告部门可自行决定是否停止公告
90、多项选择题 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行（）。
A.补充
B.修改
C.澄清
D.撤回
E.撤销
91、多项选择题 申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括（）。
A.建立健全安全生产责任制
B.建设资金已落实
C.有满足施工需要的施工图纸
D.主要负责人经考核合格
E.参加意外伤害保险
92、单项选择题 监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为（）。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.巡查
93、多项选择题 生产安全事故调查组的职责有（）。
A.查明事故发生的经过、原因
B.认定事故的性质和事故责任
C.提交事故调查报告
D.总结事故教训
E.对事故责任者做出处理决定
94、单项选择题 生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（）年内不得担任任何生产经营单位的项目负责人。
A.1
B.3
C.5
D.7
95、单项选择题 甲、乙、丙三个工程承包单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质，丙为三级资质，则联合体的资质等级应为（）。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
96、多项选择题 下列关于房屋建筑工程施工总承包企业的注册资本的说法，正确的是（）
A.特级企业的注册资本金3亿元以上，企业净资产3.6亿元以上
B.一级企业注册资本金5000万元以上，企业净资产6000万元以上
C.二级企业注册资本金2500万元以上，企业净资产3000万元以上
D.三级企业注册资本金600万元以上，企业净资产700万元以上
E.三级企业注册资本金500万元以上，企业净资产800万元以上
97、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效
B.该代理行为无效
C.该代理由行为人和相对人承担连带责任
D.该代理行为有效
98、单项选择题 检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目技负责人)组织施工单位()等进行验收。
A.建设工程主管部门
B.设计人员
C.业主单位负责人
D.项目专业质量(技术)负责人
99、单项选择题 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。
A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的
B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的
C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的
D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的
100、多项选择题 人民调解的基本原则是()。
A、当事人自愿原则
B、当事人平等原则
C、合法原则
D、尊重当事****利原则
E、调解公开原则
101、多项选择题 下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有（）
A．赔礼道歉
B．支付违约金
C．赔偿损失
D．采取补救措施
E．罚金
102、多项选择题 在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权()。
A.立即停止作业
B.及时逃生
C.拒绝抢险命令
D.在采取必要的应急措施后撤离危险区域
E.要求撤离该区域
103、单项选择题 某工程施工过程中，承包人发现设计图纸结构尺寸错误，则承包人正确做法是（）。
A.严格按照设计图纸施工
B.自行修改后施工
C.经监理批准后自行修改
D.向设计单位提出修改建议
104、单项选择题 全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由()的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。
A、市级人民政府
B、县级人民政府
C、核定公布该文物保护单位的人民政府
D、省、自治区、直辖市人民政府
105、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌
106、多项选择题 对病毒有杀灭作用的消毒剂有（）
A.乙醇
B.碘酊
C.碘伏
D.过氧乙酸
E.戊二醛
107、多项选择题 当事人在人民调解活动中的权利包括（）。
A.选择或者接受人民调解员
B.接受调解、拒绝调解或者要求终止调解
C.要求调解公开进行或者不公开进行
D.自主表达意愿、自愿达成调解协议
E.如实陈述纠纷事实
108、单项选择题 生产经营单位制定的应急预案应当至少每()年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。
A、1
B、2
C、3
D、5
109、单项选择题 下列关于保证金的说法正确的是（）。
A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%
B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还
110、多项选择题 注册建造师有（）情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。
A.受到刑事处罚
B.依法被撤销注册
C.依法被吊销注册证书
D.年龄超过55周岁
E.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止满3年
111、单项选择题 注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。
A.3
B.6
C.9
D.12
112、单项选择题 A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有()。
A、A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B、B加入由A和C组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意
C、C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D、A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
113、多项选择题 某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（）。
A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同
B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料
C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司
D.供货方只能向经贸公司主张付款
E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议
114、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位
115、单项选择题 工程建设行业标准实施后，一般要()年复审1次。
A、3
B、5
C、7
D、10
116、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B．已签署的工程结算文件
C．完整的技术档案盒施工管理资料
D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件
117、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和执业印章
C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件
D.工作调动证明
E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
118、多项选择题 下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）。
A.建筑面积为350平方米采暖改造工程
B.工程投资额约为28万元的节能工程
C.南水北调主线施工工程
D.防洪堤汛期抢修工程
E.外资工程
119、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人
B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标
D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标
120、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（)内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作．=
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
121、单项选择题 商标取得权的条件是向()申请注册。
A.工商行政机关
B.人民法院
C.人民检察院
D.商标局
122、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般是()。
A.1个月至2年
B.2个月至1年
C.3个月至2年
D.6个月至3年
123、单项选择题 下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势
124、单项选择题 债务人或者第三人不转移对特定财产(主要是不动产)的占有，将该财产作为债权的担保是()。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
125、单项选择题 建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。
A.3
B.4
C.5
D.6
126、多项选择题 对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（）。
A.因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由施工单位负责维修后向监理单位索赔
B.建设单位供应的建材引起的质量缺陷，经施工单位检验后使用的，由施工单位承担经济责任
C.因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修
D.施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
E.设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修
127、多项选择题 在工程建设领域，下列（）可以由相关权利人享有著作权。
A.建设单位编制的招标文件
B.有法定代表人签字的授权委托书
C.项目经理完成的工作报告
D.工程设计图纸
E.监理会议纪要
128、单项选择题 甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起（）日内作出工伤认定的决定。
A.20
B.30
C.45
D.60
129、多项选择题 根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有()。
A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准
B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准
D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准
E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准
130、多项选择题 施工作业人员享有的安全生产权有（）
A．纠正和处理违章作业
B．拒绝连续加班作业
C．拒绝冒险作业
D．紧急避险
E．对施工安全生产提出建议
131、多项选择题 下列属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件的是（）。
A.规划环保部门出具的准许使用文件
B.工程竣工验收报告
C.工程质量评价报告
D.工程竣工验收备案表
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
132、单项选择题 根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A．当事人住所地
B．调解协议履行地
C．调解组织所在地
D．调解协议签订地
133、多项选择题 关干施工许可证的法定批准条件说法，正确的有（）
A．已经确定施工企业
B．有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查
C．建设资金己经落实
D．按照规定需要委托监理的工程己经委托监理
E．按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
134、单项选择题 法律体系通常指由一个国家（）的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的
B.颁布的
C.强制的
D.制定的
135、多项选择题 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。
A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务
136、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前
B.领取工程规划许可证时
C.领取施工许可证前
D.领取施工许可证后
137、单项选择题 施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的是权力是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
138、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让
B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式
D.按照当事人的约定不得转让
E.依照法律规定不得转让
139、单项选择题 根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.15天
B.1个月
C.2个月
D.3个月
140、单项选择题 对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A、买卖合同是实践合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
141、单项选择题 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）。
A.拖欠构件厂加工费用而留置加工构件
B.拖欠运输公司运输费用而留置部分运输的材料
C.拖欠检测单位检测费用而不按照约定提供检测报告
D.拖欠停车处看管费用而拒绝交付保管车辆
142、单项选择题 某施工企业于2004年4月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年4月1日
B.2007年4月1日
C.2008年4月1日
D.2009年4月1日
143、多项选择题 甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2007年4月10日前支付剩余工程款50万元，乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有()。
A、2007年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B、2008年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限1年，2008年年底一定付款
C、2008年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D、2009年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E、2009年3月，甲向人民法院起诉
144、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
145、单项选择题 关于行政行为特征的说法，错误的是()。
A.行政行为的主体是法定的
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为多属于无偿行为
D.行政行为具有不可裁量性
146、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案
B、自行验收
C、出具自检合格证明
D、具有起重设备安装工程专业承包资质
E、派出本单位专业技术人员现场监督
147、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。
A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B.丙的保证方式为连带责任保证
C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
148、单项选择题 建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位（）。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
D.必须迁出
149、多项选择题 建造师可以担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形有（）。
A.同一工程相邻分段发包
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.在两个企业同时任职的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的
150、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
151、单项选择题 关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）
A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金
B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用
C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实
152、单项选择题 仓储合同储存期间届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取，逾期不提取的，保管人可以()仓储物。
A、提存
B、拍卖
C、变卖
D、任意处置
153、多项选择题 要约失效的条件是（）。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
E.要约延误到达受要约人
154、单项选择题 施工单位招聘临时工的最低年龄为()岁。
A、16
B、14
C、20
D、18
155、单项选择题 某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废
156、单项选择题 根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是()。
A、12岁的小学生甲自已决定购买一款新式旅行包
B、某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C、建设单位要求某总承包商垫资承包的合同
D、公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
157、单项选择题 道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A、7
B、10
C、15
D、30
158、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是（）.
A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D．发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
159、单项选择题 某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则（）。
A.不能继续使用，必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定，重新界定使用期
160、单项选择题 由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于（）日。
A.5
B.7
C.15
D.30
161、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权
B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一
C.仲裁以不公开审理为原则
D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
162、单项选择题 下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续所要提供的文件和资料是（）。
A.施工承包合同
B.工程监理合同
C.工程规划许可证
D.工程施工许可证
163、单项选择题 下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。
A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标
B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标
C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用
D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金
164、单项选择题 自物权，又称()，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
165、多项选择题 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。
A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期
B.应当以鉴定合格日期为竣工日期
C.鉴定日期为顺延工期的期间
D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期
E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期
166、多项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括（）。
A.单位工程竣工结算
B.单项工程竣工结算
C.群体工程竣工结算
D.年度工程竣工结算
E.建设项目竣工总结算
167、多项选择题 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，将面临的处罚有（）。
A.警告
B.责令停止施工
C.限期改正
D.没收违法所得
E.处工程合同价款1%以上2%以下的罚款
168、单项选择题 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是（）。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年
C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算
D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
169、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日
170、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
171、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权
B.请求排除妨碍
C.请求恢复原状
D.支付违约金
E.请求返还原物
172、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
173、单项选择题 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同，合同中约定的合同价为950万元。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元。则()。
A、后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据
B、后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据
C、应当以两个合同的平均价作为结算依据
D、不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同
174、单项选择题 仲裁的基本特点不包括（）
A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性
175、单项选择题 甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件()。
A、移送二审法院裁决
B、按撤诉处理
C、按缺席判决
D、进入再审程序
176、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.分包单位
177、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准
D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
178、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定
179、多项选择题 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业
B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
C、批准女工孙某只能休产假120d
D、安排17岁的李某担任矿井安检员
E、安排15岁的周某担任仓库管理员
180、单项选择题 仲裁调解书应于（）生效。
A.仲裁庭作出时
B.双方达成合意时
C.仲裁调解书送达时
D.双方签收调解书后
181、多项选择题 下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（）。
A.确认建筑构件为发明专利
B.确认卫生洁具为实用新型专利技术
C.确认设计方案的著作权
D.对北京市政府作出处理决定不服
E.对国务院安全监督管理委员会处理决定不服
182、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度
B.B群防群治制度
C.安全事故报告制度
D.安全生产责任制度
183、单项选择题 关于各主体安全义务或职责的说法中，正确的是（）。
A.国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定特种设备的目录
B.施工总承包单位应当对各类危险源登记建档
C.爆炸品存贮的仓库可与员工宿舍在同一座建筑物内
D.施工企业安全员应当使用安全帽及其他劳动防护用品
184、单项选择题 下列合同属于效力待定合同的是（）
A.12周岁的未成年人签订的设备采购合同
B.代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同
C.在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同
D.未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同
185、单项选择题 下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书
B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书
D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
186、多项选择题 知识产权的特征包括（）。
A.人身权和财产权的双重性
B.专有性
C.地域性
D.绝对性
E.时间性
187、多项选择题 下列关于质权和质押合同的说法中，正确的是（）。
A.应以书面形式订立
B.可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有
C.自合同签订时生效
D.质权人负有妥善保管质物的义务
E.在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿
188、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责
B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
D.由总包单位负责上报事故
189、多项选择题 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、施工单位资质等级证明
B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C、拆除施工组织方案
D、堆放、清除废弃物的措施
E、拆除施工设计方案
190、单项选择题 某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定（）排放标准。
A.建筑施工场界环境噪声
B.建筑施工机械噪声
C.城市市区环境噪声
D.城市生活区环境噪声
191、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是（）
A．由于不可抗力致使合同不能履行
B．法定代表人变更
C．当事人一方发生合并、分立
D．当事人一方违约
192、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内
193、多项选择题 建设工程勘察企业资质分为（）。
A.工程勘察综合资质
B.工程勘察专业资质
C.工程勘察总承包资质
D.工程勘察行业资质
E.工程勘察劳务资质
194、单项选择题 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。
A、若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少
B、甲必须收回房屋并向乙方交付
C、丙取得该房屋的所有权
D、乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任
195、单项选择题 中标通知书是受要约人向要约人发出的（）
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.合同书
196、单项选择题 依据《民事诉讼法》的规定，合议庭组成人员确定后，应当在（）日内告知当事人。
A.3
B.5
C.7
D.10
197、多项选择题 关于物权的说法，正确的有().
A.所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
B.用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上
C.国家所有土地的所有权和使用权都不能转移
D.建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权
E.两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上
198、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）
A．申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B．保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C．只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D．消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
199、单项选择题 下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()。
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国籍法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》
200、多项选择题 我国的调解方式主要有（）。
A.法院调解
B.自行调解
C.人民调解
D.行政调解
E.仲裁调解
201、单项选择题 追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的，人民法院应裁定()。
A.调解执行
B.中止执行
C.武力执行
D.终结执行
202、单项选择题 特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.1个月
B.10天
C.15天
D.2个月
203、多项选择题 具体行政行为有下列（）情形的，行政复议机关有权决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法。
A.违反法定程序的
B.超越或者滥用职权的
C.具体行政行为明显不当的
D.适用依据不足的
E.主要事实不清证据不足的
204、单项选择题 某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（）。
A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金
B.合同约定的违约责任不符合公平原则
C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效
D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效
205、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
206、单项选择题 对于涉及()工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A、地下暗挖
B、降水
C、脚手架
D、起重吊装
207、单项选择题 《建设工程安全生产管理条例》第22条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()，不得挪作他用。
A.改善施工环境和对有关人员进行安全教育
B.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善
C.工程抢险预案的研究和有关用具的采买
D.工程建设救护设施的建设和救护用具的采买
208、单项选择题 某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2001年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时间过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止日期应该是()。
A.2002年11月25日
B.2002年12月14日
C.2003年11月25日
D.2004年2月1日
209、单项选择题 乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。甲知道乙的该行为，却不予否认。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
210、多项选择题 建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。其中应当由全国人民代表大会制定的法律是（）。
A.《合同法》
B.《建筑法》
C.《招标投标法》
D.《物权法》
E.《城市房地产管理法》
211、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害
B.记大过
C.罚金
D.责令停产停业
E.降级
212、单项选择题 《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下房屋建筑的地基基础工程最低保修期为()。
A.5年
B.2年
C.1年
D.设计文件规定的合理使用年限
213、多项选择题 下列选项中，注册建造师享有的权利包括（）。
A.使用注册建造师名称
B.保管和使用本人注册证书、执业印章
C.在执业范围外从事相关专业的执业活动
D.对侵犯本人权利的行为进行申述
E.介入与自己有利害关系的商务活动
214、单项选择题 下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行
B.投标人为2人以上的开标有效
C.投标人对开标有异议的应在开标后3日内提出
D.招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序
215、多项选择题 行使不安抗辩权的当事人应当承担的义务包括（）。
A.通知义务
B.中止合同履行
C.对方提供担保时应当恢复合同履行
D.对方未提供担保的可通知对方解除合同
E.解除合同应当征得对方的同意
216、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算
217、单项选择题 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当()。
A.同时履行
B.要约人先履行
C.承诺的一方先履行
D.随时履行
218、单项选择题 项目经理部行为的法律后果由()承担。
A、企业法人
B、项目经理
C、监理工程师
D、主要项目负责人
219、单项选择题 项目经理是施工企业的（）。
A.法定代表人
B.法定代理人
C.委托代理人
D.指定代理人
220、单项选择题 某一建设工程项目，由土木建筑工程和设备安装工程两部分组成，整个项目按安装工程一切险投保的情形是()。
A.土木建筑项目不超过总价的10%
B.土木建筑项目不超过总价的20%
C.土木建筑项目介于总价的20%—50%之间的
D.土木建筑项目超过总价的50%
221、多项选择题 我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是（）。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件
B.确认调解协议案件
C.实现担保物权案件
D.不动产所有权确认案件
E.选民资格案件
222、单项选择题 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。
A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价
B.招标人在招标前预先内定中标人
C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价
D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格
223、多项选择题 适用我国《著作权法》保护的作品是（）。
A.节能空调
B.计算方法
C.公司名称
D.计算机软件
E.施工图纸
224、单项选择题 关于安装工程一切险的保险期限，下列说法正确的是()。
A.试车考核期的保险责任期，系指断续累计时间
B.维修期应从实际完工验收或投入使用之日起算
C.维修期应从合同规定的竣工日起算
D.安装工程一切险的保险责任可以展延至为期三年的维修期满日
225、单项选择题 对出卖人交付标的物的期限的表述中，有误的是()。
A、约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B、当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充
C、当事人没有约定标的物的交付期限又不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定
D、对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债权人可以随时要求履行
226、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）
A．施工总承包合同中朱有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B．总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C．施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位
D．分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
227、多项选择题 建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的职责有（）。
A.组织开展安全教育培训与交流
B.监督在建项目安全生产费用的使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
D.发现安全事故隐患及时向项目负责人和安全生产管理机构报告
E.制止违章指挥、违章操作现象
228、多项选择题 从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程货物运输合同
D.建设工程物资采购合同
E.建设工程施工合同
229、多项选择题 在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，施工单位技术负责人采取的正确做法是()。
A、继续按照工程设计图纸施工
B、按照技术标准修改工程设计
C、追究设计单位违法责任
D、及时提出意见和建议
E、通过建设单位要求设计单位予以变更
230、多项选择题 下列情况中，不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可撤销
C.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作
D.从要约的有关条款中可以推测出该要约不会撤销
E.撤销要约的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
231、单项选择题 根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识
B.节能措施
C.质量保修书
D.建筑节能标准
232、多项选择题 我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有（）。
A.颁发用地规划证
B.颁发工程规划证
C.颁发施工许可证
D.批准开工报告
E.批准施工合同备案
233、单项选择题 在合同成立时，采用数据电文形式订立合同的，合同成立地点为（）。
A.承诺生效的地点
B.经常居住地
C.收件人的主营业地
D.合同签订地
234、多项选择题 根据《担保法》，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。
A.被保证的主债权种类
B.保证人的资产状况
C.保证的期间
D.保证的方式
E.保证担保的范围
235、单项选择题 监理单位的主要安全责任之一是()。
A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议
D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位
236、单项选择题 由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。[2009年度考试真题]
A、由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B、由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C、由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D、由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
237、多项选择题 根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位
B.工程监理人员的名单
C.工程监理权限
D.工程监理的内容
E.工程监理入场时间
238、单项选择题 下列工程项目中，除（）以外都属于依法必须招标范围的项目。
A.成片开发的商品住房建设项目
B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目
C.利用国际援助建设的生态环保项目
D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房
239、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括（）
A．对建设工程项目的安全施工负责
B．确保安全生产费用的有效使用
C．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
240、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励
B.限制
C.禁止
D.控制
241、单项选择题 关于建设工程分包的说法，正确的有()。
A.总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业
D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业
242、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
243、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
244、单项选择题 甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以()。
A、向法院申请撤销裁决
B、向人民法院起诉
C、向上级仲裁机构申诉
D、向人民法院申请执行
245、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构
B.业务执行机构
C.权力机构
D.公司业务活动的监督机构
246、判断题 电气设备可任意作保护接地和保护接零
247、多项选择题 建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括()。
A.因承包商资质不够导致的纠纷
B.因无权代理与表见代理导致的纠纷
C.因联合体承包导致的纠纷
D.因"挂靠"问题而产生的纠纷
E.因履约范围不清而产生的纠纷
248、单项选择题 负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
249、多项选择题 进口车辆需缴纳进口车辆购置附加费，其计费基础中包括()。
A.抵岸价
B.外贸手续费
C.消费税
D.增值税
E.银行财务费
250、单项选择题 属于建设工程施工合同发包人主要义务的是()。
A、及时检查隐蔽工程
B、不得转包和违法分包工程
C、自行完成建设工程主体结构施工
D、建设工程质量不符合约定的无偿修理
251、多项选择题 根据建造师注册管理规定，下列人员的注册申请将不予批准的是()。
A、赵某因工伤丧失了民事行为能力
B、李某取得资格证书4年后申请注册
C、周某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D、孙某虽然已年满65岁但仍担任单位的咨询顾问
E、钱某申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册
252、单项选择题 下列合同中属于诺成性合同的有（）。
A.定金合同
B.保管合同
C.施工合同
D.个人之间的借贷合同
253、单项选择题 下列哪味中药材的断面沾水即呈乳白色隆起（）
A.石决明
B.麝香
C.牛黄
D.蟾酥
E.斑蝥
254、单项选择题 下列关于承揽合同中的规定，正确的是（）
A.承揽合同属于完成工作成果的合同
B.承揽合同的标的物具有普遍性
C.定作人可以随时解除承揽合同，且不用赔偿损失
D.承揽人接受工作后，可以直接将承揽的主要工作交给第三人完成
255、填空题 数字图书馆是将（）图书转化为（）版的数字图书。
256、单项选择题 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A.罚金
B.罚款
C.排污费
D.超标准排污费
257、单项选择题 某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。
A.刑事责任
B.违约责任
C.侵权责任
D.行政责任
258、单项选择题 生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前（）个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
259、单项选择题 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.6
D.12
260、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
261、单项选择题 甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（）。
A.诚实信用原则
B.自愿原则
C.对等原则
D.公平原则
262、多项选择题 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，正确的是（）。
A.定金是合同成立的证明
B.定金具有双向担保性
C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%
D.定金是一种预付款的性质
E.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回
263、单项选择题 根据《招标投标法》，正确的是（）。
A．建设行政主管部门
B．招标代理机构
C．招标人
D．投标人推选的代表
264、单项选择题 根据《工伤保险条例》的规定，职工的()情形不得认定为工伤。
A、患职业病的
B、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
C、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
D、在下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通事故伤害的
265、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为（）指标。
A.注册资本
B.技术装备
C.专业技术人员
D.企业效益
E.职工学历水平
266、单项选择题 下列对保证担保合同的理解中，错误的是（）。
A.保证合同的当事人包括：债权人、债务人、保证人
B.可以协议在最高额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同
C.保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同
D.保证的担保人只能是第三人
267、单项选择题 建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有哪些？（）。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.为从业人员办理意外伤害保险
268、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份
B、共收到有效标书8份
C、共收到有效标书7份
D、11点送来的标书是有效标书
269、单项选择题 关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）
A．可以转包检测业务
B．具有独立的法人资格
C．是中介机构
D．分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质
270、单项选择题 法院审理行政案件不适用于（）
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
271、单项选择题 按照《行政许可法》规定，行政机关作出行政许可决定的期限是（）。
A.收到行政许可申请之日起15日内
B.收到行政许可申请之日起20日内
C.受理行政许可申请之日起15日内
D.受理行政许可申请之日起20日内
272、单项选择题 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位代表组成，劳动争议仲裁委员会由（）担任
A．同级工会代表
B．用人单位代表
C．劳动行政部门代表
D．人民法院指定的人员
273、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
274、单项选择题 下列关于招标投标人的说法正确的是（）。
A.投标人应当具备承担招标项目的能力
B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明
C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制
D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织
275、单项选择题 某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。
A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效
B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿
C.甲、乙按照债权比例清偿
D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿
276、单项选择题 生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（）。
A.逃匿
B.瞒报
C.谎报
D.擅离职守
277、多项选择题 2007年3月，某建设单位与甲施工单位签订《施工合同》，约定由甲承建办公楼。接着甲又与乙施工单位签订一份《劳务分包合同》，约定由乙承包该办公楼的建设任务并承担所有责任。则下列说法错误的是（）。
A.《施工合同》、《劳务分包合同》均有效
B.《施工合同》、《劳务分包合同》均无效
C.《施工合同》有效，《劳务分包合同》无效
D.《施工合同》无效，《劳务分包合同》有效
E.《施工合同》、《劳务分包合同》有效与否，结合履行情况而定
278、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人
B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人
C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知
D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
279、单项选择题 发明专利自申请日起（）内，国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查。
A.6个月
B.1年
C.3年
D.5年
280、单项选择题 企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业（），其资质等级按照最低资质等级核定。
A.工程业绩
B.注册资本
C.技术人员情况
D.技术装备情况
281、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务
282、单项选择题 民事代理中的转代理可以发生在（）情形下。
A.委托代理
B.法定代理
C.表见代理
D.指定代理
283、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
284、单项选择题 建筑市场不良行为信息公布期限一般上（）.
A.1个月至2年
B.2个月至1年
c.3个月至2年
D.6个月至3年
285、单项选择题 甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万元。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。
A.要求乙双倍返还定金300万元
B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元
C.要求乙双倍返还定金240万元
D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元
286、单项选择题 关于工伤医疗停工留薪期的叙述中，正确的是()。
A、停工留薪期一般不超过12个月
B、在停工留薪期内，由所在单位按月支付工资
C、在停工留薪期内，原工资福利待遇减半
D、伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过l2个月
287、单项选择题 对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。
A.有效
B.无效
C.要约人未作任何表示则有效
D.要约人虽表示接受也无效
288、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
289、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自()内提出行政复议申请。
A、该具体行政行为发生之日起60日
B、该具体行政行为发生之日起90日
C、知道该具体行政行为之日起60日
D、知道该具体行政行为之日起90日
290、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，（）免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.造成对方重大财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.因故意造成对方财产损失的
E.因过错造成对方财产损失的
291、单项选择题 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，则（）。
A.应由施工单位承担维修责任
B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔
C.应由设计单位负责维修
D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔
292、单项选择题 关于赔偿责任特征的叙述中，有误的是()。
A.赔偿损失具有很强的固定性
B.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
C.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
293、多项选择题 根据《民事诉讼法》及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能够作为证据的有()。
A、工程设计图纸
B、施工单位偷录的谈判录音
C、律师代理意见
D、工程质量鉴定报告
E、被告法定代表人的陈述
294、单项选择题 符合《劳动法》关于休息休假规定的是()。A、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的150%的工资报酬
B、法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于200%的工资报酬
C、用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间，一般每日不得超过1h
D、因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过4h，但是每月不得超过40h
295、单项选择题 下列法律责任中，属于刑事处罚的是()
A．处分
B．暂扣执照
C．恢复原状
0．罚金
296、单项选择题 某基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由（）批准。
A.高级人民法院
B.最高人民法院
C.中级人民法院
D.该基层法院院长
297、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，()等施工招标项目应当公开招标。
A、国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目
B、省、自治区、直辖市人民政府确定的各项施工建设项目
C、省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目
D、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
E、全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目
298、单项选择题 融资租赁合同中，出卖人的义务是()。
A、协助承租人索赔
B、标的物的瑕疵担保
C、向承租人支付价款
D、租赁期限届满返还租赁物
299、单项选择题 张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。
A、6月1日
B、6月16日
C、7月2日
D、7月16日
300、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》