时间:2022-01-28 01:43:08
1、单项选择题 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
2、单项选择题 有限空间管理单位宜配备与管理地下有限空间作业相匹配的安全防护设备、个体防护装备及（）等。
A.消防器材
B.应急救援设备
C.安全工器具
3、问答题
背景
某建筑工程，基坑深17m，地下水位在基坑深度10m处，基坑支护采取地下连续墙形式，地下连续墙深35m。在施工11#槽段时，钢筋笼放入基坑，由于基坑内有大量沉渣，钢筋笼不能放入坑底，造成此槽段混凝土不能浇筑，半夜赶上暴雨，致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道，且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定，采取了紧急回填的措施。目前，工程地下连续墙已陆续完工，只剩11#槽段，须制定此槽段施工方案，以便下一步土方工程顺利进行。
问题
(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?
(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?
(3)槽段施工过程中最需防范的是什么?
(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?
4、问答题
大洋建筑公司承接了一项科技产业大厦工程的任务，建筑面积129728㎡，地下3层，地上28层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单住检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：
1.工序质量控制的内容有哪些?
2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
3.第l0层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
4.如果第l0层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?
5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
5、单项选择题 根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
6、问答题
某建筑工程，合同工期为2005年6月27日至2006年5月4日。2005年6月27日，工程如期开工，在此之前的2005年6月22日，发包人将工程预付款足额支付给承包方。在施工过程中，发包人每月在确认了当期发生工程量、承包方进度计划完成情况及质量状况后，l4个工作日内支付工程进度款。在施工过程中，根据发包方的意图，设计单位发出一项设计变更，根据该项变更，钢筋、模板、混凝土分项工程的工程量减少至原计划工程量的73%。在这种情况下，施工单位要求对合同中的单价做相应调整。而建设单位则认为应当遵循原合同约定的单价执行。就此分歧，需要T程师调整。经调整，双方达成共识；最终减少的各分项工程量超过原计划工程量l5%的部分，执行新的全赞用假单价，其余数据不变。
问题1．题目中关于发包方向承包方支付预付款、工程进度款的描述中，有何不妥之处?
2．若建设单位和施工单位未能就工程变更的费用等达成协议，工程师应如何处理?工程款最终结算时应以什么为依据?
7、单项选择题 关于抗震多层砖房钢筋混凝土构造柱施工技术的说法，正确的是()。
A.先砌砖墙，后绑扎钢筋，最后浇筑混凝土
B.墙与柱应沿高度方向每500mm设1φ6钢筋(一砖墙
)C.构造柱应与圈梁连接
D.砖墙应砌成马牙槎，马牙槎沿高度方向的尺寸不超过500mm
8、多项选择题 在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。
A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁
9、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
10、单项选择题 一般安装焊缝处留出()mm暂不涂装。
A、10～30
B、20～40
C、30～50
D、30～70
11、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
12、多项选择题 下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。
A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙
13、单项选择题 砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（）。
A.直槎
B.凸槎
C.凹槎
D.斜槎
14、单项选择题 在室内卫生间内进行防水施工中，施工行为不正确的是（）。
A.防水工程应做蓄水试验，用以检验防水工程的施工质量
B.在防水施工中，可对套管、卫生洁具根部等部位应先做防水附加层，再进行大面积防水施工
C.涂膜防水施工中，玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于l00mm
D.涂膜防水施工中，两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/3
15、多项选择题 合同收入的内容包括()。
A.合同规定的初始收入
B.合同履行增加的相关收入
C.合同变更形成的收
D.合同奖励形成的收入
16、单项选择题 根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。
A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任
17、单项选择题 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
18、多项选择题 无法验槽的情况包括()。
A.基槽底面与设计标高相差太大
B.基槽底面坡度较大，高差悬殊
C.场地内有软弱下卧层
D.基槽之中有旧建筑物基础
E.槽底有明显的机械车辙痕迹，槽底土扰动明显
19、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？
20、单项选择题 存货的成本由取得成本、存储成本和()构成。
A.订货成本
B.购置成本
C.缺货成本
D.运输成本
21、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
22、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
23、单项选择题 同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。
A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定
24、单项选择题 计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为()的3%。
A.直接费+间接费
B.直接费+间接费+利润
C.直接费
D.营业额
25、多项选择题 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。
A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能
26、问答题
某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序巳经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施，并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25度,相对湿度为50%；
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；
(3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕；
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；.
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；
(3)进口材料的检验检疫证明；
(4)隐蔽工程验收文件；
(5)幕墙物理性能检验报告；
(6)幕墙部分及分项检验记录；
(7)外观质量评定表；
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全，应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项，需整改后重新验收。
【问题】
1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理？后埋件安装完毕后应如何检查？
2.注胶工序的工艺是否合理？并说明理由。
3.防火材料的填充工艺是否合理？如不妥应该如何处理？
4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容？
5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？
27、单项选择题 钢结构普通螺栓作为永久性连接螺栓使用时，其施工做法错误的是（）。
A.在螺栓一端垫两个垫圈来调节螺栓紧固度
B.螺母应和结构件表面的垫圈密贴
C.因承受动荷载而设计要求放置的弹簧垫圈必须设置在螺母一侧
D.螺栓紧固度可采用锤击法检查
28、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
29、填空题 强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。
30、名词解释 山墙泛水
31、单项选择题 工程施工过程中，边长在（）的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位固定措施。
A.2.5～25cm
B.25～50cm
C.50～150cm
D.150cm以上
32、单项选择题 有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（）。
A.继续工作
B.立即撤离有限空间
C.请示班长
33、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
34、单项选择题 对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。
A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法
35、单项选择题 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是()。
A.缓凝剂
B.引气剂
C.减水剂
D.加气剂
36、多项选择题 建筑石膏的技术性质有（）。
A、微膨胀性
B、凝结硬化快
C、抗冻性强
D、耐水性强
E、防水性强
37、单项选择题 粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。
A、0.075
B、1
C、1.25
D、2
38、多项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，最高人民法院发现地方各级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定确有错误的，可以()。
A.提审
B.依法改判
C.撤销原判决
D.发回原审法院重审
E.指令下级人民法院再审
39、单项选择题 防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。
A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm
40、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
41、问答题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：
工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由
42、名词解释 建筑物的基础三种不同方法分类
43、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
44、多项选择题 基坑（槽）验槽，应由（）组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术、质量负责人共同检查。
A.监理工程师
B.总监理丁程师.
C.建设单位项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
E.建设单位项目质量负责人
45、多项选择题 明龙骨吊顶饰面板的安装方法有()
A.搁置法
B.粘贴法
C.嵌人法
D.钉固法
E.卡固法
46、单项选择题 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程为（）
A.确定桩位和沉桩顺序－打桩机就位－吊桩喂桩－校正－锤击沉桩－接桩－再锤击沉桩－送桩－收锤－切割桩头
B.测定桩位－埋设护筒－制备泥浆－成孔－清孔－下放钢筋笼－浇筑混凝土
C.测定桩位－钻孔－清孔－下钢筋笼－浇筑混凝土
D.桩机就位－锤击沉管－上料一边锤击边拔管浇筑混凝土－下钢筋笼浇筑混凝土－成桩
47、单项选择题 关于施工现场照明用电的做法，正确的是（）。
A.照明变压器采用自耦变压器
B.易触及带电体的场所电源采用36V电压
C.人防工程施工照明电源采用24V电压
D.金属容器内的照明电源采用24V电压
48、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
49、多项选择题 为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。
A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位
50、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
51、问答题
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
52、多项选择题 关于地面工程基层铺设的做法，正确的有()。
A.灰土垫层采用熟化石灰与黏土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设
B.三合土垫层采用石灰、碎石土与碎砖的拌合料铺设
C.四合土垫层采用水泥、石灰、粉土与碎砖的拌合料铺设
D.炉渣垫层采用炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设
E.水泥混凝土垫层铺设，当气温长期处于0℃以下，设计无要求时，垫层设置伸缩缝
53、多项选择题 根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，焊缝感观应达到()。
A、外形均匀、成型较好
B、焊缝应牢固、可靠
C、焊道与焊道之间过渡较平滑
D、焊道与基本金属间过渡较平滑
E、焊渣和飞溅物基本清净干净
54、单项选择题 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇
55、单项选择题 作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片是()。
A、平板玻璃
B、乳花玻璃
C、刻花玻璃
D、冰花玻璃
56、单项选择题 关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是( )。
A.当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装
B.抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接
C.在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施
D.在设备管线安装部位安装加强龙骨
57、多项选择题 砌筑砂浆的技术要求包括()。
A.流动性
B.保水性
C.强度
D.刚度
E.粘结力
58、名词解释 静力压桩
59、单项选择题 竣T总图实测依据的是()。
A.城市坐标水准点
B.城市海拔高程点
C.施工控制点
D.邻近区域控制点
60、单项选择题 关于中层抹灰砂浆稠度及主要作用的说法，正确的是()。
A.抹灰稠度7～8Cm，主要作用是找平
B.抹灰稠度10Cm，主要作用是初步找平
C.抹灰稠度10Cm，主要作用是找平
D.抹灰稠度10～12Cm，主要作用是初步找平
61、单项选择题 某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请
B.承诺
C.承诺意向
D.新要约
62、单项选择题 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。
A.承载力标准值
B.承载力设计值
C.承载力极限状态
D.承载力正常使用状态
63、问答题
某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?
64、名词解释 檐高
65、多项选择题 在我国《合同法》规定的抗辩权中，后履行一方抗辩权的适用条件包括()。
A.后履行一方当事人已经通知先履行一方先履行其债务
B.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
C.合同中约定了履行的顺序
D.应当先履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务
E.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
66、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
67、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
68、多项选择题 合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
69、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
70、单项选择题 一般情况下，我国房屋抗震设计的设防的基本地震烈度，采用的是()。
A.该地区的基本烈度
B.该地区的基本烈度减去1度
C.该地区的基本烈度增加1度
D.该地区的基本烈度与最大烈度的平均值
71、多项选择题 饰面板工程按面层材料不同，分为()工程。
A、饰面板
B、饰面砖
C、饰面板安装
D、饰面砖粘贴
E、内墙饰面板安装
72、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
73、单项选择题 下列建设单位说法错误的是（）。
A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收
74、单项选择题 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于l，下列选项中不能确定为改进对象的是()。
A.F/C值低的功能
B.C=C—F值小的功能
C.复杂的功能
D.问题多的功能
75、单项选择题 物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权
B.土地抵押权
C.机动车所有权
D.地役权
76、名词解释 女儿墙
77、单项选择题 下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。
A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业
78、单项选择题 框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋问的净距要有()mm，以利浇筑混凝土。
A、10
B、20
C、30
D、50
79、单项选择题 《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批
A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人
80、单项选择题 甲乙双方在合同中约定的违约金为4万元，同时又约定由甲在合同订立后向乙方支付3万元的定金。最后，由于乙方违约造成合同解除。请问，下列甲方请求乙方承担违约责任的做法符合法律规定的是()。
A.只能请求乙方支付4万元的违约金
B.只能请求乙方双倍返还定金
C.可以要求乙方支付4万元的违约金，同时要求双倍返还定金
D.只能在要求乙方支付4万元的违约金和双倍返还定金选择适用
81、单项选择题 某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。
A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案
82、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
83、多项选择题 建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合()等要求。
A.沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层
B.室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向缩缝
C.水泥混凝土垫层的平头缝缝间应设置隔离材料，浇筑时不得互相紧贴
D.毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙
E.实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留8～12mm缝隙
84、多项选择题 实行竣工验收备案制度的工程有()。
A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
85、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
86、单项选择题 混凝土搅拌投料顺序正确的是()。
A.砂一水泥一石子一水
B.砂一石子一水一水泥
C.石子一砂一水泥一水
D.石子一水泥一砂一水
87、多项选择题 高层建筑钢结构安装前应对建筑物的()进行复查，合格后方能开始安装。
A.基础标高
B.平面封闭角
C.底层位置线
D.柱顶标高
E.定位轴线
88、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当柱的一端固定、一端自由时，()。
A.l0=2l
B.l0=0.5l
C.l0=0.7l
D.l0=l
89、多项选择题 关于一般脚手架拆除作业的安全技术措施，正确的有()。
A.按与搭设相同的顺序上下同时进行
B.先拆除上部杆件，最后松开连墙件
C.分段拆除架体高差达3步
D.及时取出、放下已松开连接的杆件
E.遇有六级及六级以上大风时，停止脚手架拆除作业
90、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
91、单项选择题 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
92、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
93、单项选择题 建筑物2.5m以上的空调机位突出道路红线的允许突出宽度不应大于()
A.0.5m
B.1.Om
C.2.5m
D.3.Om
94、单项选择题 根据《建筑法》的规定，工程监理单位与施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量并造成损失的，赔偿责任应当由()承担。
A.监理单位
B.施工企业
C.监理单位和施工企业连带
D.建设单位
95、单项选择题 基坑(槽)土方开挖时，多台机械开挖，挖土机间距应大于()m。
A.2.5
B.5
C.7.5
D.10
96、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。
97、单项选择题 关于大体积混凝土、设备基础分层浇筑顺序的说法，正确的是()。
A.从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
B.从低处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
C.从高处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑
D.从高处开始，沿短边方向自一端向另一端浇筑
98、单项选择题 T程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。
A.资源均衡使用条件下的最短工期安排
B.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
C.资源使用量最少条件下的合理工期安排
D.工期固定条件下的资源均衡安排
99、多项选择题 对钢筋工程的施工要求的表述中，正确的有()。
A、钢筋网的中间部分交叉点不可相隔交错扎牢，以保证受力钢筋不位移
B、在同一根纵向受力钢筋上可以设置两个以上接头
C、钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边
D、现浇柱与基础连接用的钢筋，一定要固定牢靠，位置准确，以免造成柱体荷载加大
E、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求，且不应小于40mm
100、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件五中，施工产生的固体废物主要处理方法有哪些（至少列出三项）？
101、单项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同
102、单项选择题 期望第5年年末一次性从银行提款1000元，年利率为8%，半年复利计息一次，则开始应存人银行()元。
A.686
B.676
C.666
D.656
103、单项选择题 施工单位进行地下工程，或者基础工程施工时。发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向（）报告。
A.建设单位
B.有关部门
C.监理单位
D.建设行政主管部门
104、名词解释 托梁
105、多项选择题 财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。
A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表
106、单项选择题 根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
107、多项选择题 ()22程要求板材应有相应性能等级的检测报告。
A.有隔声要求的
B.有隔热要求的
C.有阻燃要求的
D.有防潮要求的
E.有色彩要求的
108、单项选择题 受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。
A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍
109、多项选择题 施工临时供电设计中，导线截面应满足的基本要求有()。
A.具有相当的韧性
B.满足一定机械强度
C.能承受允许电流
D.导线引起的电压降在～定范围内
E.设计时，按重要性系数计算确定
110、单项选择题 以合成或天然高分子树脂为基本材料，再按一定比例加入填充料、增塑剂、固化剂、着色剂及其他助剂等，在一定条件下经混炼、塑化成型，在常温常压下能保持产品形状不变的材料是()。
A、塑料
B、涂料
C、玻璃
D。胶合板
111、单项选择题 关于薄壁空间结构，下列叙述不正确的是()。
A.双曲壳不适用于小空间小跨度的建筑
B.筒壳一般由壳板、边梁、横隔三部分组成
C.它的跨度在30m以内是有利的，当跨度再大时，宜采用双曲薄壳
D.双曲壳特别适用于小空间小跨度的建筑
112、单项选择题 网络计划的优化目标不包括()。
A.工期目标
B.费用目标
C.资源目标
D.进度目标
113、单项选择题 下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是()。
A.和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决
B.如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷
C.和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷
D.诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷
114、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
115、单项选择题 在进行锤击沉桩时，以下步骤中应最后进行的是()。
A.打桩机就位
B.吊桩
C.切割桩头
D.锤击沉桩
116、单项选择题 下列工作中，超出项目经理权限的是()。
A.主持项目经理部工作
B.制定项目内部计酬办法
C.决定授权范围内项目资金使用
D.审批施工组织设计
117、多项选择题 饰面砖粘贴的技术要求有（）。
A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
118、单项选择题 在民用建筑中，当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于()mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
A、10
B、12
C、15
D、20
119、不定项选择 防水卷材的主要性能包括()。
A、防水性
B、机械力学性能
C、温度稳定性
D、阻燃性
E、柔韧性
120、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
121、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
122、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
123、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
124、单项选择题 根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
125、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向()承担违约责任。
A.债权人
B.第三人
C.第三人或债务人
D.债务人
126、单项选择题 遇到（）级以上的大风气候时，施工现场的高空作业和露天焊割作业应停止。
A.四
B.五
C.六
D.七
127、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
128、单项选择题 有限空间作业前，应对（）、个体防护设备、应急救援设备、作业设备和工具进行安全检查，发现问题应立即更换。
A.安全防护设备
B.运行车辆
C.运行电缆
129、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列权利中的()可以设定质押权。
A.汇票
B.提单
C.著作权中的发表权
D.股票
E.专利许可使用权
130、多项选择题 梁最常用的截面形式有()。
A、矩形
B、四方形
C、T形
D、长方形
E、三角形
131、单项选择题 下列关于抵押的说法，正确的是()。
A.抵押担保的范围只包括主债权及利息，不包括违约金
B.抵押权不因抵押物的灭失而消灭
C.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
D.抵押期间，抵押人不得转让己办理登记的抵押物
132、多项选择题 可供投资者分片的利润分配包括()。
A.应付优先股利
B.提取任意盈余公积金
C.应付普通股股利
D.提取法定公积金
E.转作资本的普通股股利
133、单项选择题 地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用()施工。
A.冷粘法
B.自粘法
C.热风焊接法
D.热熔法
134、填空题 受限空间分为三类，分别为密闭设备、地下受限空间和（）。
135、单项选择题 对于跨中承担集中力作用的简支梁，下列说法正确的是()。
A.支座截面不存在剪力
B.跨中截面弯矩最小
C.支座截面弯矩为0
D.整个梁上任意截面的弯矩与剪力都相等
136、单项选择题 梯段改变方向时，平台扶手处最小宽度()。
A.不应小于梯段的净宽
B.等于梯段的净宽
C.不应大于梯段的净宽
D.是梯段的净宽的两倍
137、单项选择题 验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要辅以()法配合共同完成。
A.钎探
B.重锤
C.铁锹
D.钻土
138、单项选择题 下列不属于结构安全性的要求的是()。
A.结构在施工时不发生破坏
B.结构在遇到强烈地震时不倒塌
C.结构在正常使用的条件下,应能承受可能出现的各种荷载作用而不发生破坏
D.在正常使用时,结构不能出现过大的变形
139、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
140、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
141、单项选择题 在防水混凝土的配合比的规定中，掺有活性掺和料时，水泥用量不得少于()kg/m3。
A、260
B、280
C、300
D、380
142、名词解释 挑廊
143、单项选择题 工程量清单应由具有编制招标文件能力()编制。
A.投标人
B.招标人
C.承包人
D.评标机构
144、单项选择题 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。
A.热轧钢筋
B.热处理钢筋
C.钢丝
D.钢绞线
145、单项选择题 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1
B.2
C.3
D.6
146、单项选择题 在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是()。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.进行初步设计
D.进行施工图设计
147、多项选择题 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。
A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C.防水卷材垂直屋脊铺贴
D.防水卷材平行屋脊铺贴
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴
148、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列关于招投标程序的说法正确的是()。
A.开标在投标截止日后进行
B.招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读
C.评标应当在严格保密的情况下进行
D.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标
E.招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人
149、多项选择题 对防水混凝土施对防水混凝土施工要求的表述中，符合其规定的是()。
A、普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm
B、防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝
C、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与胀缝相结合
D、遇水膨胀止水条应牢固地安装在缝表面或预留槽内
E、防水混凝土终凝后应立即开始进行养护，养护时间不得少于12d
150、单项选择题 下列民事责任的责任形式中，不适用于侵权责任的是()。
A.停止侵害
B.恢复原状
C.支付违约金
D.消除影响、恢复名誉
151、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。
152、多项选择题 不良行为记录信息公布的期限可以是()年。
A.5
B.4
C.3
D.2
E.1
153、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因，并写出治理的措施。
154、多项选择题 荷载对结构的影响主要是()。
A、安全性
B、耐久性
C、可行性
D、适用性
E、科学性
155、单项选择题 有限空间现场（）员应具有特种作业资格操作证书。
A.作业人员
B.监护人
C.许可人
156、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。
A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认
157、名词解释 夹芯板
158、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
159、单项选择题 某工程二楼现浇混凝土楼板，拟分成三段等节奏流水施工，每段支模板4d，绑扎钢筋水泥2d，浇筑混凝土Id，则该层楼板结构施工工期是()天。
A.8
B.11
C.15
D.21
160、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？
161、填空题 结构的功能要求（）
162、单项选择题 生产经营单位发生生产安全事故造成他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由()依法强制执行。
A.人民法院
B.公安机关
C.县级以上人民政府
D.安全生产监督管理部门
163、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
164、多项选择题 建筑施工安全管理的主要内容包括()。
A.安全生产隐患治理
B.安全生产管理计划和实施
C.安全管理业绩总结
D.安全生产管理业绩考核
E.制订安全政策
165、单项选择题 在屋面卷材防水施工中，不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法是()。
A.冷粘法
B.自粘法
C.热熔法
D.热风焊接法
166、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
167、单项选择题 钎杆上预先用钢锯锯出以()mm为单位的横线。
A、200
B、300
C、400
D、500
168、问答题
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
169、单项选择题 不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。
A、3%
B、5%
C、8%
D、12%
170、多项选择题 钢结构的连接方法有()。
A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接
171、多项选择题 关于塔吊安装、拆除的说法，正确的有()。
A.塔吊安装、拆除之前，应制定专项施工方案
B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应资质，但需有类似施工经验
C.塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的《准用证》后方可使用
D.施工现场多塔作业，塔机间应保持安全距离
E.塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度
172、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
173、单项选择题 关于刑事责任的说法，错误的是()
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D.死刑缓期二年执行是死刑的一种
174、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
175、单项选择题 某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。
A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性
176、单项选择题 为了保证正常生产，开清棉联合机必须按照一定的顺序开机。下列哪种为正确的开机顺序（）
A、先开凝棉器再开给棉罗拉，最后开打手，由前向后依次进行；
B、先开打手再开凝棉器，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
C、先开凝棉器再开打手，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
D、先开给棉罗拉再开凝棉器，最后开打手，由前向后依次进行；
177、单项选择题
如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于Pl、P2的关系，正确的是()。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1<P2<3P1
D.P2>3P1
178、名词解释 架立钢筋
179、单项选择题 重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。
A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离
180、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
181、多项选择题 关于屋面防水工程的做法，正确的有()。
A.平屋面采用结构找坡，坡度2%
B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布
C.上下层卷材相互垂直铺贴
D.采用先低跨后高跨、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材
E.采用搭接法铺贴卷材
182、单项选择题 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。
A.节点间的水平分布力
B.节点上的水平集中力
C.节点间的竖向分布力
D.节点上的竖向集中力
183、多项选择题 安装金属门窗允许采用射钉方法固定的墙是()。
A.预制混凝土墙
B.现浇混凝土墙
C.陶粒轻质混凝土墙
D.砌体墙
E.空心砌块墙中预埋有混凝土块
184、多项选择题 结构螺栓连接施工质量的说法，正确的有()。
A.普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行
B.普通螺栓作为永久性连接螺栓的大型接头，宜采用复拧
C.高强度螺栓安装时可先用安装螺栓和冲钉，也可用高强度螺栓兼做安装螺栓
D.高强度螺栓的紧固顺序从节点中间向边缘施拧E.高强度螺栓初拧和终拧应按相反的顺序进行，以使所有螺栓都均匀受力
185、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
186、单项选择题 我国特有的一种优良的金属装饰板材是()。
A、铝质浅花纹板
B、铝质波纹板
C、蜂窝花铝合金复合板
D、铝质压型板
187、多项选择题 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
188、单项选择题 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2，否则应比普通钢筋增加()mm。
A.4
B.5
C.9
D.10
189、单项选择题 施工现场所使用的安全警示标志()
A.可根据建筑行业特点自行制作
B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C.必须符合国家标准
D.必须以图形表示
190、单项选择题 砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。
A.特细砂
B.细砂
C.中砂
D.粗砂
191、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
192、单项选择题 建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处()罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.10万元以上，30万元以下
B.5万元以上，40万元以下
C.20万元以上，50万元以下
D.30万元以上，40万元以下
193、多项选择题 下列关于装饰玻璃的种类的特性的表述中，正确的是()。
A、刻花玻璃是在平板玻璃上的一面贴上图案，抹以保护层，经化学蚀刻而成
B、冰花玻璃优于喷花玻璃的装饰效果，给人以高雅、美观的感觉
C、釉面玻璃具有良好的化学稳定性和装饰性，广泛用于室内饰面层
D、彩色玻璃有耐磨蚀、抗冲刷、易清洗等特点
E、刻花玻璃主要用于高档场所的室内隔断或屏风
194、问答题
某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。
工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件：
事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。
事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。
【问题】
1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?
4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
195、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
196、问答题
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
197、单项选择题 隧道作业选用带（）带管道的通风设备和与井口相适应的送、抽风设备。
A.排风
B.送风
C.送、抽两用
198、单项选择题 关于平瓦屋面的有关尺寸要求的表述中，正确的是()。
A、瓦头挑出封檐板的长度为50～70mm
B、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于100mm
C、脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于30mm
D、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于40mm
199、单项选择题 水泥砂浆重度为20kN/m3，若铺设厚度为20mm，则其面荷载为()kN/m2
A.0.04
B.0.4
C.4
D.10
200、单项选择题 内保温的建筑，靠近外墙处的楼板也会因此处的温度较低而出现()的现象，做楼面装修前，应先在此处楼板上下做保温处理。
A.结露
B.结冰
C.散热
D.透气
201、问答题
背景：
某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为两层2mm的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为
采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料;室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1：2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
问题：
(1)指出事件一中做法的不妥之处?为什么?
(2)事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置?
(3)事件三中，施工单位说法是否正确，为什么?
(4)指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。
202、多项选择题 属于钢筋力学性能的指标有（）。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
203、单项选择题 设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的（）。
A.实验室各项数据
B.鉴定证书
C.现场试验报告和鉴定报告
D.现场试验报告
204、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A，B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单位计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材，水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价表如表1所示，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如图3所示。
施工过程中，发生如下事件。
事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建调单位不同意另行支付。
事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称；施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。
事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3，施工单位调整方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.41%。
事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇材料价格大幅上涨，造成F，G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表2.施工单位随即向项目监理机构提出了调整F，G工作结算单位的要求，经测算，F，G工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%，35%和10%。
问题：
1、事件1中，建设单位的做法是否正确？说明理由。
2、指出事件2中施工单位说法正确和错误之处，分别说明理由。
3、事件3中，针对施工单位调整施工方案，写出项目监理机构的处理程序。列式计算D工作调整后新的全费用综合单位（计算结果精确到小数点后两位）。
4、事件4中，施工单位提出调整工作F和G工作单价的要求是否合理？说明理由。列式计算应调价工作的新单价。
5、计算4，5，6月份的拟完工程计划投资额和施工单位的应得工程款额（计算结果精确到小数点后两位）。
205、单项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，桩位的放样允许偏差为()。
A.群桩20mm、单排桩20mm
B.群桩10mm、单排桩20mm
C.群桩20mm、单排桩10mm
D.群桩10mm、单排桩10mm
206、单项选择题 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
207、单项选择题 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》将民用建筑分为两类，工类民用建筑工程和Ⅱ类民用建筑工程，下列建筑中()属于Ⅱ类民用建筑工程。
A.敬老院
B.图书馆
C.幼儿园
D.中小学
208、多项选择题 建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、()及其他材料子分部装修工程。
A.木质材料子分部装修工程
B.高分子合成材料子分部装修工程
C.复合材料子分部装修工程
D.金属材料子分部装修工程
E.非金属材料子分部装修工程
209、单项选择题 《申请单》所列的批准人、许可人、（）三者不得兼任。
A.监护人
B.申请人
C.工作票签发人
210、单项选择题 关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是()。
A.人工挖土不能立即进行下道工序时，保留土层厚度为10～15cm
B.机械开挖在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整
C.使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为20～30cm
D.使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为30～40cm
211、单项选择题 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
212、问答题
某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀速进行(如图2—18所示)。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图2—18所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第l3个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现如下情况。
(1)H工作刚刚开始。
(2)I工作仅完成了1个月的工作量。
(3)J工作和G工作刚刚完成。
【问题】
1.为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计划中应重点控制哪些工作7
2.根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生什么影响。
3.根据第12个月末进度检查结果，在图2—19中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月?
4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，总承包单位就此向业主提出了费用索赔。造价工程师应如何处理?说明理由。
213、填空题 在受限空间作业前，监护人员应对作业人员和作业工器具进行（）。
214、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
215、单项选择题 建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。
A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m
216、单项选择题 不属于应收账款坏账损失确认条件的是()
A.债务人现金流量不足
B.债务单位已经撤销
C.应收账款逾期3年以上
D.债务单位资不抵债
217、问答题 某建筑工程，建筑面积35000mm；地下2层，筏形基础．地上25层，钢筋混凝土剪力墙结构；地上裙房6层，框架结构。室内隔墙采用加气混凝土砌块。建设单位依法选择了施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定：室内墙体等部分材料由建设单位采购；建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理。合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位项目经理部在《施工组织设计》中明确本工程施工总平面布置应符合的原则，并提出施工总平面图现场管理总体要求，包括"安全有序"、"不损害公众利益"两项内容。事件二：施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位。双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理、保管，并承担相关费用。分包单位以其签约得到建设单位批准为由，直接向建设单位申请支付分包工程款。事件三：建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值偏差不大为由，指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。但在施工过程中，监理单位对此事发出书面整改通知，并报告了当地建设主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件四：当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为，在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布，公布期限为6个月。公布后，当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况，决定将公布期限调整为4个月。国家住房和城乡建设部在全国进行公布，公布期限也是4个月。事件五：施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工，对于现场产生的建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理。 事件一中，总平面布置都有哪些原则？施工总平面图现场管理总体要求，除了事件一明确的，还应包括哪些内容？
218、单项选择题 经验证明，一般以水泥强度等级为混凝土强度等级的()倍为宜。
A、1～1.5
B、1.5～2.0
C、2.0～2.5
D、2.5～3.0
219、单项选择题 电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。
A.上部
B.底部
C.中部
220、单项选择题 依据规范规定，一般民用建筑楼梯的梯段净高不宜小于()m。
A、1、8
B、2、2
C、2、4
D、2、8
221、多项选择题 按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单应由()组成
A.分部分项工程量清单
B.措施项目清单
C.其他项目清单
D.通用项目清单
E.专用项目清单
222、多项选择题 关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
223、多项选择题 混凝土结构的裂缝控制可分为()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度
224、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
225、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
226、多项选择题 某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式
B.每搭设完15m进行一次检查和验收
C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收
D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除
E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业
227、多项选择题 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。
A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
228、单项选择题 下列()不属于蒸压加气混凝土砌块的特点及适应范围。
A.保温性能好
B.隔热性能好
C.可应用于多层建筑物的承重墙
D.有利于提高建筑物抗震能力
229、多项选择题 合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂，下列选项中属于热固型树脂的是()。
A.酚醛树脂
B.环氧树脂
C.脲醛树脂
D.聚偏二氯乙烯
E.聚碳酸酯
230、多项选择题 组合钢模板的优点有()。
A.轻便灵活
B.接缝少，严密性好
C.拆装方便
D.通用性强
E.周转率高
231、单项选择题 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以（）控制其入土深度。
A、贯入度
B、持力层
C、标高
D、锤击数
232、单项选择题 住宅共用楼梯踏步最大高度应为()m。
A、0、18
B、0、20
C、0、22
D、0、24
233、单项选择题 下列支出中，与施工企业生产经营活动没有直接关系的是()
A.资本性支出
B.投资性支出
C.期间费用支出
D.营业外支出
234、单项选择题 民用建筑节能项目依法享受()优惠。
A.税收
B.工程造价
C.节能材料价格
D.能源价格
235、单项选择题 凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。
A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程
236、多项选择题 项目融资中的担保包括直接的财务担保和间接的或非财务担保，下列属于直接的财务担保的有()。
A.完工担保
B.技术服务协议
C.长期供货协议
D.成本超值担保
E.不可预见费担保
237、单项选择题 关于施工临时用电管理，下列说法中不正确的是()。
A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
B.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工
C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施
238、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
239、多项选择题 以下关于墙体结构与门窗的连接问题的表述中，正确的是()。
A、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定
B、金属保温窗的问题主要是结冰
C、隔声窗一般采取一层玻璃
D、玻璃应是防火安全玻璃
E、为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层应不同，但可以平行放置
240、多项选择题 下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。
A.选用低水化热的水泥
B.提高水灰比
C.提高混凝土的入模温度
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护
E.采用二次抹面工艺
241、单项选择题 关于会计的核算和监督两个基本职能，下列说法中错误的是()。
A.会计核算职能是指会计对客观经济活动的表述和价值数量上的确定，为管理经济提供所需信息
B.会计监督包括事前、事中和事后监督
C.核算职能和监督职能相辅相成，会计核算是基础
D.会计是核算已经发生和即将发生的事件，具有连续性的特点
242、问答题
某图书中心工程位于三环路边，建筑面积36490m2，8层框架结构。由省建工集团三公司总承包。该公司选择了常年合作的某劳务公司进行土建工程的施工。8月正值施工高峰期，施工现场的人员在400人左右生活区与施工区相距200m远，是新建的2栋活动板房，每栋10间工人宿舍，每间建筑面积约30m2.房间里均是两处用钢管临时搭设的双层通铺，通道宽lm.某l3晚饭后，大约60多人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有25人发生严重昏迷，经送医院急救，全部脱离危险。
事后经调查，发现食堂管理员贪图便宜，当日购进的低价大米中掺有一定数量的陈化粮，致使部分喜食米饭的体质较弱者发生了中毒反应。
243、单项选择题 下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
D.栏杆采用不易攀爬的构造
244、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，建筑工程质量验收的最小单元是（）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
245、单项选择题 目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接
246、名词解释 标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸
247、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
248、多项选择题 大体积混凝土的浇筑方案主要有()等方式。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.均匀分层
E.交错分层
249、多项选择题 挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。
A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖
250、问答题
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
【问题】
1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。
2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?
3.试分析卷材起鼓原因，并指出正确的处理方法。
4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?
5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。
251、单项选择题 钢筋混凝土预制桩采用静力压桩法施工时，其施工工序包括：①打桩机就位;②测量定位;③吊桩插桩;④桩身对中调直;⑤静压沉桩。一般的施工程序为：()。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①②③⑤④
D.②①③⑤④
252、名词解释 附墙柱
253、单项选择题 最初人们把钢结构用混凝土包起来，目的是为了()。
A.防锈
B.抗震
C.提高施工效率
D.防火和防腐蚀
254、单项选择题 抗渗混凝土试件每组()块。
A.三
B.四
C.五
D.六
255、多项选择题 我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。
A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置
256、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中，发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起，在15日内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解?
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
257、名词解释 坍落度的测试方法
258、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
259、单项选择题 国内常用的钢筋品种中，（）的强度最低。
A、HRB335
B、HRB400
C、HPB235
D、RRB400
260、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。
A.住宅
B.学校教室
C.书店
D.医院
261、单项选择题 《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A.C25
B.C30
C.C35
D.C40
262、单项选择题 关于多层及高层钢结构吊装的说法，正确的是()。
A.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
B.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由上至下组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
C.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由下向上逐层安装
D.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
263、多项选择题 建筑涂料中，按使用部位可分为()。
A、木器涂料
B、内墙涂料
C、外墙涂料
D、地面涂料
E、复层涂料
264、单项选择题 电力井盖开启后应装设遮栏，在日落后半小时至次日早晨日出间设置（），并有专人看守。
A.蓝色闪烁灯
B.红色闪烁灯
C.黄色闪烁灯
265、多项选择题 混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类，其中自然养护可分为()。
A、加热养护法
B、覆盖浇水养护法
C、薄膜布养护法
D、养生液养护法
E、保温养护法
266、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
267、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
268、单项选择题 有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。
A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒
269、单项选择题 关于钢筋连接方式，正确的是()。
A.焊接
B.普通螺栓连接
C.铆接
D.高强螺栓连接
270、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
271、单项选择题 下列预应力混凝土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（）。
A.先深后浅
B.先小后大
C.先短后长
D.自四周向中间进行
272、单项选择题
对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
273、单项选择题 我国现阶段实行的是()
A.固定汇率制
B.有管理的固定汇率制
C.浮动汇率制
D.有管理的浮动汇率制
274、多项选择题 厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。
A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料
275、单项选择题 装修材料燃烧性能分级正确的是（）。
A.A级：不燃性
B.B级：阻燃性
C.C级：可燃性
D.D级：易燃性
276、单项选择题 其跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于()。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
277、多项选择题 关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
278、单项选择题 单位工程施工平面图的设计依据不包括()。
A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图
279、多项选择题 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。
A.宜分段分层连续浇筑.
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4-5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
280、单项选择题 采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。
A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3
281、单项选择题 属于难燃性建筑材料的是()。
A.铝合金制品
B.纸面石膏板
C.木制人造板
D.赛璐珞
282、多项选择题 建筑结构因具有的功能有（）。
A.安全性
B.舒适性
C.适用性
D.耐久性
E.美观性
283、单项选择题 高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。
A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
284、单项选择题 防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于()天。
A.7
B.14
C.21
D.28
285、多项选择题 关于高强度螺栓连接施工的说法，正确的有()。
A.在施工前对连接副实物和摩擦面进行检验和复验
B.把高强螺栓作为临时螺栓使用
C.高强度螺栓的安装可采用自由穿人和强行穿入两种
D.高强度螺栓连接中连接钢板的孔必须采用钻孔成型的方法
E.高强螺栓不能作为临时螺栓使用
286、多项选择题 下列各项，属于固定资产计提折旧范围的是()。
A.融资租入的固定资产
B.大修理停用的固定资产
C.未使用和不需要用的固定资产
D.经营租出的固定资产
E.按照规定单独作为固定资产入账的土地
287、单项选择题 全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用()。
A、硅铜结构密封胶
B、硅酮建筑密封胶
C、双面胶带
D、丁基热熔密封胶
288、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
289、问答题 分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处，并说明理由。
290、问答题
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。
问题：
(1)该事故属何等级?简述该等级的判定标准?
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2小时内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括那些具体内容。
291、问答题
某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工，采用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚硫密封胶密封胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结；半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶，玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2009年10月10日至10月15日，安装时问是同年10月30日至11月10日，板块制作中，按规定做了剥离试验，均合格。在幕墙构件制作安装前，A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm和3600mm三种规格；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3400mm制作的。
问题
1．指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确做法。
2．隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的?
3．指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。
4．A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确?为什么?
292、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
293、名词解释 框剪结构
294、单项选择题 关于后浇带施工的做法，正确的是()。
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
295、单项选择题 建筑物的抗震设防的类别中，大量的建筑物属于()类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
296、单项选择题 一般企业和股份盈余公积金的内容不包括()。
A.法定盈余公积
B.任意盈余公积
C.储蓄基金
D.法定公益金
297、多项选择题 当建筑工程质量不符合要求时，如下各项处理方式符合规定的有()。
A.通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收
C.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
D.经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全利使用功能的检验批，严禁验收
298、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除事件一中的内容外，《项目管理实施规划》还应包含哪些内容（至少列出五项）？
299、单项选择题 住宅室内空气污染物的活度和浓度限值中，游离甲醛小于等于()mg/m3。
A.0.06
B.0.07
C.0.08
D.0.09
300、多项选择题 属项目竣工决算内容的有()。
A.项目竣工财务决算说明书
B.项目造价分析资料表
C.项目竣工结算书
D.项目财务决算及批复文件
E.项目竣工财务决算报表