时间:2022-01-07 06:40:26
1、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
2、名词解释 加浆勾缝
3、问答题
某公司新建一办公大楼，框架结构，烧结普通砖填充墙。
基础形式为大放脚基础，施工组织设计原定先采用机械开挖，然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中，机械开挖由于在夜间施工，导致超挖0.2m深。
主体结构施工过程中，由于钢筋翻样员识图错误，钢筋下料尺寸超出模板尺寸，需返工处理，施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处直开，然后重新加1:制作。
屋面梁施工时，混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕，质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后，用与梁浇筑时所用一模一样的混凝土进行填充捣实，并认真养护。
本丁程外立面原设计为涂料饰面，主体结构施工完毕后，业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，部分后置埋件连接位置在填充墙上。
【问题】
1.对于基底超挖部分，应如何处理？
2.施工单位对于钢筋返工的处理是否正确？简述理由、正确做法。
3.施工单位关于梁上出现孔洞的处理是否妥当？简述理由、正确做法。
4.普通砖墙上是否可作幕墙的支承点？如必须在砖墙上设置支承点，应采取什么措施？
4、问答题
某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房，其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼，基础为桩承台基础，一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工，2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础，施工后，在现场检查发现如下事件。
事件1：有5根桩深度不够。
事件2：有3根桩桩身断裂。
另外，施工图B处还设计有桩承台基础，因放线人员看图不细，承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实，致使地面沉降开裂严重。
【问题】
1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。
2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。
3.超挖部分是否需要处理?如何处理?
4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么?
5、单项选择题 车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）
A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合
6、单项选择题 吊杆间距通常为()。
A.500～800mm
B.900～1200mm
C.1300～1500mm
D.1600～2000mm
7、名词解释 轻钢屋架
8、单项选择题 防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。
A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm
9、多项选择题 根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准
10、多项选择题 关于人工拆除作业的做法，正确的有（）。
A.从上往下施工
B.逐层分段进行拆除
C.梁、柱、板同时拆除
D.直接拆除原用于可燃气体的管道
E.拆除后材料集中堆放在楼板上
11、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
12、单项选择题 关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。
A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分
B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mm
C.临时消防竖管管径不得小于75mm
D.临时消防竖管可兼作施工用水管线
13、多项选择题 地面装修构造中，基层包括()。
A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层
14、单项选择题 玻璃面板之间的空隙宽度不应小于()mm，且应采用硅酮耐候密封胶嵌缝。
A、5
B、8
C、10
D、15
15、单项选择题 关于薄壁空间结构，下列叙述不正确的是()。
A.双曲壳不适用于小空间小跨度的建筑
B.筒壳一般由壳板、边梁、横隔三部分组成
C.它的跨度在30m以内是有利的，当跨度再大时，宜采用双曲薄壳
D.双曲壳特别适用于小空间小跨度的建筑
16、单项选择题 我国某公司在南美洲某国承包一工程，水泥、沙子等材料在当地采购，则其预算价格应为()。
A.市场价
B.施工现场交货价格
C.市场价+运输费
D.市场价+采购保管费
17、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
18、单项选择题 我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计
A、4、5、6和7
B、5、6、7和8
C、6、7、8和9
D、7、8、9和10
19、问答题 分别指出事件三种的错误做法，并说明理由。
20、单项选择题 在砌体基础施工技术中，多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A.200
B.300
C.400
D.500
21、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
22、单项选择题 为建筑物设置伸缩缝，是为了()。
A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力
23、多项选择题 下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
24、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
25、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
26、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()及以上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
27、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
28、单项选择题 在防水混凝土的配合比的规定中，掺有活性掺和料时，水泥用量不得少于()kg/m3。
A、260
B、280
C、300
D、380
29、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
30、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
31、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，对于()的证据，当事人可以申请证据保全。
A.涉及个人隐私
B.涉及国家机密
C.涉及商业秘密
D.可能灭失或今后难以取得
32、问答题
某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。
工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。
2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?
33、多项选择题 财务现金流量表是进行财务评价的重要工具，按其评价的角度不同，分为()。
A.项目财务现金流量表
B.资本金财务现金流量表
C.会计年度财务现金流量表
D.投资各方财务现金流量表
E.项目增量财务现金流量表
34、单项选择题 为保证气体检测仪的测量精度及测试效果，（）应送到检测机构进行1次检测，并做好检测记录。
A.每半年
B.每年
C.每两年
35、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件四中，城建档案管理机构做法是否合理？为什么？
36、名词解释 梁吊筋
37、单项选择题 施工测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。
A.由整体到局部
B.由局部到整体
C.从整体出发
D.从局部出发
38、多项选择题 关于单位工程施工平面图设计要求的说法，正确的有（）。
A.施工道路布置尽量不使用永久性道路
B.尽量利用巳有的临时工程
C.短运距、少搬运
D.尽可能减少施工占用场地
E.符合劳动保护、安全、防火要求
39、单项选择题 在借贷记账法下，负债类账户的结构是()
A.借方登记减少额，贷方登记增加额
B.借方登记增加额，贷方登记减少额
C.借方既登记增加额，也登记减少额
D.贷方既登记增加额，也登记减少额
40、单项选择题 有限空间作业完成后，作业者应将全部（）和工具带离地下有限空间。
A.作业设备
B.工程材料
C.安全工具
41、单项选择题 某现浇钢筋混凝土檐廊，挑出长度为1.5m，采用C20混凝土,拆模时混凝土强度不得低于()。
A.10N/mm²
B.14N/mm²
C.16N/mm²
D.20N/mm²
42、单项选择题 下列各项关于工程量清单计价的说法中正确的是()。
A.该计价方法属于计划定价模式
B.该计价方法是介于计划定价模式和市场定价模式之间的过渡模式
C.该计价方法属于市场定价模式
D.该计价方法建立在不完全市场基础上
43、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
44、单项选择题 砖墙每日的砌筑高度不宜超过()。
A.1.2m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
45、单项选择题 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
46、多项选择题 在《建筑基坑支护技术规程》中，关于土钉墙设计及构造应符合规定的表述，正确的是()。
A.土钉墙墙面坡度不宜大于1：0.3
B.土钉必须和面层有效连接，应设置承压板或加强钢筋等构造措施，承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接
C.土钉的长度宜为开挖深度的0.5～1.2倍，间距宜为1～2m，与水平面夹角宜为5。～200
D.土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋，钢筋直径宜为16～32mm，钻孔直径宜为70～120mm
E.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆，其强度等级不宜低于M10
47、单项选择题 根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)，混凝土梁钢筋保护层的厚度是指()的距离。
A.箍筋外表面至梁表面
B.箍筋形心至梁表面
C.主筋外表面至粱表面
D.主筋形心至粱表面
48、多项选择题 下列施工技术中，属于绿色施工技术的有（）。
A.自密实混凝土应用
B.实心黏土砖应用
C.现场拌和混凝土
D.建筑固体废弃物再利用
E.废水处理再利用
49、多项选择题 建设工程施工安全技术措施计划的主要内容包括（）。
A.工程概况、控制目标、控制程序
B.组织结构、职责权限、规章制度
C.资源配置、安全措施、检查评价、奖惩制度
D.安全检查、实施监督、职责权限
E.管理制度、安全方针、资源配置
50、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
51、问答题
背景：某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25℃，相对湿度为50%;
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁;
(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;
(3)进口材料的检验检疫证明;
(4)隐蔽工程验收文件;
(5)幕墙物理性能检验报告;
(6)幕墙部分及分项检验记录;
(7)外观质量评定表;
(8)幕墙工程出厂合格证。
52、问答题
某图书中心工程位于三环路边，建筑面积36490m2，8层框架结构。由省建工集团三公司总承包。该公司选择了常年合作的某劳务公司进行土建工程的施工。8月正值施工高峰期，施工现场的人员在400人左右生活区与施工区相距200m远，是新建的2栋活动板房，每栋10间工人宿舍，每间建筑面积约30m2.房间里均是两处用钢管临时搭设的双层通铺，通道宽lm.某l3晚饭后，大约60多人先后出现头晕、呕吐和腹泻现象，其中有25人发生严重昏迷，经送医院急救，全部脱离危险。
事后经调查，发现食堂管理员贪图便宜，当日购进的低价大米中掺有一定数量的陈化粮，致使部分喜食米饭的体质较弱者发生了中毒反应。
53、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
54、多项选择题 建筑石膏的技术性质有（）。
A、微膨胀性
B、凝结硬化快
C、抗冻性强
D、耐水性强
E、防水性强
55、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
56、单项选择题 某企业本年度营业利润1980000元，从相关帐户查知：投资受益为140000元，营业外收入24000，营业外支出为15000元，补贴收入为零。则该企业的利润总额为()
A.应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本,不确认利润或损失
B.应按预计确认收入,结转已发生的成本,暂不确认利润或损失
C.应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本结转成本,将差额确认为损失
D.不应确认收入,结转已发生的成本,暂不确认当期利润或损失
57、问答题
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999—0201)签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-11所示(单位：d)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费用属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使8工作停工3d(每停一天影响30工日，10台班);②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d(每停一天影响40工日，10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少?
58、多项选择题 下列关于房屋建筑工程竣工验收备案的范围的说法中，正确的是()。
A、凡在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程，都必须按规定进行竣工验收备案
B、军用房屋建筑工程竣工验收备案，按照中央军事委员会的有关规定执行
C、抢险救灾工程应适用竣工验收备案制度
D、临时性房屋建筑工程应适用竣工验收备案制度
E、农民自建低层住宅工程不适用竣工验收备案制度
59、单项选择题 某企业从银行借入资金1000万元，前两年按单利计息，利率为10%，后两年采用复利计息，利率为8%，则第4年末企业应还本付息总额为()万元。
A.1399.68
B.1360.48
C.1400
D.1401.55
60、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
61、问答题
大洋建筑公司承接了一项科技产业大厦工程的任务，建筑面积129728㎡，地下3层，地上28层，箱形基础，主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单住检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：
1.工序质量控制的内容有哪些?
2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
3.第l0层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
4.如果第l0层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?
5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
62、单项选择题 砌体基础常采用()。
A、扩大基础
B、独立基础
C、筏形基础
D、箱形基础
63、单项选择题 下列建设单位说法错误的是（）。
A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收
64、单项选择题 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.保守商业秘密
D.福利待遇
65、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
本案例中地下室外墙混凝土质量检查应主要控制哪些方面的内容?66、问答题
北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？
67、单项选择题 在特定的理财环境中，通过组织财务活动，处理财务关系所要达到的目的是指()。
A.每股盈余最大化
B.利润最大化
C.股东财富最大化
D.财务管理目标
68、单项选择题 钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。
A.直段妊度十弯钩增加的长度
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度
69、问答题
某公司(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了基础施工合同，同时又与丙方订立了工程降水合同，基础施工合同约定采用综合单价承包。该基础工程施工网络计划如图2—17所示。
甲、乙双方约定某年6月15日开工，在工程施工中发生了如下事件。
事件1：由于降水施工方(丙方)原因，致使工作J推迟了2d。
事件2：6月21～22日，整个施工现场停电造成停工2d。
事件3：因设计变更，工作B土方工程量由300m3增至350m3，工作持续时间增加1d，该工作综合单价为每立方米50元。
【问题】
1.在不考虑事件1、2、3的情况下，说明该网络计划的关键线路，并指出由哪些工作所组成?
2.在不考虑事件1、2、3的情况下，该工程的总工期是多少天?
3.乙方可以提出工期索赔要求的事件是哪些?请简述理由。
4.工作B的结算价是多少?
70、单项选择题 当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是()。
A.北京仲裁委
B.天津仲裁委
C.深圳仲裁委
D.阳谷县仲裁委
71、问答题
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
【问题】
1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。
2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
3.事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
4.指出事件4中的错误，写出正确做法。
5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
6.补充协议的约定是否合法?说明理由。
72、单项选择题 高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。
A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
73、单项选择题 某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系显示，净现值函数曲线与横轴的焦点在7%和9%之间，若基准收益率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别约为()
A.5.0%，40万元
B.5.0%.69万元
C.7.5%，40万元
D.7.5%.69万元
74、单项选择题 ()是通过分析项目实际完成情况与计划完成情况的差异，从而判断项目费用、进度是否存在偏差的一种方法。
A.量本利分析法
B.百分比法
C.挣值法
D.价值工程分析
75、单项选择题 能够同时测出角度和距离的仪器是()。
A.经纬仪
B.全站仪
C.水准仪
D.铅直仪
76、单项选择题 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5
B.10
C.15
D.30
77、多项选择题 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，包括()。
A、拉伸性能
B、焊接性能
C、弯曲性能
D、冲击性能
E、疲劳性能
78、单项选择题 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）
A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付
79、多项选择题 下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。
A、墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
B、拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处
C、墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm
D、垂直施工缝应避开变形缝
E、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段
80、单项选择题 根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。
A、5
B、8
C、10
D、12
81、单项选择题 灰土地基适用于加固深()m厚的弱土和湿陷性黄土、杂填土等。
A、5～6
B、6～7
C、7～9
D、1～4
82、单项选择题 现场宿舍内应保证有充足的空间（）。
A.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于1.0每问宿舍人数不得超过18人
B.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每问宿舍人数得超越16人
C.室内净高不得小于2.2m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍人数不得超越20人
D.室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于1.0m，每问宿舍人数不得超过16人
83、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
84、多项选择题 根据土石的坚硬程度将土石分为八类，可用于()。
A.选择施工方法
B.确定劳动量
C.计算工程费用
D.确定开挖顺序
E.计算土方量
85、多项选择题 （）属于安全玻璃
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.夹丝玻璃
D.平板玻璃
E.彩色玻璃
86、单项选择题 施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1
B.2
C.3
D.6
87、单项选择题 ()是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。
A.职业病
B.工程质量通病
C.工程质量事故
D.风险源
88、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
89、多项选择题 按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为()。
A、结构材料
B、功能材料
C、装饰材料
D、墙体材料
E、辅助材料
90、单项选择题 有限空间管理单位不具备地下有限空间作业安全生产条件的，（）实施地下有限空间作业。
A.不应
B.可以
C.经主管部门同意后可以
91、单项选择题 以黏土为主要原料，经原料处理、成型、焙烧而成的无机非金属材料是()。
A、石膏
B、陶瓷
C、人造大理石
D、石膏砌块
92、多项选择题 钢结构用防火涂料按涂层厚度可分（）等几类。
A.B类
B.D类
C.F类
D.G类
E.H类
93、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
94、问答题
背景
2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作(报价按工料单价法中的以直接费为计算标准)。
问题
按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？
95、问答题
背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付，支付至合同总价85%停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工，施工过程中，发生如下事件：
事件一：6月20日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时4d;7月20日，再次遇到罕见大暴雨，基坑边坡另一处垮塌，加Nit：清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料，于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二：结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更，于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工;1O月31日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元，但在约定支付日期业主仅支付了1000万元，施工单位于当日停工，并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中，施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。
96、单项选择题 检测时，检测值超出气体检测报警仪测量范围，应立即使气体检测报警仪脱离检测环境，在（）中待气体检测报警仪指示回零后，方可进行下一次检测。气体检测报警仪发生故障报警，应立即停止检测。
A.地下有限空间
B.空气洁净的环境
C.密闭的空间
97、单项选择题 将衬垫采用()粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
98、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
99、单项选择题 关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
100、多项选择题 建筑装饰装修工程施工平面图的内容包括()。
A.地上、地下的一切建筑物、构筑物和管线位置
B.测量放线标桩控制位置，渣土及建筑垃圾堆放场地
C.垂直运输设备的平面位置，脚手架、防护棚位置
D.材料、半成品的加工场地;大宗材料、成品、半成品、设备的堆放场地
E.图例、比例尺、方向及方向标记
101、单项选择题 混凝土的()直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。
A、碱-骨料反应
B、抗侵蚀性
C、中性化
D、抗渗性
102、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如下：
施工中发生了以下事件：
事件1：A工作因设计变更停工10天;
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7天;
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3天施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。
统计数据见下表：
2、问题
(1)本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
(2)施工总承包单位可否就事件1～事件3获得工期索赔?分别说明理由。
(3)计算截止到第110天的合计BCWP值。
(4)计算第110天的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
(5)计算第110天的进度偏差SV值：并做SV值结论分析。
103、多项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15内向工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门备案
B.装饰装修工程保修期为两年
C.房屋拆迁应当以通知的形式预以公布
D.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
E.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板
104、单项选择题 作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为()。
A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则
105、问答题
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
某国家机关新建一办公楼，建筑面积50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方的权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。问题
1.该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做?
2.施工单位的现场质量检查的内容有哪些?
3.施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量?
4.对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么?
5.政府对建设工程质量监督的职能是什么?
106、单项选择题 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。
A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯
107、多项选择题 下列要求中，牌号为“HRtM00E”的钢筋需满足的有()。
A.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25
B.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不大于1.25
C.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不大于1.30
D.钢筋实测屈服强度与规范规定的屈服强度特征值之比不小于1.30
E.钢筋的最大力总伸长率不小于9%
108、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
109、单项选择题 关于施工现场照明用电的做法，正确的是（）。
A.照明变压器采用自耦变压器
B.易触及带电体的场所电源采用36V电压
C.人防工程施工照明电源采用24V电压
D.金属容器内的照明电源采用24V电压
110、多项选择题 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。
A.质监站
B.监理（建设）单位
C.设计单位
D.勘察单位
E.施工单位
111、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
112、单项选择题 某承包商于2007年11月1日签订了一项施工承包合同，合同_I_=期为l8个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2007年底已确认合同收入300万元，2008年12月31日工程完成程度为80%，2008年累计收到工程款3300万元。则2008年应确认合同收入()万元。
A.4700
B.4000
C.3700
D.3300
113、单项选择题 建筑工程中，普通螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.任意位置开始，无序进行
114、单项选择题 关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是()。
A.人工挖土不能立即进行下道工序时，保留土层厚度为10～15cm
B.机械开挖在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整
C.使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为20～30cm
D.使用正铲、反铲或拉铲挖土时，保留土层厚度为30～40cm
115、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
116、单项选择题 关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。
A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
117、单项选择题 混凝土的立方体抗压强度为fcu，棱柱体抗压强度fc，抗拉强度为ft，则同一混凝土的强度次序为()。
A.fc>fcu>ft
B.fcu=fc>ft
C.fcu>ft>fc
D.fcu>fc>ft
118、单项选择题 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.净片玻璃
D.钢化夹层玻璃
119、问答题
某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，在施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
120、单项选择题 下列全玻幕墙施工，错误的是()。
A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
121、单项选择题 一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()．
A.提高强度等级，提高水胶比
B.提高强度等级，降低水胶比
C.降低强度等级，提高水胶比
D.降低强度等级，降低水胶比
122、单项选择题 关于施工缝留置位置的说法，正确的是()。
A.柱留置在基础、楼板、梁的顶面
B.梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的上面
C.有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中1/2范围内
D.墙留置在门洞口过梁跨中1/2范围内，也可留在纵横墙的交接处
123、多项选择题 屋面卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，卷材铺贴应优先采用（），但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.冷粘法
E.机械固定法
124、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
125、名词解释 钢结构
126、问答题
【2007年度考试真题】
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1、进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？
2、事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3、事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4、事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5、指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
127、多项选择题 房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求
B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件
D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
128、名词解释 原浆勾缝
129、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
130、多项选择题 水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂
131、问答题
背景
某社区活动中心工程，3层框架结构，无地下室，总建筑面积2417m2，层高均为4.Sm，局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好，设计为放大基础加地连梁，房心回填土后夯实，之后再做首层地面。
在一层顶梁板施工时，钢筋制安、模板支设完毕，开始浇筑混凝土，当混凝土浇筑约1/3时，突遇大暴雨，混凝土浇筑暂停，留置施工缝;待天气好转后，进行剩余混凝土浇筑。
该层模板拆除后，发现整层楼板下陷，两次浇筑的混凝土均出现开裂。经调查，大雨时雨水浸湿一层地面夯实土层，致使模板底支架基础发生沉降，导致整个支撑系统不均匀变形，刚浇筑的楼板均出现下陷且混凝土大量开裂。
问题
(1)本案例中，第二次浇筑混凝土时施工缝处处理应符合的哪些规定?
(2)本工程中柱、梁(主次梁)、板的施工缝应留置在什么位置?
(3)现浇混凝土工程模板与支撑系统部分的安全隐患的主要表现形式有哪些?
(4)针对本案例发生的质量问题，简要列出本案例中现浇混凝土模板支撑体系应注意的安全技术措施有哪些?
132、单项选择题 我国现行抗震设计规范适用于的抗震设防烈度为()。
A.6~9度
B.6~10度
C.7~9度
D.7~10度
133、问答题
背景
某建筑工程，基坑深17m，地下水位在基坑深度10m处，基坑支护采取地下连续墙形式，地下连续墙深35m。在施工11#槽段时，钢筋笼放入基坑，由于基坑内有大量沉渣，钢筋笼不能放入坑底，造成此槽段混凝土不能浇筑，半夜赶上暴雨，致使此槽段塌孔。此槽段紧邻正在使用城市主干道，且主干道邻近基坑一侧铺设有军用电缆。为使边坡整体稳定，采取了紧急回填的措施。目前，工程地下连续墙已陆续完工，只剩11#槽段，须制定此槽段施工方案，以便下一步土方工程顺利进行。
问题
(1)此槽段施工方案制定时要保证哪个关键点?
(2)槽段土方开挖施工方案应选择什么形式?
(3)槽段施工过程中最需防范的是什么?
(4)确保槽段施工时不出现管涌的措施包括哪些?
134、单项选择题 室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在()以上。
A.-5°C
B.5°C
C.10°C
D.15°C
135、多项选择题 下列参数中，属于流水施工参数的有（）。
A.技术参数
B.空间参数
C.工艺参数
D.设计参数
E.时间参数
136、多项选择题 本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。
A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%
137、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
138、单项选择题 住宅共用楼梯踏步最大高度应为()m。
A、0、18
B、0、20
C、0、22
D、0、24
139、单项选择题 某双代号网络图有8项工作，其中A为起始工作，其紧后工作为B，B紧后工作为C，A、B、C的持续时间分别为3天、4天、4天，B的TF=2天，则B的LS为()天。
A.5
B.6
C.8
D.10
140、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
141、多项选择题 跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁板，支模时应按设计要求，当设计要求时，起拱高度可以采用()mm。
A、4
B、6
C、12
D、18
E、24
142、单项选择题 作业负责人应确定作业环境、作业程序、（）、个体防护设备及应急救援设备符合要求后，方可安排作业者进入地下有限空间作业。
A.安全防护设备
B.作业人员
C.作业流程
143、单项选择题 后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于()。
A.10N/mm2
B.15N/mm2
C.20N/mm2
D.30N/mm2
144、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
145、单项选择题 经纬仪的主要功能是测量()。
A.角度
B.距离
C.高差
D.高程
146、问答题
背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：
(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示：
工程各月实际完成产值(单位：万元)
竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?
147、问答题
背景
某工程，建筑面积为16122m2，占地面积为4000m2.地下1层，地上8层.筏形基础，现浇混凝土框架-剪力墙结构，填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人，要求保证施工生产、生活及消防用水.
问题
(1)当施工用水系数1.15，年混凝土浇筑量11639m3，施工用水定额2400L/m3，年持续有效工作日为150d，两班作业，用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水.
(2）施工机械主要是混凝土搅拌机，共4台，包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等，用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15，施工不均衡系数K3=2.0，求施工机械用水量.
(3）设现场生活高峰人数P1=350人，施工现场生活用水定额N3=40L/班，施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5，每天用水2个班，要求计算施工现场生活用水量.
(4)请根据现场占地面积设定消防用水量.
(5)计算总用水量
148、单项选择题 关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。
A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
149、多项选择题 某项目经理部质检员对正在施工的砖砌体进行了检查，并对水平灰缝厚度进行了统计，下列符合规范规定的数据有()mm。
A.7
B.9
C.10
D.12
E.15
150、单项选择题 防水混凝土的养护对抗渗性能影响极大，当进入终凝时，即开始浇水养护，养护时间不得少于()天。
A.7
B.14
C.21
D.28
151、问答题
案例分析题某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙，承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。
该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求。
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工。
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加泛嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙。
(4)石膏板的接缝缝隙应保证在8～10mm。
该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程施工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程的细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，如不正确，请改正。
4.简述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?。
152、单项选择题 室内做吸声墙面，若选用木质纤维板，应选用()纤维板。
A.硬质
B.半硬质
C.软质
D.酥松质
153、多项选择题 在城市紫线范围内禁止进行下列()活动。
A.在保护规划内的大面积拆除、开发
B.对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建
C.损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施
D.修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构造物和其他设施
E.占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等
154、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
155、单项选择题 某公司采用了设备租赁的方案，对于租金的计算，采用了附加率法，设备的年租赁价格为12万，按季度来还款，实际的折现率为8%，附加率为3%，则每期租金为()。
A.3万
B.3.24万元
C.4.32万元
D.4万元
156、单项选择题 能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂是()。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.引气剂
157、多项选择题 受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有（）。
A.HPB235级钢筋末端应作180度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍
B.当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求
C.钢筋作不大于90度的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径
E.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于l20度；对有抗震等要求的结构，应为135
158、多项选择题 必须采用硅酮结构密封胶粘接的建筑幕墙受力接缝有()。
A.隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
B.明框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
C.全玻幕墙的玻璃面板与玻璃肋的连接
D.点支承玻璃幕墙玻璃面板之间的连接
E.倒挂玻璃顶玻璃与框架之间的连接
159、单项选择题 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。
A.受压承载力
B.受剪承载力
C.局部受压承载力
D.稳定性
160、多项选择题 玻璃的特性包括（）。
A.机械强度高
B.抗冲击性好
C.弹性比普通玻璃大
D.热稳定性好
161、单项选择题 防水等级为()的重要建筑、高层建筑，防水层合理使用年限为15年。
A.I级
B.II级
C.III级
D.Ⅳ级
162、多项选择题 混凝土的自然养护方法有()。
A.覆盖浇水养护
B.塑料布覆盖包裹养护
C.养生液养护
D.蒸汽养护
E.升温养护
163、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
164、单项选择题 常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。
A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛
165、单项选择题 进入有限空间作业单位进入有限空间作业前，必须填写履行（）内部审批、现场许可或电话许可手续。
A.工作票
B.危险点控制单
C.申请单
166、单项选择题 工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。
A.4
B.8
C.7
D.5
167、单项选择题 下列各项属于常见受压构件的是()。
A.柱
B.钢梁
C.板
D.圈梁
168、问答题 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)
169、单项选择题 有限空间作业单位应制定地下有限空间作业安全生产事故应急救援预案，一旦发生事故，（）应立即启动应急救援预案。
A.作业人员
B.作业负责人
C.工作许可人
170、单项选择题 《受限空间作业许可证》有效期一般不超过（）小时。
A.8
B.12
C.24
D.36
171、单项选择题 施工现场的定期安全检查应由()组织。
A.企业技术或安全负责人
B.项目经理
C.项目专职安全员
D.项目技术负责人
172、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
173、名词解释 三皮砖及其腰线
174、问答题
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
175、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
176、单项选择题 刚性静力计算方案中，墙的计算高度的确定主要取决于()。
A.砖的抗压强度
B.墙体厚度
C.门窗洞口位置
D.横墙间距
177、单项选择题 以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.医院
B.幼儿园
C.理发店
D.学校教室
178、多项选择题 第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。
A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审
179、单项选择题 根据财会[2003]27号文《施工企业会汁核算办法》的规定，不包括在工程成本的成本项目具体内容的是()。
A.资产折旧费
B.机械使用费
C.材料费
D.人工费
180、多项选择题 影响混凝土拌合物和易性的因素有()。
A.单位体积用水量
B.水泥品种细度和集料特性
C.砂率
D.外加剂和掺合料
E.时间和温度
181、单项选择题 钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板
182、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
183、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
184、单项选择题 关于钢筋元素的含量表述（）是错误的。
A.铁是主要元素
B.有少量的碳、锰、硅、钒、钛等
C.低碳钢的含碳量不大于0.25%
D.低合金钢的合金元素总量不大于10%
185、单项选择题 同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（）。
A.黄色
B.蓝色
C.蓝绿双色
D.黄绿双色
186、单项选择题 下列荷载中，属于水平荷载的是（）。
A.结构自重
B.雪荷载
C.风荷载
D.积灰荷载
187、单项选择题 室内干燥环境，设计使用年限50年条件下，当混凝土强度等级小于C25时，板的钢筋保护层厚度应为()mm。
A.10
B.15
C.20
D.25
188、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
189、单项选择题 砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口最大宽度为（）
A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
190、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
191、多项选择题 荷载按其作用面的大小分类可分为()。
A、线荷载
B、均布面荷载
C、垂直荷载
D、集中荷载
E、水平荷载
192、多项选择题 加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于()。
A.建筑物室内地面标高以上部位
B.长期浸水或经常干湿交替部位
C.受化学环境侵蚀的部位
D.抗震设防烈度8度地区的内隔墙
E.砌块表面经常处于80℃以上的高温环境
193、多项选择题 根据我国《担保法》的规定，下列权利中的()可以设定质押权。
A.汇票
B.提单
C.著作权中的发表权
D.股票
E.专利许可使用权
194、单项选择题 厕浴间楼板周边上翻混凝土的强度等级最低应为（）。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
195、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
196、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
197、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。198、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
199、多项选择题 建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时，正确的施工做法为()。
A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞，然后进行地面施工
B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
C.按照先地下、后地上的原则施工
D.先做沟槽、暗管，然后做地面施工，最后进行隐蔽工程验收
E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收，然后进行地面施工
200、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
201、多项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。
A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装
202、单项选择题 取得建造师执业资格证书的人员，未经()，不得以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。
A.登记
B.注册
C.行政审批
D.所在单位同意
203、多项选择题 流水施工的时间参数主要有()。
A.工期
B.流水步距
C.工艺参数
D.流水节拍
E.流水段数量
204、单项选择题 钢筋与混凝土共同作用时，下列各项中属于粘结强度影响因素的是()。
A.混凝土强度
B.钢筋的直径
C.钢筋的材质
D.钢筋表面粗糙度
205、问答题
背景
某写字楼外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙。幕墙设计方案如下：预埋件安装位置图纸设计后交给土建施工单位预埋，预埋件采用进口哈芬槽埋件，在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装，加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃，为保证涂膜效果，将镀膜层朝向室外;玻璃板块采用自攻螺钉与铝框固定并采用硅酮结构密封胶粘接牢固。幕墙施工方案如下：玻璃幕墙安装与主体结构施工出现交叉作业，结构施丁外架采用工字钢挑架，外挑宽度1.5m。为保证幕墙施工安全，在挑架下层工字钢上方满铺木跳板，并设置一层大眼网一层密目网。硬防护以上为结构施工区，以下为幕墙施工区。在幕墙施工区顶层设置小型屋面吊，将单元板块吊运至楼层内集中堆放，再采用定滑轮等工具将单元板块垂放至作业面进行安装，屋面吊摆放位置根据幕墙施工需要现场调整。幕墙安装前在进行预埋件校验时发现，个别预埋件的误差太大，经设计同意改为后置埋件，后置埋件采用进口慧鱼牌化学锚栓固定。幕墙防雷用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接，并增加了防腐垫片作防腐处理。单元板块安装完成后，幕墙与楼板接缝采用防火岩棉封堵，为满足建筑装饰需要，岩棉上方用铝塑板与铝框及混凝土结构固定作为托架，其上浇筑陶粒混凝土垫层，并粘贴石材面层。幕墙安装完成后，施工单位进行了淋水试验，试验用水由楼层内卫生问用蛇皮管接至室外，将出水口搭放在幕墙玻璃上进行淋水，试水3min后未发现渗漏现象。验收时，幕墙施工单位向总包单位提供了以下文件：
(1)墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2)幕墙工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组建的产品合格证书、性能检测报告、进场验收纪录和复验报告;
(3)进口预埋件、化学锚栓的产品合格证书、性能质检报告以及拉拔试验报告;
(4)打胶、养护环境的温度、湿度纪录;硅酮结构胶的相融性试验及拉断试验记录;
(5)防雷装置测试记录;
(6)隐蔽工程验收文件;
(7)幕墙构件和组建的加工制作记录;幕墙安装施工记录;
(8)淋水实验记录;
(9)其他质量保证资料。
总包单位将幕墙施]_资料整理后与总包施]二资料共同组卷存放。
问题
(1)上述幕墙设计中存在什么问题?
(2)幕墙施工中存在哪些问题?
(3)幕墙验收存在哪些问题?
(4)施工资料收集整理存在哪些问题?
206、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
207、判断题 电视机的接受灵敏度主要由高放级决定。
208、多项选择题 下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
209、单项选择题 花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。
A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性
210、单项选择题 下列不属于裱糊工程质量主控项目的是()。
A.墙布图案
B.墙布燃烧性能等级
C.表面平整
D.基层处理
211、多项选择题 建筑地面按面层材料不同分为()。
A、瓷砖面层
B、地毯面层
C、石材面层
D、板块面层
E、塑料面层
212、问答题
某建设项目，地下l层，地上16层，总建筑面积26000m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。
(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做?
(3)对于装饰石料;
①监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?
②承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
③厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?
213、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
214、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
215、多项选择题 患者男性，45岁，有高血压病史，突发前胸部、后背部剧烈疼痛，持续时间长，不能缓解。磁共振诊断为升主动脉夹层动脉瘤形成。 其超声图像特点有（）。
A.假腔内血流缓慢，颜色暗淡
B.主动脉夹层破裂口处见多色花彩血流束，由真腔进入假腔，为双期往返状，从而可确定破口位置
C.升主动脉内见内膜回声
D.真腔内常可见血栓回声
E.假腔内常可见血栓回声
F.撕脱的内膜上可见破口
G.真腔内流速慢
216、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
217、单项选择题 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于()。
A、1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
218、单项选择题 屋面刚性防水施工时，细石混凝土防水层的厚度不应小于()mm。
A.20
B.30
C.40
D.50
219、问答题
某建筑幕墙工程施工过程中，施工项目经理部加强了施工现场施工的管理，对现场消防的管理措施摘录如下。
(1)施工现场设置的消防车道的宽度为2.8m。
(2)施工现场进水干管直径为120mm。
(3)氧气瓶之间的工作间距为3m。
(4)油漆和稀料的调配尽量在库房内。
(5)高度超过24m的在施工程，随楼层的升高每隔两层设一处消防栓口，配备水龙带。
(6)现场有明显的防火宣传标志。
该项目经理部主要从现场平面管理、现场料具管理、现场消防和保卫管理、现场临时用水和用电管理、现场文明施工管理方面做了大量工作。
【问题】
1.逐条判断施工项目经理部对现场消防的管理措施是否妥当，如不妥，请改正。
2.施工项目经理部应对现场料具管理采取哪些措施?。
220、单项选择题 凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。
A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程
221、名词解释 圈梁
222、单项选择题 冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时()。
A.增加20%-25%
B.减少20%~25%
C.减少35%-40%
D.增加35%-40%
223、单项选择题 甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由()。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙平摊
D.甲方承担20%，乙方承担80%
224、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)规定，凡在砂浆中掺入()时，应有砌体强度的形式检验报告。
A、有机塑化剂
B、缓凝剂
C、早强剂
D、防冻剂
225、名词解释 出檐
226、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,叙述正确的是()。
A.建筑物内的厨房，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
B.建筑物内的楼梯间，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
C.电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于A级，其他均应采用B1级
D.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用
E.建筑物内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
227、单项选择题 男性，50岁，糖尿病6年，发热咳嗽咳痰2周，咳痰带少量血丝，肺部未闻及啰音，胸片右肺上野及中野密度较淡浸润影，似有透光区，血WBC9．2×109／L，中性粒细胞比例67％该患者的抗结核治疗疗程应该是（）
A.应该是短程化疗，但可以适当延长治疗时间
B.时间延长一倍
C.时间延长两倍
D.时间延长一半
E.和短程化疗的时间完全一样
228、名词解释 自然层
229、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
230、名词解释 夹芯板
231、单项选择题 施工期间最高气温为25°C，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（）内使用完毕。
A.1h
B.2h
C.3h
D.4h
232、单项选择题 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326，分部分项工程实施前，应由（）向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.企业安全负责人
D.企业技术负责人
233、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
234、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
235、问答题
某大楼玻璃幕墙工程由A公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由A公司委托玻璃厂加工，采用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚硫密封胶密封胶缝尺寸由玻璃加工厂按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框幕墙的玻璃板块由A公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶粘结；半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶，玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是2009年10月10日至10月15日，安装时问是同年10月30日至11月10日，板块制作中，按规定做了剥离试验，均合格。在幕墙构件制作安装前，A公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm和3600mm三种规格；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A公司的试样是按立柱跨度3400mm制作的。
问题
1．指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确做法。
2．隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的?
3．指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。
4．A公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确?为什么?
236、单项选择题 下列对于桁架的描述正确的是()。
A.桁架杆件内部只存在压力
B.桁架杆件在计算时不考虑弯矩
C.桁架只能用于梁式构件
D.桁架不存在正常使用极限状态
237、单项选择题 实施检测时，检测人员应处于（），检测时要做好检测记录，包括监测时间、地点、气体种类和检测浓度等。
A、现场位置
B、安全环境
C、指定位置
D、有限空间内
238、多项选择题 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。
A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
239、多项选择题 抗震设计的概念设计包括()。
A.选择对抗震有利的场地
B.建筑形状要求复杂，有利于抗震
C.建筑物平面的质量中心和刚度中心应尽可能的远离
D.选择抗震性能较好的建筑材料
E.非结构设计件应满足抗震要求
240、多项选择题
三角形屋架受力简图，如图1-13所示，下列表述正确的是()。
A.A支座的水平反力为0
B.B支座的竖向反力为0.5P
C.上弦杆受压，下弦杆受拉
D.若仅a与b同时增加，但b或a比值不变时，各杆轴力不变
E.AC杆的轴力为3P
241、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
242、单项选择题 在某工程项目的发包过程中，发包方甲公司要求乙施工企业以350万元的不合理低价承揽该工程，否则以后的工程将不再让乙企业参与。迫于无奈，乙企业只得与甲公司签订了施工合同。请问，关于该施工合同的效力，下列说法正确的是()。
A.该合同自然无效，无需申请法院确认
B.该合同无效，但需由乙企业向法院申请确认该合同无效
C.乙企业既可以向法院申请撤销或变更该合同，也可以接受该合同的效力
D.乙企业只能向法院申请撤销该合同，而不能申请变更
243、单项选择题 施工现场进行一级动火作业前，应由（）审核批准。
A.安全监理工程师
B.企业安全管理部门
C.项目负责人
D.项目安全管理部门
244、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
245、名词解释 标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸
246、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
247、多项选择题 按弹性理论计算的构件有()。
A.连续钢筋混凝土主梁抗弯强度
B.连续钢筋混凝土次梁抗弯强度
C.钢梁的抗弯强度
D.钢梁的抗剪强度
E.需要计算疲劳的钢梁抗弯强度
248、单项选择题 某分项工程高处作业高度lom，其高处等级、坠落半径分别是()。
A.一级、2m
B.二级、3m
C.三级、4m
C.四级、5m
249、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
指出事件三中错误之处，并分别给出正确做法。250、单项选择题 按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在()m2以下，可以不申请办理施工许可证的非住宅装饰装修活动。
A、150
B、200
C、300
D、400
251、问答题
某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。
252、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
253、名词解释 板头
254、问答题
某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。
255、单项选择题 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
256、多项选择题 模板的拆除顺序一般是（）
A.先支的先拆
B.先支的后拆
C.后支的先拆
D.后支的后拆
E.先拆板模后拆柱模
257、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
258、名词解释 复合板
259、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
260、单项选择题 单位重量小于()g/m2的纸质，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。
A、100
B、200
C、300
D、400
261、单项选择题 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成()。
A、接槎
B、马牙槎
C、凸槎
D、斜槎
262、单项选择题 电缆沟的盖板开启后，应自然通风一段时间，经（）后方可下井沟工作。
A.工作负责人同意
B.测试合格
C.自然通风
263、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工单位
264、单项选择题 属于根据影响划分冲突类型的是（）
A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突
265、单项选择题 无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。
A、20
B、25
C、30
D、35
266、单项选择题 根据建设部2001年7月4日重新修订的《建筑工程施工许可管理办法》中关于建设资金落实的规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
267、多项选择题 以下建筑玻璃中，属于安全玻璃的是()。
A.釉面玻璃
B.冰花玻璃
C.防火玻璃
D.钢化玻璃
E.夹丝玻璃
268、单项选择题 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同且不应小于孔道直径的1/2，否则应比普通钢筋增加()mm。
A.4
B.5
C.9
D.10
269、多项选择题 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求，划分为I类和Ⅱ类民用建筑工程。以下属于Ⅱ类民用建筑工程的是()。
A.办公楼
B.商店
C.老年建筑
D.医院
E.文化娱乐场所
270、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D.工程所需清理、修复费用
E.施工现场甲方人员的伤亡
271、单项选择题 下列()项不属于混凝土结构的优点。
A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广
272、多项选择题 根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告
273、单项选择题
有一连续梁，受力如图1—11所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
274、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有()。
A.高度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于20kN/m2
E.均布面荷载大于8kN/m2
275、单项选择题 饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程
A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法
276、多项选择题 下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有()。
A.水混强度和水灰比
B.搅拌和振捣
C.养护的温度和湿度
D.龄期
E.骨料的质量和数量
277、单项选择题 由湿胀引起的木材变形情况是()。
A.翘曲
B.开裂
C.鼓凸
D.接榫松动
278、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
279、单项选择题 在设计一个项目融资的方案时，最先需要确定的环节是项目的()。
A.融资结构
B.投资结构
C.资金结构
D.信用保证结构
280、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
281、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
282、填空题 结构的功能要求（）
283、多项选择题 屋面刚性防水施工时，()防水层的分格缝，宽度宜为5～30mm，纵横间距不宜大于6m，上部应设置保护层。
A、普通细石混凝土
B、补偿收缩混凝土
C、块体刚性混凝土
D、钢纤维混凝土
E、预应力混凝土
284、多项选择题 下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
285、多项选择题 加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。
A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面
286、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行工程总承包的项目，危险作业人员的意外伤害保险，应当由()支付保险费。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.行政主管部门
287、单项选择题 某建筑，在吊顶施工过程中，膨胀螺栓应下在()是正确的。
A.楼板和楼板之间的现浇混凝土部分
B.圆孔楼板的肋部混凝土部分
C.圆孔楼板的边肋混凝土部分
D.斜穿圆孔楼板的较厚处混凝土部分
288、多项选择题 下列关于对钢筋的力学性能的表述中，正确的是()。
A、冷轧带肋钢筋有明显的屈服性
B、一般将对应于塑性应变为0、2%时的应力定为屈服强度
C、钢筋伸长率一般随钢筋等级的提高而提高
D、钢筋冷弯是考核钢筋的塑性指标
E、低强度热轧钢筋冷弯性能较好
289、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
290、单项选择题 抗震设防的依据是()。
A、抗震设防意识
B、抗震设防措施
C、抗震设防烈度
D、震源深浅
291、单项选择题 一般抹灰工程的水泥砂浆不得抹在()上。
A.钢丝网
B.泰柏板
C.空心砖墙
D.石灰砂浆层
292、单项选择题 下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。
A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件
B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书
293、单项选择题 根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。
A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢
294、单项选择题 凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。
A.项目资料员
B.项目监理工程师
C.项目经理
D.注册建造师
295、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
296、单项选择题 关于幕墙预埋件安装工艺的说法，正确的是()。
A.在主体结构浇捣混凝土时按照设计要求的数量埋设
B.连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于C15
C.预埋件的锚筋应置于混凝土构件最外排主筋的外侧
D.隐蔽工程验收内容包括预埋件的规格、型号、位置、数量、锚固方式、防腐处理等
297、问答题
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
298、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
299、单项选择题 目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试，可探测一下几种气体情况（）
A、一氧化碳、硫化氢缺氧
B、硫化氢、缺氧
C、缺氧、一氧化碳
D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧
300、单项选择题 建筑工程安全生产管理必须坚持"安全第一、预防为主"的方针，建立健全安全生产的（）和群防群控制度。
A.分配制度
B.责任制度
C.保障制度
D.奖惩制度