时间:2021-11-03 03:04:57
1、单项选择题 关于物权特征的说法，正确的是()。
A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权
2、多项选择题 关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。
A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计
E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
3、单项选择题 对干达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()
A．安全监督管理机构
B．建设单位
C．施工单位
D．监理单位
4、单项选择题 建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。
A.领取工程规划许可证前
B.领取工程规划许可证时
C.领取施工许可证前
D.领取施工许可证后
5、单项选择题 在《建设工程安全生产管理条例》中，()是预防为主原则的具体体现。
A.安全生产检查制度
B.B群防群治制度
C.安全事故报告制度
D.安全生产责任制度
6、单项选择题 某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（）。
A.此种情形属于承诺延误
B.此种情形属于承诺超期
C.该承诺必然无效
D.该承诺是否有效由双方协商决定
7、单项选择题 《中华人民共和国标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
A、28d
B、42d
C、56d
D、60d
8、单项选择题 某建筑施工企业于2005年3月1日申请安全生产许可证，2005年3月20日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2007年3月1日
B.2007年3月20日
C.2008年3月1日
D.2008年3月20日
9、单项选择题 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。
A、法定代表人
B、技术负责人
C、项目负责人
D、安全管理部门负责人
10、单项选择题 根据《合同法》，允许单方解除合同的情形是()。
A.由于不可抗力致使合同不能履行
B.法定代表人变更
C.当事人一方发生合并、分立
D.当事人一方违约
11、多项选择题 根据《建设网工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有
A．勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
B．勘察文件应注明工程使用年限
C．勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计
D．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责
E．有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定
12、单项选择题 根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。
A.鼓励
B.限制
C.禁止
D.控制
13、单项选择题 建筑业企业资质证书有效期为（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
14、多项选择题 某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。
A.对不符合规范要求的现场调查取证
B.当场要求纠正现场临电线路私拉乱接
C.责令立即更换破损的安全网
D.吊销施工企业的营业执照
E.查封、扣押施工企业的设施
15、单项选择题 某开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。
A.城市规划部门
B.建设行政管理部门
C.水行政主管部门
D.渔业主管部门
16、单项选择题 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是()。
A、乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权
B、甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿
C、甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任
D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金
17、单项选择题 关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）o
A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C．联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
18、单项选择题 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属无效条款
19、单项选择题 在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。
A.质押
B.抵押
C.留置
D.保证
20、单项选择题 关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是()。
A、用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
B、依法限制用人单位安排劳动者的加班
C、劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
D、用人单位发生变动的，劳动合同终止履行
21、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（）
A．投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B．投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C．投标文件未按招标文件要求密封
D．投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议
22、判断题 光屏读数装置在坐标镗床的坐标测量系统中只能将线纹尺的线距细分，以使其读数精度提高。
23、单项选择题 按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日期间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是()。
A、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中止
B、2007年12月31日起诉讼时效中止
C、2007年12月31日诉讼时效中断
D、2007年7月1日至8月1日期间诉讼时效中断
24、多项选择题 当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
25、单项选择题 某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1。2亿元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()万元。
A.240
B.120
C.80
D.20
26、单项选择题 建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定
27、单项选择题 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是（）。
A.《国籍法》
B.《地方各级人民代表大会选举法》
C.《民族区域自治法》
D.《政府采购法》
28、单项选择题 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()。
A.要约邀请
B.诺
C.新要约
D.部分承诺
29、单项选择题 对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。
A、具有相应资质等级
B、建设单位许可
C、建设行业协会认可
D、监理协会认可
30、单项选择题 可不予报废的建筑起重机械是（）。
A.超过安全技术标准的
B.超过制造厂家规定的使用年限的
C.经检验达不到安全技术标准规定的
D.没有齐全有效的安全保护装置的
31、单项选择题 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由（）承担。
A.甲设计公司
B.乙建筑公司
C.甲设计公司和乙建筑公司
D.建设单位
32、单项选择题 劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动
C.用人单位未及时足额支付劳动报酬
D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益
33、单项选择题 某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（）。
A.王某经常居住地基层法院
B.王某户籍所在地基层法院
C.劳务公司住所地基层人民法院
D.劳务公司住所地中级人民法院
34、多项选择题 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。
A、编制安装方案
B、自行验收
C、出具自检合格证明
D、具有起重设备安装工程专业承包资质
E、派出本单位专业技术人员现场监督
35、单项选择题 下面有关担保物权的说法正确的是（）。
A.抵押人不能转让抵押物
B.抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭
C.抵押权不因抵押物的消灭而消灭
D.债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己
36、多项选择题 按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，主要的节能激励措施有()。
A、信贷支持
B、表彰奖励
C、价格政策
D、税收优惠
E、要加强日常监管，严格执法检查
37、单项选择题 某招标人于2010年3月10E1发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是()。
A、如果该项目施工合同估算价为l80万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2010年3月28日
B、如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到3200万元人民币，则投标入提交投标文件的日期不可在2010年3月30日前截止
C、投标人提交投标文件的日期只能截止于2010年3月30日
D、投标入提交投标文件的日期可以截止于2010年4月1日
38、单项选择题 某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（），
A.施工单位不再承担保修责任
B.建设单位自己负责维修
C.施工单位仍须承担保修责任
D.防水材料厂家承担维修责任
39、单项选择题 下列事项中，可以不设行政许可的是（）。
A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
40、单项选择题 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿。
A.被冲坏已施工的基础工程
B.停工期间设备闲置
C.清理现场，恢复施工
D.被冲坏的现场临时道路恢复
41、单项选择题 下列财产可以抵押（）
A.土地所有权
B.宅基地
C.自留地
D.房屋
42、单项选择题 股份有限公司股东大会是公司的()。
A.经营决策机构
B.业务执行机构
C.权力机构
D.公司业务活动的监督机构
43、单项选择题 在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A、监理单位
B、设计单位
C、拟采用单位提请建设单位
D、拟采用单位提请监理单位
44、单项选择题 下列情形中应当进行重新招标的是（）。
A.仅有3个投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点
B.潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议
C.通过资格预审的申请人少于3个
D.潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的
45、单项选择题 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A.6月1日
B.8月30日
C.10月8日
D.10月20日
46、多项选择题 建筑业企业资质序列包括（）。
A.施工总承包
B.专业分包
C.劳务分包
D.工程总承包
E.专业承包
47、多项选择题 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。
A、应急救援人员
B、单位主要负责人
C、从业人员
D、安全生产管理人员
E、特种作业人员
48、单项选择题 ()的董事可以提议召开董事会会议，由董事长主持。
A.2/5以上
B.1/5以上
C.1/4以上
D.1/3以上
49、单项选择题 某高层住宅在交付使用后第6年至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，属于法律规定保修范围的是()。
A、地震引起的外墙开裂
B、地基处理不当造成的不均匀沉降
C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏
D、屋面防水材料老化引起的渗漏
50、多项选择题 安全生产从业人员的主要权利有（）。
A.知情权
B.对强令冒险作业的拒绝权
C.劳动保护权
D.获得特种作业资格权
E.紧急避险权
51、多项选择题 根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及()派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
52、单项选择题 下列关于建筑市场诚信行为信息的表述中，正确的是（）。
A.诚信行为信息分为良好行为记录和不良行为记录
B.良好行为记录是企业受到建设单位奖励和表彰所形成的记录
C.不良行为记录是受到各级政府行政处罚的记录
D.诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录所形成
53、单项选择题 投标人如果对招标文件有异议，可以（）。
A.向有关行政监督部门投诉
B.向招标人提出异议
C.向法院起诉
D.申请仲裁
54、单项选择题 下列保险合同属于强制保险合同的是（）。
A.设计责任保险
B.安装工程一切险
C.工伤保险
D.意外伤害保险
55、多项选择题 下列证据不能单独作为认定案件事实依据的是（）。
A.未成年人的证言
B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言
C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.采用合法手段取得且能够与其他证据相互印证的录音证据
E.无正当理由未出庭作证的证人证言
56、单项选择题 建设工程质量保修书的提交时间上()
A.自提交工程竣验收报告之日起15日内
B.工程竣工验收合格之日
C.自工程竣工验收合格之日起15日内
D.提交工程竣工验收报告时
57、单项选择题 下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
58、单项选择题 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设（）阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
59、多项选择题 根据《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的包括（）。
A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年
B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月
C.丙某今年已经63周岁
D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故
E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人
60、多项选择题 下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
61、多项选择题 下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章
C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
D.投标文件附有招标人不能接受的条件
E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
62、多项选择题 下列伤害情形中，属于建筑意外伤害保险常见除外责任的有().
A.在保险合同成立前，被保险人发生伤害
B.被保险人在施工现场外发生伤害
C.被保险入因过失而在工程作业中坠落受伤
D.被保险入在施工现场斗殴而发生伤害
E.被保险人因涉嫌犯罪逃避追捕而被击伤
63、单项选择题 根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。
A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金
B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金
D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
64、单项选择题 建设工程项目采用期望值标准进行决策时,如果决策方案考虑的是利润额,则在.各方案中选择利润期望值()的方案。
A.最小
B.最大
C.中间
D.最大或最小
65、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括（）
A．对建设工程项目的安全施工负责
B．确保安全生产费用的有效使用
C．落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D．签署危险性较大的工程安全专项施工方案
66、单项选择题 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（）。
A.无效
B.有效
C.部分有效
D.效力待定
67、多项选择题 施工作业人员的主要安全生产义务有（）。
A.正确使用安全防护用具
B.接受安全生产教育培训
C.施工安全事故隐患报告
D.紧急避险
E.拒绝违章指挥
68、单项选择题 某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB（A）。则环保部门正确做法应是（）。
A.向周围居民解释后可继续施工
B.要求办理手续后继续施工
C.要求施工单位增加补偿费
D.责令立即停止施工
69、单项选择题 关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量的安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
70、单项选择题 根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）
A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成
B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成
C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定
D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生
71、单项选择题 根据我国《物权法》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取（）方式出让。
A.招标
B.拍卖
C.协议
D.挂牌
72、单项选择题 在案发现场勘验中，发现一封书信，根据书信中的字体鉴定结论，确定了犯罪嫌疑人。在本案中书信是()。
A.物证
B.书证
C.鉴定结论
D.勘验笔录
73、单项选择题 起重机械应当报废的标准是（）。
A.大修后才能达到安全技术标准的
B.无安全技术档案的
C.无齐全有效的安全保护装置的
D.超过制造厂家规定的使用年限的
74、单项选择题 王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。
A、必须取得用人单位同意
B、口头通知用人单位即可
C、应提前30日以书面形式通知用人单位
D、应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
75、单项选择题 安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是（）。
A.县级以上建设行政主管部门
B.县级以上各级人民政府
C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府
76、多项选择题 以下能够引起债的发生法律事实的有（）。
A.债务相互抵消
B.行为人不法侵害他人的财产权
C.无因管理
D.不当得利
E.提存
77、单项选择题 某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.建设单位和监理单位共同
78、多项选择题 下列关于招标文件的说法正确的有（）。
A.明确规定是否允许价格调整及调整方法
B.明确规定是否允许对非主体或非关键货物进行分包及相应要求
C.可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案
D.为了提高招标物资质量，可以设置有利于特定投标人的条款
E.招标文件中必须明确评标方法和标准，规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将上述因素量化并进行评估
79、单项选择题 下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。
A、推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力
B、概算定额不属于工程建设标准范围
C、违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果的，不属于违法行为
D、建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
80、单项选择题 关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任
C.缺陷责任期间，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
D.建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准申请
81、多项选择题 自然人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。
A.必须以书面方式订立借款合同
B.如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算
C.利率不得低于银行同类贷款利率
D.利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
E.利息不得按复利计算
82、单项选择题 根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案成为()
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.设计方案
83、多项选择题 施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
84、单项选择题 根据《民用建筑节能条例》的规定，（）应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
A.城市规划行政主管部门
B.施工图设计文件审查机构
C.住房和建设行政主管部门
D.建筑节能主管部门
85、单项选择题 承揽合同的特征不包括()。
A、承揽人工作具有独立性
B、承揽合同是一种转移财产所有权的合同
C、承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
D、承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
86、单项选择题 地域管辖的一般原则是()。
A.原告就被告原则
B.合同履行地原则
C.协议管辖原则
D.行为地原则
87、单项选择题 某施工企业于2010年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前l周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2010年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2010年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。
A、2010年3月5日
B、2010年3月12日
C、2010年3月20日
D、2010年4月10日
88、单项选择题 下列关于仲裁开庭的说法，正确的是()。
A、仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B、仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C、仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D、仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
89、单项选择题 行政诉讼判决中，法院认为原告的诉讼请求依法不能成立()。
A、直接判决否定原告的诉讼请求
B、维持原判
C、确认被诉具体行政行为合法或违法的判决
D、判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为
90、单项选择题 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担（）个工程项目的管理工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
91、单项选择题 某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是（）。
A.没有自己独立的名称
B.没有固定的经营场所
C.不是独立法人
D.没有自己的组织机构
92、单项选择题 当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托（）指定。
A.仲裁委员会
B.仲裁委员会秘书处
C.已选定的两名仲裁员共同
D.仲裁委员会主任
93、多项选择题 仓储合同的法律特征有（）。
A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件
B.仓储合同保管的对象必须是动产
C.不动产能作为仓储合同的保管对象
D.仓储合同是双务合同
E.仓储合同是有偿合同
94、单项选择题 某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以()。
A、撤销案件
B、中止审理
C、终结审理
D、缺席判决
95、单项选择题 安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是()。
A.应建立应急救援资金专款专用制度
B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
C.应对应急救援器材进行经常性维护保养
D.各级负责人应兼任应急救援人员
96、单项选择题 监理工程师在实施监理过程中，发现某设计变更洽商内容不符合国家相关技术标准，则（）。
A.指示施工单位变更施工
B.要求施工单位改正
C.自己修改后交施工单位施工
D.报告建设单位要求设计修改
97、单项选择题 某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是（）。
A.一般招标项目可以采取指定或者推荐专家方式组建评标委员会
B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动
C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明
D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人
98、单项选择题 建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工作日的（）
A.20%
B.25%
C.50%
D.80%
99、单项选择题 施工项目负责人是指建设工程项目的（）
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
100、单项选择题 下列不属于《环境噪声污染防治法》规定的在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间产生环境噪声污染施工行为的是（）。
A.在业主支付赶工费情况下施工
B.征得周围居民同意后施工
C.城市供水主管线断裂修复施工
D.混凝土需要连续浇筑的施工
101、单项选择题 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。
A.在主体工程竣工验收后10日内
B.在主体工程竣工验收后15日内
C.与主体工程同时投产使用
D.自建设项目试生产之日起3个月内
102、多项选择题 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）
A．工程竣工验收备案表
B．住宅使用说明书
C．工程竣工验收报告
D．施工单位签署的工程质量保修书
E．公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件
103、单项选择题 某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，以下观点正确的是()。
A、甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交
B、乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交
C、丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同
D、丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同
104、单项选择题 民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
105、单项选择题 依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是()。
A、不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
B、采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
C、采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
D、采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
106、单项选择题 人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起()日内提出。
A、10
B、15
C、20
D、30
107、单项选择题 合同条款规定，发生合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲载。合同履籽过程中，当事人双方发生的争议经协商未达成一致，则()。
A.必须请第三方调解后才能申请仲裁
B.可以不进行调解而直接申请仲裁
C.可以直接向法院起诉
D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一
108、单项选择题 关于和解的说法，错误的是()。
A、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段
B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解
C、和解协议具有强制执行的效力
D、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书
109、单项选择题 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）。
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
110、多项选择题 甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该爆证合同的说法，正确的有（）
A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
B．丙的保证方式为连带责任保证
C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内
D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任
E．甲在保证期间未要求丙勇担保证责任，则丙免除保证责任
111、单项选择题 下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的
B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的
C.建设单位指定专业分包的
D.专业分包单位再进行专业分包的
112、多项选择题 根据《合同法》的规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但下列情形除外（）。
A.根据合同性质不得转让
B.未经保证人同意的
C.合同为非书面形式
D.按照当事人的约定不得转让
E.依照法律规定不得转让
113、多项选择题 根据《合同法》，当事人一方解除合同的情形有()。
A、当事人一方发生合并、分立
B、由于不可抗力致使合同不能履行
C、作为当事人一方的公民死亡
D、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
E、法定代表人变更
114、单项选择题 设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及()的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。
A.特殊设计部位
B.施工安全的重点部位和环节
C.关键施工部位
D.有施工难度的施工部分
115、多项选择题 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准
D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
E.监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当及时报告建设单位
116、多项选择题 甲、乙二人合伙做生意，因二人购买货物后逾期三个月才提货，供应商向甲、乙二人索要保管费。甲、乙二人的行为构成（）。
A.法定之债
B.合同之债
C.侵权行为之债
D.无因管理之债
E.连带之债
117、单项选择题 某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是（）。
A.使用权
B.著作权
C.署名权
D.所有权
118、单项选择题 《水下文物保护管理条例》规定，水下文物不包括()。
A、遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物
B、1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存
C、遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物
D、遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物
119、多项选择题 根据《安全生产许可证条例》，国家对0实行安全生产许可制度。
A．矿山企业
B．建筑施工企业
C．日用化学品生产、经营、储存单位
D．危险化学品生产、经营、储存单位
E．烟花爆竹、民用爆破器材生产企业
120、多项选择题 根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循（）。
A.合法原则
B.对等原则
C.快捷原则
D.公平原则
E.强制原则
121、单项选择题 关于总分包单位安全生产责任的说法，正确的是（）。
A.应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务
B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担
C.总承包单位对分包单位的安全生产承担全部责任
D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担按份责任
122、多项选择题 下列属于工程总承包方式的是（）。
A.设计-施工总承包（D-B.
B.设计采购施工（EPC.\交钥匙总承包
C.采购-施工总承包（P-C.
D.建设-转让总承包（B-T）
E.设计-采购总承包（E-P）
123、多项选择题 下列情形能够引发合同之债的有()。
A.建设单位拖欠工程进度款
B.施工中偷工减料造成的损失
C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D.噪声污染使周边居民无法正常休息
E.建材供应商供应的建筑材料不合格
124、单项选择题 某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过（）。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
125、单项选择题 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。
A、设计单位
B、工程质量监督机构
C、监理单位
D、施工企业质量管理部门
126、单项选择题 评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担（）。
A.连带责任
B.共同责任
C.集体责任
D.个人责任
127、单项选择题 被撤销的合同，自（）之时起没有法律约束力。
A.当事人发现可撤销
B.订立
C.被撤销
D.当事人向法院提出撤销合同
128、单项选择题 关于法人资格取得的叙述，正确的是()。
A、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格
B、依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
C、具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格
D、具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格
129、单项选择题 将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
130、单项选择题 某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。
A、招标文件及收费都不退回
B、退回招标文件，收费不退回
C、不退回招标文件，收费退回
D、招标文件及收费分别退回
131、单项选择题 受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于（）。
A.投资总承包
B.施工总承包
C.分项总承包
D.工程总承包
132、单项选择题 当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（）申请执行。
A.申请人所在地的中级人民法院
B.被执行人所在地的基层人民法院
C.被执行财产所在地的中级人民法院
D.被执行人所在地的高级人民法院
133、单项选择题 当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失
B.合同中约定的额度
C.违反合同一方违反合同时预见到的损失
D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益
134、单项选择题 安全生产责任制的主要内容不包括（）。
A.确立安全责任管理体系责任制
B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制
C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D.技术员等岗位人员的安全生产责任制
135、单项选择题 甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。
A.该代理行为须经法定代理人追认后有效
B.该代理行为无效
C.该代理由行为人和相对人承担连带责任
D.该代理行为有效
136、单项选择题 招标人与中标人签订了书面合同并进行了合同备案，合同价为1000万。第二天，招标人找到中标人，要求另行订立一个承包合同，合同价为800万元。由于担心失去承揽项目，承包商同意了这个要求，则下面说法正确的是()。
A.第二个合同是第一个合同的补充合同，以第二份合同结算
B.第二份合同由于违法而无效，结算时以备案合同为准
C.如果第二份合同是承包商的真实意思表示，则该合同有效
D.两份合同都是有效的，将来按照哪个合同要根据实际情况而定
137、单项选择题 建筑工程一切险的被保险人不包括（）。
A.批准机构
B.总承包商
C.业主
D.分包商
138、多项选择题 必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证，方可上岗作业的建筑施工特种作业人员包括（）
A.垂直运输机械作业人员
B.安装拆卸工
C.爆破作业人员
D.起重信号工
E.模板施工人员
139、多项选择题 从完成承包的内容来划分，建设工程合同可分为（）。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程货物运输合同
D.建设工程物资采购合同
E.建设工程施工合同
140、单项选择题 A、B、C三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法中，正确的有()。
A、由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B、投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还
C、损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D、损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
141、单项选择题 民事诉讼制度之历年真题习题精选、答案解析[2010年度考试真题]关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是()。
A、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者根据法院要求提供担保
B、申请人对于前者应当提供担保，而对于后者不需提供担保
C、申请人对于前者根据法院要求提供担保，而对于后者应当提供担保
D、申请人对于前者不需提供担保，而对于后者应当提供担保
142、单项选择题 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。
A.施工单位负责项目管理的技术负责人
B.装、拆卸单位的专业技术人员
C.监理单位负责安全的工程师
D.出租单位生产管理人员
143、单项选择题 关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%
C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息
144、单项选择题 某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是（）。
A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
145、单项选择题 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。
A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案
B、施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
C、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料
D、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
146、单项选择题 企业提取的安全费用的使用方式为（）。
A.自提自用
B.政府收取
C.第三方代管
D.共同监管
147、填空题 资本主义企业管理的发展经历了（）、科学管理、现代管理三个阶段，其中现代管理又划分为（），阶段及系统管理阶段。
148、多项选择题 下列属于工程质量保修书必须明确的内容是（）。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例
149、多项选择题 关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可
150、单项选择题 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2010年6月6日上午9点整。在2010年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2010年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是()。
A、共收到有效标书9份
B、共收到有效标书8份
C、共收到有效标书7份
D、11点送来的标书是有效标书
151、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由()支付
A、总承包单位与分包单位按一定比例共同
B、分包单位
C、建设单位
D、总承包单位
152、单项选择题 工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。
A.行纪居间
B.技术服务
C.委托代理
D.工程承包
153、单项选择题 总承包单位与乙分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。
A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任
B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任
C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任
154、单项选择题 以下关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的顺序正确的是（）。
A.核对当事人-举证质证-法庭调查-法庭辩论-宣判
B.核对当事人-法庭调查-法庭辩论-举证质证-宣判
C.法庭调查-核对当事人-举证质证-法庭辩论-宣判
D.核对当事人-法庭调查-举证质证-法庭辩论-宣判
155、单项选择题 以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是（）。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的
B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的
C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的
D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的
156、单项选择题 根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因（）造成的损失和费用。
A．设计错误
B．原材料缺陷
C．不可预料的意外事故
D．工艺不完善
157、单项选择题 关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（）。
A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责
B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案
C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员
D.由总包单位负责上报事故
158、多项选择题 物权的保护包括（）。
A.请求确认物权
B.请求排除妨碍
C.请求恢复原状
D.支付违约金
E.请求返还原物
159、单项选择题 甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是()。
A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权
B.甲拟单独将地役权转让给丁物业公司
C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙
D.甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁
160、单项选择题 招标文件不应当包含的内容是（）
A.招标项目的技术要求
B.投标报价要求
C.标明特定的生产供应者
D.拟签订合同的主要条款
161、多项选择题 以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述，正确的是（）。
A.物证的证明力一般小于其他书证
B.经过公证的书证的证明力一般大于其他书证
C.鉴定意见的证明力一般大于其他书证
D.直接证据的证明力一般大于间接证据
E.与当事人有亲属或其他密切关系的证人证言，其证明力和其他证人相等
162、多项选择题 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（）。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
163、多项选择题 下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中，正确的有（）。
A.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件
C.除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查
164、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质条件的设计单位
C.具有相应资质条件的监理单位
D.具有相应资质条件的装修施工企业
165、单项选择题 下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
166、多项选择题 甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()。
A.可以将专业工程分包给丙
B.丙可以将劳务作业分包给丁
C.乙可以将劳务作业分包给丁
D.甲可以将专业工程发包给丙
E.甲可以将劳务作业分包给丁
167、多项选择题 建设工程安全生产监督管理部门履行安全监督检查职责时，享有的职权有（）。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
B.随时进入被检查单位施工现场进行检查
C.纠正施工中违反安全生产要求的行为
D.对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除
E.重大安全事故隐患排除前，责令暂时停止施工
168、单项选择题 《中华人民共和国安全生产管理条例》由（）签署发布。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.国务院
C.国家主席
D.国务院总理
169、单项选择题 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。
A.15日
B.60日
C.6个月
D.2年
170、多项选择题 施工企业安全生产管理的责任有()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.对所承担建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
C.如实、及时报告生产安全事故
D.办理施工许可证或开工报告时应当报送安全施工措施
E.施工单位应当根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患
171、单项选择题 根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1
B.2
C.3
D.5
172、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）
A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B．经追认的越权代理行为
C．委托书授权不明的代理行为
D．代理人因事务繁忙来经被代理人同意将代理事务转托他人
E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
173、单项选择题 某博物馆拟对部分建筑文物进行修缮加固，则承揽该项目的施工单位须具备（）。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A和B满足其一即可
D.A和B必须同时具备
174、多项选择题 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格的是（）。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.建设单位
E.勘察单位
175、多项选择题 建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。
A、建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B、建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C、建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D、建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E、建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
176、单项选择题 施工许可证与安全生产许可证之间的关系是（）。
A.两者无任何关系
B.两者同时取得
C.施工许可证以安全生产许可证为前提
D.安全生产许可证以施工许可证为前提
177、单项选择题 某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月18日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A.2010年4月1日
B.2010年4月17日
C.2010年6月17日
D.2011年3月17日
178、单项选择题 下列关于招标投标人的说法正确的是（）。
A.投标人应当具备承担招标项目的能力
B.招标人已经落实进行招标项目的资金来源，可以不在招标文件中载明
C.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受任何地区或部门的限制
D.投标人是响应招标、参加投标竞争的自然人、法人或者其他组织
179、多项选择题 在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有（）。
A.注册建造师变更注册申请表
B.注册证书和执业印章
C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件
D.工作调动证明
E.资格证书、学历证书和身份证明复印件
180、单项选择题 法院审理行政案件，不适用（）。
A.公开审理
B.开庭审理
C.两审终审制
D.调解
181、单项选择题 安全监督检查人员依法可以行使()职权。
A.要求被检查单位购买其指定的产品
B.收取验收费
C.现场处理权
D.紧急避险权
182、单项选择题 当事人采用定金方式作担保时，应签订书面合同。定金合同从()之日起生效。
A.订约
B.履行
C.实际交付定金
D.登记
183、单项选择题 甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给建设单位指定的乙施工单位，施工完毕后使用中后幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。
A.建设单位自己承担责任
B.建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿
C.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿
D.在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿
184、单项选择题 受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于（）。
A.承诺超期，该承诺无效
B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.承诺延误，该承诺无效
D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
185、单项选择题 某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标，但是，在提交标书时，不慎将两个项目的投标文件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是()。
A.要约内容不明确
B.要约人不特定
C.受要约人错误
D.无订立合同的意思表示
186、单项选择题 根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。
A.评标截止时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
187、多项选择题 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是()。
A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位
B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位
C、甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业
D、甲不顾合同所约定不得转让债权的条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司
E、甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位
188、单项选择题 项目负责人的安全生产责任不包括()。
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.确保安全生产费用的有效使用
C.落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程
D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案
189、多项选择题 下列属于工程监理机构实施工程监理依据的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程监理合同
C.《建设工程质量管理条例》
D.设计变更洽商文件
E.《工程建设标准强制性条文》
190、多项选择题 工程项目存在下列情形之一的，应当重新组织建筑节能工程验收（）。
A.验收执行标准不符合要求的
B.参加验收各方验收意见不一致的
C.未完成建筑节能工程设计内容的
D.节能材料未提供检测报告的
E.验收各方提出的问题未整改完毕的
191、单项选择题 下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
192、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（）。
A.与合同计划工期一致
B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
193、单项选择题 关于表见代理的错误说法是()。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
194、单项选择题 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款（）。
A.同时解除
B.若当事人不能协商一致，条款无效
C.尚未履行的终止履行
D.依然有效
195、多项选择题 商事仲裁裁决生效后，应当向（）申请执行。
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人住所地的中级人民法院
C.被执行人住所地的中级人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
196、单项选择题 订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于（）。
A.双务法律行为
B.双方法律行为
C.要式法律行为
D.诺成法律行为
197、单项选择题 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是（）。
A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标
B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整
C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整
D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
198、多项选择题 某施工单位由于疏于现场安全管理而发生伤亡事故，被相关行政机关除以5万元罚款，施工单位不服，则（）。
A.向该行政机关提出复议申请
B.只能提起行政诉讼
C.处罚正确不得提起行政复议
D.可以先复议，对复议决定不服再申请诉讼
E.行政复议时以不调解为原则
199、单项选择题 下列情形中，不属于行政调解的是（）
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的工作纠纷进行的调解
200、多项选择题 在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有()。
A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的
B.经追认的越权代理行为
C.委托书授权不明的代理行为
D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人
E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的
201、单项选择题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于().
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
202、多项选择题 施工项目负责人的安全生产责任包括（）
A.对建设工程项目的安全施工负责
B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
C.及时、如实报告生产安全事故情况
D.确保安全生产费用的有效使用
E.组建安全生产领导小组
203、多项选择题 按照2003年建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式()。
A、采购一施工总承包(P—C)
B、设计一施工总承包(D—B)
C、设计一试运行(E—B)
D、设计一采购总承包(E—P)
E、设计采购施工(EPC)/交钥匙总承包
204、单项选择题 根据《合同法》的规定，以下合同属于无效合同的是()。
A、12岁的小学生甲自已决定购买一款新式旅行包
B、某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C、建设单位要求某总承包商垫资承包的合同
D、公民乙将自己拾得的电脑赠给了丙
205、单项选择题 下列关于要约的说法，不正确的是（）
A.要约是希望和他人订立合同的意思表示
B.作出要约的意思表示要求内容具体确定
C.要约在作出意思表示时生效
D.当事人订立合同，采取要约、承诺方式
206、单项选择题 按照代理权产生根据的不同，代理可以划分为()。
A.委托代理、法定代理和指定代理
B.一般代理和特别代理
C.单独代理和共同代理
D.本代理和再代理
207、单项选择题 民事诉讼是指（）在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。
A.仲裁委员会
B.人民调解委员会
C.人民检察院
D.人民法院
208、多项选择题 下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有()。
A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金
209、单项选择题 甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的是()。
A、二审判决书未经甲方签收
B、有新的证据足以****原判决
C、二审判决适用法律有明显错误
D、二审法官应当回避的没有回避
210、多项选择题 下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
211、单项选择题 某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为()。
A、2005年4月20日
B、2005年5月5日
C、2005年5月20日
D、2005年6月5日
212、多项选择题 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。
A.办理完工程竣工资料归档手续
B.完整的技术档案和施工管理资料
C.施工单位签署的工程保修书
D.主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
E.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
213、单项选择题 根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
214、单项选择题 乙旗工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）.
A．应以备案合同作为结算工程价款依据
B．该补充协议属于可撤销合同
C．应以补充协议作为结算工程价款依据
D．乙方行为构成合同违约
215、单项选择题 某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议。
A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书
B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款
C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材
D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改
216、多项选择题 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（）应先对李某伤害赔偿承担责任。
A.写字楼的产权单位
B.写字楼的施工单位
C.写字楼的设计单位
D.写字楼的使用单位
E.写字楼的物业管理单位
217、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
218、单项选择题 股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。
A.董事
B.部门工程师
C.经理
D.财务负责人
219、多项选择题 以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是()。
A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E、钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
220、单项选择题 某生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则事故等级定为（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
221、单项选择题 以下合同类型，不属于《合同法》有名合同的是（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程勘察设计合同
C.房地产项目贷款合同
D.房地产项目合作开发合同
222、多项选择题 甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将（）提起诉讼。
A.乙公司列为被告
B.乙公司和丙公司列为共同被告
C.乙公司和秦某列为共同被告
D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告
E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告
223、多项选择题 以下民事诉讼程序中涉及期间的表述正确的是（）。
A.人民法院对判决的上诉案件，应在第二审立案之日起六个月内审结
B.被告应当在收到起诉状之日起十五日内提出答辩状
C.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结
D.当事人有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉
E.当事人申请再审，应当在判决裁定发生法律效力后两年内提出
224、多项选择题 下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。
A．对拘役不服的
B．行政机关工作人员对奖惩决定不服的
C．认为行政机关侵犯其财产权的
D．认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
E．认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的
225、单项选择题 关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是（）。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人
B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人
C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知
D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
226、单项选择题 化工厂生产过程中产生水污染，被环保部门责令采取治理措施，同时应按照国家规定缴纳（），此款用于污染的防治。
A.罚金
B.罚款
C.排污费
D.超标准排污费
227、单项选择题 承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
228、多项选择题 属于委托代理和法定代理终止的共同原因是（）。
A.代理人的法人组织终止
B.代理人丧失民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.代理人死亡
E.代理事务完成
229、多项选择题 下列属于行政强制措施的是（）。
A.拘役
B.限制出境
C.罚款
D.没收财物
E.查封场所
230、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）。
A.行政责任
B.宪政责任
C.刑事责任
D.国家赔偿责任
231、单项选择题 下列各项关系中，属于合同法调整范围的是（）。
A.企业内部管理关系
B.买卖关系
C.婚姻关系
D.行政管理关系
232、单项选择题 根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A、工程项目技术人员的劳动合同
B、工程项目采用的材料、设备
C、工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节
D、工程项目的安全、质量
233、单项选择题 我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。
A.第一审民事案件
B.第二审民事案件
C.重大涉外案件
D.在全国有重大影响的民事案件
234、多项选择题 根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有（）。
A.代理期间届满或者代理事务完成
B.被代理人取得或者恢复行为能力
C.被代理人或者代理人死亡
D.代理人丧失民事行为能力
E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定
235、单项选择题 关于人身保险合同的说法，正确的是()。
A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益
B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
C.人身保险合同的投保人不可以为受益人
D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费
236、单项选择题 下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。
A.木工
B.钢筋工
C.瓦工
D.电工
237、单项选择题 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。
A、由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理
B、对施工单位支付垫资利息的请求不予支持
C、应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息
D、应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息
238、单项选择题 下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。
A.技术人员缺乏经验
B.设计错误
C.工人疏忽
D.一般性盗窃和抢劫
239、单项选择题 某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。
A.负责工程保修的施工单位
B.物业单位
C.装修单位
D.住户甲
240、单项选择题 建筑工程合同如果无效，一般应采取（）。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.作价补偿
D.追缴财产，收归国有
241、单项选择题 对买卖合同法律特征的表述中，不正确的是()。
A、买卖合同是实践合同
B、买卖合同是双务合同
C、买卖合同是有偿合同
D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同
242、单项选择题 属于建筑市场施工单位资质不良行为认定标准的是()。
A.未按要求提供注册建造师信用档案信息的
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
243、单项选择题 重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前次失业应当领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过()个月。
A、12
B、18
C、20
D、24
244、多项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工企业资质等级证明
B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.堆放、清除废弃物的措施
E.拆除施工组织方案
245、单项选择题 总承包单位甲公司将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。根据《建筑法》的规定，下列关于分包行为的说法正确的是()。
A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案
B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同
C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责
D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证
246、多项选择题 根据《合同法》，下列会导致合同的权利义务终止的情形有（）。
A.合同变更
B.债务相互抵消
C.债务已按约定履行完毕
D.债务人依法将标的物提存
E.债权债务同归于一人
247、单项选择题 施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期的计算是（）。
A.从交付之日起计算
B.从竣工验收之日起计算
C.从当事人起诉之日起计算
D.从提交竣工结算文件之日起计算
248、多项选择题 下列关于定金的陈述正确的是（）。
A.给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回
B.定金自合同订立之日起生效
C.主合同无效，定金应予以返还
D.定金数额不得超过主合同标的额的20%
E.定金数额不得超过主合同标的额的30%
249、单项选择题 关于工程监理的说法，正确的是()。
A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系
B.工程监理单位可以分包监理业务
C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务
D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系
250、单项选择题 监理单位的安全责任事项是（）。
A.编制施工组织设计文件
B.制定安全技术措施
C.对安全事故隐患进行整改
D.确定建设工程安全费用
251、多项选择题 关于违约金条款的适用，下列说法正确的是()。
A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款
D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
252、单项选择题 发明专利权的期限为自申请日起()年。
A、10
B、15
C、20
D、25
253、单项选择题 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.当事人可以协议仲裁不开庭审理
C.仲裁审理案件应当公开进行
D.当事人不能协商确定仲裁程序
254、多项选择题 对于中标通知书的法律效力下列说法不正确的是（）。
A.中标通知书就是正式合同
B.中标通知书是要约邀请
C.中标通知书是要约
D.中标通知书是承诺
E.中标通知书只是单方意思表示
255、多项选择题 某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有（）。
A.民事责任
B.刑事责任
C.行政责任
D.违宪责任
E.国家赔偿责任
256、单项选择题 甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为（）。
A.乙、丙、丁平均受偿
B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿
C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿
D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿
257、单项选择题 安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形，不得撤销已经颁发的安全生产许可证。
A、违反法定程序颁发安全生产许可证的
B、超越法定职权颁发安全生产许可证的
C、对具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的
258、单项选择题 根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿
B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿
D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿
259、单项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.中标入拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金
B.投标保证金不得采用银行保函方式
C.招标人发出中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
D.投标保证金最高不得超过50万元
260、单项选择题 施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次
B.每月至少进行一次
C.每年至少进行一次
D.每年至少进行二次
261、单项选择题 根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.最高法院
C.国务院
D.全国人民代表大会
262、单项选择题 《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.15
263、多项选择题 某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。
A.合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成
B.合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状
C.合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效
D.合同解除后，对于未完部分的工程终止履行
E.施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失
264、多项选择题 行政机关的行政行为的特征体现在()。
A、行政行为是执行法律的行为
B、行政行为具有一定的裁量性
C、行政行为以有偿为原则，以无偿为例外
D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性
E、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法自主做出
265、单项选择题 根据《中华人民共和国民事诉讼法》，关于证据保全的方法，下列说法错误的是()。
A.向证人进行询问调查，记录证人证言
B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制
C.对证据进行鉴定或者勘验
D.获取的证据材料，可由当事人保管
266、单项选择题 下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是()。
A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
267、单项选择题 某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是（）。
A.双方应以书面形式订立合同
B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月
C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人
D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
268、多项选择题 当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
269、单项选择题 施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.设计单位或监理单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位或监理单位
270、多项选择题 下列民事主体资格中属于法人的是（）。
A.某建筑公司
B.某建筑集团公司装饰分公司
C.某建筑业管理协会
D.某设计咨询公司海外市场部
E.某市消防局
271、多项选择题 根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有()。
A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证
B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告
C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件
D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准
E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造
272、多项选择题 关于项目负责人带班生产的说法，正确的有（）。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作
B.应加强对重点部位，关键环节的控制
C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查
D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%
E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
273、多项选择题 劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中可备条款主要包括（）。
A.试用期条款
B.保守商业秘密条款
C.劳动保护条款
D.劳动纪律条款
E.违反劳动合同的责任条款
274、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。
A.生产企业资质证明
B.生产企业执业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
275、单项选择题 失业人员在领取失业保险金期间有()情形，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇。
A、非因本人意愿中断就业的
B、应征服兵役的
C、已经进行失业登记，并有求职要求的
D、失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
276、单项选择题 某工程项目施工中，因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。
A.业主全部承担
B.施工单位全部承担
C.业主和施工单位共同承担
D.工期顺延、费用由施工单位承担
277、单项选择题 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为()。
A.丁级
B.丙级
C.乙级
D.甲级
278、单项选择题 甲施工单位于2009年5月20日签订施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2009年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。
A、按原图纸继续施工
B、及时提出意见和建议
C、与监理工程师协商一致后，继续施工
D、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用
D、施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级
279、单项选择题 某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是（）。
A.该项目经理收到该回复后合同生效
B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议
C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立
D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂
280、多项选择题 招标公告应当载明的内容包括（）
A.招标人的名称和地址
B.招标项目的性质
C.招标项目的数量
D.招标项目的质量要求
E.获取招标文件的办法
281、单项选择题 某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。
A.开标由当地建设行政主管部门主持
B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证
C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出
D.开标时不能宣读投标文件
282、多项选择题 某施工企业挪用安全施工措施所需费用，则承担的法律责任可以是（）。
A.责令限期改正
B.处挪用费用20%以上50%以下的罚款
C.处挪用费用10%以上20%以下的罚款
D.造成损失的，依法承担赔偿责任
E.并处5万元以上10万元以下的罚款
283、单项选择题 下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。
A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料
B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商
C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包
D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势
284、单项选择题 以下规范性法律文件中，不属于我国民商法律体系的是（）。
A.《合同法》
B.《公司法》
C.《城乡规划法》
D.《侵权责任法》
285、单项选择题 根据《招标投标法》及相关实施条例，下列工程建设项目中属于依法应当公开招标的是（）。
A.中外合资企业投资的交通运输的建设项目
B.使用国际金融组织贷款的国家主权外债资金的建设项目
C.民营企业投资的商品住宅建设项目
D.外商投资的垃圾处理等城市设施建设项目
286、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，属于违法分包的有()。
A.施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位
B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位
E.分包单位将其承包的建设工程再分包
287、单项选择题 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同（）。
A.没有成立
B.有效成立
C.效力有待确定
D.竣工验收合格后方有效
288、单项选择题 下列建设工程项目必须进行公开招标的是（）。
A.某民营企业修建厂房
B.某民营渔业公司兴修鱼塘
C.某省兴建经济适用住房
D.某外资超市修建地下停车场
289、多项选择题 施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。
A.现场的作业人员
B.新录用的作业人员
C.使用新设备时的作业人员
D.使用新材料时的作业人员
E.重要岗位的作业人员
290、多项选择题 单层钢结构安装工程中，基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差，下列说法正确的有()。
A.支承面标高为土5.0mm
B.支承面水平度为l/1000
C.地脚螺栓(锚栓)的螺栓中心偏移为5.0mm
D.预留孔中心偏移10.0mm
E.支承面标高为土3.0mm
291、多项选择题 施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（）
A．组织制定安全施工措施
B．消除安全事故隐患
C．及时、如实上报安全事故
D．编制安全生产规章制度和操作规程
E．确保安全生产费用的投入
292、单项选择题 根据我国《民法通则》及有关法律的规定，关于诉讼时效期间的叙述，正确的是()。
A、普通诉讼时效期间通常为1年
B、出售质量不合格的商品未声明的时效期间为2年
C、因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年
D、从权利被侵害之日起超过15年的，法院不予保护
293、单项选择题 以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误的是（）。
A.合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权
B.专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一
C.仲裁以不公开审理为原则
D.仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉
294、单项选择题 工程质量监督机构应在工程竣工验收之日起（）内，向备案机关提交工程质量监督报告。
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
295、单项选择题 在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为（）。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期、供冷期
296、单项选择题 联合体中标的，联合体各方应（）与招标人签订合同。
A.分别
B.共同
C.共同推选代表
D.资质等级高的单位
297、单项选择题 下列法律的形式属于行政法规的是()。
A、《合同法》
B、《北京市招标投标条例》
C、《建筑法》
D、《建设工程安全生产管理条例》
298、单项选择题 工程招标代理机构未取得资格认定承担工程招标代理业务的，该工程招标无效，由()处一万元以上三万元以下的罚款。
A.招标工程所在地的建设行政主管部门
B.国务院建设行政主管部门
C.工程招标代理机构所在地建设行政主管部门
D.工程招标代理机构所在地县级以上人民政府
299、多项选择题 下列属于行政处分情形的是（）。
A.停止侵害
B.记大过
C.罚金
D.责令停产停业
E.降级
300、单项选择题 运输合同中托运人的义务是（）。
A.告知的义务
B.提货验收的义务
C.货物毁损、灭失的赔偿义务
D.特殊情况下拒运的义务