时间:2021-11-03 02:28:28
1、多项选择题 按现行部颁规定，进口设备原价包括（）。
A.设备到岸价格
B.银行手续费、外贸手续费
C.进口关税、增值税
D.国内段运杂费
E.商检费、港口费
2、单项选择题 工程变更价款是（）的构成部分。
A.投标报价
B.标底价
C.承包合同价
D.结算价
3、多项选择题 下列各项费用应计入管理费的是（）。
A.坏账损失
B.职工福利费
C.设备修理费
D.业务招待费
E.职工教育经费
4、单项选择题 限额设计是项目实施阶段有效控制静态投资不突破批准的初步设计概算静态投资，鼓励设计单位优化设计，控制（）工程量，节约投资的控制和管理办法。
A.优化设计
B.施工图设计
C.招标设计
D.技术设计
5、多项选择题 平均年限法与双倍余额递减法的差别主要有（）。
A.平均年限法折旧率各年相同，而双倍余额递减法每年折旧率都不相同
B.平均年限法折旧额各年相同，而双倍余额递减法每年折旧额逐年递减
C.平均年限法计提折旧的基础是固定资产原值，而双倍余额递减法计提折旧的基础是固定资产净值
D.两种方法最后的累计折旧额不同
E.双倍余额递减法是加速折旧的方法，而平均年限法不是加速折旧法
6、多项选择题 下列关于可持续发展的说法正确的有（）。
A.以人为中心的”生态——经济——社会”复合系统的可持续发展
B.追求生态经济总体效益
C.包括经济可持续性、社会可持续性、生态可持续性三个方面
D.社会稳定和分配公平
E.经济效率和分配公平
7、单项选择题 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。
A.0℃
B.4℃
C.10℃
D.-5℃
8、多项选择题 下列（）属于优惠贷款。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.出口信贷
D.国际商业银行贷款
E.补偿贸易
9、多项选择题 具有常规现金流量的投资方案，各年净现金流量一定的情况下，下列说法正确的是（）。
A.选用的折现率越大，净现值越小
B.随着折现率的逐渐增大，净现值由正变负
C.随着折现率的逐渐增大，净现值由负变正
D.折现率小于内部收益率时，净现值大于零
E.折现率大于内部收益率时，净现值大于零
10、单项选择题 某公司发行优先股，每股发行价20元，每年每股支付股利2元，筹资费率2％，则该优先股的资金成本率为（）。
A.10％
B.10.2％
C.6.83％
D.12％
11、多项选择题 影响石方开挖工效的因素有：（）。
A.爆破
B.岩石级别
C.设计对开挖形状及开挖面的要求
D.翻渣
E.装载机
12、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A.合同的估算工程量
B.投标的预算工程量
C.合同的准确工程量
D.设计计算书的工程量
13、多项选择题 按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。
A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理
14、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
15、多项选择题 按现行部颁规定，枢纽工程中土石方工程的间接费率为（）。
A.13%
B.15%
C.9%
D.8%
E.10%
16、多项选择题 我国政府考虑到今后财政预算体制的改革，并参考国外发达国家对政府财政性基本建设资金的管理办法，采取的严格管理公益性政府投资项目的措施有（）。
A.严格的立项审批制度
B.严格的政府采购制度
C.严格的建设监理制度
D.严格的项目评审制度
E.严格的项目管理制度
17、多项选择题 水利工程环境影响评价的基本原则有（）。
A.经济损失量一次性估价原则
B.主次关系原则
C.可持续性原则
D.系统性原则
E.公平性原则
18、多项选择题 不合适开挖流态淤泥的是（）挖泥船。
A.抓斗式
B.铲斗式
C.链斗式
D.绞吸式
E.耙吸式
19、单项选择题 水利建设项目总成本费用按经济用途分为（）。
A.制造成本和期间费用
B.制造成本和管理费用
C.制造成本和销售费用
D.制造成本和财务费用
20、单项选择题 在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B.计划的详细程度是越详细越好
C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D.计划要保证可操作性
21、多项选择题 下列业务活动需要交纳营业税的是（）。
A.娱乐业
B.汽车销售企业
C.转让土地使用权
D.建筑业
E.金融保险业
22、单项选择题 经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A.正比关系
B.反比关系
C.无关系
D.无法确定
23、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆长度为单位计算的项目为（）。
A.帷幕灌浆
B.固结灌浆
C.高压喷射灌浆
D.回填灌浆
E.接缝灌浆
24、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
25、多项选择题 下列属于总成本费用的是（）。
A.工资及福利费
B.维护费
C.折旧费
D.摊销费
E.所得税
26、多项选择题 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
27、单项选择题 在固定资产的各类折旧方法中，各年折旧率均不相同的折旧方法是（）。
A.平均年限法
B.工作量法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
28、多项选择题 供风损耗摊销费是指由压气站至用风工作面的固定供风管道，在输送压气过程中所发生的风量损耗摊销费用。其大小（）。
A.与管道施工质量有关
B.与管道材质有关
C.与管道所在地形条件有关
D.与管路长短有关
E.与管路直径有关
29、多项选择题 下列项目中，不属于全部投资现金流量的有（）。
A.投资
B.利息
C.税金
D.收入
E.折旧
30、单项选择题 水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A.项目定义阶段
B.可行性研究报告批准后
C.项目计划和设计完成后
D.项目完成后
31、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。
A.定额中的人工费
B.现场经费
C.企业管理费
D.间接费
32、单项选择题 水利工程混凝土骨料的单价一般指骨料（）的价格。
A.运至搅拌楼上料仓
B.加工场成品料堆
C.筛分楼（机）下成品料堆
D.运至搅拌楼（机）前成品料堆
33、多项选择题 劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A.个人报酬
B.盈利
C.交换价值
D.使用价值
E.有形资产
34、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
35、多项选择题 现行部颁闸门安装定额工作内容包括（）。
A.闸门埋设件
B.闸门压重物
C.闸门本体
D.闸门附件
E.铸铁
36、多项选择题 工程项目资源使用的约束条件应包括（）。
A.总量限制
B.单位时间用量限制
C.供应条件限制
D.供应过程限制
E.企业的分配政策限制
37、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
38、单项选择题 设备出口国政府给设备购买商或出口商低息长期贷款，属于（）筹资方式。
A.外国政府贷款
B.融资租赁
C.出口信贷
D.国际金融组织贷款
39、多项选择题 按定额反映的不同生产要素消耗内容分类，可分为（）。
A.劳动定额
B.施工定额
C.材料消耗定额
D.机械台班（台时）消耗定额
E.预算定额
40、多项选择题 投资项目资金筹措正确的做法包括（）。
A.为防止项目资金不足，筹集资金应多于项目需用资金
B.选择较经济方便的渠道和方式，以降低综合资金成本
C.为了减少对项目利润的影响，尽量选择负债筹集资金的方式
D.合理安排资金结构，适度负债
E.适度负债经营可以给项目带来一定的好处，但还要避免可能产生的债务风险
41、多项选择题 按照传统的工程项目管理方式，工程项目管理的参与者应包括（）。
A.业主
B.CM经理
C.承包商
D.专业设计人员
E.监理工程师
42、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A.设计单位
B.施工单位
C.监理单位
D.建设单位
43、单项选择题 《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（），并具备国家规定的其他竣工条件。
A.完整的工程技术经济资料的竣工文件
B.完整的工程质量文件和经签署的工程保修书
C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书
D.经签署的工程保修书和完整的监理资料
44、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
45、多项选择题 水利项目实行法人负责制后，项目总经理的职权包括（）。
A.提出项目开工报告
B.组织编制项目初步设计文件
C.编制项目财务预、决算
D.负责提出项目竣工验收申请报告
E.组织项目后评价，提出项目后评价报告
46、单项选择题 按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。
A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程
47、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
48、单项选择题 对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。
A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法
49、单项选择题 总投资利润率是用来反映企业赢利能力的比率，其计算式为（）。
A.（税后利润／注册资本）×100％
B.（所有者权益／资产总额）×100％
C.（利润总额／平均总资产）×100％
D.（税后利润／平均资产总额）×100％
50、单项选择题 公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A.外部性
B.竞争性
C.非价值性
D.福利性
51、单项选择题 计算建设期还贷利息时，如果贷款是按季度、月份平均发放，为了简化计算，通常假设（）。
A.贷款均在每年的年中支用
B.贷款均在每年的年初支用
C.贷款均在每年的年末支用
D.贷款按月计息
52、多项选择题 勘察、设计合同的内容包括（）以及其他协作条件等条款。
A.提交有关基础资料的期限
B.提交勘察、设计文件（包括概预算）的期限
C.勘察、设计招标投标要求
D.质量要求
E.勘察、设计费用
53、单项选择题 我国建筑产品供求关系的特点为（）。
A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
54、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A.15
B.20
C.30
D.36
55、单项选择题 属于我国现行的监理制的特点的是（）。
A.监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同
B.监理由业主选择但属于独立的第三方
C.监理单位由业主和承包商协商选择
D.监理单位是业主的代理人
56、多项选择题 根据《价格法》，商品价格是指各类（）的价格。
A.有形产品
B.无形资产
C.买方报价
D.卖方报价
E.买卖双方协议
57、多项选择题 编制预算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗量
58、多项选择题 下列属于制造成本的是（）。
A.直接材料费
B.直接工资
C.其他直接支出
D.销售费用
E.管理费用
59、多项选择题 按现行部颁规定，施工临时工程中的施工交通工程包括（）。
A.公路
B.桥梁
C.码头
D.材料转运站
E.缆机平台
60、多项选择题 甲类水利项目主要是指（）等公益型较强的项目。
A.防洪除涝
B.水土保持
C.水库养殖
D.水上旅游
E.水资源保护
61、单项选择题 1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A.适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B.计价依据统一化
C.管理手段信息化
D.完全与国际接轨
62、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。
A.14
B.28
C.2
D.42
63、单项选择题 绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。
A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5
64、单项选择题 《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。
A.确保建设工程三大目标的实现
B.确保建筑工程质量和安全
C.确保建筑工程的实施
D.确保建筑工程主体结构的质量
65、多项选择题 属于非法分包工程的情形包括（）。
A.将承包的工程肢体后全部分包出去
B.承包分包工程后再分包
C.经发包人和监理人同意将所承包工程的某项专业施工任务分包
D.将主体工程的结构施工分包
E.未经发包人或监理人同意的分包
66、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A.主体工程
B.附属工程
C.生产准备
D.项目法人组建
67、多项选择题 所谓无形资产，是指企业长期使用但没有实物形态的资产，它包括（）。
A.专利权
B.营业执照
C.著作权
D.非专利技术
E.商誉
68、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院（）根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。
A.环境保护行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.水行政主管部门
D.国家发展和改革委员会
69、单项选择题 根据现行部颁规定，蝴蝶阀安装以“台”为计量单位，按（）选用。
A.设备自重
B.适用水头
C.蝴蝶阀直径
D.型号
70、多项选择题 水价制定的方法有（）。
A.边际成本定价法
B.平均成本定价法
C.需求定价法
D.商品价值决定法
E.承受能力定价法
71、单项选择题 根据现行部分颁规定编制概（估）算，若施工机械发生养路费时，其费用应计列在（）的其他税费中去。
A.施工机械台时费
B.施工机械设备原价
C.台时费中三类费用
D.独立费用
72、单项选择题 建筑产品的利润总额等于（）。
A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金
73、单项选择题 现行水利工程概估算的项目划分执行部颁文件（）。
A.水建[1994]284号文
B.水建[1998]15号文
C.国经贸[2002]78号文
D.水总[2002]116号文
74、单项选择题 动态管理主要是指对构成工程总投资中的（）的管理。
A.价格指数、融资成本
B.价差、建设期利息
C.价差、融资成本
D.预备费
75、多项选择题 下列（）费用，应计入堆石坝堆石料填筑工程单价内。
A.堆石料碾压费
B.石料装运费
C.施工道路维修费
D.石料场征地费
E.石料场覆盖层清除摊销费
76、单项选择题 堆石坝和干砌石坝最明显的特点（）。
A.成本便宜
B.施工方便
C.都不用胶结材料
D.材源丰富
77、多项选择题 下列项目属于公益性投资项目的是（）。
A.交通
B.环保
C.电力
D.学校
E.博物馆
78、多项选择题 在概算工程项目划分中，根据其功能，下列哪些为主体建筑工程（）。
A.挡水工程
B.泄洪工程
C.交通工程
D.航运工程
E.发电厂工程
79、多项选择题 在现行经济体制下，一般需要进行国民经济评价的项目是（）。
A.国家参与投资的大型项目
B.大型交通基础设施建设项目
C.较大的水利水电项目
D.市场定价的竞争性项目
E.国家控制的战略性资源开发项目
80、多项选择题 溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。
A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求
81、单项选择题 项目管理通过（）过程得以完成。
A.决策、计划、实施和移交
B.启动、计划、执行、控制和收尾
C.规划、实施、控制和收尾
D.启动、计划、执行和收尾
82、多项选择题 流转税包括（）。
A.增值税
B.城乡维护建设税
C.营业税
D.印花税
E.教育费附加
83、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
84、多项选择题 当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的是（）。
A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买方有限垄断型
B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方不完全竞争型
C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞争型
E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞争型
85、多项选择题 水利工程项目后评价的特殊要求主要有（）。
A.首先应进行投资分摊
B.十分注意费用和效益对应期的选定
C.对效益分析进行重估
D.对固定资产进行重新评估
E.正确选择基准年
86、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
87、单项选择题 如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。
A.容易形成买方市场
B.容易形成卖方市场
C.容易形成供求均衡的市场
D.容易形成买卖双方不完全竞争市场
88、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
89、多项选择题 水利工程概算单价预测中的“油料”指（）。
A.透平油
B.汽油
C.机油
D.柴油
E.黄油
90、多项选择题 国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。
A.制定职业规范和行业标准
B.代表业主进行招标和项目管理工作
C.协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度
D.开展工程造价信息咨询和信息服务工作
E.建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可
91、单项选择题 由于粉煤灰与混凝土中的Ca（OH）2发生反应后，明显降低了混凝土的（），这对钢筋防锈不利，应引起充分注意。
A.和易性
B.酸性
C.中性
D.碱性
92、单项选择题 下列费用中属于资金使用费的是（）。
A.发行股票的注册费
B.发行债券支付的利息
C.发行债券的代办费
D.广告费
93、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程建设项目费用由下列部分组成（）。
A.工程费、管理费和预备费
B.工程费、独立费用、预备费和建设期融资利息
C.建安工程费、设备费、独立费用和预备费
D.直接工程费、间接费、企业利润、税金
94、单项选择题 根据现行部颁规定，设备采购及保管费以（）为计算基数。
A.设备原价
B.设备运杂费
C.设备原价、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、保险费之和
95、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
96、单项选择题 在我国，建设项目的项目经理是指（）。
A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人
B.项目法定代表人
C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
D.施工企业法定代表人
97、单项选择题 工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。
A.目标性要求
B.全面性要求
C.弹性要求
D.符合实际的要求
98、多项选择题 投标技巧中，适合高报价的项目有（）。
A.工程量不大，但技术复杂或地处边远，施工现场条件差的项目
B.工程量大的项目
C.竞争对手较少或技术上优势明显的项目
D.交通便利的项目
E.能发挥企业自身专有技术或优势的项目
99、多项选择题 用成本-效益法时采用的指标为（）。
A.C／B
B.C／（B—C.
C.B／（B—C.
D.（B—C.／C
E.B／C
100、单项选择题 一次灌浆法多适用于岩石较完整透水性不大的地层，孔深不超过（）。
A.8m
B.10m
C.12m
D.15m
101、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，以运输距离划分的定额，若遇到的定额介于两子目之间时，可用（）计算。
A.平均法
B.近似法
C.插入法
D.选用较大值法
102、单项选择题 在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A.网络计划
B.S型曲线
C.香蕉曲线
D.排列图
103、单项选择题 水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。
A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d
104、多项选择题 混凝土重力坝具有（）等优点。
A.结构简单可高度机械化施工
B.耗材量小
C.管理方便
D.适应气候变化
E.水泥用量多
105、单项选择题 按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。
A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程
106、多项选择题 水电站主厂房常分为数层，包括（）。
A.水轮机层
B.蜗壳尾水层
C.发电机层
D.装配场层
E.操作层
107、单项选择题 在施工现场对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，称为检验试验费，根据现行部颁规定，该费用包含在（）之中。
A.研究试验费
B.材料运杂费
C.其他直接费
D.材料保管费
108、多项选择题 根据现行部颁规定，其他施工临时工程是指（）以外的施工临时工程。
A.缆机平台
B.施工交通
C.施工导流
D.施工场外供电
E.施工通信
109、多项选择题 水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）尽快融入世界经济。
A.观念
B.方法
C.手段
D.资料
E.费用
110、多项选择题 按现行部颁规定，属于现场经费中临时设施费的有（）。
A.进场道路
B.支线供水
C.道路养护
D.场内施工排水
E.施工场地照明
111、单项选择题 对工程造价前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行前期预控。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工图设计阶段
112、单项选择题 典型的用于质量控制的方法是（）。
A.排列图法
B.因果分析法
C.控制图法
D.直方图法
113、单项选择题 既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A.网络计划法
B.香蕉曲线
C.控制图法
D.直方图法
114、单项选择题 投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A.关键性
B.非主体、关键性
C.非主体、非关键性
D.主体、非关键性
115、单项选择题 代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A.代理人和被代理人
B.被代理人
C.第三人
D.自己
116、多项选择题 喷混凝土的方法有（）。
A.混合喷射
B.湿式喷射
C.干式喷射
D.喷射损耗
E.水泥裹砂喷射
117、多项选择题 水力发电效益计算方法有（）。
A.影子电价法
B.最优等效替代法
C.供电总量分摊法
D.发电容量法
E.对比法
118、单项选择题 根据现行部颁定额，固结灌浆检查孔数量为固结灌浆孔总量的（）。
A.5%
B.10%
C.8%
D.3%
119、单项选择题 组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。
A.合同通用条件
B.合同协议书
C.投标书
D.合同专用条件
120、多项选择题 按现行部颁规定，下列各项属于间接费中施工企业管理费的是（）。
A.管理人员工资
B.劳动保护费
C.施工企业进退场补贴费
D.企业投标报价费用
E.承包人的医药费
121、多项选择题 下列资产中应提折旧的是（）。
A.提前报废的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.防护林及经济林
D.在用固定资产
E.季节性修理停用的固定资产
122、多项选择题 按用电时间序列划分，电价可分为（）。
A.峰谷电价
B.丰枯电价
C.转供电价
D.直供电价
E.销售电价
123、多项选择题 FIDIC合同条件的最新版本包括四份新的合同条件，它们是（）。
A.施工合同条件
B.NED合同条件
C.EPC交钥匙项目合同条件
D.永久设备和设计－建造合同条件
E.合同的简短格式
124、多项选择题 市场经济条件下政府调节的范围包括（）。
A.提供社会边际效益小于社会边际成本、不能通过市场有效供给的公共产品或劳务
B.制定有关政策法规，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施
C.对非价值性物品进行社会性规则
D.对收入分配状况进行调节，解决收入分配不公问题
E.干预经济的运行，维持经济稳定发展
125、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
126、多项选择题 施工机械基本折旧费的计算方法有（）。
A.工作量法
B.年数总和法
C.直线折旧法
D.双倍余额递减法
E.估算法
127、单项选择题 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。
A.各自经济责任关系
B.民事权利义务关系
C.相互经济利益关系
D.各自经济义务关系
128、单项选择题 根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。
A.电梯设备自重
B.电梯载重量
C.电梯提升高度
D.电梯容量
129、多项选择题 实施限额设计管理的意义是（）。
A.控制设计变更
B.制约不合理行为
C.促进设计优化及设计成果合理
D.便于项目法人进行合同管理
E.验收初步设计的工作深度和质量
130、单项选择题 工程造价管理的核心内容是（）。
A.工程造价从业人员的管理
B.工程造价的确定与控制
C.工程造价编制依据的制定
D.工程造价的编制与审查
131、多项选择题 按现行部颁规定，水利工程每个部分一般设置三个等级项目，以引水式电站为例，下列哪种说法是正确的。（）.
A.引水工程属一级项目
B.调压井属一级项目
C.引水隧洞属二级项目
D.进水口属三级项目
E.土石方开挖属三级项目
132、多项选择题 根据《水污染防治法》，关于生活饮用水地表水源一级保护区，下述正确的是（）。
A.禁止向生活饮用水地表水源一级保护区的水体排放污水
B.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内从事旅游、游泳等活动
C.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内新建供水设施
D.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内扩建供水设施
E.禁止在生活饮用水地表水源一级保护区内建设水处理设施
133、单项选择题 采用现行部颁水利建筑工程概预算定额进行土石方工程单价分析时，要注意开挖与填筑定额的单位，前者是自然方，后者是（）。
A.自然方
B.成品方
C.松方
D.压实方
134、多项选择题 在计算所得税时，不得扣除的项目有（）。
A.业务招待费
B.违法经营的罚款
C.非季节性停工损失
D.各种赞助支出
E.无形资产开发支出
135、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
136、多项选择题 解决有效控制静态投资关键问题的措施有（）。
A.回避、转移和消化工程建设过程中的风险
B.制定工程建设实施阶段造价管理规定
C.与设计单位签定设计限额合同
D.编制项目管理预算
E.定期计算工程价差
137、单项选择题 下列关于项目组织形式论述正确的是（）。
A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速
138、多项选择题 按现行部颁规定，接地装置制作及安装工程定额中未计价的（）的装置性材料，其价值应计入相应的单价中。
A.接地极
B.接地母线
C.保护网
D.避雷塔架
E.铁构件
139、单项选择题 根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。
A.水下地形实方
B.图纸计算方
C.水下松方
D.水下自然方
140、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
141、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
142、多项选择题 在工程项目管理方式中，可以采用阶段法施工的方式有（）。
A.传统方式
B.CM方式
C.设计一建造方式
D.设计一管理方式
E.工程指挥部方式
143、单项选择题 已知某产品的四项功能之间的关系为：F1=2F2=0.5F3=4F4，按照环比评分法，F1的功能指数为（）。
A.0.13
B.4
C.0.267
D.0.25
144、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
145、多项选择题 按现行水利水电工程合同条件，工程变更的范围包括（）。
A.增加或减少合同中任何一项工作内容
B.取消合同中任何一项工作
C.改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸
D.任何业主提出的变更
E.任何承包商提出的变更建议
146、多项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的（）事项进行约定。
A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式
B.工程进度款的支付方式、数额及时限
C.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式
D.发生工程价款纠纷的解决方法
E.施工图纸的提交与核查的方法、时限
147、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
148、多项选择题 《招标投标法》规定，招标方式分为（）。
A.公开招标
B.两阶段招标
C.邀请招标
D.代理招标
E.议标
149、多项选择题 水利基本建设竣工项目交付使用资料表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况，资产应包括（）。
A.固定资产
B.递延资产
C.各类房屋
D.流动资产
E.无形资产
150、多项选择题 河道疏浚工程，按其性质可分为（）。
A.基建性疏浚
B.扩建性疏浚
C.维护性疏浚
D.改建性疏浚
E.生态性疏浚
151、多项选择题 制造土工合成材料的聚合物主要有（）。
A.聚酯（PER）
B.聚乙烯（PE.
C.聚酊（PD.
D.聚丙烯（PP）
E.聚氯乙烯（PVC.
152、多项选择题 综合利用水利工程费用分摊包括（）。
A.流动资产分摊
B.年运行费用分摊
C.总投资分摊
D.固定资产投资分摊
E.借款分摊
153、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行（）的制度。
A.统一管理与市场价格相结合
B.等额水价
C.总量控制和定额管理相结合
D.成本定价
154、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
155、多项选择题 水工建筑物失事会造成巨大危害，失事的主要原因为（）。
A.不可避免
B.难于预料的自然因素
C.人类对自然认识的能力的限制
D.忽视勘测、设计、施工质量
E.人为破坏
156、单项选择题 根据现行部颁定额，帷幕灌浆（除坝基砂砾石帷幕灌浆）、固结灌浆定额子目划分依据以（）为主要参数。
A.吸水率
B.压力
C.干料耗量
D.透水率
157、单项选择题 属于公益性建设项目间接收益的是（）。
A.灌溉工程增加农业产量
B.水污染治理项目减少污水排放量
C.灌溉工程促进食品加工业
D.水污染处理项目促进渔业
158、多项选择题 现行部颁钻孔灌浆及锚固工程概算定额包括帷幕灌浆、固结灌浆、回填灌浆、高压喷射灌浆、接缝灌浆、（）、喷浆、挂钢筋网等节。
A.石笼
B.振冲桩、冲击钻造灌注桩孔、减压井
C.锚杆支护、预应力锚索
D.锥探灌浆、抗滑桩
E.防渗墙造孔及浇筑
159、多项选择题 新方法论与成本效益分析的主要区别在于（）。
A.旧方法是以国内价格作为项目评价的基础，新方法论着重把国际市场价格及各种汇率作为价值准则
B.旧方法注重项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
C.旧方法忽视项目对于社会分配的影响，新方法论兼顾了项目对于社会生产和社会分配的
效果
D.旧方法假设国家政策是既定的，孤立地考虑项目，新方法论则从宏观和微观两方面进行
评估
E.旧方法大体采用的是局部均衡分析，新方法论则着眼于一般均衡的分析
160、单项选择题 下列筹资方式中不能用于资本金筹集的方式有（）。
A.发行股票
B.吸收投资
C.融资租赁
D.自筹投资
161、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
162、多项选择题 工程造价具有（）特点。
A.个别性、差异性
B.动态性
C.概括性
D.准确性
E.层次性
163、单项选择题 《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实载明。
A.招标文件中
B.投标文件中
C.中标通知书中
D.合同中
164、单项选择题 混凝土细骨料的划分标准：细度模数2.5～3.19为（）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
165、单项选择题 综合利用水利工程建设项目费用分摊的最基本原则是（）。
A.各受益部门平均分摊
B.由政府确定承担的部门及份额
C.谁受益、谁承担
D.以上都不对
166、多项选择题 在影子价格计算中，将外贸投入物分为（）。
A.直接进口货物
B.替代进口货物
C.间接进口货物
D.减少出口的货物
E.间接出口的货物
167、多项选择题 根据现行部颁定额，影响绞吸式挖泥船台班效率定额需调整的因素有（）。
A.工况系数
B.超过基本排高
C.挖泥船的吃水深度
D.超过基本挖深
E.排泥管安拆
168、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
169、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
170、多项选择题 按现行部颁规定，安装工程单价中的（）是以人工费为计算基数。
A.现场经费
B.其他直接费
C.间接费
D.企业利润
E.直接费
171、单项选择题 已知n=n1+n2，则（）。
A.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）+（F／P，i，n2）
B.（F／P，i，n）=（F／P，i，n1）×（F／P，i，n2）
C.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）+（P／F，i，n2）
D.（P／F，i，n）=（P／F，i，n1）×（F／P，i，n2）
172、单项选择题 某公司发行长期债券500万元，筹资费率为3%，债券利息率为10%，所得税税率为33%，则其债券成本率为（）。
A.4.98%
B.6.91%
C.10.31%
D.15.39%
173、单项选择题 新标准水泥强度龄期统一规定为（）。
A.7d
B.14d
C.28d
D.56d
174、多项选择题 建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A.投资估算控制设计概算
B.设计概算控制施工图预算
C.设计概算是对投资估算的落实
D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E.在正常情况下投资估算应小于设计概算
175、多项选择题 按项目目标进行分类，包括（）计划。
A.劳动力使用
B.物资供应
C.质量标准
D.工期
E.成本
176、多项选择题 西方经济学家把经济周期分为（）。
A.成熟阶段
B.繁荣阶段
C.衰退阶段
D.萧条阶段
E.复苏阶段
177、单项选择题 根据现行部颁定额，变电站一次拉线安装以（）为计量单位。
A.双相100m
B.单相100m
C.100m/三相
D.三相10m
178、单项选择题 水利工程由于其建筑物特有的结构特征，一般都需耗用大量的建筑材料，如混凝土重力坝其材料费占工程直接成本的（）。
A.40～50%
B.50～60%
C.60～70%
D.70～80%
179、单项选择题 属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A.严格按合同规定支付工程款
B.确定对目标控制有利的承发包模式
C.按合同工期制定施工进度计划
D.配备专职合同管理人员
180、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价中的职工福利基金取费费率是（）。
A.12%
B.14%
C.10%
D.7%
181、多项选择题 水价制定的原则（）。
A.公平性和平等性原则
B.水资源有效配置原则
C.成本回收原则
D.可持续发展原则
E.高价原则
182、单项选择题 城乡维护建设税的计税依据是（）。
A.营业收入
B.营业税
C.增值税
D.营业税、增值税、消费税
183、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用
184、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
185、单项选择题 根据现行部颁规定，从最后一级降压变压器低压侧至施工用电户的线路损耗已包括在（）之内。
A.电能损耗摊销费
B.施工用电价格
C.施工机械设备的台时耗电定额
D.供电设施摊销费
186、多项选择题 下列造成工程投资增加的原因中，勘测设计单位不应承担责任的是（）.
A.永久建筑安装工程的工程项目变动
B.国家政策变动
C.永久设备工程的数量变动
D.物价变动
E.投资人提高建设标准
187、单项选择题 为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制投标报价。
A.最小成本价
B.个别成本价
C.平均成本价
D.最大成本
188、单项选择题 进行建设项目经济评价（）。
A.应全部采用动态经济计算方法进行
B.应当遵循费用与效益计算口径一致的原则
C.对属于公益性质的水利建设项目，因其没有或很少有财务收入，无需再进行财务分析计算
D.应全部采用影子价格进行计算
189、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
190、多项选择题 建设工程竣工后，发包人应当根据（）和及时进行验收。
A.施工图纸及说明书
B.经监理人批准的施工组织设计
C.国家颁发的施工验收规范
D.监理规划
E.质量检验标准
191、多项选择题 按现行部颁规定，人工预算单价中的辅助工资包括（）。
A.施工津贴
B.夜餐津贴
C.工会经费
D.地区津贴
E.节日加班津贴
192、单项选择题 环境影响评价应采用（）并结合国家和地方颁发的有关环境质量标准进行评价。
A.有无项目对比法
B.环保主要参数核定法
C.环境影响程序测算法
D.频率法
193、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
194、多项选择题 已知A、i、n，求F，可用下列哪些公式（）。
A.F=A（P／A，I，n）（F／P，i，n）
B.F=A（A／F，i，n）
C.F=A（P／A，i，n）（P／F，i，n）
D.F=A（F／A，i，n）
E.F=A（A／P，i，n）（P／F，i，n）
195、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
196、单项选择题 关于增值税的规定，下列说法中正确的是（）。
A.增值税的纳税人是在我国从事销售不动产的单位和个人
B.增值税基本税率为13%
C.增值税在零售环节实行价内税，在零售以前的环节实行价外税
D.增值税根据项目经济规模实行差别税率
197、单项选择题 固定资产价重估的方法很多，其中以（）比较最适合水利工程固定资产价值重估。
A.现行市场价值
B.货币折算值
C.重置成本法
D.类比法
198、多项选择题 当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资
199、单项选择题 站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。
A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格
200、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A.水土资源
B.土地利用
C.水产资源
D.水土流失
201、多项选择题 按现行部颁规定，关于“骨料、水泥输送系统”的说法错误的有（）。
A.指骨料自破碎筛分加工好后输送至成品料仓
B.指骨料自成品料仓输送至搅拌楼边料仓
C.指骨料自搅拌楼边料仓下廊道接料斗输送搅拌楼料仓
D.指水泥自运输水泥罐车用水泥泵输送至水泥罐
E.指水泥自搅拌楼边水泥罐用水泥泵输送至搅拌楼料仓
202、多项选择题 按现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
203、多项选择题 多个方案进行比较时，方案之间的关系有（）。
A.互斥关系
B.替代关系
C.独立关系
D.相关关系
E.互补关系
204、单项选择题 某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。
A.392
B.380
C.346
D.314
205、单项选择题 依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。
A.3
B.4
C.5
D.6
206、单项选择题 可行性研究投资估算是（）的重要依据。
A、项目科学决策
B、列入计划
C、开工报告审批
D、编制标底
207、单项选择题 某建设项目的现金流量，按10％的折现率计算恰好在项目寿命期结束时收回全部投资，则下面关于该项目的净现值（NPV）和内部收益率（IRR）的表述正确的是（）。
A.NPV＞0，IRR=10％
B.NPV=0，IRR＞10％
C.NPV=0，IRR=10％
D.NPV＞10%，IRR=0
208、多项选择题 优先股股东与普通股股东相比，优先权表现在（）。
A.股利分配优先权
B.经营管理权
C.增发新股优先认购权
D.剩余财产分配优先权
E.优先表决权
209、单项选择题 最初若干期没有收付款项，距今若干期以后发生的每期期末都有等额收付款的年金，被称为（）。
A.普通年金
B.延期年金
C.预付年金
D.永续年金
210、单项选择题 下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。
A．早期预警程序
B．补偿事件程序
C．友好协商
D．裁决人程序
211、单项选择题 在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。
A.工程项目进度平衡表
B.年度计划项目表
C.投资汁划年度分配表
D.年度建设资金平衡表
212、单项选择题 项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。
A.一次性
B.重复性
C.渐近明细
D.需用资源众多
213、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
214、单项选择题 在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A.多目标性
B.一致性原则
C.增量原则
D.非重复性原则
215、多项选择题 《政府采购法》所称政府采购，是指（），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
A.各级国家机关
B.事业单位
C.团体组织
D.公民
E.自然人
216、多项选择题 根据现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
217、多项选择题 水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。
A.基础性
B.全局性
C.统一性
D.战略性
E.持续性
218、多项选择题 粉煤灰的主要性能为（）。
A.细度
B.颗粒形状
C.颗粒表面状态
D.比重及容重
E.需水量与活性
219、单项选择题 大、中型水利水电工程项目划分为（）。
A.单位工程、单项工程、分部工程
B.单位工程、分部工程、分项工程
C.单位工程、分部工程、单元工程
D.分项工程、分部工程、单位工程
220、多项选择题 水利基本建设项目投资分析表，是以（）的实际支出与相应的概（预）算费用相比较，用来反映竣工项目建设投资情况。
A.单项工程
B.单位工程
C.临时工程
D.费用项目
E.永久工程
221、单项选择题 下列情况不属于工程变更的是（）。
A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例
B.更改工程质量要求
C.更改标高
D.施工方案替代
222、多项选择题 中标人的投标应当符合下列（）条件之一。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准
C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外
D.能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低
E.能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准
223、多项选择题 项目融资与传统的贷款相比较，具有的特点包括（）。
A.资金的来源主要是以项目为主体，而不以项目投资者或发起人的资信为依据
B.贷款人对项目的借款人具有完全追索权
C.资金的来源主要依赖于项目投资者或发起人的资信
D.用于支持贷款的信用结构的安排是灵活和多样化的
E.项目的债务不表现在项目借款人的公司资产负债表中
224、单项选择题 区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。
A.使用或收益的竞争性与排他性
B.效用的不可分割性
C.消费的非竞争性
D.收益的非排他性
225、单项选择题 在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。
A.寻找质量问题产生的原因
B.寻找影响工程质量的主要因素
C.了解质量问题的动态变化
D.了解质量特征的分布规律
226、多项选择题 工程项目生命周期可分为四个阶段，其中包括（）。
A.决策阶段
B.计划与设计阶段
C.控制阶段
D.实施阶段
E.竣工验收阶段
227、多项选择题 价差计算范围，应包括构成工程静态总投资范围之内的（）。
A.独立费用
B.设备工程
C.建设及安装工程
D.地方政府包干项目
E.融资利息
228、单项选择题 当前，我国水利面临着的主要问题是（）。
A.洪涝及台风灾害
B.水工程老化病危
C.洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化
D.水资源短缺及优化配置
229、多项选择题 根据《水利工程工程量清单计价规范》中工程单价的定义，其包括下列哪些费用？（）
A.措施项目费
B.风险因素
C.企业利润和税金
D.施工管理费
E.直接费
230、单项选择题 对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
231、单项选择题 按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后，承包人应在（）内提交索赔意向书。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
232、多项选择题 传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。
A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性
233、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10
234、单项选择题 当财务杠杆系数DFL=1时，（）。
A.财务风险很大
B.财务风险很小
C.没有财务风险
D.财务风险水平适中
235、单项选择题 从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。
A.成本加酬金
B.固定总价
C.可调值总价
D.可调值单价
236、单项选择题 某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。
A.8250
B.5280
C.7000
D.7850
237、单项选择题 根据现行部颁定额，门式起重机安装按（）选用定额子目。
A.型号
B.主钩起重能力
C.规格
D.设备自重
238、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
239、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（）。
A.洪泛区
B.蓄滞洪区
C.移民安置区
D.防洪保护区
E.工程建设区
240、多项选择题 下列（）在水利工程施工中被称为特种混凝土。
A.混凝土
B.高强混凝土
C.膨胀混凝土
D.水泥砂浆
E.钢纤维混凝土
241、单项选择题 （）是施工企业以单位工程为对象所编制的人工、材料、机械台班耗用量及其费用汇总，即单位工程成本。
A.施工图预算
B.完工结算
C.投标报价
D.施工预算
242、单项选择题 下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析
B.脱离了古典经济学的完全竞争假设
C.忽视了项目对社会生产的效果
D.忽视了项目对社会分配的影响
243、多项选择题 在《关于颁发〈水利水电工程施工合同和招标文件示范文本〉的通知》（水建管[2000]62号）中，对《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（简称《范本》）的使用范围和方法作出了明确的规定，要求（）。
A.列入国家或地方计划的大中型水利水电土建工程使用本《范本》
B.外国承包商承包的工程应采用本《范本》
C.外商投资的工程应使用本《范本》
D.小型水利水电工程可参照使用本《范本》
E.国际工程应使用本《范本》
244、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装完毕后，设备单位试运转费用应包括在（）之内。
A.联合试运转费
B.系统试运转费
C.科学研究试验费
D.安装工程费
245、单项选择题 已知某建设项目寿命期为10年，当基准折现率为10%，恰好在寿命周期结束时收回全部投资，则基准折现率为8%时，下列正确的是（）。
A.NPV＞0，Pt&rsquo；＜10
B.NPV＜0，Pt&rsquo；=10
C.NPV＞0，Pt&rsquo；=10
D.NPV＜0，Pt&rsquo；＜10
246、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
247、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
248、多项选择题 下列项目属于建筑工程的有（）。
A.混凝土重力坝
B.动力线路工程
C.导流隧洞钢闸门
D.锚索
E.管理自动化系统
249、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A.无偿使用制度
B.属地占有制度
C.有偿使用制度
D.取水优先制度
250、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
251、单项选择题 现代工程造价管理产生于（）。
A.美国
B.英国
C.法国
D.中国
252、多项选择题 下面关于资本金的说法正确的有（）。
A.资本金是投资者认缴的出资额，属于非债务性资金
B.当投资者不愿意再参与项目时，可以抽回资本金
C.资本金可以从国家、法人、个人那里筹集
D.企业发行的债券也可以充当资本金
E.所有建设项目都必须有资本金才能建设
253、多项选择题 天然砂砾料筛洗定额的“砂砾料采运”（以“t”为单位）材料单价应包括（）。
A.覆盖层、无效层清除摊销费
B.砂砾料筛洗费
C.砂砾料开采费
D.砂砾料运输费
E.筛洗弃料摊销费
254、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
255、单项选择题 如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A.提高
B.降低
C.不发生变化
D.可能提高，也可能降低
256、多项选择题 现行部颁定额中，按设计灌浆面积计算的项目为（）。
A.回填灌浆
B.接触灌浆
C.帷幕灌浆
D.固结灌浆
E.预埋骨料灌浆
257、单项选择题 在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。
A.独立关系
B.互斥关系
C.互补关系
D.相关关系
258、多项选择题 水利建设项目应推行项目法人负责制，其中项目法人负责制的主要职责应包括（）。
A.项目资金的筹集
B.审查或审定工程设计
C.组织工程施工招标
D.工程施工
E.项目投产前，组织运行管理班子
259、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
260、单项选择题 在编制钢筋制安工程标底单价时，若钢筋制安工作量较大，则钢筋材料的利用率高，损耗率相对较低，钢筋材料的附加量及人工数量（）。
A.可适当增加
B.可适当减少
C.不变
D.与钢筋制安量无关
261、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
262、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
263、多项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单在（）情况下才生效。
A.发包人已按最终支付证书支付之后
B.承包人撤离工地之后
C.履约保函退还承包人之后
D.全部退还了保留金
E.监理人履行监理合同结束之后
264、单项选择题 实施建筑工程招投标制度，（）。
A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
265、单项选择题 将产品功能分为基本功能和辅助功能是按照（）标准来划分的。
A.性质
B.重要程度
C.用户需求
D.功能量化标准
266、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
267、多项选择题 可持续发展的项目评价原则包括（）。
A.生态经济效益最大原则
B.经济效率最大原则
C.资源消耗最小原则
D.系统风险最小原则
E.生态经济成果最大原则
268、单项选择题 甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）万元补偿。
A.30
B.50
C.90
D.0
269、多项选择题 现行部颁灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求，当设计未明确时，32.5水泥可适用于（）。
A.接缝灌浆
B.固结灌浆
C.劈裂灌浆
D.高喷灌浆
E.帏幕灌浆
270、多项选择题 闸门按其构造特征划分，其主要形式包括（）。
A.钢筋混凝土闸门
B.平板闸门
C.弧形闸门
D.人字闸门
E.木闸门
271、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
272、多项选择题 （）是构成建筑安装工程费的主体，在水利工程总投资中占有很大的比重。
A.人工费
B.间接费
C.材料费
D.施工机械使用费
E.企业利润
273、单项选择题 根据现行部颁定额，钻孔灌注桩定额未包括（）。
A.泥浆外运
B.制备泥浆
C.井口护筒埋设
D.操作平台
274、单项选择题 控制工程造价的最有效手段是（）。
A.技术和经济相结合
B.以设计阶段为重点进行控制
C.以施工阶段为重点进行控制
D.进行全过程的工程造价控制
275、多项选择题 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.人员
B.资源
C.造价
D.盈利
E.风险
276、多项选择题 《中华人民共和国防洪法》规定，防洪工作实行（）的原则。
A.全面规划
B.统筹兼顾
C.预防为主
D.效益优先
E.局部利益服从全局利益
277、单项选择题 采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。
A.大宗工业用电
B.非工业用电
C.农业用电
D.居民生活用电
278、多项选择题 按现行部颁规定，税金的计算基础为（）之和。
A.直接工程费
B.间接费
C.基本预备费
D.企业利润
E.直接费
279、单项选择题 利润分配的过程包括：a．弥补亏损，b．分配利润，C．提取公益金，d．提取法定盈余公积金，其顺序为（）。
A.abcd
B.acdb
C.adcb
D.badc
280、多项选择题 按现行部颁规定，下列（）材料为装置性材料。
A.机组本体上的梯子、平台和栏杆
B.电缆头
C.滑触线
D.电缆
E.管道用的支吊架
281、单项选择题 某企业设计生产能力为月生产某产品6000吨，每月固定成本为145万元／吨，产品售价为1300元／吨，不计销售税金及附加，单位产品变动成本930元／吨，则其盈亏平衡产量为（）。
A.3919吨
B.2351吨
C.6828吨
D.5408吨
282、多项选择题 构成合同法律关系的要素包括（）。
A.主体
B.客体
C.违约
D.争议
E.内容
283、单项选择题 将财务评价中的固定资产投资调整为国民经济评价中的经济费用，其中建筑安装工程单价中的计划利润将调整为（）。
A.取消
B.施工企业资金回收费
C.社会平均利润
D.不变
284、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
285、单项选择题 修建不同类型的水工建筑物并有机地布置在一起，控制水流、协调运行，称它为（）。
A.水闸
B.水库
C.水电站
D.水利枢纽
286、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
287、单项选择题 现行部颁（2002）《水利建筑工程概算定额》附录中混凝土配合比的水泥用量是按机械拌和拟定的，若人工拌和，水泥用量增加（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
288、多项选择题 设备租赁的方式有（）。
A.短期租赁
B.经营租赁
C.长期租赁
D.融资租赁
E.混合租赁
289、多项选择题 纯粹公共品或劳务的特性（）。
A.其边际成本等于零
B.边际拥挤成本为零
C.效用的不可分割性
D.消费的竞争性
E.受益的非排他性
290、单项选择题 根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。
A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费
291、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
292、多项选择题 现行部颁安装工程定额，采用的表现形式有（）。
A.价目表
B.安装费率
C.实物量定额
D.估算标准
E.扩大指标
293、多项选择题 混凝土拌制及浇筑定额中，不包括骨料（）等温控所需人工、材料、机械的数量和费用。
A.预冷
B.备料
C.加冰
D.浇筑
E.通水
294、多项选择题 企业自有资金由（）组成。
A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润
295、多项选择题 水电站副厂房一般应包括以下几类用房（）。
A.直接生产用房
B.办公用房
C.机修试验用房
D.辅助用房
E.文化、生活福利用房
296、多项选择题 按环境的属性划分，环境评价包括（）。
A.综合评价
B.经济评价
C.自然环境评价
D.社会环境评价
E.环境后评价
297、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
298、单项选择题 绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A.工期提前或推迟都会增加成本
B.工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C.工期提前或推迟都会减少成本
D.工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
299、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
300、多项选择题 按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。
A.勘察、设计或施工总承包合同
B.总价合同
C.工程项目总承包合同
D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同