时间:2021-08-31 02:31:14
1、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
2、单项选择题 根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为()个大类。
A.四
B.六
C.八
D.十
3、单项选择题 地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（）d。
A.3
B.7
C.14
D.28
4、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。
A.作业人员
B.许可人
C.监护者
5、单项选择题 许可人可由有限空间设施管理单位（）及以上人员担任。
A.处长
B.班组长
C.专责人
6、单项选择题 作业者更换作业面或重新进入同一作业面时，应（）。
A.直接进入有限空间
B.作业负责人同意后进入有限空间
C.再次进行气体检测
7、单项选择题 关于模板安装施工的做法，错误的是（）。
A.操作架子上长期堆放大量模板
B.高耸结构的模板作业设有避雷措施
C.遇到六级大风，停止模板安装作业
D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施
8、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
9、问答题
某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3;顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中c公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
10、单项选择题 关于脚手架剪刀撑的设计要求，下列描述错误的是()。
A.高度在24m以下的单排脚手架，应在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑
B.高度在24m以下的单排脚手架，外侧立面中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m
C.高度在24m以下的双排脚手架，必须在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
D.高度在24m以上的双排脚手架，应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑
11、单项选择题 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。
A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧
12、多项选择题 下列关于等值的表述中，正确的有()。
A.在利用复利计算公式进行等值换算时，假设各期的等额支付A发生在各期的期初
B.若两笔现金流量等值，则换算到任何时刻的价值必然相等
C.通过资金的等值换算后，不同时点的资金可以进行加减运算及比较
D.折现率影响到等值计算结果
E.工程经济分析中，通常将方案计算期内的现金流量折算为终值，并按终值的大小做出决策
13、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
14、多项选择题 石材分为（）
A.天然石材
B.板材
C.不锈钢
D.陶瓷E.人造石材
15、单项选择题 下列各项中哪项不属于财务分析的方法()。
A.会计分析
B.比率分析
C.因素分析
D.比较分析
16、多项选择题 下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。
A.HPB235
B.HPB300
C.HRB335
D.HRB400
E.HRB500
17、多项选择题 地下工程防水卷材的铺贴方式可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”，外贴法与内贴法相比较，其主要特点有()。
A.容易检查混凝土质量
B.浇筑混凝土时，容易碰撞保护墙和防水层
C.不能利用保护墙作模板
D.工期较长
E.土方开挖量大，且易产生塌方现象
18、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
指出事件一中的不妥之处，分别写出理由。19、单项选择题 丁程量清单报价主要的形式不包括()。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法
20、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十层。裙房4层，檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。粧基。裙房采川落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等3项。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《土方开挖专项施工方案》。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完10?13m高度后或3?5步后；作业层上施加荷载前。同时规定，脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理T.程师认为不全。
【问题】
1.事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，基础工程施丁安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些？
21、单项选择题 凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。
A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程
22、问答题
某建设项目，地下l层，地上16层，总建筑面积26000m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。
(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做?
(3)对于装饰石料;
①监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?
②承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
③厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?
23、问答题
背景
某工程，建筑面积为16122m2，占地面积为4000m2.地下1层，地上8层.筏形基础，现浇混凝土框架-剪力墙结构，填充墙空心砌块隔墙.水源从现场北侧引人，要求保证施工生产、生活及消防用水.
问题
(1)当施工用水系数1.15，年混凝土浇筑量11639m3，施工用水定额2400L/m3，年持续有效工作日为150d，两班作业，用水不均衡系数k2=1.5.要求计算现场施工用水.
(2）施工机械主要是混凝土搅拌机，共4台，包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等，用水定额平均N2=300L/台.未预计用水系数K1=1.15，施工不均衡系数K3=2.0，求施工机械用水量.
(3）设现场生活高峰人数P1=350人，施工现场生活用水定额N3=40L/班，施工现场生活用水不均衡系数K4=1.5，每天用水2个班，要求计算施工现场生活用水量.
(4)请根据现场占地面积设定消防用水量.
(5)计算总用水量
24、单项选择题 屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横间距一般最大为()。
A.5m
B.6m
C.8m
D.10m
25、单项选择题 天然花岗岩是（）。
A、聚乙烯塑料
B、聚氯乙烯塑料
C、聚苯乙烯塑料
D、环氧树脂塑料
26、多项选择题 仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
27、单项选择题 下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件
B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
28、多项选择题 换填地基按其回填的材料可分为()。
A、砂和砂石地基
B、振冲地基
C、水泥搅拌桩地基
D、灰土地基
E、粉煤灰地基
29、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。电力隧道使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.6000
B.10000
C.15000
30、多项选择题 为改善砂浆的和易性而加人的掺合料包括()
A.石灰膏
B.黏土膏
C.石膏
D.粉煤灰
E.人工砂
31、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
32、单项选择题 施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。
A.防雷
B.接地保护
C.熔断器
D.漏电保护
33、单项选择题 验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要辅以()法配合共同完成。
A.钎探
B.重锤
C.铁锹
D.钻土
34、单项选择题 花岗岩一般用途的弯曲强度为（）MPa。
A．6
B．7
C．8
D．9
35、多项选择题 换填地基法中，可用于换填的材料有()。
A.粉煤灰
B.生石灰
C.水泥
D.矿渣
E.素土
36、单项选择题 存货的成本由取得成本、存储成本和()构成。
A.订货成本
B.购置成本
C.缺货成本
D.运输成本
37、单项选择题 甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由()。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙平摊
D.甲方承担20%，乙方承担80%
38、名词解释 建筑物等级划分
39、单项选择题 采用捶击沉桩法打预制桩时，若为摩擦桩，桩的人土深度的控制方法为()。
A.只控制其贯入度
B.只控制其标高
C.以控制标高为主，贯人度作为参考
D.以控制贯入度为主，标高作为参考
40、多项选择题 硬聚氯乙烯管常用于()。
A、给水管道(饮用水)
B、给水管道(非饮用水)
C、排水管道
D、雨水管道
E、热水管道
41、单项选择题 测砂浆的强度，用正立方体试件，经28天标准养护，测得一组六块的抗压强度值来评定，立方体的边长为()。
A.70mm
B.15mm
C.7.07mm
D.15.07mm
42、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？
43、多项选择题 按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为()。
A、结构材料
B、功能材料
C、装饰材料
D、墙体材料
E、辅助材料
44、多项选择题 混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类，其中自然养护可分为()。
A、加热养护法
B、覆盖浇水养护法
C、薄膜布养护法
D、养生液养护法
E、保温养护法
45、单项选择题 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
46、单项选择题 建筑物2.5m以上的空调机位突出道路红线的允许突出宽度不应大于()
A.0.5m
B.1.Om
C.2.5m
D.3.Om
47、单项选择题 地下有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区（），进行送风作业。
A.顶部
B.中部
C.底部
48、多项选择题 关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有()。
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工
B.混凝土养护时间不得少于28d
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥
E.混凝土采用补偿收缩混凝土
49、单项选择题 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂是()。
A.缓凝剂
B.引气剂
C.减水剂
D.加气剂
50、单项选择题 当采用()振捣普通混凝土时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
A、插入式振捣器
B、表面平板振动器
C、连续型振捣器
D、小型机具振动器
51、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
52、问答题
背景：某地下车库工程.地下4层，地上局部两层，由于地下室埋深较深，对防水的要求比较高，地下室底板及外墙均采用Pl2的防水混凝土，并通过外防外贴法附加两层4mm+4mm的SBS卷材防水层。基坑肥槽回填时，回填土由两处取土场外购，一处土质为砂土，一处为粉质黏土，回填施工时控制其含水量均为l3.2%±l.5%。地上部分设计有局部下沉广场，广场中庭设计有一铝合金骨架隐框玻璃幕墙阳光房，拟采用单层镀膜中空玻璃。
铝合金型材现场检验哪些内容?中空玻璃质量检查主要有哪些要求?53、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
54、多项选择题 关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有（）。
A、应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行
B、应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
C、应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧
D、应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
E、同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成
55、问答题 施工缝的处理
56、单项选择题 抗渗混凝土试件每组()块。
A.三
B.四
C.五
D.六
57、单项选择题 常用建筑涂料品种中，()是以不饱和聚酯和苯乙烯为主要成膜物质的无溶剂型漆。
A、聚酯树脂漆
B、聚氨酯漆
C、苯乙烯焦油
D、聚乙烯醇缩丁醛
58、多项选择题 无法进行基坑验槽的情况包括()。
A、基槽底面与设计标高相差太大
B、未加人工清除的沟槽
C、槽底土扰动明显
D、现场没有基础施工图和结构总说明
E、场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应原因
59、单项选择题 木材物理力学性质是否随含水率而发生改变的转折点是()。
A.平衡含水率
B.纤维饱和点
C.表观密度
D.空隙率
60、多项选择题 厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。
A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料
61、单项选择题 不锈钢通常定义为含铬()以上具有耐腐蚀性能的铁基合金。
A、3%
B、5%
C、8%
D、12%
62、单项选择题 某市中级人民法院在对一起建筑施工合同纠纷的二审判决中，认定涉案施工企业不具备相应的资质等级，在判决作出后，该院院长发现该事实的认定存在重大错误。那么，他应当()。
A.要求法院改判
B.直接作出再审的决定
C.提交审判委员会讨论决定是否再审
D.提请上级人民法院决定
63、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
64、问答题
某工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月，合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图2-13所示(时间单位：月)，各项工作均按照最早时间安排且匀速施工，施工单位的部分报价见表2—16。施工合同中约定：预付款为合同总价的20%，当工程款支付达到合同价的50%时开始扣预付款，3个月内平均扣回;质量保修金为合同价的5%，从第1个月开始，按每月进度款的10%扣留，扣完为止。
工程于2005年3月1日开工，施工中发生了如下事件：
事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于6月份进行现场工程安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全状况进行自查，对存在的问题进行整改。施工单位进行了自查整改，并向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现了多道裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土的质量问题。对此，施工单位提出，因混凝土厂家是建设单位推荐的，故建设单位负有推荐的责任，应分担检测的费用。
事件3：K工作施工中，施工单位以按设计文件建议的施工工艺难以施工为由，向建设单位书面提出了工程变更的请求。
【问题】
1.该施工进度计划中有几条关键线路?请指出。
2.开工后3个月施工单位应获得的工程款是多少?
3.工程预付款是多少?预付款从何时开始扣回?开工3个月后，总监理工程师每个月签证的工程款是多少?
4.分别分析事件1和事件2中，施工单位提出的费用要求是否合理?说明理由。
5.事件3中，施工单位提出的变更程序是否妥当?说明理由。
65、多项选择题 木材的湿胀干缩将影响木材的使用，干缩会使木材
A、翘曲
B、开裂
C、接榫松动
D、表面鼓凸
E、拼缝不严
66、问答题
某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板(架)体系，编制了模板(架)工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量)，洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的，提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符)：
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题：
1.事件一中，列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。
67、单项选择题 砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。
A.120mm厚墙
B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱
D.宽度为800mm的窗间墙
68、多项选择题 临界力的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.杆件受外力的大小
C.压杆截面形状与大小
D.压杆的长度
E.压杆的支承情况
69、单项选择题 某施工企业向水泥厂发出了要约：“我方欲以400元/吨的价格购买P.O32.5R水泥100吨，7日内回复有效。”水泥厂在承诺期限内向该施工企业回复了一份电报：“完全同意你方报价，但由于货源紧，只能发货60吨。”请问，水泥厂的这份电报属于()。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.新要约
70、单项选择题 某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下：一次性投资l50万元，运输、拆迁、安装一次总费用l0万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是()万元。
A.35.14
B.52.74
C.21.9
D.51.l4
71、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
72、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
73、单项选择题 根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施
B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费
D.建立、健全本单位安全生产责任制
74、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
75、单项选择题 钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构。
A.3
B.4
C.5
D.6
76、单项选择题 关于土方开挖的顺序、方法的说法，正确的是()。
A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖
B.支撑开槽，先撑后挖，分层开挖
C.开槽支撑，后挖先撑，分层开挖
D.支撑开槽，后挖先撑，分层开挖
77、单项选择题 线性盈亏平衡分析是基于一定假设条件下进行的，()不属于其假设条件。
A.产品的产量与产品的销量相等
B.单位产品变动成本保持不变
C.固定成本小于变动成本
D.单位产品的价格保持不变
78、多项选择题 在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。
A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定
79、单项选择题 同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（）。
A.黄色
B.蓝色
C.蓝绿双色
D.黄绿双色
80、单项选择题 利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。
A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量
81、单项选择题 某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。
A.3年
B.6年
C.9年
D.12年
82、单项选择题 若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改
B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工
D.应当及时提出意见和建议
83、单项选择题 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（）年。
A.40
B.50
C.60
D.70
84、单项选择题 粉土粒径大于()mm的颗粒质量不超过总质量50%，且塑性指数等于或小于10的土。
A、0.075
B、1
C、1.25
D、2
85、问答题
某大厦外墙为幕墙，裙楼为干挂花岗石幕墙，主楼正面为点式玻璃幕墙，其他部分为复合铝板幕墙。土建工程已完毕，进人幕墙施T阶段。玻璃幕墙生产车间进行结构胶注胶生产工序如下：
1.室温为25℃，相对湿度为35%；
2.清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用"一次擦"工艺进行清洁；
3.清洁后的基材一般在1h内注胶完毕；
4.从注胶完毕到现场安装其间隔时间为10天。安装复合铝板幕墙的次序为从上而下，先平面、后转角和窗台。即先确定幕墙所有铝板板块水平方向位置，再安装各转角处的铝板，而且是先安装顶部封边各转角处的铝板，并以此为基准拉水平线以确定其余顶部封边铝板的空间位置并将其安装完毕。接着安装顶层窗台处的周边铝板，同时以安装完毕的顶部封边铝板为基准对窗台处的周边铝板实行定位并作位置修正。
86、问答题
施工进度控制方法的运用案例分析题
某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m2。某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如图2-9所示(单位：目)
在工程施工中发生了如下事件。
事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。
事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
【问题】
1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。
2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。
3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。
4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?
87、单项选择题 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
88、单项选择题 为确保砂浆具有良好的保水性，砌筑砂浆的分层度不得大于()mm。
A、25
B、28
C、30
D、35
89、问答题
某大型剧院拟进行维修改造，某装饰装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为5个月，合同价款为1800万元。
1.抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下。
(1)在抹灰前对基层表面做了清除。
(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。
2.工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下。
(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于3d。
(2)当抹灰总厚度大于或等于15mm时，应采取加强措施。
(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。
(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。
(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。
【问题】
1.抹灰前应清除基层表面的哪些物质?
2.如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应怎样处理?
3.为使基体表面在抹灰前光滑，应做怎样的处理?
4.判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处，并改正。
5.对滴水线(槽)的要求是什么?
6.一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些?
7.装饰抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些?
90、多项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001)，符合建筑工程分项质量验收合格规定的有()。
A.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
C.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
D.地基与基础、主体结构与设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
E.质量控制资料应完整
91、单项选择题 在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。
A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭
92、多项选择题 申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划
B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同
D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
93、多项选择题 （）属于安全玻璃
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.夹丝玻璃
D.平板玻璃
E.彩色玻璃
94、多项选择题 对于砌块施工的要求中，正确的措施是()。
A.外墙砖角及纵横墙交接处应用砌块相互搭接
B.需要镶砖时，应整砖镶砌，而且尽量对称分散布置
C.机具准备：垂直和水平运输机械、吊装机械、专用夹具和其他工具
D.砌块安装就位，砌块就位应对准位置徐徐下落，水平落于砂浆层上
E.采用砂浆灌竖缝，此后，一般不应再撬动砌块，以防破坏砂浆的黏结力
95、单项选择题 下列关于梁中钢筋的保护层厚度的说法，正确的是（）。
A.钢筋表面至梁表面的距离
B.钢筋形心至梁表面的距离
C.主筋表面至梁表面的距离
D.主筋形心至梁表面的距离
96、单项选择题 建设工程项目总投资由建设投资和()构成。
A.工程建设其他费用
B.利润及税金
C.流动资产投资
D.建设期利息
97、单项选择题 关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。
A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水
B.APP卷材尤其适用与较高气温环境的建筑防水
C.采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃
D.采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于﹣10℃
98、单项选择题 为建筑物设置伸缩缝，是为了()。
A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力
99、单项选择题 下列代理行为中，不属于委托代理的是()
A.招标代理
B.采购代理
C.诉讼代理
D.指定代理
100、单项选择题 在我国，现金流量表的编制基础为()。
A.现金
B.现金和现金等价物
C.流动资金
D.人民币
101、多项选择题 下列承揽工程的行为违反我国《建筑法》的禁止性规定的是()。
A.甲企业超越本企业的资质等级承揽工程
B.乙企业为增强竞争能力，和其他企业组成了联合体共同承揽工程
C.丙公司尚未取得企业资质就四处承揽工程
D.丁公司只有二级资质，为承揽某工程借用了另一企业的一级资质证书
E.戊公司碍于情面，让庚公司使用了自己的资质证书
102、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。
A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认
103、单项选择题 型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于()。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
104、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
105、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A.柱的震害轻于梁
B.柱顶的震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
106、名词解释 空斗墙
107、单项选择题 关于施工现场安全用电的做法，正确的是（）。
A.所有用电设备用同一个专用开关箱
B.总配电箱无需加装漏电保护器
C.现场用电设备10台，编制了用电组织设计
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路
108、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
109、单项选择题 我国发生的绝大多数地震属于()。
A、火山地震
B、塌陷地震
C、深源地震
D、浅源地震
110、单项选择题 在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
A.1
B.2
C.3
D.5
111、单项选择题 直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（）。
A.闪光对焊
B.绑扎搭接
C.电弧焊
D.直螺纹套筒连接
112、单项选择题 根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。
A.初凝时间均不得短于40min
B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h
C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12h
D.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于12h
113、多项选择题 某搭设高度45m的落地式钢管脚手架工程，下列做法正确的有（）。
A.采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式
B.每搭设完15m进行一次检查和验收
C.停工两个月后，重新开工时，对脚手架进行检查、验收
D.每层连墙件均在其上部可拆杆件全部拆除完成后才进行拆除
E.遇六级大风，停止脚手架拆除作业
114、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测ー次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
115、单项选择题
森田疗法中的实施方法很多，其本人说过，对他的疗法理解好的人，单靠读他的书或论文即可治愈。一般经常用到的方法包括门诊森田疗法和住院森田疗法。
重工作期的意义是（）
A.所有分心的方法均剥夺，直接面对焦虑
B.在不知不觉中培养对工作的持久忍耐力
C.在完成多样任务过程中体验顺应自然、为所当为的生活态度和纯真的心
D.通过劳动打破思想矛盾和精神交互作用的环，减轻症状的痛苦，由自我中心转变为外向化和实事求是
E.以上均不是
116、单项选择题
某高程测量如图1—14所示，已知A点高程为HA，欲测得B点高程HB，安置水准仪于A、B之间，后视读数为口，前视读数为b，则B点高程HB为()。
A、HB=HA—a-6
B、HB=HA+a+b
C、HB=HA+a-b
D、HB=HA-a+b
117、单项选择题 在砌体结构施工技术中，关于混凝土大小型空心砌块砌体工程的表述，有误的是()。
A.混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块两种
B.普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水
C.龄期不足21d及表面有浮水的小砌块不得施工
D.小砌块施工时，必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线
118、问答题
北方某市新建市民图书馆工程，为全现浇框架一剪力墙结构，周圈为框架结构，核心筒为剪力墙体，该图书馆地上12层，施工时核心筒部位进度提前周圈框架一层。
本工程剪力墙采用大钢模，框架部分模板体系采用覆膜多层板。结构施工期间正值秋季大风天气，风力达五级以上，对高处作业安全造成极大影响。考虑到工期紧张，仍继续进行结构施工。
为了抢工期，施工单位拟尽早拆除模板，进人后续施工，监理工程师以施工单位上报模板专项施工方案中缺少模板拆除相关内容为由，不予批准。
【问题】
1.风力达五级时，施工单位继续作业是否妥当?简述理由。
2.简述髙处作业的基本安全要点。
3.监理工程师的做法是否妥当?并简述理由。
4.简述模板专项施工方案应包括哪些主要内容。
5.模板拆除的时机及拆除顺序和方法有何规定？
119、多项选择题 基坑(槽)开挖专项施工方案的主要内容有()
A.放坡要求、分层开挖深度
B.开挖时间、开挖顺序、进度计划
C.支护结构设计
D.机械选择、劳动力配备
E.降水措施及监测要
120、问答题
某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做垫层、砌基础、回填土四个施工过程，三个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段上的持续时间为挖土方4d，做垫层1d，砌基础5d，回填土3d根据该工程所绘制的双代号网络图如下图所示。问题：
(1)请指出该网络图中存在的错误并改正，计算该网络计划的工期。
(2)简述网络计划的应用程序。
(3)简述双代号网络计划的排列方法。该网络计划是按哪种排列法?
(4)简述双代号网络计划关键线路的确定方法，确定该网络计划的关键线路，并在图上用双线标出。
(5)计算在第5周末进行检查时累计完成造价是多少?按净值法计算其进度偏差是多少?
(6)如果后续工作按计划进行，试分析A、B、C、D四项工作对网络计划工期的产生什么影响?
121、多项选择题 构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。
A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏
122、单项选择题 某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20%，根据价值工程原理，该公司采用了()途径提高价值。
A.功能不变，成本降低
B.功能提高，成本降低
C.成本与功能都降低，但成本降低幅度更大
D.功能提高，成本不变
123、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
124、单项选择题 隐框玻璃幕墙的玻璃面板制作采用双组分硅酮结构密封胶，其在室内的养护时间为()。
A.4—6天
B.7—10天
C.10—14天
D.14—21天
125、单项选择题 浅基坑的支护中，适用于开挖较大、较浅(<5m)基坑，邻近有建筑物，不允许背面地基有下沉、位移时采用的是()。
A、型钢桩横挡板支撑
B、短桩横隔板支撑
C、挡土灌注桩支护
D、叠袋式挡墙支护
126、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
127、单项选择题 当设计无要求时，关于无黏结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A、先张拉楼面梁，后张拉楼板
B、梁中的无黏结筋可按顺序张拉
C、板中的无黏结筋可按顺序张拉
D、当曲线无黏结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
128、单项选择题 关于幕墙工程施工测量的说法，正确的是()。
A.根据土建施工单位给出的楼层标高和轴线位置
B.对微小的偏差，可采取调整幕墙的分格和平面位置分段进行消化
C.高层建筑的测量应在风力不大于5级时进行
D.混凝土结构复测的内容包括轴线位置、楼层标高、构件局部偏差
129、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件一中，哪些分部分项工程必须单独编制专项施工方案？2．指出事件二中做法的错误之处，并分别写出正确做法。130、单项选择题 在屋面卷材防水施工中，不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法是()。
A.冷粘法
B.自粘法
C.热熔法
D.热风焊接法
131、多项选择题 在砌体房屋结构中，设置()属于墙体的构造措施。
A、施工缝
B、伸缩缝
C、沉降缝
D、后浇带
E、圈梁
132、问答题
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】
1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。
2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?
3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
4.根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?
133、多项选择题 推土机提高生产率的常用方法包括()。
A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法
134、单项选择题 某施工企业承揽了一项挖土任务，土方量为9000m3，采用甲型液压挖土机进行施工。甲型液压挖土机每台班产量为400m3，单价为1000元/台班，则用该挖土机完成土方开挖的直接费为()元。
A.20000
B.22500
C.25000
D.27500
135、单项选择题 顺天建筑集团公司向凯达设备公司租赁了一台进口挖掘机，请问，该挖掘机属于此法律关系中的()。
A.主体
B.客体
C.内容
D.行为
136、单项选择题 有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（）。
A.继续工作
B.立即撤离有限空间
C.请示班长
137、多项选择题 关于石灰技术性质的说法，正确的有()。
A.保水性好
B.硬化较快、强度高
C.耐水性好
D.硬化时体积收缩大
E.生石灰吸湿性强
138、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量上限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5%
B.21.9%
C.23.5%
139、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()及以上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
140、多项选择题 不锈钢制品按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为()。
A、铬不锈钢
B、镍-铬不锈钢
C、镍-铬-钛不锈钢
D、镍-钛不锈钢
E、镍-锰不锈钢
141、名词解释 负筋
142、单项选择题 开启地下有限空间出入口前，应使用气体检测设备检测地下有限空间内是否存在（）、蒸气，存在爆炸危险的，开启时应采取相应的防爆措施。
A.沼气
B.二氧化碳
C.可燃性气体
143、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？
144、单项选择题 关于刑事责任的说法，错误的是()
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D.死刑缓期二年执行是死刑的一种
145、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
146、单项选择题 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m。该住宅属()。
A.低层住宅
B.多层住宅
C.中高层住宅
D.高层住宅
147、单项选择题 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。
A.18.300
B.19.100
C.19.400
D.21.600
148、名词解释 箍筋
149、单项选择题 混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。
A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性
150、问答题
背景
某钢筋混凝土框架结构标准厂房建筑，高3层，无地下室，框架柱柱距7.6m。施工单位制定了完整的施工方案，采用预拌混凝土，钢筋现场加工，并采用覆膜多层板作为结构构件模板，模架支撑采用碗扣式脚手架。施工工序安排框架柱单独浇筑，第二步梁与板同时浇筑。施工过程发生如下事件：
事件一：结构设计按最小配筋率配筋，设计中有采用HPB300级φ12mm钢筋，间距200mm。施工单位考查当地建材市场，发现市场上HPB300级φ12mm钢筋紧缺，很难买到。施工单位征得监理单位和建设单位同意后，按等强度折算后，用HRB335级直径12mm(间距250mm)的钢筋进行代换，保证整体受力不变，并按此组织实施。
事件二：二层梁板施工阶段天气晴好，气温16～27℃。梁板模板安装拼接整齐、严密并验收完毕，进行钢筋的安装，且钢筋绑扎经验收符合规范要求。在混凝土浇筑前，用水准仪抄平，保证每一构件底模表面在同一个平面上，无凹凸不平问题，开始浇筑混凝土，并现场制作混凝土试件。浇筑完毕20h覆盖并浇水养护。10d后从养护室取出一组送检试压，其强度达设计强度的80%，施工单位认为已超过设计强度75%，向监理提出拆除底模与架体支撑的申请。
事件三：拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。
事件四：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。
问题
(1)指出事件一中的不妥之处，并分别说明理由。
(2)指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。
(3)分析事件三中混凝土表面质量缺陷可能的产生原因(至少列出五项)。
(4)事件四中监理要求是否妥当?为什么?结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?
151、单项选择题 现浇混凝土梁侧模拆除时其混凝土强度应满足的条件是()。
A.达到设计要求强度
B.达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上
C.达到2.5MPa
D.保证其表面及棱角不受损伤
152、单项选择题 石灰不宜单独使用，是因为（）。
A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大
153、单项选择题 有限空间作业使用的气体检测仪应直接读数，并具有声、光、振动（）功能和数据存储功能。
A.报警
B.记录
C.语音
154、多项选择题 地基验槽重点观察的内容有（）。
A.基坑周边是否设置排水沟
B.地质情况是否与勘察报告相符
C.是否有旧建筑基础
D.基槽开挖方法是否先进合理
E.是否有浅埋坑穴、古井等
155、多项选择题 饰面板(砖)工程应对()进行复验。
A.室内用花岗石的放射性
B.粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
C.外墙陶瓷面砖的吸水率
D.寒冷地区外墙陶瓷的抗冻性
E.外墙陶瓷砖的强度及抗冲击性
156、多项选择题 当钢板翼缘板厚度等于或大于40mm时，设计宜采用抗层状撕裂的钢板，钢板的厚度、方向、性能、级别，应根据工程的()等具体情况选择。
A.受力状态
B.节点形式
C.板厚
D.结构类型
E.顺序
157、多项选择题 塑钢门窗的特性有()。
A、色泽鲜艳，不需油漆
B、耐腐蚀，抗老化
C、保温，防水，隔声
D、在30～50℃的环境下不变色
E、可降低原有性能，防虫蛀又不助燃
158、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有（）。
A.爆破拆除工程
B.人工挖孔桩工程
C.地下暗挖工程
D.顶管工程
E.水下作业工程
159、单项选择题 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
160、单项选择题 关于流水施工，错误的说法是()。
A.流水施工是指作业人员连续施工，努力使时间和工作面充分利用，以提高效率，最大限度地节约时间
B.工艺参数即施工过程个数，施工过程是指进行施工时划分的最大对象
C.空间参数即施工段(区)数，施工段是指整体建筑物(群)或构筑物施工时在空间上划分的各个部分
D.按节奏性可分为两类：节奏流水施工和无节奏流水施工
161、单项选择题 为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中，克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝被称为()。
A、后浇带
B、预留带
C、胀缝
D、纵缝
162、单项选择题 在室内建筑装饰吊顶施工过程中，主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于()。
A.1.2m
B.1.5m
C.1.5m
D.1.8m
163、单项选择题 硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。
A.承载力标准值
B.承载力设计值
C.承载力极限状态
D.承载力正常使用状态
164、单项选择题 建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于()。
A.基础底板上
B.地下室外墙上
C.首层外墙上
D.基坑边坡上
165、问答题
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内、外的装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土，外镶贴陶瓷砖。施工过程中发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：抹灰工程中，技术负责人提出：对抹灰厚度大于55mm抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂。
问题：
1.该工程中吊顶上安装灯具要注意哪些问题？
2.事件1中，施工单位对甲供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3.事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4.事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5.事件3中，技术负责人的提法是否妥当？为什么？
6.抹灰工程中需对哪些材料进行复试？复试项目有哪些？
166、名词解释 挑檐
167、多项选择题 根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有()。
A.担任施工企业的主要负责人
B.担任建设工程项目施工企业的项目经理
C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作
D.查处工程建设过程中的违法行为
E.在施工企业中从事其他施工管理工作
168、多项选择题 氟碳涂料的特点包括()。
A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低
169、问答题
背景：
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为3层连体车库，地上24层，其中：裙房6层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔故地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了《施工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标;编制安全措施计划;实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了《安全措施计划》。内容有工程概况;管理目标;组织机构与职责权限;规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调查法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒(跌倒);人员从高处坠落(包括从地平处坠人深坑);工具、材料等从高处坠落;头顶以上空间不足;用手举起搬运工具、材料等有关的危险源;与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源;车辆危险源，包括场地运输和公路运输;火灾和爆炸;邻近高压线路和起重设备伸出界外;吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
问题：
(1)本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些?
(2)本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些?
(3)事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些?
(4)事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些?
(5)事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些?
(6)事件三中，施T现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些?
170、单项选择题 在荷载作用下，结构或构件内产生的内力、变形和裂缝等的总称是()。
A.荷载作用
B.荷载能力
C.荷载大小
D.荷载效应
171、单项选择题 刚性静力计算方案中，墙的计算高度的确定主要取决于()。
A.砖的抗压强度
B.墙体厚度
C.门窗洞口位置
D.横墙间距
172、单项选择题 《混凝土结构耐久性设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A.C25
B.C30
C.C35
D.C40
173、单项选择题 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。
A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯
174、单项选择题 普通气候环境中的普通混凝土应优先选用()水泥。
A.矿渣
B.普通
C.火山灰
D.复合
175、单项选择题 吊杆间距通常为()。
A.500～800mm
B.900～1200mm
C.1300～1500mm
D.1600～2000mm
176、单项选择题 偿债能力指标主要包括资产负债率、()、偿债备付率等。
A.利息备付率
B.利息偿还期
C.借款偿还期
D.投资回收期
177、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
178、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
179、单项选择题 根据标准的()划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。
A.约束性
B.内容
C.属性
D.等级
180、单项选择题 钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。
A.先上后下，先难后易
B.先下后上，先难后易
C.先下后上，先易后难
D.先上后下，先易后难
181、单项选择题
有一悬臂梁，受力如图1—1所示，q=1kN/m，EI=2×1011N·mm2，L=2m，则梁端B最大位移f是()mm。
A.5
B.10
C.15
D.20
182、单项选择题 当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时，通常做法是()。
A、对不合格项再次检测，抽检数量应增加一倍，并应包括同类型房间及原不合格房间
B、对不合格的房间开窗通风，再次进行检测
C、直接对不合格房间返工，采用合格材料施工完成后再次进行检测
D、采用活性炭、空气清新剂等物品对室内处理，一周后再次检测
183、单项选择题 人造饰面石材是采用无机或有机胶凝材料作为()，以天然砂、碎石、石粉或工业渣等为粗、细填充料，经成型、固化、表面处理而成的一种人造材料。
A、胶粘剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
184、单项选择题 通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.密实度
C.干密度
D.可松性
185、单项选择题 下列楼梯栏杆的做法，错误的是（）。
A.栏杆垂直杆件间的净距为100mm
B.临空高度25m部位，栏杆高度为1.05m
C.室外楼梯临边处栏杆离地面100mm高度内不留空
D.栏杆采用不易攀爬的构造
186、单项选择题 二力杆是指下列哪类杆件()。
A.只受两个力的杆件
B.所示力沿直线作用的杆件
C.只受轴力的杆
D.力作用于杆件两端的受力杆
187、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
188、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
189、名词解释 砖平碹
190、单项选择题 根据《玻璃幕墙工程技术规范》的规定，板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于()mm，且应采用密封胶密封。
A、5
B、8
C、10
D、12
191、单项选择题 楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯。
A．幼儿园
B．医院
C．住宅套内
D．专用疏散
192、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 指出事件二中发包行为的错误之处？并分别说明理由。
193、单项选择题 能够同时测出角度和距离的仪器是()。
A.经纬仪
B.全站仪
C.水准仪
D.铅直仪
194、单项选择题 混凝土结构露筋较深处理时，先将薄弱处混凝土剔除，并清洗干净，再用()处理，并认真养护。
A.豆石混凝土
B.高一级的豆石混凝土
C.减石子混凝土
D.高一级的减石子混凝土
195、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
196、单项选择题 车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）
A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合
197、多项选择题 幕墙用中空玻璃加工的技术要求，正确的是()。
A.空气隔层厚度应符合设计要求，并不小于6mm
B.应采用双道密封，一道密封应采用丁基热熔密封胶
C.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶
D.隐框、半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的胶层宽度应符合结构计算要求
E.间隔铝框应使用热熔型间隔插条
198、单项选择题 用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角
199、单项选择题 材料的导热系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
200、单项选择题 承包单位填写的《申请单》应有（）签署的意见，并签字盖章。
A.发包方管理人员
B.作业单位管理人员
C.作业人员
201、多项选择题 下列关于建筑工程总承包合同的说法，正确的是（）。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
202、单项选择题 钢筋混凝土构件配筋受强度控制时，其钢筋代换可按代换前后()相等的原则进行。
A.面积
B.强度
C.数量
D.钢号
203、多项选择题 ()的水泥不得用于建筑工程。
A.初凝时间不合格
B.终凝时间不合格
C.安定性不合格
D.水化热大
E.游离氧化钙含量过多
204、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施丁方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m,不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护l0d巳完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料；室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
【问题】
1.指出事件一中做法的不妥之处？为什么？
2.事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置？
3.事件三中，施工单位说法是否正确，为什么？
4.指出事件四中不正确的做法？并分别给出正确做法。
205、多项选择题 夹层玻璃的主要特性是()。
A、透明度好
B、可发生自爆
C、抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍
D、玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人
E、通过采用不同的原片玻璃，夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能
206、名词解释 弯起钢筋与吊筋的区别
207、多项选择题 根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合
B.间隙配合
C.静配合
D.过盈配合
E.过渡配合
208、单项选择题 某楼板结构为大型钢筋混凝土预制圆孔板，板长6m，板宽1.2m，两端支承于框架梁上。设计时按板承受均布面荷载值为7.5kN/m2计算，则下列各项计算过程，不正确的是()。
A.若在板跨度中点沿板宽度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=51•3kN.m，支座处剪力V=30.6kN
B.若沿板长度方向砌筑隔墙，因而增加了线荷载6kN/m，则板跨中弯矩M=67•5kN.m，支座处剪力V=45.0kN
C.若在离板端2m处设置假山盆景，因而增加了集中荷载3kN，则板跨中弯矩M=45•0kN.m，支座处剪力V=28.5kN
D.若地面改变装修，增加面荷载1kN/m2，则板跨中弯矩M=45.9kN•m，支座处剪力V=30.6kN
209、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
210、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
211、单项选择题 有家庭聚集现象的是（）
A.甲型肝炎病毒
B.乙型肝炎病毒
C.丙型肝炎病毒
D.丁型肝炎病毒
E.戊型肝炎病毒
212、单项选择题 测试混凝土立方体试件抗压强度时，试件为()mm的立方体。
A.100
B.150
C.200
D.250
213、多项选择题 多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。
A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝
214、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
215、单项选择题 直接影响幕墙节能效果的指标是（）。
A.风压变形性能
B.水密性能
C.防火性能
D.气密性能
216、单项选择题 厕浴间、厨房防水层完工后，应做()蓄水试验。
A.8h
B.12h
C.24h
D.48h
217、单项选择题 防爆电气设备应有()标志。
A.FY
B.EY
C.FX
D.EX
218、多项选择题 关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
219、单项选择题 进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展（），每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。
A.安全教育培训
B.知识竞赛
C.理论学习
220、名词解释 半幅道路施工
221、问答题
某建筑施工总承包特级企业A公司中标一大型商务写字楼工程，该工程地上86层，地下5层，结构为钢结构一混凝土混合结构。精装修工程为甲指分包项目，由B装饰公司完成。施工过程中发生如下事件：
事件一：监理单位要求中标单位上报施工项目质量计划，施工单位项目总工程师依据项目设计图纸以及业主对于工程质量创优的要求，召集项目全体技术、质量等所有管理人员，主持编制了该项目的质量计划。
事件二：该工程质量计划包含以下内容：（1)编制依据，（2)项目概况，（3)项目质量管理体系，（4)产品实现。监理单位认为质量计划内容严重缺项，要求整改。
事件三：总承包单位在质量计划书中对自行施工的工作内容作了详细的规划。并建立了项目质量责任制和考核办法。监理单位要求整改。
事件四：竣工验收时发现装修存在质量问题，业主要求A公司整改，A公司认为此部分为B公司施丁，且B公司为业主指定分包，与A公司无关。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明理由。2.事件二中，项目质量计划还应有哪些内容。
3.指出事_5中不妥之处，并说明理由4.指出事件四中不妥之处，并说明理由。
222、单项选择题 隔墙或填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜（）。
A.用砂浆塞紧
B.用砖斜砌顶紧
C.用埋筋拉结
D.用现浇混凝土连接
223、单项选择题 施工现场临时配电系统中，保护零线（PE）的配线颜色应为（）。
A.黄色
B.绿色
C.绿/黄双色
D.淡蓝色
224、填空题 强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。
225、多项选择题 关于钢筋代换的说法，正确的有()。
A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换
B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面面积相等的原则代换
C.钢筋代换时应征得设计单位的同意
D.当构件受裂缝宽度控制时I代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算
E.同钢号之间的代换按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换
226、单项选择题 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级
227、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
228、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
229、填空题 受限空间分为三类，分别为密闭设备、地下受限空间和（）。
230、多项选择题 以下建筑玻璃中，属于安全玻璃的是()。
A.釉面玻璃
B.冰花玻璃
C.防火玻璃
D.钢化玻璃
E.夹丝玻璃
231、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下，若其他条件相同，临界应力最大限度的是()。
A.一端固定，一端自由
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.两端铰支
232、多项选择题 常用水泥的选用中，配制有耐磨性要求的混凝土优先选用的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、火山灰水泥
E、粉煤灰水泥
233、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
234、问答题 针对事件三的进度计划网络图，列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期(单位：周)和关键线路(用工作表示)
235、单项选择题 水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
236、多项选择题 按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有()。
A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底
B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案
C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能
D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样
E.装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验
237、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
238、单项选择题 某项目进口一批生产设备，FOB价为680万元，CIF价为850万元，银行财务费率为0.4%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价为()万元。
A.1209.55
B.1208.87
C.1203.09
D.1179.97
239、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
240、单项选择题
如下图所示，P1、P2分别为两个相互垂直力的合力。关于Pl、P2的关系，正确的是()。
A.P1=P2
B.P2=3P1
C.P1<P2<3P1
D.P2>3P1
241、单项选择题 将衬垫采用()粘在地面基层上，要离开倒刺板10mm左右。
A、空铺法
B、条粘法
C、点粘法
D、满粘法
242、多项选择题 施工项目管理规划可分为()两大类。
A.施工项目管理目标
B.施工项目管理组织
C.施工项目管理实施规划
D.施工项目管理方法
E.施工项目管理规划大纲
243、单项选择题 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A.施工人员有权拒绝该指令
B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
244、单项选择题 开启电力管井、电力隧道井盖时，作业人员应站在井口（）使用专用工具（如：语音提示井盖开启器），同时注意放置位置，以免滑脱后伤人。
A.下风侧
B.上风侧
C.上风侧、下风侧均可
245、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
246、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A.竣工验收合格
B.交付使用
C.发包方支付全部价款
D.竣工验收备案
247、问答题
背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
248、多项选择题 钢框木胶合板模板与组合钢模板比，其特点为()等。
A、通用性强
B、自重轻
C、模板拼缝少
D、维修方便
E、耐水性能好
249、单项选择题 —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
250、名词解释 筏板基础
251、单项选择题 高处作业足指凡在()有可能坠落的高处进行的作业。
A.坠落高度基准面3m以上
B.坠落高度基准面2m以上
C.距离地面坠落高度3m以上
D.距离地面坠落高度2m以上
252、单项选择题 根据建设工程保险的相关知识，如果安装工程附带的土木建筑工程项目的价值占总价的40%，那么整个项目按()投保。
A.安装工程一切险
B.建筑工程一切险
C.建筑险与安装险分开
D.第三者责任险
253、单项选择题 基坑验槽应由（ ）组织。
A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
254、单项选择题 老年良性记忆减退与阿尔茨海默病最主要的区别是后者为（）
A.记忆障碍程度轻
B.社会功能减退不明显
C.非进行性发展
D.疾病进行性发展
E.智能减退不明显
255、单项选择题 关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。
A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标
B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力
C.在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准
D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响
256、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
257、名词解释 筒体结构
258、多项选择题 流水施工的时间参数主要有()。
A.工期
B.流水步距
C.工艺参数
D.流水节拍
E.流水段数量
259、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
260、单项选择题 我国一级建造师执业划分为()个专业。
A.8
B.10
C.12
D.14
261、多项选择题 请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序
B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件
D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
262、单项选择题 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
263、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
264、单项选择题 关于现场拌制的砌筑砂浆使用时间的说法，正确的是()。
A.常温下(30℃以下)水泥混合砂浆应在3h内使用完毕
B.高温下(30℃以上)水泥砂浆应在3h内使用完毕
C.水泥砂浆、混合砂浆应分别在2h和3h内使用完毕
D.水泥砂浆、混合砂浆应分别在3h和2h内使用完毕
265、多项选择题 关于统计过程控制（SPC）图的概念及其用途，以下说法正确的是（）。
A.SPC图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图
B.SPC圈上标有过程稳定叫描述过程固有变异的“控制限”
C.控制图的用途是帮助判断过程的稳定性，这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现
D.控制图使用控制限来判断，因此只有第一类错误
266、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
267、多项选择题 在屋面的建筑构造中，具体的要求有()。
A.屋面排水应优先采用内排水
B.各类屋面面层均应采用非燃烧体材料
C.有强风地区的瓦屋面和卷材屋面应采取牢固的措施
D.设保温层的屋面应通过热工验算，并采取防结露、防蒸汽渗透及施工时防保温层受潮等措施
E.高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋里时，应设上屋面的人孔或外墙爬梯
268、单项选择题 钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。
A.直段妊度十弯钩增加的长度
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度
269、问答题
背景：
某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订T1程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。
问题：
(1)本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。
(2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分?
(3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。
270、单项选择题 水泥的初凝时问是指从水泥加水到和起至水泥浆()所需的时间。
A.开始失去可塑性
B.完全失去可塑性并开始产生强度
C.开始失去可塑性并达到12MPa强度
D.完全失去可塑性
271、名词解释 轻钢屋架
272、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
273、单项选择题 全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用()。
A、硅铜结构密封胶
B、硅酮建筑密封胶
C、双面胶带
D、丁基热熔密封胶
274、问答题
某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?
275、单项选择题 项目质量管理程序的第一步是（）。
A.收集分析质量信息并制定预防措施
B.编制项目质量计划
C.明确项目质量目标
D.实施项目质量计划
276、问答题
某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层，全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程，现安排某安全员负责该工地的消防安全管理，并做了如下工作：
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统，并配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑，为了降低成本，就地取材，用木板搭设工人宿舍;
(5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
(6)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行，专人看管，人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火灾。
问题
(1)施工工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么要求?
(2)简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求，以及消火栓接口楼层分布的要求。
(3)电、气焊切割作业前，需办理什么证件?现场须做哪些消防准备?
(4)对于装饰装修工程，施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求?
277、单项选择题 防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。
A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm
278、多项选择题 下列时间段中，全过程均属于夜间施工时间的有（）。
A.20:00-次日4:00
B.21:00-次日6:00
C.22:00-次日4:00
D.23:00-次日6:00
E.22:00-次日7:00
279、单项选择题 某市甲区人民法院在受理了一起施工合同纠纷后，发现该案应当由该市乙区人民法院审理。此时，甲区人民法院应当()。
A.开庭审理，因为此案已经受理
B.将此案移送乙区人民法院审理
C.驳回起诉，告知原告向有管辖权的法院另行起诉
D.报请该市中级人民法院指定管辖
280、多项选择题 水泥砂浆铺抹前，基层的表面应()。
A.坚实、平整
B.粗糙、洁净
C.充分湿润，无积水
D.施工缝与变形缝相结合
E.用与防水层相同的砂浆将表面的孔洞、缝隙堵塞抹平
281、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
282、单项选择题 住宅室内空气污染物的活度和浓度限值中，游离甲醛小于等于()mg/m3。
A.0.06
B.0.07
C.0.08
D.0.09
283、单项选择题 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
284、单项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同
285、问答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3、3m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下：(1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置？3、本案例中电焊作业属几级动火作业？指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施？
286、多项选择题 以下关于钢材化学成分及其对钢材性能影响的说法中，错误的是()。
A、碳是决定钢材性能的最重要元素
B、当硅含量小于0、5%时，可提高钢材强度，对塑性和韧性影响明显
C、硫化物所造成的低熔点使钢材在焊接时易产生热裂纹，形成热脆现象称为热脆性
D、氧是钢中的有利元素，会提高钢材的机械性能，特别是韧性
E、氮对钢材性质的影响与碳、磷相似，会使钢材强度提高，塑性特别是韧性显著下降
287、多项选择题 关于涂饰丁裎基层处理，正确的有()。
A.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆
B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂
C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子
D.金属基层表面进行静电处理
E.混凝土基层含水率在8%-10%间时涂刷溶剂型涂料
288、单项选择题 根据我国有关法律的规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后，被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，()。
A.由原单位承担法律责任
B.由调入单位承担法律责任
C.离开单位一年以后发生的，就不应当再追究该工作人员的法律责任
D.仍应当依法追究该工作人员的法律责任
289、单项选择题 对于跨中承担集中力作用的简支梁，下列说法正确的是()。
A.支座截面不存在剪力
B.跨中截面弯矩最小
C.支座截面弯矩为0
D.整个梁上任意截面的弯矩与剪力都相等
290、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
291、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件一中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
292、多项选择题 玻璃幕墙按支撑结构分为()。
A.框支承玻璃幕墙
B.真空玻璃幕墙
C.全玻玻璃幕墙
D.单玻玻璃幕墙
E.点支承玻璃幕墙
293、单项选择题 有限空间现场（）员应具有特种作业资格操作证书。
A.作业人员
B.监护人
C.许可人
294、单项选择题 建筑钢材拉伸试验测得的各项指标中，不包括()。
A.屈服强度
B.疲劳强度
C.抗拉强度
D.伸长率
295、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
296、单项选择题 桩的人土深度的控制，对于端承桩是以()。
A、标高为主，贯入度作为参考
B、贯入度为主，标高作为参考
C、垂直度为主，标高作为参考
D、标高为主，垂直度为作参考
297、多项选择题 装饰装修细部工程中的护栏和扶手制作和安装中，护栏高度，栏杆间距，安装位置必须符合规范要求，下列表述正确的有（）。
A.幼儿园楼梯栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m
B.中小学室外楼梯及水平栏杆（或栏板）的高度不应小于1.10m
C.多层住宅室内楼梯扶手高度不应小于0.80m
D.当护栏一侧距楼地面高度为10m及上时，护栏玻璃应使用钢化玻璃
298、问答题
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?
299、单项选择题 凡是担任建筑工程项目的施工负责人，根据工程类别必须在房屋建筑、装饰装修工程施工管理签章文件上签字并加盖()专用章。
A.项目资料员
B.项目监理工程师
C.项目经理
D.注册建造师
300、多项选择题 关于沥青防水卷材特征的说法，正确的有()。
A.成本较低
B.拉伸强度和延伸率高
C.高温易流淌
D.低温不易脆裂
E.使用年限较短