时间:2021-08-23 03:52:19
1、单项选择题 高强度螺栓连接钢结构时，其紧固次序应为()。
A.从中间开始，对称向两边进行
B.从两边开始，对称向中间进行
C.从一边开始，依次向另一边进行
D.根据施工方便情况而定
2、名词解释 勒脚、踢脚概念，作用
3、单项选择题 混凝土搅拌通常的投料顺序是()。
A.石子--水泥--砂子--水
B.水泥--石子--砂子--水
C.砂子--石子--水泥--水
D.水泥--砂子--石子--水
4、单项选择题 加气混凝土砌块施工时，其水平灰缝砂浆饱满度至少不应小于（）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%
5、单项选择题 材料采购要注意采购周期，批量，库存量满足使用要求，并使（）最低。
A.采购费
B.材料单价
C.采购费与催货费之和
D.采购费与储存费之和
6、多项选择题 采用泥浆护壁法成桩的灌注桩有()。
A.长螺旋钻孔灌注桩
B.反循环钻孔灌注桩
C.旋挖成孑L灌注桩
D.沉管灌注桩
E.正循环钻孔灌注桩
7、单项选择题 采用捶击沉桩法打预制桩时，若为摩擦桩，桩的人土深度的控制方法为()。
A.只控制其贯入度
B.只控制其标高
C.以控制标高为主，贯人度作为参考
D.以控制贯入度为主，标高作为参考
8、多项选择题 我国《担保法》规定的合同担保形式包括()。
A.保证
B.抵押
C.违约金
D.质押
E.留置
9、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
10、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
11、多项选择题 施工测量现场主要测设工作有()。
A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点
12、问答题
某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。
13、多项选择题 关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
14、名词解释 檐廊
15、问答题
某大型剧院拟进行维修改造，某装饰装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为5个月，合同价款为1800万元。
1.抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下。
(1)在抹灰前对基层表面做了清除。
(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。
2.工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下。
(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于3d。
(2)当抹灰总厚度大于或等于15mm时，应采取加强措施。
(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。
(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。
(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。
【问题】
1.抹灰前应清除基层表面的哪些物质?
2.如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应怎样处理?
3.为使基体表面在抹灰前光滑，应做怎样的处理?
4.判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处，并改正。
5.对滴水线(槽)的要求是什么?
6.一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些?
7.装饰抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些?
16、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商
B.勘察设计单位
C.施工企业
D.建设单位
E.设备供应商
17、问答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3、3m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下：(1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置？3、本案例中电焊作业属几级动火作业？指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施？
18、单项选择题 建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是()。
A.修改设计、修补试件缺陷后重新检测
B.改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测
C.修改设计，重新制作试件后重新检测
D.更换材料，重新制作试件后重新检测
19、多项选择题 下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是()。
A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费
20、单项选择题 同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（）。
A.黄色
B.蓝色
C.蓝绿双色
D.黄绿双色
21、问答题
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架一剪力墙结构，地上17层，地下1层，总建筑面积16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
【问题】
1.该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?为什么?
2.该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?请说明理由。
3.上述案例中发生了哪几种环境污染形式?工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4.按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
22、多项选择题 锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用。
A.黏性土层
B.淤泥层
C.密实中粗砂层
D.淤泥质土层
E.砂砾石层
23、单项选择题 屋面刚性防水施工时，细石混凝土防水层的厚度不应小于()mm。
A.20
B.30
C.40
D.50
24、单项选择题 施工测量必须遵循()的组织实施原则，以避免放样误差的积累。
A.由整体到局部
B.由局部到整体
C.从整体出发
D.从局部出发
25、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D.工程所需清理、修复费用
E.施工现场甲方人员的伤亡
26、多项选择题 以承受轴向压力为主的结构有()。
A.拱式结构
B.悬索结构
C.网架结构
D.桁架结构
E.壳体结构
27、单项选择题 建设项目财务评价是对()进行分析论证。
A.投资企业财务状况
B.投资项目市场需求状况
C.工程建设方案经济合理性
D.工程建设方案技术先进性
28、名词解释 箍筋
29、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
30、多项选择题 关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。
A、梁侧模应在预应力张拉前拆除
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D、梁底模应在预应力张拉前拆除
E、梁底模应在预应力张拉后拆除
31、多项选择题 烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础特点有()。
A.抗压性能好
B.整体性较好
C.抗拉、抗弯、抗剪性能较好
D.施工操作简单
E.适用于地基坚实、均匀、上部荷载较小的基础工程
32、单项选择题 下列属于定型密封材料的是()。
A、密封膏
B、密封胶
C、密封条
D、密封剂
33、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
34、单项选择题 肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。
A.先张拉楼板，后张拉楼面粱
B.板中的无粘结筋须集中张拉
C.梁中的无粘结筋须同时张拉
D.先张拉楼面粱，后张拉楼板
35、问答题
背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
36、单项选择题 城市规划、建设及其管理活动中，直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声音等各载体的文件资料是()。
A、城市建设目标
B、城市建设信息
C、城市建设档案
D、城市建设活动
37、单项选择题 混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。
A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm
38、单项选择题 有限空间管理单位应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，存在地下有限空间作业发包行为的，还应建立（）制度。
A.承包管理
B.发包管理
C.施工管理
39、名词解释 静力压桩
40、问答题
某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70d，建设单位要求施工单位在开工前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施。
(1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片。
(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固。
(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封。
(4)打胶时先打横向胶，后打竖向胶;竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等。
(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序。
(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗人室内。
【问题】
1.该施工方案的内容主要有哪些?编制该施工方案的步骤是怎样的?
2.该设计交底会议应由谁主持?一般在什么时候进行?设计交底会议记录的重点是什么?
3.隐框玻璃幕墙中的板块与金属框之间完全靠结构胶黏结，其结构胶要承受哪些作用力?
4.施工过程中采取的施工方法和措施中的不妥之处有哪些?请指出来，并改正。
41、单项选择题 当用自攻螺钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于()mm的次龙骨上。
A、20
B、30
C、40
D、50
42、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
43、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工单位
44、多项选择题 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。
A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
45、单项选择题 屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料
46、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构
47、单项选择题 建筑装饰装修工程施工管理过程中，注册建造师签章文件代码为CN，下列说法正确的是()。
A.工程延期申请表是施工进度管理文件
B.工程分包合同是施工组织管理文件
C.隐蔽工程验收记录是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
48、单项选择题 关于后张法预应力(无粘结)施工的说法，正确的是()。
A.预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼面梁、后张拉楼板
B.板中的无粘结筋可依次张拉，梁中的无粘结筋可对称张拉
C.当曲线无粘结预应力筋长度超过20m时，宜采用两端张拉
D.当长度超过30m时，宜采用分段张拉
49、单项选择题 环境管理体系是（）。
A.一个孤立的管理体系
B.组织管理体系的一个组成部分
C.为满足顾客要求而建立
D.与质量管理体系没有相容性
50、问答题 某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。 指出事件四中各做法的不正确之处，并分别给出正确做法。
51、单项选择题 关于幕墙工程施工测量的说法，正确的是()。
A.根据土建施工单位给出的楼层标高和轴线位置
B.对微小的偏差，可采取调整幕墙的分格和平面位置分段进行消化
C.高层建筑的测量应在风力不大于5级时进行
D.混凝土结构复测的内容包括轴线位置、楼层标高、构件局部偏差
52、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，建筑工程质量验收的最小单元是（）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
53、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。
54、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
55、多项选择题 关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。
A、若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性
B、当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
C、若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥
D、混凝土的耐久性得到显著改善
E、混凝土的安全性得到显著改善
56、单项选择题 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是( )。
A.跨中正弯矩，支座负弯矩
B.跨中正弯矩，支座零弯矩
C.跨中负弯矩，支座正弯矩
D.跨中负弯矩，支座零弯矩
57、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
58、单项选择题 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。
A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员
59、单项选择题 丁程量清单报价主要的形式不包括()。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.实物量单价法
D.全费用综合单价法
60、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
61、多项选择题 下列()不属于工程总承包的主要方式。
A.设计、采购、施工(EPC)/交钥匙总承包
B.设计-施工总承包(D-B)
C.项目管理服务承包(PM)
D.项目管理承包(PMC)
E.设计-采购总承包(E-P)
62、单项选择题 轻质隔墙饰面板下端与建筑地面的交接处采用踢脚处理时，叙述不正确的是()。
A.用大理石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
B.用水磨石做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
C.用木质踢脚板覆盖时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
D.用瓷质砖做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平
63、单项选择题 天然大理石饰面板材不宜用于室内()。
A.墙面
B.大堂地面
C.柱面
D.服务台面
64、多项选择题 固定总价合同一般适用于()的工程项目。
A.工期较短
B.技术不太复杂
C.工程量能够较准确地计算
D.风险不大
E.纠纷不多
65、单项选择题 选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
66、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
67、名词解释 土方工程
68、问答题
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一个分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B，E，G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图1所示(单位：天)。
建议双方合同约定八月十五日开工。工程施工中发生了如下事件：
（1）降水方案错误，致使工程D推迟两天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日。
（2）8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日。
（3）因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3。
（4）为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3。
（5）在工作D、E均完成后，甲方指定增加一项临时工作K,经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。
问题：
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
69、多项选择题 推土机提高生产率的常用方法包括()。
A、槽形挖土法
B、分堆集中
C、间隔开挖法
D、多层接力开挖法
E、铲刀附加侧板法
70、多项选择题 当工程网络计划的计划工期等于计算工期时，关于工程网络计划关键线路的说基，正确的有
A.双代号网络计划中由关键节点组成
B.双代号时标网络计划中没有波形线
C.双代号网络计划中总持续时间最长
D.时标网络计划中没有波形线
E.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零
71、单项选择题 常见模板中，()较适用于外形复杂或异型混凝土构件及冬期施工的混凝土工程。
A、木模板
B、钢框木胶合板模板
C、大模板
D、组合钢模板
72、单项选择题 结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用()浇筑方案。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.截面分层
73、多项选择题 连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间
B.可变期间
C.除斥期间
D.指定期间
E.不可变期间
74、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定。检验批中的一般项目，其质量经抽样检验应合格;当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到()以及上，且不得有严重缺陷。
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%
75、单项选择题 采用工作量法来计提折旧额也是实际工作中常用的一种折旧方式，如固定资产原值为12万，预计净残值率为10%，预计工作量为100个单位，则单位工作量折旧额为()。
A.980元
B.1000元
C.1200元
D.1080元
76、单项选择题 在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
A.1
B.2
C.3
D.5
77、单项选择题 正铲挖掘机的挖土特点是（）。
A、前进向上，强制切土
B、前进向上，自重切土
C、后退向下，强制切土
D、后退向下，自重切土
78、单项选择题 工程量清单不包括()。
A.单位工程量清单
B.分部分项工程量清单
C.措施项目清单
D.其他项目清单
79、单项选择题 某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂，石子最大粒径为40mm,不能采用的水泥品种是()。
A.硅酸盐水泥
B.普通硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
80、多项选择题 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定，建筑装饰装修工程施工中应()。
A、严禁违反设计文件擅自改动建筑主体
B、严禁违反设计文件擅自改动承重结构或主要使用功能，
C、严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施
D、控制施工现场的各种噪声、废气等对周围环境造成的污染和危害
E、必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对施工安全进行核验、确认
81、单项选择题 关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是()。
A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越小
B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越小
C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越大
D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越大
82、问答题
背景
某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程，现场安排某安全员负责工地的消防安全管理，并做如下安排：
(1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
(2)因施工需要搭设了临时建筑，为降低成本就地取材，用木板搭建工人宿舍。
(3)施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
(4)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
(5)使用明火按规定执行，专人看管，人走灭火。
该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
问题
(1)根据背景，给出有关的施工现场用火规定?
(2)搭设的临时建筑对材料的要求和木板房的要求。
(3)装饰装修工程施工现场对灭火器材的配备有哪些要求?
(4)装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?
83、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。
A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同
84、单项选择题 钢材的下列化学成分中，()为有害元素。
A.碳
B.磷
C.硅
D.锰
85、单项选择题 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
86、单项选择题 有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（）。
A.继续工作
B.立即撤离有限空间
C.请示班长
87、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
88、单项选择题 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙、柱满足()要求。
A.受压承载力
B.受剪承载力
C.局部受压承载力
D.稳定性
89、单项选择题 配制有抗渗要求的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、火山灰水泥
B、矿渣水泥
C、硅酸盐水泥
D、复合水泥
90、单项选择题 在坚硬砂土、碎石土及有硬夹层的土层中，由于容易损坏桩尖，不宜采用()。
A、冲击钻成孔灌注桩
B、锤击沉管灌注桩
C、回转钻成孔灌注桩
D、振动沉管灌注桩
91、单项选择题 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，预应力混凝土结构中，严禁使用（）。
A.减水剂
B.膨胀剂
C.速凝剂
D.含氯化物的外加剂
92、单项选择题 下列行政责任的承担方式中属于行政处分的是()。
A.拘留
B.开除
C.罚款
D.责令停止营业
93、单项选择题 目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试，可探测一下几种气体情况（）
A、一氧化碳、硫化氢缺氧
B、硫化氢、缺氧
C、缺氧、一氧化碳
D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧
94、单项选择题 高空滑移安装方法中，按()方式可分为滚动式及滑动式两类。
A.滑移坡度
B.摩擦
C.外力作用方向
D.滑移高度
95、多项选择题 按滑移时外力作用方向，可分为()。
A.牵引法
B.单条滑移法
C.提升法
D.吊装法
E.顶推法
96、单项选择题 关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（）。
A.可直接排入市政污水管网
B.可直接排入市政雨水管网
C.可直接排入工地附近的城市景观河
D.可直接外运至指定地点
97、多项选择题 文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。
A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
98、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆
99、单项选择题 偿债能力指标主要包括资产负债率、()、偿债备付率等。
A.利息备付率
B.利息偿还期
C.借款偿还期
D.投资回收期
100、单项选择题 有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。
A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录
101、多项选择题 建筑结构的设计使用年限为100年的有()。
A.临时性结构
B.纪念性建筑结构
C.易于替换的结构构件
D.普通房屋和构筑物
E.特别重要的建筑结构
102、单项选择题 在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是()。
A、伸缩缝
B、沉降缝
C、防震缝
D、温度缝
103、多项选择题 施工企业的存货，按其用途可分为()。
A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资
104、单项选择题 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。
A.C10
B.C35
C.C40
D.C45
105、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
106、单项选择题 关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是()。
A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPa
B.砂宜选用中砂，使用前应过筛(不大于10mm的筛孔)
C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10d
D.一般面层抹灰砂浆的稠度是8cm
107、单项选择题 施工总平面图设计要求中规定:消火栓间距应不大于()
A.50m
B.60m
C.100m
D.120m
108、多项选择题 地面装修构造中，基层包括()。
A、填充层
B、结合层
C、隔离层
D、面层
E、找平层
109、单项选择题 砂浆的保水性用()。
A.稠度
B.分层度
C.强度
D.沉入度
110、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
111、单项选择题 有限空间作业负责人应在作业前对实施作业的全体人员进行（）。
A.安全交底
B.安全教育
C.点名
112、多项选择题 混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类，其中自然养护可分为()。
A、加热养护法
B、覆盖浇水养护法
C、薄膜布养护法
D、养生液养护法
E、保温养护法
113、问答题
某建筑工程为一多层住宅楼工程，开工日期为2005年4月2日，施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业，租赁费800元/天。至2005年5月18日，工程进行至3层主体施工，工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业，租赁费为320元/天。现场用工：钢筋工30人，木工35人，混凝土工30人，其他工种25人。在实际施工中，发生了如下事件：事件l：2005年5月3日10：O0至13：00、5月22日6：00至次日3：00，由于业主供电线路故障，造成施工现场停电。事件2：2005年5月6日至2005年5月7日，塔吊故障修理2天。事件3：2005年6月11日至6月14日，连续4天7级大风。事件4：2005年6月20日，全市进行施工现场安全环保联合大检查，工地为迎接检查，6月18日至6月19日停止正常施工，整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题，并发生计划外支出7000元。事件5：2005年7月1日晚上，建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”，却集体食物中毒住院。直至7月4日早上，建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间，在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6：2005年7月29日，市有关部门对施工现场突击抽查，就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日，则费用索赔为多少?
114、单项选择题 防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。
A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm
115、问答题
某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计
做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：
事件一：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。
事件二：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。
事件三：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称.分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。
事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。
问题：
1.事件一中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。
2.事件二中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?
3.事件三中，应如何修改石膏板骨架隔墙施工方案?
4.事件四中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?
116、单项选择题 适宜用于外形复杂或异形截面的混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的常见模板是()。
A.组合钢模板
B.木模板
C.滑升大钢模
D.爬升钢模板
117、名词解释 圈梁
118、单项选择题 根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A.建设行政主管部门
B.省级人民政府
C.县级以上人民政府
D.环境保护主管部门
119、单项选择题 监护者应防止（）进入作业区域。
A.工作许可人
B.工作负责人
C.未经许可的人员
120、单项选择题 根据锤击沉桩法的沉桩顺序，对基础标高不一的桩，宜()。
A、先大后小
B、先小后大
C、先深后浅
D、先浅后深
121、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件一中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
122、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；应与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。
A.许可人
B.作业者
C.安全管理人员
123、单项选择题 属于根据影响划分冲突类型的是（）
A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突
124、单项选择题 水泥的()是评价和选用水泥的重要技术指标，也是划分水泥强度等级的重要依据。
A、硬度
B、强度
C、烈度
D、湿度
125、问答题
某工程项目业主邀请了甲、乙、丙三家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价见表2—21，施工进度计划安排见表2—22。若以工程开工日期为折现点，贷款月利率为1%，并假设各分部工程每月完成的工作量相等，并且能按月及时收到工程款。
【问题】
1.就甲、乙两家投标单位而言，若不考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?
2.就乙、丙两家投标单位而言，若考虑资金时间价值，判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位?(注：现值系数见表2—23)
3.评标委员会对甲、乙、丙三家投标单位的技术标评审结果见表2—24。评标办法规定：各投标单位报价比标底价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比标底价每增加1%，扣2分，扣分不保底。报价与标底价差额在1%以内时可按比例平均扣减。评标时不考虑资金时间价值，设标底价为2125万元，根据得分最高者中标原则，试确定中标单位。
126、多项选择题 工程造价等于不舍税工程造价加上()。
A.增值税
B.营业税
C.城市维护建设税
D.教育费附加
E.利润
127、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
128、单项选择题 进入有限空间作业单位应保证有限空间作业的安全投入，为作业人员配备符合（）要求的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品。
A.行业标准
B.国家标准
C.企业标准
129、单项选择题 全站仪主要是由()两部分组成。
A.测角设备和测距仪
B.电子经纬仪和光电测距仪
C.仪器和脚架
D.经纬仪和激光测距仪
130、多项选择题 水泥品种非常多，按其主要水硬性物质名称可分为()。
A、硅酸盐水泥
B、铝酸盐水泥
C、碳酸盐水泥
D、硫铝酸盐水泥
E、氟铝酸盐水泥
131、多项选择题 下列关于混凝土施工叙述正确的是()。
A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处
132、单项选择题 下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。
A.普通水泥
B.硅酸盐水泥
C.矿渣水泥
D.粉煤灰水泥
133、名词解释 热力循环
134、名词解释 砖墙
135、单项选择题 目前钢结构的主要连接方法是()。
A、铆钉连接
B、螺栓连接
C、焊缝连接
D、法兰连接
136、单项选择题 地下工程水泥砂浆防水层的养护时间至少应为（）。
A.7d
B.14d
C.21d
D.28d
137、多项选择题 关于土方开挖的说法，正确的有（）。
A.基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高
B.基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定
C.土方幵挖前应先进行测量定位，设置好控制点
D.软土基坑必须分层均衡开挖
E.基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间
138、单项选择题 有淋浴设施的厕浴间墙面防水层高度不应小于()，并与楼地面防水层交圈。
A.1.0m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m
139、单项选择题 当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C.板中的无粘结筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
140、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
141、问答题
某六层住宅工程项目，建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。
【问题】
1、发生生产安全事故后，应怎样进行事故现场处理？
2、简要分析造成事故的原因。
142、单项选择题 属于难燃性建筑材料的是()。
A.铝合金制品
B.纸面石膏板
C.木制人造板
D.赛璐珞
143、问答题
背景
某住宅工程现场钢筋加工场，配电系统采用TN-S接零保护系统，用电设备有钢筋切断机4台，钢筋弯钩机4台，抻直机1台等。
问题
(1)背景中各开关箱分别控制5m处的钢筋切断机、钢筋弯钩机、抻直机。问存在什么问题？
(2)PE线由分配电箱安装板固定螺栓引出至用电设备，做法正确吗？
(3)由于两台钢筋切断机相距较近，电工工长让电工在开关箱内设置两个漏电保护器，分别控制两台钢筋切断机。这种设置是否可以？
144、单项选择题 施工项目安全生产的第一责任人是（）。
A.企业安全部门经理
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.项目安全总监
145、多项选择题 筹资活动流人的现金主要包括()。
A.吸收投资所收到的资金
B.取得借款所收到的现金
C.收到的其他与筹资活动有关的现金
D.银行贷款
E.利润
146、单项选择题 作用在物体上的两个力用一个力来代替称力的合成。力的合成可用的法则称为()。
A.三角形法则
B.六边形法则
C.平行四边形法则
D.多边形法则
147、单项选择题 有限空间作业可燃气体的浓度应低于爆炸下限的（）。
A.5％
B.10％
C.15％
148、单项选择题 甲公司的业务员李某在采购过程中经常吃拿供应商的回扣，被公司发现后给以了开除的处分。由于管理疏忽，并未将李某领取的盖有公司印章的空白合同书全部收回。李某利用这些空白合同书到乙公司购买100台电视机，后转手卖给了丙公司。那么，关于本案中乙公司的应收货款，应当由()承担。
A.甲公司
B.乙公司
C.丙公司
D.李某
149、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
150、单项选择题 关于合同评审的说法,错误的是（）。
A、合同评审应在合同签订后进行
B、合同评审包括合同风险评估
C、应评审招标文件的完备性
D、合同发生重大变更后应评审
151、单项选择题 在后张法预应力混凝土中，预应力是通过()传递给混凝土构件，使混凝土产生预压应力。
A.锚具
B.热胀冷缩
C.外力
D.混凝土与预应力筋的粘结
152、单项选择题 水泥砂浆重度为20kN/m3，若铺设厚度为20mm，则其面荷载为()kN/m2
A.0.04
B.0.4
C.4
D.10
153、单项选择题 有限空间设施管理单位应每年至少进行（）应急救援预案演练，并不断充实和完善应急预案的各项措施。
A.1次
B.2次
C.3次
154、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
155、单项选择题 用于钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的配筋是()。
A、预应力混凝土钢丝
B、预应力混凝土用热处理钢筋
C、钢绞线
D、热轧钢筋
156、单项选择题 近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法是()。
A、砂石桩
B、灰土挤密桩
C、水泥粉煤灰碎石桩
D、混凝土桩
157、多项选择题 推土机开挖的基本作业是()三个工作行程和空载回驶行程。
A、铲装
B、卸土
C、返回
D、铲土
E、运土
158、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十层。裙房4层，檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m，演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。粧基。裙房采川落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等3项。监理工程师认为不全。
事件二：项目部编制了《土方开挖专项施工方案》。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《土方开挖监控方案》。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《脚手架专项施工方案》。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完10?13m高度后或3?5步后；作业层上施加荷载前。同时规定，脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理T.程师认为不全。
【问题】
1.事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，基础工程施丁安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，《土方开挖专项施工方案》主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，《土方开挖监控方案》主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些？
159、单项选择题 适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护是()。
A.斜柱支撑
B.型钢桩横挡板支撑
C.临时挡土墙支撑
D.叠袋式挡墙支护
160、单项选择题 采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。
A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3
161、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A.施工合同中约定采用的推荐性标准
B.建筑法律
C.施工图设计文件
D.工程监理合同
162、单项选择题 滴水线应整齐、顺直，并应做到()。
A.内高外平
B.外高内低
C.内高外低
D.内平外高
163、单项选择题 有限空间设施管理单位应建立地下有限空间基本情况（），应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。
A.目录
B.信息
C.台账
164、单项选择题 关于联合体共同承包的说法，正确的是()。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程
165、多项选择题 下列各项，属于按照费用计人工程成本方法分类的是()。
A.期间费用
B.间接费用
C.直接费用
D.固定费用
E.变动费用
166、单项选择题 进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。
167、单项选择题 目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接
168、名词解释 梁吊筋
169、单项选择题 某工程夜间的施工费应归属于()。
A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费
170、多项选择题 后张法预应力混凝土中的预应力损失有()。
A.孔道摩擦损失
B.热养护损失
C.应力松弛损失
D.锚固损失
E.混凝土收缩徐变损失
171、多项选择题 液压张拉千斤顶按机型不同可分为()。
A、拉杆式
B、台座式
C、穿心式
D、锥锚式
E、支撑式
172、单项选择题 不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
173、多项选择题 锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。
A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法
174、单项选择题 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。
A.18.300
B.19.100
C.19.400
D.21.600
175、单项选择题 当事人在仲裁协议中选择的下列仲裁机构，不存在的是()。
A.北京仲裁委
B.天津仲裁委
C.深圳仲裁委
D.阳谷县仲裁委
176、多项选择题 建筑结构材料质量管理的基本要求有()。
A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料
177、单项选择题 高强度大六角头螺栓连接副出厂时应随箱带有()的检验报告。
A.扭矩系数
B.抗滑移系数
C.紧固轴力
D.预拉力
178、多项选择题 模板的拆除顺序一般是（）
A.先支的先拆
B.先支的后拆
C.后支的先拆
D.后支的后拆
E.先拆板模后拆柱模
179、多项选择题 加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。
A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面
180、多项选择题 以下关于石灰的熟化和硬化的表述中，正确的是()。
A、石灰熟化过程中会吸收大量的热，同时体积增大1～2、5倍
B、生石灰可直接用于工程
C、消石灰粉或熟石灰粉，主要成分为Ca(OH)2
D、若在工程石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象
E、石灰浆体硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程
181、多项选择题 第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。
A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审
182、单项选择题 木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水
183、单项选择题 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用（）进行建筑物细部点的平面位置测设最为方便。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
184、多项选择题 沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。
A、拉伸强度和延伸率低
B、温度稳定性较差
C、低温易流淌
D、高温易脆裂
E、耐老化性较差
185、单项选择题 下列墙体中，可以留设脚手眼的是()
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m的窗间墙
C.空心砖墙
D.加气混凝土墙
186、单项选择题 建设工程施工合同应以()为合同履行地。
A.发包方住所地
B.合同签证地
C.施工行为地
D.承包方住所地
187、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
188、单项选择题 花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。
A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性
189、单项选择题 施工单位进行地下工程，或者基础工程施工时。发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向（）报告。
A.建设单位
B.有关部门
C.监理单位
D.建设行政主管部门
190、多项选择题 关于屋面防水等级合理使用年限的说法，正确的有（）。
A.Ⅰ级防水，合理使用年限20年
B.Ⅰ级防水，合理使用年限25年
C.Ⅱ级防水，合理使用年限15年
D.Ⅱ级防水，合理使用年限20年
E.Ⅲ级防水，合理使用年限10年
191、单项选择题 住宅工程测量中常用的水准尺长度为()m。
A.1
B.2
C.3
D.4
192、单项选择题 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。
A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人
193、单项选择题 （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。
A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人
194、单项选择题 凡在我国境内建设下列各项工程中除()外。都实行竣工验收备案制度。
A.新建抢险救灾工程
B.扩建、改建各类房屋建筑工程
C.新建300m2以下低层配套工程
D.改建市政基础设施工程
195、单项选择题 表示热轧光圆钢筋符号的为（）。
A.HPB300
B.HRB335
C.HRB400
D.RRB400
196、多项选择题 建筑涂料中，按使用部位可分为()。
A、木器涂料
B、内墙涂料
C、外墙涂料
D、地面涂料
E、复层涂料
197、单项选择题 对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。
A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法
198、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
199、单项选择题 管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在()施工前完成。
A.结构层
B.找平层
C.饰面层
D.地面基层
200、单项选择题 工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是()。
A.沉入度试验
B.坍落度试验
C.分层度试验
D.维勃稠度试验
201、问答题
某工程项日通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同：与B公司签订了设备安装合同：与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款。即建设单位应协调现场其他施工单位.为三公司创造可利用条件.台同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3：顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中C公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
202、单项选择题 总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。
A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿
B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿
C.该质量问题是乙造成的，与甲无关
D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%
203、问答题
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于T.程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
【问题】
1.事件一中，施丁单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。
2.事件二中，施工单位的施丁程序是否正确？说明理由或给出正确做法。
3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？
4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测？施丁单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？
5.事件四中，幕墙的“二性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。
204、多项选择题 企业基本会计报表包括()。
A.资产负债表
B.损益表
C.利润分配表
D.成本表
E.现金流量表
205、多项选择题 饰面板(砖)材料进场时,现场应验收的项目有（）。
A、品种
B、规格
C、强度
D、尺寸
E、外观
206、单项选择题 感受温觉的感受器是（）。
A.Meissner小体
B.Ruffini小体
C.Pacini小体
D.Krause小体
E.Pinkus小体
207、单项选择题 有限空间设施管理单位应编制中毒窒息事故的（），并配备相应的救援器材。
A.专项救援预案
B.专项作业方案
C.专项防范措施
208、单项选择题 裱糊前应用()涂刷基层。
A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料
209、单项选择题 ()是指钢材抵抗冲击荷载的能力。
A.冷弯性能
B.冲击韧性
C.塑性
D.屈服强度
210、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
211、单项选择题 建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打人土层()mm，应记录一次锤击数。
A.200
B.250
C.300
D.350
212、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
213、多项选择题 饰面砖粘贴的技术要求有（）。
A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
214、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
215、单项选择题 在工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第15天，其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天、第26天和第30天，最迟开始时间分别为第30天、第30天和第32天，则工作F的总时差和自由时差()天。
A.分别为10和4
B.分别为10和10
C.分别为12和4
D.分别为12和10
216、单项选择题 工程项目施工合同以付款方式划分为：①总价合同;②单价合同;③成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列，正确的是()。
A.①-②-③
B.①-③-②
C.③-①-②
D.③-②-①
217、多项选择题 为解决具体的技术问题，在设计阶段必须做技术设计的项目有()。
A.特殊的工业项目
B.房地产开发项目
C.大型的水利项目
D.黄浦江上造桥
218、问答题
某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工:
原计划工期是170d，在第75d急性的进度检查时发现：工作A已全部完成，工作B刚刚开工，由于工作B是关键工作，所以它拖后15d，将导致总工期延长15d完成。本工程个工作相关参数见下表：
【问题】
1.为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。
2.试计算经调整后，所需投人的赶工费用。
3.重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路(关键工作表示法）。
219、单项选择题 当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用()放线最为方便。
A、直角坐标法
B、极坐标法
C、距离交会法
D、方向线交会法
220、单项选择题 蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。
A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃
221、单项选择题 资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为()比较合适。
A.0
B.30%
C.50%
D.60%
222、多项选择题 关于玻璃幕墙玻璃板块制作，正确的有()。
A.注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺进行
B.室内注胶时温度控制在15-30℃间，相对湿度30%-50%
C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内
D.加工好的玻璃板块随机抽取进行剥离试验
E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7-10d的室内养护
223、单项选择题 建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
224、多项选择题 下列子分部工程，属于主体结构分部的有()。
A.混凝土基础
B.混凝土结构
C.砌体结构
D.钢结构
E.网架和索膜结构
225、单项选择题 选用通风设备时，应根据有限空间体积而定，并确保能够提供系统所需的气流量。一般管井使用通风量不小于（）立方米／每分钟的通风设备。
A.8
B.18
C.28
226、单项选择题 在装修材料的分类和分级中，()装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。
A、复合型
B、简单型
C、磨合型
D、基础型
227、多项选择题 塑料面层的工艺流程包括()。
A、基地处理
B、弹线
C、铺衬垫
D、刷底胶
E、铺塑料板
228、单项选择题 关于平瓦屋面的有关尺寸要求的表述中，正确的是()。
A、瓦头挑出封檐板的长度为50～70mm
B、天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于100mm
C、脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于30mm
D、突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于40mm
229、单项选择题 RAM是（）。
A.只读存储器
B.随机存储器
C.外部存储器
D.不挥发性存储器
230、单项选择题 我国一级建造师执业划分为()个专业。
A.8
B.10
C.12
D.14
231、多项选择题 建设工程合同按照承包工程计价方式可分为以下几类()
A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
E.可诞单价合同
232、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
233、问答题
某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求：
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工;
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加注嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙;(4)石膏板的接缝缝隙应保证为8～10mm。施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护，工程竣工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否，若不正确，请改正。
4.描述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?
234、多项选择题 关于曲线配筋无粘结预应力工程施工，说法正确的是（）
A.先两端张拉，后浇筑混凝土
B.先浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固
C.先一端锚固，一端张拉，后浇筑混凝土
D.先浇筑混凝土，再一端张拉，一端锚固
E.它的特点是不需预留孔道和灌浆，施工简单
235、单项选择题 关于门窗与墙体结构的连接，下列叙述中错误的是()。
A.门窗应注意门窗框与墙体结构的连接，接缝处应避免刚性接触，应采用弹性密封材料
B.金属保温窗的主要问题是结露，应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理，以蜴提高金属框内表面的温度，达到防止结露的目的
C.为防止共振降低隔声效果，各层玻璃的空气层厚度应相同，且平行放置
D.防火门窗应按防火规范要求制作，玻璃应是防火安全玻璃;有防爆特殊要求的房间，其窗应考虑自动泄压防爆功能
236、问答题
某髙校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，建筑面积为38400m2,建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬季必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经査，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
【问题】
1.施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些？
2.冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定？
3.对本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定？
4.给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
237、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 按照《建筑施工安全检查标准》基坑工程检查评分表的要求，针对本基坑工程，总承包单位应检查的保证项目有哪些（至少列出四项）？
238、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测ー次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
239、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，室内环境污染控制环境要求属于I类的是()。
A.办公楼
B.图书馆
C.体育馆
D.学校教室
240、单项选择题 不属于应收账款坏账损失确认条件的是()
A.债务人现金流量不足
B.债务单位已经撤销
C.应收账款逾期3年以上
D.债务单位资不抵债
241、单项选择题 网络计划的优化目标不包括()。
A.工期目标
B.费用目标
C.资源目标
D.进度目标
242、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
243、名词解释 檐高
244、多项选择题 建设工程项目周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程，一般包括三个方面内容()。
A.投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型
B.投资全过程中性质不同的各阶段划分
C.各阶段、各项工作间的联系
D.各阶段、各项工作间的区别
E.投资全过程中表现形式不同的各阶段划分
245、单项选择题 下列各项属于常见受压构件的是()。
A.柱
B.钢梁
C.板
D.圈梁
246、单项选择题 对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是()。
A、经纬仪
B、电磁波测距仪
C、水准仪
D、全站仪
247、问答题
背景
某高科技集团在上海浦东投资兴建总部办公大楼，为了加快建设进度、尽快投入使用，业主采用平行承发包模式，将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。施工过程中发生如下事件：
事件一：土建施工单位A在基础施工完成后，与城市市政管线进行初步连接的过程中，发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符，认为是业主提供市政接口资料有误，A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后，认为施工单位新建建筑定位放线可能有误，提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测，仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后，建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测，此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配和费用和相应的停工损失的索赔要求。
事件二：土建施工单位A在征得业主同意后，将附着式升降脚手架分包给具备相应资质的专业公司C完成。专业公司C根据工程实际情况编写了专项施工方案，由于无需专家论证，经C公司技术负责人签字审核后报监理工程师审批。监理工程师提出两点意见：一、实施总承包的工程，其专项方案必须由总承包单位组织编制;二、审批手续不正确，不应是C公司技术负责人签字审核，而应为A单位技术负责人签字审核。
事件三：土建施工A单位在工程结构施工完成时，装饰装修B单位也进入施工现场，此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制，无法同时满足实际需要，A单位为了自身施工需要，当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯，造成装饰装修施工进度严重滞后，使整个工程的工期延误了36d。B单位向建设单位就延误的工期提出索赔。经查，业主与8单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成，并为施工单位创造可利用条件、垂直运输等”。
问题
(1)事件一中，建设单位代表在任何情况下要求重新检验，施工单位是否必须执行?说明理由。
(2)事件一中，土建施工A单位的索赔是否成立?说明理由。
(3)事件二中，监理工程师提出的两点意见是否正确?分别说明理由。
(4)事件三中，装饰装修B单位就工期延误向建设单位索赔是否成立?说明理由。
248、单项选择题 合金钢中合金元素的总含量（）为低合金钢。
A．3%
B．6%
C．9%
D．12%
249、单项选择题 A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。
A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门
250、多项选择题 根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件
B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告
D.拍卖公告
E.招标公告
251、多项选择题 加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有()。
A.提高砌体材料的强度
B.增大楼面结构厚度
C.设置钢筋混凝土构造柱
D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
252、单项选择题 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。
A.严寒地区
B.寒冷地区
C.温和地区
D.炎热地区
253、问答题
某企业新建厂区办公楼，建筑面积2605m2，为三层框架结构，混凝土空心砌块砌筑。
现结构及砌筑均已施工完毕，外墙抹灰已完，按经监理审核通过的施工方案拆除外脚手架，然后用吊篮进行外墙饰面防水涂料摊涂。
脚手架拆除作业：本建筑平面￥状为细长条，脚手架按东南西北四个立面分片进行拆除，先拆除南北面积比较大的两个立面，再拆除东西两个立面。由于架子不高，同时为了快速拆除架体，工人先将连墙件挨个拆除后，再一起拆除架管。拆除的架管、脚手板直接顺着架体溜下后斜靠在墙根，等累积一定数量后一次性清运出场。
脚手架拆除完毕后，涂饰工人在休息室内开始调料操作，并提前打开所有门窗，确保通风顺畅。
屋顶为上人屋面，正在进行屋顶周边钢管护栏的施工。安全总监详细核查高处作业人员的身体状况及以往病史，确认安全后才允许临边施工作业。
【问题】
1.本案例中，脚手架拆除作业存在哪些不妥之处?并简述正确做法。
2.涂饰工人做法有何不妥?并简述调料作业时调料人员应注意的事项。
3.患有哪些疾病的人员不宜从事如本案例中屋顶护栏施工等高处作业活动。
4.简述临边作业的安全控制要点有哪些。
答疑：参考答疑：
254、多项选择题 建设工程项目估算的内容，从构成来讲应包括该项目()所需的全部费用。
A.筹建阶段
B.设计阶段
C.施工阶段
D.竣工阶段
E.对建成项目作综合评估阶段
255、单项选择题 下列对于桁架的描述正确的是()。
A.桁架杆件内部只存在压力
B.桁架杆件在计算时不考虑弯矩
C.桁架只能用于梁式构件
D.桁架不存在正常使用极限状态
256、多项选择题 关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（）。
A.对水混和掺合料应采取防水和防潮措施
B.对粗、细骨料含水率进行实时监测
C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小滑落度
D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂
E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温
257、多项选择题 下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
258、多项选择题 建设工程合同纠纷的处理方式主要有()。
A.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.和解
E.行政处理
259、多项选择题 按建标[2003]206号文件的规定，下列应列入企业管理费的有()
A.生产工人基本工资
B.生产工人辅助工资
C.原生产一线工人的退休工资
D.生产工人的福利费
E.生产工人教育经费
260、单项选择题 作业负责人、监护者和作业者应经地下有限空间作业安全生产教育和培训合格。其中，（）应持有效的地下有限空间作业特种作业操作证。
A.作业负责人
B.监护者
C.作业人员
261、单项选择题 在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
262、单项选择题 对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.角度前方交会法
D.距离交会法
263、名词解释 单位换算
264、问答题
某写字楼项目，建筑面积84540.4m2，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中，发生如下事件：
事件一：地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材，施工单位拟采用热熔法、满粘施工，监理工程师认为施丁方法存在不妥，不予确认。
事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m,不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。
事件底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护l0d巳完全满足规范。
事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致，采用60mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料；室内厕浴间防水采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面，基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。
【问题】
1.指出事件一中做法的不妥之处？为什么？
2.事件二中，地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置？
3.事件三中，施工单位说法是否正确，为什么？
4.指出事件四中不正确的做法？并分别给出正确做法。
265、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
266、名词解释 挂梁
267、单项选择题 工程测量用水准仪的主要功能是()。
A.直接测量待定点的高程
B.测量两个方向之间的水平夹角
C.测量两点间的高差
D.直接测量竖直角
268、多项选择题 钢筋的下列元素中，()是有害元素。
A.碳
B.锰
C.硅
D.硫
E.磷
269、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
270、单项选择题 下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。
A、框架
B、剪力墙
C、框架-剪力墙
D、简体
271、单项选择题 大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。
A、抗剪性能
B、抗弯性能
C、抗拉性能
D、抗压性能
272、单项选择题 超滤在药剂学中的应用不包括（）
A.除菌
B.除热原
C.药液的初滤
D.含多糖类、酶类成分药液的浓缩
E.提取液的精制
273、单项选择题 正常使用条件下,节能保温工程的最低保修期限为（）年。
A、2
B、3
C、4
D、5
274、单项选择题 现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为6m，板的跨度为4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度应大于等于设计强度的()。
A.50%
B.75%
C.90%
D.100%
275、多项选择题 仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
276、单项选择题 地上井口附近使用燃油（气）发电机等设备时，应放置在（），与井口保持一定距离，防止废气进入井内。
A.上风侧
B.下风侧
C.上风侧、下风侧均可
277、多项选择题 在财务评价中，通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有()。
A.货款利率
B.财务内部收益率
C.财务净现值
D.利息备付率
E.投资回收期
278、单项选择题 混凝土试件标准养护的条件是（）
A．温度20±2℃，相对湿度95%
B．温度20±2℃，相对湿度90%
C．温度20±3℃，相对湿度95%
D．温度20±3℃，相对湿度90%
279、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
280、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
281、多项选择题 水泥砂浆铺抹前，基层的表面应()。
A.坚实、平整
B.粗糙、洁净
C.充分湿润，无积水
D.施工缝与变形缝相结合
E.用与防水层相同的砂浆将表面的孔洞、缝隙堵塞抹平
282、多项选择题 干压陶瓷砖按其应用特性可分为()。
A、釉面内墙砖
B、墙地砖
C、细炻砖
D、炻质砖
E、陶瓷锦砖
283、单项选择题 国家标准规定，硅酸盐水泥的细度用比表面积法检验，要求用透气式比表面仪测得的比表面积应大于()m2/kg。
A.100
B.200
C.250
D.300
284、多项选择题 根据我国《招标投标法》的规定，下列工程建设项目中必须进行招标的是()。
A.涉及国家秘密的项目
B.涉及国家安全的项目
C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
285、单项选择题 为限制房屋结构中梁产生过大变形，则需要该梁有足够的()。
A.刚度
B.强度
C.稳定性
D.耐久性
286、多项选择题 关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()
A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
287、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
288、问答题
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮盘一起从屋顶下落到地面。
此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。
问题：
(1)该事故属何等级?简述该等级的判定标准?
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2小时内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括那些具体内容。
289、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
290、单项选择题 采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。
A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
291、单项选择题 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级
292、单项选择题 根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位
293、单项选择题 关于施工现场临时用电的做法，正确的是()。
A.总配电箱设置在靠近外电电源处
B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2s
C.室外220V灯具距地面高度为2.8m
D.现场施工电梯未设置避雷装置
294、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
295、单项选择题 一种既能保证可见光良好透过又可有效反射热射线的节能装饰型玻璃是
A、中空玻璃
B、着色玻璃
C、镀膜玻璃
D、压花玻璃
296、单项选择题 在以下常用水泥中，其中凝结硬化较快、早期强度较高的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、复合水泥
297、单项选择题 桩的人土深度的控制，对于端承桩是以()。
A、标高为主，贯入度作为参考
B、贯入度为主，标高作为参考
C、垂直度为主，标高作为参考
D、标高为主，垂直度为作参考
298、单项选择题 财务内部收益率一般需要求解高次方程，不易求解，手算时可以采用()。
A.直线法
B.双倍余额递减法
C.年数总和法
D.试算法
299、多项选择题 造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有()。
A.基坑（槽）开挖坡度不够
B.土方施工机械配置不舍理
C.未采取有效的降排水措施
D.边坡顶部堆载过大
E.开挖次序、方法不当
300、多项选择题 力系的平衡条件包括()。
A.作用于同一物体上的两个力大小相等，方向相反，作用线相重合
B.一个物体上的作用力系，其作用线都在同一平面内，且交于一点
C.一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平行
D.作用于同一物体上的两个力大小相等，方向相同，作用线相重合
E.一般平面力系的平衡条件还要加上弯矩的平行