时间:2021-07-23 01:41:58
1、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
2、单项选择题 下列各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A.混凝土强度等级
B.截面形式
C.配箍率
D.配筋率
3、多项选择题 多层砌体结构房屋中设置圈梁的作用有()。
A.增加房屋结构的整体性
B.提高墙体受压承载力
C.减轻由于基础不均匀沉降引起的墙体开裂
D.减轻地震产生的不利影响
E.避免产生温度裂缝
4、多项选择题 型钢分为实腹式和空腹式两类，其中空腹式构件的型钢由()组成。
A.型钢
B.钢板
C.缀板
D.槽钢
E.缀条连接角钢
5、单项选择题 饰面板(砖)工程的抗震缝、伸缩缝、沉降缝处理应保持()。
A.缝的宽度和深度
B.缝的突出性和原样性
C.缝的密实性和可靠性
D.缝的使用功能和饰面完整性
6、问答题
背景
某工程整体地下室2层、主楼地上24层、裙房地上4层，钢筋混凝土全现浇框架剪力墙结构，填充墙为小型空心砌块砌筑。
基础为整体筏板，地下室外墙为整体剪力墙混凝土刚性防水，外加SBS卷材防水层。平整场地结束后，施工单位马上进行了工程定位和测量放线，然后即进行土方开挖工作，整修基坑采取大放坡开挖，土方开挖至设计要求时，项目总工程师组织监理进行基坑验槽。经钎探检查，发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层，项目总工召开现场会议，经协商决定采取灌浆补强，并按要求形成相关验收记录。
问题
(1)工程定位及放线应检查的内容?
(2)土方开挖时应检查的内容?开挖后应检查哪些内容?
(3)施工单位对软弱下卧层的处理程序是否得当，简述理由。
(4)基坑验槽的重点是什么?本案例中基坑验槽做法是否妥当?简述理由。
(5)本案例中基坑验槽相关验收记录主要有哪些?
7、判断题 准时制物流配送的一般不随意改变配送时间，但往往需要根据客户的具体需求，更改配送的品种。
8、多项选择题 下列玻璃中，属于安全玻璃的有（）。
A.钢化玻璃
B.净片玻璃
C.防火玻璃
D.白片玻璃
E.夹层玻璃
9、多项选择题 以下建筑玻璃中，属于安全玻璃的是()。
A.釉面玻璃
B.冰花玻璃
C.防火玻璃
D.钢化玻璃
E.夹丝玻璃
10、单项选择题 混凝土拌合物的流动性，工地上常用()方法测定。
A.坍落度法
B.贯入阻力法
C.维勃稠度法
D.流出速度法
11、问答题
案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)
12、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
13、单项选择题 按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A.A类、B类
B.B类、C类
C.C类、D类
D.B类、H类
14、单项选择题 关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是()。
A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越小
B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越小
C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越大
D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越大
15、单项选择题 甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”，现大堂出现装修施工质量问题，则()责任。
A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带
16、单项选择题 受压杆件在下列支承情况下，若其他条件相同，临界应力最大限度的是()。
A.一端固定，一端自由
B.一端固定，一端铰支
C.两端固定
D.两端铰支
17、多项选择题 在楼地面的建筑构造中，除有特殊使用要求外，楼地面应满足()等要求。
A.易于施工
B.平整
C.耐磨
D.不起尘
E.防滑
18、单项选择题 混凝土外加剂中，阻锈剂可以改善混凝土的()。
A.流变性
B.硬化性能
C.耐久性
D.和易性
19、单项选择题 结构杆件在规定的荷载作用下，限制过大变形的要求即为()要求。
A.刚度
B.强度
C.应力
D.弯矩
20、多项选择题 核算所得税的方法包括()
A.基数法
B.应付税款法
C.纳税影响会计法
D.债务分析法
E.报表分析法
21、问答题
某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。合同执行过程中，发生如下事件。
事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。
事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5d，造成B公司的开工时间相应推迟了5d，B公司向A公司提出了索赔。
事件3;顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔式起重机，改用卷扬机运材料作层面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔式起重机将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。
【问题】
1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?
2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?不正确，说明正确的做法。
3.事件3中c公司向建设单位提出的索赔是否合理?说明理由。
4.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?
22、问答题
背景
某办公楼工程，建筑面积82000m2，地下3层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，距邻近六层住宅楼7m。地基土层为粉质黏土和粉细砂，地下水为潜水，地下水位-9.5m，自然地面-0.5m。基础为筏板基础，埋深14.5m，基础底板混凝土厚1500m，水泥采用普通硅酸盐水泥，采取整体连续分层浇筑方式施工。基坑支护工程委托有资质的专业单位施工，降排的地下水用于现场机具、设备清洗。主体结构选择有相应资质的A劳务公司作为劳务分包，并签订劳务分包合同。
合同履行过程中，发生下列事件：
事件一：基础支持工程专业施工单位提出基坑支护降水采用“排桩+锚杆+降水井”的方案，施工总承包单位要求多提出几种方案进行比选。
事件二：底板混凝土施工中，混凝土浇筑从高处开始，沿短边方向自一端向另一端进行。在混凝土浇筑完12h内对混凝土表面进行保温保湿养护，养护持续7d。养护至72h时，测温显示混凝土内部温度70℃，混凝土表面温度35℃。
问题
(1)事件一中，适用于本工程的基坑支护降水方案还有哪些?(2)降排的地下水还可用于施工现场哪些方面?
(3)指出事件二中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处，并简要说明理由或给出正确做法。
23、问答题
某施工总承包单位承建一综合办公楼工程，建筑面积108000㎡,现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚1800mm，底板混凝土C35，P12。施工过程中发生如下事件：
事件一：底板钢筋施工时，个别部位采用HRB335级直径12㎜的钢筋，因用量少，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10㎜的钢筋进行代换。
事件二：施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂逢。
事件三：工程总承包项目策划属项目初始阶段的工作，项目策划的输出文件时项目计划，包括项目管理计划和项目实施计划。项目策划应针对项目的实际情况，依据合同和总承包企业管理的要求，明确项目目标、范围，分析项目的风险以及采取的应对措施，确定项目的各项原则、要求、措施和过程。
问题：
1、该基础底板钢筋代换是否合理？说明理由。
2、商品混凝土供应站编制大体积混凝施工方案是否合理？说明理由。
3、本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么？
4、地基与基础分部工程施工质量合格的标准是什么？
5、项目策划应包括哪些内容？
6、工程总承包的项目经理应具备哪些条件？
24、单项选择题 建筑工程施工项目质量控制内容包括：①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量，下列控制顺序中，正确的是（）。
A.①→②→③→④→⑤
B.②→①→③→⑤→④
C.②→①→④→③→⑤
D.⑤→④→③→②→①
25、多项选择题 钢结构的连接方法有()。
A.铆接
B.绑扎焊接
C.焊接
D.高强度螺栓连接
E.普通螺栓连接
26、名词解释 半幅道路施工
27、单项选择题 某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。
A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元
28、单项选择题 电力井盖开启后应装设遮栏，在日落后半小时至次日早晨日出间设置（），并有专人看守。
A.蓝色闪烁灯
B.红色闪烁灯
C.黄色闪烁灯
29、多项选择题 关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
30、单项选择题
某工程双代号网络计划中关键线路有（）。
A.1—2—6—7
B.1—2—5—6—7
C.1—2—4—5—6—7
D.1—2—4—6—7
31、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
32、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)，纸面石膏板属于()建筑材料。
A.不燃性
B.难燃性
C.可燃性
D.易燃性
33、多项选择题 填方土料一般可以选用()
A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土
34、单项选择题 关于暗龙骨吊顶施工流程的说法，正确的是()。
A.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
B.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
C.放线→安装水电管线→划龙骨分档线→安装副龙骨→安装主龙骨→安装罩面板→安装压条
D.放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条
35、单项选择题 关于模板工程设计主要原则的说法，正确的是()。
A.实用性、安全性、经济性
B.适用性、安全性、经济性
C.耐久性、安全性、经济性
D.实用性、安全性、耐久性
36、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
37、问答题
某建筑幕墙工程施工过程中，施工项目经理部加强了施工现场施工的管理，对现场消防的管理措施摘录如下。
(1)施工现场设置的消防车道的宽度为2.8m。
(2)施工现场进水干管直径为120mm。
(3)氧气瓶之间的工作间距为3m。
(4)油漆和稀料的调配尽量在库房内。
(5)高度超过24m的在施工程，随楼层的升高每隔两层设一处消防栓口，配备水龙带。
(6)现场有明显的防火宣传标志。
该项目经理部主要从现场平面管理、现场料具管理、现场消防和保卫管理、现场临时用水和用电管理、现场文明施工管理方面做了大量工作。
【问题】
1.逐条判断施工项目经理部对现场消防的管理措施是否妥当，如不妥，请改正。
2.施工项目经理部应对现场料具管理采取哪些措施?。
38、单项选择题 通常用来控制土的夯实标准的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.密实度
C.干密度
D.可松性
39、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，应（）。
A.每半小时检测一次
B.进行持续监测
C.不做限制
40、单项选择题 当设计无要求时，关于无黏结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A、先张拉楼面梁，后张拉楼板
B、梁中的无黏结筋可按顺序张拉
C、板中的无黏结筋可按顺序张拉
D、当曲线无黏结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
41、多项选择题 按建标[2003]206号文件的规定，下列应列入企业管理费的有()
A.生产工人基本工资
B.生产工人辅助工资
C.原生产一线工人的退休工资
D.生产工人的福利费
E.生产工人教育经费
42、单项选择题 成本核算的方法除了“制造成本法”外，还有()。
A.实际成本法
B.综合成本法
C.期间成本法
D.完全成本法
43、单项选择题 根据相关规范，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于（）
A.12d
B.24d
C.28d
D.36d
44、单项选择题 下列各项中哪项不属于财务分析的方法()。
A.会计分析
B.比率分析
C.因素分析
D.比较分析
45、单项选择题 下列分部、分项工程除()之外，均应单独编制安全专项施工方案。
A.现场临时用电工程
B.现场临时用水工程
C.起重吊装工程
D.现场外电防护工程
46、名词解释 三皮砖及其腰线
47、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某工程基础底板施工，合同约定工期50天，项目经理部根据业主提供的电子版图纸编制了施工进度（如图1),底板施工暂未考虑流水施工。施工进度计划图（图1）如下：
【在施工准备及施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：公司在审批该施工进度计划（横道图）时提出，计划未考虑工序B与C，工序D与F之间的技术间歇（养护）时间，要求项目经理部修改。两处工序技术间歇（养护）均为2天，项目经理部按要求调整了进度计划，经监理批准后实施。
事件二：施工单位采购的防水材料进场抽样复试不合格，致使工序C比调整后的计划开始时间延后3天。因业主未按时提供正式图纸，致使工序E在6月11日才开始．
事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700吨钢筋制作（工效为4.5吨/人.工作日）
【问题】：
1．在答题卡上绘制事件一中调整后的施工进度划网络图（双代号），并用双线表示出关键线路
2．考虑事件一、二的影晌，计算总工期（假定各工序持续时间不变），如果钢筋制作、钢筋绑扎及混凝土浇筑按两个流水段组织等节拍流水施工，其总工期将变为多少天？是否满足原合同约定的工期？
3．计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力需求计划时，需要考虑哪些参数？
4．根据本案例的施工过程，总承包单位依法可以进行哪些专业分包和劳务分包？
48、问答题
某综合办公楼项目业主与承包商签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该办公楼共8层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程中，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天;
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天;
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天;
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天;
事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求：①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。
问题：
(1)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什么?
(2)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?
(3)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?
49、问答题 分别指出事件一种施工单位做法的错误之处，并说明正确做法。
50、单项选择题 蒸气养护的混凝土构件出池后，其表面温度与外界温差不得大于()。
A.25℃
B.20℃
C.15℃
D.30℃
51、单项选择题 当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为()。
A.和解
B.调解
C.诉讼
D.仲裁
52、多项选择题 建筑结构材料质量管理的基本要求有()。
A.材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录
B.现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用
C.对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证能取代业主对其采购物资的质量责任
D.物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时，要单独堆放该部分物资，待资料齐全和复验合格后，方可使用
E.严禁以劣充好，偷工减料
53、问答题
某工程由A建筑集团总承包，经业主同意后，将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。
在土方工程施工中，B专业公司经仔细的勘察地质情况，认为土质是老黏土，承载力非常高，编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施工方案，并将专项施工方案报A公司审核，A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。
本工程基础设计有人工挖孔桩，某桩成孔后’放置钢筋笼时，为防止钢筋笼变形，施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后，1名工人下到粧孔内拆除临时加固钢管，还未下到不L底时作业人员突然掉入桩孔底部，地面人员先后下井救人，相继掉入孔底。项目经理用空压机孔内送风，组织人员报警、抢救，但最终仍导致4人死亡的事故，造成直接经济损失84万元。
经调查，此4人均为新人场工人，没有进行安全教育，也没有进行人工挖孔桩的技术交底。
【问题】
1.本案例安全事故可定为哪个等级？并简述该等级定级标准。
2.关于安全专项施工方案，分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处？正确做法是什么？
3.本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施？
54、单项选择题 饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震防烈度不大于8度、采用()施工的外墙饰面砖粘贴工程
A、点粘法
B、空铺法
C、满粘法
D、条粘法
55、单项选择题 100m高钢筋混凝土烟囱筒身混凝土施工最适宜的模板选择为()。
A.木模板
B.组合钢模板
C.滑升模板
D.散支散拆胶合板模板
56、单项选择题 有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。
A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒
57、单项选择题 生产预应力混凝土用钢丝、钢绞线、锚具所用钢种是()。
A.普通碳素结构钢
B.优制碳素结构钢
C.低合金高强度结构钢
D.高合金钢
58、名词解释 人事行政
59、单项选择题 专业承包单位应向()移交施工资料。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包
D.城建档案馆
60、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
61、单项选择题 患者小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，小腹胀满疼痛，舌暗紫或有瘀点，脉涩，宜选方（）
A.抵当汤
B.代抵当丸
C.桃仁承气汤
D.小承气汤
E.调胃承气汤
62、名词解释 钢托架
63、单项选择题 （）应接受有限空间作业安全生产培训，并取得特种作业操作证。
A.作业人员
B.许可人
C.监护者
64、单项选择题 下列水泥中，干缩性较小的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、火山灰水泥
D、复合水泥
65、单项选择题 电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于()MHz的电子设备。
A.10
B.8
C.6
D.4
66、单项选择题 钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。
A.先上后下，先难后易
B.先下后上，先难后易
C.先下后上，先易后难
D.先上后下，先易后难
67、单项选择题 为确保砂浆具有良好的保水性，砌筑砂浆的分层度不得大于()mm。
A、25
B、28
C、30
D、35
68、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
69、多项选择题 关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
70、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-O201)规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有()。
A.对已完工程进行成品
B.变更工程有关部位的基准线
C.增加附属配套工程
D.改变部分施工顺序
E.改变有关工程施工时间
71、单项选择题 投标人在标前会议之前，要事先深入研究招标文件，并将研究过程中碰到的各类问题整理为书面文件，要求招标单位给予()答复。
A.口头
B.电话通知
C.书面形式
D.电子邮件形式
72、多项选择题 建筑装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有()。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上
E.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
73、单项选择题 混凝土中掺入()，若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性。
A、早强剂
B、缓凝剂
C、减水剂
D、引气剂
74、单项选择题 基础部分必须断开的是（）
A．伸缩缝
B．温度缝
C．沉降缝
D．施工缝
75、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
76、单项选择题 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）
A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付
77、多项选择题 加气混凝土砌块的特性有（）。
A.保温隔热性能好
B.自重轻
C.强度高
D.表面平整，尺寸精确
78、单项选择题 —般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（）构件。
A.拉
B.压
C.弯
D.扭
79、问答题
背景
某建筑公司〈乙方）于某年4月20日与某厂《甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4、2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〈租赁费450元/台班〉。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工曰；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复査，配合用工15个工日，
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量
（4）5月20日〜5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题
（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需站管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
80、多项选择题 为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。
A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位
81、单项选择题 某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()
A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元
82、单项选择题 钢筋配料时，弯起钢筋(不含搭接)的下料长度是()。
A.直段妊度十弯钩增加的长度
B.直段长度十斜段长度十弯钩增加的长度
C.直段长度十斜段长度-弯曲调整值十弯钩增加长度
D.直段长度十斜段长度十弯曲调整值十弯钩增加长度
83、多项选择题 企业基本会计报表包括()。
A.资产负债表
B.损益表
C.利润分配表
D.成本表
E.现金流量表
84、问答题
背景
2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作(报价按工料单价法中的以直接费为计算标准)。
问题
按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？
85、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
86、问答题
背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：
(1)工程造价为800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月殉为10%，竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示：
工程各月实际完成产值(单位：万元)
竣工验收时，发现原合同中未约定工程保修年限，甲方经与乙方协商，双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
(1)该工程的预付款、起扣点为多少(精确到小数点后两位)?
(2)该工程2至4月，每月拨付的工程款是多少?累计工程款多少?
(3)5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少?竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少?
(4)试给出本工程基础、主体结构、防水、装饰装修、给排水工程等的合理保修年限各为多少?
87、单项选择题 下列人员的行为中，符合我国相关法律规定的是()。
A.甲某通过建造师执业资格考试后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理
B.乙某3年前取得了一级项目经理资质证书，没参加建造师执业资格考试便以建造师的名义担任了某工程的项目经理
C.丙某通过建造师执业资格考试后就到注册机关申请注册，取得注册证书后才以建造师的名义执业
D.丁某凭借取得的《中华人民共和国二级建造师注册证》在外省执业
88、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
89、单项选择题 设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的（）。
A.实验室各项数据
B.鉴定证书
C.现场试验报告和鉴定报告
D.现场试验报告
90、单项选择题 抗震设防的依据是()。
A、抗震设防意识
B、抗震设防措施
C、抗震设防烈度
D、震源深浅
91、多项选择题
三角形屋架受力简图，如图1-13所示，下列表述正确的是()。
A.A支座的水平反力为0
B.B支座的竖向反力为0.5P
C.上弦杆受压，下弦杆受拉
D.若仅a与b同时增加，但b或a比值不变时，各杆轴力不变
E.AC杆的轴力为3P
92、单项选择题 营业税金及附加的具体内容不包括()。
A.印花税
B.营业税
C.消费税
D.资源税
93、单项选择题 进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。
94、多项选择题 对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。
A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料
95、单项选择题 有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。
A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案
96、单项选择题 下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内
B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内
D.在试用期间被证明不符合录用条件
97、单项选择题 进入有限空间作业单位应对有限空间作业负责人员、作业者和监护者开展（），每年至少组织1次有限空间作业安全再培训和考核，并做好记录。
A.安全教育培训
B.知识竞赛
C.理论学习
98、多项选择题 筹资活动流人的现金主要包括()。
A.吸收投资所收到的资金
B.取得借款所收到的现金
C.收到的其他与筹资活动有关的现金
D.银行贷款
E.利润
99、单项选择题 某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供()仲裁委才能受理此案。
A.仲裁协议
B.工程造价鉴定报告
C.起诉状
D.经备案的施工合同
100、名词解释 轻钢屋架
101、单项选择题 建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。
A、2
B、3
C、6
D、8
102、多项选择题 复合水泥的主要特性有()。
A、凝结硬化慢
B、抗裂性较高
C、抗冻性差
D、早期强度低
E、耐蚀性较好
103、问答题
某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程，消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上，整体钢筋混凝土板式基础，四周全现浇混凝土剪力墙，全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。
由于水池在整个港口消防当中的重要地位，在混凝土自防水基础上，内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时，搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前，监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。
混凝土浇筑完毕28d后，检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格，比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测，实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强，经施工单位自身技术中心验算，采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施，并组织实施。后经设计单位验算，能够满足结构安全性能。
施工完毕后，发现池壁局部存在渗漏水，经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。
【问题】
1.本案例中搅拌站对水泥的选择是否正确？并简述理由。六大常用水泥中，哪些应优先选用，哪些不宜使用？
2.混凝土收缩裂缝防治专项方案中有哪些防治措施？
3.施工单位对于混凝土强度达不到设计要求值的补强处理妥否？简述理由。
4.简述混凝土强度等级偏低的防治措施。
5.试对本案例中施工缝位置渗漏水的原因进行分析，并提出治理措施。
104、单项选择题 大石材面层铺贴完应进行养护，养护时间不得少于()d。
A、5
B、7
C、14
D、28
105、多项选择题 抗震设计的概念设计包括()。
A.选择对抗震有利的场地
B.建筑形状要求复杂，有利于抗震
C.建筑物平面的质量中心和刚度中心应尽可能的远离
D.选择抗震性能较好的建筑材料
E.非结构设计件应满足抗震要求
106、多项选择题 模板工程设计的安全性指标包括()。
A.强度
B.刚度
C.平整度
D.稳定性
E.实用性
107、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 指出事件一中从钢构件制作到拼装完毕过程中存在的不妥之处，并分别说明理由。
108、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
109、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
110、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
111、单项选择题 事故调查组应当自()起60d内提交事故调查报告;特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。
A.事故发生之日
B.事故上报之日
C.事故原因确定之日
D.事故调查组成立之日
112、单项选择题 （）负责填写《申请单》履行内部审批手续，并将工作计划通知有限空间设施管理单位。
A.作业人员
B.申请人
C.工作票签发人
113、多项选择题 当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
114、多项选择题 具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.申请人申请停止执行的
C.申请人提供担保的
D.行政复议机关认为需要停止执行的
E.被申请人被撤销的
115、多项选择题 建筑工程施工管理过程中，注册建造师签章文件下列说法正确的是()。
A.工程停复工报审表是施工组织管理文件
B.工程开工报告是施工组织管理文件
C.工程竣工报告是质量管理文件
D.施工现场文明施工措施是安全管理文件
E.工程质量保修书是质量管理文件
116、多项选择题 混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质，它包括（）等几方面的含义
A.流动性
B.抗冻性
C.保水性
D.耐久性
E.黏聚性
117、单项选择题 下列不属于裱糊工程质量主控项目的是()。
A.墙布图案
B.墙布燃烧性能等级
C.表面平整
D.基层处理
118、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
119、单项选择题 公民徐某在提起离婚诉讼后不久就发生了交通事故，因伤势严重开庭时无法到庭。由于徐某没有其他的法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师林某担任他的代理人。那么，徐某和林某之间的这种代理关系属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
120、名词解释 建筑安装工程费的组成
121、单项选择题 对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务()
A.盈利能力
B.偿债能力
C.生存能力
D.运营能力
122、单项选择题 某省的一家施工企业从另一省的一家设备公司购进一批设备，买价、相关税费共100000元。为了使款项快速、安全地汇入该设备公司的银行账户，两家企业可以采用的银行结算方式是()。
A.支票结算方式
B.信用证结算方式
C.银行汇票结算方式
D.银行本票结算方式
123、单项选择题 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
124、多项选择题 施工企业的存货，按其用途可分为()。
A.库存材料
B.周转材料
C.在建施工产品
D.固定资产
E.委托加工物资
125、单项选择题 立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是()。
A.空铺法
B.点粘法
C.条粘法
D.满粘法
126、问答题
【2007年度考试真题】
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1、进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告？
2、事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收？木龙骨使用前应进行什么技术处理？
3、事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目？是否需要进行内墙砖吸水率复试？铝塑复合板应进行什么项目的复验？
4、事件2中，施工单位的做法是否妥当？为什么？
5、指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
127、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某新建工程，建筑面积2800m2，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m,建设单位与某施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。
【在施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查内容包括：安金思想、安全责任、安全制度、安全措施。
事件二：施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。
事件三：施工现场入口仅设置了企业标识牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。王人宿舍室内净高2.3m,封闭式窗户,每个房间住20个工人,检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。
事件四：检查组按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)对本次安全检查进行了评价，汇总表得分68分。
【问题】：
1、除事件一所述检查内容外，施工安全检查还应检查哪些内容？
2、事件二中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
3、事件三中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？
4、事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？本次检查应评定为哪个等级？
128、单项选择题 经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于l，下列选项中不能确定为改进对象的是()。
A.F/C值低的功能
B.C=C—F值小的功能
C.复杂的功能
D.问题多的功能
129、多项选择题 根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋
B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程
D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
130、单项选择题 建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。
A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m
131、单项选择题 下列哪一项不应计人人工费()。
A.生产工人辅助工资
B.生产工人基本工资
C.职工养老保险
D.工资性补贴
132、单项选择题 建筑工程施工进度计划的调整不包括对()的调整。
A.关键工作
B.某些工作时间的逻辑关系
C.剩余工作
D.费用
133、多项选择题 货币资金是指企业在施工生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括()。
A.库存现金
B.银行存款
C.可随时变现的短期投资
D.存货
E.应收账款
134、单项选择题 当采用()振捣普通混凝土时，其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
A、插入式振捣器
B、表面平板振动器
C、连续型振捣器
D、小型机具振动器
135、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
136、单项选择题 混凝土的实体检测应检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等，检测方法主要是（）。
A.检查表法
B.破损法检测和非破损法检查
C.重组法检测
D.分解法和重组法检测
137、单项选择题 下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（）。
A.等节奏流水施工
B.异步距异节奏流水施工
C.等步距异节奏流水施工
D.无节奏流水施工
138、单项选择题 涂料施工前，基层阴阳角应做成圆弧形，阴角直径宜大于()mm。
A、70
B、60
C、50
D、40
139、问答题
某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，由于施工场地狭小，为了进行成本控制，项目经理针对各项工作进行了分析，其功能成本分析结果见表2-7。
工程进展到第25周第5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元，计划成本为801万元。
检查现场时发现：
(1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱，无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。
(3)现场单行消防通道上乱堆材料，仅剩1m宽左右通道，端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放，无交底记录。工程进展到28周第6层结构拆模后，劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾，造成施工扬尘，工程周围居民因受扬尘影响，有的找到项目经理要求停止施工，有的向有关部门投诉。
【问题】
1.计算表2-8中A、B、C、D四项工作的评价系数、成本系数和价值系数(将此表复制到答题卡上，计算结果保留小数点后两位)。
2.在A、B、C、D四项工作中，施工单位应首选哪项工作作为降低成本的对象?说明理由。
3.计算并分析C工作的费用偏差和进度偏差情况?
4.根据公司检查现场发现的问题，项目经理部应该如何进行整改?
5.针对本次扬尘事件，项目经理应如何协调管理?
140、多项选择题 氟碳涂料的特点包括()。
A、耐污性
B、自洁性
C、耐酸碱
D、耐腐蚀
E、涂层硬度较低
141、单项选择题 民用建筑工程施工中，下列材料进场的检验不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006年版)规定的是()。
A.室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲醛含量检测报告
B.室内装修采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验
C.室内饰面采用的天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验
D.室内装修所采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告
142、单项选择题 根据脱氧程度的不同，下列钢材中()质量最差。
A.镇静钢
B.特殊镇静钢
C.沸腾钢
D.半镇静钢
143、问答题
某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。
144、单项选择题 （）属于有机绝热材料。
A.膨胀珍珠岩
B.软木板
C.岩棉
D.发泡粘土
145、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
146、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？
147、单项选择题 砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（）。
A.直槎
B.凸槎
C.凹槎
D.斜槎
148、问答题
某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了“建设工程施工合同”，A与C也签订了联合承包工程的协议。
【问题】
1.简述施工招标的公开招标程序。
2.在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在?
3.从上述资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么?
4.通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?
149、单项选择题 下列各项不属于按装修材料的使用部位和功能分类的是()。
A.顶棚装修材料
B.墙面装修材料
C.无机装饰涂料
D.隔断装修材料
150、单项选择题 关于主体结构混凝土浇筑的说法，正确的是()。
A.混凝土自高处倾落的自由高度，不宜超过3m
B.浇筑高度超过1m时，应采用串筒、溜槽、溜管或振动溜管
C.浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，再继续浇筑
D.浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以100～200mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆
151、单项选择题 用来分析边坡稳定性的岩土物理力学性能指标是()。
A.黏聚力
B.抗剪强度
C.密实度
D.内摩擦角
152、单项选择题 纬仪主要由()组成。
A.三脚架、照准部和刻度盘
B.基座、照准部和三脚架
C.照准部、刻度盘和基座
D.刻度盘、基座和三脚架
153、单项选择题 某地下工程施工合同约定，计划l月份开挖土方80000m³，2月份开挖160000m³，合同单价均为85元/m³；计划3月份完成混凝土工程量500m³，4月份完成450m³，合同单价均为600元/m³。至1月底.经确认实际开挖土方90000m³，实际单价为72元/m³，则该工程的费用偏差（CV）为（）万元。
A.117
B.-117
C.85
D.-85
154、单项选择题 为建筑物设置伸缩缝，是为了()。
A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力
155、问答题
背景
某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程，现场安排某安全员负责工地的消防安全管理，并做如下安排：
(1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
(2)因施工需要搭设了临时建筑，为降低成本就地取材，用木板搭建工人宿舍。
(3)施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
(4)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
(5)使用明火按规定执行，专人看管，人走灭火。
该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
问题
(1)根据背景，给出有关的施工现场用火规定?
(2)搭设的临时建筑对材料的要求和木板房的要求。
(3)装饰装修工程施工现场对灭火器材的配备有哪些要求?
(4)装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?
156、单项选择题 某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。
A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性
157、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
158、单项选择题 在受限空间作业时，遇有（）以上强风、浓雾、下暴雨、打雷、闪电等恶劣气候时，应立即停止作业。
A.5级
B.6级
C.7级
D.8级
159、多项选择题 关于后浇带防水混凝土施工的说法，正确的有()。
A.两侧混凝土龄期达到28d后再施工
B.混凝土养护时间不得少于28d
C.混凝土强度等级不得低于两侧混凝土
D.混凝土必须采用普通硅酸盐水泥
E.混凝土采用补偿收缩混凝土
160、多项选择题 混凝土结构的优点有()。
A.自重小
B.工期较短
C.强度较高
D.可模性较好
E.易于就地取材
161、单项选择题 有限空间作业单位应制定地下有限空间作业安全生产事故应急救援预案，一旦发生事故，（）应立即启动应急救援预案。
A.作业人员
B.作业负责人
C.工作许可人
162、多项选择题 下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
163、多项选择题 下列屋面卷材铺贴做法中，正确的是()。
A、距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘
B、屋面坡度小于3%时，卷材宜垂直屋脊铺贴
C、基层的转角处，找平层应做圆弧形
D、屋面找平层设分格缝时，分格缝宜与板端缝位置错开
E、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，不应采用空铺法、点粘法、条粘法
164、多项选择题 铲运机在施工中，提高生产率的常用方法有()。
A.上坡铲土法
B.跨铲法
C.交错铲土法
D.助铲法
E.双联铲土法
165、单项选择题 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
166、单项选择题 位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为()。
A、15%
B、25%
C、35%
D、50%
167、多项选择题 在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。
A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动
168、单项选择题 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于()。
A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃
169、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
170、单项选择题 根据2011年7月1日起实施的全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
171、多项选择题 施工索赔的计算方法包括()。
A.网络分析法
B.比例分析法
C.总费用法
D.差额分析法
E.分项法
172、单项选择题 屋面防水层用细石混凝土作保护层时，细石混凝土应留设分格缝，其纵横间距一般最大为()。
A.5m
B.6m
C.8m
D.10m
173、单项选择题 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（）。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载实验
174、单项选择题 某公司中标某体育馆改造工程，打算租赁一台塔吊。塔吊有关具体数据如下：一次性投资l50万元，运输、拆迁、安装一次总费用l0万元，年使用费6万元，塔吊残值20万元，使用年限20年，年复利率8%。该塔吊在该工程使用期一年，租赁费用600元/天，时间按年日历天数计算，那么该公司租赁塔吊的年总费用是()万元。
A.35.14
B.52.74
C.21.9
D.51.l4
175、问答题
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?
176、单项选择题 不能测量水平距离的仪器是（）。
A、水准仪
B、经纬仪
C、全站仪
D、垂准仪
177、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
178、单项选择题 人造饰面石材是采用无机或有机胶凝材料作为()，以天然砂、碎石、石粉或工业渣等为粗、细填充料，经成型、固化、表面处理而成的一种人造材料。
A、胶粘剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
179、多项选择题 下列各项中，属于费用确认应遵循的原则的有()。
A.真实可靠原则
B.权责发生制原则
C.划分收益性支出与资本性支出原则
D.配比原则
E.客观性原则
180、问答题 分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
181、多项选择题 散水的宽度应根据()确定，宜为600～1000mm。
A、材料特性
B、土壤性质
C、气候条件
D、建筑物的高度
E、屋面排水形式
182、单项选择题 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成()。
A、接槎
B、马牙槎
C、凸槎
D、斜槎
183、多项选择题 造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有()。
A.基坑（槽）开挖坡度不够
B.土方施工机械配置不舍理
C.未采取有效的降排水措施
D.边坡顶部堆载过大
E.开挖次序、方法不当
184、单项选择题 地下有限空间气体环境复杂时，作业单位宜（）具有相应检测能力的单位进行检测。
A.委托
B.指定
C.安排
185、单项选择题 以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）
A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通
186、单项选择题 锤击沉桩法正常打桩方式采用()。
A.重锤高击，高锤重打
B.重锤低击，低锤重打
C.轻锤高击，高锤轻打
D.重锤低击，低锤轻打
187、单项选择题 以黏土为主要原料，经原料处理、成型、焙烧而成的无机非金属材料是()。
A、石膏
B、陶瓷
C、人造大理石
D、石膏砌块
188、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
指出事件三中错误之处，并分别给出正确做法。189、名词解释 静力压桩
190、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
191、多项选择题 混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有()。
A.底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响
B.侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤
C.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行
D.模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载
E.拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运
192、单项选择题 有限空间作业单位应设置安全管理机构或配备（）安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
193、单项选择题 改善混凝土耐久性的外加剂是()。
A.缓凝剂
B.早强剂
C.引气剂
D.速凝剂
194、单项选择题 属于难燃性建筑材料的是()。
A.铝合金制品
B.纸面石膏板
C.木制人造板
D.赛璐珞
195、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
196、单项选择题 对跨度不小于()m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱。
A、2
B、3
C、4
D、5
197、单项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同
198、单项选择题 用挣值法进行费用控制时，如得出的进度偏差为负值时，则表示()。
A.进度延误
B.节支
C.进度提前
D.超支
199、多项选择题 建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.将承包的工程转包或者违反分包的
D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
200、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
201、单项选择题 我国《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。但是两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照()业务许可范围承揽工程。
A.资质较高的单位
B.两者之间的资质
C.由建设行政主管部门重新评定的
D.资质等级低的单位
202、单项选择题 吊顶工程应对()进行复验。
A.人造木板的甲醛含量
B.石膏板的放射性
C.所使用粘结剂的有害物质
D.玻璃面板的强度
203、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
204、多项选择题 下列承揽工程的行为违反我国《建筑法》的禁止性规定的是()。
A.甲企业超越本企业的资质等级承揽工程
B.乙企业为增强竞争能力，和其他企业组成了联合体共同承揽工程
C.丙公司尚未取得企业资质就四处承揽工程
D.丁公司只有二级资质，为承揽某工程借用了另一企业的一级资质证书
E.戊公司碍于情面，让庚公司使用了自己的资质证书
205、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
206、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
207、单项选择题 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A.建设用地使用权
B.地役权
C.相邻权
D.宅基地使用权
208、单项选择题 居住用地的使用年限为()年。
A.50
B.60
C.70
D.80
209、单项选择题 楼梯踏步的宽度6和高度h的关系应满足()。
A.2h+b=550～600mm
B.2b+h=550～620mm
C.2h+b=600～620mm
D.2b+h=620～650mm
210、单项选择题 由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。
A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪
211、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
212、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。
213、单项选择题 某装配式钢筋混土屋盖的砌体结构，横墙间距24m，其静力计算方案是()。
A.刚性方案
B.弹性方案
C.刚弹性方案
D.塑性方案
214、不定项选择 防水卷材的主要性能包括()。
A、防水性
B、机械力学性能
C、温度稳定性
D、阻燃性
E、柔韧性
215、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？
216、单项选择题 关于施工临时用电管理，下列说法中不正确的是()。
A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用
B.临时用电工程必须按用电组织设计、临时用电工程图纸施工
C.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计
D.临时用电组织设计及变更必须由电气工程师编制、主管部门审核、具有法人资格企业的技术负责人批准、经现场经理签认后实施
217、多项选择题 明龙骨吊顶施工要求中，吊挂顶棚罩面板常用的板材有()等。【答案】ABD
A、吸声矿棉板
B、硅钙板
C、防潮板
D、塑料板
E、埃特板
218、单项选择题 不属于混凝土结构裂缝控制等级分类的是()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.不允许出现裂缝
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
219、多项选择题 大体积混凝土的浇筑方案主要有()等方式。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.均匀分层
E.交错分层
220、名词解释 挂梁
221、单项选择题 （）是发现危险源的重要途径，是消除事故隐患、防止事故伤害、改善劳动条件的重要方法。
A.安全控制
B.安全教育
C.安全监测
D.安全检查
222、单项选择题 有限空间作业监护者应（）及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。
A.安全交底
B.清点人数
C.检查工具
223、单项选择题 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。
A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧
224、单项选择题 在我国，现金流量表的编制基础为()。
A.现金
B.现金和现金等价物
C.流动资金
D.人民币
225、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件一中，哪些分部分项工程必须单独编制专项施工方案？2．指出事件二中做法的错误之处，并分别写出正确做法。226、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
227、名词解释 牛腿
228、多项选择题 饰面砖粘贴的技术要求有（）。
A.粘贴前饰面砖应浸水2h以上，晾干表面水分
B.每面墙不宜有两列（行）以上非整砖
C.非整砖宽度不宜小于整砖的1／4
D.结合层砂浆采用1：3水泥砂浆
229、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
230、多项选择题 为了使设计的结构既可靠又经济，必须进行两方面的研究，它们分别是()。
A.研究各种“作用”在结构中产生的各种效应
B.研究产生各种结构效应的原因
C.研究结构或构件抵抗这些效应的内在的能力
D.研究用何工具来抵抗结构
E.研究结构与各种效应的关系
231、单项选择题 为保证足够的新鲜空气供给，在有限空间作业过程中，可采取强制性（）措施降低危险，保持空气流通。
A.持续机械通风
B.间断式机械通风
C.自然通风
232、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
233、单项选择题 基坑推迟验槽的情况是()。
A、设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符
B、槽底有明显的机械开挖，铲齿痕迹
C、基槽底面坡度较大，高差悬殊
D、察看的建筑位置与勘察范围不相符
234、单项选择题 在对大体积混凝土浇筑时，浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择多种方式，()不是大体积混凝土浇筑方案的形式。
A.全面分层
B.局部分层
C.分段分层
D.斜面分层
235、问答题
背景
某工程包括四幢完全相同的砖混住宅楼，以每个单幢为一个施工流水段组织单位工程流水施工。已知：
(1)地面±0.00m以下部分有四个施工过程：土方开挖、基础施工、底层预制板安装、回填土，四个施工过程流水节拍均为2周。
(2)地上部分有三个施工过程：主体结构、装饰装修、室外工程。三个施工过程的流水节拍分别为4周、4周、2周。
问题
(1)地下主体工程适合采用何种形式的流水施工方式?并计算流水施工工期。
(2)地上工程适合采用何种形式的流水施工形式?并计算流水施工工期。
(3)如果地上、地下均采用相应适合的流水施工组织方式，现在要求地上部分与地下部分最大限度地搭接，各施工过程间均没有间歇时间，计算最大限度搭接时间。
(4)试按第3问的条件绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
236、单项选择题 良好行为记录信息公布期限一般为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
237、单项选择题 下列分区不属于我国居住建筑节能气候分区的是（）。
A.严寒地区
B.寒冷地区
C.温和地区
D.炎热地区
238、单项选择题 变电站、开闭站、配电室、沟道进行电缆工作时，应事先与（）取得联系，并不得动无关的设备。
A.运行单位
B.运维单位
C.施工单位
239、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
240、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修而改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
241、单项选择题 多栏式银行存款日记账属于()。
A.总分类账
B.明细分类账
C.备查簿
D.序时账
242、单项选择题 索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋;②节点预埋复核;③钢结构制作;④构件防腐、防火涂装;⑤构件吊装。下列安装流程中，正确的是()。
A.④①②③⑤
B.②①③④⑤
C.②③①⑤④
D.①③②④⑤
243、填空题 作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
244、多项选择题 饰面板工程按面层材料不同，分为()工程。
A、饰面板
B、饰面砖
C、饰面板安装
D、饰面砖粘贴
E、内墙饰面板安装
245、单项选择题 关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。
A.现场对螺栓孔采用气割扩孔
B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧
C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
D.螺栓安装均一次拧紧到位
246、多项选择题 杆件临界应力Pij的大小与()有关。
A.压杆的材料
B.压杆的截面形状和大小
C.压杆的长度
D.压杆的支承情况
E.压杆的强度
247、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
248、多项选择题 砌体结构中，墙体的构造措施主要包括()。
A.过梁
B.勒脚
C.伸缩缝
D.沉降缝
E.圈梁
249、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
250、问答题
某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向。专业分单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图2—2所示(时间单位：月)。
【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图2—2格式绘制调整后H工作的施工横道图。
251、单项选择题 有限空间发生事故时，（）应及时报警，救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
A.作业负责人
B.作业者
C.监护者
D.生产经营单位
252、多项选择题 低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用()。
A.硅酸盐水泥
B.粉煤灰硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥
D.火山灰硅酸盐水泥
E.矿渣硅酸盐水泥
253、单项选择题 单提网架法和网架爬升法，都需要在原有柱顶上接高钢柱约()m，、并加悬挑牛腿以设置提升锚点。
A.1～2
B.2～3
C.3～4
D.2～5
254、多项选择题 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。
A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型
255、单项选择题 当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。
A、过氯乙烯
B、苯-丙乳胶漆
C、乙-丙乳胶漆
D、丙烯酸酯
256、单项选择题 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。
A、先予执行
B、查封
C、拍照
D、制作笔录
257、单项选择题 有限空间管理单位应制定管理机构或配备（）管理人员。负责地下有限空间作业的安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
258、多项选择题 水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂
259、名词解释 女儿墙
260、问答题
某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材(H型钢)，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)对上述钢材质量问题应如何处理?为什么?
(2)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?
(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理?为什么?
(5)石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?
261、问答题
某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求：
(1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工;
(2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加注嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密。
(3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙;(4)石膏板的接缝缝隙应保证为8～10mm。施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护，工程竣工后，被评为优质工程。
【问题】
1.建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造?
2.轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙?
3.逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求正确与否，若不正确，请改正。
4.描述板材隔墙的施工工艺流程。
5.轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项?
6.建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些?
7.建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?
262、多项选择题 凡具备下列（）条件之一者，可判定为一般质量事故。
A.对工程造成永久质量缺陷的
B.严重影响使用功能和结构安全的
C.直接经济损失在5万元及以上，不满10万元的
D.事故性质恶劣，造成2人重伤的
E.由于质量事故，造成1人死亡的
263、单项选择题 多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。
A.0.50
B.0.75
C.0.90
D.1.20
264、单项选择题 钢筋先达屈服极限，然后混凝土才被压坏的情况属于()。
A.适筋梁
B.超筋梁
C.少筋梁
D.无筋梁
265、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
266、问答题
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上19层，建筑檐高82m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程的保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件：事件一：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔吊、1台外用电梯；在七层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分五次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质［2009］87号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件=：办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。事件三：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场。由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。事件四：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。
事件四中，总承包单位、建设单位做法是否合理？本工程保温工程的保修期限应该为多少年？267、单项选择题 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A.其他设计单位
B.具有相应资质等级的设计单位
C.监理单位
D.装修施工单位
268、单项选择题 关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。
A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施
269、单项选择题 受限空间带有搅拌器等用电设备时，应在停机后有效切断电源，加挂“有人作业、禁止合闸”警示牌并上锁，钥匙由（）（若为外来单位人员作业钥匙交由作业申请部门监护人）保存。
A.安全监督检查人员
B.作业单位领导
C.现场监护人
D.作业人员
270、名词解释 建筑物的基础三种不同方法分类
271、单项选择题 若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改
B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工
D.应当及时提出意见和建议
272、名词解释 砖平碹
273、单项选择题 利润表是反映企业在一定会计期间的()的会计报表。
A.财务状况
B.所有者权益增减变动情况
C.经营成果
D.现金和现金等价物流入和流出
274、单项选择题 工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是()。
A.天然石材
B.人造石
C.陶瓷锦砖
D.抛光
275、多项选择题 工程施工过程中，施工现场堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备时，()
A.应按施工总平面布置图堆放
B.确有不便，可以短时间的改变防护设施进行堆放
C.不得侵占场内道路
D.不得侵占安全防护设施
E.可临时堆放于场内道路上
276、单项选择题 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，现在大量的建筑物属于()。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
277、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
278、单项选择题 钢筋混凝土灌注桩基础施工技术中，()适于黏性土、黏土、黏土质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。
A.钻孔压浆灌注桩
B.锤击沉管灌注桩
C.套管夯扩灌注桩
D.振动沉管灌注桩
279、单项选择题 某市中级人民法院依法对某一审判决作出了改判，如果当事人拒不执行该判决，另一方当事人可以()申请强制执行。
A.第一审人民法院
B.被申请人所在地人民法院
C.第二审人民法院
D.申请人所在地人民法院
280、填空题 结构的功能要求（）
281、问答题
背景
某工程由某建筑公司承建，工程需要采购水泥若干。根据项目经理部编制的材料需要量计划和现场仓储条件，该项目年需要采购水泥总量为24000t。根据以上情况，现提出两种采购方案：
方案一：以半个月为单位采购周期，一次采购费用为60元，水泥单价180元/t。仓库年保管率3、5%。
方案二：以一个月为单位采购周期，一次采购费用为62元，水泥单价170元/t，仓库年保管率3%
问题
（1）在材料采购时，应如何选择分供方？
（2）根据案例中提供的资料，通过计算决定应选择哪一种采购方案？
282、名词解释 檐沟、檐口
283、多项选择题 锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用。
A.黏性土层
B.淤泥层
C.密实中粗砂层
D.淤泥质土层
E.砂砾石层
284、单项选择题 砖砌体工程中可设置脚手眼的墙体或部位是（）。
A.120mm厚墙
B.砌体门窗洞口两侧450mm处
C.独立柱
D.宽度为800mm的窗间墙
285、多项选择题 挤密桩地基包括()。
A、灰土桩地基
B、砂石桩地基
C、水泥粉煤灰碎石桩地基
D、夯实水泥土复合地基
E、粉煤灰地基
286、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
287、问答题
某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。其中，室内地面采用地面砖镶贴，吊顶工程部分采用木龙骨，室外部分墙面为铝板幕墙，采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板，其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。施工过程中，发生如下事件。
事件1：因木龙骨为甲提供材料，施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试，对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2：在送待检时，为赶工期，施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工，待复验报告出来，部分指标未能达到要求。
事件3：外墙面砖施工前，工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件，并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
2.事件1中，施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收?木龙骨使用前应进行什么技术处理?
3.事件1中，外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目?是否需要进行内墙砖吸水率复试?铝塑复合板应进行什么项目的复验?
4.事件2中，施工单位的做法是否妥当?为什么?
5.指出事件3中，外墙饰面砖样板件施工中存在的问题，写出正确做法，补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
288、多项选择题 下列关于水泥的叙述，正确的是()。
A.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
B.水泥的初凝时间是指自加水起至水泥浆开始有一定结构强度所需的时间
C.水泥的终凝时间是指自初凝时间起至水泥完全失去塑性所需的时间
D.凡水泥终凝时间不符合规定者为不合格品
E.水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性
289、问答题
某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？
290、多项选择题 建筑结构工程应具有()功能。
A.科学性
B.安全性
C.合理性
D.适用性
E.耐久性
291、单项选择题 对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权
B.行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责
D.行政处罚显失公平
292、单项选择题 硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。
A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200
293、问答题
某装饰装修工程公司承揽了某综合办公楼的装修任务，在施工前，该装饰装修工程公司首先进行施工准备，对设计图纸进行了审查，并对现场施工做了准备。
【问题】
1.在审查设计文件时，其审查的主要内容包括哪些?
2.施工现场准备的主要内容有哪些?
294、单项选择题 关于抹灰工程材料技术要求的说法，正确的是()。
A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPa
B.砂宜选用中砂，使用前应过筛(不大于10mm的筛孔)
C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10d
D.一般面层抹灰砂浆的稠度是8cm
295、名词解释 负筋
296、单项选择题 施工总平面图设计要求中规定:消火栓间距应不大于()
A.50m
B.60m
C.100m
D.120m
297、问答题
背景：
某施工单位承建了天津市某医院门诊楼工程。地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏板基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，墙充填为普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件：
事件一：本工程基坑深8.5m，北侧距某住宅楼距离仅为7m。经专家论证后的方案采用围护桩墙+预应力锚杆支护体系。整个施工过程对围护体系实施连续变形监控，对于围护桩墙顶位移监控值，施工单位与监理发生分歧，施工单位认为按二级基坑监控，监理坚持按一级基坑进行监控。
事件二：基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织项目技术、质量负责人、总监理工程师进行了地基与基础分部工程的验收。
事件三：普通混凝土小型空心砌块墙体施工时，施工人员先将小砌块充分浇水湿润，再将砌块底面朝上反砌于墙上;外墙转角处的临时间断处留直槎，并砌成阴阳槎，并设拉结筋。监理工程师认为施工方法错误，立即下发整改通知。
事件四：地上框架结构存在主次梁，在主次梁交汇处，关于钢筋摆放上下顺序监理与施工技术员认识发生分歧，上报总监理工程师处理。
问题：
(1)事件一中，基坑应按几级基坑进行监控?该级基坑的判定标准是什么?
(2)事件二中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加?
(3)指出事件三中的不妥之处，并给出正确做法。
(4)请给出事件四中主梁、次梁、板钢筋的上下放置正确顺序。
298、单项选择题 水泥混凝土地面在混凝土铺设前，应按标准水平线用木板隔成所需要的区段，以控制()。
A.面层厚度
B.平整度
C.分格宽度
D.顺直度
299、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
300、单项选择题 ()不是影响斜截面受力性能的主要因素。
A.剪跨比、高跨比
B.长细比
C.混凝土强度等级
D.腹筋的数量