时间:2021-07-20 05:06:28
1、多项选择题 按建标[2003]206号文件的规定，下列应列入企业管理费的有()
A.生产工人基本工资
B.生产工人辅助工资
C.原生产一线工人的退休工资
D.生产工人的福利费
E.生产工人教育经费
2、单项选择题 单位工程施工平面图的设计依据不包括()。
A.项目施工组织总设计
B.单位工程施工方案
C.资源需要量表
D.现场地形图
3、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
4、单项选择题 公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是()。
A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权
B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同
C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任
D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择
5、单项选择题 脚手架搭设完毕，应由()组织有关人员参加，按照施工方案和验收规范规定逐项进行验收。确认符合要求后方可投入使用。
A.项目经理
B.总工程师
C.安全总监
D.监理工程师
6、单项选择题 施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行，而在施工现场建造的施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施，属于()。
A.存货
B.其他资产
C.固定资产
D.流动资产
7、单项选择题 建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（）。
A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
8、问答题
某国家重点建设项目，已通过招标审批手续，拟采用邀请招标方式进行招标。在施工招标文件中规定的部分内容如下。
(1)投标准备时间为15d。
(2)投标单位在收到招标文件后，若有问题需澄清，应在投标预备会之后以书面形式向招标单位提出，招标单位以书面形式单独进行解答。
(3)明确了投标保证金的数额及支付方式。为便于投标人提出问题并得到解决，招标单位将勘察现场和投标预备会安排在同一天进行。投标预备会由评标委员会组织并主持召开。各投标单位经过调研、收集资料，编制了投标文件，在规定的时间内递交评标委员会，准备评标。
【问题】
1.该项目采用邀请招标是否正确?说明理由。
2.施工招标文件中规定的部分内容有何不妥之处?并逐一改正。
3.勘察现场和投标预备会的安排是否合理?如不合理应怎样安排?
4.投标预备会由评标委员会组织是否妥当?如不妥当，应由谁组织?
5.投标文件应包括哪些内容?
6.投标单位投标文件的递交程序是否正确?如不正确，请改正。
9、单项选择题 散水与外墙之间宜设缝，缝宽可为20～30mm，缝内应填()防水材料。
A、粉状
B、弹性膨胀
C、刚性
D、柔性
10、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件的连接方式主要为高强螺栓（摩擦）连接。施工过程中，发生如下事件：事件一：制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验、摩擦面打磨后拼装。高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师检查发现问题，停工整改后通过验收。事件二：装饰装修施工前，装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶（不上人）施工方案，其中主要内容如下：（1）采用φ6吊杆，长1.2m：（2）吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，冲击电锤成孔；（3）主龙骨间距960mm，吊挂在吊杆上；（4）次龙骨间距500mm，紧贴主龙骨安装；（5）纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设。纸面石膏板四角先固定在龙骨上，然后固定四边，最后固定中心，确保牢固。监理认为部分做法不妥，退回施工单位改正后，签字审批，按方案组织施工。事件三：吊顶内设备、管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。事件四：在工程竣工验收通过后的75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 事件三中，监理工程师的做法是否正确？并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收（至少列出四项）？
11、单项选择题 民用建筑工程施工中，下列材料进场的检验不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001(2006年版)规定的是()。
A.室内装修所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲醛含量检测报告
B.室内装修采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验
C.室内饰面采用的天然花岗石材或瓷质砖使用面积大于200㎡时，应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验
D.室内装修所采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOCs)、苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告
12、单项选择题 关于单独台阶式混凝土基础浇筑的说法，正确的是()。
A.每层混凝土要一次浇筑，顺序是先边角后中间
B.每层混凝土要一次浇筑，顺序是后边角先中间
C.每层混凝土要分次浇筑，顺序是先边角后中间
D.每层混凝土要分次浇筑，顺序是后边角先中间
13、单项选择题
图示人字梯放置在光滑（忽略摩擦）地面上，顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法，正确的是()。
A.α、h越大，绳子拉力越大
B.α、h越小，绳子拉力越大
C.α越大、h越小，绳子拉力越大
D.α越小、h越大，绳子拉力越大
14、单项选择题 经纬仪包括照准部、水平度盘和()
A.望远镜
B.垂直度盘
C.支架
D.基座
15、问答题
某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件。招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。
【问题】
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
16、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
17、单项选择题 下列装修材料中，属于功能材料的是()。
A.壁纸
B.木龙骨
C.防水涂料
D.水泥
18、多项选择题 地基验槽重点观察的内容有（）。
A.基坑周边是否设置排水沟
B.地质情况是否与勘察报告相符
C.是否有旧建筑基础
D.基槽开挖方法是否先进合理
E.是否有浅埋坑穴、古井等
19、问答题
某五星级酒店进行大堂改造装修，业主采取公开招标方式选择施工单位，、业主要求投标单位具有装饰设汁甲级、施工级资质，并具有同类工程施工经验。共有A、BC、D、E、F六家装饰施工单位报名，经过资格预审，投标单位F资质证书不符合要求而来通过资格预审。该工程采用综合评标法，业主要求技术标和商务标分别装订报送，浮标规定如下：
1.技术标40分。其中施工方案20分，总工期8分，工程质量6分。项目班子3分，企业信誉3分。技术标各项内容的得分为各评委评分去掉最高分和最低分后的平均数?
2.商务标60分。以标底的40%与承包商报价算术平均数的60%之和为基准价，但最高或最低报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%，在计算承包商的算术平均数时不予考虑，且其商务标得分为l5分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分，报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。
3.技术标与商务标综合得分最高者为中标单位。通过资格预审的A、B、C、D、E五家单位在在投标截止时问前提交了投标文件，其中E单位将技术标与商务标分别封装，在封口处加盖单位公章和项目经理签字后在投标截止前1天报送招标代理公司。在规定开标前l小时，又递交一份补充材料。修改投标报价。但招标公司有关工作人员以一个投标单位不能提交两份投标文件为由，拒收补充材料。开标会由市招标办主任主持，市公证处公证人员在开标前对各投标单位的资质进行审查。并对所有投标文件进行审查，确认A、B、C、D投标文件有效，E投标为废标，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、工期和有关投标文件的重要说明。经过计算按得分最高者中标原则确定了中标单位。
20、单项选择题 荷载作用的面程相对于总面程而言很小，可简化为作用在一点的荷载，称为()。
A、线荷载
B、恒载
C、活荷载
D、集中荷载
21、单项选择题 筹资活动的关键是()。
A.决定筹资数量
B.能否按正常程序进行
C.签定的各项合同的合法性
D.决定资本结构
22、单项选择题 工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。
A.7
B.14
C.15
D.10
23、单项选择题 人造饰面石材是采用无机或有机胶凝材料作为()，以天然砂、碎石、石粉或工业渣等为粗、细填充料，经成型、固化、表面处理而成的一种人造材料。
A、胶粘剂
B、早强剂
C、缓凝剂
D、防冻剂
24、多项选择题 关于玻璃隔墙安装做法，符合要求的是()。
A.玻璃隔墙工程应使用具有隔声、隔热的中空玻璃
B.玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段
C.玻璃砖砌筑中埋设的拉结筋必须与骨架连接牢固
D.玻璃砖隔墙面积过大时应增加支撑
E.平板玻璃隔墙安装玻璃前应检查骨架、边框的牢固程度
25、多项选择题 填方土料一般可以选用()
A.淤泥质土
B.砂土
C.膨胀土
D,黏性土
E.碎石土
26、单项选择题 砌筑混凝土小型空心砌块时，按净面积计算水平灰缝的砂浆饱满度最小值是()%。、
A.80
B.85
C.90
D.95
27、多项选择题 根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程中的()，施工单位编制的专项施工方案，还应当组织专家进行论证和审查。
A.深基坑
B.脚手架工程
C.拆除、爆破工程
D.地下暗挖工程
E.高大模板工程
28、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
29、单项选择题 根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
30、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
31、单项选择题 存货的成本由取得成本、存储成本和()构成。
A.订货成本
B.购置成本
C.缺货成本
D.运输成本
32、单项选择题 ()水泥由硅酸盐水泥熟料、20%～70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。
A.普通硅酸盐
B.粉煤灰硅酸盐
C.矿渣硅酸盐
D.火山灰质硅酸盐
33、单项选择题 砌砖墙时，每天的砌筑高度以不超过（）m为宜.
A.1.6m
B.1.7m
C.1.8m
D.1.9m
34、多项选择题 常用的瓷质卫生陶瓷产品有()。
A、洁面器
B、大小便器
C、浴缸
D、陶瓷墙地砖
E、釉面内墙砖
35、多项选择题 浅基坑开挖时，应对()等经常复测检查。
A、水准点
B、边坡坡度
C、水平标高
D、坑底标高
E、基坑平面位置
36、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
37、单项选择题 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于()mm
A、1.2
B、1.4
C、1.6
D、1.8
38、单项选择题 采用人工就位打钎的锤举高度一般为()cm，自由下落，将钎垂直打入土层中。
A、30
B、50
C、70
D、80
39、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
40、单项选择题 在某工程项目的施工过程中，由于突降大雨，造成了施工企业的工期延误。这种引起该民事法律关系变更的原因在法理上应当归为()。
A.自然事件
B.社会事件
C.违法行为
D.合法行为
41、单项选择题 多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过（）m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。
A.0.50
B.0.75
C.0.90
D.1.20
42、单项选择题 多层砖房构造柱应伸入室外地面标高以下()。
A.250mm
B.500mm
C.1000mm
D.1500mm
43、单项选择题 当设计无要求时，关于无黏结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A、先张拉楼面梁，后张拉楼板
B、梁中的无黏结筋可按顺序张拉
C、板中的无黏结筋可按顺序张拉
D、当曲线无黏结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
44、单项选择题 某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。
A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款
45、单项选择题 施工方是项目的一个参与方，其项目管理主要服从于()和其自身利益。
A.业主的利益
B.施工方的利益
C.设计方的利益
D.项目的整体利益
46、多项选择题 建筑结构的设计使用年限为100年的有()。
A.临时性结构
B.纪念性建筑结构
C.易于替换的结构构件
D.普通房屋和构筑物
E.特别重要的建筑结构
47、单项选择题 有限空间管理单位应与作业单位签订地下有限空间作业（），对各自的安全生产职责进行约定。
A.工程合同
B.安全交底记录
C.安全生产管理协议
48、多项选择题 关于钢结构特点的说法，错误的有()。
A.钢材强度高
B.钢材塑性、韧性都好
C.钢结构自重较轻
D.钢材耐火
E.钢材耐腐蚀
49、单项选择题 作业者应遵守地下有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护设备，并与（）进行有效的信息沟通。
A.工作负责人
B.监护者
C.工作许可人
50、单项选择题 总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是()。
A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿
B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿
C.该质量问题是乙造成的，与甲无关
D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%
51、单项选择题 后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于()。
A.10N/mm2
B.15N/mm2
C.20N/mm2
D.30N/mm2
52、多项选择题 以下有关新建民用建筑节能规定，叙述正确的是()。
A.施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查。
B.建设单位不得明示设计单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计
C.工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改正。
D.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。
E.正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为10年。
53、多项选择题 措施项目一览表中的通用项目清单包括()等。
A.环境保护
B.二次搬运
C.现场施工围栏
D.组装平台
E.已完工程及设备保护
54、单项选择题 设计单位在设计方案中，决定采用将钢筋锚入原结构混凝土后挑出原结构，然后支模浇筑混凝土后作为外挑梁。在钢筋锚入原结构混凝土的设计中，使用了一种新型的胶粘剂。为了确保施工质量，需要审查该新材料的（）。
A.实验室各项数据
B.鉴定证书
C.现场试验报告和鉴定报告
D.现场试验报告
55、问答题
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2006年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。
经事故调查发现：
(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1、针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2、指出本次事故的直接原因。
3、对本起事故，专职安全员有哪些过错？
4、指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
56、单项选择题 同一天内，如果()发生变化，需重新办理动火审批手续。
A.动火地点
B.焊接人员
C.焊接工艺
D.看火人
57、单项选择题 在规划控制区内的某宾馆，女儿墙标高24m,突出屋面的电梯机房标高28m,空调冷却塔标高29m，通信设施标高30m，该宾馆建筑、高度应是()m。
A.24
B.28
C.29
D.30
58、单项选择题 有限空间作业使用的气体检测仪应直接读数，并具有声、光、振动（）功能和数据存储功能。
A.报警
B.记录
C.语音
59、多项选择题 下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是()。
A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费
60、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
61、单项选择题 下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷
B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷
D.票据纠纷
62、单项选择题 甲乙双方在合同订立时由于疏忽仅仅约定了合同的履行方式为乙方送货上门，对运费由哪一方承担则没有做出约定，合同订立后又未就该问题达成补充协议的。那么，根据我国《合同法》的规定，运费应当由()。
A.甲方承担
B.乙方承担
C.甲乙平摊
D.甲方承担20%，乙方承担80%
63、单项选择题 关于后浇带设置和处理的说法，正确的是()。
A.若设计无要求，至少保留21d后再浇筑
B.填充后浇带，可采用高膨胀混凝土
C.膨胀混凝土强度等级比原结构强度相同
D.填充混凝土保持至少15d的湿润养护
64、单项选择题 按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于()mm时，可以不设置箍筋。
A.150
B.160
C.170
D.180
65、问答题
某建筑公司承建了城关镇柳岸嘉园住宅小区工程。2001年6月22日11时，该工地见习机工汪某在未断电停机叉无其他人员看管的情况下，站在混凝土搅拌机的上料斗上，用水管冲洗搅拌机内的残余混凝土，不小心使水管碰到控制料斗起落的板把，带动料斗升起，汪某的左脚被别在料斗板把到离合器的联动杆上，胸部被料斗和机身挤住。发现后立即组织抢救，送医院后抢救无效死亡。经事故调查，在维修保养机械作业中，劳动组织不合理，分工不明确;交代任务不清，形成局部交叉作业，使搅拌机周围环境受到影响。作业人员缺乏安全知识和自我保护意识，现场没有指派专人监护。
问题：
(1)请简要分析造成这起事故的原因。
(2)从中可以得到哪些事故教训?
(3)何谓"三级安全教育"?请简述三级安全教育的内容和课时要求。
66、多项选择题 抗震设计的概念设计包括()。
A.选择对抗震有利的场地
B.建筑形状要求复杂，有利于抗震
C.建筑物平面的质量中心和刚度中心应尽可能的远离
D.选择抗震性能较好的建筑材料
E.非结构设计件应满足抗震要求
67、多项选择题 砖砌体“三一”砌筑法的具体含义是指（）。
A.一个人
B.一铲灰
C.一块砖
D.一挤揉
E.一勾缝
68、单项选择题 某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()
A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元
69、单项选择题 当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。
A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器
70、单项选择题 工程结构整体性好、抗震性强的模板是()。
A.台模
B.爬升模板
C.钢模板
D.大模板
71、多项选择题 关于混凝土表面碳化的说法，正确的有()
A.降低了混凝土的碱度
B.削弱了混凝土对钢筋的保护作用
C.增大了混凝土表面的抗压强度
D.增大了混凝土表面的抗拉强度
E.降低了混凝土的抗折强度
72、单项选择题 在建筑结构体系中，住宅建筑最适合采用()。
A、混合结构体系
B、框架结构体系
C、剪力墙体系
D、双肢剪力墙体系
73、单项选择题 受均布垂直荷载作用的简支梁，当荷载不变，跨度为原来的2倍，则支座剪力和跨中弯矩分别为原来的()。
A.1倍和2倍
B.均为4倍
C.2倍和4倍
D.均为2倍
74、单项选择题 建筑物的抗震设防的类别中，大量的建筑物属于()类，这类建筑的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
75、多项选择题 以下关于石灰的熟化和硬化的表述中，正确的是()。
A、石灰熟化过程中会吸收大量的热，同时体积增大1～2、5倍
B、生石灰可直接用于工程
C、消石灰粉或熟石灰粉，主要成分为Ca(OH)2
D、若在工程石灰浆体硬化后再发生熟化，会因熟化产生的膨胀而引起“崩裂”或“鼓泡”现象
E、石灰浆体硬化包括干燥结晶和碳化两个同时进行的过程
76、多项选择题 在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头
77、多项选择题 下列关于混凝土施工叙述正确的是()。
A.为使混凝土振捣密实，应分层浇筑，浇筑时应在下层初凝之前完成上层浇筑、振捣
B.浇筑竖向结构时，应在底部先填50~100mm厚的水泥砂浆，砂浆应以料斗直接倒入模内
C.与板连成整体的大截面梁，施工缝留在底板面以下20~30mm处
D.单向板施工缝留在平行于短边的任何位置
E.有主次梁的楼板，宜顺着次梁浇筑，施工缝留置在次梁的2/3处
78、名词解释 自然层
79、问答题
某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩，预制桩尖的混凝土强度为C25，采用锤击沉管的施工方法，为了保证混凝土的质量，桩管灌混凝土后开始拔管，拔管时，管内混凝土高度为1.5mm，拔管速度控制在0.9～1.1m/min;施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9。
问题：
1.该桩基工程预制桩尖的混凝土强度是否符合要求?请简要说明。
2.该桩基工程施工过程中，拔套管时管内混凝土的高度和拔管速度是否符合要求?请简要说明。
3.施工过程中检查桩身直径，发现一处桩身直径与设计直径之比为O.9是否符合要求?请简要说明。
4.套管成孔灌注桩施工结束后，应检查哪些内容?
80、多项选择题 土的天然密实度随着土的()而变化，不同的土密度不同。
A、紧密程度
B、孔隙的多少
C、水分含量
D、松散程度
E、颗粒组成
81、名词解释 统一模数制、基本模数、扩大模数、分模数
82、多项选择题 炻质砖的技术要求为()。
A、尺寸偏差
B、表面质量
C、物理性能
D、化学性能
E、平面度允许公差
83、多项选择题 结构螺栓连接施工质量的说法，正确的有()。
A.普通螺栓紧固应从中间开始，对称向两边进行
B.普通螺栓作为永久性连接螺栓的大型接头，宜采用复拧
C.高强度螺栓安装时可先用安装螺栓和冲钉，也可用高强度螺栓兼做安装螺栓
D.高强度螺栓的紧固顺序从节点中间向边缘施拧E.高强度螺栓初拧和终拧应按相反的顺序进行，以使所有螺栓都均匀受力
84、单项选择题 建筑施工企业必须办理意外伤害保险并支付保险费的是()。
A.从事危险作业的职工
B.在施工现场作业的职工
C.现场特殊作业人员
D.施工项目的所有职工
85、单项选择题 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.20
B.30
C.60
D.15
86、单项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的规定，不属于一级基坑的是()。
A.重要工程或支护结构做主体结构的一部分
B.开挖深度小于10m
C.与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑
D.基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑
87、多项选择题 关于模板工程的说法中正确的有（）。
A.模板安装位置、尺寸，必须满足图纸要求，且应拼缝严密、表面平整并刷隔离剂
B.模板及其支撑拆除的顺序原则为：后支先拆、先支后拆
C.施工顺序为：定位放线→模板制作→模板安装、加固→模板的清理、保养→模板验收→模板拆除
D.模板及其支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载
E.在浇筑混凝土之前，应对模板工程进行验收。模板安装和浇筑混凝土时，应对模板及其支撑进行观察和维护
88、单项选择题 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定，属Ⅱ类要求民用建筑工程的是（）。
A.住宅
B.学校教室
C.书店
D.医院
89、问答题
某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同。在工程施工过程中，发生了以下事件：
事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。
事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的约2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。
事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁，拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。
事件4：某楼层一户住房房间钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门扇已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求__________。
问题：
(1)事件1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当?请简要说明。
(2)事件2中，钢筋工长的做法是否妥当?请简要说明。
(3)事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土强度应为多少?对梁侧混凝土的孔洞应如何处理?
(4)事件4中，施工单位应如何分别处理?
(5)施工单位施工现场质量检查的方法和手段有哪些?
90、多项选择题 下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（）。
A.选用低水化热的水泥
B.提高水灰比
C.提高混凝土的入模温度
D.及时对混凝土进行保温、保湿养护
E.采用二次抹面工艺
91、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
92、多项选择题 混凝土结构的裂缝控制可分为()。
A.构件不出现拉应力
B.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度
C.允许出现裂缝，但裂缝宽度应等于标准值
D.允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值
E.构件虽有拉应力，但不超过混凝土的强度
93、单项选择题 建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查
B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求
94、单项选择题 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
95、单项选择题 某工程搭设双排脚手架，高度30m，架体与结构相连做法正确的是（）
A.刚性连墙件
B.柔性连墙件
C.刚性或柔性连墙件
D.钢丝绳锁紧和钢支撑顶撑配合的方式
96、单项选择题 非抗震设计时，梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度，直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。
A.5
B.8
C.10
D.32
97、问答题
某建筑工程，建筑面积108000m2，现浇剪力墙结构，地下3层，地上50层。基础埋深14.4m，底板厚3m，底板混凝土强度等级为C35。底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，在施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该搅拌站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工.分两层浇筑，每层厚度1.5m。底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高入模温度40℃。浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜、一层保温岩棉养护7d。测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
【问题】
1.该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
2.商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?
4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
98、名词解释 井架
99、多项选择题 散水的宽度应根据()确定，宜为600～1000mm。
A、材料特性
B、土壤性质
C、气候条件
D、建筑物的高度
E、屋面排水形式
100、单项选择题 一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是()．
A.提高强度等级，提高水胶比
B.提高强度等级，降低水胶比
C.降低强度等级，提高水胶比
D.降低强度等级，降低水胶比
101、单项选择题 钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。
A.主要构件
B.次要构件
C.连接板
D.引弧板
102、问答题
某商业大厦建设工程项目，建设单位通过招标选定某施工单位承担该建设工程项目的施工任务。
该工程外墙全部为相同设计、相同材料、相同工艺和施工条件的隐框玻璃幕墙，工程东、西、北三个立面造型均比较规则，面积分别为487m2、645m2、2218m2,南侧立面为异型曲线造型；各立面幕墙均连续。
工程竣工时，施工单位经过初验，认为巳按合同约定完成所有施工任务，提请建设单位组织竣工验收，并已将全部质量保证资料复印齐全供审核，该工程顺利通过建设单位、监理单位、设计单位和施工单位的四方验收。
【问题】
1.本工程幕墙工程检验批应如何划分？
2.简述幕墙工程应进行哪些隐蔽工程验收项目？
3.请简要说明工程竣工验收的程序。
4.应报送资料包括?
103、单项选择题 按厚度划分，钢结构防火涂料可分为（）。
A.A类、B类
B.B类、C类
C.C类、D类
D.B类、H类
104、单项选择题 在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式
A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC
105、单项选择题 在后张法预应力混凝土中，预应力是通过()传递给混凝土构件，使混凝土产生预压应力。
A.锚具
B.热胀冷缩
C.外力
D.混凝土与预应力筋的粘结
106、单项选择题 当地质条件和场地条件许可时，开挖深度不大的基坑最可取的幵挖方案是()。
A.放坡挖土
B.中心岛式(墩式)挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
107、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
108、单项选择题 关于混凝土原材料的说法，错误的是()。
A.水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行复验
B.采用海砂时，应按批检验其氯盐含量
C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验后按复验结果使用
D.钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂
109、填空题 强化设备全过程技术监督，建立（）、标准、检测三位一体的技术监督体系。
110、单项选择题 根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件。
A.受压
B.受拉
C.受弯
D.受扭
111、单项选择题 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A.文物保护单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
112、单项选择题 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
113、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
114、单项选择题 作为钢化、夹层、镀膜、中空等深加工玻璃的原片是()。
A、平板玻璃
B、乳花玻璃
C、刻花玻璃
D、冰花玻璃
115、单项选择题 基坑(槽)验槽，应由()组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
A.总监理工程师
B.项目经理
C.施工单位负责人
D.监理工程师
116、多项选择题 施工测量现场主要测设工作有()。
A.长度
B.角度
C.平面位置
D.高程位置
E.城市水准点
117、单项选择题 下列各项时间中属于工人工作必须消耗的工作时间是()。
A.工人下班前对搅搅拌机进行清洗的时间
B.与施工工艺原因无关的中断时间
C.由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
D.由于施工机械故障造成的工人窝工时间
118、单项选择题 不能测量水平距离的仪器是（）。
A、水准仪
B、经纬仪
C、全站仪
D、垂准仪
119、单项选择题 关于地震，下列说法不正确的是()。
A.地震按成因主要分为构造地震、火山地震和陷落地震
B.房屋结构抗震主要的研究对象是构造地震
C.地震波主要有纵波、横波和面波
D.纵波的振动方向与波传播的方向垂直
120、单项选择题 在基坑(槽)的土方开挖时，不正确的说法是()。
A.当边坡陡、基坑深、地质条件不好时，应采取加固措施
B.一般应采用“分层开挖，先挖后撑”的开挖原则
C.应采取措施，防止扰动地基土
D.在地下水位以下的土，应经降水后再开挖
121、单项选择题 把梁放在柱顶上，不作任何处理，其支座就可简化成()。
A.固定铰支座
B.固定支座
C.可动铰支座
D.自由支座
122、名词解释 山墙
123、单项选择题 由湿胀引起的木材变形情况是()。
A.翘曲
B.开裂
C.鼓凸
D.接榫松动
124、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
125、问答题
某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现就部分合同内容摘录如下。
(1)施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
(2)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。
(3)建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。
(4)施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(5)无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。
(6)承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。
【问题】
依据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如不妥，请改正。
126、单项选择题 在甲乙双方订立的买卖合同中，双方约定交易价格按政府指导价执行，交货期为2003年8月1日，货到付款。2003年7月10日双方订立合同时，该标的物的政府指导价格为每公斤1000元，由于乙方获悉政府指导价将于2003年8月15日起调整为每公斤1200元，于是一直拖到2004年8月20日才交货。请问，此时甲方应当按照每公斤()元的价格向乙支付货款。
A.900
B.1000
C.1100
D.1200
127、多项选择题 干压陶瓷砖按其应用特性可分为()。
A、釉面内墙砖
B、墙地砖
C、细炻砖
D、炻质砖
E、陶瓷锦砖
128、单项选择题 基础部分必须断开的是()。
A.伸缩缝
B.温度缝
C.沉降缝
D.施工缝
129、多项选择题 沥青防水卷材是传统的建筑防水材料，成本较低，但存在()等缺点。
A.拉伸强度和延伸率低
B.温度稳定性较差
C.低温易流淌
D.高温易脆裂
E.耐老化性较差
130、单项选择题 预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。
A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋
131、问答题 分别指出事件四中的错误做法，并指出正确做法。
132、多项选择题 下列影响混凝土强度的因素中，属于生产工艺方面的因素有()。
A.水混强度和水灰比
B.搅拌和振捣
C.养护的温度和湿度
D.龄期
E.骨料的质量和数量
133、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列关于债务人转移义务的说法，正确的是()。
A.债务人转移义务应当经债权人同意
B.债务人转移义务不需债权人同意，仅仅通知债权人即可
C.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
D.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务属于原债务人自身的除外
E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记等手续的，必须办理
134、多项选择题 根据《工程建设施工企业质量管理规范》，关于施工企业质量管理基本要求的说法，正确的有()。
A.施工企业应该制定质量方针
B.施工企业应该根据质量方针制定质量目标
C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度
D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审
E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划
135、单项选择题 桩的人土深度的控制，对于端承桩是以()。
A、标高为主，贯入度作为参考
B、贯入度为主，标高作为参考
C、垂直度为主，标高作为参考
D、标高为主，垂直度为作参考
136、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
137、单项选择题 砖墙的转角处和交接处应（）。
A、分段砌筑
B、同时砌筑
C、分层砌筑
D、分别砌筑
138、多项选择题 文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。
A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
139、名词解释 窗台虎头砖
140、单项选择题 浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过()m。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2.0
141、单项选择题 下列污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度检测时必需检测的项目是()。
A.氡
B.氯
C.氨
D.甲醛
142、单项选择题 有限空间作业应履行《北京市电力公司进出有限空间作业申请单》，现场许可或电话许可手续，并做好记录保存（）。
A.半年
B.一年
C.二年
143、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
144、多项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的有()。
A.在结构地面、墙面及顶面根据图纸，用墨斗弹好隔墙定位边线及门窗洞口线
B.刚性连接按结构净高尺寸减20mm;柔性连接比刚性连接高15mm
C.隔墙板厚度选用，最小厚度不小于75mm
D.胶粘剂要随配随用，并应在30rain内用完
E.安装顺序应从门洞口处向两端依次进行，门洞两侧宜用整块板;无门洞的墙体，应从中间向两边安装
145、多项选择题 关于用价值工程提高价值，同时也降低成本的途径，说法正确的有()。
A.功能提高，成本不变
B.功能不变，成本降低
C.功能提高，成本降低
D.降低辅助功能，大幅度降低成本
E.减少功能，大幅度降低成本
146、多项选择题 水泥进场使用前，应分批对其()进行复验。检验批应以同一、生产厂家、同一编号为一批。
A.初凝时间
B.终凝时间
C.强度
D.安定性
E.外加剂
147、名词解释 框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）
148、单项选择题 DS1水准仪的测量精度是()。
A.1.0μm
B.1.0mm
C.1.0cm
D.1.0dm
149、单项选择题 工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。
A.4
B.8
C.7
D.5
150、问答题
某宾馆大堂改造工程，业主与承包方签定了工程施工合同。施工合同规定：石材及主要设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。施工过程中，订购了一批钢材(H型钢)，钢材运抵施工现场后，经检验发现承包方未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不合格。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石材指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，设计单位向施工单位进行设计交底和图纸会审后，承包方与生产厂家签定了石材供货合同。厂家将石材按合同采购量送达现场。进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求供货厂家将不符合要求的石材退换，广家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)对上述钢材质量问题应如何处理?为什么?
(2)业主指定石料材质、颜色和样品是否合理?
(3)承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
(4)厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣运费款是否合理?为什么?
(5)石料退货的经济损失应由谁负担?为什么?
151、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
152、问答题
某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，建设单位自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
2、问题
(1)建设单位自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。
(3)请指出开标工作的不妥之处，说明理由。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。
(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。
2012年度全国一级建造师执业资格考试
153、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
154、单项选择题 下列哪一项不应计人人工费()。
A.生产工人辅助工资
B.生产工人基本工资
C.职工养老保险
D.工资性补贴
155、单项选择题 建筑施工测量中，测设的基本工作不包括()。
A.已知水平角的测设
B.已知高程的测设
C.已知水平距离的测设
D.已知倾斜距离的测设
156、单项选择题 工程结构中，受压杆件如果比较细长，受力达到一定的数值时，杆件突然发生弯曲，以致引起整个结构的破坏，因此受压杆件要有()的要求。
A.平衡
B.稳定
C.压缩
D.扭转
157、多项选择题 关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。
A、梁侧模应在预应力张拉前拆除
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D、梁底模应在预应力张拉前拆除
E、梁底模应在预应力张拉后拆除
158、多项选择题 施工项目管理规划的作用是()。
A.制定施工项目管理目标
B.规划实施项目目标的组织、程序和方法，落实责任
C.作为考核项目经理部的依据之一
D.作为相应项目的管理规范，在项目管理过程中贯彻执行
E.作为监理单位对项目实施监督管理的依据
159、多项选择题 施工现场管理综合评价的内容包括()。
A.施工组织管理
B.工程质量管理
C.施工安全管理
D.施工成本管理
E.文明施工管理
160、单项选择题 建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案，凡具有永久保存价值的，在本单位保管使用()年后，按规定全部向城建档案馆移交。
A、1～3
B、2～5
C、1～5
D、3～5
161、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
162、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
163、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
164、多项选择题 混凝土的耐久性包括()等性能。
A、抗渗性
B、抗冻性
C、碱-骨料反应
D、抗辐射
E、混凝土的碳化
165、问答题
某办公大楼丁程，地下为二层，地上二十层。裙房4层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层高8m,演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构，基础埋深12m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对混凝土工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为模板支撑架体地基、基础下沉；模板架体的杆件间距或步距过大；模板架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆；模板构架的节点构造和连接的紧固程度不符合要求；混凝土浇筑高处作业安全防护设施不到位；混凝土浇筑机械设备的安装、使用不符合安全要求。监理工程师认为分析不全。
事件二：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中混凝土工程施工安全控制的主要内容是模板支撑系统设计；模板支拆施丁安全；钢筋加工及绑扎、安装作业安全；混凝土浇筑高处作业安全。监理工程师认为不全。
事件三：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对高处作业安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为作业人员不正确佩戴安全帽，在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带；作业人员患有不适宜高处作业的疾病；各种形式的临边无防护或防护不严密；各种类型的洞口无防护或防护不严密；设备、管道安装、临空构筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝土浇筑等作业无操作架，操作架搭设不稳固，防护不严密。监理工程师认为分析不全。
事件四：项目部编制了《安全生产管理措施》。其中高处作业安全控制的主要内容是：临边作业安全；洞口作业安全；攀登与悬空作业安全。监理工程师认为不全。
事件五：项目部编制了《临边作业防范措施》。其中规定必须设置防护栏杆的临边部位有基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与悬挑平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层周边。监理工程师认为分析不全。
【问题】
1.事件一中，混凝土安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容？
2.事件二中，混凝土工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些？
3.事件三中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
4.事件四中，高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些？
5.事件五中，设置防护栏杆的临边部位还应包括哪些？
166、填空题 碳素钢（）
167、多项选择题 关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。 A.制定施工单位安全生产责任制度
B.对建设工程项目威
C.落实安全生产规章制度
D.确保安全生产费用的有效使用
E.及时如实报告生产安全事故
168、单项选择题 某施工企业2009年利润计算数据如下：工程结算收入2500万元;工程结算成本2050万元;l：程结算税金及附加80万元;产品销售、机械作业销售、材料销售、无形资产转让和固定资产出租等其他经营业务共计取得收入260万元;其他业务成本200万元;其他业务应负担税金6万元;管理费用l05万元;财务费用18万元;投资收益15万元。该企业营业利润为()万元。
A.199
B.316
C.344
D.409
169、多项选择题 玻璃的特性包括（）。
A.机械强度高
B.抗冲击性好
C.弹性比普通玻璃大
D.热稳定性好
170、问答题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。
施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：
工施工过程中出现如下事件：
事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万元，施工方设备损失5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题
(1)总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。
(2)总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。
(3)按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
(4)针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由
171、单项选择题 采用湿作业法施工的饰面板工程、石材进行背涂处理的目的是()。
A.防潮
B.防碱
C.防腐
D.防酸
172、单项选择题 当施工图没有变更时，直接在施工图上加盖()形成竣工图。
A.竣工图章
B.项目部用章
C.建造师执业用章
D.企业印章
173、问答题
背景：北方某大学新校区工程建筑面积89010m2，由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。.框架现浇混凝土结构。学生活动中心为条形基础，地上4层，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶步距两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔lOOm。安全总监下达了整改通知。
事件二：餐厅首层顶板模板工程施工中，由于立杆间距过大，导致钢管支架整体失稳。项目部及时采取了处理措施，避免了质量安全事故的发生。
174、名词解释 防潮层
175、名词解释 阴角线、压顶线
176、单项选择题 屋面刚性防水施工时，细石混凝土防水层的厚度不应小于()mm。
A.20
B.30
C.40
D.50
177、单项选择题 备料款预付金额，建筑安装工程一般不超过当年安装工作量的()，安装材料用量较大的工程，可以适当增加。
A.20%
B.30%
C.15%
D.10%
178、单项选择题 悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的（）。
A.上部
B.中部
C.底部
D.端部
179、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
180、单项选择题 期望第5年年末一次性从银行提款1000元，年利率为8%，半年复利计息一次，则开始应存人银行()元。
A.686
B.676
C.666
D.656
181、问答题
背景
某建筑公司〈乙方）于某年4月20日与某厂《甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4、2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工〈租赁费450元/台班〉。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
（1）因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工曰；
（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复査，配合用工15个工日，
（3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量
（4）5月20日〜5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题
（1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需站管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
（4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
182、多项选择题 下列哪些是混凝土结构耐久性的要求()
A.保护层厚度
B.水灰比
C.抗渗性
D.水泥用量
E.抗冻性
183、单项选择题 普通房屋的正常设计使用年限为()年。
A.10
B.25
C.50
D.100
184、单项选择题 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002)规定，凡在砂浆中掺人()时，应有砌体强度的型式检验报告。
A.有机塑化剂
B.缓凝剂
C.早强剂
D.防冻剂
185、单项选择题 下列分部、分项工程除()之外，均应单独编制安全专项施工方案。
A.现场临时用电工程
B.现场临时用水工程
C.起重吊装工程
D.现场外电防护工程
186、单项选择题 一般安装焊缝处留出()mm暂不涂装。
A、10～30
B、20～40
C、30～50
D、30～70
187、单项选择题 为建筑物设置伸缩缝，是为了()。
A.消除地震时的扭转耦连作用
B.避免温度变化引起结构伸缩应力
C.避免地基不均匀沉降引起裂缝
D.消除活荷载的不均衡引起不均匀应力
188、单项选择题 有限空间作业时，严禁用（）进行通风换气。
A.通风设备
B.空气
C.纯氧
189、多项选择题 石材分为（）
A.天然石材
B.板材
C.不锈钢
D.陶瓷E.人造石材
190、多项选择题 模板工程设计的主要原则有()。
A.实用性
B.安全性
C.耐久性
D.可观性
E.经济性
191、单项选择题 关于石灰的性能和使用，下列描述错误的是()。
A.石灰膏在使用前可以不陈伏
B.石灰的保水性好
C.石灰的硬化只能在空气中进行
D.石灰耐水性差
192、单项选择题 有限空间管理单位应制定管理机构或配备（）管理人员。负责地下有限空间作业的安全管理工作。
A.专职
B.兼职
C.专、兼职
193、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
194、名词解释 层高、净高
195、单项选择题 使用前应检查（）的完整性、过滤元件的使用性、气瓶的储气量，提供动力的电源电量等，消除不符合有关规定的现象后才能使用。
A.呼吸防护用品
B.通风设备
C.气体检测仪
196、单项选择题 当屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材可()铺贴
A.垂直于屋脊
B.平行于屋脊
C.与屋脊成450角
D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊
197、单项选择题 硬聚氯乙烯(PVC—U)管通常直径为()mm。
A、20～30
B、40～100
C、120～130
D、150～200
198、单项选择题 砌筑墙体中，可以不设置过梁的洞口最大宽度为（）
A.250mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
199、问答题
案例分析题（30分）
【背景资料】：某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款28OO万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。
【在招标和施工过程中，发生了如下事件】：
事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，认为个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。
事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。
事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：
【问题】
1、事件一中，指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2、事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元？(精确到小数点后2位)
3、事件三中，分别判断四项索赔是否成立？并写出相应的理由。
4、事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理？并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理？
5、事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确？并分别说明理由。
6、事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)
200、多项选择题 《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定。当无具体要求时，钢筋加工过程中，同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合的规定有()。
A.对梁类、板类构件宜大于25%
B.对墙类构件不宜大于25%
C.对柱类构件不宜大于50%
D.对柱类构件不宜大于70%
E.对板类构件不宜大于40%
201、多项选择题 根据《合同法》的规定，下列当事人的行为构成缔约过失责任的有()。
A.甲企业在与他人谈判过程中知悉了对方的客户名单，并将该商业秘密透露给了对方的竞争对手，给对方造成了重大经济损失
B.乙公司在订立合同过程中故意隐瞒了重要事实，致使合同未成立，但对方因信赖合同能够成立而遭受了损失
C.丙公司提供的商品质量不符合合同约定的等级，买方发现后要求降价
D.丁企业在施工过程中，没有严格按图施工，给建设单位造成了重大损失
E.戊公司为排挤其竞争对手，恶意进行磋商，给对方造成了一定的经济损失
202、单项选择题 根据我国相关法律规定，可能造成重大环境影响的规划和建设项目，应当编制()，对产生的环境影响进行全评价。
A.环境影响报告表
B.环境影响登记表
C.环境影响申请表
D.环境影响报告书
203、问答题
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?
204、单项选择题 用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块，其养护龄期是（）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
205、单项选择题 冬期施工时，墙体带模板养护不应少于()。
A.3d
B.7d
C.10d
D.14d
206、单项选择题 工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是()。
A.沉入度试验
B.坍落度试验
C.分层度试验
D.维勃稠度试验
207、多项选择题 结构正常使用的极限状态包括控制()。
A.变形
B.位移
C.振幅
D.裂缝
E.保温
208、单项选择题 一栋四层的砖石结构宿舍楼，横墙承重，开间4.2mm，现浇混凝土楼盖，其静力计算方案为()。
A.刚性方案
B.刚弹性方案
C.弹性方案
D.弹塑性方案
209、单项选择题 天然大理石饰面板材不宜用于室内()。
A.墙面
B.大堂地面
C.柱面
D.服务台面
210、多项选择题 施工测量是研究利用各种测量仪器和工具对建筑场地地面及建筑物的位置进行度量和测定的科学它的基本任务是()。
A.对建筑施工场地的表面形状和尺寸按一定比例测绘成地形图
B.将图纸上已设计好的工程建筑物按设计要求测设到地面上，并用各种标志表示在现场
C.按设计的楼层和屋面等标高，逐层引测
D.搭建施工平面控制网的坐标系统
E.对建筑总体布局的详细测绘
211、多项选择题 受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有（）。
A.HPB235级钢筋末端应作180度弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍
B.当设计要求钢筋末端需作135度弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求
C.钢筋作不大于90度的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍
D.箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径
E.箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于l20度；对有抗震等要求的结构，应为135
212、单项选择题 关于建筑内部的电器及灯具安装设计要求的说法，正确的是()。
A.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
B.配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级
C.配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级
D.配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上，灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
213、多项选择题 下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）。
A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳
B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆
C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一
D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离
E.遇六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下
214、多项选择题 施工中减少基坑回弹变形的有效措施是()。
A、防止土体产生一定的水平位移
B、减少土体中有效应力的变化
C、防止地基土浸水
D、防止边坡失稳
E、减少土体的暴露时间
215、单项选择题 在组织建设工程流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数通常包括()。
A.流水节拍和流水步距
B.施工过程和施工段
C.施工过程和流水强度
D.流水步距和流水强度
216、单项选择题 车祸伤致右足皮肤撕脱伤的伤口（）
A.清洁伤口
B.污染伤口
C.感染伤口
D.一期愈合
E.二期愈合
217、单项选择题 某项设备在7年的使用期中，年资产消耗成本分别为900、500、350、230、200、180、150(单位：元)，年运行成本分别为200、250、300、350、400、450、500(单位：元)这台设备的经济寿命为()
A.3年
B.4年
C.5年
D.6年
218、单项选择题 吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
219、单项选择题 关于有限空间检测气体错误的是（）。
A.气体检测应使用测试采样管缓慢伸入井内，并用吸气囊（或采用电动泵）将井内上、中、下不同高度的气体吸入采样管内。
B.测试过程中应保证足够的时间，以满足采样管的通气时间、仪器的检测速度及探测器的反应时间。
C.检测气体无问题后，作业人员应将气体检测仪关闭后，进入有限空间开展相关作业。
220、问答题
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单作出报价(见表2—13)。施工合同约定：
(1)工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
(2)施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，间接费费率10%，利润率5%，计税系数3.41%。
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-10所示(时间单位：月)。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费;为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，上述两项费用应由建设单位另行支付。施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一项新的分项工程N，根据工艺要求，N在E结束以后开始，在H开始前完成，持续时间1个月，N工作的直接费为400元/m3，工程量为3000m3。
【问题】
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理?说明理由。
2.新增分项工程N的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少?(计算结果保留2位小数)
3.该工程合同总价是多少?增加N工作后的工程造价是多少?
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各工作均按匀速完成，且各工作实际工程量与估计工程量无差异，在表2-14中填入H、I、N三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少?第1个月至第4个月每月结算款各为多少?
221、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有（）
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
222、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()。
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.减少泌水离析
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的抗渗性和抗冻性
E.提高混凝土的抗裂性
223、单项选择题 在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求，也即应具有足够的()。
A.安全性
B.平稳性
C.适用性
D.耐久性
224、多项选择题 根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准
225、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A.柱的震害轻于梁
B.柱顶的震害轻于柱底
C.角柱的震害重于内柱
D.短柱的震害重于一般柱
E.填充墙处是震害发生的严重部位之一
226、单项选择题 基坑验槽方法通常采用()为主。
A.钎探法
B.拍底法
C.观察法
D.机械振动法
227、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
228、单项选择题 有限空间作业中，紧急情况时有限空间地上监护者向地下人员发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援服务，并（）实施紧急救援工作。
A.进入有限空间
B.在地上
C.试情况而定
229、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
230、单项选择题 混凝土与钢筋接触面的()称粘结应力。
A.剪应力
B.拉应力
C.压应力
D.扭应力
231、多项选择题 混凝土的养护方法有自然养护和加热养护两大类，其中自然养护可分为()。
A、加热养护法
B、覆盖浇水养护法
C、薄膜布养护法
D、养生液养护法
E、保温养护法
232、问答题 某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3、3m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下：(1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批。(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。【问题】1、指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。2、对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置？3、本案例中电焊作业属几级动火作业？指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。4、分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。5、针对打凿引起墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施？
233、多项选择题 异节奏流水施工的特点是()。
A.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍不全相等
B.每一个施工过程本身在各施工段中的作业时间都相等
C.每一个施工过程本身在各施工段中的流水节拍都相等
D.不同施工过程之间的流水节拍不完全相同
E.不同施工过程之间的流水节拍都相等
234、多项选择题 下列幕墙中，()不应在现场打注硅酮结构密封胶。
A.全玻璃幕墙
B.明框支撑玻璃幕墙
C.隐框玻璃幕墙
D.半隐框玻璃幕墙
E.点支撑玻璃幕墙
235、多项选择题 合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
236、单项选择题 某建筑混凝土出现老化现象，但并未影响结构的使用寿命，这体现了结构的()功能。
A.可靠性
B.耐久性
C.适用性
D.安全性
237、问答题
背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
238、问答题 某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。 指出事件四中各做法的不正确之处，并分别给出正确做法。
239、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
240、单项选择题 凡搭接接头()位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段。
A、起点
B、中点
C、终点
D、平衡点
241、单项选择题 有限空间作业前，应对安全防护设备、个体防护装备、应急救援设备、作业设备和工具进行（），发现问题应立即更换。
A.安全检查
B.安全试验
C.清洗消毒
242、单项选择题 企业进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备的技术经济特点，其中对()的设备,可以考虑购买设备的方案。
A.技术过时风险小
B.争取享受税费上的利益
C.保养维修复杂
D.使用时间短
243、单项选择题 根据一般经验，速动比率保持在()以上，就说明企业具有偿债能力。
A.45%
B.50%
C.60%
D.100%
244、单项选择题 同一长度的压杆，截面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界应力最小。
A.两端绞支
B.一端固定、一端自由
C.一端固定、一端绞支
D.两端固定
245、单项选择题 已知某项目的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该项目的年经营成本为()万元。
A.1750
B.1650
C.1350
D.650
246、多项选择题 总承包项目经理的任职条件包括()。
A.具有注册建筑师执业资格
B.具有注册会计师执业资格
C.具有决策、组织、领导和沟通能力
D.具有类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德
247、单项选择题 以下不属于有限空间作业者职责的选项是（）
A.接受有限空间作业安全生产培训；
B.遵守有限空间作业安全操作规程；
C.正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；
D.进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通
248、单项选择题 混凝土搅拌投料顺序正确的是()。
A.砂一水泥一石子一水
B.砂一石子一水一水泥
C.石子一砂一水泥一水
D.石子一水泥一砂一水
249、问答题
某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到“安全管理检查评分表”检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”“施工组织设计”两项；检查组人员在进行质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：
①该工程“文明施工检查评分表”“‘三宝’、‘四日’防护检查评分表”“施工机具检查评分表”等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分)；
②“起重吊装安全检查评分表”实得分为0分；③汇总表得分值为79分。
【问题】
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
2、专职安全员关于“安全管理检查评分表”中保证项目的回答还应包括哪几项？
3、该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该知何处理？
4、根据各分项检查，将评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
5、本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。
250、多项选择题 大体积混凝土的浇筑方案主要有()等方式。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.均匀分层
E.交错分层
251、名词解释 商品混凝土
252、多项选择题 混凝土的耐久性包括（）等指标。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化
E.粘结性
253、名词解释 屋盖
254、问答题 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000mm。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元／天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期，又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时，发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑，砌筑到梁底并间歇7天，再将其补砌挤紧。事件五：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法，并分别写出正确做法。
255、多项选择题 防火涂料应具备的基本功能有（）
A、隔热
B、耐污
C、耐火
D、阻燃
E、耐水
256、问答题
某办公楼工程，地上八层，采用钢筋混凝土框架结构，设计有一层地下车库，外墙为剪力墙，中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板，由于当地地下水平埋深比较浅，混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业，全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常，在对砌体子分部工程进行验收时，发现地上五层砌体某处开裂，验收如何进行验收各方存在争议，故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工，故将开裂处拆除重砌，再次验收通过。
本工程竣工.验收时，勘察单位未能参加，质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加，视为竣工验收过程组织不符合程序，责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置？针对本案例，基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组？并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置？简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前，应提供哪些文件和记录？
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收？针对本案例中裂缝，应如何处理？
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确，并简述理由。
257、单项选择题 装修材料燃烧性能分级正确的是（）。
A.A级：不燃性
B.B级：阻燃性
C.C级：可燃性
D.D级：易燃性
258、问答题
某工程为地上7层、地下1层的钢筋混凝土框架结构。该工程在进行上部结构施工时，某一天安全员检查巡视正在搭设的扣件式钢管脚手架，发现部分脚手架钢管表面锈蚀严重，经了解是因为现场所堆材料缺乏标志，架子工误将堆放在现场内的报废脚手架钢管用到施工中。
【问题】
1、脚手架事故隐患处理方式有哪些？
2、为防止安全事故发生，安全员应采取什么措施？
3、脚手架搭设完毕后，应由谁组织验收？验收的依据有哪些？
259、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
260、多项选择题 按照装修材料在装修构造中所处部位和所起作用的不同，装修材料可分为()。
A、结构材料
B、功能材料
C、装饰材料
D、墙体材料
E、辅助材料
261、多项选择题 在城市蓝线内禁止进行的活动是（）。
A.未违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动
B.擅自填埋、占用城市蓝线内水域
C.只影响水系面积的采石、取土活动
D.擅自建设各类排污设施
E.其他对城市水系保护免除破坏的活动
262、单项选择题 在审理程序方面，仲裁和诉讼的区别主要是()。
A.法院审理案件一律开庭，而仲裁一律不开庭审理
B.法院审理案件必须开庭进行，而仲裁可以不开庭
C.法院以公开审理为原则，而仲裁庭以不公开审理为原则
D.法院以不公开审理为原则，而仲裁庭以公开审理为原则
263、多项选择题 挖掘机是土方施工常用机械之一，正铲挖掘机应适用于()。
A、开挖含水量应小于27%的土
B、大型场地整平土方
C、运距800m内的挖运土方
D、经爆破后的岩石和冻土碎块
E、独立基坑及边坡开挖
264、单项选择题 利用()原理，水准仪还可以测量两点间的水平距离。
A、高程测量
B、变形测量
C、定向准直测量
D、视距测量
265、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题2：
某三层砖混结构教学楼的二楼悬挑阳台突然断裂，阳台悬挂在墙面上。幸好是夜间发生，没有人员伤亡。经事故调查和原因分析发现，造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，在施工时将本应放在上部的受拉钢筋放在了阳台板的下部，使得悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。
【问题】
1、如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任？为什么？
2、钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些？
3、针对工程项目的质量问题，现场常用的质量检查方法有哪些？
4、施工过程可以采用的质量控制对策主要有哪些？
5、项目质量因素的“4M1E”是指哪些因素？
266、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
267、单项选择题 能够反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流人和流出.用于计算累计盈余资金，分析项目财务生存能力的现金流量表是()。
A.项目资本金现金流量表
B.投资各方现金流量表
C.财务计划现金流量表
D.项目投资现金流量表
268、单项选择题
编制设计概算的基本步骤包括：①收集原始资料;②建设项目总概算的编制;
③各项费用计算;④单项工程综合概算的编制;
⑤单位工程概算书的编制;⑥确定有关数据，正确的顺序是()。
A.①一③一⑤一⑥一④一②
B.①一⑥一③一⑤一④一②
C.①一③一④一⑥一⑤一②
D.⑥一①一③一⑤一④一②
269、单项选择题 电缆管井使用管道通风机，应将通风管道出风口伸延至有限空间（），让新鲜空气可以到达有限空间的最远端，有效去除大于空气比重的有害气体。
A.上部
B.底部
C.中部
270、单项选择题 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于()m。
A、6
B、7
C、8
D、9
271、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有（）。
A.架体高度23m的悬挑脚手架
B.开挖深度10m的人工挖孔桩
C.爬升高度80m的爬模
D.埋深10m的地下暗挖
E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程
272、单项选择题 选用的遇水膨胀止水条应具有缓胀性能，其7d的膨胀率不应大于最终膨胀率的()。
A、50%
B、60%
C、70%
D、80%
273、多项选择题 建筑用轻钢龙骨是以()作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢。
A、冷轧钢板
B、连续镀锌钢板(带)
C、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色喷塑钢板
D、彩色压型钢板
E、连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)
274、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批？
275、单项选择题 以下哪项不是施工图预算对施工单位的作用()。
A.在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据
B.确定投标报价的依据
C.进行施工准备的依据
D.控制施工成本的依据
276、单项选择题 甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。
A.效力待定
B.自动解除
C.失效
D.继续有效
277、多项选择题 根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是()。
A.安全施工技术要求的交底
B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训
D.办理施工许可证时报送安全施工措施
E.对建设工程安全生产承担监理责任
278、问答题
背景：某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程，分两期组织流水施工，每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久，发现在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角，裂缝向沉降较大的方向倾斜，并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部，向上逐渐减少，裂缝宽度下大上小，其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时，后期施工的20栋楼刚刚开工，现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析，形成质量事故处理报告，报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生：一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度，增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏，施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓，且大小鼓泡
连片，小的数十毫米，大的直径可达300mm以上。
279、多项选择题 天然大理石板材的技术要求中，物理性能的要求包括()。
A、体积密度应不小于2、30g/cm3
B、吸水率不大于0、50%
C、干燥压缩强度不小于50、0MPa
D、弯曲强度不小于7、0MPa
E、耐磨度不小于5CM
280、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
281、问答题
背景：某土方支护工程，基坑挖土深度为一l2m，基坑上口标高为0.5m，基坑长宽约
为100mX50m，面积约为5000m2，地下承压水位在-15m以下，一8m深处有局部滞水。
建设单位就该工程进行了招标，专业承包单位中标后，根据设计的基础图与地勘报告编制了专项施工方案，基坑支护设计形式有两种：支护形式一为：1：0.4放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;支护形式二为：一6m以上为1：0.3放坡“土钉墙+钢板网片”混凝土喷锚;下部一6m～一l2m为直径800mm的钢筋混凝土护坡桩，护坡桩嵌固深度为2.5m。
之后的施工过程中发生了如下事件：
事件一：建设单位要求专业承包单位，对该工程的专项施工方案审核签字、组织专家论证并尽快实施。
事件二：在基坑支护工程开始施工后，设计单位因建筑使用功能调整，对支护形式二的部位局部基础加深至-14m。
282、问答题
背景
某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检査，有关情况列于表1A420152-1。
问题
(1）挣值法使用的三项成本值是什么？
(2)求出前20周每项工作的BCWP：以及20周周末的BCWP。
（3）计算20周周末的合计ACWP、BCWS
〔4〕计算20周的CV、SV，并分析成本和进度状况。
〔5〕计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。
283、单项选择题 基坑监测点水平间距不宜大于()。
A.30m
B.25m
C.20m
D.15m
284、单项选择题 关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（）。
A.现场对螺栓孔采用气割扩孔
B.螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧
C.当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
D.螺栓安装均一次拧紧到位
285、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
286、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
287、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在()到达受要约人。
A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前
288、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
289、问答题 分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处，并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
290、单项选择题 下列各项，属于企业在经营过程中产生的流动负债并且需要预先提取的是()。
A.应付账款
B.应付工资
C.应付票据
D.应付股利
291、单项选择题 在建设工程安全生产管理的基本制度中，()是指将各种不同的安全责任落实到负责安全管理的人员和具体岗位人员身上的一种制度。
A.安全生产检查制度
B.安全责任追究制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
292、单项选择题 有限空间管理单位应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，存在地下有限空间作业发包行为的，还应建立（）制度。
A.承包管理
B.发包管理
C.施工管理
293、单项选择题 单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。
A.监理单位
B.设计单位
C.建设单位
D.工程质量监督站
294、单项选择题 有限空间作业正常的氧含量下限是（）VOL体积百分含量。
A.19.5％
B.21.9％
C.23.5％
295、单项选择题 混凝土接缝处理时，固定后的传力杆必须平行于板面及路面中心线，误差不得大于()。
A.5mm
B.10mm
C.4mm
D.15mm
296、名词解释 轻钢屋架
297、单项选择题 下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是()。
A.流动性
B.黏聚性
C.耐久性
D.保水性
298、多项选择题 关于非抗震设计的框架结构，不同部位震害程度的说法，正确的有()。
A、柱的震害轻于梁
B、柱顶的震害轻于柱底
C、角柱的震害重于内柱
D、短柱的震害重于一般柱
E、填充墙处是震害发生的严重部位之一
299、单项选择题 下列各项属于A级燃烧性能等级材料的是()。
A.纤维石膏板
B.大理石
C.难燃胶合板
D.铝箔复合材料
300、单项选择题 由电子经纬仪、光电测距仪和数据记录装置组成的仪器是()。
A、水准仪
B、全站仪
C、经纬仪
D、激光电子仪