时间:2021-05-09 02:48:43
1、单项选择题 下列概算中，属于设备及安装单位工程概算的是（）。
A.工业管道工程概算
B.电气照明工程概算
C.器具、工具及生产家具购置费概算
D.通风工程概算
2、单项选择题 从用户需求的角度，可将功能类型分为()
A.基本功能与辅助功能
B.美学功能与使用功能
C.必要功能与不必要功能
D.过剩功能与不足功能
3、单项选择题 目标控制有主动控制和被动控制之分。关于主动控制和被动控制的说法，正确的是（）。
A.目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
B.被动控制比主动控制的效果更好
C.主动控制是积极的控制，被动控制是消极的控制
D.目标控制应将主动与被动控制有机结合、缺一不可
4、多项选择题 下列分析方法中，可用于不确定性分析的方法有（）。
A.盈亏平衡分析
B.利润率分析
C.现值分析
D.敏感性分析
E.价值分析
5、多项选择题 某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。
A.不会使总工期延长
B.不影响其后续工作的正常进行
C.总时差不变，自由时差减少2天
D.总时差和自由时差各减少2天
E.自由时差不变，总时差减少2天
6、单项选择题 下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。
A.客户已确认的合同变更收入
B.劳务作业收入
C.材料销售收入
D.设备租赁收入
7、单项选择题 下列投资方案评价方法中，可用于独立方案选择的是（）。
A.投资回收期法
B.内部收益率法
C.差额法
D.净现值法
8、多项选择题 已知某单代号网络计划中工作C的持续时间为5天，其最早开始和最迟开始时间分别为第6天和第11天，工作C有两项紧后工作D和E，其最早开始时间分别为第15天和第18天，关于工作C的时间参数，正确的有()
A.总时差为1天
B.总时差为5天
C.自由时差为1天
D.自由时差为7天
E.与紧后工作D和E的时间间隔分别为4天和7天
9、多项选择题 下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有()
A.资金筹措无门
B.投资回收期长
C.由于承包商技术错误造成的直接损失
D.工程所在国发生全国性罢工
E.承包商克扣工作工资，引起公愤导致群体行为
10、单项选择题 为了保障当事人所订立的合同符合国家和社会公共利益，协调不同当事人的利益冲突，以及个别利益和国家利益的冲突，保护正常的交易秩序，我国《合同法》确认了（）。
A.公开原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.合法原则
11、单项选择题 根据我国《合同法》，一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价，这种合同称为()。
A.单务合同
B.诺成合同
C.有偿合同
D.不要式合同
12、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()
A.内部收益率
B.净现值
C.利税率
D.追加投资收益率
E.差额的净现值
13、单项选择题 总监理工程师组建工程项目监理机构的依据是()
A.监理大纲和监理规划
B.监理规划和委托监理合同
C.监理大纲和委托监理合同
D.监理实施细则
14、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
15、单项选择题 在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由（）来承担。
A.政府部门
B.施工方
C.业主方
D.总承包商
16、多项选择题
某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。
A.工作B
B.工作C
C.工作D
D.工作F
E.工作H
17、单项选择题 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（ ）万元
A.124.18
B.148.91
C.163.80
D.181.82
18、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期不同的互斥方案，宜采用的方法为()。
A.最小公倍数法
B.净年值法
C.期间法
D.比率法
19、单项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.1.432
B.2.865
C.5.687
D.7.932
20、单项选择题 下列关于单代号网络图的绘图规则的说法中，不正确的是（）。
A.必须正确表达已定的逻辑关系
B.特殊情况下可以出现循环回路
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
21、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.序号1的控制措施正确，固定总价合同对建设单位风险小
B.序号2的控制措施正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可以转移风险
C.序号3的控制措施不正确，应采取投保保险的方式转移风险
D.序号4的控制措施不正确，从非基金储备中支付，不属于风险自留
22、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
该工程的预付款为（）万元。
A.17.00
B.18.65
C.24.41
D.26.60
23、单项选择题 当两家或两家以上的承包商联合投标，共同承接工程时，该种承包方式称为()。
A.综合承包
B.联营承包
C.分包
D.总包
24、多项选择题 企业发行债券筹资的缺点有()。
A.增加企业的资金成本
B.提高企业负债比率
C.增大企业筹资风险
D.使原股东的控制权降低
E.增加企业缴纳的所得税
25、单项选择题 某投资项目，现时点投资2000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有等额净收益450万元，若资本利率为5%，经营期可以看作是无限，则该项目的净现值为()万元。
A.6600
B.7000
C.7800
D.7900
26、多项选择题 下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有()
A.施工单位进入工地之日
B.动工之日
C.材料、设备运抵工地之日
D.施工招标完成之日
E.工地施工准备开始之日
27、单项选择题 除当事人双方意思表示一致外，尚需交付标的物才能成立的合同，称为()。
A.要式合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
28、单项选择题 监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经（）审核批准。
A.项目业主单位负责人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.总监代表
29、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.123.00
B.141.00
C.149.46
D.154.56
30、多项选择题 下列工程费用种，应列入建筑安装工程直接工程费的有（）。
A.二次搬运费
B.生产工人的工资
C.职工教育经费
D.安全施工费
E.施工机械使用费
31、多项选择题 建筑工程险中，建筑用机器、装置及设备的保险费率为()。
A．年费率
B．工期一次性费率
C．综合分项费率
D．短期费率
E．分项费率
32、单项选择题 欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。
A．605
B．672
C．1011
D．687
33、单项选择题 按照惯例，下述各项风险中，属业主应承担的是()。
A.材料采购风险
B.合同条款矛盾的风险
C.工程进度风险
D.不可抗力因素作用
34、单项选择题 项目实施时可能发生的难以预料的支出和需要预先预留的费用，应列入建设工程造价的（）。
A.基本预备费
B.建设单位开办费
C.工程费用
D.涨价预备费
35、单项选择题 建设工程监理工作的主要内容有：①编制建设工程监理规划;②制定监理实施细则;③确定总监理工程师和成立项目监理机构;④开展监理工作;⑤提交监理档案和工作总结：⑥参与验收并签署监理意见。其正确的实施程序是（）。
A.①一②一③一④一⑤一⑥
B.③一①一②一④一⑥一⑤
C.⑧一②一①一④一⑤一⑥
D.⑥一⑤一④一③一②一①
36、单项选择题 从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计算的利息总额的差值是()万元，已知：(F/P,6%,5)=1.338.
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
37、单项选择题 对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为（）。
A.明示条款
B.其他索赔条款
C.单项索赔条款
D.默示条款
38、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
合同中关于工程价款支付的约定如下：
(1)开工前业主向承包商支付的预付款按分项工程费用(不含规费和税金)的25%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(2)安全文明施工措施费用在开工前支付50%，开工后第一个月支付50%;其他总价措施项目费用分4个月平均支付。
(3)业主每月按照已完工程款的90%支付进度款。(4)竣工结算月一次扣留工程质量保证金。
该工程每月实际完成的各分项工程量如下表所示。
该工程合同价款为（）万元。
A.74.59
B.95.58
C.97.26
D.106.4
39、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
40、单项选择题 根据我国《合同法》，建设工程合同应采用书面形式，因此，建设工程合同是()
A.单务合同
B.无名合同
C.不要式合同
D.要式合同
41、单项选择题 关于全寿命周期费用的说法，正确的是()。
A.全寿命周期费用是研发和生产全过程发生的全部费用每
B.全寿命周期费用是从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.全寿命周期费用是产品存续期的总费用
D.全寿命周期费用是生产费用和使用费用之和
42、多项选择题 建设工程质量全方位控制应()。
A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制
B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制
C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
D.确保建设工程质量目标的最优实现
E.充分发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
43、单项选择题 关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合
44、单项选择题 FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标书
D.图纸
45、单项选择题 采用低标价和高标价的方法对投标报价进行评估时，高标价是指（）。
A.与成本相一致的报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差
D.充分考虑可能发生的风险损失的最高报价
46、多项选择题 下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。
A.追加投资收益率
B.期望值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.利税率
47、单项选择题 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物单价法
48、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
49、单项选择题 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，对可能造成重大环境影响的项目，应当编制()。
A.环境影响报告书
B.环境影响报告表
C.环境影响登记表
D.环境影响测评报告
50、单项选择题 工程保险的主要险种是()。
A.第三者责任险和人身意外伤害保险
B.工程质量保险和人身意外伤害保险
C.建筑工程一切险和安装工程一切险
D.建筑工程一切险和工程质量保险
51、单项选择题 在购买了安装工程保险后，在保险期内由于断路器质量不合格产生的用电事故带来的损失与费用，保险人()。
A.对由此原因造成的任何损失都不负责任
B.只对由此原因造成的电气设备或电气用具本身予以赔偿
C.只对由此原因造成的电气设备或电气用具以外的其他保险财产予以赔偿
D.对全部损失与费用予以赔偿
52、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
53、单项选择题 下列建设项目类型中，属于按项目融资主体分类的是()。
A.经营性项目
B.公共项目
C.政府投资项目
D.新设法人项目
54、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
55、单项选择题 下列支出中，属于施工企业营业外支出的是（）。
A.工程结算税金及附加
B.财务费用
C.固定资产盘亏净损失
D.管理费用
56、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
发包方未经竣工验收就使用该工程，则()。
A.可视为发包方已接收该工程
B.承包方承担质量责任
C.保修期起算日为投入使用之日
D.发现质量问题时已经超过保修期
57、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.15
B.17
C.19
D.21
58、单项选择题 采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。
A.概算定额
B.类似工程预算
C.概算指标
D.预算定额
59、单项选择题 某些非盈利项目的效果属于不宣用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法。
A.净现值
B.内部收益率
C.经济效益分析
D.成本效用分析
60、单项选择题 标人对投标报价的评估可采用低标价和高标价的方法进行，其中高标价是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
D.按“基础标价一(预期盈利×修正系数)”计算后的最高报价
61、多项选择题 在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。
A.编制招标文件的能力
B.评标专家库
C.组织评标的能力
D.从事同类工程建设项目招标的经验
E.施工组织机构
62、单项选择题 关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。
A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期
B.建设工程实施过程中一旦发生延误，应立即采取调整措施
C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成
D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响
63、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人应拒绝其投标
B.甲承包商的报价高于招标控制价不超过5%，所以招标人应接受其投标
C.甲承包商的报价高于招标控制价2%，所以招标人应拒绝其投标
D.招标控制价可根据投标报价情况进行浮动，若调整后的招标控制价仍高于承包商的投标价，则其投标会被拒绝
64、单项选择题 某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元;当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）。
A.8.31%
B.14.31%
C.15.69%
D.21.69%
65、单项选择题 某项目采用生产能力指数法估算拟建装置的投资。已建成类似装置的投资额为200万元，生产能力为20万吨;拟建装置的生产能力为25万吨。指数n的取值为1，综合调整系数为1.20，该拟建装置的投资估算额是()万元。
A.250
B.300
C.400
D.450
66、多项选择题 下列资产中，属于企业固定资产的有（）。
A.脚手架
B.商标权
C.起重机
D.自卸汽车
E.长期股权投资
67、单项选择题 某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。
A.367
B.633
C.1033
D.1100
68、多项选择题 采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。
A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据
69、单项选择题 施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为()。
A.直接费
B.营业额
C.营业税
D.工程预算成本
70、单项选择题 对特定项目机会研究的目的是进行()。
A.地区研究
B.部门研究
C.投资机遇研究
D.以资源为基础的研究
71、单项选择题 债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利，这种担保方式称为()。
A.留置
B.质权
C.保证
D.抵押
72、单项选择题 关于增值税的说法，正确的是（）。
A.增值税在零售环节实行价内税
B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率
C.增值税的基本税率为13%
D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣
73、单项选择题 投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。
A.订立合同
B.履行合同
C.组织施工
D.组成联合体
74、单项选择题 某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元／m3和160元／台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。
A.14800
B.15800
C.22800
D.23800
75、多项选择题 某单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第8周，持续时间为6周。其两项紧后工作D和G的最早开始时间分别为第16周和18周，工作D和G的总时差分别为3周和2周，则工作B的（）。
A.总时差为5周
B.总时差为6周
C.自由时差为2周
D.自由时差为4周
E.最迟完成时间为第19周
76、多项选择题 关于基准收益率的说法，正确的有（）。
A.基准收益率是方案最低可以接受的收益率
B.部门和行业不同，基准收益率通常是不同的
C.评价方案时基准收益率值应尽可能定得高些
D.当价格真正反映价值时，部门和行业的基准收益率趋于相同
E.基准收益率确定后不能调整
77、单项选择题 某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。
A.8%
B.8.25%
C.11%
D.11.25%
78、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.差额的内部收益率
79、单项选择题 项目总投资中的流动资金估算一般采用的方法是()。
A.设备费用百分比估算法
B.资金周转率法
C.生产能力指数估算法
D.分项详细估算法
80、多项选择题 下列资产中，属于无形资产的有()
A.专利权
B.商誉
C.非专利技术
D.预付款项
E.土地使用权
81、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
根据五项功能的重要程度，计算Fl功能的一对一功能修正得分为()。
A.1
B.2
C.3
D.4
82、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
83、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
84、单项选择题 损害国家利益的合同应认定为()。
A.可变更合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
85、单项选择题 某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。
A.745.76
B.834.45
C.867.58
D.900.26
86、单项选择题 由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程，造成工期延长和费用增加时，承包人提出索赔属于（）。
A.默示索赔
B.反索赔
C.综合索赔
D.工程变更索赔
87、单项选择题 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制
B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制
C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效
88、单项选择题 某建设项目投资2000万元，运营期为10年。投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益，基准收益率为l2%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为()。已知(P/A，12%，10)=5.650。
A.11.5%
B.13.2%
C.一ll.5%
D.一l3.2%
89、单项选择题 以下不属于监理信息自身特征的是()。
A.动态性强
B.来源广、信息量大
C.形式多样
D.形式单一
90、单项选择题 在工程所在地，发生因地雷、炸弹、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由()来承担。
A.政府部门
B.施工方
C.业主方
D.总承包商
91、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
该建筑工程公司正在研究的吊装设备购买问题属于()的选择问题。
A.互斥方案
B.单一方案
C.独立方案
D.混合方案
92、单项选择题 下列假设项目的财务评价指标中，属于动态指标的是()。
A.偿债备付率
B.资产负债率
C.利息备付率
D.财务内部收益率
93、多项选择题 下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。
A.建设单位的采购与仓库保管费
B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费
C.设备装配费用
D.单个设备无负荷试运转费
E.进口代理手续费
94、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
在市场状况不景气时，为了促销，将该产品降价10%销售，若想获得60万元年利润时，则年产量应为（）万件。
A.56.08
B.57.88
C.58.83
D.59.48
95、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。
A.屋面防水
B.给排水管道
C.外墙的防渗漏
D.电气管线
E.供冷系统
96、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
97、单项选择题 在建筑安装工程费用中，脚手架搭、拆、运输费用应列入（）。
A.直接工程费
B.企业管理费
C.规费
D.措施项目费
98、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
99、多项选择题 下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。
A.投机风险只会造成损失而不会带来收益
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高
E.纯风险与投机风险常常同时存在
100、多项选择题 互斥方案选择中，下列关于无资格方案，说法正确的是（）。
A.互斥方案选择时，无资格方案可能成为最终选择的方案
B.互斥方案选择时，无资格方案不可能成为最终选择的方案
C.方案选择之前应将无资格方案排除在外
D.方案选择之后应将无资格方案排除在外
E.对于无资格方案的识别和处理，可将使方案的选择简化
101、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
102、单项选择题 将风险分为纯风险和投机风险的标准是()。
A.风险产生的根源
B.风险造成的后果
C.风险分布的情况
D.风险控制的角度
103、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
该项目正常生产年份的最大可能盈利额为（）万元。
A.1015
B.1020
C.1060
D.1064
104、单项选择题 根据我国《合同法》，要约生效的时间为()。
A.合同签订之日
B.要约送达到受约人之日
C.双方约定的时间
D.合同管理部门确定的时间
105、单项选择题 施工企业的未完施工工程属于该企业的（）。
A.长期投资
B.流动负债
C.固定资产
D.存货
106、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
107、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资49万元，每年可以节约人工费用7万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
108、单项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.4
B.5
C.6
D.7
109、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
110、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.尚未支付的工程款
B.违约金
C.利息
D.罚金
111、单项选择题
某工程项目的进度计划如下列双代号网络计划图所示，其关键线路是()
A.①—②—⑥—⑧
B.①—④—⑤—⑧
C.①—②—④—⑤—⑥—⑧
D.①—③—④—⑤—⑦—⑧
112、单项选择题 在建筑安装工程费用中，工会经费应列入()。
A.企业管理费
B.规费
C.措施费
D.工程建设其他费
113、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
丙方案的价值系数为()。
A.0.993
B.0.998
C.1.021
D.1.102
114、单项选择题 某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格6000元/件，总成本费用12000万元，其中固定成本为5000万元，成本与产量呈线性关系，则盈亏平衡点价格是()元/件。
A.1400
B.1650
C.2100
D.2400
115、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，因分部分项工程量清单漏项，造成增加新的工程量清单项目，需要确定综合单价时，下列方法中，适用的是()。
A.合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.必须由发包人提出并确定综合单价
D.必须由承包人与发包人协商确定综合单价
116、单项选择题 合同当事人享有民事权利和承担民事义务的资格相同，一方不得将自己的意志强加给另一方，这体现了合同法的()原则。
A.法律地位平等
B.诚实信用
C.公平
D.合法
117、单项选择题 进行风险衡量时应考虑的因素是（）。
A.损失发生的频率和责任
B.损失的严重性和责任
C.损失发生的频率和损失的严重性
D.损失发生的原因
118、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，供热系统的最低保修期为()。
A.2个采暖期
B.1个采暖期
C.3个采暖期
D.合同规定的采暖期
119、单项选择题 某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l：7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。
A.7000
B.7014
C.7021
D.7035
120、多项选择题 我国现阶段建设工程监理的特点主要有()
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理的服务对象具有多重性
C.建设工程监理制度推行具有强制性
D.建设工程监理具有监督功能
E.对建设监理的市场准入采取双重控制
121、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500——2008)，下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。
A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价
B.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮
C.在开标前，招标控制价必须保密
D.投标人的投标报价可高于招标控制价，但不应超过规定的比例
122、单项选择题 工程监理单位受建设单位委托对建设工程实施监理，工程监理单位必须坚持的原则是（）。
A.维护公共利益
B.维护施工单位利益
C.代表政府实施监理
D.独立、公正执业
123、单项选择题 某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。 已知：(P/A，10%，10)=6.144
A.542.4
B.2457.6
C.3654.8
D.5457.6
124、单项选择题 下列收入中，属于施工企业营业外收入的是()。
A.劳务作业收入
B.合同变更收入
C.索赔收入
D.固定资产盘盈收入
125、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
126、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.2
B.3
C.4
D.5
127、单项选择题 现有两个方案A和B，寿命期皆为4年。A方案的投资额为1000万元，年运行费用为800万元，净残值为100万元；B方案的投资额为800万元，年运行费用为900万元，净残值为零。若i＝8％，则折算成现值，A方案较B方案少投入（）万元。已知：（P／F，8％，4）＝0．7350，（P／A，8％，4）＝3．312。
A.180
B.196
C.205
D.250
128、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()
A.按设计图纸确定综合单价
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整
129、多项选择题 国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的用资源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括()。
A.间接效益
B.税金
C.国内贷款利息
D.间接费用
E.补贴
130、多项选择题 常见的风险分析方法中定量分析的包括()。
A．蒙特卡罗模拟
B．模糊数学法
C．层次分析法
D．统计和概率法
E．调查和专家打分法
131、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。
A.应拨付的工程预付款
B.应增加和扣减的索赔金额
C.应增加和扣减的变更金额
D.应抵扣的工程预付款
E.应增加的质量保证金
132、单项选择题 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。
A.自由时差：总时差
B.自由时差>总时差
C.自由时差≥总时差
D.自由时差≤总时差
133、多项选择题 工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。
A.建筑法律法规
B.工程技术
C.企业管理
D.行政管理
E.建筑经济
134、单项选择题 某建设项目建成后生产产品的销售情况是：前景好，概率为0.7，净现值为1800万元;前景一般，概率为0.1，净现值为120万元;前景不好，概率为0.2，净现值为一800万元。则该建设项目的净现值的期望值为()万元。
A.1100
B.880
C.1112
D.1276
135、多项选择题 价值工程中的方案详细评价应包括()等内容。
A.技术评价
B.生态评价
C.经济评价
D.国民经济效益评价
E.社会评价
136、单项选择题 保险财产发生损失，保险人的赔款以()为限，残值应予扣除。
A．恢复投保标的
B．恢复现状
C．恢复投保标的的原值
D．恢复投保标的的现值
137、单项选择题 价值工程与一般的投资决策理论不同，它强调的是（）。
A.价值的判定
B.产品的全寿命费用
C.功能分析
D.生产成本
138、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
乙设备的年度投资费用为()万元。
A.230.60
B.240.76
C.258.83
D.262.42
139、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.23
B.24
C.25
D.26
140、单项选择题 企业通过建立内部保险机制或保险机构，承担企业的各种可能风险，这种应对风险的措施称为（）。
A.风险的财务转移
B.风险承受
C.自我保险
D.风险降低
141、多项选择题 某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。
A.关税与增值税
B.进口国国内运费、装卸费
C.国际运输保险费
D.国际运费
E.外贸手续费
142、单项选择题 施工组织设计和工期条款在《建设工程施工合同(示范文本)》的()中。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
143、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收的主体有（）。
A.设计、勘察单位
B.建设单位
C.工程质量监督部门
D.监理单位
E.施工单位
144、单项选择题 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，代表建设单位对承包单位的()进行监督管理的专业化服务活动。
A.安全质量管理活动
B.投标行为
C.施工过程
D.建设行为
145、多项选择题 价值工程中，方案的社会评价的内容应包括()。
A.对环境影响的分析和评价
B.对经济效果的分析和评价
C.对生态影响的分析和评价
D.对国民经济影响的分析和评价
E.对技术实现可能性的分析和评价
146、单项选择题 在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险
147、单项选择题 关于建设工程项目管理目标系统的说法，错误的是()。
A.建设工程项目管理的目标主要包括质量、投资和进度
B.建设工程项目管理目标系统的制定应保证质量、投资和进度均达到最优
C.项目的质量、投资和进度之间为对立统一关系
D.项目的质量、投资和进度目标可度量、管理效果可验证
148、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
149、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.100.73
B.100.80
C.110.33
D.110.42
150、多项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.最小公倍数
B.净年值法
C.差额的净现值法
D.内部收益率法
151、单项选择题 业主或投资商承担的风险是()。
A.决策错误风险
B.缔约和履约风险
C.责任风险
D.经济风险
152、单项选择题 现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160
A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486
153、多项选择题 下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有()。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净年值法
D.最小公倍数法
E.追加投资收益率法
154、单项选择题 根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。
A.调解书
B.起诉书
C.仲裁协议
D.和解结论书
155、单项选择题 某单代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
156、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
157、单项选择题 在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。
A.4
B.6
C.8
D.10
158、多项选择题 下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有()。
A.燃料动力费
B.机械闲置费
C.经常修理费
D.安拆费和场外运输费
E.大修理费
159、单项选择题 工程师判定承包人索赔成立的条件是()。
A．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
B．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出i或直接工期损失
C．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
D．A+B+C
160、单项选择题 下列收益中，不计入施工企业营业利润的是()。
A.工程结算利润
B.投资净收益
C.其他业务利润
D.营业外收支净额
161、单项选择题 某项目采用装运港船上交货价方式进口一设备，货价为40万元，该设备运抵我国海关前发生的运输费、保险费等共计20万元。该设备适用关税税率为15%，增值税税率为17%，免征消费税。该设备进口环节应缴纳增值税的税额为（）万元。
A.6.8
B.7.82
C.10.26
D.11.73
162、单项选择题 商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所作贡献的价值，称为（）。
A.市场价格
B.目标价格
C.国家指导价格
D.影子价格
163、单项选择题
A.第l月和第5月
B.第0月和第4月
C.第2月和第6月
D.第1月和第4月
164、单项选择题 下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是()
A.征地、拆迁没有及时完成
B.工程预付款不能按时支付
C.施工机械设备不配套
D.设计变更
165、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为15OO元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
166、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.67.44
B.69.49
C.79.86
D.81.39
167、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工单位将部分工程分包的说法，正确的为（）。
A.为不影响工期，施工单位可以将工程分包
B.不能将其承包的工程以分包的名义转包
C.建设工程主体结构必须由承包人自行完成
D.工程承包后承包人有权根据自己的意愿决定是否分包
168、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
169、多项选择题 运用财务对策进行风险处理的方法包括()。
A.购买保险
B.风险降低
C.风险承受
D.风险分隔
E.自我保险
170、单项选择题 民事法律行为是能够引起民事权利和民事义务产生、变更或终止的合法行为。其成产的要件是()
A.事实行为
B.法律行为
C.侵权行为
D.意思表示
171、单项选择题 关于风险实质的说法，正确的是()。
A.风险的实质就是变化
B.风险的实质就是不确定性
C.风险的实质就是损失
D.风险的实质就是失败
172、单项选择题 某公司采用普通股方式筹资，筹资费率为6%，第一年股利率为11%以后每年预计增长5%，该公司适用的所得税率为25%。该公司发行普通股筹资的资金成本率为（）。
A.8.78%
B.11.7%
C.13.8%
D.16.7%
173、单项选择题 下列预测方法中，属于定性预测方法的是()。
A.专家调查法
B.简单平均法
C.移动平均法
D.加权移动平均法
174、单项选择题 工程造价控制应遵循的原则是()
A.最优化原则
B.经济为主、技术为辅原则
C.以决策阶段为重点进行建设全过程控制原则
D.主动控制原则
175、多项选择题 下列资产中，形成企业负债的有()。
A.预收工程款
B.资本公积金
C.企业租出的固定资产
D.应收工程款
E.企业融资租入的固定资产
176、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目达到产量盈亏平衡点时的生产负荷率为()
A.66.7%
B.68.5%
C70.4%
D.75.0%
177、单项选择题 工程项目施工进度管理的任务完成的标志是()。
A．工程结算
B．当保修期结束且再无争议时
C．颁发工程移交证书
D．竣工验收
178、单项选择题 某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。
A.4.12
B.4.48
C.5.48
D.6.20
179、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
该厂所研究的问题属于（）选择问题。
A.独立方案
B.寿命期相同的互斥方案
C.寿命期不同的互斥方案
D.混合方案
180、单项选择题 下列工程费用中，属于建筑安装工程间接费的是()
A.混凝土模板摊销费
B.大型机械设备进出场及安拆费
C.夜间施工费
D.职工教育经费
181、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
182、单项选择题 企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。
A.弥补以前年度尚未弥补的亏损
B.计提法定盈余公积金
C.计提任意盈余公积金
D.向投资者分配利润
183、多项选择题 动员预付款的付款条件是：()
A．提供了履约押金或履约保函
B．业主和承包商签订合同协议书
C．业主与工程师签订了委托协议书
D．提供动员预付款保函
E．承包商通过资格预审
184、多项选择题 下列（），属于非确定性决策方法。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
185、单项选择题 发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。
A.协议书
B.附件
C.通用条款
D.专用条款
186、单项选择题 根据监理信息的分类，下列各项功能中，属于监理信息系统中投资控制子系统的功能是()
A.合同价与概算、预算、标底的对比分析
B.合同执行情况的跟踪及处理
C.网络计划的编制与调整
D.数据、资料的整理和分析
187、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.55.39
B.80.12
C.100.37
D.108.98
188、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
189、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
190、单项选择题
某建筑工程公司，在签订合同和进行合同管理的过程中发生了如下事件。
(1)该建筑工程公司中标某建筑工程，中标后签订的施工合同，在双方风险分配、违约责任的约定方面明显不合理，严重损害了建筑工程公司的合法权益。
(2)事件(1)发生后，经建筑工程公司据理力争，改签了双方都可以接受的施工合同。施工过程中，建筑工程公司发出了一份购买水泥的要约，稍后又发出了一份取消这个要约的通知。
(3)建筑工程公司向木材供应商发出购买木材的要约，由于外界原因，木材供应商发出的承诺到达建筑工程公司时，已经超过了要约中确定的期限。
(4)建筑工程公司于2010年6月8日向石材厂发出要约，并要求石材厂在2010年6月12日之前答复，但是，石材厂于2010年6月20日才回复同意卖给建筑工程公司石材。
A.属于承诺超期，但该承诺有效
B.属于承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.属于承诺延迟，该承诺无效
D.属于承诺延迟，该承诺是否有效由受要约人决定
191、多项选择题 根据《公司法》，合同解除的种类包括（）。
A.自动解除
B.协议解除
C.约定解除
D.法定解除
E.违约解除
192、单项选择题 价值工程中，功能按重要程度分为()。
A.使用功能和美学功能
B.过剩功能和不足功能
C.基本功能和辅助功能
D.必要功能和不必要功能
193、单项选择题 下列指标中，属于经济总量指标的是()。
A.增加值
B.收益分配效果指标
C.资源合理利用指标
D.就业效果指标
194、多项选择题 按照概算法分类，建设投资估算中应包括的内容有（）。
A.固定资产费用
B.无形资产费用工程费用
C.工程费用
D.工程建设其他费用
E.预备费
195、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为（）万件。
A.35.37
B.35.68
C.35.96
D.36.05
196、单项选择题
某普通住宅项目的建设单位委托招标代理机构，采用公开招标的方式办理该项目的招标事宜。公布招标信息后，在投标截止时间内，收到A、B、C、D、E、F共6家施工企业的投标文件，施工企业G的投标文件晚了一天送，已向招标人作出书面解释。各施工企业均按招标文件的规定提供了投标保证金。
招标代理机构按规定确定评标委员会专家成员共计7人，并授权该评委会确定中标人。开标时发现D企业的投标文件关键内容字迹重叠，不易辨认，但进行了澄清和补正。
评标过程中发现C企业的投标报价明显低于标底，但C企业不能提供相关证明材料。
经评标委员会评审后确定中标单位为B企业。
根据题意，回答下列问题：
A.15
B.30
C.45
D.60
197、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.监理工程师应通知承包方停止使用该批钢材
B.监理工程师应通知承包方提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单
C.监理工程师应通知承包方立即将钢材退出现场
D.若承包方能够提供钢材的合格证、质量保证书和材质化验单，经检验合格，该批钢材可以用于工程
198、单项选择题
某厂准备在厂内铺设热力管道，现正研究使用500px或750px管径的两种管道方案。热力管道铺设的工程费用和水泵的运行费用如下表所示。两种管道的寿命期皆为15年，15年后的处理价格都是初期投资额的10%，其他条件相同。
已知：（P/A，10%，15）＝7.606，（A/F，10%，15）＝0.03147，（P/F，10%，15）＝6.2394。
A.567
B.581
C.587
D.598
199、单项选择题 关于分部分项工程量清单计价的说法，正确的是（）。
A.分部分项工程量清单应采用工料单价法计价
B.补充项目的编码由顺序码加表示补充项目的字母B再加上2位阿拉伯数字组成
C.在分部分项工程量清单计价表中应填写单价与合价。中标后，合价即为最终合同价。
D.当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征确定其报价
200、多项选择题 建筑工程保险的投保人或被保险人主要包括（）。
A.工程所有人
B.工程承包人
C.建筑工人
D.技术顾问
E.贷款银行
201、多项选择题 建设项目可行性研究可分为（）阶段。
A.机会研究
B.初步可行性研究
C.项目建议书
D.最终可行性研究
E.项目的评估和决策
202、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.厂家要求承包方支付退货运费是合理的
B.承包方要求厂家退货是合理的
C.业主指定材质、颜色和样品是合理的
D.厂家要求承包方支付退货运费是不合理的
203、多项选择题 下列哪些情况下报价可高一些()。
A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程
204、多项选择题 预算定额中人工工日消耗量的组成包括（）。
A.基本用工
B.偶然用工
C.多余用工
D.人工幅度差
E.其他用工
205、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66
206、单项选择题 下列关于工作总时差的说法中，正确的是()。
A.总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间
B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
207、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
当该建设项目的产量为15640件时，其实际生产负荷率为()。
A.88.52%
B.97.75%
C.98.56%
D.99.59%
208、多项选择题 根据FIDIC合同条款承包商承包工程时需考虑的风险主要有（）。
A.特殊风险
B.决策错误风险
C.责任风险
D.宏观政策变动
E.缔约和履约风险
209、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.76.04
B.79.44
C.80.56
D.92.05
210、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
211、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.6891
B.6905
C.6986
D.7085
212、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.60%
C.18.65%
D.19.35%
213、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
除产量盈亏平衡点外，根据已知条件，还可以计算该项目（）盈亏平衡点。
A.投资额
B.单位产品变动成本
C.固定成本
D.利润
214、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
215、单项选择题 风险管理工作的第一步是（）。
A.损失控制
B.自我保险
C.风险辨识
D.风险分散
216、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
217、单项选择题 下列索赔类型中，属于按索赔目的分类的是()
A.工期延误索赔
B.工期索赔
C.承包商和分包商间的索赔
D.工程变更索赔
218、单项选择题 投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写的是（）。
A.暂列金额
B.总承包服务费
C.计日工费用
D.材料暂估价
219、单项选择题 某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元(折算至年末)，除初期建设费用外，其余捐款(用于维护的费用)以6%的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是()万元。
A.66.67
B.68.67
C.76.65
D.80.67
220、单项选择题 以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的招标方式是（）。
A.邀请招标
B.直接发包
C.有限竞争招标
D.公开招标
221、单项选择题 下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是()。
A.使用世界银行贷款的项目
B.采用的主要施工技术是特定专利的项目
C.经济适用住宅项目
D.生态环境保护项目
222、多项选择题 大中型项目国际工程的招标机构主要有()。
A．招标委员会
B．委托招标机构
C．自行招标
D．中央招标机构
E．委托咨询公司招标
223、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.21.24
B.25.38
C.26.43
D.27.82
224、单项选择题 在工程网络计划中，工作M的持续时间为5天，其最早开始时间是第6天。该工作有三项紧后工作，最迟开始时间分别为第16天、18天、20天。则工作M的总时差是（）天。
A.3
B.5
C.7
D.9
225、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
226、单项选择题 建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。
A.保证期费率
B.建筑用机器、装置及设备
C.各种附加险增收费率
D.第三者责任险
227、单项选择题 关于项目监理机构组织形式的说法，错误的是（）。
A.直线式监理组织形式具有组织机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B.职能式监理组织形式具有能够发挥职能机构专业管理作用的优点
C.直线职能式监理组织形式的缺点是易产生矛盾，且不利于互通情报
D.矩阵式监理组织形式具有加强各职能部门的联系、减少协调工作量的优点
228、单项选择题 下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
229、单项选择题 下列风险中，属于承包商风险的是()
A.基础设施落后
B.恶劣的现场条件
C.工程所在国发生战争
D.报价失误
230、多项选择题 监理规划用于指导项目监理机构实施工程监理工作，主要内容有()。
A.明确项目监理机构的工作目标
B.制定隐蔽工程验收标准
C.明确监理工作内容和程序
D.明确监理工作方案和措施
E.制定监理工作制度
231、单项选择题 主动控制的主要作用在于（）。
A.防患于未然
B.及时纠偏
C.实现对比环节
E.减少偏差严重程度
232、单项选择题 下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是()。
A.要求投标人具有履行合同的能力
B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品
D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题
233、多项选择题 与普通的财产保险相比，工程保险的显著特征有()。
A.工程保险既承担被保险人财产损失的风险，也承担被保险人的责任风险
B.工程保险针对承保风险的特殊性提供的保障具有综合性
C.工程保险的保险期限是相对固定的
D.工程保险的保险金额在保险期限内相对不变
E.工程保险的保险金额在保险期限内随工程建设的进度不断增长
234、单项选择题 在各种基本建设项目竣工财务决算报表中，能反映竣工项目全部资金来源和资金占用情况的是()
A.基本建设项目概况表
B.基本建设项目竣工财务决算表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
235、多项选择题 对建设工程进度进行全方位控制时，应做到()
A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响
D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接
E.对影响进度的各种因素都要进行控制
236、多项选择题 某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。
A.营业税
B.增值税
C.企业所得税
D.城市维护建设税
E.教育费附加
237、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()
A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量
238、单项选择题 某建设项目设计生产能力为年产量20万件，单位产品的销售价格为500元，单位产品可变成本为350元，年固定成本为500万元，该产品销售税金及附加合并税率为5％。则单位产品价格的盈亏平衡点为（）元。
A.400
B.375
C.382
D.390
239、单项选择题 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于（）。
A.要约邀请
B.要约
C.邀请
D.承诺
240、多项选择题 项目监理机构的组织结构设计包括（）。
A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程
241、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
甲方案的价值系数为()。
A.0.886
B.0.908
C.0.992
D.1.011
242、单项选择题 在工程量清单计价模式下编制投标报价时，措施项目费的报价原则是()。
A.措施项目清单必须按照招标人所列措施项目填写
B.投标人可根据投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定措施项目赞
C.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的单价确定措施项目费
D.投标人必须按照招标人在措施项目清单中列出的工程数量确定措施项目费
243、单项选择题 下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。
A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金
244、单项选择题 关于风险预测图的说法，正确的是（）。
A.同一条曲线上的点表示不同的风险
B.曲线距离原点越远，风险就越大
C.风险预测图的横坐标轴表示不确定因素发生的概率
D.风险预测图的纵坐标轴表示潜在的危害
245、多项选择题 按索赔事件性质分类，建设工程施工合同的索赔分为()等。
A.单项索赔
B.工程变更索赔
C.合同终止索赔
D.综合索赔
E.意外风险索赔
246、多项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人计算出的清单工程量肯定有误
B.若甲承包商中标，则应以甲承包商计算的工程量为准签订合同
C.甲承包商没有义务向招标人指出其工程量清单中存在的问题
D.甲承包商应按照招标文件中的工程量清单确定综合单价，进行报价
247、单项选择题 某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。
A.0.25
B.0.28
C.0.35
D.0.38
248、单项选择题 评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。
A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认
C.投标人以他人名义投标
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差
249、单项选择题 建设工程施工过程中，建设监理对投资实行全过程控制的任务主要集中在（）阶段。
A.可行性研究、设计和招标
B.设计、招标和施工
C.可行性研究和施工
D.设计、施工和竣工验收
250、多项选择题 合同关系的组成要素有()。
A.主体
B.形式
C.载体
D.客体
E.内容
251、多项选择题 下列工作中，属于总监理工程师职责的有()
A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
B.主持编写项目监理规划
C.负责编制专业监理实施细则
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
252、单项选择题 建设工程项目监理机构人员配备应具有合理的结构，主要是指具有合理的()。
A.组织结构
B.管理层次与管理强度
C.部门和岗位职责
D.专业和技术职务职称结构
253、多项选择题 关于施工企业组成联合体的说法，正确的有()。
A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时，可共同提交一份符合要求的全套资格预审文件
B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同
C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质
D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级
E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级
254、单项选择题 关于工程造价的说法，正确的是()。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格
B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用
C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资
D.建设工程造价是指建筑安装工程造价
255、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
256、多项选择题 下列合同争议中，属于常见的国际工程合同争议的有()。
A.工程量变化引起的争议
B.质量引起的争议
C.工期延误责任引起的争议
D.工程款支付引起的争议
E.咨询服务质量引起的争议
257、单项选择题 某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%;经营情况一般的概率为0.3,内部收益率可达12.3%：经营情况差的概率为0.2,内部收益率为56%。该投资方案内部收益率的期望值是()。
A.10.26%
B.11.45%
C.12.23%
D.12.61%
258、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年。此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
259、多项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
在进行盈亏平衡分析时，需假定一定时期内()都保持一个确定的量值。(多选)
A.固定成本
B.单位产品的销售价格
C.单位产品的变动成本
D.生产产品的需求量
260、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.30
B.160
C.190
D.200
261、单项选择题 某施工企业注册资金为1000万元，2011年年初累计的法定盈余公积金为300万元，年初累计亏损为50万元，2011年年净利润为200万元，则该企业2011年应计提法定盈余公积金是()万元。
A.0
B.15
C.20
D.30
262、多项选择题 某施工企业既承包建筑安装工程，又搞建筑材料销售，两类业务分别核算，多年来一直盈利。该企业必须缴纳的税种包括（）。
A.企业所得税
B.营业税
C.增值税
D.消费税
E.关税
263、单项选择题 下列各项中，属于“直接费”项目的是()。
A.规划费
B.措施费
C.企业管理费
D.勘察设计费
264、单项选择题 若某工程网络计划的计算工期等于计划工期，则该网络计划中的关键工作是()的工作。
A.时标网络计划中没有波形线
B.与紧后工作之间时间间隔为零
C.最早完成时间等于最迟完成时间
D.开始节点与完成节点均为关键节点
265、多项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.该施工承包合同必须约定违约金
B.该建筑工程公司若获得违约金，则不能就此再提出费用索赔
C.该施工承包合同中可以约定违约金，违约金具有补偿性
D.若约定的违约金低于损失金额，该建筑工程公司可向人民法院或者仲裁机构申请，要求建设单位予以增加
266、单项选择题 下列债务中，属于商业信用的是（）。
A.长期借款
B.预收备料款
C.短期借款
D.融资租赁
267、多项选择题 下列决策方法中，可用于非确定型决策的有()
A.最大最大收益值法
B.期望值标准
C.最大最小收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
268、单项选择题 价值工程活动的核心是()。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
269、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()
A.设备运杂费
B.设备安装调试费
C.勘察设计费
D.技术引进费
E.联合试运转费
270、多项选择题 下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。
A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分
B.外币资本折算差额
C.企业接受的现金捐赠
D.从企业税后利润中提取的公积金
E.股东非货币出资
271、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
272、单项选择题 在下列项目中，不应列入预算材料定额消耗量的是()。
A.构成工程实体的材料消耗量
B.在施工操作过程中发生的不可避免的材料损耗量
C.在施工现场搭设临时设施所消耗的材料
D.在施工操作地点发生的不可避免的堆放损耗量
273、单项选择题 某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元。若通货膨胀的比率为5%，则他20年后的20万元，相当于现在的()万元。已知：(P/F，5%，20)=0.3769。
A.6.846
B.7.538
C.6.785
D.7.856
274、多项选择题 下列方法中，属于风险型决策方法的有（）。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
275、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
276、单项选择题 下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的是()。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息各付率
D.财务净现值
277、单项选择题 关于双代号网络计划中虚工作的说法，正确的是（）。
A.虚工作只占用时间，不消耗资源
B.虚工作不占用时间，只消耗资源
C.虚工作既不占时间，又不消耗资源
D.虚工作既占用时间，又消耗资源
278、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
B.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向材料供应商承担违约责任
C.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任，工人不应该向材料供应商承担违约责任
D.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任，工人应该向建筑工程公司承担违约责任
279、多项选择题 下列编制工程量清单其他项目费报价的做法，正确的有()
A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定
D.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
280、多项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.应抵扣的工程预付款
B.招标人预留金的结算
C.因工程量增加或减少超出规定幅度l5%，需调整单价
D.应扣减的质量保证金
281、多项选择题 建筑行业涉及不同种类的保险。下列各种保险中，属于商业保险的有（）。
A.建设工程设计责任保险
B.工程监理职业责任保险
C.人身意外伤害保险
D.工伤保险
E.医疗保险
282、单项选择题 在网络计划中，工作最迟完成时间应是其所有紧后工作()。
A.最迟完成时间的最小值
B.最迟开始时间的最小值
C.最迟完成时间的最大值
D.最迟开始时间的最大值
283、单项选择题 某设备估计尚可使用5年，为此准备5年后进行设备更新，所需资金估计为30万元，若存款利率为5％，从现在开始每期末均等地存款，则应存款()万元。已知：(A／F，5％，5)=0．18097。
A．6．426
B．5．868
C．5．429
D．4．846
284、单项选择题 某建设项目采用资金周转率法估算建设投资，估算结果为5000万元。已知该项目产品的年产量为60万吨，每吨产品价格为100元，则该项目的资金周转率为（）。
A.0.83
B.1.20
C.1.50
D.1.80
285、单项选择题 在双代号网络计划中，工作N的持续时间是6天，最早完成时间是第13天，其总时差为5天，则工作N的最迟开始时间是第（）天。
A.11
B.12
C.13
D.18
286、单项选择题 谈判者在充分分析形势做出正确判断的同时，利用对方弱点让其妥协，并规避己方弱点的谈判技巧称为()。
A.先发制人
B.不平衡战略
C.避实就虚
D.高起点战略
287、多项选择题 根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。
A.抵押人所有的建筑物
B.宅基地
C.医院
D.土地所有权
E.抵押人所有的交通运输工具
288、多项选择题 在网络计划实施中，当实际进度比计划进度拖后或提前时，调整网络计划的方法有（）。
A.调整工作之间的逻辑关系
B.调整进度前锋线
C.调整工作的最早开始时间
D.调整资源的投入
E.增、减工作项目
289、单项选择题 某工程合同价确定方式为：承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，最后的工程总价按照实际完成的工程量结算。这种合同属于()。
A.纯单价合同
B.估算工程量单价合同
C.不可调值单价合同
D.可调值总价合同
290、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
若该建设项目的销售数量为10000件，则销售价格的盈亏平衡点是()元。
A.1260
B.1460
C.1580
D.1800
291、多项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
对于寿命期相同的互斥方案选择，宜采用的方法为()。
A.内部收益率法
B.净现值法
C.差额法
D.追加投资收益率法
292、单项选择题 按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。
A.预备费
B.建设期利息
C.形成无形资产的费用
D.形成流动资产的费用
293、单项选择题 在单代号网络计划中，某工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。
A.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早开始时间之差
B.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差
C.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差
D.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差
294、多项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），工程量清单中出除了应包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单外、还应包括（）。
A.单位工程量清单
B.单项工程量清单
C.规费项目清单
D.税金项目清单
E.预备费项目清单
295、多项选择题 某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13.2%，基准收益率为l0%，则该项目()。
A.内部收益率在l2～15%之间
B.净现值小于零
C.可行
D.净年值小于零
E.净将来值小于零
296、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.①-②-④-⑤-⑥-⑨
B.①-③-④-⑤-⑧-⑨
C.①-②-⑦-⑧-⑨
D.①-④-⑤-⑧-⑨
297、单项选择题 建设项目使用劳动力、消耗资源而使社会付出的代价，称为()。
A.影子价格
B.影子汇率
C.影子工资
D.社会折现率
298、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
299、单项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.11
B.12
C.13
D.14
300、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.75.44
B.76.86
C.82.52
D.86.55