时间:2021-04-20 04:15:04
1、填空题 用于电气保护及控制的单屏蔽电缆屏蔽层应采用（）接地方式。
2、单项选择题 接地或接零支线不得()连接。
A.并联
B.焊接
C.串联
D.搭接
3、问答题
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依施工预算定额该工程工期应为360d。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题
1.按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2.该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3.该工程的实际工期为多少天?为什么?
4.订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5.如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6.简述下程承包合同的变更程序。
4、填空题 二次回路的连接件均应采用（）制品，绝缘件应采用（）阻燃材料。
5、单项选择题 标高基准点的一种是()，作为独立设备安装的基准点。
A.简单的标高基准点
B.预埋标高基准点
C.钢制标高基准点
D.木质标高基准点
6、单项选择题 《电力法》中的电力设施保护区主要是指（）。
A.发电厂保护区
B.电力电缆线路保护区
C.变电站保护区
D.换流站保护区
7、单项选择题 2011年6月1日，某在建工程因故中止施工，如果在()之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
A、2011年7月1日
B、2011年12月1日
C、2012年3月1日
D、2012年6月1日
8、单项选择题 单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固，垂直度允许偏差为()mm/m。
A.1.0
B.1.6
C.1.5
D.1.7
9、多项选择题 机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被毁损
C.不宜设在同一个基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰容易辨识
10、多项选择题 TD—SCDMA采用TDD模式，并同时采用了()等一系列高新技术。
A.时分多址(TDMA)
B.同步CDMA
C.智能天线
D.软件无线电
E.接力切换
11、多项选择题 分部工程质量验收记录表签字人包括()。
A.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.设计单位项目负责人
E.质监部门技术负责人
12、单项选择题 适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。
A.浇筑法
B.充填法
C.拼砌法
D.粘贴法
13、单项选择题 机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于()。
A.优质碳素钢
B.高合金结构钢
C.高碳钢
D.低合金结构钢
14、问答题
背景资料某安装工程公司承接某地一处大型吊装运输总承包项目，有80～200t大型设备26合。工程内容包括大型设备卸船后的陆路运输及现场的吊装作业。施工作业地点在南方沿海地区，工程施工特点为：工程量大、工期紧、高空作业多、运输和吊装吨位重。安装工程公司将大型工艺设备的卸船后的陆路及厂内运输的运输任务分包给大件运输公司。项目部按照合同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响，项目部成立了事故应急领导小组进行应急管理，根据施工现场可能发生的施工生产突发事件，编制了专项应急预案，并对应急预案进行了培训。针对80～200t大型设备吊装，项目部研究、确定所有设备的吊装采用履带起重机吊装，为此决定租赁一台750t履带起重机和一台200t履带起重机。项目部组织专业技术人员编制大型设备吊装方案，优化吊装工艺。并对影响大型吊装的质量影响因素行了预控进。在运输一台重115t、长36m的设备时，安装公司项目部的代表曾提出过要用150t拖车运输。但运输公司由于车辆调配不能满足要求，采用了一台闲置数月的停放在露天车库的100t半挂运输车进行运输，设备装上车后没有采取固定措施，运输前和运输中没有安全员或其他管理人员检查、监督。运至厂区一个弯道时，半挂车拐弯过急，设备摔下损坏，除了保险公司赔偿外，业主还直接损失15万元。经查，运输公司没有制订设备运输方案，也没有安全技术交底记录。
针对80～200t大型设备吊装，确定主吊臂长的步骤。15、问答题
背景：
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840立方米，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题：
1、根据第4周末的检查结果，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2、若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3、施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4、事件3中C工作发生的费用如何结算?
5、前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
16、多项选择题 用户安全用电行为规定有()。
A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标
17、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.
2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？
18、单项选择题 在轴承中，推力滑动轴承承受()载荷
A、径向及轴向
B、径向
C、随力的方向变化
D、轴向
19、多项选择题 高压管道安装的要求包括（）。
A.管道组件必须附有制造厂质量证明文件
B.管道支架必须按照设计图纸施工
C.管道安装时应使用正式管架固定
D.安装误差可以通过修改密封垫厚度等来补偿
E.管线安装如有间断，应及时封闭管口
20、多项选择题 建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于()的全过程中。
A.设备制造
B.设备选型
C.工程施工
D.系统设计
E.检测验收
21、单项选择题 影响机械设备安装精度的因素不包括（）。
A、设备测量基准的选择
B、设备制造的质量
C、设备基础的硬度
D、设备安装环境
22、单项选择题 按()的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。
A.承受荷载
B.轴的材料
C.轴线的形状
D.轴的设计
23、单项选择题 管道系统吹洗注意事项不参考的是()。
A.吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放
B.按支管→疏通管→主管的顺序吹洗
C.吹洗时应设置禁区
D.D.不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
24、多项选择题 有关建筑电气工程施工特点包括()。
A.建筑电气工程与建筑土建施工、建筑装饰施工配合紧密，存在着工作面相互交换多、立体交叉作业多等现象，因而各方在进度计划安排、作业安全措施、验收整改等各类作业活动的协同安排显得十分重要
B.建筑电气工程是其他建筑设备工程的能源主要供给者，其完工时间要先于其他建筑设备工程的完工时间，才能确保其他建筑设备的如期试运行
C.建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段
D.建筑电气工程的施工质量是在建造过程中形成的
E.从质量特征的序列来看应是安全、适用、可靠、经济、美观和易维护
25、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
26、单项选择题 下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。
A.工程项目安全生产责任书
B.分包单位资质报审表
C.总进度计划报批表
D.工程款支付报告
27、单项选择题 《注册建造执业管理办法(试行)》规定，送变电工程单项合同额()万元的为大型项目。
A.>400
B.≥400
C.≥800
D.>800
28、多项选择题 设备基础对安装精度的影响主要是()。
A.基础强度不够
B.二次灌浆层太厚或者太薄
C.基础沉降不均匀
D.基础设计不合理
E.基础几何尺寸超差
29、单项选择题 将配制好的料液倒入异形管的外壁设置的模具内，其绝热施工方法是()。
A.充填法
B.喷涂法
C.拼砌法
D.浇注法
30、填空题 盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采取（）。
31、多项选择题 工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前，由施工单位进行预验收，再由建设单位会同()并由建设单位申报当地政府主管部门进行验收。
A.勘察单位
B.设计单位
C.采购单位
D.施工单位
E.监理单位
32、单项选择题 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（）的措施
A.断路
B.静电
C.屏蔽
D.接地
33、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
34、单项选择题 设备及管道防腐蚀的电化学保护法中，()的方法是指在被保护金属设备上连接一个电位更负的强阳极，促使阴极极化。
A.外加电流阴极保护原理
B.外加电流阴极保护系统组成
C.牺牲阳极保护
D.阳极保护
35、单项选择题 下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。
A.有关规程、规范
B.施工组织总设计
C.被吊装设备的设计图纸及参数
D.月施工进度计划
36、单项选择题 泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液与水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，()灭火系统特别适用子扑救有限空间的火灾。
A.低、中倍数泡沫
B.中、高倍数泡沫
C.低倍数泡沫
D.高倍数泡沫
37、问答题
背景：
——工期调整方法一：
a公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。a公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划（见下图）。
附加说明：1．配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d；
2．试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试 运行时间。
a公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，a公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，a公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，a公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1．a公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天？以节点符号表示出关键线路。
2．以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？
38、多项选择题 应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。
A.试块
B.试件
C.机具
D.消耗品
E.有关材料
39、单项选择题 200m3球罐的组装方法适宜采用（）。
A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.水浮法
40、单项选择题 机电工程施工中使用的起重机就是()型钢制造的。
A．Q295
B．Q345
C．Q390
D．Q460
41、多项选择题 工业安装工程完毕后，建设单位应组织（）参加单位工程质量验收。
A.设备制造单位
B.施工单位
C.设计单位
D.材料供应单位
E.质量监督站
42、单项选择题 在现场环境限制较多、其他起重机无法进行吊装的场合，且被吊设备或构件几何寸大、重量重的机电设备安装和大型结构安装工程中，首先考虑选用()起重机。
A、自行式
B、塔式
C、桅杆式
D、门座式
43、单项选择题 建造师的注册不包括()。
A、初始注册
B、延续注册
C、变更注册
D、终止注册
44、单项选择题 电子工程又分为()、电子机房工程、电子设备工程项目。
A.电子自动化工程
B.净化工程
C.电力工程
D.动力安装工程
45、多项选择题 采用直立桅杆吊装设备,选择桅杆的长度时应考虑的因素有().
A.设备高度
B.设备的几何尺寸
C设备吊起的最大高度
D.基础高度
E.滑轮组的最短距离
46、单项选择题 某一钢丝绳的破断拉力为208kn,用作滑轮组的跑绳时,其最大允许拉力为()。
A.20.8kn
B.34kn
C.41.6kn
D.59kn
47、问答题
A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标，招标书说明，以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。
附加说明：1.配管包括机泵本体配管25d，塔器本体配管20d，塔机间连接配管15d;2.试运行包含空负荷单机和联动试运转，考虑不可预见因素较多，计划安排15d的试运行时间。
A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约，退回重编，要求附加说明。
经修改重编网络图，A公司最后中标。
施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷，退货重供，延误施工10天，A公司为保证总工期不变，加大投入，实施加班作业，最终如期完工。为此，A公司向业主发出索赔意向书。
问题：
1.A公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。
2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期?
3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?
4.发现高压管件不合格，A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?
48、多项选择题 计算载荷为()的乘积。
A.风载荷系数
B.设备及索吊具重量的总和
C.不均衡载荷系数
D.吊装安全系数
E.动载荷系数
49、单项选择题 施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”。所发生的费用由()负责。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.投资单位
50、单项选择题 金属材料中，温室密度最低的是()。
A.镁
B.铅
C.铜
D.铁
51、单项选择题 桅杆的主要结构是偏心压杆,其破坏形式主要是失稳破坏,所以截面应按稳定条件选择,计算时应按()进行。
A.承受的轴向压力
B.承受的偏心弯矩
C压弯组合
D.受弯简支梁
52、单项选择题 测量仪表的主要指标（）。
A、灵敏度、分辨率、动态特性
B、稳定度、准确度、动态特性
C、动态特性、分辨率、精密度
D、统一性、溯源性、准确度
53、多项选择题 财产保全的种类包括()。
A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全
54、单项选择题 对于施工过程控制测量，当地势平坦，建筑物、构筑物布置整齐，应尽量布设()作为厂区平面控制网，以便施工容易进行。
A.高程控制网
B.导线网
C.建筑方格网
D.控制网
55、单项选择题 焊接工艺评定所使用的焊接设备，应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和()。
A.气体流量计
B.液体流量计
C.有功功率表
D.无功功率表
56、多项选择题 直接费包括（）
A.设备费
B.人工费
C.材料费
D.施工机械使用费
57、多项选择题 碳质量分数含量小于2%的黑色金属有()。
A.生铁
B.低碳钢
C.中碳钢
D.高碳钢
E.重金属
58、单项选择题 智能化系统集成的检测应在各个子系统检测合格，系统集成完成调试并经()个月试运行后进行。
A.半
B.1
C.2
D.3
59、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
60、单项选择题 适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。
A.预留收缩余量法
B.反变形法
C.刚性固定法
D.整体预热发
61、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
62、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.空调系统综合效能测定
63、填空题 二次回路接线应按（）图纸施工，接线应正确。
64、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
计算事件二中的碎石土单价(其他直接费费率为2%，现场经费费率为8%，间接费费率为9%，企业利润率为7%，税率为3.41%;计算结果保留两位小数)。65、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】
1．背景
某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉，其合同内工作内容包括土建施工，锅炉本体及配套设备安装，电气工程施工，仪表自控工程施工，工艺及公共管道施工，建设工期为16个月.工程特点为：工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程，安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等，为此，项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧，2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批，塔吊安装完成后，马上就投A了使用.
2．问题
(1)项目文明施工管理的内容有哪些？
(2)施工现场场容管理有哪些内容和要求？
(3)现场临时用电管理有哪些内容和要求？
(4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求？
66、多项选择题 施工现场使用的计量器具，项目经理部必须设专(兼)职计量管理员进行跟踪管理，包括( )的计量器具。
A.向外单位租用
B.法定计量检定机构
C.施工单位自有
D.有相应资质检测单位
E.由建设单位提供
67、单项选择题 管道系统压力试验前，管道上的膨胀节应()。
A.隔离
B.拆除
C.设置临时约束装置
D.处于自然状态
68、单项选择题 用于痛经、癥瘕、关节疼痛以及热郁血滞所致斑疹色暗的最佳药物是（）。
A.益母草
B.王不留行
C.红花
D.五灵脂
E.牛膝
69、问答题
某本地网通信光缆架空线路工程线路全长50km，光缆沿途需与3条1lOkV高压电力线、多条低压裸露电力线及1条直埋光缆交越。业主已选定监理单位。施工合同规定：除光缆、接头盒和尾纤外，其余材料全部由施工单位承包，施工地点位于丘陵地带。本工程不含爆破且施工季节为多雨季节。施工过程中发现吊线垂度不符合规范要求。
问题
1．分析影响本工程的质量因素。
2．利用因果分析图法分析工程中影响吊线垂度质量的因素。
3．作为现场管理本工程的项目经理，请根据上述条件列出可以设置为质量控制点的部位或过程。
70、问答题
背景:
在对某输油管线的epc总承包过程中，承包商设计部对业主原来的设计提出了优化建议书，通过从新选择管线线路而将原来的管线长度降低了40m。
业主在得到承包商此设计优化不影响工程的原定各项技术指标的保证后，以变更的形式批准了承包商优化建议书，并提出按合同规定的变更处理，即根据删减的工程量来减扣合同款。承包商不同意，认为本项目合同标明为“固定总价合同”，即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额，所以只要业主批准设计优化就可以了。
问题：
(1)在此案例中，由于承包商提出设计优化给项目带来的利益由业主一方单独享有的做法是否正确?说明理由。
(2)什么是固定总价合同?其价格是否绝对不变?本案例中是否可以如承包商理解的即使删减了工程量，也可以拿到全部合同额?
(3)在此案例中，承包商在具体做法上是否存在不妥之处?承包商如何做才能更主动地享有设计优化带来的好处?
(4)如果该工程为国际工程，针对此案例，承包商可依据的国际惯例是什么?
71、单项选择题 制定吊装技术方案的重要依据主要有()最大起升高度等
A.载荷、额定起重量、破断拉力
B.额定起重量、最大幅度、许用载荷
C.载荷、额定起重量、最大幅度
D.破断拉力、许用载荷、总拉力
72、多项选择题 先期违约的构成要件包括()。
A、当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任
B、当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任
C、因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任
D、违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前
E、违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空
73、问答题
某枢纽工程由节制闸、船闸和新筑堤防组成。节制闸14孔，每孔净宽10m，设计流量为1500m3/s;船闸闸室长120m，船闸净宽10m;新筑堤防长3000m。某投标人中标并与发包人签订了施工合同。合同约定工程预付款为签约合同价20%。
投标文件中部分土方及混凝土工程量、单价见下表：
|
序号 |
项目名称 |
工程量（万m3） |
单价（元/m3） |
|
1 |
土方开挖 |
20 |
11 |
|
2 |
土方填筑 |
12 |
15 |
|
3 |
混凝土 |
3.5 |
320 |
表中未列出的合同其他项目工程款为2000万元。
承包人编制并经监理人批准的进度计划为：第1~4个月进行土方工程施工，第5个月开始浇筑混凝土，混凝土采用拌和站拌合(拌和站安装、调试需一个月时间完成)。
工程开工后，承包人根据监理人批准的进度计划，立即组织进场了部分设备，其中包括挖掘机2台，推土机2台，自卸汽车10辆，拌和站1套。监理单位按照合同发布了开工令。
工程实施过程中，发生了下列事件：
事件一：工程开工后，由于征地工作受阻未及时提供施工场地，使土方工程开工滞后1个月，承包人提出了书面索赔意向书报送监理人。监理人签收了意向书，并指示承包人调整土方工程施工进度计划，混凝土浇筑施工计划不变。承包人提出的设备索赔费用包括2台挖掘机，2台推土机，10辆自卸汽车和1套拌和站进场后1个月的闲置费用。
事件二：闸首设计建基面为岩石，开挖到建基面时，未见岩层出露，补充勘测发现建基面以下为2m厚的软土，其下才为岩层，为此设计单位提出对此2m厚的软土采用碎石土换填处理并提出设计变更。碎石土单价中的直接工程费为30元/m3。
事件三：在新筑堤防填筑过程中，遇阴雨天气，承包人根据施工措施计划，对填筑面采取措施，以尽量减小阴雨对工程的影响。
指出事件三中承包人对填筑面应采取的措施。74、多项选择题 特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是()。
A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人
C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段
D.拥有健全的质量管理制度和责任制度
E.通过IS09000质量体系认证
75、多项选择题 风管施工的主要内容包括
A.风管制作
B.风管部件制造
C.风管系统安装
D.风管系统的严密性试验
E.风管系统的强度试验
76、多项选择题 项目经理部在承建工程项目，收到设计图纸以后，一方面要进行施工前期准备工作;另一方面，还要组织力量分头()，最后将实际成本与预算成本、计划成本对比考核。
A、编制施工图预算
B、编制施工进度计划
C、编制施工组织设计
D、编制降低成本计划和控制措施
77、问答题 空预器所属有哪些辅助设备？各设备的作用是什么？
78、单项选择题 在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中正确的是()。
A、甲某的行为属表见代理，该合同有效
B、甲某的行为属无权代理，该合同无效
C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权时，该合同才成立
D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任
79、问答题
某火灾报警及联动控制系统工程，该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播系统、事故照明、消防给水和排烟系统。
该工程火灾探测器采用感烟、感温符合探测器，安装完毕后，对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统进行了验收。
该工程施工项目经理部根据该工程的特殊化，对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用做了严格的控制。
问题
(1)目前的火灾探测器按结构可分为哪几类?
(2)应怎样对感烟、感温符合探测器进行现场测试?
(3)火灾报警及联动控制系统验收的程序是什么?
(4)施工机具在采购前和使用前必须严格执行哪些制度?
80、单项选择题 光纤布线的检测比例是()。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
81、多项选择题 高分子材料的特点是()。
A.质轻
B.柔软
C.高弹
D.透明
E.坚硬
82、单项选择题 施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。
A.后续检定
B.使用检定
C.周期检定
D.仲裁检定
83、多项选择题 特种设备的制造、安装、改造单位应当具备的条件包括()
A.相适应的普工
B.相适应的技术工人
C.良好的生产环境
D.相适应的检测手段
E.健全的质量管理制度
84、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（）为主．
A．建设单位
B．检测单位
C．施工单位
D．设备供应单位
85、单项选择题 平面控制网的测量方法有()。
A.三角测量法、导线测量法、水准测量法
B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D.三角测量法、导线测量法、三边测量法
86、填空题 强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。
87、单项选择题 甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业
88、单项选择题 对于电动机外观检查的叙述，错误的是()。
A.电动机应完好，不应有损伤现象;定子和转子分箱装运的电动机，其铁芯、转子和轴颈应完整，无锈蚀现象;电动机的附件应无损伤
B.设备在安装前的保管期限应为1年及以下，当长期保管时应符合设备保管专门规定
C.电动机及其附件宜存 放在清洁、干燥的仓库或厂房内
D.对细长型转子的电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按厂家要求固定转子
89、多项选择题 有关对6X19+1规格的钢丝绳的说法正确的是()。
A.19代表钢丝绳的圈数
B.19代表每股中的钢丝数
C.6代表钢丝的质量
D.6代表钢丝绳的股数
E.代表中间的麻芯
90、判断题 工程成本分析报表的资料来源于施工项目的成本日记账和成本分类账以及应收账款分类账，起报告工程成本预测的作用
91、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用真题案例解析与考点分值计算：
案例：某企业（业主）一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担.工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制做240吨，管道安装23000m.合同工期6个月.其中动、静设备安装，非标设备制做统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元.合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标206号文件）中的综合单价法计价和结算.设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5％：间接费为直接费的10％；利润为直接费和间接费的8％，税率为3.4％.合同其他条款如下：
⑴管道安装费按0.016万元／米计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10％时进行调整，调价系数0.9.
⑵开工前业主向施工单位支付估算合同总价20％的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50％.
⑶业主每月从施工单位的工程款中按3％的比例扣留工程质量保修金.
⑷施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装.其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表：
时间第3月第4月第5月第6月
管道安装工程量（m）5000800090006000
工程保修期间，一台现场制做的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元.
【问题】：
⑴计算设备安装预算造价（结果保留2住小数），要求列出各项费用计算步骤.
⑵计算全部安装工程预付款总额.
⑶计算第6月管道安装工程量价款.监理工程师应签证的管道安装工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
⑷被损坏设备的修理费用应出自何处？
92、多项选择题 风管制作时，应针对风管的（）采取相应的加固措施。
A.工作压力
B.风速流量
C.板材厚度
D.风管长度
E.断面尺寸
93、多项选择题 关于取源部件安装的一般规定，正确的说法是()。
A、取源部件安装位置应符合设计文件要求
B、取源部件安装完毕后，应于设备和管道之后进行压力试验
C、取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头
D、在高压金属设备利管道上开孔时，应采用机械加工的方法
E、安装取源部件时，应在焊缝及其边缘上开孔及焊接
94、问答题
华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。
在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?
95、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
96、单项选择题 下列选项中，()又分为电子、医院、制药、生物、食品光电、精密机械工程项目。
A.环保工程
B.净化工程
C.附属工程
D.动力安装工程
97、判断题 多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度
98、单项选择题 采暖管道冲洗完毕后，应（）、加热，进行试运行和调试．=
A．试压
B．通水
C．通球
0．灌水
99、填空题 端子排安装时，交、直流端子应（）布置。
100、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-2】
1．背景
某安装工程公司承接某市一高层商住大厦机电安装项目，施工地点在南方沿海，工期为1年.工程施工特点为：工期紧、工程量大、高空作业多、垂直运输量太.本工程的施工重点为：大设备的码头卸船，陆路运输及现场的吊装作业.在施工准备阶段，项目部按照国家、当地的法律法规，.舍同要求，根据工程的施工特点，分析了该工程项目受外部环境因素的影响制定了健康和安全管理计划书，并认真地实施了安全技术措施方案，认真地进行了安全技术交底，工程按期安全地完成.
2．问题
(1)简述职业馥康、安全与环境管理计划书编制原则.
(2)分析该工程项目管理受外部环境因素有哪些.
(3)安全交底有哪些要求？
(4)简述职业健康，安全与环境管理计划书的审批、实施和修订程序.
101、单项选择题 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
102、单项选择题 1978年12月，邓小平在中共中央工作会议上发表的重要报告是（）。
A.《实践是检验真理的唯一标准》
B.《解放思想，实事求是，团结一致向前看》
C.《必须旗帜鲜明地坚持四项基本原则》
D.《关于党的若干历史问题的决议》
103、单项选择题 设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备，应符合国家现行计量法的规定，其精度等级，不应()被检对象的精度等级。
A.高于
B.低于
C.等于
D.小于
104、单项选择题 防腐蚀工程施工技术中，金属表面预处理的质量等级是二级的是()除锈。
A.手工或动力工具
B.喷射或抛射
C.火焰
D.化学
105、多项选择题 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规定，机电工程的施工进度管理文件包括()。
A.总进度计划报批表
B.分部工程进度计划报批表
C.单位工程进度计划报审表
D.分包工程进度计划批准表
E.材料采购总计划表
106、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A．外接元器件
B．外部接线方式
C．线圈的绕组匝数
D．固定方式
E．连接组别方式
107、单项选择题 下列设备中，属于特种设备的是（）。
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
108、单项选择题 工业安装工程单位工程质量控制资料检查记录表中的结论应由（）填写。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.质监单位
109、单项选择题 内动化仪表工程施工的原则是();先安装设备再配管布线;先两端后中间。
A.先土建后安装，先地下后地上
B.先安装后土建，先地下后地上
C.先土建后安装，先地上后地下
D.先安装后土建，先地上后地下
110、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
111、多项选择题 在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有()。
A.大型流动式起重机组合吊装
B.液压提升装置吊装
C.液压提升平移吊装
D.专用吊装架吊装
E.桥式起重机改装系统吊装
112、问答题
背景资料
某施工单位经投标，承包了一项炼钢炉及相关设备的安装工程。按工业安装工程费用组成，除去税金和公司管理费后，工程价格仅为1000万元，其中：人工费占10%，材料费占60%，机械使用费占15%，其他直接费占5%，间接费占10%。公司测算，以此价作为项目经理部的成本考核依据。同时要求项目经理部编制进一步降低成本计划，严格进行成本管理，调整施工方案，实现利润100万元。若能实现，公司将予以奖励。项目经理部经认真编制成本控制计划，并经反复分析研究，对工程中几个重要工序的施工方案进行了调整，施工中按新方案实施，人工费在原基础上降低了20%，材料费降低了3%，机械使用费降低了40%，其他直接费降低了10%，间接费上涨了12%。项目经理部编制成本控制计划的内容如下：人工成本控制包括严格劳动组织和劳动定额管理；材料成本控制包括材料采购管理一项；施工机械费用成本控制包括严格租赁施工机械一项；其他直接费、间接费成本控制包括减少管理人员，控制费用支出两项。施工中，由于工期紧，炉窑砌筑未经工序交接验收即准备砌筑，遭监理工程师制止。
113、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
114、多项选择题 通风与空调施工中，安装单位应承担的协调配合工作有( )。
A.向设备供应商提供设备到货时间
B.与装饰单位协调风口开设位置
C.向电气单位提供设备的电气参数
D.复核及整改土建施工完毕的预留孔洞尺寸
E.负责各机电专业管线综合布置的确定
115、单项选择题 下列汽轮机不是按主蒸汽压力分类的是()。
A.超高压汽轮机
B.抽气式汽轮机
C.高压汽轮机
D.亚临界压力汽轮机
116、单项选择题 大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。
A.低压转子
B.中压转子
C.高压转子
D.电机转子
117、多项选择题 绕线式感应电动机在启动时，为了减少启动电流和保证启动转矩，可通过转子串接()以减小定子电流的办法来进行。
A.电阻
B.电感
C.电容
D.频敏变阻器
E.隔离开关
118、单项选择题 超高速电梯是指额定速度大于（）m/s的电梯。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
119、多项选择题 建筑智能化系统的深化设计中要注意（）。
A.建筑的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式和技术要求
D.产品的生产地及供货周期
E.工程施工及检测要求
120、多项选择题 特种设备具有的基本特征是()。
A.涉及生命安全
B.危险性较大
C.社会影响坏
D.易造成财产的重大损失
E.容易造成伤亡
121、多项选择题 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目，应依据（）确定。
A.生产试运行的条件
B.产品要求
C.工程性质
D.设备性能
E.生产工艺
122、单项选择题 人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过()进行控制。
A、劳务合同
B、分包合同
C、考勤制度
D、奖惩条例
123、单项选择题 下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。
A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标
124、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例IH420164-3】
1．背景
某总承包建设公司承接了一大型炼油厂建设工程项目，其主要任务是：两套常减压装置，160万t／年加氢裂化和延迟焦化、80万t／年加氢精制装置、120万t／年加氢精制装置、50万t／年糠醛抽提装置、脱硫及硫回收装置等的安装工作。在工程竣工验收时，验收委员会发现以下三方面的问题：(1)该工程中部分引进了新工艺新技术，即使在国内有能力生产的中高压管路的管材几乎全部通过技术引进方式加以进口；(2)原规划中的厂医务所因邻近兴建的园区医院而被取消；(3)在查阅竣工结算书时，发现大型拱顶内浮盘储罐的网架特种铸钢节点件每吨的价格要比国内同类型的价格便宜近一半；(4)部分系统管道布置位置发生了交更。
2．问题
(1)验收人员对全部进口中高压管材心存疑虑，对此应查阅哪些资料方可解除疑虑？
(2)化工管路安装质量的关键之一是焊接质量，那么验收时检验该质量的依据有哪些？
(3)该厂医务所建设项目的取消，验收人员可查找哪些资料并得到证实？
(4)铸钢节点件价格便宜的工艺原因是什么？可以证明的资料有哪些？
(5)部分系统管道布置位置的变更，有哪些单据可作为竣工验收的依据文件？
125、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制()。
A、投标最高限价
B、投标指导价
C、评标价
D、招标控制价
126、填空题 有照明要求的盘、柜，照明灯具应选用（）启动的普通灯具，避免灯具开启时产生干扰。
127、多项选择题 有关于架空线路中导线连接的说法，正确的有
A．每根导线在一个档距内可以有一个接头
B．在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C．接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%
D．接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1．2倍
E．不同截面的导线，只能在杆上跳线内连接
128、单项选择题 自动化仪表安装的程序中，()是保证工程顺利进行的重要环节。
A.施工准备阶段工作
B.施工阶段工作
C.调试阶段工作
D.竣工验收阶段工作
129、单项选择题 为了减少启动电流和保证启动转矩，绕线式感应电动机的启动方法采用()。
A.转子串电抗器启动
B.定子串电阻或电抗器启动
C.定子串自耦变压器启动
D.转子串接电阻或频敏变阻器启动
130、多项选择题 根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》规定，分部(子分部)工程质量验收记录填写的主要内容有()。
A.分项工程名称
B.施工单位检查评定结论
C.检验项目数
D.建设(监理)单位验收结论
E.分部工程规模
131、单项选择题 由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.
A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70
132、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
133、问答题
背景：某机电安装公司承建一个石化项目的通风空调工程与设备安装工程，施工项目包括：地下车库排风兼排烟系统、防排烟系统、楼梯间加压送风系统、空调风系统、空调水系统、空调设备配电系统、动设备安装、静设备安装。该项目的所有施工内容及系统试运行已完毕，在进行竣工验收的同时，整理竣工资料与竣工图。
工程施工技术资料的检查情况如下：采用的国家标准为现行有效版本。预检记录齐全，其中2份的签名使用了圆珠笔。施工组织设计、技术交底及施工日志的相关审批手续及内容齐全、有效。预检记录、隐蔽工程检查记录、质量检查记录、设备试运行记录、文件收发记录内容准确、齐全。检查中发现缺少2个编号的设计变更资料。工程洽商记录中仅有这样的描述：将三层会议室的VAV4改为VAVl+VAV2。各种记录的编号齐全、有效。
动设备安装工程检查发现垫铁组放在地脚螺栓的中间，相邻两垫铁组的距离较大，有的机泵纵向两地脚螺栓孔间距超过lm，中间没有垫铁。
134、问答题
背景：A安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程，工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、NgtN空_N、建筑智能化等工程，合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划，要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划，综合考虑设备特性，兼顾了企业技术进步和市场拓展需要合理地
选择安全、简单、可靠、品牌优良施工机具，使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外，只用塑料布简单覆盖提出批评，令其尽快改正。
135、填空题 强、弱电端子应（）布置。
136、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
137、单项选择题 对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的管理费用和财务费用，作为()，直接计入企业的当期损益，不得计入施工项目成本。
A、额外费用
B、期间费用
C、常规费用
D、机动费用
138、多项选择题 滑动轴承适用于（）的场合。
A．重载
B．高速
C．低速
D．高精度
E．结构上要求剖分
139、多项选择题 机械设备零部件的主要形状误差包括（）。
A．垂直度
B．直线度
C．平面度
D．圆度
E．圆柱度
140、多项选择题 成套配电装置柜体安装完毕后，应（）。
A.再全面复测一次
B.拧紧地脚螺栓
C.做好安装记录
D.将设备擦拭干净
E.检查柜内照明
141、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日开始试运行，建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年9月l日
D、2011年12月1日
142、问答题
某工业安装项目通过招标，建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同。设备安装时，监理工程师发现土建单位施工的某一设备基础预埋地脚螺栓位置与设备底座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装就位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经调整，土建单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的设备是设备的改型产品，基础尺寸与原设计图发生变化。对此，建设单位决定设计变更，按设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建单位负责施工。土建单位与安装单位均依据合同条款的约定提出了索赔要求。由于基础交付安装单位工期已拖10天，将影响安装单位的后续工程，因此安装公司增加施卫力量和装备赶工，于合同要求日期完工，并向建设单位以据提出赶工索赔。
问题:
1.案例中提出的设计变更属于哪种类型?对工程建设进度、人工时耗费影响应由谁来承担?
2.说明设计变更的管理程序和规定。
3.土建单位施工有无过失?应向建设单位提出哪些索赔要求?
4.阐述安装单位向建设单位索赔的合理性与否。
5.地脚螺栓孔验收时主要验收哪些内容?
143、多项选择题 室内管道工程包括()。
A.室内给水系统
B.室内排水系统
C.室内冷水系统
D.卫生器具安装
E.室内采暖系统
144、单项选择题 在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下,焊条选择时可以考虑选用比母材()的焊条。
A.同一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
145、多项选择题 齿轮传动的主要优点是()。
A.传动比较准确、稳定、效率高
B.工作性能可靠，使用寿命长
C.适用的圆周速度和功率范围广
D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动
E.结构尺寸紧凑
146、单项选择题 一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准中，关于大中型规模标准的规定，冷轧工程按照项目的生产能力和投资划分工程规模，投资≧()亿元的为大型项目。
A.0.5
B.2
C.5
D.8
147、多项选择题 热力学的三个基本参数是()。
A.比容
B.压力
C.温度
D.内能
E.焓
148、多项选择题 有色金属中的重金属包括（）。
A.铜合金
B.钛合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
149、填空题 盘、柜上装置的接地端子连接线，电缆铠装及屏蔽接地线应用（）颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。
150、单项选择题 在IE地址栏输入的“http：//www.cqu.edu.cn/”中，http代表的是（）。
A、协议
B、主机
C、地址
D、资源
151、单项选择题 甲某，男，今年17周岁，则()。
A、他肯定是完全民事行为能力人
B、他肯定是限制民事行为能力人
C、他肯定是无民事行为能力人
D、他可能被视为完全民事行为能力人
152、单项选择题 平面控制网布设的方法中，对导线测量法的主要技术要求不包括()。
A.当导线平均边长较短时，应控制导线边数
B.导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
C.当导线平均边长较长时，应控制导线边数
D.当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近
153、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-3】
1．背景
某施工总包单位在我国西北部承建了一大型军工厂不停产扩建工程，其60%的主要工程材料有业主提供，剩余40%的材料通过预付材料款的方式由总包单位自行采购和组织施工。为了按期完成该项建设任务，该总包单位将室外部分管廊上的管道分包给A专业施工单位安装，其中管道有一段通过禁火区；将新增高压管道的射线探伤作业分包给B专业探伤单位实施．此分包项目施工工艺复杂，质量和技术要求高，施工难度大，需要多专业、多工种变叉配合施工。工程开工前总承包单位召开了分包单位协调会，明确各单位的工作时间、竣工验收考核，以及工程资料移交等事项。将室外要求条件高的管道焊接工作分包给了C专业焊接单位。施工过程中，A专业施工单位安装的管道通过禁火区时，其到总包单位申领动火作业证，并做了相应的其余安全防范工作，最终使各项工作顺利完成。B探伤单位在对新增高压管道进行射线探伤时，发生因射线作业引起生产中设备放射液位指示仪表报警。B探伤单位检测员对此立即通知了业主单位负责人，最终使问题得到了解决。因外部气象环境突变，C专业焊接单位所焊接的部分管道焊接质量没能通过验收，监理单位令其重焊，因工期推迟，业主对其进行了罚款。C专业焊接单位认为是不可抗力，对罚款不予接受。
2．问题
(1)背景资料中的分包属于何种类型？该总包单位与A、B和C分包单位协调管理的重点内容有哪些？
(2)A分包单位在禁火区作业时的处理存在何种错误？阐述正确的主要的安全防范工作内容。
(3)对于设备放射液位指示仪表的报警，B探伤单位检测员的通知是否正确？简述理由。
(4)鉴于现有的背景环境，在室外焊接应考虑哪些质量影响因素？
(5)简述在焊接质量问题处理和认识上存在的不妥之处。
154、单项选择题 常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（）
A．射线探伤
B．涡流探伤
C．磁性探伤
D．渗透探伤
155、单项选择题 钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。
A.硅
B.碳
C.硫
D.磷
156、单项选择题 下列要素中，属于形状误差的是（）。
A.直线度
B.对称度
C.圆轴度
D.垂直度
157、单项选择题 施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）
A.对地绝缘值
B.接地电流值
C.对地放电值
D.接地电阻值
158、单项选择题 根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,房屋建筑和市政基础设施工程中,起重量300kn及以上的起重设备安装工程的吊装方案,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经()审批。
A.施工项目技术负责人
B.施工企业技术负责人
C总监理工程师
D.建设单位代表
159、多项选择题 对于热力管道的安装要求，下列叙述中正确的是()。
A.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设
B.为了便于排水和放气，管道安装时均应设置坡度，室外管道的坡度为0.003
C.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架
D.补偿器竖直安装时，如果输送的介质是热水，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀
E.补偿器两侧的第一个支架应为活动支架，设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5～2m处，不得设置导向支架或固定支架
160、问答题
某机电安装工程项目，某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见，合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认，工程师无不正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：地基出问题，业主以书面通知施工单位停工10d，窝工费用3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲毁的永久道路，5月22日恢复正常挖掘
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件6：在施工过程中，发现业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题
(1)分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
(2)建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
161、单项选择题 下列有关直流电动机特点说法，不正确的是()。
A.结构复杂，价格高
B.具有较大的启动转矩和良好的启动、制动性能
C.易于在较宽范围内实现平滑调速
D.具有转速恒定及功率因数可调
162、单项选择题 机械设备安装精度测量过程中的四个要素不包括()。
A.设备基础
B.测量对象
C.计量单位
D.测量精度
163、单项选择题 下列场所的消防工程中，应向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A.建筑面积为15000㎡的展览馆
B.建筑面积为13000㎡的客运车站
C.建筑面积为12000㎡的饭店
D.建筑面积为10000㎡的会堂
164、单项选择题
某机电公司承包了某化工厂的设备及管道的防腐蚀工程。由于设备表面还存有铁锈和旧的防腐层，必须对设备进行预处理。工程防腐蚀涂层采用刷涂的施工方法，防腐蚀衬里采用聚氯乙烯塑料衬里。施工完毕，经总工程师鉴定，由于此工程质量要求很高，防腐蚀采用刷涂后，设备表面不够均匀和平整，于是对设备表面重新进行预处理，采用另一种涂层方法。工程施工完毕，达到设计要求后，交付使用。
使用最早、最简单和最传统且具有劳动强度大、工作效率低、涂布外观欠佳等缺点的防腐蚀涂层施工方法是()。
A.刷涂
B.刮涂
C.浸涂
D.淋涂
165、多项选择题 汽轮发电机系统设备主要包括()。
A.励磁机
B.发电机
C.再热器
D.汽包
E.汽轮机
166、多项选择题 为了使消防验收顺利进行，某些消防重点工程实施全过程监督检查，按施工程序采用()消防验收等形式
A.分部工程
B.单位工程
C.隐蔽工程
D.粗装修
E.精装修
167、单项选择题 建筑安装工程质量验收评定程序规定，分部工程应由()组织验评确认。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.建设单位
D.施工单位
168、多项选择题 建筑电气工程被安装的设来源：www.91exam.org备、器具和材料，其()必须符合施工设计图纸要求。
A.大小
B.规格
C.型号
D.性能
E.重量
169、单项选择题 高层建筑雨水管一般要用()。
A.塑料管
B.橡胶管
C.排水铸铁管
D.给水铸铁管
170、单项选择题 机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，( )除外。
A.建设单位同意
B.施工单位同意
C.监理工程师同意
D.同一工程分期进行
171、单项选择题 在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。
A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试
172、单项选择题 在改、扩建工程中要使用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用()地锚。
A.全埋式
B.半埋式
C.活动式
D.利用建筑物
173、单项选择题 根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是()。
A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈
B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落
C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀
D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀
174、多项选择题 从计算机网络组成的角度看，典型的计算机网络从逻辑功能上可以分为()。
A.资源子网
B.通信子网
C.负责数据处理的计算机与终端
D.负责数据通信处理的通信控制处理机
E.通信线路
175、单项选择题 敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()℃，橡皮绝缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝缘电阻测试。
A.0，0
B.-10，0
C.0，-10
D.0，-15
176、多项选择题 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。
A.测量定位
B.支架安装
C.钢管预埋
D.钢管连接
E.管内穿线
177、多项选择题 设备基础验收时，提供的移交资料包括( )。
A.基础结构外形尺寸、标高、位置的检查记录
B.隐蔽工程验收记录
C.设计变更及材料代用证件
D.设备基础施工方案
E.设备基础质量合格证明书
178、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工前的准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.综合效能测定与调整
179、判断题 实际成本与预算成本相比较，可以反映对社会平均成本(或企业平均成本)的超支或节约，综合体现了施工项目的经济效益
180、多项选择题 下列属于轴承的主要密封方式是()。
A.密封胶
B.玻璃胶
C.油封
D.防尘迷宫密封
E.密封圈
181、单项选择题 二次回路配线应整齐、清晰和美观，每个接线端子上最多不超过()根接线。
A.1
B.2
C.3
D.4
182、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
183、单项选择题 室内照明灯具的施工程序中，灯具安装接线的紧后工序是()。
A.导线并头
B.绝缘测试
C.送电前检查
D.灯管安装
184、多项选择题 根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，()须带负荷试运转。
A.风机
B.车床
C.泵
D.铣床
E.压缩机
185、单项选择题 下列工业管道安装工程一般施工程序中，正确的是（）
A．管理与设备连接→仪表安装→调试与试运行
B．仪表安装→试压及清（吹）洗→防腐与保温
C．管道敷设→管道与设各连接→防腐与保湿
D．管理与设备连接→试压及清（吹）洗→防腐与保温
186、单项选择题 精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是()
A.扩展基础
B.联合基础
C.桩基础
D.沉井基础
187、单项选择题 电站发电机的安装工序不包括()。
A.穿转子
B.调整空气间隙
C.附属设备及管路安装
D.绝缘判定
188、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。
A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球
189、单项选择题 规定起重机在各种工作状态下允许吊装的载荷曲线，称为()。
A.载荷特性曲线
B.起重量特性曲线
C.起重机特性曲线
D.起重高度特性曲线
190、单项选择题 在固定顶储罐中()应用最为广泛。
A.拱顶罐
B.浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.双盘式浮顶储罐
191、单项选择题 关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。
A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理（技术人员）批准
B.室外排水管网应按系统进行整体（分段）试验
C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱时喷射到达最远点的距离
D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验（规范要求）数据进行压力试验
192、多项选择题 自行式起重机类型分为()。
A.汽车式
B.履带式
C.起重机
D.轻小起重机具
E.轮胎式
193、多项选择题 调节阀中的电动执行机构的输出方式有（）。
A.直行程
B.角行程
C.步进式
D.开关式
E.多转式
194、单项选择题 机电安装工程单项工程造价为()万元，界定为中型工程。
A.≤1500
B.200～1500
C.400～1000
D.>200
195、单项选择题 精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）。
A．扩展基础
B．联合基础
C．桩基础
D．沉井基础
196、问答题
【背景资料】：
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程，合同约定，钢结构主体材料H型钢由建设单位供货．根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程，施工单位按照该规定的要求，对钢结构安装工程编制了专项方案，并按规定程序进行了审批．
钢结构层架为衍架，跨度劝30m，上弦为弧线形，下旋为水平线，下弦安装标高危21m，单片衍架吊装重量为28t，采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法，选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件，60t吊车最大吊装能力为15.7t，项目部认为吊车的总吊装能力大于析架总重最，满足要求，并为之编写了吊装技术方案。
【施工过程中发生了如下事件】：
事件一：监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时，认为若不计索吊具重量，吊装方案亦不可行。
事件二：监理工程师在工程前期质量检查中，发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明．也无其它检重检验记录．建设单位现场负责人表示，材料质量由建设单位负责，并要求进快进行施工。施工单位认为、型钢是建设单位供料，又有其对质量的承诺，因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三：监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象：钢结构安装作业队存在材料错用的。情况。追查原因是作业队领料时，钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走，所需材料存在较大缺口．为赶工程进度，领用了项目部材料库无标说的材料，经检查，项目部无材料需用计划。为此建立工程师要求整改。
【问题】：
1、除厂房钢结构安装外，至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程？专项方案实施前应由哪些人审核签字？
2、通过计算吊装载荷，说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行？
3、事件二中，施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确？说明理由．说明理由。施工单位对这批日型钢还应做出哪些检验工作？
4、针对事件三所述的材料管理失控现象，项目部材料管理上应做那些改进？
197、单项选择题 管道工程施工程序中，管道安装的紧后工序是（）。
A.管道系统防腐
B.管道系统检验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
198、单项选择题 属于管道组成件的元件是()。
A.垫片
B.导轨
C.吊夹
D.托座
199、多项选择题 按主蒸汽压力的大小，发电站汽轮机可以划分为（）.
A.高压汽轮机
B.超高压汽轮机
C.亚临界压力汽轮机
D.特高压汽轮机
E.超超临界压力汽轮机
200、单项选择题 排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。
A.负压
B.低压
C.中压
D.高压
201、问答题
1．背景
某施工单位为完成某机电工程项目施工任务，以机械设备的经济原则为指导，在市场上租赁了一台150t履带吊车进行大型设备吊装。吊车运达施工现场，组装完毕后即开始吊装作业。一个月后的一天，负责压缩机安装的钳工班长要求吊车司机在当天中午在压缩机厂房封顶前将压缩机吊装就位。当时，起重工和吊车司机还没有到岗，仅一名见习司机在车上，钳工班长便指挥见习司机进行吊装。该压缩机基础离吊车较远，厂房的部分山墙阻碍了吊车司机视线，看不见基础位置，见习司机只得按钳工班长的指挥作业。钳工班长指挥吊车尽量趴吊车扒杆(吊臂），在趴扒杆过程中造成吊车超载失稳，见习司机处理不及时，吊车向压缩机厂房山墙倾翻，扒杆砸在压缩机厂房山墙上，两节扒杆严重变形损坏，山墙横梁也被砸坏。
2．问题
(1)施工项目机械设备的选择仅以经济为原则行不行？一般选择原则是什么？
(2)施工单位租赁的履带吊车组装完毕就进行吊装作业是否正确？为什么？
(3)钳工班长指挥吊车作业违背了什么规定？简述原因。
(4)简述吊车吊装压缩机的事故中，有哪些违反了作业规程？
(5)项目部应配备哪些主要管理人员？有何要求？
202、多项选择题 隔离开关的安装程序有()。
A.密封检查
B.基础检查验收
C.本体安装
D.传动装置配装
E.调整
203、单项选择题 防潮层在室外施工可以在()时进行。
A.风天
B.雨天
C.曝晒
D.雪天
204、单项选择题 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用()，被破坏的镀锌层表面及外露部分应做防腐处理。
A.法兰连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.热熔连接
205、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
206、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
207、单项选择题 刘某原来是甲施工企业的一名项目经理，2006年10月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于2011年7月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违返国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、丙公司
D、刘某
208、单项选择题 锻压设备的基本特点是()
A.性能稳定
B.速度快
C.力大
D.生产效率高
209、单项选择题 用电计量装置原则上应装在供电设施的()。
A.供电侧
B.用户侧
C.内部
D.产权分界处
210、多项选择题 吊装方案编制的主要依据有（）。
A.规程规范
B.合同条款
C.被吊装设备的设计文件
D.施工组织总设计
E.工程进度计划
211、问答题
施工进度管理在机电工程项目中的应用真题案例解析3：
案例：A公司中标承建某化肥厂扩建一套位于原生产装置旁的新甲醇生产装置，施工内容包括装置的全部机电工程安装和新老系统的连通，承包合同附加条款说明，A公司在施工时应采取有效安全技术措施确保已生产的装置安全，并新老系统的接口连通要在生产装置局部短时停车时间内完成，即均必须准点到达。工程的油漆防腐、保温由B公司分包承担。
【问题】：
(1)A公司的施工进度计划应采用什么表达形式？说明理由。
(2)A公司在单位工程施工进度计划实施前应怎样进行计划交底？
(3)B公司的施工进度计划编制以什么类型为主？说明理由。
(4)A公司在塔器吊装、管网铺设时应坚持什么施工顺序？以下网络计划是否可调整以降低大型机械使用费用？(用文字说明)
图1H420096-03
212、单项选择题 不确定性分析通常不包括()。
A、盈亏平衡分析
B、敏感性分析
C、概率分析
D、德尔菲法
213、多项选择题 焊接完成后，对焊接致密性试验可采用()。
A、强度试验
B、气密性试验
C、煤油试漏
D、超声波检测
E、氦气试验
214、多项选择题 机电工程签章文件中的合同管理文件包括()。
A.工程承包合同
B.工程分包合同
C.材料采购总计划表
D.工程竣工报告
E.索赔申请报告
215、单项选择题 建筑电气工程布线系统敷设，明敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）
A、导管穿线
B、清理管口与扫管
C、敷设电缆
D、绝缘检查
216、单项选择题 金属给水管道系统在试验压力下观察()，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗漏。
A.5min
B.10min
C.l5rain
D.20min
217、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
质量事故如何界定，本案例问题应如何定性?218、单项选择题 对焊接及试验结果进行综合评定的人员是()。
A.焊接施工员
B.焊接工程师
C.质量工程师
D.检测工程师
219、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用真题案例解析：
某施工单位在2010年承担了一项机电工程项目，施工单位项目部为落实施工劳动组织，编制了劳动力资源计划，按计划调配了施工作业人员。并与某劳务公司签订了劳务分包合同，约定该劳务公司提供60名劳务工，从事基础浇注、钢结构组对焊接、材料搬运工作。进场前对劳务工进行了安全教育。
基础工程结束、安装工程开始后，项目部发现原劳动力计划与施工进度计划不协调，而又难于在计划外增加调配本单位施工作业人员，在吊装作业和管道焊接等主体施工中劳动力尤为不足。项目部采取临时措施，重新安排劳务工工作，抽调12名劳务工充实到起重作业班组，进行起重作业。作业前项目部用1天时间对12名劳务工进行了起重作业安全技术理论学习和实际操作训练。项目安全员提出12名劳务工没有特种作业操作证，不具备起重吊装作业资格，但项目部施工副经理以进行了培训且工程急需为由，仍然坚持上述人员的调配。
低合金钢管道焊接（手工焊）在2010年8月开始焊接。项目部抽调4名从事钢结构焊接的有焊工合格证的劳务工参加焊接工作。在水压试验前监理工程师会同项目质量技术部门进行检查，发现：
⑴4名劳务工焊工中，有2人的焊工合格证是2007年3月签发；另两人其中1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为1G；1人焊工合格证的试件钢号分类代号为Ⅰ，试件形式代号为4G。
⑵参与检测共有3名无损检测人员。3人的资格情况如下：N0．1号：RTⅠ级、UTⅡ级；N0．2号：RTⅠ级、MTⅡ级；N0．3号：RTⅡ级、UTⅡ级、PTⅡ级；
焊道射线检测的15C-04号报告共有3道焊口的检测结果，评定其中1道焊缝存在不合格的缺陷。该报告由N0．1号评定检测结果，N0．2号签发检测报告。
问题：
⑴从背景中，项目部出现劳动力不足和对劳务工重新进行的安排违背了用工动态管理哪些原则？说明理由。
⑵说明背景中起重工属于特种作业人员的理由。项目安全员和项目部施工副经理对抽调劳务工从事起重吊装作业的意见或做法是否正确？说明理由。
(3)对检查所提的4名焊工，是否能够进行该低合金钢管道的焊接作业？分别说明理由。
⑷15C-04号报告中评定检测结果和报告签发是否符合无损检测人员资格管理的要求？为什么？从背景中，应由哪位无损检测人员签发报告？
220、单项选择题 自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是（）。
A．在砌筑或浇注前定位好取源部件
B．在砌筑或浇注中预留安装孔
C．在砌筑或浇注同时埋入取源部件
D．在砌筑或浇注后钻孔安装取源部部件
221、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-2】
1．背景
某机电工程共包含4个单位工程，分别由两个施工单位施工。4个单位工程中，有3个已经办理中间交接，另一个完成了系统水压试验，正在进行单体试运行。建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组级。在此条件下，建设单位决定把那个单位工程中未完成单体试运行的设备纳入联动试运行一并进行试运行，联动试运行后补办中间交接手续。
在试运行过程中，已经办理中间交接的某单位工程中的一条管道出现有大量焊道泄漏，一台未进行单体试运行的设备出现故障，联动试运行中断。经分析认定，管道焊道泄漏属于施工质量问题。
2．问题
(1)建设单位决定把未进行中间交接的单位工程一并进行联动试运行，试运行后补办中间交接手续的做法是否正确？为什么？
(2)建设单位决定将未进行单体试运行的设备直接纳入联动试运行的做法是否正确？为什么？
(3)建设单位组织编写了联动试运行方案，建立了试运行组织，是否达到联动试运行要求的该项条件？说明理由。
(4)工程已经中间交接，管道焊道泄漏的质量责任由谁承担？为什么？
222、多项选择题 金属表面预处理方法主要包括()。
A.人工
B.机械
C.喷射
D.化学
E.电极
223、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。
A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底
224、单项选择题 建筑管道工程施工技术要求，安装在主干管上起()作用的闭路阀门，应逐个做强度试验和严密性试验。
A.导流
B.安全
C.测试
D.切断
225、单项选择题 电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于()。
A.100Ω/V
B.200Ω/V
C.500Ω/V
D.1000Ω/V
226、单项选择题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。
A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础
227、单项选择题 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其()。
A.材质
B.施工方案
C.特种作业证明
D.焊接质量检查合格证明
228、单项选择题 平面控制网的坐标系统应满足测区内投影长度变形值不大于()cm/km。
A.2.5
B.3.0
C.3.5
D.4.0
229、单项选择题 控制设备安装标高的常用测量仪器是()。
A.光学水准仪
B.激光准直仪
C.全站仪
D.光学经纬仪
230、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐的安装实录?231、多项选择题 法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
232、单项选择题 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于40C且不高于()℃的环境。
A.50
B.60
C.70
D.80
233、单项选择题 检验管道系统强度和严密性的试验是( )。
A.压力试验
B.真空度试验
C.泄露性试验
D.致密性试验
234、单项选择题 需求的变动是多种因素共同作用的结果，下列属于需求数量的变动的是()。
A.其他因素不变，商品本身价格变动引起的需求数量变动
B.其他因素不变，替代品价格变动引起的某商品需求数量变动
C.其他因素不变，互补品价格变动引起的某商品需求数量变动
D.其他因素不变，消费者收入变动引起的某商品需求数量变动
235、问答题
资源管理在机电工程项目中的应用【案例IH420077-4】
1．背景
某机电工程公司承接了一座12层的现代信息中心机电安装任务。鉴干该现代信息中心建设技术复杂、手段现代、要求条件高等特点，在组织上，为该工程选派了最有能力的技术负责人，并委任其负责建立健全项目管理实施规划管理制度；负责建立项目质量保证体系；负责建立健全施工项目技术管理体系；负责对技术管理体系的机构设置、人员配备、使用、晋升、奖惩工作；协助组织编制本项目部的技术开发、新技术推广计划和实施工作等。在技术上，工程开始时该技术负责人组织了设计文件的图纸会审；施工前其建立技术交底责任制．并要求逐级进行技术交底。在安装过程中出现两方面的问题：一是某管道安装前未预检，造成返工；二是五楼的隐蔽电缆完工时才发现隐蔽前没有检查。
2．问题
(1)指出该工程在组织安排上存在哪些方面的错误？并予以更正。
(2)该技术负责人组织设计文件的图纸会审是否正确？简述理由。
(3)简述工程中逐级进行技术交底的内涵。
(4)简述预检组织工作的内容。
(5)隐蔽工程项目在隐蔽前应做哪些工作？
236、判断题 工程量清单均采用综合单价形式，综合单价中包括了工程直接费、间接费、管理费、风险费、利润、国家规定的各种规费等，一目了然，更适合工程的招投标
237、问答题
342007年7月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程PC项目的建设授标A单位。A单位将车间内20吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。C单位为B队提供担保。在建设期间，互检中发现有3台车床的垫铁超出规范，具体如下：1号车床16组垫铁中有7组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同，处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。
问题:
1.A单位与B作业队间的合同是否有效?
2.用列表法标明垫铁的质量问题。并标处A类、B类、C类问题分别是什么?
3.行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?
4.结合本案例，简述应进行的质量事故程序。
5.A单位提请的25万元索赔是否合理?B作业队拒绝赔付后，c单位应承担什么责任?
238、单项选择题 易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用（）。
A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗
239、单项选择题 热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（）.
A.发生噪声
B.气液混合
C.被堵塞
D.铺设困难
240、问答题
背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。
问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?
241、填空题 流程图（）
242、单项选择题 异步电动机与同步电动机相比，其缺点是（）。
A.结构较复杂
B.功率因数低
C.价格较贵
D.启动麻烦
243、单项选择题 用毡席材料施工设备保温层时，毡席与设备表面要紧贴，缝隙用()填实。
A.岩棉
B.玻璃棉
C.胶泥
D.同种毡席材料
244、单项选择题 架空线路工程中，终端杆应向拉线侧倾斜()mm。
A.80～100
B.100～120
C.120～140
D.140～160
245、多项选择题 起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。
A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机
246、单项选择题 球形罐的类型不包括()。
A.橘瓣式
B.足球式
C.单一式
D.混合式
247、单项选择题 已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装()的整(组)装出厂的锅炉，无需另取许可证。
A.制造许可范围内
B.本企业制造
C.本企业所在地
D.锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意
248、单项选择题 下列属于工程量清单计价规则的是()。
A、工程量清单编制
B、建设项目总造价
C、单项工程造价
D、单位工程造价
249、单项选择题 根据《注册建造师执业工程规模标准》，属于中型规模的非标设备制安工程量是()吨。
A.300
B.400
C.500
D.600
250、单项选择题 下列风机中，属于按结构形式分类的是()。
A.离心式风机
B.轴流式风机
C.混流式风机
D.多级风机
251、多项选择题 以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()
A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象
252、单项选择题 建筑工程中的消防工程，涉及人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的()制度。
A.审批
B.认可
C.检验
D.认证
253、单项选择题 自动化仪表线路的环境温度超过()时应采取隔热措施。
A.55℃
B.65℃
C.75℃
D.85℃
254、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，措施项目中的()必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
A、机械台班费
B、总承包服务费
C、安全文明施工费
D、材料费
255、单项选择题 管道系统的清洗应在()进行。
A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后
256、多项选择题 下列属于办公自动化系统的硬件的是（）
A.计算机
B.系统软件
C.扫描仪
D.应用软件
E.绘图机
257、单项选择题 下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。
A.钢结构工程（机电工程）
B.城市照明工程
C.煤气工程（冶炼工程）
D.核电工程（电力工程）
258、多项选择题 火灾自动报警系统调试前，先对()等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。
A.探测器
B.分散报警控制器
C.集中报警控制器
D.火灾报警装置
E.火灾信号传送装置
259、单项选择题 （）是速度型压缩机
A、螺杆式制冷压缩机
B、滑片式制冷压缩机
C、涡旋式制冷压缩机
D、离心式制冷压缩机
260、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（ ）为主。
A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位
261、问答题
某企业(业主)一套加氢装置扩建安装工程由某施工单位承担。工程包括：动设备安装23台，静设备安装15台，非标设备现场制作240t，管道安装23000m。合同工期6个月。其中动、静设备安装，非标设备制作统称为设备安装工程，其直接工程费约300万元。合同规定：设备安装费按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标206号文件)中的综合单价法计价和结算。设备安装各项费用的取值如下：措施费为直接工程费的5%;间接费为直接费的10%;利润为直接费和间接费的8%，税率为3.4%。合同其他条款如下：
(1)管道安装费按0.016万元/m计算，管道安装实际工程量超过估算工程量10%时进行调整，调价系数0.9。
(2)开工前业主向施工单位支付估算合同总价20%的工程预付款：工程预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
(3)业主每月从施工单位的工程款中按3%的比例扣留工程质量保修金。
施工单位前3个月进行设备安装，从第3个月开始进行管道安装。其中管道安装工程每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量见表4—1。
每月实际完成并经监理工程师签证确认的工作量
表4-1每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量
工程保修期间，一台现场制作的设备被损坏，业主多次催促施工单位修理，施工单位一再拖延，最后业主请其他施工单位修理，修理费1.5万元。
问题：
1.计算设备安装预算造价(结果保留2位小数)，要求列出各项费用计算步骤。
2.计算全部安装工程预付款总额。
3.计算第6月管道安装工程量价款。监理工程师应签证的管道安装工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?
262、问答题
背景：
某机电总承包公司通过投标承接，一栋超高层办公楼的机电安装工程。
总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，井以此作为签订合同的前提。附加条件包括①增加净化空调系统工程：②将原计划总工期20个目改为18个月。
总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。
为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：
“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。
消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。
电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。
问题：
1.业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定?法律依据是什么?
2.总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款?指出并说明。
3.指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行?
4.指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。
263、多项选择题 广播电视发射塔安装完成后，对塔体要做的主要检测包括()。
A.整体垂直度和整体高度偏差(≤H/1500)检测
B.平台标高偏差检测
C.塔体各面扭曲度检测
D.接地和绝缘器件检测
E.材料材质检测
264、单项选择题 经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具是()。
A.计量标准器具
B.计量基准器具
C.工作计量器具
D.专用计量器具
265、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
266、问答题
机电工程招标投标条件和程序【案例答案分析】
1．背景
某承包商在通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主在招标文件提出的工期24个月要求过于苛刻，且设备由承包商采购，并负责安装、调试、试运行。合同条款中规定每拖延l天工期罚合同价的0．1%。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该承包商在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（在业主要求工期的基础上增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。
该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标时间前l天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该承包商又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降价4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个承包商不得递交两份投标文件，因而拒收承包商的补充材料。
开标会由市招标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。开标前，市公证处人员对各投标荜位的资质进行审查，并对所有投标文件进行审查，确认所有投标文件均有效后，正式开标。主持人宣读投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。
2．问题
(1)该承包商运用了哪几种报价技巧？其运用是否得当？请逐一加以说明。
(2)招标人对投标人进行资格预审应包括哪些内容？
(3)从所介绍的背景来看，在该项目招标程序中存在哪些问题？请分别作简单说明。
(4)承包商在技术标中重点应编制哪些内容？
267、多项选择题 施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。
A.现场管理
B.人员管理
C.临时用电安全管理
D.消防保卫管理
E.环境卫生管理
268、单项选择题 医院、幼儿园、敬老院等场所，灭火系统宜采用（）。
A.自动喷水
B.干粉
C.泡沫
D.CO
269、多项选择题 有关火灾自动报警系统施工技术要点的表述，说法错误的有()。
A.探测器宜水平安装不能倾斜安装
B.手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.1m处
C.火灾报警控制器落地安装时，底边高出地坪0.1～0.2m。
D.控制器的主电源应直接与消防电源连接，控制器的接地应牢固
E.消防控制设备在安装前，应进行功能检查，消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志
270、单项选择题 下列设备中，属于供电部门和变电所电力设施的是（）。
A.断路器
B.汽轮机
C.发电机
D.调相机
271、单项选择题 对中压风管系统的严密性试验要求是()。
A.不需要做漏风量测试
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C.全部进行漏风量测试
D.在漏光法检测合格后，按比例漏风量测试
272、单项选择题 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
273、单项选择题 常用的建筑排水管是（）材料。
A．聚四氟乙烯
B．聚丙烯
C．硬聚氯乙烯
D．高密度聚乙烯
274、单项选择题 自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的()。
A.绝缘电阻
B.额定电流
C.击穿电压
D.线路电阻
275、单项选择题 主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分，为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。
A.卫星通信
B.电话通信
C.电视会议
D.广播
276、单项选择题 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。
A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理
277、单项选择题 封闭母线找正固定的紧后工序是（）。
A.导体焊接
B.外壳焊接
C.电气试验
D.与设备连接
278、单项选择题 施工项目成本核算的基本框架中不包括()。
A、人工费核算
B、材料费核算
C、机械使用费核算
D、总包工程成本核算
279、单项选择题 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。
A.33%
B.25%
C.15%
D.5%
280、多项选择题 （）属于强制检定的计量器具范围。
A.用电计量装置
B.兆欧表
C.电流表
D.测量噪声的声级计
E.电压表
281、单项选择题 通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目，一般以()为准则，不宜提出过高要求。
A.适用
B.规范规定
C.质量合格
D.业主要求
282、单项选择题 在工程上，通常把室温下导热系数()的材料称为绝热材料。
A、高于0.2W／(m。K)
B、低于0.2W／(m。K)
C、高于0.3W／(m。K)
D、低于0.3W／(m。K)
283、单项选择题 输电线路杆塔的基础，其作用是防止杆塔因受重力，风力及（）时，单向拉力而下压、上拔和倾倒。
A.洪水
B.断线
C.地震
D.泥石流
284、单项选择题 现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。
A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊
285、问答题
背景资料
某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。
工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。
问题
1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。
2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容?
3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加?
4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策?
5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。
286、填空题 导线与电气元件间应采用（）连接、（）接、（）接、或（）接等。
287、单项选择题 既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。
A.VLV
B.VV22
C.VV32
D.YJV
288、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例IH420105-2】
1．背景
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等.其中锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩）．安装在标高10．Om平台上，且汽机车间仅配置一台75120t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa.由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺.由于该项目经理部注重项目成本各阶段的控制，对成本控制的内容责任落实，重点突出，方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，因此工程竣工后取得了较好的经济效益.
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元.方案甲为买现货，价格为7100元／t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元／t.如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元.通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期.
2．问题
(1)该施工单位进行项目成本控制时，应考虑哪些原则？在施工阶段应进行哪些成本控制工作？
(2)按施工项目成本构成，如何对材料费成本进行分析？
(3)试用因素分析法分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本.该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
(4)对施工方案进行经济性评价的常用方法是什么？对施工方案进行技术经济比较应包括哪些内容？
(5)从施工项目成本管理的角度，在此案例中应对哪些施工方案进行技术经济比较？
289、单项选择题 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表
290、问答题
背景：某公司承建一规模较大的中成药制药厂，有两条同样的工艺生产线，设备由建设单位采购供应，其中6台萃取罐中的l台备用罐因途中运输不慎，内衬玻璃涂层被损，现场检验后退回制造厂返工重做，但由于制造工艺复杂，要在完工后3个月才能进场，该公司向建设单位提出甩项办理竣工验收，同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接，使之处于良好的备用状态，可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置，以减少经济损失，建设单位同意办理竣工验收。
竣工工程主要的工程技术资料有哪些?291、单项选择题 刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、()固体含量的液态涂料的涂装。
A.89%
B.98%
C.100%
D.90%
292、单项选择题 用气体为介质进行气压强度试验，试验压力一般为设计压力的()倍，气压试验危险性很大，应采取措施确保安全。
A.1
B.1.15
C.1.25
D.1.35
293、多项选择题 高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件。
A.产品说明书
B.试验记录
C.调整记录
D.合格证件
E.安装图纸
294、单项选择题 在输电线路勘察定位时需要确定（）。
A、各处杆塔型号
B、杆塔组立方法
C、立杆方法
D、杆身调整程序
295、单项选择题 检查埋地管道防腐蚀结构涂层施工质量，不能采取目视检查的是（）。
A.针孔
B.气泡
C.粘结力
D.透底
296、单项选择题 长距离输电线路钢塔架的控制桩是根据()测量。
A.相邻桩
B.中心桩
C.首尾桩
D.折点处桩
297、单项选择题 金属储罐的常用施工方法中，()一般用于浮顶罐的施工。
A.架设正装法
B.边柱倒装法
C.水浮正装法
D.气吹倒装法
298、填空题 二次回路接线施工完毕在测试绝缘时，应采取防止（）设备损坏的安全技术措施。
299、多项选择题 施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。
A.耐火材料的性能
B.炉体的结构
C.施工要领
D.验收标准
E.耐火材料的选用
300、单项选择题 金属的热力学稳定性金属的热力学稳定性，大体上可按它们的标准电位值来判断。两者关系下列说法正确的是()。
A.标准电极电位较正者,其热力学稳定性较低
B.标准电极电位较正者,容易被腐蚀
C.标准电极电位越负，热力学稳定性越差
D.标准电极电位越负，越不容易被腐蚀
