时间:2021-03-15 05:55:12
1、填空题 受限空间气体监测应采用（）（）进行检测。
2、单项选择题 下列属于超过一定规模的危险陛较大的分部分项工程的是()。
A.开挖深度超过3m的土方开挖工程
B.搭设高度为1Om的模板支撑工程
C.搭设高度48m的落地式钢管脚手架工程
D.搭设跨度为l2m的模板支撑工程
3、多项选择题 在人工降低地下水位施工的方法中，用真空井点方式使地下水位下降的优点有（）。
A.适于基坑开挖较深、降水深度大于6m中使用
B.排水量大，可达8～20m
C.机具简单、使用灵活
D.防止流砂现象发生
E.提高边坡稳定
4、单项选择题 根据我国《劳动法》的规定，若非出现法定情形，劳动者解除合同，应当提前()天以书面形式通知用人单位。
A.15
B.30
C.60
D.90
5、多项选择题 属于钢筋力学性能的指标有（）。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
6、问答题 事件二中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?
7、多项选择题 流水施工的时间参数主要有()。
A.工期
B.流水步距
C.工艺参数
D.流水节拍
E.流水段数量
8、多项选择题 锤击沉桩法中，常用的接桩方式主要有()。
A、焊接法
B、法兰螺栓连接法
C、套管连接法
D、钢筋笼接桩法
E、硫黄胶泥锚接法
9、多项选择题 混凝土拌合物的和易性指标包括()。
A.密实性
B.流动性
C.黏聚性
D.保水性
E.可凝结程度
10、单项选择题 根据标准的()划分，可以把我国工程建设标准划分为强制性标准和推荐性标准。
A.约束性
B.内容
C.属性
D.等级
11、多项选择题 混凝土小型空心砌块水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度分别为()。
A.100%
B.95%
C.90%
D.85%
E.80%
12、多项选择题 关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法,正确的有（）。
A、梁侧模应在预应力张拉前拆除
B、梁侧模应在预应力张拉后拆除
C、混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模
D、梁底模应在预应力张拉前拆除
E、梁底模应在预应力张拉后拆除
13、多项选择题 大理石可以用在()。
A.室内墙面
B.室内实验台
C.室内地面
D.建筑幕墙
E.室内柱面
14、单项选择题 在施工单位或地下管线专业管理单位的责任中，施工中发现未建档的管线，应当及时通过()向当地县级以上人民政府建设主管部门或者规划主管部门报告。
A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位
15、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综 合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
16、单项选择题 锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。
A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打
17、问答题
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划如图2—14所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表2—17。
施工过程中发生如下事件。
事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时问推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。
事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。
事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。
事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。
以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。
1～7月份投资情况见表2—18。
【问题】
1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件2中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件，项目监理机构的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
18、多项选择题 工程量清单计价的全部费用由()四项组成。
A.分部分项工程费
B.措施项目费
C.规费
D.税金
E.资金利息
19、单项选择题 在项目评价中对于以贷款贴息方式投入的政府投资资金，应视为()
A.权益资金
B.债务资金
C.一般现金流入
D.不用分析的资金
20、单项选择题 关于砌体结构施工的做法，错误的是()。
A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直搓
21、多项选择题 必须采用硅酮结构密封胶粘接的建筑幕墙受力接缝有()。
A.隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
B.明框玻璃幕墙玻璃与铝框的连接
C.全玻幕墙的玻璃面板与玻璃肋的连接
D.点支承玻璃幕墙玻璃面板之间的连接
E.倒挂玻璃顶玻璃与框架之间的连接
22、单项选择题 抗冻等级()以上的混凝土简称抗冻混凝土。
A.Fl0
B.Fl5
C.F25
D.F50
23、单项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》中规定的在专用条款内可约定采用的确定合同价款的方式不包括下列的()
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.成本加系数合同
24、单项选择题 现浇钢筋混凝土板最小厚度不正确的有（）。
A．民用建筑单向楼板60mm
B．工业建筑单向楼板60mm
C．双向板80mm
D．无梁楼板150mm
25、单项选择题 不属于应收账款坏账损失确认条件的是()
A.债务人现金流量不足
B.债务单位已经撤销
C.应收账款逾期3年以上
D.债务单位资不抵债
26、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
27、单项选择题 施工企业为保证施工生产活动和管理活动的正常进行，而在施工现场建造的施工生产和生活使用的临时房屋、建筑物、构筑物和其他各种临时性的简易设施，属于()。
A.存货
B.其他资产
C.固定资产
D.流动资产
28、多项选择题 施工现场必须设置明显的标牌，要求应标明的内容包括()工程项目名称、建设单位、施工单位和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等。
A.设计单位
B.规划许可证批准文号
C.项目经理
D.总投资
E.验收日期
29、单项选择题 某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议，协商未果，决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么，该公司必须提供()仲裁委才能受理此案。
A.仲裁协议
B.工程造价鉴定报告
C.起诉状
D.经备案的施工合同
30、问答题 某年5月，某制衣公司准备投资600万元兴建一幢办公兼生产大楼。该公司按规定公开招标，并授权由有关技术、经济等方面的专家组成的评标委员会直接确定中标人。招标公告发布后，共有6家建筑单位参加投标。其中一家建筑工程总公司报价为480万元(包工包料)，在公开开标、评标和确定中标人的程序中，其他5家建筑单位对该建筑工程总公司报送480万元的标价提出异议，一致认为该报价低于成本价，属于以亏本的报价排挤其他竞争对手的不正当竞争行为。评标委员会经过认真评审，确认该建筑工程总公司的投标价格低于成本，违反了《招标投标法》有关规定，否决其投标，另外确定中标人。
31、多项选择题 水泥砂浆铺抹前，基层的表面应()。
A.坚实、平整
B.粗糙、洁净
C.充分湿润，无积水
D.施工缝与变形缝相结合
E.用与防水层相同的砂浆将表面的孔洞、缝隙堵塞抹平
32、单项选择题 根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。
A.初凝时间均不得短于40min
B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h
C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12h
D.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于12h
33、多项选择题 第二审人民法院对上诉案件经过审理，根据各案情况分别可以做出()的判决或裁定。
A.驳回起诉、不予受理
B.驳回上诉、维持原判
C.依法改判
D.撤销原判、发回重审
E.提审
34、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
35、单项选择题 下列关于措施项目清单的说法，错误的是()。
A.措施项目清单为可调整清单
B.投标人对招标文件中所列的措施项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减
C.措施项目清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用
D.措施项目发生时投标人可提出调整
36、多项选择题 下列安全事故类型中,属于建筑业最常发生的五种事故的有（）。
A、高处坠落
B、物体打击
C、触电
D、中毒
E、爆炸
37、多项选择题 根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)，属于一级基坑的有()。
A.重要工程的基坑
B.支护结构做主体结构一部分的基坑
C.开挖深度8m的基坑
D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑
E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑
38、问答题
某建设单位经上级主管部门批准拟新建建筑面积为3000m2的综合办公楼，经工程造价咨询部门估算该工程造价为3450万元，该工程项目决定采用施工总承包的招标方式进行招标。在招标过程中.发生如下事件。
事件1：由于经资格预审合格的投标申请人过多，为了提高工作效率，招标人从中只选择了8家资格预审合格的申请人，向其发出资格预审合格通知书。
事件2：招标文件中明确说明该项目的资金来源落实了2600万元。
事件3：招标文件中规定，投标单位在收到招标文件后.若有问题需要澄清，只能以书面形式提出，招标单位将答复只可以书面形式送给提出问题的投标单位。
事件4：招标文件中规定，从招标文件发放之日起.在15d内递交投标文件。
事件5：发售招标文件的价格为编制和印刷招标文件的成本和发布招标公告的费用。
【问题】
1.该工程招标是否可以采用邀请招标方式进行招标?并说明理由。
2.事件1中，招标人的做法是否正确?为什么?
3.就事件2，谈谈你对这一说明的理解。
4.事件3中，招标文件的规定是否正确?如不正确，请改正。
5.事件4的规定是否妥当?说明理由。
6.事件5中，发售招标文件的价格是否合理?为什么?
39、多项选择题 根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准
40、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，如果合同当事人约定由债务人向第三人履行债务的，最后债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应当向()承担违约责任。
A.债权人
B.第三人
C.第三人或债务人
D.债务人
41、单项选择题 湿作业法石材墙面饰面板灌浆施工的技术要求是（）。
A.宜采用1:4水泥砂浆灌浆
B.每层灌浆高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3
C.下层砂浆终凝前不得灌注上层砂浆
D.每块饰面板应一次灌浆到顶
42、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业
B.建设单位
C.建设行政主管部门
D.建设工程质量监督机构
43、单项选择题 砖基础的水平灰缝的砂浆饱满度最小值应为()。
A.80%
B.75%
C.90%
D.100%
44、单项选择题 吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
45、单项选择题 基坑监测点水平间距不宜大于()。
A.30m
B.25m
C.20m
D.15m
46、多项选择题 建设单位办理房屋建筑工程竣工验收备案应当提交的文件有()。
A、工程竣工策划案
B、工程竣工验收报告
C、监理单位签署的工程质量保修书
D、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可
E、工程竣工验收备案表
47、单项选择题 混凝土拌合物的流动性，工地上常用()方法测定。
A.坍落度法
B.贯入阻力法
C.维勃稠度法
D.流出速度法
48、问答题 某写字楼项目，建筑面积84540.4mm，两层连通整体地下室，地上为两栋塔楼，基础形式为筏板基础，结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中，发生如下事件：事件一：地下室底板外防水设计为两道，置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工，监理工程师认为施工方法存在不妥，不予确认。事件二：地下室单层面积较大，由于设备所需空间要求，地下二层层高达6.6m，不便于一次施工，故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。事件三：底板施工完后，浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水，施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其养护时间不少于7d即可，现养护10d已完全满足规范。事件四：地下室防水层保护层做法：顶板与底板一致．采用50mm厚细石混凝土；侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法：采用聚氨酯防水，先施工四周墙面，然后施工地面；基层采用1：2混合砂浆找平并压光后施工防水层，再做防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。 指出事件四中各做法的不正确之处，并分别给出正确做法。
49、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
50、单项选择题 采用扭矩法进行高强度螺栓的紧固时，要求其初拧扭矩为施工扭矩的()左右，终拧扭矩等于施工扭矩。
A.30%
B.50%
C.70%
D.90%
51、单项选择题 某现浇钢筋混凝土檐廊，挑出长度为1.5m，采用C20混凝土,拆模时混凝土强度不得低于()。
A.10N/mm²
B.14N/mm²
C.16N/mm²
D.20N/mm²
52、单项选择题 建筑石膏的储存期超过()个月或受潮的石膏，需经检验后才能使用。
A、2
B、3
C、6
D、8
53、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处，并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题，还可采取哪些应急措施？
54、单项选择题 采用()，可减小模板用量，缩短工期。
A.预制构件
B.轻质混凝土
C.预应力混凝土
D.纤维混凝土
55、单项选择题 属于根据影响划分冲突类型的是（）
A.目标冲突
B.人际冲突
C.建设性冲突
D.组织间冲突
E.程序冲突
56、问答题
背景
某工程包括三个结构形式与建造规模完全一样的单体建筑，共由五个施工过程组成，分别为：土方开挖、基础施工、地上结构、二次砌筑、装饰装修。根据施工工艺要求，地上结构施工完毕后，需等待2周后才能进行二次砌筑。
现在拟采用五个专业工作队组织施工，各施工过程的流水节拍见表1A420011。
施工过程编号施工过程流水节拍（周）
I土方开挖2
II基础施工2
III地上结构6
IV二次砌筑4
V装饰装修4
问题
(1)按上述五个专业工作队组织流水施工属于何种形式的流水施工，绘制其流水施工进度计划图，并计算总工期。
(2)根据本工程的特点，本工程比较适合采用何种形式的流水施工形式，并简述理由。
如果采用第二问的方式，重新绘制流水施工进度计划，并计算总工期。
57、问答题
某写字楼，剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕，施工时没有预埋件，而且抹灰工序巳经完成。现需要在该处安装后埋件，安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施，并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中，其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序，情况如下：
(1)室温为25度,相对湿度为50%；
(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯，用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂，并采用“一次擦”工艺进行清洁；
(3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕；
(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。
在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料，并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风，防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。
玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料：
(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件；.
(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告；
(3)进口材料的检验检疫证明；
(4)隐蔽工程验收文件；
(5)幕墙物理性能检验报告；
(6)幕墙部分及分项检验记录；
(7)外观质量评定表；
(8)幕墙工程出厂合格证。
监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全，应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项，需整改后重新验收。
【问题】
1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理？后埋件安装完毕后应如何检查？
2.注胶工序的工艺是否合理？并说明理由。
3.防火材料的填充工艺是否合理？如不妥应该如何处理？
4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容？
5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验？
58、单项选择题 下列()项不属于混凝土结构的优点。
A.可模性好
B.抗裂性较好
C.维护费用低
D.适用面广
59、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
60、单项选择题 预制混凝土构件的吊环所用钢筋，必须采用()制作，严禁以其他钢筋代换。
A.HPB335级钢筋
B.未经冷拉的HPB235级钢筋
C.热处理钢筋
D.预应力钢筋
61、填空题 基本烈度
62、多项选择题 长期投资包括()。
A.持有时间准备超过半年的各种股权性质的投资
B.不能变现的债券
C.不准备随时变现的债券
D.长期债券投资
E.应收款项
63、单项选择题 某施工企业有一台原值为600000元，预计使用年限为5年，预计净残值率1%的施工机械，如果采用工作台班法对该设备计算折旧，该设备预计使用寿命为50000台班，某月份实际工作了2000台班，该月份应计提的折旧额为()。
A.23760元
B.13760元
C.11880元
D.9870元
64、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
65、单项选择题 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）。
A.C20
B.C25
C.C30
D.C35
66、单项选择题 主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于()mm。
A、900
B、1000
C、1100
D、1200
67、多项选择题 实行竣工验收备案制度的工程有()。
A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
68、多项选择题 关于抹灰工程的施工做法，正确的有()。
A、对不同材料基体交接处的加强措施项目进行隐蔽验收
B、抹灰用的石灰膏的熟化期最大不少于7d
C、设计无要求时，室内墙、柱面的阳角用1：2水泥砂浆做暗护角
D、水泥砂浆抹灰层在干燥条件下养护
E、当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强网措施
69、多项选择题 实木复合地板可分为
A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板
70、单项选择题 患者，男性，18岁，因手抖，行为怪异3月入院。入院检查ALT为157mmol／L，AST为198mmol／L，眼科检查发现K-F环，要是进一步确诊该患者应完成的检查是（）
A.头颅MRI
B.胸部CT
C.血清铜蓝蛋白和肝铜
D.腰穿
E.CRP
71、名词解释 自然层
72、单项选择题 大跨度混凝土拱式结构建(构)筑物，主要利用了混凝土良好的()。
A、抗剪性能
B、抗弯性能
C、抗拉性能
D、抗压性能
73、单项选择题 备料款预付金额，建筑安装工程一般不超过当年安装工作量的()，安装材料用量较大的工程，可以适当增加。
A.20%
B.30%
C.15%
D.10%
74、单项选择题 因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程，建设单位应当组织设计、施工单位()，并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建 设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
75、多项选择题 在工业企业的生产过程中，其资金变化的形态有()。
A.成品资金转化为货币资金
B.生产资金转化为成品资金
C.固定资金转化为生产资金
D.货币资金转化为生产资金
E.储备资金转化为生产资金
76、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋。
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV）方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
77、单项选择题 实木地板和竹地板面层铺设时,面板与墙之间要留有()的缝隙。
A.6mm左右
B.8mm左右
C.10mm左右
D.12mm左右
78、单项选择题 世界上多数国家采用的是()个等级划分的烈度表。
A、6
B、8
C、10
D、12
79、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,叙述正确的是()。
A.建筑物内的厨房，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
B.建筑物内的楼梯间，其顶棚、墙面采用A级装修材料，地面可采用B1级
C.电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于A级，其他均应采用B1级
D.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用
E.建筑物内的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
80、单项选择题 关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
81、名词解释 架立钢筋
82、单项选择题 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书
B.罚款
C.停业整顿
D.降低资质等级
83、问答题
某政府机关在城市繁华地段建一幢办公楼。在施工招标文件的附件中要求投标人具有垫资能力，并写明：投标人承诺垫资每增加500万元的，评标增加1分。某施工总承包单位中标后，因设计发生重大变化，需要重新办理审批手续。为了不影响按期开工，建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工。施工中发生了以下事件。
事件1：施工总承包单位的项目经理在开工后又担任了另一个工程的项目经理，于是项目经理委托执行经理代替其负责本工程的日常管理工作，建设单位对此提出异议。
事件2：施工总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。
事件3：在底板结构混凝土浇筑过程中，为了不影响工期，施工总承包单位在连夜施工的同时，向当地行政主管部门报送了夜间施工许可申请，并对附近居民进行公告。
事件4：为便于底板混凝土浇筑施工，基坑四周未设临边防护;由于现场架设灯具照明不够，工人从配电箱中接出220V电源，使用行灯照明进行施工。为了分解垫资压力，施工总承包单位与劳务公司的分包合同中写明：建设单位向总包单位支付工程款后，总包单位才向分包单位付款，分包单位不得以此要求总包单位承担逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任，总分包双方还在补充协议中约定，分包单位出现质量安全问题，总包单位不承担任何法律责任，全部由分包单位自己承担。
【问题】
1.建设单位招标文件是否妥当?说明理由。
2.施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
3.事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
4.指出事件4中的错误，写出正确做法。
5.分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
6.补充协议的约定是否合法?说明理由。
84、单项选择题 实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.监理单位
D.各分包单位
85、单项选择题 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的()性能。
A、拉伸
B、大气稳定
C、温度稳定
D、柔韧
86、单项选择题 在以下常用水泥中，其中凝结硬化较快、早期强度较高的水泥是()。
A、硅酸盐水泥
B、普通水泥
C、矿渣水泥
D、复合水泥
87、单项选择题 关于某建筑工程（高度28m）施工现场临时用水的说法，正确的是（）。
A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分
B.自行设计的消防用水系统，其消防干管直径不小于75mm
C.临时消防竖管管径不得小于75mm
D.临时消防竖管可兼作施工用水管线
88、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有（）。
A.爆破拆除工程
B.人工挖孔桩工程
C.地下暗挖工程
D.顶管工程
E.水下作业工程
89、单项选择题 滴水线应整齐、顺直，并应做到()。
A.内高外平
B.外高内低
C.内高外低
D.内平外高
90、单项选择题 开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于()m。
A、0、5
B、1
C、1、5
D、2
91、多项选择题 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（）。
A.质监站
B.监理（建设）单位
C.设计单位
D.勘察单位
E.施工单位
92、单项选择题 工地上常用来测定混凝土拌合物流动性的试验是()。
A.沉入度试验
B.坍落度试验
C.分层度试验
D.维勃稠度试验
93、多项选择题 根据《民用建筑工程室内环境控制规范》(GB50325-2001)规定，下列工程中属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A、住宅
B、体育馆
C、办公楼
D、医院
E、四星级以上旅游宾馆
94、名词解释 筏板基础
95、单项选择题 下列各项属于A级燃烧性能等级材料的是()。
A.纤维石膏板
B.大理石
C.难燃胶合板
D.铝箔复合材料
96、单项选择题 钎探孔平面布置图中外圈钎点要超出建筑物垫层边线()。
A.100～300mm
B.200～500mm
C.300～600mm
D.400～800mm
97、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
98、多项选择题 连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间
B.可变期间
C.除斥期间
D.指定期间
E.不可变期间
99、单项选择题 关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。
A.柱的震害重于梁
B.角柱的震害重于内柱
C.短柱的震害重于一般柱
D.柱底的震害重于柱顶
100、问答题
某市建筑公司承建的工贸公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2006年8月8日。
2000年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时，项目经理认为他已配备了专职安全员，而且给予其经济奖罚等权力，他已经尽到了安全管理责任，安全搞得好坏那是专职安全员的事；在对专职安全员进行考核时，当问到“安全管理检查评分表”检查项目的保证项目有哪几项时，安全员只说到了“目标管理”“施工组织设计”两项；检查组人员在进行质量检查时，还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较严重的“蜂窝”现象。检查结束后检查组进行了讲评，并宣布部分检查结果如下：
①该工程“文明施工检查评分表”“‘三宝’、‘四日’防护检查评分表”“施工机具检查评分表”等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分)；
②“起重吊装安全检查评分表”实得分为0分；③汇总表得分值为79分。
【问题】
1、项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗？说明理由。
2、专职安全员关于“安全管理检查评分表”中保证项目的回答还应包括哪几项？
3、该工程的混凝土表面的“蜂窝”现象应该知何处理？
4、根据各分项检查，将评分换算成汇总表中相应分项的实得分。
5、本工程安全生产评价的结果属于哪个等级？说明理由。
101、单项选择题 有抗震设防要求时，填充墙与框架之间宜采用()的方法。
A.不脱开
B.半脱开
C.脱开
D.铰接
102、多项选择题 属于Ⅱ类民用建筑工程的有()。
A.商店
B.图书馆
C.体育馆
D.幼儿园
E.餐厅
103、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？
104、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
105、多项选择题 在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣，可以()。
A.提高混凝土与钢筋的握裹力
B.降低混凝土的水化热
C.增加混凝土的密实度
D.提高混凝土抗压强度
E.减少混凝土表面裂纹
106、单项选择题 关于建筑幕墙预埋件制作的说法，正确的是（）。
A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋
C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接
D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接
107、多项选择题 在钢结构构件连接的施工技术中，焊缝产生咬边缺陷的主要原因有()。
A.焊接工艺参数选择不当
B.操作技术不正确
C.焊件位置安放不当
D.焊接零件的位置安放不当
E.焊条药皮端部的电孤偏吹
108、单项选择题 在设计基准期内，可能出现，也可能不出现，而一旦出现，荷载值很大，且持续时间较短的是()。
A、永久荷载
B、可变荷载
C、偶然荷载
D、动态荷载
109、单项选择题 关于吊顶工程的说法，正确的是（）。
A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B.吊顶检修口可不设附加吊杆
C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施
D.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐
110、多项选择题 关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
111、单项选择题 关于会计的核算和监督两个基本职能，下列说法中错误的是()。
A.会计核算职能是指会计对客观经济活动的表述和价值数量上的确定，为管理经济提供所需信息
B.会计监督包括事前、事中和事后监督
C.核算职能和监督职能相辅相成，会计核算是基础
D.会计是核算已经发生和即将发生的事件，具有连续性的特点
112、单项选择题 锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。
A.先大后小，先短后长
B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短
D.先小后大，先短后长
113、多项选择题 现制水磨石面层施工质量要求是()。
A.面层厚度一般为10～12mm
B.面层磨光遍数不应少于3遍
C.不得使用酸性颜料
D.不应采用耐碱矿物原料
E.水泥砂浆结合层的强度等级不应小于M10
114、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理？说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
115、单项选择题 基坑验槽方法通常以采用()为主。
A、观察法
B、钎探法
C、灌砂法
D、点线法
116、单项选择题 公民陈某到某酒店就餐，就餐过程中一啤酒瓶发生爆炸，陈某的手腕被割伤。本案发生后，陈某向法院提起诉讼。试问，下列说法符合法律规定的是()。
A.陈某只能要求酒店承担违约责任，因为酒店并无过错，不构成侵权
B.陈某只能要求酒店承担侵权责任，因为双方并未缔结合同
C.陈某可以同时要求酒店承担违约责任和侵权责任
D.陈某只能在要求酒店承担违约责任或侵权责任之间做出选择
117、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
118、单项选择题 工程开工前，应由()向有关人员进行安全技术交底。
A.项目经理
B.项目专职安全管理员
C.项目经理部的安全工程师
D.项目经理部的技术负责人
119、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
120、单项选择题 在正常维护的条件下，结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求，也即应具有足够的()。
A.安全性
B.平稳性
C.适用性
D.耐久性
121、多项选择题 建筑涂料中，按使用部位可分为()。
A、木器涂料
B、内墙涂料
C、外墙涂料
D、地面涂料
E、复层涂料
122、单项选择题 振冲地基法中，振动水冲形成的孔内加入的填料为()。
A.粉煤灰
B.矿渣
C.粗砂
D.碎石
123、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
124、单项选择题 砌体基础必须采用（）砂浆砌筑。
A、防水
B、水泥混合
C、水泥
D、石灰
125、问答题
背景
某民用髙层住宅楼工程，为28层钢筋混凝土剪力墙结构.建设单位采用了公开招标方式，在招标公告中明确要求投标者必须具备一级以上施工总承包资质.甲施工企业准备投标，按照现行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326)，该企业准备用施工组织设计代替项目管理规划大纲.
问题
（1）施工组织设计与项目管理规划大纲有什么区别？
（2）用施工组织设计代替项目管理规划大纲的条件是什么？
（3〕施工项目管理规划大纲的内容是什么？
126、单项选择题 某工程柱混凝土采用细石子(最大粒径16mm)，当无其他可靠措施保证混凝土不产生离析时，采用串筒施工时，混凝土的最大自由倾落高度为()m。
A.2
B.3
C.4
D.6
127、问答题 基底处理
128、多项选择题 根据《住宅装饰装修工程施工规范》的规定，关于施工现场用电的表述中，正确的是()。
A、临时施工供电进入开关箱的电源线应用插销连接
B、暂停施工时不应切断电源
C、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统
D、临时用线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成
129、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
130、问答题
背景
某建筑面积为23000m2的18层住宅工程，施工现场供、配电干线采用架空线路敷设，支线及进楼电源采用铠装电缆直埋
问题
（1）该背景中明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A，架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器，该方案是否可行？为什么？
（2）材料部门采购了四芯铠装电缆到现场，技术部门为了保证TN-S三相五线制供电，决定采用四芯铠装电缆外敷一根塑铜线（BV)方式敷设，是否可行？
（3）电工接线时，绿/黄双色芯线用作N线使用，此种做法，是否正确？
131、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
132、单项选择题 常用模板中，具有轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高、接缝多且严密性差、混凝土成型后外观质量差等特点的是()。
A.木模板
B.组合钢模板
C.钢框木胶合板模板
D.钢大模板
133、多项选择题 荷载对结构的影响主要是()。
A、安全性
B、耐久性
C、可行性
D、适用性
E、科学性
134、问答题
某市政务服务中心办公大楼工程，地下为三层连体车库，地上二十四层。裙房六层，檐高27m，报告厅混凝土结构局部层髙8m,演艺厅钢结构层高8m。框架一剪力墙结构，基础埋深12m。地下水位在底板以上2m。由于现场场地开阔，地勘报告和设计文件推荐基坑土方施工采用放坡大开挖。主楼脚手架采用分段悬挑式，裙房采用落地式钢管脚手架，核心筒剪力墙采用大钢模施工，装修采用吊篮施工，现场自制卸料平台。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：
事件一：工程开工前，项目部编制了〈雜工组织设计》。其中规定：项目施工安全管理程序为确定安全管理目标；编制安全措施计划；实施安全措施计划。监理工程师提出了意见。
事件二：工程开工前，项目部编制了〈按全措施计划>〉。内容有工程概况；管理目标；组织机构与职责权限；规章制度。监理工程师提出了意见。
事件三：工程开工前，项目部采用专家调査法、头脑风暴法进行了危险源辨识。规定了施工现场采用危险源提问表时的设问范围，其中有在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落（包括从地平处坠人深坑）；工具、材料等从高处坠落；头顶以上空间不足；用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，包括场地运输和公路运输；火灾和爆炸；临近高压线路和起重设备伸出界外；吸人的物质等10项内容。监理工程师提出了意见。
【问题】
1.本工程单独编制安全专项施工方案的分部分项工程有哪些？
2.本工程单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的分部分项工程有哪些？
3.事件一中，建筑工程施工安全管理程序还应有哪些？
4.事件二中，安全措施计划的主要内容还应有哪些？
5.事件三中，建筑工程施工安全危险源辨识方法还应有哪些？
6.事件三中，施工现场采用危险源提问表时的设问范围还应有哪些？
135、单项选择题 某建筑公司本月购入一台设备，共支付价款及相关税费11.70万元。则这笔款项属于企业的()。
A.营业外支出
B.管理费用
C.资本性支出
D.制造费用
136、单项选择题 室外疏散出口的门内、门外()m范围内不应设踏步，且门必须向外开，并不应设置门槛。
A、1、00
B、1、20
C、1、40
D、1、60
137、单项选择题 国家标准规定，矿渣硅酸盐水泥的终凝时间不得长于()h。
A.10
B.6.5
C.12
D.4.5
138、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
139、单项选择题 大修的城市道路竣工后()内不得挖掘。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
140、多项选择题 施工现场消防器材配备正确的有()。
A.临时搭设的建筑物区域内100㎡配备2只101.灭火器
B.施工现场办公区可以不建立防火检查制度
C.临时木工间、油漆问等，每25㎡配备一只灭火器
D.大型临时设施总面积超过1200㎡，应配有消防用的积水桶、黄沙池
E.临时木工问、油漆间等，每30㎡配备一只灭火器
141、多项选择题 装饰装修吊顶工程，下列施工方法正确的有（）。
A.主龙骨应平行房间短向布置
B.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm
C.纸面石膏板应在自由状态下进行固定，固定时应从板的四周向中间固定
D.吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑
142、单项选择题 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应是（）。
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.净片玻璃
D.钢化夹层玻璃
143、单项选择题 在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证
B.销售许可证
C.产品合格证
D.安装许可证
144、多项选择题 关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。
A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除
145、多项选择题 木材的湿胀干缩将影响木材的使用，干缩会使木材
A、翘曲
B、开裂
C、接榫松动
D、表面鼓凸
E、拼缝不严
146、问答题
某建筑工程施工进度计划网络图如图2—4所示。
施工中发生了以下事件。
事件1：A工作因设计变更停工10d。
事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。
事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。
事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上，引起火灾。
在施工进展到第120d后，施工项目部对第110d前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表2—1。
【问题】
1.本工程计划总工期和实际总工期各为多少天?
2.施工总承包单位可否就事件1～3获得工期索赔?分别说明理由。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些?
4.计算截止到第110d的合计BCWP值。
5.计算第110d的成本偏差CV值，并做CV值结论分析。
6.计算第110d的进度偏差SV值，并做SV值结论分析。
147、多项选择题 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.出租单位
E.安装单位
148、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件二中，施工单位提出的索赔是否成立？分别说明理由。
149、问答题
背景：某写字楼工程，建筑面积78000m2，现浇框筒结构，地下2层，地上36层。基础采用桩基础加箱形基础，工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩径l000mm，桩长35m，共320根，钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m，底板厚2.1m，底板混凝土强度等级C40P10。
已知：
1.本工程处于软土地区，地下水位～2.OOm，基坑开挖深度8.2m。
2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案，确定了商品混凝土供应站。
3.桩基计划每天施工16根。
4.基础底板施工环境温度29℃，混凝土人模温度40℃。
150、单项选择题 建筑工程施工质量检查中的“三检制”制度是指（）。
A.各道工序操作人员自检、互检和专职质量管理人员专检
B.各道工序操作人员自检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
C.各道工序操作人员自检、互检和监理人员专检
D.各道工序操作人员互检、专职质量管理人员专检和监理人员专检
151、单项选择题 有一起基坑支护结构破坏事故，一死三伤，直接经济损失约为l0万元。按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的划分，应定为()重大事故。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
152、多项选择题 下列各选项中，属于项目质量计划应确定内容的是()。
A.质量管理体系文件
B.质量目标和要求
C.质量管理组织和职责
D.所采取的措施
E.所需的过程、文件和资源
153、单项选择题 后张法有粘结预应力施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于()。
A.10N/mm2
B.15N/mm2
C.20N/mm2
D.30N/mm2
154、单项选择题 有关对城市道路管理中的挖掘、占用审批管理叙述，正确的是()。
A、未经市政工程行政主管部门批准，任何单位或个人不可以占用或者挖掘城市道路
B、因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持公安交通管理部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程部门办理审批手续，方可按照规定挖掘
C、经批准临时占用城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有
D、未经城市规划部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路
155、名词解释 送桩深度
156、单项选择题 纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头同意仲裁
157、单项选择题 当用短程光电测距仪进行已知长度测设时，一般只要移动()的位置，就可确定终点桩上的标志位置。
A、反光镜
B、望远镜
C、照准部
D、水准器
158、名词解释 原浆勾缝
159、单项选择题 钢筋工程中，()为双向钢筋时，其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。
A、条形基础
B、独立柱基础
C、筏形基础
D、箱形基础
160、多项选择题 当钢板翼缘板厚度等于或大于40mm时，设计宜采用抗层状撕裂的钢板，钢板的厚度、方向、性能、级别，应根据工程的()等具体情况选择。
A.受力状态
B.节点形式
C.板厚
D.结构类型
E.顺序
161、单项选择题 吊杆间距通常为()。
A.500～800mm
B.900～1200mm
C.1300～1500mm
D.1600～2000mm
162、单项选择题 钢结构防火涂料按涂层厚度可分()、H两类。
A.A
B.B
C.C
D.D
163、单项选择题 土的压缩性程度用()表示。
A.可松性系数
B.密实系数
C.压缩率
D.坚硬系数
164、单项选择题 施工现场规范场容的内容不包括（）。
A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化
B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施
C.现场内沿路设置畅通的排水系统
D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理
165、多项选择题 建筑地面工程施工时，下列关于环境温度及其所铺设材料温度的拉制要求是()。
A.采用砂、石材料铺设时，不应低于0℃
B.采用石灰拌合料铺设时，不应低于0℃
C.采用水泥拌合料铺设时，不应低于5℃
D.采用石油沥青胶结料时，不应低于5℃
E.采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低10℃
166、单项选择题 根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.1年
167、名词解释 夹芯板
168、问答题 某公司承建某大学办公科研综合楼项目，在装饰装修阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建办公科研综合楼。总建筑面积2160mm，总造价408万元，工期10个月。屋面设女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材。考虑到工程较小、某公司也具备相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托给该公司承建。展览馆项目设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。施工过程中发生如下事件：事件一：考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》，决定不单独设置总配电箱，直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱。施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电。项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理。监理工程师认为不妥，指令整改。事件二：屋面淋水试验时，发现女儿墙根部漏水，经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。事件三：展览馆各阶段验收合格，施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日，与综合楼一并进行验收，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 该工程采用固定总价合同模式是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出三项）？
169、单项选择题 重锤表面夯实的加固深度一般为()m。
A、1.2
B、0.2～1.5
C、1.2～2
D、1.5～3
170、多项选择题 关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法，正确的有（）。
A.对水混和掺合料应采取防水和防潮措施
B.对粗、细骨料含水率进行实时监测
C.浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小滑落度
D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂
E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温
171、单项选择题 以连续热镀锌钢板(带)或以连续热镀锌钢板(带)为基材的彩色涂层钢板(带)作原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢是()。
A、轻钢龙骨
B、彩色压型钢板
C、彩色涂层钢板
D、冷弯型钢
172、单项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位违反建筑节能管理规定要处以10万元以上30万元以下的罚款
B.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架施工前施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
C.检测室内氡的浓度时，应在对外门窗关闭1小时后进行
D.1级地下工程防水标准是不允许漏水，结构表面无湿渍
173、问答题
背景：
装饰公司承接了综合楼食堂装饰工程.食堂隔墙为砌筑结构，砌筑时按要求在2.1m(门洞上口)增加了一道圈梁，顶部和梁或板交接处采用红砖斜砌，防火门框安装时先用射钉固定，再用砂浆封堵。装饰内容有墙面干挂烧毛石材、矿棉板吊顶、金属吊顶、厨房墙地砖。食堂层高5.5m。吊顶标高3.5m，厨房需要做防水。进场后，公司按工程需要陆续进场了600m：25mm厚烧毛石材、500m2矿棉板吊顶、1000m2防滑砖、100m：多层板、400m2铝合金吊顶、铝合金龙骨、实木龙骨、实木装饰板材等材料，食堂墙面采用干挂方式，吊顶吊筋采用直径为8mm的通丝吊筋，间距1m。厨房防水采用了赛柏斯刚性防水涂料，防水做完后，按要求进行了试水试验，地砖完工后，应业主要求，需要增加一个穿楼板的冷凝水管，为减小破坏，满足装饰效果，工人用水钻开洞，洞口用油膏密封。
问题：
(1)按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013年版)规定，上述那些材料需要做环境测试。
(2)简述厨房试水的程序。
(3)指出并纠正装饰公司厨房防水施工的不正确之处。
(4)指出并纠正上述装饰的错误做法。
174、单项选择题 结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用()浇筑方案。
A.全面分层
B.分段分层
C.斜面分层
D.截面分层
175、单项选择题 行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
176、单项选择题 有限空间设施管理单位应建立地下有限空间基本情况（），应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。
A.目录
B.信息
C.台账
177、单项选择题 聚酯型人造石材是以()为胶凝材料，配以天然大理石、花岗石、石英砂或氢氧化铝等无机粉状、粒状填料，经配料、搅拌、浇筑成型。
A、不饱和聚酯
B、饱和聚酯
C、玻璃相
D、结晶相
178、问答题
某大型工程由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无法定表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书。双方于2007年6月12日签订了书面合同。
问题：
1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。
2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。
3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。
4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。
179、单项选择题 锤击沉桩法正常打桩方式采用()。
A.重锤高击，高锤重打
B.重锤低击，低锤重打
C.轻锤高击，高锤轻打
D.重锤低击，低锤轻打
180、单项选择题 工程建设重大事故发生后，调查组应在调查工作结束后()d内，将调查报告报送批准组成调查组的人民政府和建设行政主管部门，以及调查组其他成员部门。
A.7
B.14
C.15
D.10
181、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，混凝土强度不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的()。
A、70%
B、75%
C、80%
D、85%
182、单项选择题 混凝土在长期荷载作用下，随时间而增长的变形称为()。
A.荷载型变形
B.干缩变形
C.徐变
D.碳化收缩
183、问答题
高新技术企业新建厂区里某8层框架结构办公楼工程，采用公开招标的方式选定A公司作为施工总承包。施工合同中双方约定钢筋、水泥等主材由业主供应，其他结构材料及装饰装修材料均由总承包负责采购。
施工过程中，发生如下事件：
事件一：钢筋第一批进场时，供货商只提供了出厂合格证，业主指令总承包对该批钢筋进行进场验证，总承包单位对钢材的品种、型号、见证取样进行了质量验证。对钢筋的屈服强度、抗拉强度进行了复试。监理单位提出了意见。
事件二：袋装水泥第一批进场了300袋，水泥为同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号。业主指令总承包进行进场复试，总承包单位对水泥的抗折强度、抗压强度进行了一组复试。复试合格后，总承包方直接安排投人使用。使用过程中，水泥出现了质量问题。建设单位认为是总承包单位作的复试，质量责任应由总承包单位负责。监理单位下达了停工令。
事件三：总承包单位按《建设丁程质量管理条例》规定，对商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
事件四：总承包单位依据质量稳定、履约能力强的原则选择了建筑外墙金属窗、塑料窗生产厂家，并进行了抗风压性能复试。
事件五:业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包商推荐厂家，总承包方与生产厂家签订了购货合同。进场时经 检查，该批材料颜色有部分不符合要求，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货费用，承包方不同意支付，业主在应付给承包方工程款中扣除了上述费用。
【问题】
1.指出事件一中不妥之处，并分别说明正确做法。
2.指出事件二中不妥之处，并分别说明正确做法。
3.事件三中,实行备案证明管理的材料还应有哪些？
4.指出事件四中不妥之处，并分别说明正确做法。
184、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
185、多项选择题 水准仪主要由()三个主要部分组成。
A、照准部
B、水平度盘
C、望远镜
D、水准器
E、基座
186、单项选择题 某工程公司上月末施工工程各项费用余额为235万元，本月末工程竣工，竣工后一次结算工程价款，本月施工费用发生如下：人工费43万元，材料费286万元，机械使用费45万元，其他直接费用1万元，间接费用26万元，则此项工程实际成本为()万元
A.635
B.636
C.610
D.650
187、名词解释 送桩
188、单项选择题 下列材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。
A.石灰
B.水泥
C.粉煤灰
D.石膏
189、多项选择题 对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。
A.将支座改为固定支座
B.增加梁的宽度
C.增加梁的高度
D.增加梁的跨度
E.采用弹性模量更高的材料
190、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
191、单项选择题 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范
B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案
D.进度控制横道图
192、单项选择题 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装的正确技术要求是()。
A.每块玻璃板块下端应设置两个铝合金或不锈钢托条
B.固定玻璃板块的压块或勾块，其间距不应大于450mm
C.玻璃板块应采用自攻螺钉固定
D.玻璃幕墙开启窗的开启角度不应大于45°，开启距离不应大于300mm
193、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
194、单项选择题 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。
A.18.300
B.19.100
C.19.400
D.21.600
195、单项选择题 用吊索起吊重为W的构件，两斜索与构件所成的角度为α，吊点对称，则斜索内力最大时的角度α为（）。
A.30°
B.45°
C.60°
D.75°
196、问答题
案例分析题（20分）
【背景资料】：某商业建筑工程,地上六层,砂石地基,砖混结构,建筑面积24O00m2。外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。
【在施工过程中发生了如下事件】：
事件一：砂石地基施工中,施工单位采用细砂(掺入30%的碎石)进行铺填。监理工程师检查发现其分层铺设厚度和分段施工的上下层搭接长度不符合规范要求,令其整改。
事件二：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格(骨料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。
事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性试验,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。
事件四：建设单位在审查施工单位提交的工程竣工资料时,发现工程资料有涂改、违规使用复印件等情况,要求施工单位进行整改。
【问题】
1、事件一中，砂石地基采用的原材料是否正确？砂石地基还可以采用哪些原材料？除事件一列出的项目外，砂石地基施工过程还应检查哪些内容？
2、事件二中，出现裂缝原因还可能有哪些？并补充完善其它常见的防治方法？
3、事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。
4.针对事件四，分别写出工程竣工资料在修改以及使用复印件时的正确做法。
197、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 事件三中，深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当？分别说明理由。
198、单项选择题 根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
199、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成>(建标[2003]206号)，不属于措施费的是()。
A.工程排污费
B.文明施工费
C.环境保护费
D.安全施工费
200、单项选择题 能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂是()。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.引气剂
201、单项选择题
某工程双代号网络计划中关键线路有（）。
A.1—2—6—7
B.1—2—5—6—7
C.1—2—4—5—6—7
D.1—2—4—6—7
202、单项选择题 当屋面坡度大于15%时,沥青防水卷材可()铺贴
A.垂直于屋脊
B.平行于屋脊
C.与屋脊成450角
D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊
203、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
204、名词解释 砖平碹
205、单项选择题 单向板是（）。
A、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于2
B、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于2
C、板的长边尺寸与短边尺寸之比不小于4
D、板的长边尺寸与短边尺寸之比不大于4
206、多项选择题 下列各项，属于固定资产计提折旧范围的是()。
A.融资租入的固定资产
B.大修理停用的固定资产
C.未使用和不需要用的固定资产
D.经营租出的固定资产
E.按照规定单独作为固定资产入账的土地
207、多项选择题 下列说法正确的是()。
A.建设单位应当自竣工验收合格之日起15内向工程所在地的市级以上人民政府建设行政主管部门备案
B.装饰装修工程保修期为两年
C.房屋拆迁应当以通知的形式预以公布
D.建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上
E.一类的民用建筑应当选用E1类的人造木地板
208、单项选择题 关于窗的建筑构造要求，下列叙述中错误的是()。
A.窗扇的开启形式应方便使用、安全、易于清洁
B.高层建筑宜采用推拉窗
C.开向公共走道的窗扇，其底面高度不应低于2.20m
D.窗台低于0.80m时，应采取防护措施
209、单项选择题 关于后浇带施工的做法，正确的是()。
A.浇筑与原结构相同等级的混凝土
B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土
C.接搓部位未剔凿直接浇筑混凝土
D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土
210、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
211、问答题
某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀速进行(如图2—18所示)。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图2—18所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第l3个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现如下情况。
(1)H工作刚刚开始。
(2)I工作仅完成了1个月的工作量。
(3)J工作和G工作刚刚完成。
【问题】
1.为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计划中应重点控制哪些工作7
2.根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生什么影响。
3.根据第12个月末进度检查结果，在图2—19中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月?
4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，总承包单位就此向业主提出了费用索赔。造价工程师应如何处理?说明理由。
212、单项选择题 根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。
A、先予执行
B、查封
C、拍照
D、制作笔录
213、多项选择题 工程施工过程中，施工现场堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备时，()
A.应按施工总平面布置图堆放
B.确有不便，可以短时间的改变防护设施进行堆放
C.不得侵占场内道路
D.不得侵占安全防护设施
E.可临时堆放于场内道路上
214、多项选择题 采用泥浆护壁法成桩的灌注桩有()。
A.长螺旋钻孔灌注桩
B.反循环钻孔灌注桩
C.旋挖成孑L灌注桩
D.沉管灌注桩
E.正循环钻孔灌注桩
215、单项选择题 合成高分子防水卷材的施工方法国内采用最多的是()。
A.热熔法
B.热风焊接法
C.冷粘法
D.自粘法
216、多项选择题 无规共聚聚丙烯管的缺点有()。
A、抗紫外线能力差，在阳光的长期照射下易老化
B、属于可燃性材料，不得用于消防给水系统
C、刚性性能比金属管道差
D、抗冲击性能比金属管道差
E、线膨胀系数较小
217、问答题 某酒店工程，建筑面积28700mm，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：某批次框架结构用的钢筋，施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的，没有进行进场复验等质量验证工作，直接投入了使用。事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10天；8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解，停工2天后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。 事件一中，施工单位的做法是否妥当？列出钢筋质量验证时材质复验的主要内容。
218、单项选择题 民用建筑工程室内装修采用的某种人造木板或饰面人造木板面积最少大于（）m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。
A.200
B.500
C.700
D.1000
219、单项选择题 某企业2007年5月从银行取得6个月的贷款300000元，年利率4%，到期一次还本付息，则该笔款项属于企业的()。
A.银行存款
B.其他应交款
C.短期借款
D.长期借款
220、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时，应进行持续检测，发生报警应立即戴（）撤离现场。
A.自救呼吸器
B.紧急逃生呼吸器
C.气体检测仪
221、单项选择题 根据我国法律规定，在下列合同中不能适用留置担保的是()。
A.保管合同
B.租赁合同
C.运输合同
D.承揽合同
222、单项选择题 有限空间管理单位应向作业单位如实提供地下有限空间类型、内部设施及（）等基本信息。
A.外部环境
B.气体含量
C.安全记录
223、单项选择题 在建筑结构工程施工和检修过程中引起的荷载，习惯上称为()。
A、线荷载
B、垂直荷载
C、均布面荷载
D、施工和检修荷载
224、名词解释 商品混凝土
225、问答题
某写字楼建设项目，建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：
事件一：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于T.程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。
事件二：为了赶工期和避免人员窝工，在屋面防水工程、室内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完工之前，施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。
事件三：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。
事件四：在玻璃幕墙安装完毕后，由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测，符合规范要求，于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。
【问题】
1.事件一中，施丁单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？说明理由。
2.事件二中，施工单位的施丁程序是否正确？说明理由或给出正确做法。
3.事件三中，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如必须在填充墙上设置支承点时，应采取什么措施？
4.事件三中，为保证后置埋件与主体结构连接可靠，应对其进行何种检测？施丁单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务？为什么？施工单位检测的样本是否正确？为什么？
5.事件四中，幕墙的“二性试验”是指什么？指出施工单位对幕墙进行“三性试验”的做法中不妥之处，并给出正确做法。
226、单项选择题 如作业者出现身体不适，应（）。
A.继续工作
B.在有限空间内休息
C.立即撤离有限空间
227、单项选择题 按“制造成本法”进行核算项目成本，作为期间费用的有()。
A.项目管理人员工资
B.项目财务费用
C.企业总部的管理费
D.项目人员的培训费
228、单项选择题 能给人以高雅、美观的感觉，适用于室内门窗、隔断和采光的玻璃是()。
A、压花玻璃
B、喷花玻璃
C、乳花玻璃
D、冰花玻璃
229、单项选择题 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，不宜采用()接头。
A、焊接
B、机械
C、绑扎
D、套管
230、单项选择题 由蒸煮软化的原木，旋切成大张薄片，然后将各张木纤维方向相互垂直放置，用耐水性好的合成树脂胶黏结，再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材是
A、胶合板
B、纤维板
C、刨花板
D、细木工板
231、单项选择题 施工项目质量汁划应由()主持编制。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.建设单位负责人
D.施工单位负责人
232、单项选择题 下列水性涂料涂饰工程施工应符合设计要求的是()。
A.基层处理
B.涂饰工程的颜色
C.涂饰均匀
D.不得漏涂
233、名词解释 拱券
234、单项选择题 花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是()。
A.防滑性
B.反光性
C.弯曲性能
D.放射性
235、单项选择题 先张法预应力施工时，预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于()mm。
A.1
B.3
C.5
D.7
236、单项选择题 根据我国《合同法》的规定，要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在()到达受要约人。
A.双方订立正式合同之前
B.要约人实际履行合同之前
C.受要约人发出承诺通知之前
D.受要约人发出承诺通知后，实际履行合同前
237、单项选择题 下列情况中，所选用的混凝土外加剂，正确的是()。
A.炎热夏季施工时采用缓凝剂
B.低温季节施工时采用减水剂
C.有抗渗要求的工程采用早强剂
D.为改善混凝土拌合物流变性能时采用膨胀剂
238、名词解释 框架结构有何优、缺点（与砖混结构相比）
239、单项选择题 存货的成本由取得成本、存储成本和()构成。
A.订货成本
B.购置成本
C.缺货成本
D.运输成本
240、单项选择题 建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行()试验。
A.表面硬度
B.扭矩系数
C.连接强度
D.紧固轴力
241、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长时间巡视时，应（）。
A.每半小时检测一次
B.进行持续监测
C.不做限制
242、单项选择题 国际报价中的保函手续费属于()
A.总部管理费
B.开办费
C.间接费
D.经营业务费
243、多项选择题 加强多层砌体结构房屋抵抗地震能力的构造措施有()。
A.提高砌体材料的强度
B.增大楼面结构厚度
C.设置钢筋混凝土构造柱
D.加强楼梯间的整体性
E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来
244、单项选择题 重锤夯实地基施工结束后，应检查放夯地基的()并进行承载，检验。
A.强度
B.刚度
C.变形
D.标离
245、单项选择题 钢结构的防腐涂料施涂顺序的原则是()。
A.先上后下，先难后易
B.先下后上，先难后易
C.先下后上，先易后难
D.先上后下，先易后难
246、多项选择题 下列子分部工程，属于主体结构分部的有()。
A.混凝土基础
B.混凝土结构
C.砌体结构
D.钢结构
E.网架和索膜结构
247、单项选择题 根据《建筑基坑支护技术规程》的规定，钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于()。
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
248、多项选择题 高温施工混凝土配合比调整的因素有()。
A.环境温度
B.湿度
C.风力
D.混凝土初凝时间
E.采取的温控措施
249、多项选择题 下列关于建筑工程施工现场消防器材配置的说法，正确的有（）。
A.高度超过24m的建筑工程，每层必须设消火栓口
B.一般临时设施区，每100m2配备一个10L的灭火器
C.临时木工加工车间，每30m2配置一个灭火器
D.油漆作业间，每25m2配置一个灭火器
E.堆料厂内，每组灭火器之间的距离不应大于30m
250、单项选择题 住宅室内装饰装修的开工申报与监督中，申报登记应当提交的资料不包括()。
A、申请人身份证件
B、房屋所有权证
C、固定建筑主体
D、装饰装修方案
251、单项选择题 关于薄壁空间结构，下列叙述不正确的是()。
A.双曲壳不适用于小空间小跨度的建筑
B.筒壳一般由壳板、边梁、横隔三部分组成
C.它的跨度在30m以内是有利的，当跨度再大时，宜采用双曲薄壳
D.双曲壳特别适用于小空间小跨度的建筑
252、名词解释 层高、净高
253、单项选择题 具有模板整体性好、抗振性强、无拼缝等优点的模板是()。
A.木模板
B.大模板
C.组合钢模板
D.压型钢板模板
254、多项选择题 为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防()现象发生，制订合理的护壁措施。
A、孔壁坍塌
B、流砂
C、桩锤回弹
D、地基不均匀沉降
E、钢筋笼移位
255、多项选择题 混凝土中掺入引气剂，可以()
A.改善混凝土拌合物的和易性
B.提高混凝土的抗渗性
C.提高混凝土的抗压强度
D.提高混凝土的耐久性
E.提高混凝土的抗裂性
256、多项选择题 划分机械设备安装基准线的依据有（）。
A.设备中心线
B.设备布置图
C.土建单位提供的标高线
D.工艺系统原理图
E.有关建筑物的边缘线
257、单项选择题 全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。下列对其叙述不正确的是()。
A.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm
B.夹层玻璃单片厚度不应小于8mm
C.玻璃肋截面厚度不应小于12mm
D.玻璃肋截面高度不应小于10mm
258、多项选择题 混凝土的耐久性能包括()。 A.抗冻性
B.碳化
C.抗渗性
D.抗侵蚀性
E.和易性
259、多项选择题 关于中空玻璃特性的说法，正确的有()。
A.光学性能良好
B.防盗抢性好
C.降低能耗
D.防结露
E.隔声性能良好
260、多项选择题 根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理
B.隐名代理
C.委托代理
D.居间代理
E.法定代理
261、单项选择题 地面工程中，瓷砖面层铺贴完()内应进行养护。
A.6小时
B.12小时
C.18小时
D.24小时
262、单项选择题 根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222--1995，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为()级装修材料使用。
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
263、单项选择题 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的规定，关于由工程师确认增加的工程变更价款追加合同价款的支付方式，正确的是（）
A.在最终的工程结算中支付
B.在最近一期进度款中支付
C.按比例阶段性支付
D.按工程完成节点支付
264、单项选择题 根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》的规定，易于替换的结构构件的设计使用年限为()年。
A.5
B.10
C.25
D.35
265、单项选择题 根据我国《担保法》的规定，定金不得超过主合同标的额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
266、单项选择题 有限空间作业现场应确定作业负责人、监护人员和作业人员，不得在没有（）的情况下作业。
A.监护人
B.许可人
C.申请人
267、多项选择题 关于在混凝土中掺入减水剂所起的作用，正确的是()。
A、若不减少拌和用水量，能显著提高拌和物的流动性
B、当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度
C、若减水的同时适当减少水泥用量，则可节约水泥
D、混凝土的耐久性得到显著改善
E、混凝土的安全性得到显著改善
268、问答题
某办公楼工程，建筑面积23723m2，框架剪力墙结构，地下1层，地上12层，首层高4.8m，标准层高3.6m,顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门坎的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
2、问题
(1)本工程结构施工脚手架是否需要编制专项施工方案?说明理由。
(2)事件一中，从安全管理方面分析，导致这起事故发生的主要原因是什么?
(3)对落地的竖向洞口应采用哪些方式加以防护?
(4)吊顶隐蔽工程验收还应补充申报哪些验收项目?
269、单项选择题 终凝时间不得长于6.5h的是()水泥。
A.普通
B.硅酸盐
C.矿渣
D.火山灰
270、单项选择题 在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为()年。
A、1
B、2
C、3
D、5
271、单项选择题 同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。
A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定
272、单项选择题 防水混凝土结构中迎水面钢筋保护层厚度最小应为()。
A.40mm
B.45mm
C.50mm
D.55mm
273、单项选择题 根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A.咨询单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.建设单位
274、单项选择题 当基体含水率不超过8%时，可宣接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是()涂料。
A.过氯乙烯
B.苯一丙乳胶漆
C.乙一丙乳胶漆
D.丙烯酸酯
275、单项选择题 关于板材隔墙施工工艺的说法，正确的是()。
A.隔墙板厚度选用应按设计要求并考虑便于门窗安装，最小厚度不小于50mm
B.胶粘剂要随配随用，并应在60rain内用完
C.隔墙板安装顺序应从门洞口处向两端依次进行;无门洞的墙体，应从中间向两边顺序安装
D.板缝用50～60mm宽的玻纤布条，阴阳转角用200mm宽布条处理
276、单项选择题 一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。
A.22
B.25
C.28
D.32
277、单项选择题 砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于（）
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%
278、单项选择题 天然大理石饰面板材不宜用于室内()。
A.墙面
B.大堂地面
C.柱面
D.服务台面
279、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
280、多项选择题 混凝土基础工程中，分项工程主要包括()等。
A、养护工程
B、钢筋工程
C、后浇带混凝土工程
D、模板工程
E、混凝土结构缝处理工程
281、单项选择题 以下属于水性涂料涂饰工程的是()。
A、聚氨酯丙烯酸涂料
B、仿花纹涂饰
C、乳液型涂料
D、有机硅丙烯酸涂料
282、多项选择题 关于玻璃安装工艺的说法，正确的有()。
A.组合粘贴小块玻璃镜面时，应从上边开始，按弹线位置逐步向上粘贴
B.嵌压式安装，适宜使用20～25mm钉枪钉固定
C.柱面釉面玻璃安装时，考虑每面玻璃均用整块45°碰角
D.用玻璃胶收边，可将玻璃胶注在线条的角位，也可注在两块镜面的对角口处
E.玻璃直接与建筑基面安装时，线条和玻璃钉都应钉在埋人墙面的木楔上
283、单项选择题 每个检测点的检测时间，应（）仪器响应时间，有采样管的应增加采样管的通气时间。
A.大于
B.等于
C.小于
284、单项选择题 某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是()。
A.柱基、墙角、承重墙下
B.槽壁、槽底的土质情况
C.基槽开挖深度
D.槽底土质结构是否被人为破坏
285、单项选择题 为了保证正常生产，开清棉联合机必须按照一定的顺序开机。下列哪种为正确的开机顺序（）
A、先开凝棉器再开给棉罗拉，最后开打手，由前向后依次进行；
B、先开打手再开凝棉器，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
C、先开凝棉器再开打手，最后开给棉罗拉，由前向后依次进行；
D、先开给棉罗拉再开凝棉器，最后开打手，由前向后依次进行；
286、问答题
某工程，施工总承包单位(以下简称“乙方”)按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999一0201)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同合同中约定开工日期2005年3月1日，乙方每月25日向甲方提交已完工程量报告，工程进度款支付时间为次月8日。
甲方依据合同推荐某电梯安装单位(以厂简称“丙方”)作为本项目电梯安装施工单位，丙方与乙方签订了分包合同。甲方委托监理公司对工程实施施工监理。
乙方项目经理开工前对本项目今后的工作作了如下安排：
(1)由项目经理负责组织编制“项目施工管理实施规划”;
(2)由项目总工程师负责建立项目质量管理体系，由项目生产经理负责建立安全管理体系并组织实施;
(3)由项目行政管理人员负责对所有安全施工的技术要求进行交底;
(4)由项目商务经理负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人的组织协调工作，解决项目中出现的各种问题;
(5)由项目经理负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
2005年5月15日，项目经理和项目商务经理一起向甲方催要4月份工程进度款。甲方说：“监理单位正在对四月份的工程量进行核对，工程进度款还要等一等”。项目经理立即停止施工，以催要工程进度款。
电梯安装施工过程中，因甲方采购的一部电梯导轨型号到货错误，需要退换。丙方向项目监理机构提出了申请，要求补偿因退换导轨造成的费用损失。监理说：“此事应先找乙方”。丙方找到乙方，乙方项目经理回答：“你们是甲方推荐的，费用直接找甲方要，此事与我们没有关系”。
2、问题
(1)逐项指出乙方项目经理开工前的工作安排是否妥当?对于不妥之项说明正确做法。
(2)指出乙方停止施工以催要4月份工程进度款的做法有何不妥之处。
(3)丙方向项目监理机构提出费用损失补偿申请是否恰当，说明理由。
(4)乙方项目经理对于丙方提出索赔的回答是否恰当?说明理由。
287、多项选择题 财务分析中，营业税金及附加中包含()
A.营业税
B.土地增值税
C.关税
D.所得税
E.资源税
288、单项选择题 依据施工图设计和施工组织设计，由施工企业进行的第一项具体工工作是()。
A.组织施工
B.生产准备
C.施工准备
D.施工组织设计
289、多项选择题 涉及三级动火申请和批准的部门和人员有()。
A.责任工程师
B.项目负责人
C.项目安全管理部门
D.班组长
E.企业安全管理部门
290、名词解释 托梁
291、单项选择题 某企业用银行存款5000元购买原材料，则此项经济业务采用借贷记账法，可以()
A.在资产类账户借方记5000元，贷方也记5000元
B.在负债类账户借方记5000元，贷方也记5000元
C.在费用类账户借方记5000元，贷方也记5000元
D.在收入类账户借方记5000元，贷方也记5000元
292、单项选择题 采用邀请招标时，应至少邀请（）家投标人。
A.1
B.2
C.3
D.4
293、单项选择题 混凝土搅拌通常的投料顺序是()。
A.石子--水泥--砂子--水
B.水泥--石子--砂子--水
C.砂子--石子--水泥--水
D.水泥--砂子--石子--水
294、多项选择题 为防止错检、漏检、重检等现象的发生，检验/校准样品在传递过程中有三中状态标识（）。
A、待检
B、在检
C、已检
D、留样
295、问答题
某新建办公楼工程，主楼建筑面积29600m2的，地上16层，地下1层，基础埋深4m，现浇混凝土框架剪力墙结构。附楼建筑面积5000m2混合结构，地上3层。地下防水采用防水混凝土附卷材防水，屋面采用卷材防水，室内采用涂料防水。土方开挖采用放坡形式。预制桩地基，筏板基础。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件：
事件一：土方开挖过程中，边坡局部塌方，使地基土受到扰动，承载力降低，严重了影响建筑物的安全。监理单位认为原因是基坑开挖坡度不够，要求清除塌方后作临时性支护措施。
事件二：预制桩施工中桩身断裂。桩在沉人过程中，桩身突然倾斜错位，粧尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大；同时，当粧锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。项目部分析原因是桩人土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧。采取的措施是在稳桩过程中及时纠正垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件三主楼地上一层楼板钢筋验收时，发现柱、板主筋错位，个别保护层不够的现象。
项目部分析原因是钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。防治措施是现场钢筋加工应严格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装。监理工程师认为分析不够，措施不全。
事件四：一层电梯侧墙模板拆除后混凝土表面出现麻面、露筋、蜂窝、孔洞现象。
项目部分析原因是表面不光滑、安装质量差，接缝不严、漏桨，模板表面污染未清除;木模板在混凝土人模之前没有充分湿润，钢模板脱模剂涂刷不均匀；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。防治措施是模板使用前应进行表面清理，保持表面清洁光滑，钢模应保证边框平直，组合后应使接缝严密，必要时可用胶带加强，浇混凝土前应充分湿润或均匀涂刷脱模剂。监理工程师认为分析不够,措施不全。
事件五：二层顶板发现混凝土收缩裂缝。项目部分析原因是混凝土原材料质量不合格，如骨料含泥量大等；水泥或掺合料用量超出规范规定。防治措施是选用合格的原材料。监理工程师认为分析不够，措施不全。
【问题】
1.事件一中，事故原因、防治措施还应有哪些？
2.事件二中，事故原因、防治措施还应有哪些？
3.事件三中，事故原因、防治措施还应有哪些？
4.事件四中，事故原因、防治措施还应有哪些？
5.事件五中，事故原因、防治措施还应有哪些？
296、单项选择题 下列金属框安装做法中，正确是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
297、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？
298、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
299、单项选择题 当设计无要求时，关于无粘结预应力张拉施工的说法，正确的是()。
A.先张拉楼面梁，后张拉楼板
B.梁中的无粘结筋可按顺序张拉
C.板中的无粘结筋可按顺序张拉
D.当曲线无粘结预应力筋长度超过70m时宜采用两端张拉
300、单项选择题 测定混凝土立方体抗压强度所采用的标准试件，其养护龄期是()。
A.7天
B.14天
C.21天
D.28天
