时间:2021-03-07 03:35:44
1、多项选择题 我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是（）。
A.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天 或双方签订合同后的1个月内
B.根据《建设工程价款结算暂行亦法》规定，预付款的比例原则上不超过合同额的30%，不低于合同额的10%
C.预付款的起扣点计算法是指已完工程的主材及构件价值相当于工程预付款数额时起扣
D.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付通知
E.发包人收到承包人要求预付通知后仍不预付，承包人可在发出通知7天后停止施工
2、单项选择题 将单位工程划分为分部工程，下列（）不属于分部工程的划分原则。
A.按照结构部位划分
B.按照施工特点划分
C.按照施工任务划分
D.按照施工方法划分
3、单项选择题 建筑安装工程造价指数也是一种（）。
A.加权平均指数
B.综合指数
C.个体指数
D.总指数
4、多项选择题 当发生索赔事件时，通常可索赔的费用包括（）。
A.人工费
B.保函手续费
C.违约金
D.现场管理费
E.公司管理费
5、单项选择题 公益事业建设用地的使用权转让应该采用（）。
A.协议方式
B.拍卖方式
C.谈判方式
D.招标方式
6、单项选择题 根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）m时，可计算超高施工增加费。
A.6
B.10
C.15
D.20
7、单项选择题 砌筑10m砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（）工日。
A.27.7
B.29.0
C.29.2
D.29.7
8、单项选择题 静态投资估算的方法之一是单位生产能力估算法。其项目投资额与生产能力是（）关系。
A.线性
B.成反比
C.相等
D.没有关系
9、单项选择题 关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。
A.项目决策的正确性是决定工程造价的基础
B.项目决策的内容是工程造价合理性的前提
C.决策影响项目的造价高低和投资多少
D.项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果
10、单项选择题 运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）
A.有效工作时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.多余工作时间
D.低负荷下的工作时间
11、单项选择题 根据建标［2013]44号《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定：下列属于人工费的是生产工人的（）。
A.失业保险费
B.工伤保险费
C.医疗保险费
D.津贴补贴
12、多项选择题 根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。
A.工人下班前工具整理所耗的时间
B.钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间
C.因混凝土养护导致的停工时间
D.工人工作中恢复体力所必需的短暂休息
E.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞的工时消耗
13、单项选择题 《总承包合同示范文本》规定，发包人的延误付款达（）天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据合同的约定向发包人发出解除合同的通知。
A.7
B.14
C.56
D.60
14、单项选择题
某工业项目及其金工车间的各项费用如下表所示，则金工车间分摊的共同待摊费用为（）万元。
A.68.88
B.70.34
C.70.38
D.71.84
15、单项选择题 建设项目的竣工验收中，由监理人组织的是（）。
A.单项工程竣工验收
B.全部工程竣工验收
C.单位工程竣工验收
D.动用验收
16、单项选择题 建设项目竣工验收方式中，又称为中间验收的是（）。
A.分部工程竣工验收
B.单位工程竣工验收
C.单项工程竣工验收
D.工程整体竣工验收
17、单项选择题 关于招标控制价应用中应注意的主要问题，下列表述不正确的是（）。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，可不编制招标控制价，但必须编制标底
B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核
C.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝
D.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制
18、单项选择题 我国作为评估对象的无形资产通常包括（）。
A.建设单位开办费
B.长期待摊投资
C.土地使用权
D.短期待摊投资
19、单项选择题 某项目投产后的年产量为1.8亿件，其同类企业的千件产量流动资金占用额为180元，则该项目的流动资金估算额为（）万元。
A.100
B.1
C.3240
D.32.4
20、多项选择题 在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有（）。
A.作为暂列金额
B.组成分部分项单价
C.单独列项
D.作为候选方案
E.分摊进单价
21、单项选择题 在信息分类的基本原则中，项目信息的分类体系应能满足项目参与方高效信息交换的需要，这体现了项目信息分类的（）原则。
A.兼容性
B.稳定性
C.可扩展性
D.实用性
22、单项选择题 评价及确定拟采用的工艺是否可行，主要应注意的标准除经济合理外，还应考虑的标准有（）。
A.技术先进
B.技术工艺可靠
C.技术先进适用
D.规模经济
23、多项选择题 分部分项工程量清单的内容主要包括（）。
A.项目编码
B.项目名称
C.计量单位
D.计量规则
E.工程数量
24、多项选择题 在实际应用中，现金流量因工程经济分析的范围和经济评价方法不同，分为（）。
A.财务现金流量
B.当前现金流量
C.国民经济效益费用流量
D.预计现金流量
E.已发生现金流量
25、多项选择题 对工程项目采用财务措施即经济手段来处理确实会发生的损失主要包括（）。
A.风险的财务转移
B.风险自留
C.风险准备金和自我保险等手段
D.风险分离
E.风险分散
26、单项选择题 根据《标准施工招标文件》，遇到延误发送图样的情况，可以补偿的内容是（）。
A.索赔工期、费用
B.索赔费用、利润
C.索赔工期、利润
D.既可索赔工期、费用，又可索赔利润
27、单项选择题 施工过程中"五图一牌"的费用，属于安全文明施工措施费中的（）。
A.环境保护
B.文明施工
C.安全施工
D.临时设施
28、单项选择题 下列各项中，不属于技术方案选择应遵循的原则的是（）。
A.先进适用
B.平均先进
C.安全可靠
D.经济合理
29、单项选择题 在概算指标编制时，不同类型工程列表表现形式不同，下列说法中符合要求的是（）。
A.安装工程中的设备以占设备购置费或设备原价的百分比表示
B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示
C.构筑物以每立方米的投资表示
D.工艺管道一般以m为计算单位
30、单项选择题 工程量清单计价方法与定额计价法相比，两种模式的最大差别是（）。
A.主要计价依据及其性质不同
B.编制工程量主体不同
C.单价与报价组成不同
D.体现了我国建设市场发展过程中的不同定价阶段
31、多项选择题 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，以下表述正确的是（）。
A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担
B.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担
C.承包人设备的损坏由承包人承担
D.停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担
E.不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担
32、多项选择题 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。
A.施工排水、施工降水
B.垂直运输
C.冬雨季施工
D.安全文明施工
E.大型机械设备进出场及安拆
33、单项选择题 监理人未能按照合同约定完成工作，引起承包人索赔，按照索赔产生的原因，属于（）。
A.合同缺陷
B.当事人违约
C.监理人指令
D.其他第三方原因
34、单项选择题 措施项目中的冬、雨期施工增加费发生变更，实际调整金额为8000元，报价浮动率为10%.则调整的金额为（）元。
A.0
B.720
C.800
D.880
35、多项选择题 下列各项中构成预算定额的机械台班消耗量，而不包含在施工定额中的是（）。
A.机械维修引起的停歇时间
B.临时停电引起的机械停歇时间
C.机械低负荷下增加的工作时间
D.机械开工时工作量不饱满损失的时间
E.检查工程质量造成机械停歇的时间
36、单项选择题 下列属于初步审查要素的是（）。
A.申请人名称与营业执照一致
B.资质等级是否符合有关规定
C.具备有效的营业执照
D.具备有效的安全生产许可证
37、单项选择题 已知某项目报告期实际建安费为1000万元，其中人工费150万元，材料费480万元，施工机械使用费120万元，措施费100万元，间接费80万元。各单项价格指数为人工费指数105%，材料费指数102%，施工机械使用费指数110%，措施费指数为106%，间接费指数为108%，则该建筑安装工程造价指数为（）。
A.103.45%
B.112.24%
C.104.06%
D.105.82%
38、单项选择题 在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、定期休假期间的工资属于（）。
A.计时工资
B.津贴补贴
C.特殊情况下的工资
D.奖金
39、单项选择题 以下条件中不属于应用FIDIC合同条件的前提的是（）。
A.通过竞争性招标确定承包商
B.委托工程师对工程施工进行监理
C.按照单价合同方式编制招标文件
D.采用工程量清单方式进行招标
40、单项选择题 在基本建设项目竣工财务决算表中，属于资金来源的项目是（）。
A.应收生产单位投资借款
B.有价证券
C.待冲基建支出
D.待核销基建支出
41、单项选择题
某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示，则总装车间新增固定资产价值为（）万元。（单位：万元）
A.62.85
B.1900
C.1962.85
D.2150
42、单项选择题 从工程造价信息动态性划分，可将工程造价信息划分为（）。
A.过去的、现在的和未来的工程造价信息
B.文件式信息和非文件式信息
C.固定信息和流动信息
D.系统化信息和非系统化信息
43、单项选择题 工业建筑设计中，不同平面形状的建筑物周长与建筑面积比K按从小到大顺序排列正确的是（）。
A.L形→圆形→矩形→正方形
B.L形→T形→正方形→矩形
C.正方形→矩形→T形→L形
D.圆形→正方形→L形→T形
44、单项选择题 下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。
A.职工福利费
B.工程保险费
C.临时设施费
D.管理人员的住房公积金
45、单项选择题 根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。
A.法律变化引起的价格调整
B.发包人的原因导致试运行失败
C.不可抗力
D.承包人遇到不利物质条件
46、多项选择题 下列费用中项目投产时将直接形成固定资产的费用有（）。
A.工程保险费
B.生产准备费
C.研究试验费
D.建设单位管理费
E.场地准备及临时设施费
47、多项选择题 根据GF-2011-0216《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》的规定，工程总承包合同关于工程进度款的支付方式包括（）。
A.按月申请付款
B.按形象工程申请付款
C.按付款计划表申请付款
D.按约定的里程碑事件申请付款
E.按季度申请付款
48、单项选择题 根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）
A.管理费
B.其他摊销费
C.暂定金额
D.开办费
49、单项选择题 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以（）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
A.15、口头
B.20、书面
C.15、书面
D.20、口头
50、单项选择题 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列属于施工变更的是（）。
A.对配套工程系统的工艺调整
B.发包人要求增加的附加试验
C.对区域内基准控制点的调整
D.对实施赶工指令所作的调整
51、单项选择题 企业按规定发放的劳动保护用品，如工作服、手套、防暑降温饮料等费用属于（）。
A.措施费
B.材料费
C.企业管理费
D.规费
52、单项选择题 关于D-B总承包，下列说法正确的有（）。
A.是指设计采购总承包
B.是指设计施工总承包
C.一般适用于建筑工程和安装工程项目
D.道路工程一般采用较多
53、单项选择题 对于监理人发出指示，以下描述中正确的是（）。
A.监理人发出的指示应由总监理工程师或总监理工程师授权的监理人员签字，视指示的重要程度决定是否加盖监理人授权的施工场地机构章
B.特殊情况下，监理人也可发出临时口头指示
C.承包人应在收到临时书面指示后24小时内，向总监理工程师发出书面确认函
D.在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行
54、单项选择题 清单项目编码的第二级表示（）。
A.工程分类码
B.专业工程代码
C.附录分类顺序码
D.分部工程顺序码
55、单项选择题 已知某项目需要购买X、Y两种设备，基期的购买量分别是10台、15台，单价分别为10万元／台和20万元／台，报告期的购买量分别为12台和14台，单价分别为15万元／台和22万元／台，则该项目设备价格指数为（）。
A.100%
B.120%
C.102%
D.122%
56、单项选择题 三级概算编制中，单项工程综合概算是由（）汇总构成的。
A.单位建筑工程概算和单位设备概算
B.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算
C.单位建筑工程概算
D.单位设备及安装工程概算
57、单项选择题 有关建设工程质量保证金的阐述，正确的是（）。
A.建设工程质量保证金是从应付的工程款中预留，用以保证承包人在建设期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金
B.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额10%左右的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行
C.对合同约定的内容进行核实，如无异议，发包人应当在核实后7日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任
D.缺陷责任期内，如发包人被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责
58、多项选择题 对于概算指标的组成内容，一般来说建筑工程列表形式包括（）。
A.示意图
B.工程特征
C.经济指标
D.构造内容及工程量指标
E.综合概算指标或单项概算指标
59、单项选择题 暂估价中的材料单价应按照（）发布的工程造价信息中的材料单价计算。
A.企业
B.建设部
C.工程造价管理机构
D.国家或省级、行业建设主管部门
60、多项选择题 下列承包人既可以索赔工期又可以索赔费用的情况是（）。
A.施工过程发现文物、古迹
B.发包人要求承包人提前竣工
C.承包人遭遇不利物质条件
D.异常恶劣的气候条件
E.发包人提供的材料不符合合同要求
61、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］]206号）文件的规定，现场项目经理的工资列入（）。
A.其他直接费
B.现场经费
C.企业管理费
D.直接费
62、单项选择题 下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。
A.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济
B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济
C.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高
D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价
63、多项选择题 下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。
A.设备保管人员工资及工资性补贴
B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费
C.进口设备关税
D.进口设备担保费
E.进口设备安装调试费
64、单项选择题 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过（）的，应依据合同对合同价格进行相应的调整。
A.4h
B.8h
C.12h
D.24h
65、多项选择题 下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）
A.建设工程施工合同无效，承包人对竣工验收合格的工程要求支付价款，应予以支持
B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持
C.施工合同解除后，建设工程经修复后质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.对于阴阳合同的结算依据应以工程实际情况为准进行确定
E.当事人欠付工程价款利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算
点击查看答案 91Exam.org
66、单项选择题 在采用不平衡报价法时，对于能够早日结账收款的项目，价格应该适当（）。对于预计今后工程量会增加的项目，价格应当（）。
A.提高，降低
B.提高，提高
C.降低，提高
D.降低，降低
67、多项选择题 在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是（）。
A.资格预审申请函
B.资格预审申请文件格式
C.资格审查办法
D.投标邀请书
E.申请人须知
68、单项选择题 对于不 91eXaM.org实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第（）天作为基准日。
A.7
B.14
C.28
D.30
69、单项选择题 工作过程是同一工人或小组所完成的、在技术操作上相互有机联系的（）的总合体。
A.次序
B.工序
C.工种
D.动作
70、单项选择题 某企业对一大型加工设备采购进行招投标，某标书投标价为154万元，经过计算，该设备在运行20年后残值折合现值为42万元，使用年限期内需支出维护等各项费用46万元（已折现），则该标书评标价为（）万元。
A.156
B.200
C.114
D.158
71、单项选择题 在设备、工器具价格指数的编制中，质量指标指数应当以（）为同度量因素。
A.基期的质量指标
B.基期的数量指标
C.报告期的质量指标
D.报告期的数量指标
72、单项选择题 工业建设项目，下列不属于总平面设计中影响工程造价的因素有（）。
A.占地面积
B.工艺设计
C.运输方式的选择
D.功能分区
73、单项选择题 信息分类体系应具备较强的灵活性，可以在使用过程中进行方便的扩展，以保证增加新的信息类型，这体现了项目信息分类的（）原则。
A.兼容性
B.稳定性
C.可扩展性
D.实用性
74、单项选择题 下列描述中属于预算定额编制中简明适用原则的是（）。
A.次要的、不常用的、价值量相对较小的项目，分项工程可以划分粗一些
B.计价定额的制定规划和组织实施由国务院建设行政主管部门归口管理
C.遵照价值规律的客观要求
D.按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平
75、单项选择题 下列各项工作时间，其长短与所负担的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。
A.辅助工作时间
B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间
C.施工本身造成的停工时间
D.准备与结束工作时间
76、单项选择题 施工单位可自主报价的项目是（）。
A.计日工
B.安全文明施工费
C.暂列金额
D.规费
77、单项选择题 在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。
A.分部分项工程费与措施费总额的10%～15%为参考
B.分部分项工程费的10%～15%为参考
C.分部分项工程费与措施费总额的15%～20%为参考
D.分部分项工程费的15%～20%为参考
78、多项选择题 下列费用中，属于设备运杂费的有（）。
A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费
B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用
C.设备供销部门手续费
D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费
E.设备检验试验费
79、单项选择题 所谓工程单价，一般是指单位假定建筑安装产品的（）。
A.不完全价格
B.半成品价格
C.完全成品价格
D.完全价格
80、单项选择题 通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m的基本工作时间为6小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、18%。则该人工挖二类土的时间定额是（）。
A.0.765工日/m
B.0.994工日/m
C.1.006工日/m
D.1.307m/工日
81、多项选择题 关于分部分项工程量清单中项目特征描述的规定，下列各项内容中属于可以不描述的是（）。
A.门窗洞口尺寸
B.现浇混凝土板、梁的标高
C.土壤类别
D.施工图纸、标准图集有明确标注
E.石方预裂爆破的单孔深度及装药量
82、多项选择题 以下关于流动资金估算的表述正确的有（）。
A.流动资金估算应在经营成本估算之前进行
B.流动资金估算一般采用分项详细估算法估算
C.流动资金等于流动资产与流动负债的差额
D.流动资金借款按全年计算利息并计入生产期间财务费用
E.扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算
83、单项选择题 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元／（台班），租赁费为500元／（台班），人工日工资单价为50元／工日，窝工工费20元／工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，综合费率为35%，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（）元
A.25800
B.28500
C.31200
D.37530
84、多项选择题
关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（）。
A.专业工程暂估价应包括除规费、税金以外的管理费和利润等
B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容
C.投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理
D.招标控制价原则上不得超过批准的设计概算
E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算
85、单项选择题 关于现场签证，下列说法正确的有（）。
A.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目的，发包人以书面或口头形式发出指令
B.承包人应在收到发包人指令后的14天内，向发包人提交现场签证报告
C.发包人应在收到现场签证报告后的48小时内对报告内容进行核实
D.承包人在收到发包人的指令后，可拒绝其所提要求
86、单项选择题 以下各项不属于建筑单位工程概算编制方法的是（）。
A.预算单价法
B.概算定额法
C.概算指标法
D.类似工程预算法
87、单项选择题 在预算定额中，已知某材料净用量为15吨，消耗量为16吨，则该材料损耗率为（）。
A.6.25%
B.6.20%
C.6.67%
D.6.33%
88、单项选择题 进行流动资产投资估算时，最低周转天数与流动资金需要量的关系是（）。
A.最低周转天数增加，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量
B.最低周转天数增加，将减少周转次数，从而减少流动资金需要量
C.最低周转天数减少，将减少周转次数，从而增加流动资金需要量
D.最低周转天数减少，将增加周转次数，从而减少流动资金需要量
89、单项选择题 决策阶段是决定工程造价的基础阶段，投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到（）。
A.30%～70%
B.50%～70%
C.70%～90%
D.50%～90%
90、单项选择题 某工程现场采用斗容量为0.5m的挖掘机挖土，每一次循环中，挖土提升斗臂、回转斗臂、卸土、反转斗臂并落下土斗四个组成部分的时间分别为25秒、15秒、10秒和15秒，两次循环之间有5秒钟交叠时间，若机械的正常利用系数为0.85，则该机械的台班产量定额为（）m/台班。
A.188
B.240
C.204
D.222
91、单项选择题 某包工包料工程合同金额3000万元，则预付款金额最低为（）。
A.150万元
B.300万元
C.450万元
D.900万元
92、单项选择题 下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。
A.工程进度计划与措施
B.投标报价校核
C.投标文件格式符合要求
D.联合体投标人已提交联合体协议书
93、单项选择题 大型项目投标有效期为（）天左右。
A.50
B.80
C.90
D.120
94、单项选择题 某工程8月份拟完工程计划投资55万元，实际完成工程投资90万元，已完工程计划投资63万元。则该工程投资相对偏差为（）。
A.-43%
B.-64%
C.64%
D.43%
95、多项选择题 关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。
A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支
B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容
C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费
D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价
E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目
96、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为（）万元。
A.150
B.300
C.450
D.900
97、单项选择题 下列不属于安全文明施工费的是（）。
A.环境保护费
B.工程排污费
C.临时设施费
D.安全施工费
98、单项选择题 若招标人不具备自行招标条件，则应（）。
A.放弃招标
B.委托具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标
C.组织专门的施工招标组织机构，再申请自行招标
D.招募相应的专业人员，达到标准后再申请自行招标
99、单项选择题 对工程量清单概念表述不正确的是（）。
A.工程量清单是指建设工程各类项目名称相相应数量等的明细清单
B.工程量清单计价不利于业主对投资的控制
C.工程量清单的准确性和完整性，由招标人负责
D.工程量清单是招标文件的组成部分
100、单项选择题 按照FIDIC推荐的投标人资格预审程序，招标人要求每个公司／联合体提交的资料之一是（）。
A.资格预审申请
B.合同条件
C.项目信息
D.诉讼史
101、单项选择题 对于引进设备的安装工程概算，通常采用的设备安装工程概算编制的方法为（）。
A.设备价值百分比法
B.综合吨位指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
102、单项选择题 经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76，其中损耗量为0.055，则该种材料的损耗率为（）。
A.3.03%
B.3.13%
C.3.20%
D.3.23%
103、单项选择题 安全、文明施工费除包括安全施工费、文明施工费外，还包括（）。
A.环境保护费和临时设施费
B.环境保护费和建设单位管理费
C.临时设施费和监理费
D.环境保护费
104、多项选择题 根据GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（）。
A."五牌一图"的费用
B.特殊作业专项方案的编制费用
C.建筑工地中机械的检验检测费用
D.防煤气中毒的措施费用
E.治安综合治理费用
105、单项选择题 下列各项内容中不属于工程变更的是（）。
A.监理人取消工作后转由其他承包人实施
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置和尺寸
D.为完成工程需要追加的额外工作
106、单项选择题 下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。
A.投标准备时间最短小少于20天
B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间
C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间
D.投标准备时间自招标公告开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止
107、单项选择题 世界银行贷款项目中，借款人将总采购通告送交世界银行的时间最迟不应迟于招标文件已经准备好、将向投标人发售之前（）天。
A.60
B.90
C.100
D.120
108、单项选择题 投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容不包括（）。
A.投标人须知分析
B.合同形式分析
C.图纸
D.技术标准和要求分析
109、单项选择题 下列各项中属于建设投资而不属于工程费用的是（）。
A.建设期利息
B.研究试验费
C.设备工器具购置费
D.建筑工程费
110、多项选择题 下列机械工作时间中属于必须消耗的时间包括（）。
A.筑路机在工作区末端掉头的时间
B.混凝土泵由一个工作地点转移到另一个工作地点的工作中断时间
C.暴雨时压路机的停工时间
D.未及时供给机器燃料而引起的停工时间
E.工人装车的砂石数量不足引起的汽车在降低负荷的情况下工作所延续的时间
111、单项选择题 安装工程费估算以单项工程为单元，工艺金属结构安装工程估算可采用的方法是（）。
A.安装工程费=设备原价×设备安装费率（%）
B.安装工程费=设备吨重×单位质量（t）安装费指标
C.安装工程费=质量（体积、面积）总量×单位质量（m、m）安装费指标
D.材料安装费=材料费×材料安装费率（%）
112、多项选择题 下列各项中属于设备购置费的是（）。
A.设备原价
B.运费和装卸费
C.包装费
D.工具、器具及生产家具购置费
E.采购与仓库保管费
113、单项选择题 下列项目中不属于建筑工程费用的是（）
A.供水设备及其油饰工程的费用
B.与设备相连的工作台的工程费用
C.卫生设备及其装设工程的费用
D.环境绿化工作的费用
114、单项选择题 以下各项不属于设备及安装工程概算的编制方法的是（）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.综合吨位指标法
D.类似工程预算法
115、单项选择题 下列关于竣工验收的说法，正确的是（）。
A.交工验收是由监理单位组织的
B.建设项目竣工验收合格后，提出工程验收报告的是承包人
C.单项工程验收合格后，共同签署"交工验收证书"的责任主体是发包人和承包人
D.全部工程竣工验收过程分为中间验收、交工验收和动用验收
116、单项选择题 下列项目中，应计入引进技术和进口设备其他费的是（）。
A.引进项目图样资料翻译复制费
B.设计及技术资料费
C.专利技术费
D.引进设备财产保险费
117、多项选择题 按形成资产法分类，建设投资通常由（）组成。
A.形成固定资产的费用
B.形成无形资产的费用
C.形成其他资产的费用
D.形成流动资产的费用
E.预备费
118、单项选择题 总承包合同条款中，对于发包人的索赔，承包人在收到发包人送交的索赔资料后（）日内未与发包人协商，或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可。
A.14
B.28
C.30
D.42
119、单项选择题 某项目采购一台国产非标准设备，生产该台设备所用材料费25万元，辅助材料费1万元，加工费5万元，已知专用工具费率为5%，废品损失费率为2%，外购配套件费为6万元，包装费率1%，利润率6%，增值税率为17%，则该台设备原价中的利润额为（）万元。
A.2.78
B.2.36
C.2.38
D.2.02
120、单项选择题 单位工程概算是编制（）的依据。
A.建设项目投资计划
B.单项工程综合决算
C.单项工程综合概算
D.考核建设项目投资效果
121、单项选择题 在编制招标工程量清单时，需拟定施工总方案，下列不属于施工总方案内容的是（）
A.施工方法
B.施工步骤
C.施工机械设备的选择
D.现场的平面布置
122、单项选择题 某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年5万元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，预收账款估算额为1000万元，预付账款估算额为800万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。
A.6860
B.6900
C.7060
D.7300
123、单项选择题 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为16.5kg，损耗量为0.9kg，则该材料的损耗率为（）%。
A.5.45
B.5.77
C.9.45
D.5.50
124、单项选择题 某建设项目，建设期3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款1000万元，第三年贷款600万元，年利率为10%，建设期内只计息不支付，则该项目建设期第三年利息为（）万元。
A.320.25
B.192.75
C.60
D.210
125、单项选择题 履约保证金不得超过中标合同金额的（）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
126、多项选择题 下列有关措施费的计算，描述错误的是（）。
A.夜间施工增加费包括夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除费用
B.非夜间施工照明费包括夜间施工时，施工现场交通标志、安全标牌费用
C.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积，以m为单位计算
D.垂直运输费不可以按照施工工期日历数以天为单位计算
E.二次搬运费适宜计量
127、单项选择题 下列属于投标人之间相互串通投标的“行为”的是（）。
A.属于同一集团下属企业按照集团要求协同投标
B.招标人与投标人谋求特定投标人中标而采取的串通行为
C.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出
D.不同投标人委托同一个人办理投标事宜
128、单项选择题 关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。
A.项目决策的正确是工程造价合理性的前提
B.项目决策的内容是决定工程造价的基础
C.造价的高低并不直接影响项目决策
D.项目决策的深度影响投资估算精确度，也影响工程造价的控制效果
129、单项选择题 分部分项工程量清单是指表示拟建工程分项实体工程项目名称和相应数量的明细清单，应包括的要件是（）。
A.项目编码、项目名称、计量准则和工程量
B.项目编码、项目名称、项目特征和工程分析
C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价
D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量
130、单项选择题 工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。
A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次
B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资
C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性
D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面
131、多项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》［建标（2003）206号］的规定，规费中的社会保障费包括（）。
A.工程排污费
B.养老保险费
C.失业保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费.
132、单项选择题 承包人应在收到发包人指令后的（）内，向发包人提交现场签证报告。
A.24小时
B.48小时
C.5天
D.7天
133、单项选择题 下列关于设备及工、器具购置费的描述中，正确的是（）。
A.设备及工、器具购置费是固定资产投资中的积极部分，由设备购置费和工具、器具购置费构成
B.设备购置费包括所购置的各种设备费用和达到固定资产标准的工具、器具、生产家具费用
C.国产标准设备的原价一般采用带有备件的原价
D.工具、器具以及生产家具购置费一般以设备原价为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算
134、单项选择题 对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费应计入（）。
A.试验研究费
B.联合试运转费
C.建设单位管理费
D.安装工程费
135、单项选择题 下列行为不属于投标人串通投标报价的是（）
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B.投标人之间约定中标人
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
D.投标人委托造价咨询机构编制投标报价
136、单项选择题 关于征地补偿费用构成的说法中，正确的是（）。
A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的6～10倍
B.征用尚未开发的规划菜地，需向当地政府支付新菜地开发建设基金
C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有
D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍
137、单项选择题 在审查设计概算的编制依据时，主要审查内容是（）。
A.合法性、时效性、适用范围
B.合法性、合理性、适用范围
C.合法性、合理性、经济性
D.合法性、时效性、经济性
138、多项选择题 项目建设地区选择应遵循的基本原则是（）。
A.靠近原料和燃料地原则
B.靠近产品消费地
C.节约土地原则
D.工业项目适当聚集的原则
E.工业项目集中布局原则
139、多项选择题 时标网络图法具有简单、直观的特点，主要用来反映（）。
A.绝对偏差
B.累计偏差
C.相对偏差
D.局部偏差
E.正偏差
140、单项选择题 下列各项内容中属于招标文件中投标人须知的是（）。
A.合同条款及格式
B.招标控制价
C.中标通知书的发出时间
D.图纸
141、单项选择题 工程建设定额能正确地指导客观的交易行为，其客观基础是定额的（）。
A.指导性
B.科学性
C.统一性
D.系统性
142、多项选择题 下列发生的各项费用，应计入总承包管理费的是（）。
A.不可预见的所需服务的采购费用
B.施工现场管理发生的费用
C.配合协调发包人进行专业工程发包发生的费用
D.承包人自行采购材料进行保管发生的费用
E.竣工资料汇总整理发生的费用
143、多项选择题 某建设项目的进口设备采用CFR交货价，则买方的责任有（）。
A.负责租船并将设备装上船只
B.支付运费、保险费
C.承担设备装船后的一切风险
D.办理在目的港的清关手续
E.办理出口手续
144、单项选择题 关于联合体投标的说法正确的是（）。
A.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效
B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在另一项目中的投标
C.联合体中的牵头人可以以自己的名义提交投标保证金
D.联合体中标后，由联合体各方分别与招标人签订合同
145、单项选择题 信息分类体系必须考虑到项目各参与方所应用的编码体系的情况，这说明了信息分类应遵循（）的原则。
A.稳定性
B.兼容性
C.可扩展性
D.实用性
146、单项选择题 根据《标准施工招标文件》规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（）。
A.只索赔工期
B.只索赔费用
C.索赔费用、利润
D.索赔工期、费用
147、单项选择题 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入（）。
A.现场经费
B.施工企业管理费
C.涨价预备费
D.基本预备费
148、单项选择题 住宅小区规划的核心问题是（）。
A.降低占地面积
B.提高土地利用率
C.合理布置建筑群体形式
D.合理设计户型比
149、单项选择题 下列项目中，在计算联合试运转费的支出时，需要考虑的费用包括（）。
A.试运转所需工具、用具使用费
B.单台设备调试费
C.试运转产品的销售收入
D.设备缺陷造成的处理费用
150、单项选择题 以建筑物或构筑物各个分项工程为对象编制的定额是（）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
151、单项选择题 下列（）不属于施工招标文件包括的内容。
A.图样
B.授权委托书
C.投标人须知
D.投标文件格式
152、多项选择题 下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是（）。
A.拉斯贝尔体系以基期销售量为同度量因素
B.拉斯贝尔体系以基期价格为同度量因素
C.派许体系以报告期销售量为同度量因素
D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式
E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式
153、单项选择题 根据世界银行、国际咨询工程师联合会的规定，属于项目间接建设成本的是（）。
A.业主的行政性费用
B.临时公共设施及场地的维持费
C.建筑保险和债券
D.建设成本上升费用
154、单项选择题 某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。
A.生产家具购置费
B.办公和生活用品购置费
C.研究试验费
D.可行性研究费
155、单项选择题 建筑物周长与建筑面积比主要用于评价（）。
A.多层厂房的经济层数
B.建筑物的平面形状是否合理
C.柱网布置是否合理
D.工程的全寿命成本
156、多项选择题 根据《标准施工招标文件》下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由承包人承担的有（）。
A.承包人的人员伤亡相关费用
B.已运至施工场地的材料和跟程设备的损害
C.承包人的停工损失
D.承包人设备的损害
E.工程所需清理和修复费用
157、单项选择题 发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。
A.7
B.14
C.28
D.30
158、单项选择题 模板及支架费属于（）。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.施工措施费
159、单项选择题 《建设工程施工合同示范文本>中，有关专利技术的申报和使用表述正确的是（）。
A.发包人要求使用的，发包人办理申报手续，承包人承担相关费用
B.发包人要求使用的，承包人办理申报手续，发包人承担相关费用
C.承包人要求使用的，承包人办理申报手续，费用由承发包双方协商
D.承包人要求使用的，报工程师认可后实施
160、单项选择题 下列费用中，属于安装工程费的有（）。
A.供暖、通风、煤气等设备装设、油饰工程的费用
B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用
C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用
D.设备基础、支柱、工作台等设施的工程费用
161、多项选择题 总价包干子目的支付分解表的形成方式主要有（）。
A.工期较短的项目，按照总价包干子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的总价值，以固定百分比方式均摊支付
B.工期较短的项目，将总价包干子目的价格按合同约定的计量周期平均
C.合同价值不大的项目，按照总价包干子目的价格占签约合同价的百分比，以及各个支付周期内所完成的总价值，以固定百分比方式均摊支付
D.根据有合同约束力的进度计划、预先确定的里程碑形象进度节点、组成总价包干子目的价格分解到各个形象进度节点，汇总形成支付分解表
E.合同价值不大的项目，将总价包干子目的价格按合同约定的计量周期平均
162、单项选择题 在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（）。
A.塔吊基础的混凝土
B.水泥砂浆
C.钢筋、混凝土模板
D.脚手架
163、单项选择题 某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%.其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。
A.51.01
B.51.58
C.52.25
D.52.75
164、单项选择题 《总承包合同示范文本》规定，发包人收到承包人提交的预付款保函后（）日内向承包人支付预付款金额。
A.7
B.10
C.28
D.30
165、单项选择题 合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自（）起计算。
A.竣工验收合格之日
B.缺陷责任期结束时
C.颁发缺陷责任期终止证书时
D.发包人经过验收后同意接收工程
166、单项选择题 当采购在运行期内各种后续费用较高的货物时，最好的评标方法是（）。
A.最低投标价法
B.综合评标法
C.全寿命费用评标法
D.百分评定法
167、单项选择题 预付款一般应为合同总价的（）。
A.5%～10%
B.10%～20%
C.10%～30%
D.30%～40%
168、单项选择题 已知年日历天数为365天，双休日共104天，法定节日10天，根据有关规定，职工学习天数为2天，培训天数为1天，探亲天数为1天，其他未工作天数为5天，则月平均法定工作日为（）天。
A.30.42
B.21.75
C.20.92
D.20.17
169、单项选择题 在某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为600万元，预备费为400万元，其中价差预备费为240万元，建设期贷款为1800万元，应计利息为180万元，流动资金为500万元，全部来自于贷款，年应计利息为30万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。
A.4760
B.5000
C.5180
D.5680
170、单项选择题 使对造价控制由静态转入动态的关键所在是将工程造价资料用作（）。
A.确定标底和投标报价的参考资料
B.编制各类定额的基础资料
C.技术经济分析的基础资料
D.研究同类工程造价的变化规律
171、单项选择题 对部分进口设备应征收消费税，消费税的计税基数为（）。
A.到岸价+关税
B.到岸价+增值税
C.到岸价+关税+消费税
D.到岸价+关税-消费税
172、单项选择题 下列各项不属于工程总承包主要特点的是（）。
A.合同结构简单
B.承包商利润高
C.承包商积极性高
D.项目整体效果好
173、单项选择题 某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为2000m，模板价格为50元／m，若该批模板可使用10次，补损率为5%，施工损耗10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为（）元。
A.10000
B.11000
C.9750
D.10725
174、单项选择题 招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应在茌投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。
A.15天
B.20天
C.25天
D.30天
175、单项选择题 指数按其所反映的现象的性质不同，可分为（）。
A.个体指数和总指数
B.综合指数和平均指数
C.定基指数和环比指数
D.数量指标指数和质量指标指数
176、单项选择题 下列不属于工程量清单计价活动的是（）。
A.工程支付
B.索赔与现场签证
C.工程计价争议处理
D.竣工决算
177、单项选择题 关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（）。
A.拟采用的生产方法对产品质量的保证程度
B.拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应
C.拟采用的生产方法的技术来源的可得性
D.拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求
178、单项选择题 关于投标报价的编制依据中，表述错误的是（）。
A.工程量清单计价规范
B.国外造价协会颁发的计价规范
C.建设工程设计文件及相关资料
D.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息
179、单项选择题 在我国，项目建议书阶段的投资估算，其误差率应控制在（）。
A.±30%以上
B.±30%以内
C.±20%以内
D.±10%以内
180、单项选择题 工程建设定额中分项最细、定额子目最多的定额是（）。
A.预算定额
B.施工定额
C.概算定额
D.劳动定额
181、单项选择题 下列属于投标人须知中所包括的内容有（）。
A.评标办法
B.工程量清单
C.图纸
D.合同授予
182、单项选择题 下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。
A.购买项目所需土地而发生的费用
B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用
C.建设期投融资产生的利息
D.委托工程勘察设计所支付的费用
183、单项选择题 清单项目编码的第一级表示（）。
A.工程分类码
B.专业工程代码
C.附录分类顺序码
D.分部工程顺序码
184、多项选择题 建设项目竣工验收前进行联合试运转，根据工程造价构成，应计入联合试运转费的有（）。
A.单台设备试车费用
B.系统设备联动无负荷试运转工作的调试费用
C.施工单位参加联合试运转人员的工资
D.所需的原料、燃料和动力费用
E.机械使用费用
185、单项选择题 下列不属于材料预算价格的内容是（）。
A.供销部门手续费
B.材料采购及保管费
C.材料原价
D.材料二次搬运费
186、多项选择题 采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任是（）。
A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只
B.负责办理出口手续
C.支付运费
D.负担货物在装运港越过船舷前的一切费用和风险
E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费
187、多项选择题 根据现行规定，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其工程变更价款的处理原则是（）。
A.由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行
B.由承包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
C.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师确认其认为合适的价格
D.当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，可以由造价管理部门调解
E.当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定
188、单项选择题 对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第（）天作为基准日。
A.7
B.14
C.28
D.30
189、单项选择题 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013]44号）的规定，下列有关措施费的表述中，错误的是（）。
A.安全施工费以计算基数乘以相应费率计算
B.大型机械的安拆费通常按照使用台班的工作面积计算
C.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积以m为单位计算
D.超高施工增加费通常按超高部分的建筑面积以m为单位计算
190、多项选择题 下列费用中，应属于分部分项工程综合单价的有（）。
A.机器日常维护费用
B.生产工人的工资
C.养老保险费
D.大型机械使用费
E.材料的保管费用
191、单项选择题 某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（）。
A.40.35万元
B.40.72万元
C.39.95万元
D.39.95万元
192、单项选择题 某工业项目进口一批生产设备.CIF价为200美元，银行财务费费率为0.5%，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元。
A.412.42
B.408.00
C.342.31
D.338.64
193、单项选择题 人工日工资单价组成中，不包括下列（）。
A.计件工资
B.奖金
C.劳动保护费
D.津贴补贴
194、多项选择题 下列各项中属于规费的是（）。
A.养老保险费
B.劳动保险费
C.失业保险费
D.工程保险费
E.医疗保险费
195、多项选择题 根据《招标投标法》和住建部有关规定，施工招标文件编制中应遵循的规定包括（）。
A.工期在12个月以内的工程，必须采用固定价格合同
B.结构复杂且工期在12个月以上的工程，应采用调整价格
C.要求的工期比工期定额缩短20%以上（含20%）的，应计算赶工措施费
D.，招标文件中应明确投标准备时间，最短不得少于30天
E.招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式
196、单项选择题 联合试运转费是指（）。
A.单机无负荷试运转的调试费
B.系统联动无负荷试运转的调试费
C.整个车间联合试运转发生的费用
D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的差额部分
197、单项选择题 工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人有可能获得的赔偿是（）。
A.延长工期
B.不能获得补偿
C.延长工期、增加费用
D.延长工期、增加费用、合理利润
198、单项选择题 某土方工程业主与施工单位签订土方施工合同，合同约定土方工程量8000m，合同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方承担的工程风险。施工过程中，因出现较深的软弱下卧层，致使土方工程增加到10200m2，则施工方可提出的工期索赔为（）。
A.1天
B.4天
C.17天
D.14天
199、多项选择题 投资估算中.属于静态投资估算方法的有（）等几种。
A.比例估算法
B.朗格系数法
C.指标估算法
D.分项详细估算法
E.扩大指标估算法
200、多项选择题 下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（）。
A.供电线路故障检修而发生的机械运转中断时间
B.检查工程质量影响机械操作的时间
C.工程收尾和工作量不饱满造成的机械停歇时间
D.临时停机、停机影响机械操作的时间
E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间
201、多项选择题 关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。
A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用
B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费
C.建设单位临时建设费用包括了施工期间专用桥梁的加固、养护、维修等费用
D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费
E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算
202、单项选择题 下列各种情况中，应将工程划分为各独立标段进行分别招标的是（）。
A.招标项目的几部分内容专业要求接近
B.建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合多
C.各个独立承包商之间的协调管理十分困难
D.一个项目的各部分内容相互之间干扰不大，方便招标人进行统一管理
203、单项选择题 进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税率为17%，消费税率为5%.进口车辆购置税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为（）万元（1美元=6.8元人民币）。
A.518.8
B.598.4
C.629.90
D.736.98
204、单项选择题 下列选项中不以设计概算为编制依据的是（）。
A.签订建设工程合同和贷款合同
B.会审施工图设计文件
C.控制施工图设计和施工图预算
D.考核建设项目投资效果
205、单项选择题 完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称做（）。
A.直接工程费
B.综合单价
C.工程单价
D.定额基价
206、单项选择题
关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价
B.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，采用该子目的单价
C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人确定变更工作的单价
D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，可对措施项目变更进行估价
207、单项选择题 初步设计概算的静态投资不应超过审定估算的（），否则应重新做初步设计。
A.105%
B.110%
C.120%
D.102%
208、多项选择题 工人工作时间中，必需消耗的工作时间是制定定额的主要依据，包括（）。
A.施工本身造成的停工时间
B.基本工作时间
C.休息时间
D.不可避免中断时间的消耗
E.准备与结束工作时间
209、多项选择题 以下定额中通常是按平均水平编制的是（）。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
E.投资估算指标
210、单项选择题 通常所说的建设项目竣工验收，是指（）。
A.工程整体验收
B.单项工程验收
C.单位工程验收
D.分部工程验收
211、多项选择题 下列属于工程竣工验收条件的是（）。
A.完整的技术档案和施工管理资料
B.上级主管部门对该项目批准的各种文件
C.施工单位签署的工程保修书
D.工程承包合同文件
E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
212、单项选择题 关于D-B总承包，下列说法正确的有（）。
A.是指设计采购总承包
B.是指设计施工总承包
C.一般适用于建筑工程和安装工程项目
D.道路工程一般采用较多
213、单项选择题 对FIDIC合同条件中业主的叙述错误的是（）。
A.是合同的当事人，享有大量的权利
B.应当在投标书附录中规定的时间内给予承包商相应的权利
C.取得法律文本，协助承包商获得许可、执照或批准
D.应当在收到承包商要求15天内，提出合理证明
214、单项选择题 下列各项费用中属于直接工程费中人工费的是（）。
A.生产工人的工会经费
B.材料保管人员的工资
C.施工机械操作人员的工资
D.生产工人劳动保护费
215、多项选择题 下列总承包类型中，范围包括材料设备采购的是（）。
A.设计采购施工总承包
B.交钥匙总承包
C.设计施工总承包
D.采购施工总承包
E.施工总承包
216、单项选择题 关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。
A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告
B.应规定重新招标和不再招标的条件
C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布
D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准
217、单项选择题 按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到预付通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知（）天后停止施工。
A.7
B.10
C.14
D.28
218、多项选择题 工程方案选择应满足的基本要求包括（）。
A.满足生产使用功能要求
B.适应已选定的场址
C.考虑项目全寿命周期的费用
D.符合工程标准规范要求
E.经济合理
219、单项选择题 （）是确定各种材料消耗定额的一种方法，又称观测法。
A.现场技术测定法
B.实验室试验法
C.现场统计法
D.理论计算法
220、单项选择题 相对而言，机械价格信息中对于工程计价更为重要的是（）。
A.设备市场价格信息
B.设备租赁市场价格信息
C.设备回购市场价格信息
D.设备出售市场价格信息
221、单项选择题 关于预算单价法下施工图预算的编制程序，下列排序中正确的是（）。
A.套单价一工料分析一计算主材费一按费用定额取费
B.套单价一计算主材费一工料分析一按费用定额取费
C.工料分析一计算主材费一套单价一按费用定额取费
D.工料分析一套单价一计算主材费一按费用定额取费
222、单项选择题 下列哪个说法是对的（）。
A.总指数是综合指数的基本形式
B.平均指数是总指数的变形
C.综合指数是总指数的基本形式
D.综合指数是平均指数的变形
223、多项选择题 按照我国《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列事件发生后，承包商可要求索赔工期、费用和利润的事件包括（）.，
A.异常恶劣的气候条件
B.发包人要求承包人提前竣工
C.承包人遇到不利物质条件
D.发包人原因引起的暂停施工造成工期延误
E.因发包人原因导致承包人工程返工
224、单项选择题 关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。
A.新建项目的场地准备和临时设施费应根据估计工程量估算
B.此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用
C.发生拆除清理费时可按新建同类工程直接费的比例计算
D.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程分开单独考虑
225、单项选择题 根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列说法正确的是（）。
A.预付款支付的时间和额度在通用条款中约定
B.预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函
C.发包人延误付款20天以上经催告仍不付款的，承包人即可停工
D.合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款
226、多项选择题 承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的是（）。
A.当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以清单项目特征为准，确定投标报价的综合单价
B.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使用费风险
C.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据
D.确定综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容
E.清单单位含量=定额项目的工程量/清单工程量
227、单项选择题 关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）
A.FOB交货方式下，买方要办理出口清关手续，自负风险和费用
B.与FOB相比，CFR交货方式的费用划分与风险转移的分界点一致
C.装运港船上交货价是由买方承担海运风险
D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险
228、单项选择题 在编制施工图预算时，适用于工料单价法，不适用于实物量法的步骤是（）。
A.套人工、材料、机械台班定额消耗量
B.套当时当地人工、材料、机械台班单价
C.计算其他各项费用，汇总造价
D.复核、填写封面及编制说明
229、单项选择题 招标控制价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定工料机单价；②根据工程所在地的定额规定计算工程量；③将定额项目的合价除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的工作顺序是（）。
A.①④②③
B.①③②④
C.②①③④
D.②①④③
230、单项选择题 在各种合同类型中，经常采用的合同形式为（）。
A.单价合同
B.可调单价合同
C.固定单价合同
D.成本加酬金合同
231、多项选择题 下列时间中应该计入定额时间的是（）。
A.休息时间
B.多余工作时间
C.施工本身造成的停工时间
D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间
E.。与施工过程工艺特点无关的工作中断时间
232、单项选择题 下列各项目中，应尽可能靠近原料产地建厂的是（）。
A.电石厂项目
B.技术密集型的建设项目
C.铝厂项目
D.农产品初步加工项目
233、单项选择题 对于工程咨询单位来说，施工图预算的主要作用是（）。
A.确定工程招标控制价的依据
B.安排调配施工力量，组织材料供应
C.建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容
D.强化投资方对工程造价的控制
234、单项选择题 建设项目竣工决算的核心内容是（）。
A.竣工财务说明书和工程竣工图纸
B.竣工财务说明书和竣工财务决算报表
C.竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析
D.竣工财务说明书和工程竣工造价对比分析
235、多项选择题 根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（）。
A.工人下班前工具整理所耗的时间
B.钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间
C.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间
D.因短暂停电而导致配合机械工作的工人所耗的时间
E.工人擅自离开岗位的时间
236、单项选择题 固定资产投资中的积极部分不包括（）。
A.建安工程费用
B.工艺设备购置费
C.工具、器具购置费
D.生产家具购置费
237、单项选择题 某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为17%，无消费税，则该设备的关税为（）万元（外汇汇率：1美元=6.30元人民币）。
A.126.00
B.138.60
C.139.29
D.139.30
238、单项选择题 临床常见的检测肿瘤标志物的方法有（）
A.酶学方法
B.EIA和RIA
C.电泳法
D.化学法加酶学法
E.免疫电泳
239、单项选择题 按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。
A.工程变更索赔
B.工程延误索赔
C.不可预见的不利条件索赔
D.合同终止的索赔
240、多项选择题 拟定常规的施工组织设计，合理确定施工顺序需要考虑的问题有（）。
A.工程质量和施工安全要求
B.施工方法和施工机械的要求
C.施工顺序对工期的影响
D.各分部分项工程之间的关系
E.当地的气候条件和水文要求
241、多项选择题 下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。
A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额
B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额
C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据
D.企业定额是编制招标文件的依据
E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质
242、多项选择题 根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》的规定，下列各项费用中属于措施费的是（）。
A.非夜间施工照明费
B.场地准备及临时设施费
C.超高施工增加费
D.市政公共设施费
E.垂直运输费
243、多项选择题 下列表述中，属于施工定额特性的是（）。
A.计价性定额
B.企业定额
C.分项最细
D.基础性定额
E.以工序为研究对象
244、单项选择题 根据我国现行规定，下列不属于基本预备费的是（）。
A.局部地基处理增加的费用
B.预防自然灾害所采用的措施费用
C.为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
D.工程建设其他费用调整而增加的费用
245、单项选择题 2009年已建成年产10万t的某钢厂，其投资额为4000万元，2013年拟建生产50万t的钢厂项目，建设期2年。自2009年至2013年每年平均造价指数递增4%.预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。
A.16958
B.16815
C.14496
D.15304
246、单项选择题 下列价格中不能作为国产设备原价的是（）。
A.交货价
B.合同价
C.成本价
D.供应商报价
247、单项选择题 在计算人工日工资单价时，通常工人的年工作时间按（）计算。
A.年日历日
B.全年日历日一法定假日
C.年有效施工天数
D.非作业工日
248、多项选择题 国产非标准设备原价的计算方法有（）。
A.分部组合法
B.生产费用综合法
C.成本计算估价法
D.定额估价法
E.系列设备插入估价法
249、单项选择题 下列不属于工程概预算编制的方法和程序中的环节的是（）。
A.确定直接工程费
B.确定措施费
C.确定直接费
D.确定间接费
250、单项选择题 某进口设备，离岸价（FOB）为5000万元，国际运费为320万元，国际运输保险费率为5%.关税税率为21%，增值税税率为17%，无消费税，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元。
A.2128.00
B.1151.92
C.952.00
D.752.08
251、单项选择题 按照建设程序，建设项目的工艺流程的确定是在（），
A.可行性研究阶段
B.初步设计阶段
C.技术设计阶段
D.施工图设计阶段
252、多项选择题 按照我国《标准施工招标文件》中合同条款的规定，下列事件发生后，承包商既可索赔费用，又可索赔利润的事件包括（）。
A.异常恶劣的气候条件导致工期延误
B.发包人要求承包人提前竣工
C.承包人遇到不利物质条件
D.发包人原因引起的暂停施工
E.发包人原因造成工期延误
253、单项选择题 工程总承包合同价款的调整中，下列不属于施工变更的是（）
A.发包人要求增加的附加试验
B.发包人对竣工试验经验收合格的项目，通知重新进行竣工验收
C.因执行基准日期之后新颁布的法律变更
D.对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整
254、单项选择题 根据工人工作时间分类，下列属于必须消耗的时间是（）。
A.工人下班前工具整理所耗的时间
B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间
C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间
D.抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞的时间
255、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，为合同约定调整因素出现时进行工程价款调整而预备的费用，应列入（）之中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.措施项目费
256、单项选择题 按费用构成要素划分，我国建筑安装工程的费用构成为（）。
A.直接工程费、企业管理费、计划利润
B.人工费、材料费、施工机械使用费
C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费、利润和税金
D.分部分项工程费、措施费、其他项目费、规费和税金
257、单项选择题 砌砖墙勾缝的计量单位是平方米，但若将勾缝作为砌砖墙施工过程的一个组成部分对待，即将勾缝时间按砌墙厚度按砌体体积计算，设每平方米墙面所需的勾缝时间为8min，则一砖半厚的砖墙每立方米砌体所需的勾缝时间为（）min。
A.21.92
B.27.6.
C.48
D.33.36
258、单项选择题 下列关于《总承包合同示范文本》中规定的索赔程序的说法正确的是（）。
A.设计变更发生后，承包人应在28天内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件持续进行时，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D.发包人收到承包人送交的索赔报告和有关资料后30天内未予答复或未对承包人作进一步要求视为该项索赔已被认可
259、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》规定的保修期限中，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为（）年。
A.2
B.5
C.6
D.8
260、单项选择题 已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建安工程造价2400万元，指数为1.08：设备、工器具费用1360万元，指数为1.02；工程建设其他费用240万元，指数为1.050则该单项工程造价指数为（）。
A.1.050
B.1.057
C.1.058
D.1.150
261、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范>中规定，承、发包双方应当在招标文件中或在合同中对由市场价格波动导致的价格风险的范围和幅度予以明确约定，根据工程特点和工期要求，建议可一般采取的方式是承包人承担（）以内的材料价格风险，（）以内的施工机械使用费风险。
A.10%，5%
B.5%，10%
C.2%，5%
D.5%，2%
262、多项选择题 概算定额与预算定额的相同之处在于（）。
A.都是以建（构）筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的
B.内容均包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分
C.项目划分和综合扩大程度上相同
D.都用于设计概算的编制
E.表达的主要内容、主要方式相近
263、多项选择题 下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（）。
A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制
B.招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责
C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责
D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘
E.招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平
264、多项选择题 根据《评标委员会和评标办法暂行规定》和《标准施工招标文件》的规定，下列各项内容属于初步评审中响应性评审标准的是（）。
A.工期应符合招标文件的有关要求
B.分包计划应符合招标文件的要求
C.资源配备计划应符合招标文件的有关要求
D.投标报价计算的正确性和构成合理性
E.施工方案与技术措施符合招标文件的要求
265、单项选择题 某砌筑工程，工程量为10m，每m砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和18%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。
A.11.75
B.12.56
C.14.44
D.15.78
266、单项选择题 标高金不包括（）。
A.管理费
B.利润
C.风险费
D.税金
267、单项选择题 对投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性等工作属于初步评审标准中的（）。
A.形式评审标准
B.资格评审标准
C.响应评审标准
D.施工组织设计评审标准
268、单项选择题 某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率4%，以年利率方式收取的担保费和管理费为2%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。
A.134.03
B.148.9
C.204.11
D.224.62
269、单项选择题 在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（）。
A.发包人未按时提供施工条件
B.设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h
D.不可抗力事件
270、单项选择题 某施工机械预计使用12年，耐用总台班数为4200台班，使用期内有5个大修周期，一次大修理费为6800元，则台班大修理费为（）元。
A.6.48
B.4.88
C.0.20
D.0.15
271、单项选择题 在设计方案评价方法中，多指标综合评分法与多指标对比法相比，其优点是（）。
A.指标全面、分析确切
B.可通过各种技术经济指标定性或定量直接反映方案技术经济性能的主要方面
C.在评价过程中比较客观，不存在主观臆断成分
D.避免了多指标对比法指标间可能发生相互矛盾的现象，评价结果是唯一的
272、单项选择题 已知1m砖墙的勾缝时间为7min，则每1m一砖厚墙所需的勾缝时间为（）min。
A.12.00
B.21.92
C.29.17
D.33.33
273、多项选择题 关于专利及专有技术费计算的说法正确的是（）。
A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列
B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据
C.项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算
D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理
E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用
274、单项选择题 某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为200万元，并约定合同价的80%为可调部分。可调部分中，人工占35%，材料占55%，其余占10%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费指数增长了5%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（）万元。
A.200
B.210
C.220
D.250
275、单项选择题 从信息反映经济层面的角度，可以将工程造价信息分为（）
A.文件式信息和非文件式信息
B.系统化信息和非系统化信息、
C.宏观信息和微观信息
D.固定信息和流动信息
276、多项选择题 大、中型建设项目竣工财务决算表中资金占用有（）。
A.流动资产
B.应收生产单位投资借款
C.有价证券
D.货币资金
E.预付及应收款
277、单项选择题 采用定额单价法编制施工图预算，计算直接工程费时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般正确的做法是（）。
A.调量不调价
B.调价不调量
C.先不调整，最后统一调整
D.量和价一起调整
278、多项选择题 确定项目合理建设规模的方法有（）。
A.生产能力平衡法
B.收入最大法
C.，平均成本法
D.盈亏平衡产量分析法
E.政府规定
279、单项选择题 已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%.关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。
A.500
B.557
C.550
D.717.1
280、多项选择题 根据建安［2013]44号《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列关于建安工程费用的描述正确的是（）。
A.材料费是指在施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用
B.施工作业人员的探亲休假工资应计入人工费
C.施工增加费属于不宜计量项目
D.混凝土模板及支架费不包括清理模板黏结物及模内杂物的费用
E.当单层建筑物檐口高度超过20m时，可计算超高施工增加费
281、多项选择题 关于国际工程价款结算与支付，下列表述正确的是（）
A.工程师收到承包商提交的履约保函和预付款保函是支付预付款的前提
B.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应确定此类材料和设备的实际费用，期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%
C.进度款支付时，对永久工程的计量应以实际完成的净值计算
D.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起28天内，将其中支付证书中开具的款额支付给承包商
E.颁发履约证书56天内，承包商提交最终报表草案
282、单项选择题 按照建标［2013］44号文件《建筑安装工程费用项目组成》规定，生产工人因病、工伤等情况下的工资计入人工工人单价组成中的（）
A.计时工资
B.特殊情况下支付的工资
C.津贴补贴
D.奖金
283、单项选择题 下列关于工程量清单计价依据的描述，正确的是（）。
A.工程量清单是指建设工程的分部分项项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称的明细清单
B.工程量清单应作为编制概预算、招标控制价、投标报价、支付工程价款等的依据
C.工程量清单应由招标人自行编制
D.工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责
284、单项选择题 下列初步评审标准中不属于响应性评审标准的是（）。
A.投标报价校核
B.分析报价构成的合理性
C.工程进度计划与措施审核
D.审查全部报价数据计算的正确性
285、单项选择题 签订建设工程合同和贷款合同的依据是（）。
A.设计概算
B.施工图预算
C.概算定额
D.预算定额
286、单项选择题 下列费用项目中，不在单位工程施工图预算编制范围之内的是（）。
A.构筑物建筑工程费
B.工业管道安装工程费
C.炉窑购置费
D.弱电工程安装工程费
287、单项选择题 属于建筑工程概算的是（）。
A.电气设备及安装工程概算
B.热力设备及安装工程概算
C.弱电工程概算
D.工器具及生产家具购置费概算
288、单项选择题 卖方在进口国内地交货的方式属于（）。
A.目的地交货类
B.内陆交货类
C.装运港船上交货类
D.装运港交货类
289、单项选择题 由同一专业的单位组成的联合体，其资质等级的确定方法是（）。
A.按照资质等级较低的单位确定
B.按照资质等级居中的单位确定
C.按照资质等级较高的单位确定
D.按照各成员的资质等级的加权平均值确定
290、单项选择题 预算定额的人工工日消耗量包括（）。
A.基本用工、其他用工
B.基本用工、辅助用工
C.基本用工、人工幅度差
D.基本用工、其他用工、人工幅度差
291、多项选择题 下列属于安装工程费的有（）
A.购置设备的费用
B.设备装配的费用
C.设备基础施工费用
D.单体试车费
E.有负荷联合试运转费
292、单项选择题 设计概算可分单位工程概算（）和建设项目总概算三级。
A.建设项目概算
B.单项工程综合概算
C.单项工程概算
D.单位工程预算
293、多项选择题 下列关于工程量清单计价的基本程序正确的是（）。
A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项综合单价）
B.单位工程报价=分部分项工程费+企业管理费+规费+税金
C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费
D.单项工程报价=∑单位工程报价
E.建设项目总报价=∑单项工程报价
294、单项选择题 下列事件中，可以索赔利润的是（）。
A.延误提供图样
B.施工中发现文物
C.监理人指令错误
D.施工中遇到不利物质条件
295、多项选择题 下列对可行性研究各工作阶段的要求阐述正确的是（）。
A.机会研究一般需要时间1～3个月
B.初步可行性研究投资估算精度为±20%
C.详细可行性研究性质是项目准备
D.评价与决策阶段投资估算精度为+1%
E.小项目的详细可研费用占总投资的比例为1%～5%
296、单项选择题 下列各项费用，应计入建筑工程企业管理费的是（）。
A.现场施工工人的工伤保险费
B.夜间施工劳动降效费
C.施工现场工人教育培训费
D.劳动安全卫生评价费
297、单项选择题 某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD-2d，TFC=TFE=4d.承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4d，因施工方案原因使D工作延误8d，因不可抗力使D、E、F工作延误10d，则承包人就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。
A.42
B.24
C.14
D.4
298、多项选择题 在工程项目控制中，可以用于工程造价控制的方法有（）。
A.网络计划法
B.S形曲线图
C.鱼骨刺图
D.排列图
E.香蕉曲线图
299、单项选择题 在FIDIC施工合同条件中，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款称为（）。
A.合同价
B.接受的合同款额
C.最终的合同价格
D.投标报价
300、单项选择题 主管部门和财政部门对报送的竣工决算审批后，（）即可办理决算调整和结束有关工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位