时间:2021-01-11 04:04:52
1、多项选择题 在不稳定表土层中施工立井井筒，常用的施工方法有（）。
A．冻结法
B．钻井法
C．沉井法
D．注浆法
E．帷幕法
2、问答题
某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2008年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日方提交投标保证金.11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查纽技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能
力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
问题
1.指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由，招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?
3.上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由。
4.上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
5.建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?
3、多项选择题 矿石在井底车场装入矿仓的形式有()。
A.用铲斗机铲入矿仓
B.由翻车机翻车倒入矿仓
C.用耙斗将矿石耙入矿仓
D.打开底卸矿车卸入矿仓
E.运至胶带机尽头掉入矿仓
4、单项选择题 局部施工控制网的精度应满足()要求。
A.整个施工控制网的最低精度
B.整个施工控制网的最高精度
C.建筑物的建筑限差
D.建筑物将会出现的偏差
5、单项选择题 关于风井设置在工业广场的特点，说法正确的是()。
A、它有利于缩短整个矿井通风线路
B、有利于使通风的风压保持稳定
C、有利于迅速形成通风回路系统
D、在矿田范围大的矿井中采用更有利
6、单项选择题 关于立井井筒检查钻孔布置的说法，正确的是（）。
A．井筒检查钻孔应布置在井筒范围内，以便充分了解井筒掘进的岩层特征
B．采用冻结法施工的井筒，检查钻孔可布置在井筒范围内
C．对于地质构造和水文条件中等，无有害气体突出危险的情况，检查钻孔可布置在井筒范围内
D．采用钻井法施工的井筒，为避免对钻井工作的影响，检查钻孔不得布置在井筒范围内
7、多项选择题 下列水泥品种中属于特种水泥的是()。
A.硅酸盐水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.高铝水泥
D.硫铝酸盐水泥
E.火山灰质水泥
8、问答题
某施工单位中标一选矿厂工程。该工程采用工程量清单计价，分部分项工程费l600万元，措施项目费l80万元，安全文明施工费38万元，其他项目费用20万元，规费45万元，税金62．9万元。
合同约定，当分部分项工程量增加(减少)幅度在5％以内，执行原有综合单价；工程量增加幅度大于5％时，按原清单综合单价的0．9倍结算；工程量减少幅度大于5％时，按原清单综合单价的1．1倍结算。
基础工程施工时，为确保工程安全性和可靠性，施工单位针对现场实际情况，将施工方案中的基坑降水深度5．1m增加到6．Om，由此多投入措施项目费7万元。工程结算时，经现场测量，A、B分部分项工程量变化如下表：
9、多项选择题 泥浆护壁在地下连续墙施工中的作用是（）。
A．定位
B．固壁
C．携砂
D．冷却
E．润滑
10、单项选择题 按照项目实施的先后进行招标的方式称为()。
A.总承包
B.阶段承包
C.分承包
D.独立承包
11、单项选择题 在土方工程施工中，一般按土的()将土分为八类l6个级别。
A.颗粒级配
B.块体体积
C.单位重量
D.坚实程度
12、多项选择题 制定工程质量事故处理方案之前应完成的工作有（）。
A．写出质量故事报告
B．写出质量事故处理报告
C．下达质量通知单
D．判断事故原因
E．对质量缺陷进行处理
13、单项选择题 下列矿山工业场地内的建筑物，属于涉及重大安全、环保设施的是()。
A.锅炉房
B.油脂库
C.变电所
D.医务室
14、单项选择题 ()的设置由厂区功能和生产工艺确定，是厂区总平面布置的两个主要内容之一。
A.井塔
B.输送机栈桥
C.筒仓
D.选矿厂房
15、单项选择题 关于井筒施工作业方式，说法不正确的是()。
A.短段掘砌平行作业不采用临时支护
B.短段平行的掘砌作业都由上而下进行
C.锚喷可作为长段单行的临时支护
D.长段单行作业的段高不超过60m
16、单项选择题 空心管桩在打完桩后，对于桩尖以上1～1．5m范围内的空心部分应立即（）
A.用细砂填实
B.用细石混凝土填实
C.用素土夯实
D.用三七灰土夯实
17、多项选择题 地下连续墙施工中，应注意（）。
A．槽段长度不宜太长，宜取5～8m
B．不宜采用坍落度高的混凝土
C．浇筑混凝土时应及时排除溢出的泥浆
D．混凝土输送导管出口保持在混凝土面以下
E．必须待混凝土凝固后方可上拔接头管
18、单项选择题 对于充填砂土的碎石类土边坡，基坑的边坡值一般应为()。
A.1：0.75～1：1.00
B.1:0.50～1：1.00
C.1：1.00～1：1.25
D.1：1.00～1：1.50
19、单项选择题 关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法不正确的是()。、
A.易造成现场环境污染
B.工作效率高
C.设备简单
D.成孔速度不够快
20、单项选择题 关于对围岩变形的认识，不正确的是()。
A.围岩允许有变形，但不允许有裂隙
B.围岩变形是围岩承压的表现
C.围岩过大的变形会造成其冒落
D.围岩适当变形有利于减小支护荷载
21、单项选择题 对于一些十字形基础仍不能满足整体性要求的软土层、荷载大的重要建筑物，宜采用()基础。
A.独立
B.肋式墙下条形
C.柱下钢筋混凝土条形
D.筏形
22、单项选择题 不能作为施工现场管理工作内容的是（）。
A.施工总平面设计
B.工序质量检查验收
C.暂停工程或任何部分工程
D.项目完成后的清场转移
23、多项选择题 下列《煤炭工业矿井设计规范》规定的内容，叙述正确的是()。
A.不在工业场地范围内的立井，井口围护带宽度应为20m
B.斜井井口的围护带宽度应为10m
C.罐笼井筒与井底车场连接处的两侧巷道应设有单边或双边人行道
D.井下水仓应由两条相连贯的巷道组成
E.井下变电所应有两回路以上电缆供电，并应引自地面变电所的不同母线
24、单项选择题 通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是()。
A.延长工期
B.调整后续工程进度计划
C.调整前期工程量内容
D.增加索赔机会
25、单项选择题 下列关于井巷施工的说法中，正确的是（）
A.凡需支护的巷道，掘进工作面与永久支护间的距离不应大于50m
B.平巷的永久轨道与掘进工作面的距离，不宜大于300m
C.立井井筒穿过流沙、淤泥、卵石、砂砾等含水的不稳定地层，应采取特殊法施工
D.水沟应与永久支护分别完成
26、单项选择题 主井井筒与装载硐室一次施工，其特点是（）。
A．工期较短
B．工艺复杂
C．安全性差
D．不需二次改装
27、单项选择题 对灰土垫层的施工，做法不正确的是()。
A.灰土垫层的面层宽度应和基础宽度一致
B.灰土的颜色要求均匀、一致
C.铺垫灰土前基槽内不得有积水
D.灰土应在铺垫当天将其夯实
28、多项选择题 大体积混凝土的温度裂缝有（）
A.热膨胀裂缝
B.冷收缩裂缝
C.表面裂缝
D.贯穿裂缝
E.细微裂缝
29、单项选择题 在灰土地基工程施工质量控制中，采用的土料应过筛，最大粒径不应大于()mm。
A.10
B.12
C.15
D.18
30、多项选择题 关于矿山立井井筒施工采用吊桶提升的说法，正确的有（）。
A．提升钢丝绳应有足够的安全系数
B．吊桶与井壁之间应有足够的安全间隙
C．吊桶与钢丝绳罐道之间应有可靠连接装置
D．提升绞车应采用防爆控制装置
E．吊桶提升物料时禁止乘人
31、问答题
背景
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。
该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。
32、单项选择题 斜井导人高程，通常采用（）方法来完成。
A．三角高程测量
B．水准测量
C．长钢尺导入
D．钢丝导人
33、多项选择题 矿山施工调度工作的主要内容是()。
A.督促检查施工准备工作
B.检查和调节劳动力和物资供应工作
C.检查和调节地面和地下工作面及空间管理
D.检查和处理总包与分包的协作配合关系
E.定期组织安全大检查
34、问答题
某单位施工一段围岩破碎，且有淋水的巷道工程，设计采用混凝土砌碹(衬砌)支护，混凝土强度等级Cl5，厚度30cm。施工单位在技术措施获批准后，考虑到淋水影响决定在原配合比的基础上每立方米混凝土增加50k9水泥用量。施工中，巷道掘进断面经监理工程师认可后，施工单位据此开始浇筑混凝土。一个月后检查巷道规格符合要求，混凝土强度检测报告合格；但2个月后混凝土碹出现顶部变尖、断裂现象，造成返工。施工单位为增加水泥用量和巷道返工费用向业主提出索赔。业主认为碹顶断裂的一个可能原因是碹厚度不够，属施工单位的责任。施工单位认为砌碹厚度、强度均达设计要求，双方因此发生纠纷。
1．业主不愿意赔付因水泥用量增加的全部费用是否合理?说明理由。 2．说明施工单位改变混凝土配合比并能得到费用补偿的正确做法。 3．指出施工单位在混凝土碹施工管X-Y--作中的不妥之处。 4．分析可能造成混凝土碹顶变尖、断裂的原因，针对这些原因提出合理措施。 5．对巷道碹顶断裂纠纷该如何处理?35、单项选择题 根据矿井(煤矿)防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是()。
A.有疑必探
B.先探后掘
C.预测预报
D.先治后采
36、多项选择题 起重与吊装工作的安全作业要求包括()。
A.起吊前应确认电力、物资供应等保障完善
B.作业前必须检查作业环境、吊索具等用品
C.吊装施工一般不得在雨雪天、露天或夜间工作
D.严禁在带电的高压线下作业
E.严禁在有风条件下进行吊装作业
37、单项选择题 建筑防水层制作时宜采用（）水泥
A.矿碴硅酸盐
B.粉煤灰硅酸盐
C.普通硅酸盐
D.无特殊要求
38、单项选择题 砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩对于()的地基加同效果最明显
A、素填土
B、杂填土
C、松散砂土
D、淤泥质土
39、多项选择题 掘进井巷和硐室时，必须采用（）等综合防尘措施。
A．爆破喷雾
B．净化风流
C．冲洗井壁巷帮
D．干式捕尘凿岩
E．装岩洒水
40、单项选择题 沿基坑每隔一定距离设置一个管井，每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低地下水位的降水方法是()。
A.轻型井点
B.喷射井点
C.管井井点
D.深井井点
41、单项选择题 关于合同专用条款的说法，不正确的是()。
A.按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先
B.专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定
C.合同中的专用条款必须双方一致认可
D.专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充
42、单项选择题 采用三角网或导线网作为施工控制网时，通常分为两级，一级是基本网，则二级为()。
A.厂区控制网
B.厂房控制网
C.厂房轴线网
D.车间联系网
43、多项选择题 偏心受力构件根据受力和破坏的特点不同，可分为（）破坏。
A.大偏心
B.小偏心
C.轴心压
D.弯曲
E.剪切
44、多项选择题 下列工程项目中，属于二级矿业工程专业注册建造师可以承担的工作项目有()。
A．年产45万t的煤矿井巷工程
B．合同额5000万元的单项工程
C．绝对瓦斯涌出量为30m3／rain的煤矿巷道工程
D．矿井井底车场水仓工程
E．立井钢结构井架安装工程
45、多项选择题 桩基础施工质量检验的主要内容，说法正确的是()。
A.所有形式的桩都要进行承载力试验
B.桩承载力检验采用抽样检验方法
C.桩身质量采用抽检方法
D.灌注桩采用静载荷方法试验其承载力
E.桩位的质量就是其放样位置的质量
46、多项选择题 关于凿井井架的选择原则，说法合理的是()。
A.凿井井架应能安全地承受施工荷载
B.天轮平台的尺寸，应满足提升及悬吊设施的天轮布置要求
C.井架的天轮平台布置应满足矿井各施工阶段的不同提升方式要求
D.井架下部的翻矸台高度以满足矿车装运要求为标准
E.井架高度应满足提升的安全过卷高度要求
47、单项选择题 下列不属于建筑钢材焊接方法的是()。
A.电弧焊
B.气割
C.电阻焊
D.气焊
48、单项选择题 衬砌支护属于（）。
A．刚性支护
B．柔性支护
C．联合支护
D．可缩支护
49、单项选择题 在矿山井下有水环境下进行爆破作业，应选用的炸药是()。
A.水胶炸药
B.浆状炸药
C.铵梯炸药
D.铵油炸药
50、单项选择题 当施工中有抗渗要求时，不宜选用（）。
A.矿渣水泥
B.粉煤灰水泥
C.普通水泥
D.特种水泥
51、单项选择题 “一通三防”是指()。
A.通风、防瓦斯、综合防尘、防治水
B.通风、防瓦斯、综合防尘、防灭火
C.通风、防瓦斯、防灭火、防治水
D.通风、防瓦斯、防冒顶、防治水
52、单项选择题 关于光面爆破技术，说法正确的是()。
A.周边眼应选用高密度底爆速的炸药
B.周边眼应采用偶合装要结构，同时起爆
C.周边眼间距要小，每孔的装药量要大
D.周边眼间距和最小抵抗线是光面爆破的最关键参数
53、问答题
背景：
某建设单位对煤炭资源紧缺、经济效益可观的现状，将一储备煤炭资源进行开发，在尚未进行煤炭精查的情况下，邀请一建设工程总公司承担矿井的建设工作，该建设总公司具有矿建、土建和安装工程施工资质，通过与建设意境签订施工合同后，开始了矿井的施工工作，
施工过程中，发生了下列几起事件：
(1)由于匆忙施工，井筒检查钻孔参考临近矿井井筒地质和水文资料，施工中发现有较大差异，部分地段涌水量太大，必须进行注浆，耽误了施工工期，增加了施工成本：
(2)井底车场水平位置根据实际揭露的岩层情况进行了调整，使得井筒深度比设计深度加深25m;
(3)采区巷道揭露煤层时，发现煤层厚度比原设计薄，必须改变原设计的采煤方法，重新进行采区巷道布置和施工，耽误工期6个月;
(4)由于匆忙施工，施工单位的部分施工队伍尚未完成其他工程项目，在进行该矿井的和施工安排时，矿建、土建和安装配套不好，经常发生脱节而导致进度拖延。
问题：
(1)根据本矿井施工的情况，说明矿业工程建设项目的主要特点?
(2)针对发生的事件，分别说明建设单位和施工单位存在的过失?
(3)本矿井建设存在哪些违规的地方?所发生的事件由谁承担责任?
54、单项选择题 骨料的级配是指混凝土中骨料的()。
A.不同粒径颗粒所占比例的分布情况
B.占10%比例的颗粒粒径大小
C.最大粒径的所占比例数
D.最小粒径颗粒所占比例
55、单项选择题 在钢筋混凝土中，合理配置钢筋的基本原则是（）
A.钢筋受力与混凝土一致
B.钢筋受拉与混凝土受压强度充分利用
C.钢筋置于受压区
D.钢筋置于梁、板上部
56、单项选择题 编制施工组织设计的目的，包括（）的内容
A.提供业主检查的依据
B.确定对各类人员分配奖金办法
C.提供上级机关审查
D.确定各类协调关系的依据
57、单项选择题 矿山工程中，当工程地质条件复杂时，正确的安全工作做法是
A.安排所有技术人员参与管理地压工作，取消专职地压机构
B.一发现有地压活动预兆，就立即停止全部作业
C.通往陷落区和采空区的井巷应及时封闭
D.可以利用滚石区的土地面积，建筑临时设施货构筑物
58、单项选择题 造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的（）。
A.石灰石
B.石膏
C.红土
D.矿渣
59、单项选择题 露天矿山的辅助生产环节不包括()。
A.线路修筑
B.动力供应
C.车铲运输
D.疏干及防排水
60、单项选择题 电弧 熔炼主要用于炼合金钢的为()
A、直接加热式二相电弧炉
B、直接加热式三相电弧炉
C、直接加热式真空电弧炉
D、二次加热式真空电弧炉
61、单项选择题 现阶段用于矿井的灭火技术很多，其中经常采用的技术是（）。
A.泡沫灭火技术
B.灌浆灭火技术
C.均压灭火技术
D.火区密封技术
62、单项选择题 井下巷道的装岩工作，不采用()。
A.长绳抓岩机
B.耙斗式装岩机
C.铲斗式装岩机
D.立爪式装岩机
63、单项选择题 适合于矿山井下有水环境爆破作业的炸药是（）
A.水胶炸药
B.浆状炸药
C.铵梯炸药
D.铵油炸药
64、单项选择题 对于有自然发火可能性的矿井，合理的安全生产要求是（）。
A．主要运输巷道应布置在岩层或者不易自然发火的矿层内
B．所有巷道及生产工作面均应设置防火墙
C．所有设备都应选用防爆产品
D．所有矿层埒应进行灌浆处理
65、单项选择题 桅杆式起重机的缺点是（）。
A．起重量小
B．使用成本高
C．吊装效率低
D．结构复杂
66、单项选择题 装配式钢筋混凝土工业厂房的结构构件中，一般需要采用现场浇筑的是（）。
A．基础
B．柱
C．吊车梁
D．屋面板
67、多项选择题 瓦斯发生爆炸的条件是（）。
A.瓦斯浓度达到5%—16%
B.空气中氧气浓度在12%以上
C.有足够能量的点火源
D.有煤尘存在
68、单项选择题 钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是()。
A.结构吊装
B.大模板施工
C.一般现浇工艺
D.爬模施工
69、问答题
某工程公司低价中标了一矿区工业广场的改造工程，其中要在广场内修建一条l00m长的地下双孔钢筋混凝土排水暗渠。暗渠外断面尺寸为宽12m、高4．8m，渠底标高--5．8m，渠顶需覆土回填lm，并恢复广场绿化。暗渠东段50m的北面是一栋已建成的6层楼房，与暗渠净距5m。暗渠两侧无空地。该区域常年地下水位在一2．5m左右。
经批准的施工组织设计采用的施工方法为：暗渠西段采用双排钢板桩加横向支撑系统，双排轻型井点降水；东段50m采用双排水泥搅拌土重力式挡土墙兼挡水；机械挖土，土方外运。
项目实施前，项目经理为节省费用将水泥搅拌桩挡土墙改为悬臂式钢板桩，不设横向支撑，采用单排轻型井点降水；回填用的土方堆放在楼房北侧的狭长空地上，约需堆高5m。因工期紧迫，立即组织实施。
土方开挖至一3．5m时，发现钢板桩缝隙有渗水渗砂现象。挖N-4．5m时，楼房墙体出现裂缝。挖至～5．5m后，部分钢板桩倾覆，楼房墙体出现倾斜倾向，工程紧急停工。
70、单项选择题 万能分度头属于（）。
A.镗床用工具
B.镗床专用夹具
C.通用夹具
71、单项选择题 下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是()。
A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的8%
B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的12%
C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的12%
D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的8%
72、单项选择题 在干燥环境中进行混凝土施工时，应优先选用()。
A.普通水泥
B.粉煤灰水泥
C.矿渣水泥
D.特种水泥
73、单项选择题 关于施工控制网的局部测量精度与整体精度关系的说法，正确的是（）。
A.各局部单元的精度要求均是一致的，故整体控制网的精度是一致的
B.虽然单元的精度不_致，整体控制网则是以最高精度要求统一的
C.对于测量精度要求高的建(构)筑物，其相应的局部控制网精度较高
D.提高局部控制网精度的目的是为满足提高整体控制网精度的要求
74、单项选择题 民用爆炸物品的储存，不应该()。
A.储存在专用仓库内
B.将炸药和雷管放在同一仓库内
C.安排专人管理
D.及时销毁过期失效爆炸物品
75、单项选择题 关于地面裸露爆破的说法，不符合安全规定的是()。
A.裸露药包外应用水袋或黄泥土覆盖
B.覆盖材料中应适当含有碎石、砖瓦等物质
C.炸药应与裸露的被爆体有较大的接触面积
D.为避免对后续爆破药包的影响，应采取齐发爆破
76、单项选择题 通常所谓的混凝土收缩变形是指混凝土因()的结果。
A.化学作用
B.水分挥发
C.温度变化
D.综合效应
77、单项选择题 岩巷施工中，效果最佳的通风方式是（）。
A．压入式通风
B．抽出式通风
C．混合式通风
D．压气引射器通风
78、单项选择题 关于一些混凝土外加剂性能的说法，错误的是()。
A.外加剂一般具有早强性能
B.低温施工可采用外加剂防冻
C.外加剂有减少水泥用量作用
D.外加剂的作用和其用量呈线性关系
79、多项选择题 项目设计阶段影响工程投资的因素有()。
A.总平面设计
B.工艺设计
C.建筑设计
D.工程技术方案设计
E.建设地点的选择
80、单项选择题 以下有利于矿山项目前提竣工的合理方法是()。
A.不设井筒单开巷道
B.永久井塔可以安装好再移到井口
C.基岩采用箕斗提升
D.施工力量均匀安排在各个工作面
81、单项选择题 墙钢筋绑扎中，钢筋直径大于12mm时，墙(包括水塔壁、烟囱筒身、池壁等)的垂直钢筋每段长度不宜超过()m。
A.2
B.3
C.4
D.5
82、单项选择题 骨架承重结构的单层工业厂房结构体系中，外墙体主要起()作用。
A.骨架
B.承重
C.围护
D.分隔
83、单项选择题 振动沉桩法施工预制混凝土桩，不宜用于（）土层。
A．砂土
B．砂质黏土
C．黏性土
D．亚黏土
84、单项选择题 对于充填砂土的碎石土类边坡，基坑的边坡系数一般应为（）。
A.1：0.75～1：1.00
B.1：0.50～1：1.00
C.1：1.00～1：1.25
D.1：1.00～1：1.50
85、多项选择题 目前，适合于斜井工作面的常用排水设备有()。
A.卧泵
B.风泵
C.潜水排砂泵
D.气动隔膜泵
E.吊泵
86、单项选择题 属于两井间的巷道贯通特点的是()。
A.巷道两个端头之间的贯通
B.一个井筒的两个端头间的贯通
C.两井筒必须都进行联系测量的贯通
D.两个独立井筒同时进行贯通
87、单项选择题 关于影响井筒施工的提升能力的因素，说法正确的是()。
A.提升能力与井深无关
B.提升能力与选择吊桶大小有关
C.提升能力与井筒直径有关
D.提升能力与提升机直径无关
88、多项选择题 土的工程性质包括()。
A．压缩性
B．弹塑性
C．可松性
D．土压力
E．休止角
89、多项选择题 下列有关轻型设备机械化作业线配套方案的正确表述是()。
A.该作业线由6臂伞钻和中心回转抓岩机组成
B.这种方案应用最广，并且取得了良好的经济技术效益
C.该作业线可以满足千米以上井筒快速施工的要求
D.该方案机械化程度高，设备轻巧、灵活方便
E.它主要适应于井筒直径5～6.5m，井筒深度500m～800m的井筒施工
90、问答题
背景：
某施工队进行井下巷道施工。巷道断面高度3.6m，宽度4.4m，锚喷支护。为加快施工速度，施工队采用两个施工班掘进、一个班锚喷作业的施工方法;并在放炮后，立即进入掘进工作面安排钻炮眼、出矸工作。由于出矸工作来不及，经常是锚喷工作在矸石堆上进行;而且掘进班施工人员还以可以方便锚喷拒绝验收人员对掘进班提出的清完矸石的要求。结果月底验收时发现巷道很不规整，还满巷道淌水。
背景：
某施工队进行井下巷道施工。巷道断面高度3.6m，宽度4.4m，锚喷支护。为加快施工速度，施工队采用两个施工班掘进、一个班锚喷作业的施工方法;并在放炮后，立即进 入掘进工作面安排钻炮眼、出矸工作。由于出矸工作来不及，经常是锚喷工作在矸石堆上进行;而且掘进班施工人员还以可以方便锚喷拒绝验收人员对掘进班提出的清完矸石的要求。结果月底验收时发现巷道很不规整，还满巷道淌水。
问题：
1.你认为该施工队加快掘进速度的做法是否正确?哪些做法违法安全规程?
2.施工队的哪些做法不利于巷道质量?
3.掘进班提出“方便锚喷”的观点是否有理?应如何解决以上这些问题?
1.你认为该施工队加快掘进速度的做法是否正确?哪些做法违法安全规程?
2.施工队的哪些做法不利于巷道质量?
3.掘进班提出“方便锚喷”的观点是否有理?应如何解决以上这些问题?
91、单项选择题 关于井巷工程辅助费，不正确的说法是()。
A.它就属于直接工程费
B.它不属于凿井措施费
C.它不包括人工、材料、设备费用
D.它包括井筒提升运输费用
92、问答题
某施工单位承接了一煤矿的岩石大巷工程，该巷道长度800m，设计净断面积18m2。巷道所穿过的岩层普氏系数f=2～4，属Ⅳ类围岩；巷道距煤层较近，偶有瓦斯涌出。巷道采用锚网喷联合支护。
施工单位项目部技术员结合工程实际条件编制了该巷道的施工安全技术措施，确定该巷道施工采用多台气腿式凿岩机打眼，直眼掏槽，岩石水胶炸药，秒延期电雷管，煤矿专用发爆器起爆，蓄电池电机车牵引1t矿车运输。该技术措施经项目部技术经理修改后审批并付诸实施。
在巷道施工过程中，由于运输系统出现故障，连续5个循环不能正常排矸，导致大量矸石堆积在工作面后15m左右的位置，工人只能弯腰从矸石堆上进入工作面。在一次爆破工作中，装药联线完成后，班长安排在距离工作面50m的一处直角岔巷内设置警戒线，全部人员躲入岔巷中。然而，爆破后发生大量矸石飞落，造成2人死亡，2人重伤，3人轻伤。
93、多项选择题 单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有（）。
A．工期
B．质量
C．安全
D．利润
E．成本降低率
94、多项选择题 矿业工程测量专用仪器有()。
A.全站仪
B.光电测距仪
C.激光扫平仪
D.激光垂线仪
E.陀螺经纬仪
95、多项选择题 微差爆破的特点是（）
A.各药包的起爆时间相差微小
B.被爆破的岩块在移动过程中互相撞击
C.增加了岩石的破碎作用，提高了单位炸药消耗量
D.减小了抛掷作用，爆堆集中
E.不能在有瓦斯与煤尘工作面使用
96、单项选择题 ()是指在工程建设过程中由于责任过失造成工程坍塌或报废、机械设备毁坏、造成人员身伤亡或重大经济损失的事故。
A.一般事故
B.重大事故
C.责任事故
D.非责任事故
97、单项选择题 关于井架的天轮平台的说法，不正确的是其()。
A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求
B.尺寸应满足提升、悬吊设施的布置要求
C.应布置在过卷高度以上
D.围护结构不得使用易燃材料
98、多项选择题 工程量清单计价的方法有以下()方式。
A.按工料单价计算
B.按综合单价法计算
C.按施工工程对象性质的不同分别确定
D.按分部分项工程单价计算
E.按单位工程报价计算
99、单项选择题 关于泥浆护壁成孔灌注桩特点的说法不正确的是（）
A.易造成现场环境污染
B.工作效率高
C.设备简单
D.成孔速度不够快
100、多项选择题 露天矿爆破质量好的表现主要在()等方面。
A.大块率低
B.破碎的块度均匀1
C.爆堆集中
D.炮眼留有“根底”
E.爆堆松散易装铲
101、单项选择题 当巷道接近老窑发生突水时，能判断其另有水源联系的依据是()。
A．瞬时有大量水涌入巷道
B．涌人的水中有明显的硫酸根离子
C．后期涌水趋于稳定且不易疏干
D．设备浸泡后出现明显锈迹
102、问答题
某矿井副井利用永久井架凿井。主、副井筒掘砌同时到底，井筒工程结束后，为迅速转入井底车场施工，施工单位编制了井底车场施工网络进度计划，如下图所示，图中时间单位为天。工程实施中，H工作因故延误了30d。
103、多项选择题 关于施工现场防火的基本要求，说法正确的是（）。
A.凡是火险隐患，必须按“三定”原则整改
B.定期检查消防安全工作
C.职工上岗前应完成防火知识教育
D.高压线下使用电炉必须经过批准
E.按规定对消防人员进行消防专业培训
104、单项选择题 GPS测量数据处理，以获得地面测站点的()为目标。
A.绝对高程
B.平面坐标
C.相对高程
D.三维坐标
105、单项选择题 水玻璃不具有的特性是（）
A.耐燃性
B.很强的耐酸腐蚀性
C.良好的粘结性能
D.良好的耐热性能
106、单项选择题 关于新奥法工程监测，观点正确的是()。
A.工程监测作为新奥法技术的重要环节，在锚喷支护中一般不采用
B.岩石的声速和破裂程度有关，破裂越严重，声速越膏
C.新奥法工程监测的主要目的是检查井巷隐蔽工程的施工质量
D.通过工程监测可以掌握围岩破裂范围及其变化规律
107、多项选择题 调研产生某工序施工质量问题原因的方法，要经过的程序包括()。
A.明确影响因素包括人、机、料、方法四方面
B.通过各种控制图确定影响因素的内容
C.针对问题提出改善质量的方法
D.重新对该因素进行控制图统计和分析
E.反复循环直到控制图反映工序正常
108、问答题
某矿井采用立井开拓方式，风井位于井田东部边界，主井装载系统位于副井运输水平
上方，主、副井井筒深度基本相同，副井
109、单项选择题 在合同金额小于2000万元的单项工程中，二级矿业专业注册建造师不能承担的项目是（）。
A．选煤厂主厂房土建工程
B．矿井永久提升机基础工程
C．绝对瓦斯涌出量大于40ma／min的井下巷道
D．年产量90万吨的矿井
110、多项选择题 井巷施工的压风系统包括（）。
A．压风机和压风机房
B．压风钢管
C．金属风筒
D．管路分风器
E．油水分离器
111、单项选择题 对于关于放射性物质的储运和使用安全规定，不正确的是()。
A.运输放射性物质和含放射源的射线装置，应当采取有效措施，防止放射性污染
B.放射性物质和射线装置应当设置明显的放射性标识
C.向环境排放放射性废气、废液，必须符合国家放射性污染防治标准
D.放射性物质和射线装置必须设置明显中、英文警示说明
112、单项选择题 下面有关节理面的说法不正确的是（）
A.节理面的影响因素包括节理面本身的性质、节理面的分布等因素
B.节理面一般会促进岩体抗变形能力的加强
C.节理面一般会造成岩体变形和强度的各向异性
D.节理面一般会降低岩石强度和变形模量
113、单项选择题 投标人在矿业工程项目的投标报价工作中，不合理的要求是()。
A.利润不能高于竞标单位
B.技术成熟项目不宜取高费
C.根据合同形式考虑合同风险费用
D.根据地质资料情况考虑地质风险费
114、多项选择题 采用滑模施工法进行井塔施工的突出优点有（）。
A．施工速度快
B．机具用量小
C．占用井V1时间少
D．抗风能力强
E．经济效益明显
115、单项选择题 属于焊接工作中的内部缺陷的是()。
A.未焊透
B.气孔
C.咬肉
D.凹坑
116、多项选择题 压风机房的位置应设置在（）
A.远离办公楼
B.远离绞车房
C.远离变电所
D.广场主导风向的上风位置
E.靠近主要负荷地
117、单项选择题 通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的()。
A.1/2
B.1/B
C.1/16
D.1/4
118、单项选择题 地下连续墙采用两根以上导管浇筑的导管间距一般不应超过()m。
A.1
B.2
C.3
D.4
119、单项选择题 工序质量控制的循环程序是（）。
A．计划、检查、执行、处理
B．检查、处理、执行、验收
C．计划、执行、检查、处理
D．检查、执行、处理、验收
120、单项选择题 关于钢筋混凝土中钢筋的使用，以下说法正确的是()。
A.钢筋混凝土中的钢筋越多，则其强度越高
B.钢筋混凝土梁的箍筋还具有抗剪作用
C.钢筋的混凝土保护层厚度由其抵抗钢筋腐蚀性的要求确定
D.梁的主要受力钢筋应布置在梁的上部
121、单项选择题 对于地下工程或是后浇缝式的防水混凝土，适宜的外加剂材料是()。
A.膨胀剂
B.密实剂
C.早强期
D.引气剂
122、多项选择题 热辐射光源有白炽灯和卤钨灯，其特点包括()。
A.体积小、构造简单、使用方便、价格便宜
B.散热量大、发光效率低、寿命短
C.用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所
D.发光效率高，寿命长，灯的表面亮度低，光色好，接近天然光光色
E.有频闪现象，镇流噪声、开关次数频繁，影响灯的寿命
123、多项选择题 井巷工程的临时支护通常可采用的方式是()。
A.锚喷支护
B.金属锚杆支护
C.金属棚子或木棚子支护
D.前探支架支护
E.现浇混凝土支护
124、单项选择题 井巷工程定额应属于（）类定额
A.地区
B.行业
C.国家
D.专业
125、多项选择题 硬化后的混凝土应具有适应其所处环境的耐久性，这包括（）。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.抗侵蚀性
D.抗碳化性
E.抗酸化性
126、单项选择题 在一般建筑幕墙的保温要求中，有保温要求的玻璃幕墙应采用()玻璃。
A.安全
B.中空
C.夹层
D.净片
127、问答题
案例分析题背景：
一立井井筒工程，按我国现行建筑安装工程费用项目构成的合同总价为3000万元。部分费用约定如下：人工费780万元，材料费600万元，税金120万元，利润150万元，措施费210万元，规费210万元。关于施工机械使用费的内容如下：机械折旧费180万元，大修及日常维修费30万元，动力费270万元，机械人工费90万元，机械拆安及场外运输费60万元，无养路费及车船使用税。工期15个月。合同还规定工程量变更在±5%范围内时，措施费、规费、利润、税金不做调整;停工期间的人工费、机械大修及日常维修费、机械人工费仍按正常情况计算。
施工过程中发生以下事件：
(1)地质资料显示，井深725m～735m处有一含水层，预计井筒最大涌水量150m3/h。施工单位未采取专门措施，放炮后涌水量达l40m3/h。导致淹井事故，造成设备被淹损失10万元，都分井壁因长期浸泡的返修费20万元，为处理事故的其它相关损失80万元，影响工期1个月，其中停工0.5个月。
(2)施工到井深850m时，由于地压突然增大，导致井深720m处井筒井壁被压坏，砸坏施工设备损失8万元，施工单位工伤损失l0万元，建设单位工伤损失l0万元，修复井筒及相关费用20万元。停工0.5个月，影响工期1个月。
(3)因设计变更，井筒延深1Om。延深所需材料费7万元，人工费8万元，工期0.2个月(原设备均满足要求)。
问题：
1.按建筑安装工程费用项目组成，该工程背景中还有一项重要费用没有列出，请指出是哪一项，并计算该项费用数额。
2.在事件(1)中，施工单位的直接损失包括哪些费用项目?可以得到多少工期和费用的索赔?施工单位应当从该事件中吸取什么教训?
3.事件(2)中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件(2)中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?
4.事件(3)的工程变更应如何调整合同价格?
128、单项选择题 水泥的性能指标不包括（）。
A．细度
B．强度
C．硬度
D．水化热
129、问答题
案例分析题背景:
某矿井采用立井开拓方式，主、副井布置在同一工业广场内，风井离主、副井约4.5km。一施工单位承建了主、副井井筒，主井井筒净直径6.5m，深度850m，井壁厚度600mm，混凝土标号为C60。该井筒采用混合作业施工方案，主要施工设备配置及作业内容包括：采用2个3m3吊桶排矸，两台直径2.8m单滚筒绞车进行单钩提升，6臂伞钻打眼，l台HZ-4中心圆转抓岩机出碴，溜灰管下料，整体金属模板砌壁(模板厚度60mm)。
在井筒的施工中，项目经理制定了对施工队的考核办法，规定项目部每月月底对施工质量进行验收，合格后按进度支付施工队人工工资，并要求施工队每周做一组试块。施工队长将考核指标层层分解到班组，规定出碴班每出一桶岩碴记1分，并要求岩碴面距吊桶上沿高度为50mm～120mm，否则不予记分;砌壁班立模时的模板上口要低于上段井壁100mm，以便于浇筑混凝土，脱模后立即用细石混凝土填实接茬缝。
在井筒施工到350.0m～353.6m时，以井筒中心为基准，测量井筒荒断面的半径如表1，测点分布见测点布置图。由于大雨影响石子进场，三天未能浇筑混凝土，施工单位为了确保安全，对该段井筒进行了锚喷临时支护，喷射混凝士厚度70mm。石子到场后。砌壁班下放模板、凿毛接茬面表层，模板落位后以井筒中心为基准测量了模板底部内侧的半径，然后开始浇筑混凝土。测量结果见表2，测点位置仍见测点布置图。
表1：井筒荒断面半径测量结果表
测点布置图
表2：模板底部内侧半径测量结果表
问题：
1.该井筒施工方案的设备配置有何不妥?为什么?
2.项目经理采用的施工质量验收方法有何不妥之处?
3.施工队长对出碴班的考核合理吗?为什么?
4.施工队长对立模的要求有何不妥?正确的要求是什么?
5.在施工350.0m～353.6m段井筒过程中。存在哪些影响井壁质量的问题?
130、单项选择题 根据()，石油沥青分为道路沥青、建筑沥青和普通沥青。
A.用途
B.组成成分
C.化学性能
D.物理性能
131、单项选择题 污水排放隧道的防水等级属于()。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
132、多项选择题 属于矿井工业广场主要安全、环保设施的建(构)筑物有（）
A.炸药库
B.锅炉房与浴室
C.油脂库
D.矸石场
E.通风机房
133、单项选择题 根据矿山井巷工程施工及验收规范，冻结法施工的立井井筒段漏水量不得大于()。
A.0.5m3/h
B.6m3/h
C.15m3/h
D.3m3/h
134、单项选择题 混凝土的构成中，（）是影响混凝土耐久性的重要因素
A.骨料的坚固性
B.水的清洁度
C.水泥的标号
D.砂子的粒度大小
135、单项选择题 水玻璃不能用于（）用途
A.配置建筑涂料
B.作为粘结材料
C.配置专用的砂浆或混凝土
D.作为速凝剂掺合料
136、问答题
某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。
施工过程中发生下列事件：
事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。
事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共清点的
情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该I作提前2个月完成，因
此，建设单位提出要将原合同I期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
问题
1.确定初始计划的总工期，并确定关键线路及工作E的总时差。
2.事件l发生后，吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
3.事件2发生后，项目监理机构应批准的费用补偿为多少?应批准的工程延期为多少?
说明理由。
4.指出事件3中建设单位的不妥之处，说明理由。项耳监理机构应如何批复所发生的费用和工程延期问题?说明理由。
5.事件4发生后，预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。
137、单项选择题 经纬仪是用来测量（）的仪器，有光学经纬仪和电子经纬仪
A.水平距离
B.水平角和垂直角
C.垂直距离
D.水平距离和垂直距离
138、单项选择题 单位工程质量由()负责组织有关单位检验评定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.分包单位
139、问答题
背景:
某施工单位承担了一冶炼厂房的建筑安装工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容包括：
(1)厂房建筑安装工程造价660万元，材料及设备费占施工产值的比重为60%;
(2)工程预付款为该厂房建筑安装工程总造价的20%，工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每月结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣低工程预付款，竣工前全部扣清;
(3)工程进度款逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价3%，竣工结算月一次扣留。
问题:
(1)通常工程竣工结算的前提是什么?
(2)承包单位能否将预付款临时挪作他用?为什么?
(3)该工程2～5月每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?
(4)6月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少?甲方应付工程结算款为多少?
(5)在该工程的保修期间发生管道漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后四方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用应如何处理?
140、多项选择题 按幕墙施工方法分类，建筑幕墙可分为()幕墙。
A.金属
B.人造板材
C.组合
D.单元式
E.构件式
141、单项选择题 对有一定宽度的建构筑物的问隙防水时，一般不采用()方法。
A.涂刷
B.浇灌
C.填塞
D.铺设盖布后浇涂
142、单项选择题 高聚物改性沥青防水卷材属于（）
A.刚性防水
B.柔性防水
C.综合防水
D.自防水
143、单项选择题 成本控制的原则是()。
A.少花钱
B.多挣钱
C.权与利相结合
D.职能控制
144、多项选择题 关于井下作业防坠、防砸措施，说法正确的是()。
A.竖井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器
B.斜井与各水平连接处应按规定设栅栏、金属网和阻车器
C.天井口、溜进口应设盖板、标志和照明
D.漏斗口应设置感应灯，保证人员经过时的照明
E.开凿竖井时应有防止工具、材料坠落的安全措施
145、单项选择题 制冷过程中的循环系统不包括的内容是()。
A.氨循环系统
B.盐水循环系统
C.冷量循环系统
D.冷却水循环系统
146、单项选择题 矿山立井工程项目施工前，应由施工单位负责完成的准备工作是（）。
A．项目规划和立项许可
B．土地购置和临时用地的租用
C．申请并获准施工许可
D．施工图纸审查和技术交底
147、多项选择题 关于工程变更处理方法的说法，正确的有（）。
A．工程量清单中有适用的综合单价，应以该综合单价计算变更工程费用
B．变更工作的内容在工程量清单中没有适用或类似的综合单价时，应确定新的综合单价计算变更工程费用
C．承包人应在工程变更确定后2Bd内，提出变更工程价款的报告
D．业主在确属需要时有权发布变更指示
E．在有利于业主利益时，承包商可以自主进行变更
148、单项选择题 划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的()划分的部分。
A.不同工程材料
B.不同工程部位
C.不同施工工种
D.不同支护方式
149、多项选择题 不受杂散电流、静电等外来电影响的起爆方法是（）
A.电力起爆法
B.导火索起爆法
C.导爆索起爆法
D.导爆管起爆法
E.电雷管起爆法
150、单项选择题 掘进工作面后布设扇风机的通风均属于()通风。
A.中央并列式
B.局部通风机
C.离心机
D.压入式
151、多项选择题 边坡稳定性分析常用的方法有()。
A.刚性极限分析法
B.有限元模拟
C.边坡稳定的概率分析
D.边坡稳定的统计分析
E.散体理论
152、单项选择题 大型矿山的工程设计通常按三个阶段进行，其中属于最早进行的项目是()。
A.技术设计阶段
B.初步设计阶段
C.安装设计阶段
D.施工图设计阶段
153、单项选择题 不能作为矿业工程项目工程量变更条件的是（）。
A．单位工程技术特征的局部修改
B．硐室施工中因地质变化造成重大冒顶
C．连续三天大雨影响材料进场
D．因暴雨造成4h停电
154、问答题
背景:
某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：
1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。
2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。
3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。
问题：
1.分别分析几次事件中的索赔。
2.试述承包人的索赔程序。
155、单项选择题 地下连续墙导墙的厚度一般为()cm。
A.5～10
B.10～20
C.20～30
D.30～40
156、单项选择题 建筑钢材的强度指标，一般采用()试验获得。
A.抗拉
B.抗压
C.抗剪
D.抗冲击
157、多项选择题 平面钢框架结构应设置（），以保证其稳定和刚度
A.横向支撑体系
B.纵向支撑体系
C.系杆
D.檩条
E.钢柱
158、单项选择题 在矿山工程项目中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是()。
A.施工方案
B.土建工程
C.大型施工设备
D.地下产生系统
159、单项选择题 地质剖面图是指（）
A.反映一个钻孔内矿体、岩层相互位置关系及厚度的图
B.根据同一勘探线上勘探资料编制的、反映地层、矿体、标志层、构造等的图
C.将矿体的底板等高线投影在水平面上得到的图
D.将研究区域地形等高线投射到水平面上的图
160、单项选择题 吊盘下层盘底喇叭口外缘与中心回转抓岩机臂杆之间应留有（）的安全间隙，以免相碰或影响抓岩机的抓岩范围
A.80～200mm
B.90～180mm
C.100～180mm
D.100～200mm
161、单项选择题 通常，浇筑井壁混凝土的钢模板，其厚度应不小于()。
A.1.2mm
B.2.0mm
C.2.5mm
D.3.5mm
162、单项选择题 矿图中，反映矿井建设施工及生产过程的采掘工程活动和地质特征的综合性图纸是()。
A.采掘工程平面图
B.工业场地平面图
C.井田地形地质图
D.井底车场平面图
163、单项选择题 下列不属于地面土建工程的是()。
A.大型土石方工程
B.一般工业与民用建筑工程工程
C.深基础工程
D.地面预注浆工程
164、单项选择题 所谓风险的一次性特征，是指()。
A.风险出现的状况各次都不同
B.项目的风险只出现一次
C.各种风险都要在项目中出现一次
D.存在一项影响项目的关键风险
165、单项选择题 总承包工作的分包，是在法律、法规和业主要求的基础上，凭借()工作能力进行的。
A.业主
B.总承包企业
C.监理方
D.潜在的分包商
166、单项选择题 当施工中要求快硬时，要优先选用()。
A.粉煤灰水泥
B.硅酸盐水泥
C.普通水泥
D.特种水泥
167、单项选择题 地面变电所的安装必须有()。
A.检修记录
B.安全措施及安装、调试记录
C.整定值变更记录
D.防爆合格证
168、多项选择题 以下观点正确的有（）。
A.个性化服务有可能成为新的服务规范和标准
B.对老年顾客，要给予特别关照
C.“礼多人不怪”，所以要对客房多次清洁和检查，让客人满意
D.发现客人感冒，要及时送上感冒药
169、问答题
某施工单位承包一矿井工程，其中运输大巷2000m。建设单位提供的地质和水文资料表明，该大巷大部分为中等稳定岩层，属于Ⅲ类围岩，巷道顶板以上、底板以下10m范围内无含水层。巷道要穿越一断层，落差30m，断层附近围岩很容易冒落，属于V类围岩。设计该大巷采用锚喷支护，穿越断层地段锚杆间排距缩小为600mm。施工计划月成巷200m。
在运输大巷施工到断层附近时，巷道围岩出现渗水，在掘进开挖半小时后不断发生破碎围岩冒落。施工单位及时提出了巷道穿越断层的措施和支护方案，经过监理和设计单位同意后，实施了该方案，最后巷道安全通过了断层，验收合格。但半年后该运输大巷穿越断层段的两帮出现了变形，喷射混凝土有少量开裂，经检查无明显质量问题。施工单位按照建设单位的要求进行了修复。
针对上述事件，施工单位及时提出了索赔。
170、多项选择题 钢结构的主要特点有()。
A.材质均匀，材料强度高
B.制造简便，施工方便，工业化程度高
C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要
D.耐腐蚀性好，不易锈蚀
E.钢材耐热且防火
171、单项选择题 立井的地质检查钻孔可以布置在井筒范围内的是（）的井筒。
A．采用冻结法施工
B．距特大含水层较近
C．采用钻井法施工
D．穿过富含沼气煤层
172、单项选择题 属于吊盘钢丝绳应承受的负荷的是（）。
A.吊桶及其负荷
B.安全梯及其负荷
C.中心回转式抓岩机及其负荷
D.风筒重量
173、单项选择题 对于要求井壁薄(5～10cm)又不渗水，但岩层相对松软而不宜采用喷射混凝土井壁时，可以考虑采用的井壁形式有()。
A.混凝土砌块井壁
B.砖井壁
C.钢筋混凝土井壁
D.锚喷联合支护井壁
174、单项选择题 施工承包单位编制的施工组织设计，主要用于()
A、满足招标工作需要
B、对建设项目进行总体规划
C、直接指导施工过程
D、审批要求
175、单项选择题 通常，采购询价商务文件是由()编制
A、技术部门
B、控制组
C、采购组
D、施工组
176、多项选择题 钢结构的连接方法有（）
A.焊接
B.承插连接
C.铆接
D.普通螺栓连接
E.高强螺栓连接
177、单项选择题 轻型井点降水系统的井点管下端应配有()。
A．总管
B．弯联管
C．滤管
D．喷水管
178、问答题
背景：
某矿由于生产需要进行改扩建，需要增加一个什么井筒及井下巷道，委托一招标公司在全国指定的刊物上发表招标公告，有8家单位购买标书，期间发生如下事件：
事件一：某年7月7日-9日进行标书销售，投标截止日期为8月20日。由于有3家意向单位提出需要到现场进行踏勘。建设单位于7月20日组织3家意向单位到现场进行踏勘。
事件二：8月20日如期开标，评标委员会发现以下问题：A、B两家施工单位的投标保证金出自同一账户；C、D单位项目技术负责人为同一人；E单位的报价远远低于其他单位报价。
事件三：经评标委员会讨论，施工单位F综合得分最高，评标委员会将施工单位F确定第一中标人。建设单位于施工单位F签订了劳动合同并备案，然后退还施工单位的投标保证金。后来，建设单位就施工工期及工程价款进行协商，并修订了合同中相应条款并重新签订了劳动合同。
问题：
（1）该工程招标存在的问题？
（2）评标委员会发现的问题应该如何处理？
（3）事件三中建设单位的做法是否合理，为什么？
（4）招标必须的技术资料有哪些？
179、多项选择题 下列关于横道图绘制的方法，正确的是（）
A.将构成整个工程的全部分项工程纵向排列填入表中
B.横轴表示可能利用的工期
C.要分别计算所有分项工程施工所需要的时间
D.图中的横线表示每个子工序占用的时间
E.纵向排列应符合开工顺序，以保证横线上下连贯
180、多项选择题 矿用特种钢材主要是()。
A.钢轨
B.矿用工字钢
C.螺纹钢
D.槽钢
E.U型钢
181、单项选择题 泥浆护壁成孔灌注桩施工期间护筒内的泥浆应高出地下水位()以上。
A.0.2m
B.0.5m
C.0.8m
D.1.0m
182、单项选择题 冻结法凿井所采用的双层井壁，通常是()形式。
A.外壁砌块砌筑、内壁混凝土浇筑
B.外壁混凝土浇筑、内层滑模板施工
C.外壁滑模施工、内壁混凝土浇筑
D.外壁浇筑混凝土、内壁砌块砌筑
183、单项选择题 《尾矿库安全管理规定》关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）
A.尾矿库使用到期，就自行关闭
B.尾矿库的闭库施工，由企业自行完成
C.尾矿库闭库工程结束后，由上级主管部门验收
D.未经安全生产监督管理部门验收或验收不合格的，企业不得关闭尾矿库
184、单项选择题 在立井井筒基岩段施工中，安设在吊盘下层的常用抓岩设备是（）。
A．长绳悬吊抓岩机
B．中心回转抓岩机
C．靠壁式抓岩机
D．环行轨道抓岩机
185、单项选择题 混凝土柱的钢筋、模板与混凝土的施工顺序是（）
A.模板-钢筋-混凝土
B.钢筋-模板-混凝土
C.模板-混凝土-钢筋
D.钢筋-混凝土-模板
186、单项选择题 与项目设计质量的监督、管理没有直接关系的部门是()。
A.建设行政主管部门
B.专业主管部门
C.质检机构
D.安监机构
187、问答题
背景：某建设工程公司承担了一矿井的施工工作。该矿井采用立井开拓方式，中央边界式通风，井田中央布置了2个井筒，主井井筒净直径5.5m，井深650m;副井井筒直径7.0m，井深625m;风井位于井田东北部边界，净直径5.0m，井深515m。
施工单位在矿井开工前，组织编制了该矿井的施工组织设计，确定了矿井的施工方案，明确了施工准备工作的具体内容，并进行了认真准备。考虑到井筒表土较薄，又没有流沙，采用普通法进行施工;基岩部分采用钻眼爆破法施工;主、副井到底后进行短路贯通，然后副井永久装备，主井进行临时改绞，负责井底车场及大巷的施工;在与风井贯通后进行采区巷道的施工。
但在矿井的建设过程中，主井在表土段施工发生了突水问题，使工程拖延了4个月。副井先到底，矿井整个施工组织被打乱。
188、单项选择题 工程进度交换图纸的性质，是用于（）的图纸。
A.和相邻矿井工程施工单位交换
B.提供给上级机关并逐月交换
C.与兄弟单位用于经验交流的交换
D.向地方政府主管部门汇报的
189、多项选择题 矿业工程的资源供应计划主要指（）。
A.劳力需要量计划
B.材料需要量计划
C.施工机械需要量计划
D.安装设备进场计划
E.用地面积供应计划
190、单项选择题 裂纹通常有热裂纹和冷裂纹之分，产生热裂纹的主要原因不包括()。
A.母材抗裂性能差
B.焊接材料质量不好
C.焊接内应力过小
D.焊接工艺参数选择不当
191、单项选择题 对于设计高度为8m、宽7．5m、长20m，且围岩较为破碎的硐室，最不宜采用的施工方法是（）。
A．全断面施工法
B．正台阶施工法
C．倒台阶施工法
D．导硐施工法
192、单项选择题 在涂层中作为“加筋”作用的化纤布上下层接缝应错开幅宽。（）
A.1／4
B.1／3
C.1／2
D.2／3
193、多项选择题 作业现场“三图一表”的图指的是()。
A.施工断面图
B.炮眼布置三视图
C.通风线路图
D.避灾线路图
E.工作面设备布置图
194、多项选择题 矿山工程项目质量保证体系的主要内容包括()。
A.质量目标与质量计划
B.建立严格的质量责任制
C.设立专职质量管理机构
D.健全的质量检验制度和手段
E.资金保证制度
195、单项选择题 对于建成井筒的规格要求，说法错误的是()。
A.并筒中心坐标、井口标高，必须符合设计要求
B.与井筒相连的各运输水平巷道和主要硐室的标高，应符合设计规定
C.井筒的最终深度，应符合设计规定
D.有提升装备的混凝土井筒内半径，其允许偏差应为80mm
196、单项选择题 横道计划图的纵坐标内容是()。
A.子工序施工顺序
B.子工序编号或工序名称
C.子工序时间
D.时间坐标
197、单项选择题 关于材料的强度和剐度，叙述正确的是()。
A.材料的刚度与强度有关，强度越大，刚度也越大
B.高地应力条件下，巷道围岩的强度越大，其稳定性越好
C.强度反映的是材料抵抗破坏的能力，而刚度则表示材料抵抗变形的能力
D.刚度反映的是材料的大小和形状在任何条件下都保持不变的能力
198、单项选择题 重选法与浮选法的不同特点是，重选法是()。
A.采用泡沫作为分 选介质
B.用机械作用分离不同密度的颗粒
C.选前要磨矿分级
D.选后要脱水
199、问答题
背景：某施工单位承担一井底车场的施工任务，计划工期12个月，从主、副井贯通后开始计算工期。实际施工中，主井由于涌水大出现淹井，导致主井工期延误4个月。根据业主的意见，井底车场施工从副井到底完成改绞后开始计算工期，原定工期不变。施工中，由于通风能力不足，施工单位比原计划少安排3个工作面，直到主井到底形成通风回路才进行全面施工，这时已延误工期3个月，因通风系统困难多支出50万元。为了按预定的工期完成任务，施工单位增开了临时巷道，增加工作面展开剩余工程的施工。为了增开临时巷道，施工单位安排一掘进队用时25天，支出了100万元。最终按预定工期完成了施工任务。
针对业主的意见，施工单位应如何应对?200、多项选择题 灌注桩施工中常用的施工方法有()。
A.人工挖孔成桩
B.套管成桩
C.钻孔成桩
D.静力压桩
E.振动沉桩
201、单项选择题 矿业工程项目大体可分为()。
A.土建、机电安装两类
B.矿建、土建两类
C.矿建、机电安装两类
D.矿建、土建、机电安装三类
202、单项选择题 连续生产的中心线，其横向偏差不应超过()mm
A、0.5
B、0.8
C、1.0
D、1.4
203、单项选择题 适用于地下水位以上，深度5~15m湿陷性黄土或人工填土的地基是()。
A.灰土桩
B.水泥粉煤灰碎石桩
C.深层搅拌法施工
D.碎石桩
204、单项选择题 地基处理时，用于深层搅拌的施工工艺可分为（）。
A．旋喷桩和定喷桩
B．粉喷桩和旋喷桩
C．水喷桩和粉喷桩
D．定喷桩和水喷桩
205、单项选择题 关于混凝土的强度，叙述正确的是()。
A.混凝土的强度等级是按构件的抗压强度值确定的
B.水灰比越大，砂、石骨料越粗，混凝土的强度越高
C.采用蒸汽养护方法可以提高混凝土的早期强度
D.混凝土强度与介质所处的环境湿度和温度无关
206、单项选择题 从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为()。
A.专项承包
B.项目承包
C.项目总承包
D.阶段承包
207、多项选择题 关于选择立井井筒施工作业方式的依据，说法正确的是()。
A.地质条件、岩性条件、涌水条件
B.井筒的大小、深度
C.施工队伍的技术水平和管理水平
D.外协条件、与分包工作的关联情况
E.队伍的现有装备条件
208、多项选择题 铆钉连接的优点是()。
A.塑性好
B.韧性好
C.传力可靠
D.结构简单
E.用钢量少
209、问答题
背景：
某矿井由混合井与风井一对立井开拓，某施工单位承揽了混合井与风井的井筒施工。在进行工业场地平面布置时，施工单位为了便于炸药库的管理和炸药安全，临时炸药库设置一个库房，容量400t炸药，布置在永久场地围墙外侧;在布置混合井稳车设备及主提升机时为了不占用永久建筑采用设备修理车间的位置，将主提升机布置在距井筒30.5m的位置处(见下图);压风机房布置在两个井筒中间(动力负荷中心)处;水泥库及砂石料场也布置在距离两个井筒比较近的位置;临时变电所布置在工业场地一角，以不影响其他设备设施的布置，并且不占用永久建筑位置;办公室及职工宿舍布置在靠近井筒附近，便于指导现场施工及工人上下班。
问题：
1.简述施工总平面布置的原则。
2.指出该工业场地平面布置中的不合理之处，并简述理由。
210、单项选择题 矿井需要的风量计算确定原则是()。
A.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最小值
B.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最大值
C.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的平均值
D.根据计算要求分别得到结果后，选取其中的最大值的2倍
211、多项选择题 井筒凿井施工中的注浆方法，根据其与井筒掘砌施工先后及其施工位置，可分为()。
A.地面预注浆
B.后注浆
C.含水层注浆
D.工作面预注浆
E.地面后注浆
212、单项选择题 下列哪一项不是脑瘫治疗的关键点（）.
A.早期发现
B.早期干预
C.早期治疗
D.早期诊断
E.早期手术（6个月之内）
213、单项选择题 所谓一次成巷，是指在一定距离内，完成()的巷道工程内容，不留收尾工程。
A.掘进、支护、铺轨
B.掘进、支护、水沟砌筑
C.掘进、水沟砌筑、铺轨
D.支护、水沟砌筑、铺轨
214、单项选择题 井下巷道锚杆安装质量的检测内容包括锚固力、锚杆问排距、锚杆孔深以
A．扭力矩扳手检测
B．超声波回弹综合法评价
C．锚杆托板安装质量
D．喷混凝土覆盖程度
215、单项选择题 关于缩短井巷工程关键路线的方法，不适合井下的方法是()。
A.合理的技术方案
B.多头、平行交叉作业
C.主要矛盾线上安排高技术水平队伍
D.提高施工人员在工作面的密度
216、单项选择题 不宜作为项目经理的质量责任的是()。
A.坚持“质量一”方针
B.负责隐蔽工程的检查验收
C.制订有质量否决权的经济责任制
D.做好各种质量资料工作
217、单项选择题 将面板与金属框架(横梁、立柱)在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承建筑幕墙的是()幕墙。
A.单元式
B.人造板材
C.构件式
D.单层铝板
218、问答题
某施工单位承担了一矿区工业厂房土建及安装工程，施工过程中发生了以下事件：
事件一：基坑开挖至设计标高附近时，基坑一侧边坡大量土方突然坍落。施工人员发现基底局部存在勘察资料中未注明的软弱土层，并向项目部汇报。项目经理根据施工经验决定对软弱土层进行换填处理，并对基坑侧壁加设支护。由于处理方法正确，支护效果良好。事后，处理方案得到监理工程师和设计单位的认可。经计算，共增加施工成本l2万元，影响工期1Od。
事件二：设备基础施工时，商品混凝土运至现场后，施工人员电话通知监理工程师，监理工程师因外出考察无法到场。施工人员对商品混凝土取样送检后，进行了浇筑作业，并在事后将混凝土检测报告交给监理工程师。检测结果为合格。拆模后，检查表明设备基础局部由于漏振出现了少量空洞。
事件三：设备安装时，施工人员发现由于测量放线误差，设备基础位置偏移了150mm，导致设备无法安装。施工单位不得不拆除设备基础并重新施工，增加成本8万元，影响工期15d。
施工单位针对事件一、事件三按照合同约定的索赔程序提出了索赔要求。
219、单项选择题 下列关于矿产资源的说法中，正确的是（）
A.矿产资源属于国家所有，由各级人民政府行使国家对矿产资源的所有权
B.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记
C.矿产资源的探矿权、采矿权不得转让
D.国家实行探矿权、采矿权授权制度
220、单项选择题 砂石桩和水泥粉煤灰碎石桩属于()地基处理方法。
A.夯实法
B.换土填层法
C.深层挤密法
D.深层搅拌法
221、单项选择题 在主要水平运输巷道中，一般应采用精度不低于（）级的水准仪和普通水准尺进行水准测量
A.S5
B.S10
C.S15
D.S20
222、问答题
背景：某建筑施工企业承建一不锈钢酸洗车间，在工程进行当中甲方增加了一些工作内容并提出新增工程变更，工程完工后，工期比合同约定拖后20天，由此甲方拒付该工程的20万工期奖。
工程变更可以由哪些单位提出?223、单项选择题 最容易出现骨筋膜室综合征的是（）
A.股骨颈骨折
B.肱骨髁上骨折
C.膝关节后脱位
D.创伤性肩关节脱位
E.桡骨远端骨折
224、单项选择题 当钢结构周围环境存在辐射热，温度在()以上时，就须采取防火和隔热措施。
A.100℃
B.150℃
C.200℃
D.250℃
225、单项选择题 关于矿井巷道通风工作，正确的做法是()。
A．采用压入式通风，局部通风机设置在回风道
B．掘进较长的独头巷道，采用压人式通风
C．采用混合式通风，两个风机并排放置
D．巷道贯通前做好通风系统调整工作
226、问答题
某施工单位承担一煤矿的立井井筒施工，该井筒净直径5．5m，井深386in，井筒检查孔所提供的地质和水文资料比较简单，预测井筒最大涌水量不大于5m3／h。
该施工单位根据井筒的特点进行施工组织设计，采用立井机械化作业线配套施工方案，主提为JKZ2．8／15．5型提升机配4m3吊桶，副提为JK2．5／20型提升机配3m3吊桶，井架为V型凿井井架，采用FJD一9型伞钻打眼，2台HZ-4型中心回转抓岩机出矸，段高3．6m金属伸缩式模板砌壁。
在井筒施工至井深293．6m时，井壁总漏水量为1．2m3／h，工作面继续下一循环作业，爆破通风后下井检查发现工作面出水，实测涌水量为15m3／h。施工单位及时报告监理和业主，并提出采用工作面打止浆垫进行注浆的施工方案。业主认为涌水量不大，坚持要求强行通过。于是，施工单位采用导管把明显出水点的涌水导出，然后进行混凝土的浇筑；同时，为避免水泥浆流失减少了对混凝土的振捣。最终，施工单位所施工的296．1～315．2m井段共计6模井壁较正常作业时间多增加工期13d，各种人工及机械费用额外增加86．5万元，且井壁局部出现蜂窝麻面现象。
井筒掘砌至马头门附近时，井底信号工因病请假，班长临时指定一名工人担任信号工。在一次吊桶下放通过吊盘时，信号工未及时发送停止信号，吊桶未减速直接下放冲撞抓斗，使抓斗坠落造成井底作业人员l人死亡、l人重伤的安全事故。
227、单项选择题 施工准备工作中的()还要为确定仓库、堆场面积、组织运输之准备用。
A.劳动力需要量计划
B.施工机械需要量计划
C.材料、设备供应计划
D.工程进度计划
228、单项选择题 由于基坑侧面土体重力传递使基坑底部土体隆起的作用力称为（）土压力。
A．主动
B．被动
C．静止
D．混合
229、问答题
某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。
(1)巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求? (2)巷道光面爆破的质量标准是什么? (3)喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么? (4)作为项目经理应当如何处理施工队的不正确做法?230、单项选择题 事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，()核定事故等级。
A.应按照变化前核定的数据
B.如救援不足30天的按原等级
C.如救援超过30天的按变化的数据
D.应按照变化后的伤亡人数重新
231、单项选择题 井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的()划分的部分。
A.不同工程材料
B.不同施工年度
C.不同工程部位
D.不同施工工种
232、多项选择题 钢材的连接方式，包括有()。
A.焊接
B.索式连接
C.铆钉连接
D.螺钉连接
E.螺栓连接
233、多项选择题 导致拒爆、瞎炮的原因有()。
A.导爆索起爆网路电阻不平衡
B.爆破网路中有延期雷管
C.同—爆破网路中雷管类型不同
D.发爆器的电压不足或雷管过多
E.药卷之间有岩粉阻隔或散装药过于密实
234、单项选择题 双层立井井壁结构进行壁问注浆时，注浆孔一般要进入外层井壁()。
A．50mm
B．100mm
C．300mm
D．2／3厚度
235、单项选择题 立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。
A．吊盘的下层盘
B．吊盘的上层盘
C．固定盘下
D．井壁上
236、问答题
某在建矿井，设计生产规模较大。该矿井附近有开采多年的小煤矿，且开采情况不清。在矿井施工转入二期、三期工程(即井底车场、巷道和采区工程)开拓期间，由于工期安排较紧，建设单位引入了多个施工队伍同时施工。在某工作面施工过程中，施工人员
汇报该工作面渗水增大，局部有顶板片落的情况，但没引起有关人员的重视，未进行探水工作。隔天，工作面放炮后发生了重大突水事故，并造成矿井淹井。
237、多项选择题 关于矿井联系测量，叙述正确的是（）
A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统
B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类
C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关
D.矿井联系测量的主要任务是确定矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程
E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量
238、单项选择题 立井井壁混凝土强度的破损性检验不应超过（）处。
A．1
B．2
C．3
D．4
239、单项选择题 平硐进硐施工遇到风化层时，一般应首先采用()支护形式。
A.砌碹
B.管棚支护
C.锚杆支护
D.钢支架
240、单项选择题 不可用作地下连续墙墙体材料的是()。
A.钢筋混凝土
B.素混凝土
C.黏土
D.砂土
241、单项选择题 按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.12
B.24
C.48
D.72
242、单项选择题 风井若在关键线路上，则安排风井于()则不合理。
A.比主、副井提前开工
B.略晚于主、副井开工
C.于主、副井完成后开工
D.与主、副井同时开工
243、单项选择题 矿图中的矿体等高线发生弯曲时，表示矿体的()发生变化。
A.走向
B.倾向
C.倾角
D.分布
244、单项选择题 关于利用永久井架凿井，说法不正确的是它()。
A.有利加快缩短主副井交替装备时间
B.可以增加建设方的收益
C.可以节省临时装备费用
D.有利于加快建井进度
245、单项选择题 采用一井定向时，由近井点推算的两次独立定向结果的联系测量限差分别为()。
A.<1
B.<2
C.<3
D.<4
246、单项选择题 地下连续墙的缺点是（）。
A．施工机械化程度低
B．接头质量难控制
C．开挖基坑时需放坡
D．对开挖的地层适应性差
247、单项选择题 属于可进行爆破的非危险作业场所的是()。
A.岩体有冒顶或边坡滑落危险的
B.硐室、炮孔温度异常的
C.被爆物体坚固，难以拆除
D.光线不足、无照明或照明不符合规定的
248、单项选择题 抓岩机停用时，抓斗张开时的最突出尺寸与吊桶之间的距离()安全间隙
A、不应小于400mm
B、不应大于400mm
C、不应小于500mm
D、不应大于500mm
249、单项选择题 地下防水卷材采用外贴法施工时，每次卷材的铺贴顺序应该是()。
A.先铺立面后铺底面
B.先铺底面后铺立面
C.底面和立面平行铺贴
D.底面和立面交叉铺贴
250、单项选择题 桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是()。
A.摩擦桩
B.端承桩
C.预制桩
D.灌注桩
251、单项选择题 净直径8.0m、深度860m立井短段掘砌混合作业的施工设备配套方案应选用()。
A.FJD-9凿岩钻架、2HZ-6抓岩机、新Ⅳ型井架、金属活动模板
B.FJD-9凿岩钻架、2HH-6抓岩机、V型井架、金属活动模板
C.FJD-9凿岩钻架、HS-6抓岩机、V型井架、整体滑升模板
D.FJD-6凿岩钻架、HZ-4抓岩机、新Ⅳ型井架、整体滑升模板
252、多项选择题 井下采掘作业必须探水前进的情况有（）。
A．接近含水的断层时
B．接近积水的旧巷或采空区时
C．砌筑防水闸门后
D．工程暂停一个月以上时
E．发现有出水征兆时
253、单项选择题 通常在建筑材料中，重要结构应选用（）以上强度的砂浆材料。
A.M10
B.M30
C.M20
D.M40
254、问答题
背景:
某施工单位投标承建一矿井的主井井筒工程，标书规定工期为16个月。建设单位提供工程施工的前期条件，包括进场道路、供电、供水等。施工单位根据建设单位的要求编制了施工组织设计，并经建设单位和监理单位审核后进行井筒的施工。施工中发生下列几起事件：
(1)由于矿井进场道路为简易公路，雨期道路经常被冲毁，使得井筒施工所需材料不能及时进场，延误工期1个月。
(2)施工单位在施工时，出现设备故障，使工期延长0.5个月。
(3)井筒基岩施工时实际涌水量大于预测量，必须采用工作面预注浆才能通过，治水工作耽误工期1.5个月。
(4)井筒施工结束后，由于总涌水量大于10m3/h，施工单位进行了壁后注浆，使工期延长1个月。
问题:
(1)建设单位在井筒开工前，应当做好哪些工作?
(2)施工单位在井筒开工前，应当进行哪些准备?
(3)井筒施工中所发生的工期延误事件，应当由谁承担责任?
(4)若副井井筒进度正常，该井筒发生工期延误会产生哪些问题?
255、单项选择题 浮选法中使矿物颗粒浮起的基本方法是（）而使颗粒浮起
A.使矿物颗粒比重减小
B.使颗粒附着在泡沫上
C.使颗粒与泡沫化学作用
D.利用颗粒与泡沫的不同比重
256、单项选择题 下列关于尾矿的说法，正确的是（）
A.尾矿是指选矿后残剩的无用矸石
B.尾矿中有一部分是今后可能再利用的有用矿石
C.尾矿是一些石渣，堆放占地，但是无害
D.尾矿库要求具有渗水条件，其目的是排除尾矿的有害成分
257、问答题
某工程处承建西北某矿回风立井井筒工程，井筒净直径为6．0m，表土段钢筋混凝土井壁采用普通水泥、冻结法施工。完成冻结后，井筒掘砌工程于2008年11月20日正式开工，12月中旬气温骤降，为了不影响井筒正常施工，施工单位采取了添加防冻剂、用热水搅拌混凝土、延长脱模时间的专门措施。施工中施工人员一次又一次增加防冻剂，且为了减少热水搅拌时热量损失，大大减少了搅拌时间，但混凝土仍长时间不凝结，并出现粘模现象。至井深108m处井壁混凝土脱模(段高3．6m)时，约有四分之一周长的井壁混凝土因没达到初凝强度而发生塌落，导致正在模板下方准备清理模板的2名工人被砸，伤势严重。
1．说明造成此次事故的主要原因。 2．在混凝土浇筑中，施工人员有哪些具体的作业错误?它们会造成哪些不良后果? 3．除已采取的正确防寒措施外，还可采取哪些合理办法应对气温骤降? 4．该伤亡事故发生后首先要做的工作是什么?258、多项选择题 编制矿井设计的依据文件，包括有()。
A.被批准的井田地质勘察成果(报告)
B.被批准的矿区总体设计
C.井筒检查钻孔资料
D.有效设计合同
E.资源价格的政策性文件
259、多项选择题 根据《有色金属企业总图运输设计规范》，不适宜于建厂的地区或地段是()。
A.基本烈度高于9º的地震区
B.有开采价值的矿床上
C.规定的重要军事设施影响范围以外
D.泥石流、断层等不良工程地质地段
E.生活饮用水水源的防护带内
260、单项选择题 深部围岩多点位移测量中，当巷道稳定状况较好时，测量结果通常为（）
A.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线规律性好
B.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率变化缓慢，且曲线规律性好
C.围岩内部变形的影响范围大，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线规律性好
D.围岩内部变形的影响范围小，随时间推移变形速率迅速降低，且曲线无明显规律性
261、多项选择题 矿井安全供电规定的内容有（）
A.矿井应有两回电源线路
B.主要通风、提升等主要设备房，应各有两回路供电线路
C.井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验
D.施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线
E.防爆环境中的防爆设备必须有防爆合格证
262、单项选择题 矿井项目的现场准备工作内容，说法不正确的是()。
A.做好施工场地的控制网测量施测工作
B.平整工业广场，清除障碍物
C.提出设备、机具、材料进场计划
D.完成“二通一平”工作
263、单项选择题 罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。
A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人间的箕斗
B.立井中用罐笼升降人员时的最大速度不得超过12m／s
C.专为升降人员或升降人员与物料的罐笼，其罐底必须满铺钢板，两侧用钢板挡严
D.罐门或罐帘高度应小于1.2m
264、单项选择题 按照炸药的主要化学成分分类，黑火药属于()炸药。
A.硝铵类
B.硝化甘油类
C.芳香族硝基化合物类
D.其他工业
265、多项选择题 关于钢筋混凝土预制桩的制作与施工措施，正确的是()。
A.桩身短的预制桩，要求在现场制作
B.设计的桩身过长(>30m)时，采用沉桩过程中接长的方法实现
C.吊装预制桩要求其混凝土的强度达到70%以上
D.运输和施工预制桩要求其混凝土强度在90%以上
E.预制桩吊装时的吊点应有专门的设计
266、多项选择题 制约项目规模合理化的因素有()。
A.市场因素
B.矿产资源和资源条件因素
C.技术因素
D.环境因素
E.装备因素
267、单项选择题 工业炸药合成组分中作为消焰剂使用的原料是()。
A.硝酸铵
B.柴油
C.松香
D.氯化钾
268、单项选择题 下列费用和损失，不可以进行施工索赔的是（）。
A．地质条件变化造成的损失
B．指令性赶工增加的投入
C．因增设措施巷道增加的井巷工程费用
D．不可抗力造成的施工机械损失
269、问答题
背景:
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：
(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。
(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。
(4)工程若需要变更，必须提前14天通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15天通知业主，业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月
问题:
(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理?
270、单项选择题 地表水可能造成矿山水害的原因，包括()。
A.巷道导通含水层
B.矿井穿透老空区
C.洪水泛滥
D.地表沉陷
271、问答题
背景：
某承包商(乙方)于某年3月6日于某业主(甲方)签订了一项矿山工程施工合同。合同中规定，甲方于3月14日提供施工现场。工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月22日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后一天罚款5000元。乙方按时时提交了施工方案和施工网络进度计划，并得到甲方代表的批准后，如期开工。
该工程如期开工后，在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：为部分设备搬迁，甲方拖延至3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B的正常作业时间，使该两项工作的作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6、8个工日;工作C未因此受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月29日才进场，造成工作D实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。
事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：工作F是一项隐蔽工程，在其施工完毕后，乙方及时向甲方代表提出检查验收要求。但因甲方代表未能在规定时间到现场检查验收，承包商自行检查进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求乙方在两个独立检查的部位(部位a和部位b)进行剥离检查。检查结果部位a完全合格，部位b的偏差超出了规范允许范围。乙方根据甲方代表的要求扩大剥离检查范围6个工日，其他费用为1000元;部位b的剥离、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因部位a的重新检验和覆盖使工作H的作业时间延长1天，窝工4个工日;因部位b的重新检验和处理与覆盖使工作H的作业时间延长2天，窝工8个工日;
其余各项工作的实际作业时间和费用情况均与原计划相符。
问题：
1.乙方就能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?试简述其理由;
2.该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?
272、单项选择题 在井筒竣工验收的井壁质量检查中，不包括()。
A.井筒中心坐标
B.井筒断面尺寸
C.井壁承载能力
D.稳蔽工程资料
273、单项选择题 建筑工程中，不属于墙体主要材料的是（）
A.塑料
B.普通砖
C.砌块
D.轻质板材
274、问答题
某施工单位中标承建一长度l50m的钢结构栈桥。进行基础混凝土施工时，施工员发现运至工地的商品混凝土流动性差，便在现场加水重新搅拌再供浇筑使用。结构制作用钢材进场时，施工单位的材料员核对了钢材的数量、规格尺寸和出厂质量保证书，然后由搬运工直接将钢材堆放在现场的平地上，供制作使用。钢结构构件加工前，项目部抽调了部分钢筋工进行了三天焊接培训，随即上岗制作钢构件。质检员对加工好的钢构件外观检查合格后，开始进行起吊安装。工程按期完工，施工单位向监理工程师提交了验收申请，项目经理部对工程进行了初验，并组织了由建设单位、监理单位参加的竣工验收。
1．钢材进场过程中，施工单位的做法有哪些不妥之处? 2．施工员对运至工地的商品混凝土处理方法是否正确?说明理由。 3．项目部对钢构件制作的管理是否正确?简述理由。 4．本案例的工程竣工验收程序有哪些不妥之处?275、单项选择题 工序质量控制循环中，对质量评价为失控后，接续的工作应是()。
A.重新培训
B.实施对策
C.重新进入施工环节
D.制定新标准的规程
276、单项选择题 矿山地面下沉的主要原因是()。
A.疏干排水
B.地下开挖
C.山体滑坡
D.山体开裂
277、单项选择题 井口位置的确定以及井巷贯通等测量都必须依据建立在井口附近的()来进行。
A.三角控制网和环形控制网
B.平面控制点和高程控制点
C.水平控制距离和方位角
D.平面坐标和坐标方位角
278、多项选择题 矿井地质测量信息系统的内容包括（）。
A.建立矿床数字模型和矿区地面数字高程模型
B.采矿规划设计的计算机化
C.实现实时监控的计算机化和对后续资源的分析评价
D.利用计算机独立完成矿区测量、绘图工作
E.建立地表变形数学模型
279、单项选择题 属于造成基坑塌方技术因素的有（）。
A.质量意识低，工序验收程序不严格
B.不遵守规范、标准的要求
C.施工设备陈旧、机械化水平低
D.对施工的关键技术不敏感，对事故苗头没有注意而失去控制
280、单项选择题 井底车场的水仓入口一般位于()。
A.井底车场最高标高位置
B.井底车场最低标高位置
C.管子道标高最低点
D.管子道标高最高点
281、单项选择题 以下确定矿山工程项目工程量变更的方法，合理的是()。
A.设计变更引起新的工程量清单项目，由设计单位确定
B.设计变更引起工程量增减的部分，一律执行原单价
C.工程量变更引起规定以外的费用损失，由承包人提出索赔要求
D.如对合同约定的变更有异议，可以另议，但必须共同商定
282、问答题
背景
某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20°。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。
该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20m处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常;在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度;在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，所架设的12m临时支护全部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，影响工期20天，直接经济损失80万元。
283、单项选择题 为使导爆索达到毫秒延期起爆的效果，需要采用()与之配合。
A.导爆管
B.继爆管
C.非电毫秒雷管
D.导爆管连通器具
284、单项选择题 矿业工程施工测量时，用以测定地理方位角的仪器是（）。
A．经纬仪
B．水准仪
C．钢尺
D．陀螺经纬仪
285、单项选择题 为避免地质构造对采矿系统及巷道布置的影响，通常以()作为矿井的井田边界。
A.断层线
B.褶曲轴线
C.向斜轴线
D.背斜轴线
286、单项选择题 已知基坑的边坡倾角为60。，则边坡坡度为()。
A.0.5
B.0.577
C.0.866
D.1.732
287、单项选择题 下列不属于岩石基本力学性质的是（）
A.各向异性
B.扩容性
C.软化特性
D.裂隙性
288、多项选择题 幕墙节能工程施工中，应增加对()部位或项目进行隐蔽工程验收。
A.单元式幕墙的封口节点
B.被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定
C.变形缝及墙面转角处的构造节点
D.冷凝水收集和排放构造
E.幕墙的通风换气装置
289、单项选择题 按照验收规定，对于深度不超过600m的普通法凿井，井筒建成后的总漏水量和井壁集中漏水孔的漏水量分别不得大于()。
A.6m3/h、0.5m3/h
B.6m3/h、1.0m3/h
C.8m3/h、0.5m3/h
D.8m3/h、1.0m3/h
290、单项选择题 构成项目内容、可以独立发挥生产能力或效益的工程，称为()。
A.单项工程
B.单位工程
C.分项工程
D.分部工程
291、单项选择题 施工准备要求，重要的施工图一般应提前()提供。
A.6个月
B.12个月
C.1
B.个月
D.24个月
292、多项选择题 矸石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括（）
A.对有利用价值的矸石、矿石，应根据其性质因地制宜地加以综合利用
B.对含硫高和其他有害成分的矸石应经处理后排弃
C.粗粒干尾矿（煤矸石）的输送和堆积可根据现场条件选用
D.一般的尾矿、矸石等经过压碎后可以作为铺路的路渣
E.不能达标的尾矿水应用专门的蓄水池进行保存
293、单项选择题 购置民用爆炸物品之前，应先提出购买申请。正确的做法是()。
A.申请由工商管理部门接受并给予
B.由核发单位先核发《爆破单位作业许可证》
C.申请应提交《民用爆炸物品购买许可证》
D.申请应提交营业执照或事业单位法人证书
294、问答题
案例分析题背景：
某施工单位承建一立井工程。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过lOm3/h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但并筒涌水量达到8m3/h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。
问题：
1.质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。
2.施工单位按建成后井筒涌水量不超过lOm3/h的合同要求组织施工是否正确?针对本寨例情况，说明应如何正确应对建设单位的合同要求。
3.井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理?
4.施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。为降低井筒涌水量，可采用什么方法?
5.施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。
6.指出施工单位在拒付工程款纠纷事件中的过失。
295、单项选择题 地下连续墙施工所使用的护壁泥浆主要成分是水、掺合物和（）。
A．砂土
B．水泥
C．石灰
D．膨润土
296、单项选择题 矿图中出现有等高线缺失的现象，表明该处有()构造。
A.节理
B.逆断层
C.正断层
D.褶曲
297、单项选择题 矿山井下的平面控制网，一般采用()。
A.测角网
B.测边网
C.GPS网
D.导线网
298、单项选择题 关于锚杆对围岩的作用过程，说法比较合理的是()。
A.锚杆作用时，锚头和巷道周边围岩有同样的变形
B.锚杆作用时，锚尾和深部围岩有同样的变形
C.利用锚杆的刚度，通过锚头和锚尾约束围岩变形
D.依靠锚尾的预应力压紧而约束围岩变形
299、单项选择题 下列参与进场材料联合验收的人员中，不合适的是()。
A.材料管理员
B.工程技术员
C.记录员
D.监理工程师
300、多项选择题 下列关于《砌体工程施工质量验收规范》对混凝土小型空心砌块砌体工程的规定的说法中，正确的包括()。
A.施工时所用的小砌块的产品龄期不应大于28d
B.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20的混凝土灌
实小砌块的孔洞
C.承重墙体可以使用断裂小砌块
D.小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mm
E.小砌块应底面朝上反砌于墙上