时间:2021-01-02 04:09:12
1、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.工作G的最早完成时间为第17周
B.工作G的最早开始时间为第15周
C.工作G的最迟开始时间为第15周
D.工作G的总时差和自由时差相等
2、单项选择题 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（）。
A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制
B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制
C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效
3、单项选择题 招标程序的顺序不对的（）。
A．确定项目—→委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请
B．工程业主—→确定项目—→委托设计—→组织招标机构
C．组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→投标人的资格预审—→选定和通知合格的投标人
D．委托设计—→组织招标机构—→招标广告或招标邀请—→开标、评标、定标
4、单项选择题 市中心一个写字楼项目，投保了工程质量责任保险。该写字楼出租给某证券公司用于日常办公。该工程质量责任保险的被保险人除写字楼所有权人外还应包括()
A.该写字楼的设计单位
B.该写字楼的施工单位
C.承租写字楼的证券公司
D.聘请的物业管理公司
5、单项选择题 在建筑工程保险中，由于震动导致的第三者人身伤亡和财产损失，一般属于（）。
A.物质损失部分的保险责任
B.第三者赔偿责任
C.第三者责任部分的保险责任
D.第三者责任部分的除外责任
6、单项选择题 下列资产中，属于施工企业固定资产的是()。
A.周转材料
B.应收工程款
C.融资租入的施工机械
D.未完施工
7、单项选择题 某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。
A.工期拖后l天，影响工期l天
B.工期拖后3天，影响工期l天
C.工期拖后4天，影响工期1天
D.工期拖后4天，影响工期3天
8、单项选择题 在工程网络计划中，工作M的持续时间为5天，其最早开始时间是第6天。该工作有三项紧后工作，最迟开始时间分别为第16天、18天、20天。则工作M的总时差是（）天。
A.3
B.5
C.7
D.9
9、单项选择题 关于建设工程监理的说法，错误的是()。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.工程监理单位依据工程承包合同开展监理工作
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权
D.工程监理单位是依法成立并从事建设工程监理活动的服务机构
10、单项选择题 某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。
A.4.12
B.4.48
C.5.48
D.6.20
11、多项选择题 下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。
A.建设单位的采购与仓库保管费
B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费
C.设备装配费用
D.单个设备无负荷试运转费
E.进口代理手续费
12、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()
A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目
B.房地产投资项目
C.涉外投资项目
D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目
13、单项选择题 编制某设备安装工程概算时，发现初步设计的设备清单不完全，且设备属于价格波动较大的非标准产品，此时，较适宜采用的概算编制方法是()
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备费百分比形式的概算指标法
D.每吨设备安装费指标形式的概算指标法
14、单项选择题 某施工机械预计的一次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费是()元/台班。
A.10
B.20
C.30
D.40
15、单项选择题 将建设项目分为经营性项目和非经营性项目，这是按项目()进行的分类。
A.目标
B.投资主体
C.投资管理方式
D.融资主体
16、多项选择题 国际工程投资前期工作包括()。
A．咨询设计阶段
B．投资机会研究阶段
C．可行性研究阶段
D．招、投标阶段
E．投资决策阶段
17、多项选择题 分部分项工程量清单的要件有()。
A.项目编码
B.项目名称
C.项目特征
D.计量单位
E.工程量计算规则
18、单项选择题 下列关于风险回避的说法中，正确的是()。
A.风险回避是指对风险单位进行分隔、限制，以免互相波及发生连锁反应
B.风险回避是一种积极的防范手段
C.工程分包是回避风险的有效手段
D.转包工程是回避风险的有效手段
19、单项选择题 招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，属于（）。
A.要约邀请
B.要约
C.邀请
D.承诺
20、单项选择题 根据监理信息的分类，下列各项功能中，属于监理信息系统中投资控制子系统的功能是()
A.合同价与概算、预算、标底的对比分析
B.合同执行情况的跟踪及处理
C.网络计划的编制与调整
D.数据、资料的整理和分析
21、单项选择题 计入建安工程造价的营业税应按()计算。
A.(直接费+间接费+利润)x3%
B.直接费x3%
C.(直接费+间接费)x3%
D.营业额x3%
22、单项选择题 要约不再对要约人和受要约人产生拘束，称为()。
A.要约撤回
B.要约撤销
C.承诺撤回
D.要约失效
23、多项选择题 在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。
A.编制招标文件的能力
B.评标专家库
C.组织评标的能力
D.从事同类工程建设项目招标的经验
E.施工组织机构
24、多项选择题 城市维护建设税的计税基数包括()
A.营业税税额
B.增值税税额
C.所得税税额
D.营业税
E.消费税税额
25、多项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.期望值法
B.最小最大后悔值法
C.合理性标准法
D.最大最大收益值法
26、单项选择题 某工程投保了足额建筑工程一切险，因水灾导致建筑物变配电设备损坏，其修复费用超过原有价值，保险人应当支付的赔偿金额是()
A.设备原价
B.设备原价减折旧
C.全新设备市场均价
D.重置价值
27、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.304
B.320
C.380
D.400
28、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500——2008)，若清单项目特征和描述与设计图纸不符，则投标人确定分部分项工程项目综合单价的原则是()
A.按设计图纸确定综合单价
B.以招标文件描述的分部分项目工程量清单项目特征确定综合单价
C.要求招标人修改工程量清单或设计图纸，然后重新确定综合单价
D.先暂估综合单价，待招标人修改工程量清单或设计图纸后再调整
29、多项选择题 非确定型决策方法包括（）。
A.最大最小收益值法
B.最大最大收益值法
C.最大最大后悔值法
D.最小最大后悔值法
E.小中取大法
30、单项选择题 在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。
A.第三者责任部分的保险责任
B.第三者责任部分的除外责任
C.物质损失部分的保险责任
D.物质损失部分的除外责任
31、多项选择题
某工程项目，业主与承包方签订了工程施工合同，与监理单位签订了施工阶段监理合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。
施工过程中，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验。检验中监理工程师发现承包方未能提交该批材料的合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量不好。
业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与厂家签订了订货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该材料不得使用。承包方要求厂家退货，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求在应付承包方工程款中扣除上述费用。
A.厂家要求承包方支付退货运费是合理的
B.承包方要求厂家退货是合理的
C.业主指定材质、颜色和样品是合理的
D.厂家要求承包方支付退货运费是不合理的
32、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.15
B.17
C.19
D.21
33、单项选择题 下列人员或部门中，可主持开标工作的是()。
A.投标人代表
B.评审委员会成员
C.招标人
D.行政主管部门
34、单项选择题 关于工程保险特征的说法，正确的是（）。
A.风险广泛而集中
B.涉及较少的利害关系人
C.工程保险的内容相互独立
D.工程保险承保的是财务风险
35、单项选择题 某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是()万元。
A.3650
B.3750
C.3880
D.3980
36、单项选择题 关于投标人的说法，正确的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人必须是具有编制标底能力的施工企业
C.投标人必须承担过与招标项目类似的工程项目
D.投标人必须是以同等资质企业组成的联合
37、多项选择题 根据FIDIC合同条款承包商承包工程时需考虑的风险主要有（）。
A.特殊风险
B.决策错误风险
C.责任风险
D.宏观政策变动
E.缔约和履约风险
38、单项选择题 下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的是()。
A.向投资者支付的利息、红利
B.无形资产摊销费
C.赞助支出
D.当期购置的固定资产原价
39、多项选择题 下列报表中，属于基本建设项目竣工财务决算报表的有()。
A.基本建设项目竣工结算表
B.基本建设项目概况表
C.基本建设项目交付使用资产总表
D.基本建设项目交付使用资产明细表
E.基本建设项目结余资金分配表
40、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.序号1的控制措施正确，固定总价合同对建设单位风险小
B.序号2的控制措施正确，第三方担保或承包单位提供履约保函可以转移风险
C.序号3的控制措施不正确，应采取投保保险的方式转移风险
D.序号4的控制措施不正确，从非基金储备中支付，不属于风险自留
41、多项选择题 关于风险预测图的说法，正确的有（）。
A.在进行风险分类前先制定风险预测图
B.风险预测图中，不确定性因素的评价与其发生概率相关
C.风险预测图中的曲线离原点越近，风险越大
D.风险预测图中，风险的评价与潜在的危害相关
E.风险预测图采用立体的三维结构，其中一维表示风险的分布
42、单项选择题 某债券面值为1000元，年利率为8%，每年付息一次，原来购买时花1050元，3年末拟将其售出，若想使收益率达到6%，则售价应为（）元。
A.890
B.965
C.996
D.1108
43、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有()
A.内部收益率
B.净现值
C.利税率
D.追加投资收益率
E.差额的净现值
44、多项选择题 《建设工程施工合同<示范文本>》由（）等几个部分构成。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.正文
E.附则
45、单项选择题 在建筑工程保险合同中，约定因地震、洪水、暴雨等自然灾害造成保险财产物质损失为特种风险，该自然灾害不论发生一次或多次，赔款均不超过()
A.特种风险免赔额
B.特种风险赔偿限额
C.特种风险保险金额
D.特种风险保险费总额
46、单项选择题 关于双代号网络计划中虚工作的说法，正确的是（）。
A.虚工作只占用时间，不消耗资源
B.虚工作不占用时间，只消耗资源
C.虚工作既不占时间，又不消耗资源
D.虚工作既占用时间，又消耗资源
47、单项选择题 某建设项目投资2000万元，运营期为10年。投资后自第一年年末开始每年将有400万元的净收益，基准收益率为l2%，则该项目年净收益的盈亏平衡值与预测值(400万元)的偏差率为()。已知(P/A，12%，10)=5.650。
A.11.5%
B.13.2%
C.一ll.5%
D.一l3.2%
48、多项选择题 下列时间点中，可以作为建筑工程保险责任开始时间的有()
A.施工单位进入工地之日
B.动工之日
C.材料、设备运抵工地之日
D.施工招标完成之日
E.工地施工准备开始之日
49、单项选择题 下列法规中，属于建设行政法规的是（）。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程质量管理条例
C.工程建设监理规定
D.建设工程监理企业资质管理规定
50、多项选择题 下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。
A.签发工程款支付证书
B.负责编制监理实施细则
C.复核与工程计量有关的数据
D.处置质量问题和安全事故隐患
E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量
51、不定项选择
某新建建设项目生产单一产品，正常年份的设计生产能力为100万件，每年固定成本为580万元，每件产品销售价格预计为60元，营业税金及附加为销售单价的6%，单位产品的变动成本为40元。
在市场状况不景气时，为了促销，将该产品降价10%销售，若想获得60万元年利润时，则年产量应为（）万件。
A.56.08
B.57.88
C.58.83
D.59.48
52、单项选择题 关于建设工程承包合同价格的说法，正确的是（）。
A.采用可调值总价合同时，承包方需承担通货膨胀风险
B.采用估计工程量单价合同时，承包方按照发包方提出的工程量清单填报单价，工程结算总价按照实际完成的工程量计算
C.采用单价合同时，合同单价不允许调整
D.采用不可调值总价合同时，招标方承担的风险较大
53、单项选择题 某企业向银行贷款，100万元，年利率为10％，贷款期限为10年，10年后一次偿还本金和利息，则10年后偿还的总额是()万元。已知：(F／P，10％，10)=2．594。
A．284．5
B．305．6
C．408．0
D．259．4
54、单项选择题 卖方企业在交付货物之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式，称为()。
A.预收账款
B.应付账款
C应收账款
D.应付票据
55、单项选择题 环境污染治理的废水三级处理法中，一级处理是采用物理和化学方法，去除废水中的()
A.部分污染物
B.大部分有机物
C.固体悬浮物
D.全部污染物
56、单项选择题 建设工程造价中的工程费用是指()
A.全部固定资产投资费用和建设期利息之和
B.设备工器具购置费用与建筑安装工程费用之和
C.设备工器具购置费用、建筑安装工程费用与工程建设其他费用之和
D.基本预备费与涨价预备费之和
57、多项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
关于三个方案功能评价结果的说法，正确的为()。
A.乙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
B.丙方案的功能重要程度与成本的比重较匹配
C.乙方案的功能重要程度大于成本比重
D.甲方案的功能重要程度大于成本比重
58、多项选择题 建筑工程保险的投保人或被保险人主要包括（）。
A.工程所有人
B.工程承包人
C.建筑工人
D.技术顾问
E.贷款银行
59、多项选择题 下列决策方法中，可用于非确定型决策的有()
A.最大最大收益值法
B.期望值标准
C.最大最小收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
60、单项选择题 根据我国《公司法》，关于公司注册资本的说法，正确的是()。
A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元
B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足
C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元
D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%
61、单项选择题 某企业借款100万元，年利率为8%，借款期限为2年，单利计息，则借款期内计算两次和计算一次的利息差额为（）万元。
A.0
B.0.32
C.0.64
D.1.28
62、单项选择题 企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。
A.弥补以前年度尚未弥补的亏损
B.计提法定盈余公积金
C.计提任意盈余公积金
D.向投资者分配利润
63、单项选择题
某开发商拟开发一栋商住楼，有三种可行的设计方案。甲方案：采用大柱网框架轻墙体系，单方造价1437.58元/m2;乙方案：结构方案同甲，墙体采用内浇外砌，单方造价1108.00元/m2：丙方案：采用砖混体系，单方造价1081.80元/m2。经专家论证设置了Fl、F2、F3、F4、F5等五个功能领域，该五项功能指标的重要程度排序为F4>F1>F3>F5>F2。经计算甲、乙、丙方案的功能系数分别为0.360、0.344、0.296.
甲方案的价值系数为()。
A.0.886
B.0.908
C.0.992
D.1.011
64、单项选择题 某人以10%的单利借出1200元，借期为2年，然后以8%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借期为3年。已知：（F／P，8%，3）=1.260，则此人在第5年末可以获得复本利和为（）元。
A.1512.0
B.1663.2
C.1814.4
D.1829.5
65、单项选择题 某地区用100万元捐款修建一座永久性建筑物，该建筑物每年的维护费用为2万元(折算至年末)，除初期建设费用外，其余捐款(用于维护的费用)以6%的年利率存入银行，以保证正常的维护费用开支，则可用于修建永久性建筑物的资金是()万元。
A.66.67
B.68.67
C.76.65
D.80.67
66、单项选择题 某设备初期投资为1000万元，投资效果持续时间(寿命)为无限，净收益发生于每年年末且数值相等。假设基准收益率为10%，为使该投资可行，其年净收益至少应是（）万元。
A.80
B.100
C.120
D.150
67、单项选择题 对专业工程师在工作中的错误或失误所造成的财产或人员损失的保险是（）。
A.工程质量保险
B.雇主责任险
C.职业责任保险
D.第三者责任险
68、单项选择题 根据国家规定，下列工程项目中，属于必须进行招标的是()。
A.涉及国家安全的建设项目
B.设备采购的单项合同估算价位50万元及以上的项目
C.购置抢险求灾物资总价为120万元及以上的项目
D.公共体育场馆建设项目
69、多项选择题 下列方法中，属于风险型决策方法的有（）。
A.期望值标准
B.最大最小收益值法
C.最大最大收益值法
D.合理性标准
E.最小最大后悔值法
70、单项选择题 对于实行邀请招标方式的工程项目，招标人应当（）。
A.在国家指定的媒体上发布招标公告
B.向3家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
D.向社会公众明示招标要求
71、单项选择题 下列区域经济与宏观经济影响分析的指标中，属于经济总量指标的是()。
A.就业效果指标
B.三次产业结构
C.财政收入
D.环境效果指标
72、单项选择题
某工程项目的建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期4个月。与工程价款及其结算有关的合同条款如下：
（1）该工程分部分项工程量清单中包含甲、乙两个分项工程，甲、乙的工程量分别为9600m3、2400m3。清单报价中，甲、乙的综合单价分别为480元/m3、60元/m3。双方约定按月支付工程进度款。当某分部分项工程实际工程量比清单工程量増加超出15%时，应调整单价，超出部分的工程量按原单价的90%结算；当某分部分项实际工程量比清单工程量减少15%以上时，该分部分项工程的全部工程量均按原单价的110%结算。
（2）措施项目清单费用共计30万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的各月末按措施项目清单中的数额平均支付。
（3）其他项目清单包括招标人预留金4万元，在最后一个月结算。
（4）规费为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单费用之和的5%，综合税率为3.41%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前三个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中，按3%的比例扣留。
工程施工过程中，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如下表所示：
A.475.20
B.515.97
C.520.32
D.552.89
73、单项选择题 在工程网络计划中，判别关键工作的条件是()。
A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小
B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零
C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
74、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.建设单位面对的风险是投机风险
B.建设单位有效地将风险转移给了金融市场的投资者
C.建设单位采取的套期保值措施是风险中性化的一种方式，不能因此获利
D.建设单位有效地将风险转移给了保险公司
75、多项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.①-②-④-⑤-⑥-⑨
B.①-③-④-⑤-⑧-⑨
C.①-②-⑦-⑧-⑨
D.①-④-⑤-⑧-⑨
76、多项选择题 下列风险保障项目中，属于建筑工程保险物质损失部分的有（）。
A.工地内现成的建筑物
B.施工机具设备
C.水污染
D.设计错误
E.场地清理费用
77、单项选择题 在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。
A.赞助支出
B.向投资者支付的股息红利
C.在规定比例之内的公益性捐赠支出
D.罚金、罚款损失
78、单项选择题 大工程的场地清理保险金额一般不超过合同价格的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
79、单项选择题 下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是()。
A.专业工程暂估价
B.安全文明施工费
C.二次搬运费
D.工程排污费
80、多项选择题 对建设工程进度进行全方位控制时，应做到()
A.对建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
B.对建设工程所有工作内容的进度都要进行控制
C.在确定进度目标时，不能对投资和质量目标产生影响
D.在编制进度计划时，应将各阶段工作内容进行充分搭接
E.对影响进度的各种因素都要进行控制
81、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.-6835
B.-6889
C.-6975
D.-7008
82、多项选择题
某工程项目的双代号时标网络计划如下图所示，项目进行到第6周末时，检查了实际进度并绘制出实际进度前锋线。关于工作进度对工期影响的说法，正确的有()
A.工作B.将使工期拖延3周
B.工作C.将使工期拖延1周
C.工作D将使工期拖延2周
D.工作C不影响工期和紧后工作
E.工作B将使工期拖延2周、紧后工作最早开始时间推迟3周
83、单项选择题 总监理工程师组建工程项目监理机构的依据是()
A.监理大纲和监理规划
B.监理规划和委托监理合同
C.监理大纲和委托监理合同
D.监理实施细则
84、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单的综合单价不应包括()。
A.企业管理费
B.规费
C.风险费用
D.利润
85、单项选择题 监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件，应经（）审核批准。
A.项目业主单位负责人
B.监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.总监代表
86、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目达到产量盈亏平衡点时的生产负荷率为()
A.66.7%
B.68.5%
C70.4%
D.75.0%
87、不定项选择
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.比甘特横道计划更形象、直观
B.各工作之间的逻辑关系明确
C.能通过参数计算找出关键工作
D.便于对进度计划进行动态控制
88、单项选择题 下列指标中，可用作单一投资方案可行与否判定的是（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额净现值
D.总投资收益率
89、单项选择题 网络计划中的关键线路一定是()的线路。
A.总时差为零
B.自由时差为零
C.不包括虚箭线
D.总的工作持续时间最长
90、单项选择题 现在投资10万元购买某设备，则今后6年内每年年末将花5万元的维护费用，而在第3年和第5年年初还将花费8万元的修理费用。若资本利率i=10％，则6年年末为止支付的总费用的复本利和为()万元。已知：(F／P，10％，6)=1．772，(F／P，10％，4)=1．464，(F／P，10％，2)=1．210，(F／A，10％，6)=7．7160
A．77．692
B．83．284
C．79．860
D．86．486
91、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.5.637
B.6.296
C.7.874
D.8.521
92、单项选择题 目标控制有主动控制和被动控制之分。关于主动控制和被动控制的说法，正确的是（）。
A.目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅
B.被动控制比主动控制的效果更好
C.主动控制是积极的控制，被动控制是消极的控制
D.目标控制应将主动与被动控制有机结合、缺一不可
93、单项选择题 某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、60元／m3和160元／台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。
A.14800
B.15800
C.22800
D.23800
94、多项选择题 某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为-200万元，平均资金成本率为13.2%，基准收益率为l0%，则该项目()。
A.内部收益率在l2～15%之间
B.净现值小于零
C.可行
D.净年值小于零
E.净将来值小于零
95、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6；情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2；情况差时，内部收益率为6%，概率为0.2。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.60%
C.18.65%
D.19.35%
96、单项选择题 欲将一笔资金按年利率6％存入银行，使3年末复本利和为800元，则现在应存款多少（）。
A．605
B．672
C．1011
D．687
97、单项选择题 下列收入中，属于施工企业建造合同收入的是()。
A.客户已确认的合同变更收入
B.劳务作业收入
C.材料销售收入
D.设备租赁收入
98、单项选择题 下列工程费用中，不能计入建筑工程保险金额的是（）。
A.建造费和安装费
B.材料、设备的关税和保险费
C.利润
D.设备和材料费
99、单项选择题
根据下表给定的逻辑关系绘制的双代号网络图如下所示，图中的错误是()
A.有循环线路
B.有多个终点节点
C.有多个起点节点
D.逻辑关系不正确
100、单项选择题 项目监理机构中一般应有三个层次，其中由总监理工程师和其他助手组成，主要根据建设工程委托监理合同的要求和监理活动内容进行科学化、程序化决策与管理的层次是()。
A.决策层
B.中间层
C.执行层
D.作业层
101、单项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
关于承包商“不再承担责任”的说法，正确的为()。
A.由承包商承担质量保修责任
B.双方共同承担质量保修责任
C.由承包商负责修理，发包方给付工程款
D.由承包商负责修理并负担费用
102、单项选择题 下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。
A.偿债备付率
B.财务净现值
C.总投资收益率
D.资产负债率
103、单项选择题 评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。
A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值
B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辩认
C.投标人以他人名义投标
D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差
104、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程进度款的结算与工程量计量的说法，正确的是()
A.发包人按约定时间应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣
B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可马上停止施工
C.发包人接到承包人已完成工程量报告后14天内，应自行核实已完工程量
D.对承包人超出设计图纸范围的工程量，发包人应同时予以计量
105、单项选择题 将风险分为纯风险和投机风险的标准是()。
A.风险产生的根源
B.风险造成的后果
C.风险分布的情况
D.风险控制的角度
106、单项选择题 下列价值工程活动中，属于价值工程核心的是（）。
A.功能分析
B.功能评价
C.方案评价
D.对象选择
107、单项选择题 概算定额的项目划分对象是()。
A.分部分项工程
B.扩大分部分项工程
C.单位工程
D.扩大单位工程
108、单项选择题 选择咨询设计公司主要审核()。
A．咨询设计费用
B．资质
C．经验和能力
D．公司财务状况
109、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.31000
B.31100
C.31200
D.31300
110、单项选择题 某人今年退休，现有银行存款10万元，若银行存款利率为5％，按复利计息，他欲在今后20年内均匀地使用这笔存款，则他每年年末可利用的钱数为()元。已知：(A／P，5％，20)=0．08024。
A．9846
B．7658
C．8024
D．9247
111、单项选择题
甲承包商拟投标一项土建工程。招标人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）计算的该土建工程中的基础土方工程的清单工程量为1250m3。甲承包商按《全国统一建筑工程基础定额》和资源市场价格计算得出如下数据：
（1）基础土方工程量为2265m3；
（2）基础土方工程共需使用人工1405工日，工日单价为65元；
（3）基础土方工程需使用机动翻斗车49个台班，台班单价为180元。企业管理费按工料机费用之和的16%计算，利润和风险费用按工料机费用和管理费之和的8%计算，规费费率定为5%，综合税率为3.14%。招标人公布的该土建工程招标控制价为1060万元，而甲承包商计算出的投标总价为1095万元。
A.招标人应拒绝其投标
B.甲承包商的报价高于招标控制价不超过5%，所以招标人应接受其投标
C.甲承包商的报价高于招标控制价2%，所以招标人应拒绝其投标
D.招标控制价可根据投标报价情况进行浮动，若调整后的招标控制价仍高于承包商的投标价，则其投标会被拒绝
112、单项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，下列建设工程中，最低保修期限为2年的是()
A.基础设施工程
B.屋面防水工程
C.电气管线工程
D.供热与供冷系统
113、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是()。
A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行
B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行
C.若该工程量的变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价
D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整
114、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.72.47
B.75.45
C.79.61
D.84.66
115、单项选择题 为了保障当事人所订立的合同符合国家和社会公共利益，协调不同当事人的利益冲突，以及个别利益和国家利益的冲突，保护正常的交易秩序，我国《合同法》确认了（）。
A.公开原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.合法原则
116、单项选择题 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和。这种编制预算的方法是（）。
A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用单价法
D.实物单价法
117、单项选择题 业主或投资商承担的风险是()。
A.决策错误风险
B.缔约和履约风险
C.责任风险
D.经济风险
118、单项选择题 对于承包人的某些索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种经济补偿含义的条款称为（）。
A.明示条款
B.其他索赔条款
C.单项索赔条款
D.默示条款
119、多项选择题 下列风险中，属于业主或投资商风险的有（）。
A.分包风险
B.报价风险
C.监理工程师失职风险
D.投资环境风险
E.宏观经济形势风险
120、多项选择题
某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有()。
A.有多个终点节点
B.有多个起点节点
C.工作代号重复
D.有多余的虚工作
E.节点编号有误
121、单项选择题 关于端午节的由来，说法甚多，诸如：纪念屈原说；纪念伍子胥说；纪念曹娥说；起于三代夏至节说；恶月恶日驱避说，吴越民族图腾祭说，纪念女娲说等等。由此不能说明端午节（）。
A.是某一历史事件或人物故事发生的产物
B.积淀的是广博的底蕴和千年不变的民族精神
C.背后流传的是悠久的历史、辉煌的文明
D.是民族文化素质在民俗心态中的自然流露和反映
122、单项选择题 某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，建设期只计息不还款，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则运营期每年末应偿还贷款本息（）万元。
A.606.83
B.665.50
C.732.05
D.955.60
123、单项选择题 按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和（）三部分组成。
A.预备费
B.建设期利息
C.形成无形资产的费用
D.形成流动资产的费用
124、单项选择题 建设工程项目管理的投资、质量、进度三个基本目标之间的关系是()
A.相互独立
B.统一协调
C.对立统一
D.相互矛盾
125、单项选择题 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂列并包括在合同价款中的款项，在工程量清单中应列入()。
A.措施项目清单
B.分部分项工程量清单
C.规费项目清单
D.其他项目清单
126、单项选择题 我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。
A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制
B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制
C.只对建设工程的监理范围实行控制
D.对企业资质和人员资格实行双重控制
127、单项选择题 下列各项中，属于“直接费”项目的是()。
A.规划费
B.措施费
C.企业管理费
D.勘察设计费
128、多项选择题 下列资产中，形成企业负债的有()。
A.预收工程款
B.资本公积金
C.企业租出的固定资产
D.应 收工程款
E.企业融资租入的固定资产
129、单项选择题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定，建筑工程公司先进行施工，建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
（1）该建筑工程公司由于施工需要，已将材料供应商提供的木材用于工程中，但是，他们之间还没有按照约定签订书面合同。
（2）该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同，合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低，没能完成用工合同中约定的工作量，导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
（3）该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是，建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款，因为他们之间没有合同关系。
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款，因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
130、单项选择题 在建筑安装工程费用中，工会经费应列入()。
A.企业管理费
B.规费
C.措施费
D.工程建设其他费
131、多项选择题 建筑工程保险物质损失部分规定的免赔额包括（）。
A.特种危险免赔额
B.对人身伤亡的免赔额
C.保险人对建筑工程项目、建筑用机器、装置及设备等承保项目遭受保险风险时的免赔额
D.试车期的免赔额
E.政府没收和征用造成损失的免赔额
132、单项选择题 关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。
A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期
B.建设工程实施过程中一旦发生延误，应立即采取调整措施
C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成
D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响
133、单项选择题 现有两个方案A和B，寿命期皆为4年。A方案的投资额为1000万元，年运行费用为800万元，净残值为100万元；B方案的投资额为800万元，年运行费用为900万元，净残值为零。若i＝8％，则折算成现值，A方案较B方案少投入（）万元。已知：（P／F，8％，4）＝0．7350，（P／A，8％，4）＝3．312。
A.180
B.196
C.205
D.250
134、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
由于招标人工程量计算偏差，分项工程乙和丙的实际工程量均高于清单工程量。关于分项工程乙和丙调整综合单价的说法，正确的为（）。
A.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调高
B.乙工程实际工程量超过清单工程量15%以上部分的综合单价应予调低
C.丙工程实际工程量超过清单工程量部分的综合单价应予调低
D.丙工程的综合单价不应予以调整
135、多项选择题 关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有（）
A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点
B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导
C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点
D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令
E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调
136、单项选择题 分部分项工程量清单的要件是项目编码、项目名称、项目特征、工程量和()
A.计量单位
B.综合单价
C.定额编号
D.工料机消耗量
137、多项选择题 FIDIC合同条件所规定的工程结算中工程费用的组成包括()。
A，保留金
B，费用索赔
C．工程变更
D．工程量清单
E．成本增减
138、单项选择题 某人以8%的单利借出1500元，借期3年，到期后以7%的复利将上述借出资金的本利和再借出，借期10年，已知（F/P，7%，10）=1.967，则此人在第13年末可获得的复利本利和是（）元。
A.2950.50
B.3658.62
C.3950.50
D.4950.50
139、多项选择题 下列哪些情况下报价可高一些()。
A．支付条件不理想的
B．施工条件好的工程
C．业主对工期要求急的
D．施工条件差的工程
E．总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标，不便不投标的工程
140、单项选择题 下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是()。
A.要求投标人具有履行合同的能力
B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书
C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品
D.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题
141、单项选择题 关于分部分项工程量清单计价的说法，正确的是（）。
A.分部分项工程量清单应采用工料单价法计价
B.补充项目的编码由顺序码加表示补充项目的字母B再加上2位阿拉伯数字组成
C.在分部分项工程量清单计价表中应填写单价与合价。中标后，合价即为最终合同价。
D.当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征确定其报价
142、单项选择题 损害国家利益的合同应认定为()。
A.可变更合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
143、多项选择题 关于资金时间价值产生原因的说法，正确的有()。
A.物价膨胀，货币贬值
B.利润的产生需要时间
C.时间与利润成正比
D.资金运动，货币增值
E.风险的存在
144、多项选择题 风险分析是应用风险分析技术，采用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，其主要步骤有()。
A.采集数据
B.建立风险目录摘要
C.完成风险分类
D.完成不确定性模型
E.对风险影响进行评价
145、多项选择题 关于资金时间价值与投资防范说法中不正确的有()。
A.投资回收期越短越好
B.当净现值等于零时，方案不可行
C.基准收益率通常与贷款利率相同
D.在独立方案的选择中常采用差额法
E.回收期指标可以作为一个单独的评价指标使用
146、多项选择题
某工程项目的双代号网络计划如下图所示（时间单位：月）。
A.①-②-③-⑥-⑨-⑩
B.①-②-⑤-⑦-⑨-⑩
C.①-④-⑤-⑦-⑧-⑩
D.①-②-③-⑥-⑦-⑧-⑩
147、单项选择题 下列分析问题的方法中，可作为价值工程对象选择方法的是()
A.成本分析法
B.ABC分析法
C.头脑风暴法
D.德尔菲法
148、多项选择题 下列编制工程量清单其他项目费报价的做法，正确的有()
A.暂列金额按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
B.材料暂估价由投标人根据实际情况自主确定
C.专业工程暂估价由投标人根据施工组织设计或施工方案自主确定
D.总承包服务费由投标人根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定
E.计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，由投标人自主确定综合单价并计算计日工费用
149、单项选择题 下列风险中，属于建筑工程保险责任的是()。
A.因意外事故造成邻近地区第三者人身伤亡或财产损失
B.错误设计引起的损失、费用和责任
C.原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
D.全部停工或部分停工引起的损失、费用或责任
150、多项选择题 下列工程费用种，应列入建筑安装工程直接工程费的有（）。
A.二次搬运费
B.生产工人的工资
C.职工教育经费
D.安全施工费
E.施工机械使用费
151、单项选择题 在单代号网络计划中，某工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。
A.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早开始时间之差
B.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最早完成时间之差
C.该工作紧后工作的最早开始时间与该工作最早完成时间之差
D.该工作紧后工作的最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差
152、多项选择题 建筑工程险中，建筑用机器、装置及设备的保险费率为()。
A．年费率
B．工期一次性费率
C．综合分项费率
D．短期费率
E．分项费率
153、单项选择题 根据我国《合同法》，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁。
A.调解书
B.起诉书
C.仲裁协议
D.和解结论书
154、单项选择题 某项目投资预计有三种可能：条件好时可获得1500万元利润;条件一般时可获得600万元利润;条件差是，将亏损1000万元。各种情况发生的概率难易确定，采用合理性标准预测时，该项目期望利润是()万元。
A.367
B.633
C.1033
D.1100
155、多项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用的条件下，最低保修期为5年的工程为()。
A.屋面防水
B.有防水要求的卫生间
C.给排水管道
D.装修工程
156、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
157、单项选择题 从用户需求的角度，可将功能类型分为()
A.基本功能与辅助功能
B.美学功能与使用功能
C.必要功能与不必要功能
D.过剩功能与不足功能
158、单项选择题 下列保险标的中，属于建筑工程保险主要保险项目的是()。
A.工程所有人提供的物料及项目
B.施工机具设备
C.工地内现有的建筑物
D.永久性和临时性工程及工地上的物料
159、单项选择题 关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。
A.流动资金估算一般采用分项详细估算法
B.流动资金估算的基本公式为：流动资金＝流动资产+流动负债
C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金
D.流动资金应列入建设工程造价
160、多项选择题 下列资产中，属于无形资产的有()
A.专利权
B.商誉
C.非专利技术
D.预付款项
E.土地使用权
161、单项选择题 下列关于双代号时标网络计划的说法中，不正确的是（）。
A.能够清楚地表明计划的时间进程，使用方便
B.能在图上直接显示出各项工作的开始与完成时间，工作的自由时差及关键线路
C.虚工作可以用水平方向的虚箭线表示
D.可以统计每一个单位时间对资源的需要量
162、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知项目建成后年固定成本为1200万元，每件产品的销售价格为15OO元，材料费用为600元，加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点为()万件。
A.1.0
B.1.1
C.1.2
D.1.3
163、多项选择题 在土木工程施工中应用FIDIC，合同条件应具备以下前提()。
A．国际金融组织贷款项目
B．通过竞争性招标确定承包商
C．是FIDIC指定的国际性招标的工程
D．按照单价合同编制招标文件
E．委托工程师对工程施工进行监理
164、单项选择题 在工程项目招投标中应禁止()。
A.联合体各方单独参加资格预审
B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标
C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人
D.招标人按规定直接确定评标专家
165、单项选择题 某建设项目，当=25%时，其净现值为200万元;当=30%时，其净现值为一60万元该建设项目的内部收益率为()。
A.26.65%
B.27.42%
C.27.96%
D.28.85%
166、多项选择题 根据我国《担保法》，不可以作为抵押物的有()。
A.抵押人所有的建筑物
B.宅基地
C.医院
D.土地所有权
E.抵押人所有的交通运输工具
167、单项选择题 在进行工程计价时，其计算过程和计算顺序正确的是()。
A.单位工程造价→单项工程造价→分部分项工程造价→建设项目造价
B.分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目造价
C.单项工程造价→单位工程造价→分部分项工程造价&r arr;建设项目造价
D.单位工程造价→分部分项工程造价→单项工程造价→建设项目造价
168、单项选择题 资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，同时备案于建设行政主管部门。
A.投标人代表
B.招标人
C.监理机构
D.投标人
169、单项选择题 按照形成资产法，建设投资应包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用和()。
A.财务费用
B.流动资产费用
C.预备费
D.工程费用
170、单项选择题 施工企业缴纳的营业税属于()
A.财产税
B.增值税
C.行为税
D.流转税
171、单项选择题 某投资方案实施后有三种可能：情况好时，内部收益率可达到20%，概率为0.6;情况一般时，内部收益率可达12%，概率为0.2;情况差时，内部收益率为6%。则该方案内部收益率的期望值是（）。
A.15.60%
B.16.62%
C.18.65%
D.19.35%
172、单项选择题 某承包商经过分析，认定工程很有可能亏损，因此将该工程转包给另一承包商。这种风险控制措施是()
A.损失控制
B.风险分散
C.风险回避
D.风险分离
173、多项选择题 工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。
A.建筑法律法规
B.工程技术
C.企业管理
D.行政管理
E.建筑经济
174、单项选择题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列关于分部分项工程量清单的说法，正确的是()。
A.分部分项工程量清单的项目编码应采用9位阿拉伯数字表示
B.同一招标工程的项目编码不得有重复
C.分部分项工程量清单的项目名称可由编制者根据需要自行拟定
D.分部分项工程量清单中所列工程量的有效位数均应保留小数点两位
175、单项选择题 在网络计划中，工作自由时差与总时差的关系通常是（）。
A.自由时差：总时差
B.自由时差>总时差
C.自由时差≥总时差
D.自由时差≤总时差
176、单项选择题 发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。
A.协议书
B.附件
C.通用条款
D.专用条款
177、多项选择题 风险可根据其造成的不同后果分为()。
A．项目风险
B．纯风险
C．行业保险
D．投机风险
E．国别风险
178、多项选择题 下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有()。
A.燃料动力费
B.机械闲置费
C.经常修理费
D.安拆费和场外运输费
E.大修理费
179、多项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.3月份的费用索赔和工期索赔均不成立
B.4月份的费用索赔和工期索赔均成立
C.5月份的费用索赔和工期索赔均不成立
D.3月份的费用索赔成立，但工期索赔不成立
180、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.67.44
B.69.49
C.79.86
D.81.39
181、单项选择题
A.第l月和第5月
B.第0月和第4月
C.第2月和第6月
D.第1月和第4月
182、不定项选择
某工程采用工程量清单方式招标，业主与中标人签订了单价合同，合同期为4个月。合同中包含甲、乙、丙3项分项工程，各项的清单工程量分别为600m3、8001113和20001113，综合单价分别为200元/m3、250元/-3和180元/m3。该工程措施项目费用均为以“项”计价的总价项目，共计15万元，其中安全文明施工措施费用为8万元;其他项目费仅包括暂列金额6万元;规费费率为6%(以分项工程费、措施项目费和其他项目费之和为计算基数);综合税率为3.48%。
在计算3月份应支付的工程进度款时，应考虑的因素为（）。
A.本期应支付的暂列金额
B.本期应扣回的预付款
C.本期应支付的安全文明施工措施费用
D.本期应扣留的工程质量保证金
183、多项选择题 按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，招标人在编制分部分项工程量清单时应采用统一的（）。
A.综合单价
B.项目名称
C.计量单位
D.工程量计算规则
E.工料单价
184、单项选择题 某公司发行债券筹资，票面总金额为5000万元，偿还期5年，每年付息一次，票面利率为8%，发行费用率为0.5%，公司所得税率为25%，则债券资金成本率是()
A.2.22%
B.6.03%
C.6.78%
D.9.05%
185、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
该建筑工程公司正在研究的吊装设备购买问题属于()的选择问题。
A.互斥方案
B.单一方案
C.独立方案
D.混合方案
186、单项选择题 在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为()。
A.目的港船边交货价
B.目的港船上交货价
C.运费、保险费在内价
D.装运港船上交货价
187、多项选择题 下列工作中，属于总监理工程师职责的有()
A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责
B.主持编写项目监理规划
C.负责编制专业监理实施细则
D.根据专业监理工作实施情况做好监理日记
E.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算
188、单项选择题 在进行区域经济与国民经济影响分析时，下列评价指标中，属于社会与环境指标的是()
A.财政收入
B.净产值
C.收益分配效果
D.就业结构影响力
189、多项选择题 常见的风险分析方法中定量分析的包括()。
A．蒙特卡罗模拟
B．模糊数学法
C．层次分析法
D．统计和概率法
E．调查和专家打分法
190、多项选择题
A.不影响总工期，只影响其紧后工作的最早开始时间
B.对后续工作的最早开始时间及总工期均有影响
C.将使其后续工作的最早开始时间推迟2个月
D.将使总工期延长l个月
191、多项选择题 动员预付款的付款条件是：()
A．提供了履约押金或履约保函
B．业主和承包商签订合同协议书
C．业主与工程师签订了委托协议书
D．提供动员预付款保函
E．承包商通过资格预审
192、单项选择题 下列各项原则中，属于工程建设项目招标投标活动应遵循的是()。
A.客观原则
B.独立原则
C.诚实信用原则
D.保密原则
193、单项选择题 在建筑安装工程费用中，脚手架搭、拆、运输费用应列入（）。
A.直接工程费
B.企业管理费
C.规费
D.措施项目费
194、单项选择题 价值工程中的全寿命周期费用是指()
A.研究和生产全过程发生的全部成本
B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和
C.产品存续期的总成本
D.生产费用和使用费用之和
195、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
该建设项目的产量盈亏平衡点是()件。
A.6000
B.9000
C.10000
D.12000
196、单项选择题 主动控制的主要作用在于（）。
A.防患于未然
B.及时纠偏
C.实现对比环节
E.减少偏差严重程度
197、单项选择题 企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为l万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为()万元。
A.3.50
B.6.00
C.6.29
D.7.33
198、多项选择题 建筑工程保险的保险期限，是在保险单列明的建筑期限内，自投保工程()起生效。
A．工地施工准备开始之日
B．施工招标完成之日
C．动工之日
D．材料、设备运抵至工地时
E．施工单位进工地之日
199、多项选择题
某工程项目的进度计划如下列单代号网络计划所示，时间单位为周。
A.工作A、C
B.工作B、D
C.工作E、I
D.工作H、G
200、多项选择题 投标人投标环境调查的重点主要有()
A.施工现场条件
B.招标文件的内容
C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件
D.相关的环保法律法规
E.材料设备的供应条件
201、单项选择题 风险管理工作的第一步是（）。
A.损失控制
B.自我保险
C.风险辨识
D.风险分散
202、多项选择题 某进口设备采用CIF形式交货，则下列各项费用中应包含在该设备价格中的有（）。
A.关税与增值税
B.进口国国内运费、装卸费
C.国际运输保险费
D.国际运费
E.外贸手续费
203、多项选择题 价值工程中的方案详细评价应包括()等内容。
A.技术评价
B.生态评价
C.经济评价
D.国民经济效益评价
E.社会评价
204、单项选择题 落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。
A.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.组织措施
205、单项选择题 招标人按设计施工图纸计算的、对招标工程限定的最高工程造价，称为（）。
A.招标控制价
B.标底
C.施工图预算
D.施工预算
206、多项选择题 下列评价指标中，可用于判定单一投资方案可行与否的有（）。
A.追加投资收益率
B.净现值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.差额的内部收益率
207、单项选择题 某建设项目生产单一产品，已知建成后年固定成本为1200万元，单位产品和销售价格为1800元，单位产品的材料费用为700元，单位产品的变动加工费和税金分别为120元和80元，则该建设项目年产量的盈亏平衡点是()件。
A.5600
B.7500
C.8600
D.13333
208、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下，为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于()年。
A.5
B.6
C.7
D.8
209、不定项选择
某市一房地产开发商兴建一栋26层的商住楼，于2012年12月招标后，由某建筑工程公司中标承包，签订的施工合同工期为20个月。2013年2月，施工单位在建设单位不知情的情况下，将部分隐蔽工程覆盖，建设单位要求将覆盖层剥离，施工单位以影响施工为由予以拒绝;2013年3月，施工单位因为工期紧张，将其承包的部分工程分包给另一家公司;2013年5月主体施工至四层时，开发商资金出现极度困难，难以按施工进度划款给施工单位，且无力还贷，经董事会研究决定必须暂停兴建，报市建设局同意后，于5月20日用公函形式通知施工单位。通知书写明：鉴于本公司资金周转困难重重，已无法维持正常施工，经董事会研究决定并报市建设局同意，本工程暂停兴建;特通知解除与贵公司的合同，并请贵公司自接到本通知后3日内停止全部施工，6月15日前撤离施工现场。
关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）。
A.不论合同是否解除，乙方都不应立即停止施工
B.甲方解除合同后不必报建设局同意
C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件
D.乙方应无条件同意解除合同
210、单项选择题
某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元，寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元，寿命期为8年。两种设备的动力费、人工费、故障率、修理费、速度和效率等都是相同的，假设资本的利率为10%。已知：(A/P，10%,4)=0.31547，(A/P，10%，8)=0.18744。
乙设备的年度投资费用为()万元。
A.230.60
B.240.76
C.258.83
D.262.42
211、单项选择题 在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是()。
A.确认不确定性的客观存在
B.建立初步清单
C.确定各种风险事件并推测其结果
D.制定风险预测图
212、单项选择题 工程索赔收入属于施工企业的()
A.建造合同收入
B.其他营业收入
C.营业外收入
D.投资收益
213、单项选择题 某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。 已知：(P/A，10%，10)=6.144
A.542.4
B.2457.6
C.3654.8
D.5457.6
214、单项选择题 当两家或两家以上的承包商联合投标，共同承接工程时，该种承包方式称为()。
A.综合承包
B.联营承包
C.分包
D.总包
215、单项选择题 发包人和承包人就具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，明确双方权利、义务关系的协议称为（）。
A.建设工程施工合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程勘察合同
D.建设工程监理合同
216、单项选择题 房地产开发商在郊区开发楼盘，由于道路的拥堵所导致的甲供材料不能按时到达施工现场。这种风险属于（）。
A.恶劣现场条件带来的风险
B.经济风险
C.施工组织设计不合理带来的风险
D.人为风险
217、单项选择题 采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。
A.概算定额
B.类似工程预算
C.概算指标
D.预算定额
218、多项选择题 下列指标中，可用于判定寿命期相同的互斥投资方案可行与否的指标有（）。
A.追加投资收益率
B.期望值
C.差额的净现值
D.内部收益率
E.利税率
219、单项选择题 在FIDIC合同条件下，如遇台风妨碍承包商履行合同规定的任何义务，使工程项目遭受工期延误和导致增加费用，则承包商()。
A.有权要求延长工期，并对增加的费用提出索赔
B.有权要求延长工期，不应对增加的费用提出索赔
C.不应要求延长工期，可对增加的费用提出索赔
D.不应要求延长工期和对增加的费用提出索赔
220、单项选择题 投标人资格审查主要审查投标人是否具有（）的能力。
A.订立合同
B.履行合同
C.组织施工
D.组成联合体
221、单项选择题 某网络计划执行过程中，发现工作F还需工作8天，但该工作至最早完成时间尚有2天，最迟完成时间有4天，则该工作使总工期()
A.拖后2天
B.拖后4天
C.拖后6天
D.拖后8天
222、单项选择题 某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元（该值假设发生于每年年末），在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。
A.5
B.6
C.7
D.8
223、单项选择题 下列哪一项费用属于FIDIC合同条件所规定的工程结算中暂付费用的是()。
A．迟付款利息
B．工程量清单
C．费用索赔
D．保留金
224、单项选择题 下列建设工程计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的是()
A.类似工程预决算法
B.实物法
C.分项详细估算法
D.资金周转率法
225、单项选择题 用资金周转率法估算某项目建设投资。已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨。该项目总投资估算结果应为（）万元。
A.3000
B.30000
C.45000
D.67500
226、单项选择题
某建筑工程公司拟购买一物业进行经营，以补充工程任务不足时公司的正常运营。如果该物业有价值，则进行投资。根据调查、分析和市场预测，基本情况是：投入运营后初期投资约6.5亿元，该值将随着谈判的进程而逐步明确，运营期预计为50年，每年的销售收益可达2.8亿元，销售收益将随市场变化而变化；按现在的物价水平测算，作业费用（按一年销售收益为2.8亿元计算）每年约为2亿元。其中，固定费用1亿元，变动费用与销售收益成正比；若该物业经营后有偿还能力，则银行可以贷款，贷款的利率i=10%。已知：（P/A，10%，50）=9.915，（P/A，10%，30）=9.427。
根据题意，问答下列问题：
A.1.432
B.2.865
C.5.687
D.7.932
227、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.最小公倍数法
B.内部收益率法
C.追加投资收益率法
D.净年值法
228、多项选择题 根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。
A.屋面防水
B.给排水管道
C.外墙的防渗漏
D.电气管线
E.供冷系统
229、单项选择题 为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用，应由()承担。
A.生产厂家
B.安装工程保险
C.生产厂家和安装工程保险
D.第三者责任保险
230、多项选择题 下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有()。
A.净现值法
B.内部收益率法
C.净年值法
D.最小公倍数法
E.追加投资收益率法
231、单项选择题 下列关于投标人的说法中，错误的是()。
A.投标人应具备承担招标项目的能力
B.投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件
C.投标人可以参加现场踏勘
D.投标人应制定对招标人有吸引力的施工方案
232、多项选择题
某产品具有5个功能领域：F1、F2、F3、F4、F5，其中一对一强制评分后修正得分、各功能领域的现实成本如下表所示。
A.F1
B.F2
C.F4
D.F5
233、单项选择题 关于风险实质的说法，正确的是()。
A.风险的实质就是变化
B.风险的实质就是不确定性
C.风险的实质就是损失
D.风险的实质就是失败
234、单项选择题 投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标是指()。
A.与成本相一致的最高报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价
D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价
235、多项选择题 下列方法中，属于流动资金常用估算方法的有()。
A.资金周转率法
B.生产能力指数法
C.分项详细估算法
D.设备费用百分比估算法
E.扩大指标法
236、单项选择题 项目实施时可能发生的难以预料的支出和需要预先预留的费用，应列入建设工程造价的（）。
A.基本预备费
B.建设单位开办费
C.工程费用
D.涨价预备费
237、单项选择题
某建筑公司与某医院签司了一份建设工程施工合同，明确承包方(建筑公司)保质、保量、保工期完成发包方(医院)的门诊楼施工任务。工程完工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响病人就医，没有组织验收，便直接投入正常使用。在门诊楼投入使用1年后发现存在屋面漏水、电气管线变形等质景问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，提前使用，出现质量问题，承包商不再承担责任。
根据《建设工程质量管理条例》，电气管线的保修期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
238、单项选择题
某建筑公司承包了一工程施工项目，工期6个月。
1.合同中关于工程价款的内容：
(1)合同固定总价1600万元;
(2)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回;
(3)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。施工索赔款作为保留金计算基数。
2.每月实际完成工作量情况如下表所示：
3.工程施工中出现的问题：
(1)3月份，由于施工设备出现故障而停工3天，造成窝工10天。承包商计算出的损失额共计8000元;
(2)4月份，因业主提供的电源出故障，造成施工现场停电，影响到关键路线施工，总工期因此拖延2天。承包商计算出的损失额为6000元;
(3)5月份，出现了罕见的洪涝天气，影响到关键路线施工，工期因此拖延5天。承包商计算出的损失额为9000元。
承包商就上述三个事件，分别在事件发生的当月提出费用索赔和工期索赔。
A.从承包方的保修金中扣除
B.由业主提出索赔
C.由于业主已自行修理，故费用由业主自己承担
D.由丙施工企业向该工程原承包商结算
239、单项选择题 股份有限公司股本溢价应计入()
A.资本公积金
B.股本
C.法定盈余公积金
D.任意盈余公积金
240、多项选择题 采用装运港交货价时，卖方的责任包括（）。
A.负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方
B.负责货物装船前的一切费用和风险
C.负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续
D.负责办理出口手续，提供出口国政府或有关方面签发的证件
E.负责提供有关装运单据
241、单项选择题 价值工程中，功能按重要程度分为()。
A.使用功能和美学功能
B.过剩功能和不足功能
C.基本功能和辅助功能
D.必要功能和不必要功能
242、多项选择题
A.最迟开始时间为第3个月
B.总时差为1个月
C.自由时差为0个月
D.最迟完成时间为第8个月
243、单项选择题 企业通过建立内部保险机制或保险机构，承担企业的各种可能风险，这种应对风险的措施称为（）。
A.风险的财务转移
B.风险承受
C.自我保险
D.风险降低
244、单项选择题
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.123.00
B.141.00
C.149.46
D.154.56
245、多项选择题 下列建设工程实施过程发生的事件中，属于业主或投资者风险的有()
A.资金筹措无门
B.投资回收期长
C.由于承包商技术错误造成的直接损失
D.工程所在国发生全国性罢工
E.承包商克扣工作工资，引起公愤导致群体行为
246、不定项选择
某承包商与业主签订了一份包工包料的单价合同，合同期为5个月。合同中含甲、乙两个分项工程，有关条款如下。
(1)甲、乙两个分项工程的清单工程量分别为4000m3、2500m3，单价分别为210元/m3、156元/m3。依据实际完成工程量进行结算。
(2)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9，单价调整从累计的实际工程量超出清单工程量10%的月份开始;当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1，调价在最后一个月进行。
(3)措施项目清单共有5项，共计18万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的前三个月末，按措施项目清单中的数额平均支付。
(4)规费费率为6%，其取费基数为各清单计价的总和;综合税率为3.41%。
(5)开工前业主向承包商支付的预付款按估计工程价款的20%计算，并在最后两个月平均分摊扣回。
(6)业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。
工程实际完成情况如下表所示。
A.应扣回的预付款
B.应支付的措施项目费
C.应扣的保留金
D.应计的规费
247、单项选择题 某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l：7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。
A.7000
B.7014
C.7021
D.7035
248、单项选择题
某生产性物业投资25000万元，预期寿命为5年，净残值为0，每年净现金流量为随机变量，其可能的三种状态及其概率都是：
(1)5000万元(P=30%)；
(2)10000万元(P=50%)；
(3)12000万元(P=20%)。
基准收益率为12%，已知：(P/A,12%,5)=3.605.该生产性物业在运行期间的第一年的固定成本为12000万元，产品的销售价格为15万元/件，单位变动成本(含各种税金在内)为11万元/件，生产能力为6000件/年。
A.38%
B.42%
C.45%
D.50%
249、多项选择题 工程量清单中的其他项目清单内容包括()
A.规费
B.税金
C.总承包服务费
D.暂列金额
E.暂估价
250、单项选择题 下列标准合同条件中，属FIDIC编制的合同条件的是()。
A.业主—承包商标准服务协议书
B.设计—建造交钥匙工程合同条件
C.业主—设计标准服务协议书
D.设计—分包合同条件
251、多项选择题 下列纯风险与投机风险的说法中，正确的有()。
A.投机风险只会造成损失而不会带来收益
B.纯风险可能造成损失，也可能创造额外收益
C.铤而走险的“险”，通常指投机风险
D.纯风险一般可重复出现，因而预测的准确性相对较高
E.纯风险与投机风险常常同时存在
252、单项选择题 以下不属于监理信息自身特征的是()。
A.动态性强
B.来源广、信息量大
C.形式多样
D.形式单一
253、不定项选择
某建筑工程公司欲在自己的土地上开设商店，以补充任务不足时施工队伍的开支。根据预测，商店的规模可以有甲、乙、丙三种，寿命期均为10年，其初期投资额、每年净收益如表所示。已知(P/A，10%，10)-6.144
A.2520
B.2650
C.2790
D.2890
254、多项选择题 下列方法中，可以用于不确定性分析的有()。
A.盈亏平衡分析
B.期望值分析
C.现埴分析
D.价值分析
E.敏感性分析
255、多项选择题 某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。
A.工作K和M的时间间隔为3周
B.工作M的自由时差为9周
C.工作H的总时差为8周
D.工作H的自由时差为3周
E.工作K的自由时差为8周
256、多项选择题
某建设单位建设一热电厂。该单位委托甲工程监理公司对工程进行监理，委托乙施工单位作为项目的施工总承包单位，并决定向美国丙重型设备制造商订购发电设备。
甲监理公司的总监理工程师在主持编制监理规划时，安排了一位专业监理工程师负责风险分析和相应监理规划内容的编写工作。根据该项目的具体情况，监理工程师对建设单位的风险事件提出了相应的风险对策，并制定了相应风险控制措施，见下表。
乙施工单位投保了建筑工程保险和附加第三者责任险。在施工过程中，对材料进行分隔存放。
建设单位向丙公司预定产品。订货合同规定了设备类型和数量，并规定了以美元作为支付货币，建设单位支付10%的定金。生产时间通常是4个月至9个月。建设单位担心人民币兑美元可能贬值，决定对风险套期保值，有效地使人民币的美元价值固定，从而使设备合同的美元价值固定。
根据题意，回答下列问题：
A.风险在转移后不一定同样给他人造成损失
B.风险回避仍能取得获利机会
C.决定风险自留时，风险的期望损失可能低于保险人的估计
D.风险转移的手段常用工程承包中的分包和转包、技术转让或财产出租
257、单项选择题 关于投标人行为的说法，错误的是()。
A.投标人组成联合体应约定一方为联合体的主办人
B.投标人在踏勘现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标人提出
C.投标人不得与招标人串通招标。
D.投标人组成联合体应由约定的主办人提交符合要求的资格预审文件
258、单项选择题 工程建设项目招标投标活动应遵循（）原则。
A.多方协商
B.独立
C.诚实信用
D.竞争
259、单项选择题 债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产得到优先受偿的权利，这种担保方式称为()。
A.留置
B.质权
C.保证
D.抵押
260、多项选择题 项目监理机构的组织结构设计包括（）。
A.合理确定管理层次与管理跨度
B.选派监理人员
C.划分项目监理机构部门
D.制订岗位职责及考核标准
E.制订工作流程和信息流程
261、单项选择题 按照惯例，下述各项风险中，属业主应承担的是()。
A.材料采购风险
B.合同条款矛盾的风险
C.工程进度风险
D.不可抗力因素作用
262、单项选择题 下列类型的投资方案中，适于使用内部收益率法进行评价的是()。
A.独立方案
B.寿命期不同的互斥方案
C.寿命期相同的互斥方案
D.混合方案
263、多项选择题 价值工程中，方案评价的内容应包括（）。
A.技术评价
B.对象评价
C.经济评价
D.功能评价
E.社会评价
264、单项选择题 某项目采用装运港船上交货价方式进口一设备，货价为40万元，该设备运抵我国海关前发生的运输费、保险费等共计20万元。该设备适用关税税率为15%，增值税税率为17%，免征消费税。该设备进口环节应缴纳增值税的税额为（）万元。
A.6.8
B.7.82
C.10.26
D.11.73
265、单项选择题
某大型物资管理部门打算实行仓库物流的自动化，可实施的方案有两个，这两个方案都可以达到仓库物流自动化的目标。但是，两方案初期投资额。年作业费用及寿命期不同(如下表所示)。基准收益率为12%.已知：(p/A，12%，7)=4.564，(p/A，12%，13)=6.424，(A/f，12%，7)=0.09912，(A/f，12%，13)=0.03568.
投资方案初期投资额(万元)年作业费用(万元)寿命期(年)
A180367
B3602013
A.76.04
B.79.44
C.80.56
D.92.05
266、单项选择题 下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。
A.建设单位管理费
B.设备安装费
C.工程排污费
D.施工企业管理费
267、多项选择题 业主或投资商通常遇到的风险可归纳为()。
A．经济风险
B．人为风险
C．自然风险
D．政治风险
E．社会风险
268、单项选择题 下列固定资产的折旧方法中，各期提取相同折旧额的方法是（）。
A.平均年限法
B.余额递减法
C.双倍余额递减法
D.年数总和法
269、多项选择题 下列投标人条件中，资格审查时投标人应符合的有()。
A.具有中等以上的企业规模
B.具有独立订立合同的权力
C.具有履行合同的能力
D.具有持续盈利的能力
E.最近三年内没有重大工程质量问题
270、多项选择题 建筑行业涉及不同种类的保险。下列各种保险中，属于商业保险的有（）。
A.建设工程设计责任保险
B.工程监理职业责任保险
C.人身意外伤害保险
D.工伤保险
E.医疗保险
271、单项选择题 根据我国《合同法》，建设工程合同应采用书面形式，因此，建设工程合同是()
A.单务合同
B.无名合同
C.不要式合同
D.要式合同
272、单项选择题 关于工程造价的说法，正确的是()。
A.建设工程造价就是建筑安装产品的价格
B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用
C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资
D.建设工程造价是指建筑安装工程造价
273、单项选择题 建筑工程险的费率中实行单独的年费率的是()。
A.保证期费率
B.建筑用机器、装置及设备
C.各种附加险增收费率
D.第三者责任险
274、多项选择题 下列费用中，属于工程建设其他费用的有()
A.设备运杂费
B.设备安装调试费
C.勘察设计费
D.技术引进费
E.联合试运转费
275、多项选择题 我国现阶段建设工程监理的特点主要有()
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理的服务对象具有多重性
C.建设工程监理制度推行具有强制性
D.建设工程监理具有监督功能
E.对建设监理的市场准入采取双重控制
276、单项选择题 下列承租人活动中，属于承租人权利义务的是（）。
A.对租赁物进行维修
B.租赁期间有因占有、使用租赁物而获得收益的权利
C.未经出租人同意，对租赁物进行改善
D.未经出租人同意转租给第三人
277、单项选择题 采用低标价和高标价的方法对投标报价进行评估时，高标价是指（）。
A.与成本相一致的报价
B.充分考虑预计利润的最高报价
C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差
D.充分考虑可能发生的风险损失的最高报价
278、单项选择题 下列关于单代号网络图的绘图规则的说法中，不正确的是（）。
A.必须正确表达已定的逻辑关系
B.特殊情况下可以出现循环回路
C.严禁出现双向箭头或无箭头的连线
D.严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线
279、多项选择题 下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。
A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工
B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工
C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误
D.由于物价上涨，引起工程成本的增加
E.由于工程师错误指令，导致工程延误
280、单项选择题 某企业第1至5年每年初等额投资，年收益为10%，按复利计息，该企业若想在第5年末一次性回收投资本息1000万元，应在每年初投资（ ）万元
A.124.18
B.148.91
C.163.80
D.181.82
281、单项选择题 某人以8%单利借出15000元，借款期为3年。此后7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该估第13年年末可以获得的复本利和是()万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。
A.3.3568
B.3.4209
C.3.5687
D.3.6586
282、单项选择题 在相同的条件下，()一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
A．管理风险
B．社会风险
C．纯风险
D．投机危险
283、单项选择题 某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元;当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）。
A.8.31%
B.14.31%
C.15.69%
D.21.69%
284、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.30500
B.30894
C.31100
D.31500
285、单项选择题 某方案初期投资额为500万元，此后每年年末的作业费用为40万元，方案的寿命期为10年，10年后的净残值为零。若基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元。已知：(P/A,10%,10)=6.144。
A.745.76
B.834.45
C.867.58
D.900.26
286、单项选择题 在网络计划中，工作最迟完成时间应是其所有紧后工作()。
A.最迟完成时间的最小值
B.最迟开始时间的最小值
C.最迟完成时间的最大值
D.最迟开始时间的最大值
287、单项选择题 关于合同价款期中结算时工程计量的说法，正确的是（）。
A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量
B.对承包人超出合同工程范围完成的工程量，发包人应适当予以计量
C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告
D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告
288、单项选择题 依照现行会计准则，下列固定资产中，属于企业应当提取折旧的是（）。
A.已提足折旧继续使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产
C.单独作为固定资产入账的土地
D.非生产用固定资产
289、单项选择题 安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.整个工期的一半
290、单项选择题
某生产性建设项目，生产某单一产品，年固定成本为1200万元，每件产品的变动成本(含单位产品税金等)为600元、销售价格为1600元，设计生产能力为年产16000件。
若该建设项目的销售数量为10000件，则销售价格的盈亏平衡点是()元。
A.1260
B.1460
C.1580
D.1800
291、多项选择题 在招标人自行办理工程项目的招标工作时，招标人必须具有（）。
A.编制招标文件的能力
B.组织评标的能力
C.评标专家库
D.上级主管部门的审批文件
E.从事同类工程建设项目招标的经验
292、单项选择题 工作E是某工程网络计划中的非关键工作，在该计划执行过程中，工作E的实际进度比计划进度拖后，且拖后的时间超过了其自由时差，则工作E将影响()。
A.紧前工作的最迟开始时间
B.紧后工作的最早开始时间
C.紧后工作的最迟开始时间
D.后续工作的最迟完成时间
293、单项选择题
某工程项目的进度计划如下面双代号网络计划所示(时间单位：周)。
A.2
B.3
C.4
D.5
294、单项选择题 FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标书
D.图纸
295、单项选择题
某建筑工程公司最近几年的承包额如下表所示。
A.27627
B.28656
C.36878
D.39328
296、单项选择题 关于增值税的说法，正确的是（）。
A.增值税在零售环节实行价内税
B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率
C.增值税的基本税率为13%
D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣
297、单项选择题 风险识别过程通常分为6个步骤：Ⅰ确认不确定性的客观存在;Ⅱ建立初步清单;Ⅱ进行风险分类;Ⅳ建立风险目标摘要;Ⅴ制定风险预测图;Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是()。
A.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅳ一Ⅴ一Ⅵ
B.Ⅰ一Ⅱ一Ⅳ 91exam .org一Ⅲ一Ⅴ一Ⅵ
C.Ⅰ一Ⅱ一Ⅵ一Ⅴ一Ⅲ一Ⅳ
D.Ⅰ一Ⅱ一Ⅲ一Ⅴ一Ⅳ一Ⅵ
298、单项选择题 非盈利民用建设项目的效果，大部分是不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品和劳务本身的效用(服务质量)来表示。评价这类项目，较为适宜的方法是()
A.净现值法
B.内部收益率法
C.经济效益分析
D.成本效用分析
299、单项选择题 谈判者在充分分析形势做出正确判断的同时，利用对方弱点让其妥协，并规避己方弱点的谈判技巧称为()。
A.先发制人
B.不平衡战略
C.避实就虚
D.高起点战略
300、单项选择题 宜采用概算定额法编制建筑单位工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度，建筑结构方案已经肯定
B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料，能准确计算分部分项广程量
D.没有初步设计资料，无法计算出工程量
