时间:2020-12-20 03:02:05
1、多项选择题 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置应当遵循原则包括（）。
A.以人为本，保障移民的合法权益，满足移民生存与发展的需求
B.节约利用土地，合理规划工程占地，控制移民规模
C.可持续发展，与资源综合开发利用、生态环境保护相协调
D.因地制宜，统筹规划
E.国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地
2、多项选择题 天然砂砾料筛洗定额的“砂砾料采运”（以“t”为单位）材料单价应包括（）。
A.覆盖层、无效层清除摊销费
B.砂砾料筛洗费
C.砂砾料开采费
D.砂砾料运输费
E.筛洗弃料摊销费
3、单项选择题 根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。
A.专业规划
B.区域规划
C.综合规划
D.战略规划
4、多项选择题 在现行部颁钻机钻灌浆孔、坝基岩石帷幕灌浆等定额子目中，150型钻机改用300型钻机的条件是（）。
A.终孔大于91ｍｍ
B.岩石大于X级
C.孔深超过70ｍ
D.钻孔与水平夹角≤60°
E.孔深小于30ｍ或大于50ｍ
5、单项选择题 既有利于节约用水，又体现公平原则的水价制度是（）。
A.固定水价
B.递减水价
C.递增水费
D.二部制水价
6、单项选择题 根据现行部颁水利建筑工程概预算定额，砂砾（卵）石开挖和运输按（）计算。
A.Ⅰ类土
B.Ⅱ类土
C.Ⅲ类土
D.Ⅳ类土
7、单项选择题 在我国，建设项目的项目经理是指（）。
A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人
B.项目法定代表人
C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人
D.施工企业法定代表人
8、多项选择题 在现行部颁规定中，间接费中的财务费用包括（）。
A.技术开发费
B.业务接待费
C.金融机构手续费
D.投标保函手续费
E.投标报价费
9、单项选择题 现行部颁《水利建筑工程概（估）算定额》洞井石方开挖定额的轴流通风机台时数量，系按一个工作面长（）拟定的。
A.200m
B.300m
C.400m
D.500m
10、单项选择题 现行部颁定额中，压水试验定额适用于固结灌浆和帷幕灌浆检查孔压水试验，固结灌浆压水试验一般采用一个压力点法，试段数量计算公式是（）。
A.孔深×孔数×5%÷5
B.孔深×孔数÷5
C.孔深×孔数×5%
D.孔数×5%
11、单项选择题 中观项目管理主要涉及（）等内容。
A.项目与社会及环境的关系
B.制定行业的投资战略和投资规划
C.协调项目内、外部事物和矛盾
D.保证项目在各个阶段的任务顺利完成
12、单项选择题 根据现行部颁规定，下列属于建设管理费的是（）。
A.工程勘察设计费
B.工程建设监理费
C.生产职工培训费
D.工程质量监督费
13、单项选择题 建筑产品的利润总额等于（）。
A.法定利润+营业外收入-营业外支出
B.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C.经营利润+营业外收入-营业外支出
D.法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金
14、多项选择题 完全竞争市场的假定条件是（）。
A.价格既定
B.产品同质
C.要素自由流动
D.信息不对称
E.信息充分
15、单项选择题 在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
16、多项选择题 工程项目目标控制措施包括（）。
A.行政措施
B.组织措施
C.技术措施
D.经济措施
E.合同措施
17、单项选择题 项目法人责任制的优点是（）。
A.趋利避害
B.既当裁判员，又当运动员
C.利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者”
D.把风险全部转移给承包商
18、单项选择题 在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。
A.横道图
B.S型曲线
C.网络图
D.控制图
19、单项选择题 （）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
20、单项选择题 木材的组织结构决定了它的许多性质为各向异性，在力学性质上尤为突出，木材的抗拉、抗压、抗弯、抗剪四种强度均具有明显的（）。
A.均匀性
B.弯曲性
C.不平衡性
D.方向性
21、多项选择题 从实施工程项目管理活动的角度来看，工程项目管理的主要特点应包括（）。
A.管理理论、方法和手段的科学化
B.项目管理的专业化和社会化
C.项目管理的标准化和规范化
D.项目管理过程实施动态控制
E.项目管理决策者众多
22、单项选择题 按现行部颁规定的施工用电价格构成，施工场外变、配电设备费应计入（）之中。
A.基本电价
B.供电设施维修摊销费
C.电能损耗摊销费
D.施工临时工程
23、多项选择题 基于市场价格的环境效益综合评价方法主要包括（）
A.机会成本法
B.市场价值法
C.环境保护投入费用评价
D.修正人力资本法
E.工资差额法
24、单项选择题 根据现行部颁规定，电气调整及试验费用属于（）。
A.科学研究试验费
B.联合试运转
C.安装费
D.设备费
25、单项选择题 采用电网供电时，电价计算时应按工程所在地供电部门规定的（）电网电价和规定的加价进行计算。
A.大宗工业用电
B.非工业用电
C.农业用电
D.居民生活用电
26、单项选择题 合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
A.影响合同中
B.不影响合同中
C.不一定影响合同中
D.可能影响合同中
27、多项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定：建设项目中的水土保持设施，必须与主体工程（）。建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施，并有水行政主管部门参加。
A.同时设计
B.同时勘测
C.同时施工
D.同时开工
E.同时投产使用
28、多项选择题 闸门按其构造特征划分，其主要形式包括（）。
A.钢筋混凝土闸门
B.平板闸门
C.弧形闸门
D.人字闸门
E.木闸门
29、多项选择题 编制概算工程量要计入（）。
A.设计图纸工程量
B.设计阶段系数
C.允许的施工附加量
D.允许的超挖超填量
E.施工操作损耗
30、单项选择题 根据现行部颁规定，夜间施工增加的施工场地和公用施工道路照明费包含在（）内。
A.其他直接费
B.现场经费
C.间接费
D.安装费
31、单项选择题 在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。
A.复杂性
B.多次性
C.组合性
D.多样性
32、单项选择题 据现行部颁水土保持工程概算编制规定，泥石流防治工程中的桩林应属（）。
A.一级项目
B.二级项目
C.三级项目
D.四级项目
33、单项选择题 按现行部颁定额，针梁模板台车和钢模台车轨道及安装轨道所用的埋件等应计入（）。
A.计入其他临时工程
B.计入模板工程单价
C.计入机电设备安装工程
D.计入金属结构设备安装工程
34、多项选择题 若将预算资金的社会机会成本作为公益性项目评价时确定贴现率的依据，则下列说法正确的是（）。
A.将贴现率确定在资金的社会机会成本的水平上，可能造成资源配置的扭曲
B.所谓社会机会成本，是指在公共支出项目的多方案比较过程中，放弃某种方案可能失去的那部分社会效益
C.所谓社会机会成本，是指同样一笔资金若不用于公共支出项目，而投入私人部门所创造的社会效益
D.预算资金的社会机会成本通常可以用资金市场上的利率表示
E.在不存在完全竞争市场的情况下，应用影子利率来表示社会机会成本率
35、单项选择题 有效控制造价的原则之一是推行以（）为重点的全过程造价控制。
A、设计阶段
B、投资决策阶段
C、招投标阶段
D、施工阶段
36、多项选择题 间接进口投入物影子价格的计算需要考虑（）环节的运费和贸易费。
A.从口岸到国内市场
B.从国内市场到项目
C.从国内市场到国内供应商
D.从国内供应商到项目
E.从口岸到项目
37、单项选择题 若离岸价为100美元/件，国内运费和贸易费为30元人民币/件，影子汇率为1美元=8元人民币，求直接出口产出物的影子价格（）。
A.830元/件
B.770元/件
C.800元/件
D.700元/件
38、单项选择题 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A.实际消耗的工作量
B.估计消耗的工作量
C.全部设计的工作量
D.应当消耗的工作量
39、单项选择题 拦河水闸过闸流量为2000m3s时，此工程规模应划分为（）。
A.大（1）型工程
B.大（2）型工程
C.中型工程
D.小（1）型工程
40、单项选择题 已知某建设项目期初投资10万元，项目寿命期为5年，欲达到10％的收益率，每年净收益A的计算应用公式为（）。
A.A=10*｛[10%（1+10%）5]/[（1+10%）5-1]｝
B.A=｛[（10+10%）5-1]/[10%（1+10%）5]｝*10
C.A=10×（1+10％）5/5
D.A=10×（1+10％）-5
41、多项选择题 企业发行股票筹资的特点包括（）。?
A.企业资金成本率较低
B.企业负债比率可得到降低?
C.企业少纳所得税
D.分散原有股东的控制权
E.企业融资风险低
42、单项选择题 根据现行部颁定额，某疏浚工程实际排高为4.5ｍ或5.5ｍ左右，若适用的定额子目基本排高为5m，则定额消耗量（）。
A.按规定进行调整
B.不作调整
C.按增1ｍ调整
D.增加系数
43、多项选择题 企业自有资金由（）组成。
A.借款
B.实收资本
C.资本公积金
D.盈余公积金
E.未分配利润
44、单项选择题 根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A.7
B.14
C.21
D.28
45、单项选择题 根据现行部颁规定，设备费包括（）。
A.设备原价
B.设备出厂价格
C.设备出厂价格、运杂费之和
D.设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费之和
46、多项选择题 在（）情况下，造成工期延误，经监理工程师确认后，工期相应顺延。
A.工程量增加超过合同约定
B.设计变更
C.质量事故
D.不可抗力
E.发包人不能按时支付工程款引起的停工
47、单项选择题 已知永续年金为10元，折现率为5％，则其现值为（）。
A.200元
B.9.52元
C.10.5元
D.0.5元
48、单项选择题 某机械预算价格为240万元，寿命小时为15000小时，残值率为5%，则小时基本折旧费为（）。
A.160
B.162
C.158
D.152
49、多项选择题 市场失灵最明显的特征是（）。
A.周期性的失业
B.通货膨胀
C.经济失衡
D.国际收支不平衡
E.贫富差距
50、单项选择题 根据水利工程不同类型反映不同主要特征，如河道治理类除反映堤防长度、顶宽，涵闸数量、护坡面积、治理后防洪能力外，还应反映河道治理后的（）。
A.防洪标准
B.航道级别
C.通航能力
D.行洪能力
51、多项选择题 以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。
A.委托代理
B.间接代理
C.法定代理
D.直接代理
E.指定代理
52、单项选择题 建筑产品的差价形式主要有（）。
A.购销差价、批零差价、地区差价
B.地区差价、质量差价、工期差价
C.购销差价、季节差价、地区差价
D.地区差价、季节差价、质量差价
53、多项选择题 在价值工程中，功能整理的目的有（）。
A.明确各项功能之间的关系
B.去掉多余功能，补充不足功能
C.加深对事物的理解
D.明确实施价值工程的重点
E.提供方案创新的途径
54、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A.无偿使用制度
B.属地占有制度
C.有偿使用制度
D.取水优先制度
55、单项选择题 固定资产是指使用期限超过（）年，单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产。
A.5
B.3
C.2
D.1
56、多项选择题 在制定工程项目计划时，应满足计划的（）要求。
A.符合实际
B.全面性
C.弹性
D.详细程度
E.便于行政管理
57、单项选择题 在下列借用国外资金的方式中，资金成本较高的方式是（）。
A.外国政府贷款
B.国际金融组织贷款
C.发行国际债券
D.出口信贷
58、单项选择题 防渗墙混凝土的最大骨料不大于（）。
A.4cm
B.6cm
C.5cm
D.8cm
59、单项选择题 绞吸船在内河施工时，抗风最大适应能力为（）级。
A.≤8
B.≤7
C.≤6
D.≤5
60、多项选择题 根据现行部颁定额，影响绞吸式挖泥船台班效率定额需调整的因素有（）。
A.工况系数
B.超过基本排高
C.挖泥船的吃水深度
D.超过基本挖深
E.排泥管安拆
61、多项选择题 按现行部颁定额，混凝土（碾压混凝土除外）配合比表的预算量包括以下损耗（）。
A.搅拌好以前的场内运输损耗
B.搅拌好以前的操作损耗
C.搅拌后的运输损耗
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
62、多项选择题 《中华人民共和国水法》规定，地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照（）的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
A.地表水与地下水统一调度开发
B.全面开发
C.开源与节流相结合
D.地表水与地下水分别调度开发
E.节流优先和污水处理再利用
63、单项选择题 根据现行部颁定额，电梯安装按（）选用定额子目。
A.电梯设备自重
B.电梯载重量
C.电梯提升高度
D.电梯容量
64、单项选择题 防渗墙造孔所用泥浆的主要作用是（）。
A.润滑作用
B.防渗作用
C.固壁
D.增加阻力
65、单项选择题 下列直接出口产出物影子价格公式正确的是（）。
A.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用+国内运杂费
B.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用-国内运杂费
C.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率+贸易费用+国内运杂费
D.直接出口产出物的影子价格=离岸价×影子汇率-贸易费用-国内运杂费
66、单项选择题 盈亏平衡点位置与适应市场变化能力及项目抗风险能力的关系，正确的是（）。
A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强
B.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强
C.盈亏平衡点越高，项目适应市场变化能力越强，抗风险能力越弱
D.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强
67、多项选择题 城镇供水效益的计算方法有（）。
A.最优等效替代法
B.缺水损失法
C.影子水价法
D.分摊系数法
E.频率法
68、多项选择题 根据《价格法》，政府在必要时可以对（）商品价格实行政府指导价或政府定价。
A.资源稀缺的少数
B.自然垄断的
C.重要的公用事业
D.价格昂贵的
E.机械设备
69、单项选择题 根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关
B．非营利事业法人
C．非营利企业法人
D．个体工商户
70、单项选择题 设备更新方案比选时，由于寿命期不同，通常采用（）比较。
A.差额内部收益率法
B.年费用法
C.增量投资回收期法
D.净现值法
71、单项选择题 根据现行部颁规定，水力机械管路安装包括全厂油、水、压气系统管路及机组管路的（）的安装。
A.管子、管子附件和阀门
B.管子和管子附件
C.管子
D.管子、弯头、法兰和接头
72、单项选择题 工程变更价款是（）的构成部分。
A.投标报价
B.标底价
C.承包合同价
D.结算价
73、单项选择题 水泥强度等级是按国家标准强度检验方法测得的（）两个龄期的抗压强度确定的。
A.7d和28d
B.3d和28d
C.3d和7d
D.7d和14d
74、单项选择题 0号轻柴油适合于最低气温在（）以上地区使用。
A.0℃
B.4℃
C.10℃
D.-5℃
75、多项选择题& nbsp; 由于（）的原因造成的工期的拖延，承包商不仅能得到工期的延长，而且还能得到相应费用补偿。
A.工人罢工
B.特殊异常天气
C.地震
D.业主
E.监理工程师
76、单项选择题 由于水利工程建设目标及功能不同，财务收益和社会效益就不一样，因此，在后评价时首先需要进行（）。
A.财务敏感性分析
B.投资分摊计算
C.效益计算
D.经济指标计算
77、单项选择题 挖掘机挖装土料自卸汽车运输定额，其土料系按自然方拟定的，如挖装松土时，其中人工及挖装机械数量应乘（）系数。
A.0.80
B.0.85
C.0.90
D.0.95
78、多项选择题 对综合利用水利工程费用分摊，一般先根据各项建筑物和设施的性质和效用进行分类，分为（）。
A.公用工程设施
B.专用工程设施
C.兼用工程设施
D.特殊工程设施
E.补偿工程设施
79、多项选择题 现行部颁安装定额中，按设备自重划分安装定额子目的起重设备为（）。
A.桥式起重机
B.门式起重机
C.油压启闭机
D.卷扬式启闭机
E.电梯
80、单项选择题 《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（）。
A.社会平均成本
B.投标企业的投标报价
C.投标企业的个别成本
D.招标人编制的标底
81、单项选择题 水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负责。
A.项目董事会
B.项目董事长
C.项目监事会
D.上级主管部
82、单项选择题 《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。
A.建设行政主管部门
B.水行政主管部门
C.环境行政主管部门
D.林业行政主管部门
83、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A.15
B.20
C.30
D.36
84、单项选择题 作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A.申请重新仲裁
B.向人民法院起诉
C.向人民法院申请执行
D.强制执行
85、单项选择题 根据现行部颁定额，80～1450m3/h绞吸式挖泥船挖泥定额按基本排高（）m制定，每增（减）1m，定额乘（除）以1.02。
A.4
B.6
C.9
D.12
86、单项选择题 依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。
A.3
B.4
C.5
D.6
87、单项选择题 根据现行部颁规定，施工机械台时费由（）组成。
A.第一类费用
B.第一、二类费用
C.第一、二、三类费用
D.第一、二、三、四类费用
88、单项选择题 以下选项中不属于独立费用的是（）。
A、建设管理费
B、建设场地征地费
C、生产准备费
D、预备费
89、多项选择题 在合同文件解释时，根据明显证据优先原则（）。
A.图纸上标注的数据尺寸优先于通过图纸比例推算的尺寸
B.单价优先于合价
C.定量说明优先于定性说明
D.合同通用条款优先于合同专用条款
E.图纸优先于技术条款
90、单项选择题 在甲乙两个备选方案中。已知NPV甲=500，σ甲=100；NPV乙=300，σ乙=50，若甲优于乙，则符合（）。
A.期望值原则
B.最小标准差原则
C.最低标准离差率原则
D.满意原则
91、多项选择题 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A.人员
B.资源
C.造价
D.盈利
E.风险
92、多项选择题 下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。
A.鲜明的个别性
B.明显的区域性
C.需求弹性大
D.需求的间断性
E.具有相当程度的计划性
93、单项选择题 依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A.三分之一
B.三分之二
C.五分之二
D.二分之一
94、单项选择题 自制商标仅在商标设计、制作、注册和保护、广告宣传所支付的费用，这些费用应以（）。
A.无形资产入帐
B.流动资产入帐
C.销售费用计入当期损益
D.递延资产入帐
95、单项选择题 实施建筑工程招投标制度，（）。
A.提高了工程成本，但保证了工程质量
B.减弱了供给者之间的了解
C.减弱了需求者对供给者的了解
D.加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
96、多项选择题 按照项目规模分类，基本建设项目可划分为（）。
A.大型
B.限额以上
C.小型
D.限额以下
E.中型
97、单项选择题 下列关于建设项目论述中错误的是（）。
A.建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B.可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C.不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D.建设项目组织是独立的，应具有法人资格
98、单项选择题 组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。
A.合同通用条件
B.合同协议书
C.投标书
D.合同专用条件
99、单项选择题 钢是含碳量低于2.06%的铁—碳合金，并含有Si、Mn、S、P等元素，当合金元素总含量小于5%的为低合金钢，5%～10%为中合金钢，大于10%为高合金钢，水利工程常用（）。
A.高合金钢
B.中合金钢
C.低合金钢
D.结构钢
100、单项选择题 在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。
A.上级主管部门
B.监事会
C.董事会
D.各投资方
101、单项选择题 某建设项目的内部收益率不唯一，则该建设项目属于（）。
A.常规投资项目
B.非常规投资项目
C.纯投资项目
D.混合投资项目
102、单项选择题 国产标准设备原价一般采用（）的原价。
A.国内市场上设备
B.国际市场上设备
C.带有备件
D.不带有备件
103、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A.3至4
B.4至6
C.6至10
D.10至16
104、单项选择题 在企业成本费用计划的编制过程中，如果根据每一阶段预算执行情况相应调整下一阶段的预算值，并同时将预算期向后移动一个时间段的预算方法是（）。?
A.动态预算
B.弹性预算
C.滚动预算
D.零基预算
105、单项选择题 《水利工程工程量清单计价规范》适用于水利工程的招标投标工程清单编制和计价活动，该规范于（）起执行。
A.2006年7月1日
B.2007年7月1日
C.2003年7月1日
D.2005年7月1日
106、单项选择题 当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A.成本
B.成本和酬金
C.酬金
D.最低成本和酬金
107、单项选择题 （）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A.两个以上自然人或者其他组织
B.两个以上法人或者其他组织
C.两个以上法人.公民或者其他组织
D.一个法人和一个自然人
108、单项选择题 一般而言，投资回收期自项目的（）开始算起。
A.建设期初
B.建设期末
C.投产期初
D.达产期
109、多项选择题 以下属于基本建设“三算”的是（）。
A、设计概算
B、施工预算
C、施工图预算
D、竣工结算
E、竣工决算
110、多项选择题 下列项目中，不属于全部投资现金流量的有（）。
A.投资
B.利息
C.税金
D.收入
E.折旧
111、单项选择题 我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。
A.以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动
B.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动
C.以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围
D.以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动
112、单项选择题 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
113、单项选择题 下列关于成本的描述错误的是（）。
A.成本是价格形成中最重要的因素
B.成本是价格最低的经济界限
C.成本的变动在很大程度上影响价格
D.价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本
114、单项选择题 站在业主的角度理解，工程造价的含义为建设项目的（）。
A、建安工程价格
B、建设工程总价格
C、建设成本
D、工程承发包价格
115、单项选择题 1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。
A.建立时期
B.恢复重建时期
C.削弱时期
D.改革与发展时期
116、单项选择题 对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。
A.固定总价合同
B.可调价的总价合同
C.成本加酬金合同
D.交钥匙合同
117、多项选择题 欲降低盈亏平衡产量可以采取的措施有（）。
A.降低固定成本
B.提高单位产品可变成本
C.提高产品价格
D.降低单位产品可变成本
E.降低设计生产能力
118、单项选择题 根据现行部颁规定，桥式起重机安装按（）划分定额子目。
A.桥机设备自重
B.桥机跨度
C.桥机主钩起重能力
D.启闭力
119、单项选择题 某建设项目建设期内，第三年初已累计借款500万元，第三年借入100万元，第四年借入200万元，已知借款年利率为8%，则第四年应计息为（）万元。
A.59.52
B.56
C.59.84
D.67.84
120、单项选择题 在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（）。
A.CM方式
B.传统方式
C.设计-管理方式
D.工程指挥部
121、单项选择题 根据现行部颁定额，绞吸式挖泥船排泥管线长度：是指自挖泥（砂）区中心至排泥（砂）区中心，（）各管线长度之和。
A.浮筒管、岸管
B.浮筒管、潜管
C.浮筒管、潜管、岸管
D.潜管、岸管
122、单项选择题 签订限额设计合同，项目法人的主要责任（）。
A.严格履行限额设计合同，保证奖惩兑现
B.投资人修改设计、提高标准造成的投资增加
C.物价变动和汇率变动
D.工程数量的变动
123、多项选择题 按现行部颁定额，洞挖石方运输当有洞内外运输时，套用定额应当为（）。
A.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目
B.洞内运输部分，套用“洞内”定额基本运距子目及“增运”子目
C.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目
D.洞外运输部分，套用“露天”定额的“增运”子目
E.洞外运输部分，套用“露天”定额基本运距子目及“增运”子目。
124、单项选择题 不属于工程变更价款确定依据的是（）.
A.合同条款
B.工程变更令
C.技术规范
D.设计图纸
125、单项选择题 某导流洞设计开挖直径为2m，洞长100m，规范允许超挖10cm，则洞挖石方预算工程量为（）m3。
A.392
B.380
C.346
D.314
126、单项选择题 根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A.甲类和乙类
B.社会公益型和经济型
C.生产经营型和社会公益型
D.有偿服务型和社会公益型
127、多项选择题 微观项目管理可以划分为（）。
A.国家对具体项目的管理
B.行业主管部门对同类项目的管理
C.不同主体的项目管理
D.不同层次的项目管理
E.不同生命周期的项目管理
128、多项选择题 水力机械辅助设备包括全厂（）。
A.油系统设备
B.水系统设备
C.压气系统设备
D.直流系统设备
E.厂用电系统设备
129、多项选择题 对水电站而言，下列材料哪几种属主要材料（）。
A.钢材
B.木材
C.电缆
D.水泥
E.土工布
130、单项选择题 发动机选用何种牌号汽油作燃料，主要取决于发动机压缩比的大小，压缩比大的发动机应选用（）。
A.辛烷值低的汽油
B.辛烷值中等的汽油
C.辛烷值高的汽油
D.都可以
131、多项选择题 水利工程需要使用大量汽油，不可盲目采购，应根据（）选用不同牌号的汽油，有利于控制工程造价。
A.工程所在地区海拔高程
B.不同汽车型号
C.不同压缩比
D.不同辛烷值
E.不同十六烷值
132、多项选择题 降低土料含水量的方法有（）。
A.翻晒
B.自然蒸发
C.掺料
D.堆“土牛”
E.碾压
133、单项选择题 当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A.负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务
B.由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C.由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D.由政府代替市场，完全干预经济的运行
134、单项选择题 商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A.C+V
B.V+m
C.C+V+m
D.V
135、单项选择题 我国建筑产品供求关系的特点为（）。
A.供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B.供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C.供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D.供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
136、多项选择题 按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，保留金应当分别在（）之后退还承包人。
A.提交履约保函
B.颁发工程移交证书
C.签发完工付款证书
D.颁发保修责任终止证书
E.签发最终付款证书
137、多项选择题 当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A.各级政府财政投入
B.社会集资，股份制及银行贷款
C.利用外资
D.开征水利建设税
E.民营集团投资
138、多项选择题 财务评价的转移支付主要包括（）。
A.项目向政府缴纳的税费
B.政府给予项目的补贴
C.折旧费
D.项目从国内银行获得的存款利息
E.摊销费
139、多项选择题 构成合同法律关系的要素包括（）。
A.主体
B.客体
C.违约
D.争议
E.内容
140、单项选择题 最初若干期没有收付款项，距今若干期以后发生的每期期末都有等额收付款的年金，被称为（）。
A.普通年金
B.延期年金
C.预付年金
D.永续年金
141、单项选择题 根据现行部颁规定，为提供建设单位管理人员使用而购置的小车费用包括在（）之内。
A.企业管理费
B.机电设备及安装工程
C.建设单位经常费
D.建设单位开办费
142、多项选择题 水轮机的主要部件包括（）。
A.引水机构
B.导水机构
C.转动机构
D.泄水机构
E.励磁系统
143、单项选择题 二部制水价由（）两部分组成水费。
A.固定水费和收益水费
B.计量水费和供水税金
C.固定水费和计量水费
D.收益水费和供水税金
144、单项选择题 根据现行部颁规定，人工预算单价计算标准中年非作业天数为（）。
A.16天
B.12天
C.10天
D.15天
145、单项选择题 根据现行部颁规定，大型施工机械未列安装拆卸费，则其费用可在（）中单列。
A.台时费
B.其他直接费
C.其他施工临时工程
D.进出场费
146、单项选择题 参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律关系事实
147、多项选择题 根据水利项目的服务对象和经济属性，将水利项目划分为（）。
A.甲类
B.乙类
C.生产经营型
D.有偿服务型
E.社会公益型
148、多项选择题 按现行部颁规定，永久房屋室外工程投资，可按房屋建筑工程投资的多少计取（）。
A.10%
B.20%
C.15%
D.13%
E.18%
149、单项选择题 根据现行部颁规定，进口设备以（）和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费等各项费用之和为原价。
A.离岸价格（FOB.
B.到岸价格（CIF.
C.目的港船边交货价（FOS）
D.运费在内价（C&F.
150、多项选择题 按现行部颁规定，下列工作内容包括在安装概算定额内的是（）。
A.安装现场外的工地运输
B.安装现场内的设备运输
C.现场施工临时设施的搭拆及其材料、专用特殊工器具的摊销
D.竣工验收移交生产前对设备的维护、检修和调整
E.都不对
151、多项选择题 下列BOT方式论述正确的是（）。
A.东道国政府或委托一家咨询公司组织招标工作
B.项目发起人组织招标工作
C.项目公司组织招标工作
D.项目发起人组织投标工作
E.项目特许期满时，将项目移交给东道国政府
152、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，以运输距离划分的定额，若遇到的定额介于两子目之间时，可用（）计算。
A.平均法
B.近似法
C.插入法
D.选用较大值法
153、单项选择题 竣工决算应由（）编制。
A.设计单位
B.承包施工企业
C.项目法人
D.建设单位
154、多项选择题 下列（）包括在概算定额人工和机械定额消耗量内。
A.准备与结束
B.冬雨季施工影响
C.交接班
D.不可避免的中断
E.夜间施工增加费
155、单项选择题 建筑产品价值构成的变化取决于（）。
A.价值生产和价值实现两个过程
B.价格构成的变化
C.供求关系和分配关系的变化
D.成本的变化
156、单项选择题 竞争性建设项目的目标是（）。
A.效率目标
B.公平目标
C.项目效益
D.公共满足
157、多项选择题 传统的发展观与现代的发展观的区别在于（）。
A.传统的发展理论是以成本一效益法为基础，而现代发展理论是以新方法论为基础
B.传统的发展观是以物质财富增长为核心，现代发展观是以可持续发展为核心
C.传统的项目评价标准是以项目对国民收入贡献为项目取舍依据，现代的评价标准是以综合评分为依据
D.传统发展观的结果牺牲了人类的精神需求和生态需求，而现代发展观目标是既要满足人类的各种需求又不对后代的生存发展及生态环境构成威胁
E.传统发展观的惟一目标是经济增长，现代发展观的惟一目标是生态的可持续性
158、多项选择题 承包人在施工合同中应享有的合法权利包括（）。
A.按合同约定完成合格工程后，按时获得发包人付款的权利
B.非承包人的责任导致损害时的索赔权
C.对不可抗力的确认权
D.有权拒绝与发包人选择的指定分包人签订分包合同
E.有自行变更的权利
159、单项选择题 某进口设备原价为同类国产设备原价的2倍，该国产设备的安装费率为10%，其进口设备安装费率应为（）。
A.10%
B.8%
C.5%
D.6%
160、多项选择题 工程完工结算与竣工决算的主要区别有（）。
A.作用不相同
B.基础不相同
C.范围不相同
D.内容不相同
E.定额依据不相同
161、单项选择题 能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A.风险回避
B.风险控制
C.风险分离
D.风险转移
162、多项选择题 现行部颁压力钢管制作及安装定额子目按（）进行划分。
A.钢管长度（ｍ）
B.钢管每节重量（t）
C.钢管直径（ｍ）
D.钢管壁厚（ｍｍ）
E.钢管重量
163、单项选择题 监理工程师的职责应是（）。
A.技术咨询
B.管理咨询
C.仅负责监督质量
D.仅负责组织协调
164、单项选择题 某企业在业务量为80％时，固定成本预算为5000元，变动成本预算为1600元，则企业在正常业务量时的预算成本为（）元。
A.8250
B.5280
C.7000
D.7850
165、单项选择题 在编制钢筋制安工程标底单价时，若钢筋制安工作量较大，则钢筋材料的利用率高，损耗率相对较低，钢筋材料的附加量及人工数量（）。
A.可适当增加
B.可适当减少
C.不变
D.与钢筋制安量无关
166、单项选择题 某企业每月计划生产产品5万件，单位产品可变成本5元/件，单位产品售价10元／件，销售税金及附加率为10％，每月固定成本10万元，则盈亏平衡生产能力利用率为（）。
A．30％
B．50％
C．70％
D．90％
167、多项选择题 产品寿命周期成本包括（）。
A.生产成本
B.资金筹集成本
C.资金使用成本
D.使用成本
E.项目管理成本
168、多项选择题 按现行部颁规定，设备运杂费主要包括（）。
A.调车费
B.装卸费
C.运输费
D.运输保险费
E.采购及保管费
169、多项选择题 柴油的选择应综合考虑以下因素（）。
A.发动机转速高低
B.发动机压缩比差异
C.十六烷值高低
D.柴油的浊点必须低于气温3～5℃
E.柴油的凝点必须比周围气温低7℃
170、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程项目一般划分为三级项目，其中二级项目相当于（）。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部工程
D.分项工程
171、单项选择题 根据现行部颁定额，疏浚工程除注明者外，均以（）为计算单位。
A.水下地形实方
B.图纸计算方
C.水下松方
D.水下自然方
172、单项选择题 建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A.建筑产品=社会平均成本+税金+利润
B.建筑产品=直接成本+税金+利润
C.建筑产品=直接成本+间接成本
D.建筑产品=社会平均成本+利润
173、多项选择题 与一般产品市场相比，建筑市场的特点表现在于（）。
A.建筑产品交换过程较短
B.在建筑市场中，交换关系的确立在产品生产之前
C.建筑市场具有明显的区域性
D.建筑市场对生产者、需求者都有很大的风险
E.建筑市场有商业中介人
174、多项选择题 国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。
A.制定职业规范和行业标准
B.代表业主进行招标和项目管理工作
C.协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度
D.开展工程造价信息咨询和信息服务工作
E.建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可
175、单项选择题 下列不属于混合公共品的是（）。
A.教育
B.公办医院
C.公园
D.国防
176、多项选择题 采用动态评价指标进行评价时，下列属于项目可行条件的有（）。
A.NPV≥0
B.IRR≤ic
C.Pt’≤Pc（基准投资回收期）
D.Pt≤Pc
E.Pt’＞Pc
177、单项选择题 已知两个互斥方案甲和乙寿命期均为10年，投资分别为150万元和70万元，年净现金流量分别为20万元和10万元，基准收益率为10%，（P／A，l0％，10）=6.145，则应选择（）。
A.甲
B.乙
C.甲和乙都可以
D.甲和乙都不可以
178、多项选择题 测定材料消耗定额时，材料消耗量应包括（）。
A.直接用于建筑安装工程上的材料
B.施工废料
C.不可避免产生的施工废料
D.浇筑损耗
E.骨料运至搅拌楼成品料堆前的损耗
179、多项选择题 根据现行部颁规定，施工用风价格由（）组成。
A.折旧费
B.动力燃料费
C.供风损耗摊销费
D.供风设施维修摊销费
E.基本风价
180、多项选择题 水利工程常用的水泥为（）。
A.大坝水泥
B.抗硫酸盐硅酸盐水泥
C.耐酸水泥
D.防潮硅酸盐水泥
E.普通矿渣水泥
181、单项选择题 FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
182、单项选择题 现行部颁水利建筑工程概预算定额中，“合金钻头”是指下列那种钻孔设备使用的钻头（）。
A.地质钻机
B.风钻
C.液压履带钻
D.潜孔钻
183、多项选择题 投标人勘察投标环境，其主要工作包括（）。
A.勘察现场条件
B.熟悉设计
C.考察市场环境
D.研究招标文件
E.投标报价
184、单项选择题 可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。
A.生态效益最大化
B.经济效益最大化
C.生态经济效益最大化
D.人类需求最大化
185、多项选择题 下列关于项目管理的论述正确的是（）。
A.项目管理是一种有意识地按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
B.项目管理是探求项目活动科学组织管理的理论与方法
C.项目管理是以项目为对象的系统管理方法
D.项目管理通过项目的各个阶段得以完成
E.项目管理的主体是项目业主
186、单项选择题 下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（）。
A.通用价格
B.自由价格
C.计划价格
D.成本价格
187、多项选择题 按现行部颁规定，砂石料由承包商自行采备时，以下哪些费用应计入砂石料单价（）。
A.直接费
B.其他直接费及现场经费
C.临时工程费
D.间接费、企业利润及税金
E.施工房屋、道路摊销费
188、单项选择题 基本预备费是静态投资的组成部分，对该费用的使用应在年度投资计划中列明细项目和额度，报（）批准后开支。
A.投资人
B.项目法人
C.涉及审批单位
D.建设单位
189、多项选择题 下列（）项属于现金流入项目。
A.营业收入
B.折旧
C.回收流动资金
D.回收固定资产余值
E.流动资金增加额
190、单项选择题 根据现行部颁规定，水利工程施工机械台时费中人工费应按（）计算。
A.初级工
B.中级工
C.熟练工
D.高级工
191、单项选择题 某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元。若基准收益率为10％，并已知（P／A，10％，5）=3.791、（P／A，10％，6）=4.355、（P／F，10％，6）=0.564，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。
A.4.17和5.33
B.4.17和5.67
C.4.83和5.33
D.4.83和5.67
192、多项选择题 我国在土工合成材料的施工方面，已积累了丰富的经验，研制和改进了土工合成材料的施工机械，例如（）。
A.塑料排水板工程中使用的插板机
B.土工膜截水墙工程使用的开槽机
C.土工格栅平台吊机
D.混凝土模袋的施工设备
E.热压平焊机
193、单项选择题 招标标底是招标人对招标项目的预期价格，标底应体现（）水平。
A.社会生产力平均先进
B.社会生产力平均
C.国家规定的平均水平
D.个别企业先进水平
194、单项选择题 由于初步设计阶段对建筑物的布置、结构型式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等技术方案均已确定，所以概算对建设工程造价不是一般的测算，而是（）。
A.十分正确的测算
B.带有定位性质的测算
C.最终的测算
D.有目标的测算
195、单项选择题 滑动轴承工作时转子轴颈和轴承之间收敛间隙中流动着的润滑油被（）托起。
A.动压力
B.静压力
C.喷射力
D.液压力
196、多项选择题 影响工程项目造价的基本要素有（）。
A.工期
B.材料
C.设备
D.质量
E.投资
197、单项选择题 大多数施工索赔采用的计算方法是（）。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.成本加酬金法
D.分项法
198、单项选择题 在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究报告阶段
C.建设准备阶段
D.建设实施阶段
199、单项选择题 对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
200、单项选择题 根据现行部颁规定，设备体腔内填充用油（如透平油、变压器油、绝缘油）的油过滤，油化验和注油已包括在（）内。
A.安装定额
B.设备费用
C.现场经费
D.材料原价
201、多项选择题 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，（）。
A.勘察人应当继续完善勘察，减收或者免收勘察费并赔偿损失
B.勘察人应当继续完善勘察，不必赔偿损失
C.设计人应当继续完善设计，不必赔偿损失
D.设计人应当继续完善设计，减收或者免收设计费并赔偿损失
E.设计人无须继续完善设计，但应减收或者免收勘察费并赔偿损失
202、单项选择题 租赁公司根据承租人的要求购买设备，然后租给承租企业长期使用的租赁方式是（）。
A.经营租赁
B.融资租赁
C.服务租赁
D.杠杆租赁
203、单项选择题 下列关于土地影子价格说法正确的是（）。
A.土地的影子价格=土地机会成本
B.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用+搬迁费
C.土地的影子价格=土地机会成本+新增资源消耗费用
D.新增资源消耗费用即搬迁费
204、单项选择题 土石坝施工沉陷、雨后清理等工程量属（）。
A.施工超挖工程量
B.施工损失量
C.施工附加量
D.施工超填工程量
205、单项选择题 电站投产运行初期的用油（如透平油）包括在（）之内。
A.设备费
B.备品备件购置费
C.基本预备费
D.设备安装费
206、多项选择题 公开开标体现了招标活动的公平、公开和公正和诚实信用原则，开标后，任何投标人不得（）。
A.再增加优惠条件
B.对投标书内容进行书面澄清
C.对投标书内容作任何解释
D.更改投标书的报价
E.撤消投标书
207、多项选择题 水利建设项目总投资包括（）。
A.固定资产投资
B.固定资产投资方向调节税
C.流动资金
D.建设期及部分运行初期借款利息
E.无形资产
208、单项选择题 根据现行部颁规定，材料运输保险费的计算基础是（）。
A.材料运输费
B.材料原价
C.材料运到工地时的价格
D.材料原价+包装费+运杂费
209、单项选择题 竣工决算应在项目完建后规定的期限内完成编制工作，大中型项目的规定期限为（）。
A.12个月
B.6个月
C.9个月
D.3个月
210、单项选择题 区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。
A.使用或收益的竞争性与排他性
B.效用的不可分割性
C.消费的非竞争性
D.收益的非排他性
211、单项选择题 FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.混合价合同
212、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A.月付款
B.最终付款
C.完工付款
D.保留金付款
213、多项选择题 建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）。
A.价格与质量的矛盾
B.价格与交货时间的矛盾
C.预付工程款的风险
D.机械设备毁坏
E.恶劣的天气
214、单项选择题 在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。
A.MC＝MR
B.MC＞MR
C.MC＜MR
D.MC≠MR
215、单项选择题 我国通过设立《企业财务通则》，对企业财务制度的重大改革之一是（）。?
A．由实施制造成本法改为实施完全成本法
B．明确了各类固定资产的折旧年限
C．细化了固定资产折旧分类方法
D．取消了资金专户存储办法
216、单项选择题 水利工程项目管理预算主要根据（）进行编制。
A.水利工程设计概算编制规定
B.工程招标设计文件和工程招标项目划分
C.批准的设计概算原则
D.年度投资计划
217、多项选择题 有效控制工程造价的原则有（）。
A.精打细算
B.技术与经济相结合
C.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
D.推行建设监理制
E.动态地、主动地控制工程造价
218、单项选择题 现代工程造价管理产生于（）。
A.美国
B.英国
C.法国
D.中国
219、单项选择题 评标时的评标价，是指（）。
A.标底价格
B.全部投标人报价的平均值
C.以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值
D.标底价格与全部投标人报价的平均值的均值
220、多项选择题 勘察、设计合同的内容包括（）以及其他协作条件等条款。
A.提交有关基础资料的期限
B.提交勘察、设计文件（包括概预算）的期限
C.勘察、设计招标投标要求
D.质量要求
E.勘察、设计费用
221、单项选择题 《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。
A.确保建设工程三大目标的实现
B.确保建筑工程质量和安全
C.确保建筑工程的实施
D.确保建筑工程主体结构的质量
222、多项选择题 机械固沙工程中的沙障通常包括为（）。
A.防沙土墙
B.高立式柴草沙障
C.低立式柴草沙障
D.泥墁压盖
E.防沙栅栏
223、单项选择题 控制工程造价的最有效手段是（）。
A.技术和经济相结合
B.以设计阶段为重点进行控制
C.以施工阶段为重点进行控制
D.进行全过程的工程造价控制
224、多项选择题 《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（）结算的活动。
A.工程预付款
B.工程进度款
C.工程竣工价款
D.保留金价款
E.完工价款
225、多项选择题 临时工程概算定额中的土石围堰填筑包括（）。
A.浇筑混凝土护面
B.干砌块石护坡
C.抛填堆筑堰体
D.基础土方开挖
E.水下混凝土封底
226、单项选择题 《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向（）缴纳水费。
A.供水单位
B.水利部门
C.财政部门
D.地方政府
227、单项选择题 环境评价的程序包括：a．环境状况调查b．环境影响识别；c．环境影响预测；d．综合评价，其先后顺序为（）。
A.abcd
B.bacd
C.acbd
D.abdc
228、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业管理人员使用的小车交纳的养路费包括（）之内。
A.施工机械台时费的第三类费用
B.现场管理费
C.企业管理费
D.间接费
229、单项选择题 《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。
A.最终付款申请
B.完工付款申请
C.工程移交申请
D.发出索赔通知后
230、单项选择题 根据现行部颁定额，当在开挖区、排（运、卸）泥（砂）区整个作业范围内，受有超限风浪来源:91考试网 91ExaM.org、潮汐、水位、流速及行船避让、木排流放、冰凌以及水下芦苇、树根、障碍物等自然条件和客观原因，平均每班客观影响时间≤1.5h，绞吸式挖泥船工况系数（）。
A.1.0
B.1.10
C.1.21
D.1.33
231、多项选择题 编制招标标底时，需要考虑的因素包括（）。
A.自然地理要求
B.质量要求
C.施工企业的技术装备
D.工期要求
E.建筑材料市场价格的变化
232、单项选择题 根据现行部颁规定，建设项目在市区的，税率标准为（）。
A.3.41
B.3.35
C.3.22
D.3.14
233、多项选择题 按现行部颁规定，下列哪几项属独立费用？（）。
A.建设期融资利息
B.生产职工培训费
C.建设单位经常费
D.工程保险费
E.财务费用
234、单项选择题 根据现行部颁规定，设备安装工程的间接费以（）为计算基数。
A.直接工程费
B.直接费
C.人工费
D.现场经费
235、单项选择题 某企业正在发售5年期债券，年利率10%（一年计息2次），若某投资者5年后希望得到5万元，则他现在应该投入（）。
A.3.07万元
B.3.10万元
C.2.96万元
D.5万元
236、单项选择题 根据现行部颁规定，安装工程的现场经费以（）为计算基数。
A.直接费
B.直接工程费
C.人工费
D.机械使用费
237、多项选择题 在工程施工中，下列用电中可直接计入工程造价的是（）。
A.施工机械用电
B.施工照明用电
C.生产人员生活用电
D.文化福利建筑室内外照明用电
E.其他机械用电
238、多项选择题 诉讼时效中断的起因有（）。
A.提起诉讼
B.当事人一方提出要求
C.当事人一方同意履行义务
D.当事人双方协商一致
E.因不可抗力
239、单项选择题 在替代进口货物影子价格的计算中，在到岸价基础上作为加项的是（）。
A.从口岸到原供应商的运费和贸易费
B.从供应商到国内市场的运费和贸易费
C.从国内市场到项目的运费和贸易费
D.从口岸到国内市场的运费和贸易费
240、多项选择题 按现行部颁规定，现行部颁规定施工机械台时费包括（）。
A.养路费
B.折旧费、修理费
C.机上人工费、动力、燃料费
D.车船使用费
E.牌照费
241、多项选择题 在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（）。
A.复利现值系数与复利终值系数
B.年金现值系数与偿债基金系数
C.年金现值系数与资金回收系数
D.年金终值系数与偿债基金系数
E.偿债基金系数与资金回收系数
242、单项选择题 以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（）。
A.全生命周期造价管理侧重于从工程项目开始到项目实施结束这一全过程
B.全过程造价管理主要侧重于从工程评价、设计、实施、使用与维护各个阶段项目造价的确定与控制
C.两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同
D.全过程的造价管理与全生命周期造价管理没有区别
243、单项选择题 预备费可分为两类，其中在设计阶段难以预料而在建设过程中又可能发生的、规定范围内的工程费用叫（）.
A、价差预备费
B、基本预备费
C、利息预备费
244、单项选择题 风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。
A.确定性
B.可预测性
C.可估量性
D.不确定性
245、多项选择题 到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A.城市生活用水
B.旅游用水
C.农业用水
D.工业用水
E.畜牧用水
246、多项选择题 灌溉效益的计算方法有（）。
A.频率法
B.分摊系数法
C.影子水价法
D.缺水损失法
E.对比法
247、单项选择题 市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。
A.市场欠缺
B.经济危机
C.市场失灵
D.垄断
248、多项选择题 所谓重置成本法，就是指现时条件下被评估的资产全新状态下的重置成本减去该资产的（）。
A.实体性贬值
B.时间性贬值
C.功能性贬值
D.经济性贬值
E.政策性贬值
249、多项选择题 水利工程概（估）算中的其它建筑工程内容较多，指出下列那几项不属于其他建筑工程（）。
A.施工期对观测设备的维护与观测
B.坝（堤）面植草护坡
C.变压器安全围拦
D.厂房上下水工程
E.水情自动测报系统工程
250、单项选择题 技术工人在一定施工组织条件下，在单位时间内应当完成合格产品的数量或完成单位合格产品所需的劳动时间，称为（）。
A.材料消耗定额
B.劳动定额
C.综合定额
D.时间定额
251、多项选择题 依据计价格[2002]10号文计算工程设计费时，下列各项目应计入基本设计收费的是（）。
A.编制初步设计文件
B.编制施工图设计文件
C.编制施工图预算
D.编制竣工图
E.编制非标准设备设计文件
252、多项选择题 下列关于工程说法正确的是（）。
A.发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同
B.建设工程合同应当采用书面形式
C.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成
E.分包单位可以将其承包的工程再分包
253、多项选择题 水利工程管理单位的营业收入包括（）。
A.供水、发电收入
B.堤防维护建设管理费收入
C.综合经营收入
D.事业收费收入
E.提供非经营性劳务的收入
254、多项选择题 溢流坝大都是混凝土坝或钢筋混凝土坝，泄洪通过坝顶溢流，因此，它既是具有挡水又具有泄洪作用，必须满足（）。
A.稳定要求
B.强度要求
C.抗滑要求
D.水力学要求
E.建筑结构要求
255、单项选择题 对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。
A.成本-效益分析法
B.公共劳务收费法
C.最低费用法
D.机会成本法
256、多项选择题 寿命期不同的互斥方案之间比选，可以采用的方法有（）。
A.最小公倍数法
B.互斥化法
C.净年值法
D.净现值法
E.研究期法
257、多项选择题 按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长，则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有（）。
A.业主延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.业主提前占用工程
D.业主延误发放图纸
E.非承包商原因检验导致施工的延误
258、单项选择题 根据现行部颁规定，施工单位参加联合试运转人员的工资包括在（）之内。
A.间接费内
B.安装人工费内
C.联合试运转费内
D.现场管理费内
259、多项选择题 设备租赁的方式有（）。
A.短期租赁
B.经营租赁
C.长期租赁
D.融资租赁
E.混合租赁
260、单项选择题 在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。
A.（合谋，合谋）
B.（合谋，不合谋）
C.（不合谋，合谋）
D.（不合谋，不合谋）
261、单项选择题 《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。
A.备用金
B.违约金
C.暂定金
D.保留金
262、多项选择题 在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。
A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C.实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E.建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者
263、单项选择题 防渗墙混凝土要求入孔时塌落度为（）。
A.18～20cm
B.22～34cm
C.34～38cm
D.35～40cm
264、多项选择题 粉煤灰划分等级的指标依据是（）。
A.细度
B.容重
C.烧失量
D.需水量比
E.三氧化硫
265、多项选择题 自制专利权，其价值开发过程中的实际支出计价，主要包括（）。
A.专利研究开发费
B.专利性奖励酬金
C.专利登记费
D.专利年费
E.法律诉讼费
266、单项选择题 根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A.2至4
B.4至6
C.6至8
D.8至10
267、多项选择题 按现行部颁规定，下列项目哪些属于静态总投资（）。
A.基本预备费
B.独立费用
C.融资利息
D.设备费
E.价差预备费
268、多项选择题 持有货币资金的成本包括（）。
A.管理成本
B.机会成本
C.信用成本
D.转换成本
E.短缺成本
269、单项选择题 某建设项目投资100万元，预计投资收益率为10%。现准备以发行优先股的方式筹集资金，优先股股利率为8%，筹资费率为4%，则资金成本率为（）。
A.10.42%
B.8.33%
C.12.5%
D.4.17%
270、单项选择题 根据现行部颁规定，自卸汽车运输运距超过10km时，应按（）公式计算。
A.5km值+（运距-5）×增运1km值
B.10km值+（运距-10）×增运1km值
C.5km值×增运1km值
D.5km值+5×增运1km值+（运距-10）×增运1km值×0.75
271、多项选择题 按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括（）。
A.勘察、设计或施工总承包合同
B.总价合同
C.工程项目总承包合同
D.工程监理合同
E.建设工程物资采购合同
272、多项选择题 实施限额设计管理的意义是（）。
A.控制设计变更
B.制约不合理行为
C.促进设计优化及设计成果合理
D.便于项目法人进行合同管理
E.验收初步设计的工作深度和质量
273、单项选择题 FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
274、单项选择题 初设概算所采用的价格水平年与工程开工年份相差几年以上则要重编概算（）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
275、单项选择题 在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。
A.独立关系
B.互斥关系
C.互补关系
D.相关关系
276、单项选择题 现行部颁概算定额中，零星材料费是以费率（%）形式表示，其计算基数为（）。
A.主要材料之和
B.人工费、主要材料费之和
C.人工费、机械费之和
D.机械费
277、单项选择题 下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A.直线
B.职能
C.直线参谋
D.矩阵
278、多项选择题 对于大型建筑产品市场，市场类型包括（）。
A.买卖双方垄断
B.买卖双方完全竞争
C.买卖双方不完全竞争
D.买方有限垄断
E.卖方有限垄断
279、单项选择题 根据现行部颁水土保持工程概算编制规定，水土流失监测费应包括（）之内。
A.工程措施
B.植物措施
C.独立费用
D.预备费
280、多项选择题 自有资金的筹集方式包括（）
A.吸收投资
B.发行股票
C.融资租赁
D.企业内部积累
E.发行债券
281、多项选择题 劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A.个人报酬
B.盈利
C.交换价值
D.使用价值
E.有形资产
282、单项选择题 政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。
A.增加财政支出
B.较少税收
C.减少财政支出或增加税收
D.增加财政制度支出安排
283、多项选择题 设备及安装工程可分为（）。
A.机械部分
B.电气部分
C.金属结构部分
D.锅炉部分
284、单项选择题 混合性公共品的供给方式是（）。
A.市场机制
B.政府全额负责
C.以政府为主，市场为辅
D.市场为主，政府为辅
285、单项选择题 在土地的影子价格计算中，农村剩余劳动力安置费属于（）。
A.土地的机会成本
B.新增资源消耗
C.转移支付
D.间接费用
286、单项选择题 根据现行部颁规定，施工企业项目经理的工资应包括在（）之内。
A.定额中的人工费
B.现场经费
C.企业管理费
D.间接费
287、单项选择题 针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A.设计-建造方式
B.CM方式
C.设计-管理方式
288、多项选择题 水工建筑物的型式、结构和尺寸与建筑物所在地区的（）等条件密切相关。
A.交通条件
B.地形、地质
C.水文
D.气象
E.水流
289、多项选择题 按现行部颁规定，竖轴水轮发电机安装定额适用于（）。
A.贯流式水轮发电机
B.悬式水轮发电机
C.伞式水轮发电机
D.可逆式水轮发电机
E.以上四种说法都不对
290、多项选择题 供风损耗摊销费是指由压气站至用风工作面的固定供风管道，在输送压气过程中所发生的风量损耗摊销费用。其大小（）。
A.与管道施工质量有关
B.与管道材质有关
C.与管道所在地形条件有关
D.与管路长短有关
E.与管路直径有关
291、单项选择题 对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A.项目建议书阶段
B.可行性研究阶段
C.可行性研究和初步设计阶段
D.施工阶段
292、单项选择题 按规范规定中压灌浆压力为（）。
A.0.2～0.5Mpa
B.0.4～1.5MPa
C.0.5～4.0Mpa
D.1.0～5.0MPa
293、单项选择题 联合承包对供求关系的影响正确的是（）。
A.联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量
B.联合承包增加了微观市场的竞争程度
C.联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量
D.联合承包加大了需求者相对垄断的地位
294、单项选择题 混凝土细骨料的划分标准：细度模数2.5～3.19为（）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
295、单项选择题 《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A.批准
B.登记
C.核准
D.备案
296、多项选择题 折旧改革的主要内容有（）。
A.简化了固定资产分类
B.增加了固定资产折旧方法
C.实行了加速折旧
D.缩短了折旧年限
E.取消了专户存储
297、单项选择题 在水利工程中其产权不属于单位却为项目配套的专用设施如专用道路，送变电站，在编制竣工决算时此项应属于（）.
A.待核销基建支出
B.非经营性项目转出资金支出
C.递延资产支出
D.建筑安装工程支出
298、多项选择题 工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（）。
A.决策阶段做好投资估算
B.设计阶段强调限额设计
C.施工阶段高度重视施工招标
D.加强投资跟踪管理与事前控制
E.建设准备阶段做好各项工作
299、多项选择题 按现行部颁规定，下列包含在水工建筑工程细部结构综合指标内的是（）。
A.止水工程
B.伸缩缝工程
C.混凝土养护工程
D.坝坡踏步
E.坝基渗水处理
300、单项选择题 根据现行部颁规定，枢纽工程人工预算单价辅助工资中的施工津贴为（）。
A.5.3元/天
B.3.5元/天
C.4.5元/天
D.4.4元/天
