时间:2020-11-28 05:12:53
1、单项选择题 目前国内球罐整体热处理方法主要有()和电热法两种。
A.内燃法
B.半自动法
C.手动法
D.能量转换法
2、单项选择题 分部工程(子分部工程)应由()组织施工单位的有关人员进行验收。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
3、多项选择题 项目部的计量器具分为A、B、C三类，其中A类主要包括()等。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.温度计
D.压力表
E.万用表
4、单项选择题 管理中依靠行政组织权威，通过命令、指示、规定等手段指挥下属工作而实现管理目标的是（）
A.行政方法
B.经济方法
C.法律方法
D.思想教育方法
E.社会心理学方法
5、多项选择题 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列均属于投标人串通投标报价的行为是()。
A、投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
B、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
D、投标人之间其他串通投标报价行为
E、招标人向投标人泄露标底
6、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
7、多项选择题 下列专业设备中，属于冶金轧制设备的有()。
A.拉胚机
B.结晶器
C.矫直机
D.冷却器
E.缓冲器
8、单项选择题 施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请()检定。
A.仲裁
B.使用
C.首次
D.周期
9、单项选择题 合理选择装配和焊接顺序、焊接方法，是对焊接变形和焊接应力的（）控制措施。
A．设计因素
B．施工方案
C．工艺因素
D．施工方法
10、多项选择题 ()等计量器具，属于8类计量器具范围。
A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具
B.5m以上(不含5m)钢卷尺
C.水准仪
D.经纬仪
E.焊接检验尺
11、单项选择题 锅炉本体受热面组合安装的一般程序是：设备清点检查一()试验一联箱找正划线一管子就位对口、焊接。
A.压力
B.气密焊
C.灌水
D.通球
12、单项选择题 采用()时，应注意填料不得挤入管道，以免阻塞管路。
A.承插连接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.热熔连接
13、单项选择题 在吊装作业中，利用已有建筑物作为地锚前，必须()后方可作业。
A.获得建筑物设计单位的书面认可
B.获得建设单位的书面许可
C.获得建筑物施工单位的书面许可
D.经审查
14、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A.压缩机
B.桥式起重机
C.锅炉
D.汽轮
15、单项选择题 塔、容器的检查封闭是完成塔、容器的全面检查并符合要求后，加装规定垫片、封闭人孔，按要求顺序和力矩拧紧连接螺栓的过程。检查封闭应经()确认。
A.建设单位代表
B.监理工程师
C.设计单位现场代表
D.施工单位质检部门
16、单项选择题 玻璃纤维复合风管适用于（）。
A、洁净空调系统
B、酸性环境空调系统
C、防排烟空调系统
D、中压以下空调系统
17、单项选择题 下列有关施工项目成本计划的作用，描述错误的是()。
A、施工项目成本计划是对生产收益进行控制、分析和考核的重要依据
B、施工项目成本计划是编制核算单位其他有关生产经营计划的基础
C、施工项目成本计划是国家编制国民经济计划的一项重要依据
D、成本计划是全体职工共同奋斗的目标
18、单项选择题 在起重机吊臂顶端滑轮的高度计算公式H>h1+h2+h3+h4中，h1代表的是()。
A.索具高度
B.设备高度
C.基础和地脚螺栓高
D.起重高度
19、单项选择题 机械设备基础灌浆方法中，灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座外缘的间距不宜小于()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
20、单项选择题 管道安装完毕后，应按设计或规范要求对管道系统进行()试验，真空度试验，泄漏性试验等。
A、强度
B、气密
C、压力
D、液体
21、问答题
背景：
——赶工方法之二：关键工序赶工费用最低
某建筑安装工程的网络计划见下图，图示的意义是：
箭线之下括弧外的数字为正常持续时间；
括弧内的数字是最短时间；
箭线之上是每天的费用。
当工程进行到第95d进行检查时，节点⑤之前的工作全部完成，工程耽误了15d。
问题：
（1）试述赶工的对象。
（2）要在以后的时间进行赶工，使合同工期不拖期，问怎样赶工才能使增加的费用最少?
22、单项选择题 下列建设工程中，机电工程二级建造师可承担的工程是()。
A.900万元的通风空调工程
B.400万元的防腐保温工程
C.110kV的变配电站工程
D.1200万元的电气动力照明工程
23、问答题
背景资料某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器（温度、压力、流量）及各种规格线缆（双绞线、同轴电缆）。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：事件1：监控设备、材料在开箱验收及送检后，有一批次的双绞线传输速率检验不合格（传输速率偏低），系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理及保存。事件2：监控设备（进口）的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格（偏差过大），项目部及时对作业人员进行施工技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。
本工程的施工技术交底内容有哪些？24、单项选择题 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用，正确的说法是（）。
A．焊接工艺评定报告可直接指导生产
B．焊接工艺评定报告是焊接工艺细则卡的说明
C．焊接工艺评定报告只能作为一份焊接工艺卡的依据
D．焊接工艺评定用于验证焊接工艺方案的正确性
25、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-1】
1．背景
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
2．问题
(1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影n向因素控制法，应如何对该I程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
26、问答题
施工结算在机电工程项目中的应用【案例IH420124-2】
1．背景
某承包商于某年承担一机电工程项目，与业主签订的承包合同要求：工程合同价2000万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程人工费占工程价款的35%．材料费占50%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分工程价款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中支付半月工程款.
2．问题
(1)请列出动态结算的调值公式.
(2)该工程预付款和起扣点是多少？
(3)发包人向承包人支付工程结算价款如何规定？
(4)建设工程质量保证金如何规定？
27、问答题
背景：
某机电安装公司项目经理部承建某机电安装工程，该工程特点之一是不锈钢容器和管道安装工程量较大，设计要求不锈钢管道连接采用氩一电联焊。在不锈钢容器及管道上安装的压力表量程为1.6mpa，精度为1.5级。为此该项目经理部组织编制不锈钢容器及其管道的施工方案。
问题:
(1)编制施工方案时，其焊接设备的选用原则是什么?
(2)检测用的工作计量器具——压力表选用多大量程和精度等级较适宜?
(3)项目经理部质检员在进行监督检查时，对该检测器具——压力表及其使用中应检查哪些方面内容?
28、多项选择题 电气装置的施工程序包括()。
A.设备就位固定
B.引入、引出的电线或电缆连接
C.导线穿管
D.交接试验和继电保护整定
E.控制系统模拟动作试验
29、单项选择题 通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。 A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
30、问答题
某公司承接一热电厂安装，厂区架空热力管道工程由其管道分公司施工，施工内容包括管道支架、热力管道和绝热工程，管道支架上同时铺设两路热力管道，热力管道安装结束后分公司向总公司上报试压方案后即进行水压试验，试验时有一排支架突然倾斜，使部分管道从支架上脱落，波纹膨胀节被拉直。
问题：
1.为什么要进行质量事故调查?
2.该质量事故应由哪级组织进行调查?调查小组由哪些人员参加?
3.水压试验前应完成哪些准备工作?
4.质量事故调查主要内容有哪些?
5.质量事故可以从哪些方面进行分析?哪些人员参加?
31、单项选择题 牺牲阳极保护是在被保护的金属设备上连接一个()。
A.电位更负的强阴极
B.电位更负的强阳极
C.电位更正的强阴极
D.电位更正的强阳极
32、单项选择题 利用生产装置的大型压缩机或利用装置中的大型容器蓄气，进行间断性吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力，流速不宜小于()m/s。
A.10
B.20
C.30
D.40
33、问答题
机电工程施工招标投标条件与程序【案例答案分析题】
1．背景
某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，投有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。
合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。
本工程采用固定总价合同，合同总价为1751。8万元人民币（其中包括不可预见风险费120．O万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。
工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：
(1)由于招标囹纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，’由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个工程实际钢筋用量约lOlOt。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。
(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。
2．问题
(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？
(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？
(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？
(4)投标人如何避免废标？
34、单项选择题 《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程、（）工程.
A.动力站安装
B.起重设备安装
C.工业炉窑安装
D.制氧
35、问答题
回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】
1．背景
某市中心商业大厦的机电安装工程，由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包，同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装，设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位，B单位为分包单位.工程合同额2065万元，该工程于2005年3月开工，2005年4月竣工验收；2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定，履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并，总承包单位未组织过工程回访.
2．问题
(1)该工程哪个项目需要申报后方可施工？向哪个管理部门申报？其监督检验的主要内容是什么？
(2)2006年7月，业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能，责任是谁？费用由谁承担？
(3)制冷站内制冷管道漏水，业主向总承包单位提出，立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排，这种做法是否正确？为什么？
(4)为了不影响大厦营业，业主委托该大厦的物业公司进行修理，修理费用为3.5万元.在结算工程付款时，业主应付给总承包单位多少工程履约保证金？为什么？
(5)针对该工程，总承包单位主要应进行什么方式的工程回访？主要了解哪些内容？
36、单项选择题 直流低压电器是指直流电压在()及其以下的电器。
A.220V
B.380V
C.1200V
D.1500V
37、单项选择题 通风与空调工程施工程序由施工准备到竣工验收后，还应包括()。
A.回访保修
B.维修保养
C.配合工艺设备试生产
D.空调系统综合效能测定
38、单项选择题
某安装公司承担每天2000t/d水泥厂球磨机的安装，按吊装技术方案的要求，球磨机就为选用现场，一台100t的起动机作业。
球磨机底座与基础间的二次灌浆设计文件未提出要求，安装公司提议的二次灌浆用料经设计单位确认后实施。
球磨机传动电机吊装时，施工班组未按方案规定，选用了安全系数不合适的钢丝绳和吊索进行作业，在电机离地面1m时，钢丝绳吊索断裂，电机摔坏，由安装单位另行采购更换。
A.普通混凝土
B.高强度混凝土
C.膨胀混凝土
D.无收缩混凝土
39、问答题
试运行管理在机电工程项目中的应用【案例1H420155-1】
1．背景
某施工单位承担的—颂机电安装工程进入单体试运行阶段.项目部计划对一台整体安装的大型离心泵进行试运行.试运行前进行检查，确认试运行范围内的工程，除出口管道系统未进行水压试验外，其他工程已全部完成，并按质量验收标准检查合格.出口管道与一台容器相连，短时间内还不能具备水压试验的条件.由于这台泵的试运行影响后续泵的试运行，项目部决定在出口管道系统水压试验前先进行离心泵试运行.
离心泵运转0.5h后，出口管道系统中出现多道法兰接口泄漏，试运行中止.斌运行班组作业人员在管道安装班组的配合下，将出口管道从泵法兰处卸开，对管道所有出现泄漏的法兰密封西进行处理.处理完成后，将出口管重新与离心泵连接并继续进行斌运行，泵运转1.5h后，试运行班长认为总计运行时间达到了规定的2h，决定停止运行.
离心泵单机试运行过程中检查，发现如下情况：
(1)运行中时有异常响声，轴承振动较大；
(2)滚动轴承温升的最高温度达到92℃；
(3)试运行结束后进行离心泵安装精度复测，泵的横向安装水平偏差为0.30/1000.
2．问题
(1)项目部决定在出口管道系统水压试验前进行离心泵试运行是否正确？说明理由.
(2)．出口管重新与离心泵连接后立即进入试运行程序是否正确？为什么？
(3)离心泵运转时间是否符合试运行的规定？说明理由.
(4)判断离心泵在单机试运行过程中和结束后进行的上述检查发现的情况是否符合要求？这些检查项目的要求或标准是什么？
40、单项选择题 非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑的钢材表面处理质量等级是()。
A.St2级
B.Sa2级
C.Sa21/2级
D.Sa3级
41、单项选择题 甲未满十七周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。
A、高处工作
B、矿山井下作业
C、夜班劳动
D、低温、冷水作业
42、单项选择题 在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年12周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应()。
A、认定为限制民事行为能力
B、由其国家的使领馆认定
C、认定为完全民事行为能力人
D、认定为有民事行为能力
43、多项选择题 验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。
A．强度
B．水泥
C．配合比
D．砂石
E．养护
44、单项选择题 适用于电机、压缩机等设备的基础是()。
A.框架式基础
B.绝热层基础
C.素混凝土基础
D.箱式基础
45、填空题 接线端子应与导线截面匹配，不得使用（）端子配（）截面导线。
46、单项选择题 公差带位置由()决定。
A.基本尺寸
B.标准公差
C.基本偏差
D.尺寸偏差
47、多项选择题 下列室内配线施工工序中，属于镀锌钢管明配的工序有（）。
A.测量定位
B.支架安装
C.钢管预埋
D.钢管连接
E.管内穿线
48、多项选择题 有色金属中的重金属包括（）。
A.铜合金
B.钛合金
C.锌合金
D.镁合金
E.镍合金
49、单项选择题 在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是()。
A.密度大的流体，流速取小些
B.对含有固体杂质的流体，流速取大些
C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值
D.黏度大的流体，流速取小些
50、多项选择题 热力学的三个基本参数是()。
A.比容
B.压力
C.温度
D.内能
E.焓
51、填空题 强、弱电回路不应使用（）电缆，线芯应分别成束排列。
52、单项选择题 下列文件中，属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是（）。
A.工程项目安全生产责任书
B.分包单位资质报审表
C.总进度计划报批表
D.工程款支付报告
53、单项选择题 ()只能用于无人场所，如轮船机舱、封闭机械设备、管道、炉灶和变电室等。
A.自动喷水灭火系统
B.泡沫灭火系统
C.气体灭火系统
D.干粉灭火系统
54、单项选择题 在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物，由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
55、单项选择题 高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。
A.避雷针
B.均压环
C.接地线
D.引下线
56、多项选择题 起重机械失稳的主要原因有()等。
A.机械故障
B.超载
C.吊臂偏心过大
D.行走速度过快
E支腿不稳定
57、单项选择题 ()是以电极与工件之间的电弧作为热源的，是目前应用广泛的焊接方法。
A.气焊
B.电弧焊
C.电渣焊
D.钻热焊
58、多项选择题 项目经理部专(兼)职计量管理员对施工使用的计量器具进行的管理内容包括()。
A.建立现场使用计量器具台账
B.负责现场使用计量器具周期送检
C.负责现场巡视计量器具的完好状态
D.使用计量器具
E.采购计量器具
59、单项选择题 对于全面控制原则描述错误的是()。
A、成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行
B、关心成本的积极性和主动性
C、不必人人、处处、事事都要按照费用标准
D、成本控制工作要考虑项目整个寿命周期的总成本
60、单项选择题 电视演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所，大型演播室一般是在()。
A.400m2以上
B.500m2以上
C.600m2以上
D.800m2以上
61、单项选择题 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的（）时，按三相平衡负荷计算。
A.33%
B.25%
C.15%
D.5%
62、多项选择题 建筑电气工程(装置)由()等组成。
A.开关装置
B.电气装置
C.布线系统
D.用电设备电气部分
E.保险装置
63、多项选择题 设备通电前的检查应包括()。
A.插好架内保险和分保险
B.机架和机框内部应清洁，查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物
C.架内无断线混线，开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全，插接牢固
D.开关预置位置符合说明书要求
E.各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠
64、单项选择题 泡沫塑料在工程中常被用作()。
A.砌筑材料
B.防水材料
C.防腐材料
D.绝热材料
65、单项选择题 现场组焊的球形储罐，应制作( )三块产品焊接试板。
A.立焊、角焊、平加仰焊
B.角焊、横焊、对焊
C.横焊、平加仰焊、立焊
D.对焊，立焊、平加仰焊
66、单项选择题 焊丝分为实心焊丝和()。
A.空心焊丝
B.酸性焊条
C.碱性焊条
D.药心焊丝
67、单项选择题 对于电视发射机图像部分和伴音部分均要求测试的技术指标是()。
A．输入电平
B．输入阻抗
C．群时延
D．预加重时间常数
68、单项选择题 为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意.
A.供电部门
B.电力行政管理部门
C.建设单位
D.安全监督部门
69、单项选择题 《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程建造师执业的是（）。
A、城市供水工程
B、城市供热工程
C、城镇燃气工程
D、信息化工程
70、单项选择题 下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。
A.钢结构工程（机电工程）
B.城市照明工程
C.煤气工程（冶炼工程）
D.核电工程（电力工程）
71、多项选择题 施工人员在工业炉砌筑前应了解或掌握()。
A.耐火材料的性能
B.炉体的结构
C.施工要领
D.验收标准
E.耐火材料的选用
72、多项选择题 下列选用的起重钢丝绳安全系数中，正确的有()。
A.用作缆风绳的安全系数不小于3
B.来源:91考试网 www.91exAm.org用作滑轮组跑绳的安全系数不小于4
C.用作吊索的安全系数不小于6
D.用作载物的吊索安全系数不小于8
E.用作载人的吊索安全系数不小于12
73、单项选择题 电梯的渐进式安全钳验收时，轿厢应载有均匀分布的()。
A.额定载重量
B.125%额定载重量
C.150%额定载重量
D.200%额定载重量
74、问答题
华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一大型商场的机电安装工程项目，工程范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程和锅炉安装工程等，合同造价为3200万元。其中变配电所应提前受电为其他建筑设备的试运转提供条件，由业主方运行管理。安装时由于处理变压器漏油而停工三天，在分承包合同约定的日期与总承包方同步完工，启动整个单位工程的竣工验收。
在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
问题:
1.工程量清单计价应包括哪些组成部分?该工程因设计变更引发工程量变更情况，施工单位应如何处理?
2.施工单位应怎样计算由于设计变更引起的新项目费用?
3.指出该机电安装工程项目，划分的分部工程有哪些?
4.智能化监控设备安装后，应对哪些建筑设备自动监控系统进行检测?
5.因变配电所已受电、由业主方运行管理，该公司是否可以提前办理竣工验收手续?说明理由。
6.变压器安装时应注意哪些问题?
75、单项选择题 下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。
A、建筑面积为15000㎡的展览馆
B、建筑面积为13000㎡的客运车站
C、建筑面积为12000㎡的饭店
D、建筑面积为10000㎡的会堂
76、单项选择题 关于防腐蚀涂层施工技术要求的下列说法中，错误的是()。
A.在设备及管道金属表面处理达到要求后应尽快涂装
B.施工环境温度宜为5～40℃
C.涂料配制、搅拌均匀后在使用期内使用
D.涂层施工前应对凹凸不平、焊接波纹和非圆弧拐角处用腻子修补
77、单项选择题 充氮气或充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持正压，气体压力应为()MPa。
A.0.01～0.03
B.0.01～0.04
C.0.O1～0.05
D.0.01～0.06
78、单项选择题 光纤布线的检测比例是()。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
79、单项选择题 在水平管道上安装分析取源部件时，其安装方位的要求与安装()要求相同。
A.压力取源部件的取压点
B.温度取源部件的取温点
C.流量取源部件的层流点
D.液位取源部件的液位点
80、问答题
工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-2】
1．背景
某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为．10个月.该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室.
施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节.由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难.项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量.
在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象.
2．问题：.
(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？
(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案.
(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？
(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上虚采取哪些措施？
(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？
81、单项选择题 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是()。
A、Z市人民法院应当依法对此案进行审理
B、Z市人民法院应当裁定不予受理
C、Z市人民法院应和A市仲裁委员会协商确定谁受理此案
D、Z市仲裁委员会不应当受理此案
82、多项选择题 企业不得列入项目施工成本，也不可列入企业成本的支出包括()。
A、购置和建造固定资产的支出
B、购置劳动保护用品的支出
C、对外投资的支出
D、没收的财物
E、企业赞助、捐赠支出
83、单项选择题 现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有()，对电动调节阙进行控制。
A.模拟量AI
B.数字蟹IS
C.模拟量AO
D.数字量DI
84、单项选择题 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法不正确的是()。
A、如果由于安全设施不合格所导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B、由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任
C、由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就属于违法
D、对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理
85、多项选择题 关于阀门的安装要求，正确的说法有( )。
A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向
B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态
C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态
D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态
E.安全阀应水平安装以方便操作
86、判断题 同预算成本与施工预算成本，都是项目成本核算的基准，是分别反映预算成本收入和预算成本支出的实际值，是“三算分析”中作为与实际成本比较分析的基准
87、单项选择题 消防工程的固定灭火系统调试检验，应以（ ）为主。
A.建设单位
B.检测单位
C.施工单位
D.设备供应单位
88、单项选择题 关于合同价款调整描述错误的是()。
A、法律法规变化时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
B、工程变更时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
C、项目特征描述符合时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
D、不可抗力时发承包双方应按照合同约定调整合同价款
89、判断题 目标管理是贯彻执行计划的一种方式，它把计划的方针、任务、目的和措施逐一加以分解，提出进一步的具体要求，并分别落实到执行计划的有关部门、单位，甚至个人
90、多项选择题 通信机房的环境要求包括()。
A.温度
B.湿度
C.防尘
D.绝缘
E.照明
91、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案例1H420105-3】
1．背景
某施工单位承接一项水泥厂安装工程项目，该施工项目于2005年2月开工，进行到第8月时，施工单位对前7个月的工作进行了统计检查，统计数据如表1H420105-1所示.
2．问题
(1)根据题中所给出的数据，求出费用偏差、进度偏差，费用绩效指数、进度绩效指数，分析该工程目前的成本和进度状况.
(2)项目部可采用哪些方法控制目前的项目成本？
(3)在施工项目成本控制中，最有效的方法是什么？
(4)对材料成本如何控剞？
92、多项选择题 电力电缆的交接试验内容包括()。
A.直流耐压试验
B.交流耐压试验
C.绝缘电阻测量
D.金属屏蔽层电阻测量
E.电缆两端压差检查
93、单项选择题 管道系统气压试验的试验温度严禁接近金属的（）转变温度.
A.脆性
B.塑性
C.延展性
D.韧性
94、单项选择题 适用于较小的焊件，对角变形和波浪变形有显著效果的预防焊接变形的工艺方法为()。
A.预留收缩余量法
B.反变形法
C.刚性固定法
D.整体预热发
95、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
96、单项选择题 下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）。P330
A、照明全负荷试验记录
B、配电柜安装记录
C、管线敷设记录
D、接地干线焊接记录
97、单项选择题 产品焊接试板应与制造容器原筒体材料中具有()的材料制作。
A.同钢号、同厚度、不同热处理状态和不同炉号
B.不同钢号、同厚度、不同热处理状态和同炉号
C.同钢号、同厚度、同热处理状态和同炉号
D.不同钢号、不同厚度、同热处理状态和同炉号
98、单项选择题 焊缝外观检验时，用焊接检验尺测量焊缝的()。
A.余高、凹陷、裂纹、错口
B.余高、错口、凹陷、焊瘤
C.错口、气孔、裂纹、焊瘤
D.余高、焊瘤、夹渣、咬边
99、单项选择题 既能承受机械外力作用，又能承受相当大拉力的电缆是()。
A.VLV
B.VV22
C.VV32
D.YJV
100、多项选择题 进行材料费核算时，要把工程耗用的材料，根据()，由项目料具员按单位工程编制“材料耗用汇总表”，据以计入项目成本。
A、限额领料单
B、退料单
C、报损报耗单
D、大堆材料耗用计算单
101、单项选择题 通信局(站)的天线必须安装避雷针，天线应该安装在避雷针()避雷区域内。
A.15°
B.30°
C.45°
D.60°
102、单项选择题 刮涂是使用刮刀进行涂装的方法，用于黏度较高、()固体含量的液态涂料的涂装。
A.89%
B.98%
C.100%
D.90%
103、单项选择题 易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。
A.高压洁净水冲洗
B.碱液清除处理
C.有机溶剂清除处理
D.蒸汽冲洗
104、多项选择题 机电设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）。
A.安装检测使用方便
B.有利于保持而不被毁损
C.不宜设在同一个基础上
D.关联设备不应相互采用
E.刻划清晰容易辨识
105、问答题
某汽车生产线设备安装工程，施工总承包方项目经理部的项目经理负责编制了工程施工组织总设计，编制过程中是以分部工程项目为对象进行编制的。编制完成后提交监理工程师。
该设备基础工程施工完成后，施工总承包方对设备基础进行了检验，其主要检验内容包括：基础质量合格证明书、外观，基础的位置及几何尺寸的测量，对设备基础进行了预压试验。
问题：
1.该设备安装工作施工组织设计的编制过程中有哪些不妥之处，并改正。
2.设备基础质量合格证明书有哪些?
3.对设备基础的外观检查主要是察看哪些项目?
4.时设备基础的位置及几何尺寸的测量检查主要包括哪些项目?
5.对设备基础进行预压试验的作用是什么?
6.如果设备基础强度不够或继续沉降，影响设备安装精度，因采用什么方法防治?
106、单项选择题 “一组单轨电葫芦”指的是分项工程划分中的()。
A.台
B.套
C.机组
D.组群
107、问答题
协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1．背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程，由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁，所以在具体的施工过程中，发生了一些事件：
事件一：室外罐塔群组立完成，并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管，为使预制准确，专业队成员进行了实地几何尺寸测量，发现有一塔的短管法兰扭转偏向，随即通知预制厂返修。
事件二：吊装作业时，塔周的脚手架完好，但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用，然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作，也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三：下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架，使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四：建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路，对此，业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理，妥善解决了此事。
2．问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生，说明在哪些方面管理协调存在问题？
(3)事件二的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(4)事件三的发生，说明哪些管理环节协调失控？
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。
108、问答题
背景：
某安装公司总承包一中型冶炼厂的改造及扩建工程，由于施工场地比较狭窄，业主为安装公司在临老厂生活区的河边租用了一百亩农田作为某安装公司临时用地。安装公司在临时租用地内建了食堂、浴室和职工宿舍，在临老厂生活区安排钢结构制作场地和露天喷砂场地，在制作场地旁是露天钢材堆放场地，并安排了停车场、洗车台、修车厂，由于制作钢构和非标安排三班倒作业，夜晚灯火通明，场内有人流动，故临时场地未做围墙，只是用铁丝网与老厂生活区相隔。改造工程拆除的油毡、废沥青就地焚烧，固体废弃物运至厂外农田旁的坑内堆放，由于地处北方干旱地区，现场路面未做硬化处理，也未挖排水沟，地方政府环保部门来厂检查工作时，正值拆迁和钢结构制作高峰，看到现场的情况遂下令停工整改。
问题：
1.本项目环境影响的因素有哪些?
2.针对已分析出的环境影响因素，应制定哪些措施?
3.如何保证这些环境措施的落实?
109、单项选择题 施工单位在电缆保护区实施爆破作业时，制定爆破施工方案应( )。
A.邀请地方建设管理部门参与
B.报当地电力管理部门批准
C.及时与地下电缆管理部门沟通
D.邀请地下电缆管理部门派员参加
110、单项选择题 进口的涡轮流量计必须经（）检定合格后方能使用。
A.海关进口单位计量管理部门
B.县级人民政府计量行政部门
C.市级人民政府计量行政部门
D.省级人民政府计量行政部门
111、问答题
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件1：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2：对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委托安装公司进行补焊处理。
事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件1吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
112、单项选择题 由于工艺需要，管道与设备需作为一个系统进行试压，管道的设计压力为1.8MPa，设备的设计压力为l.6MPa，试验压力均为设计压力的l.5倍，则系统强度试验压力可为（）MPa.
A.2.07
B.2.25
C.2.40
D.2.70
113、单项选择题 温度传感器是通过()将其阻值变化信号转换成与温度变化成比例的电信号。
A.变送器
B.热电阻
C.热电偶
D.热敏元件
114、多项选择题 入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）。
A.产品特性
B.警戒范围
C.环境影响
D.尺寸大小
E.支架底座
115、问答题
某工业厂房的动力站安装工程，该工程的总承包商项目经理部坚持“安全第一、预防为主“的方针，建立了安全管理体系和安全生产责任制，并针对该工程项目的规模、结构、特点、环境、技术含量、施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划，编制了具体、及时、有针对性的施工安全技术措施并做了交底。
问题
(1)该项目经理部的安全第一责任人是谁?应该负责那些安全管理工作?
(2)安全管理责任制主要是用来明确谁的责任?
(3)风险控制应遵循的原则是什么?
(4)安全技术交底应由谁留存?
(5)安全技术交底的内容是什么?
116、多项选择题 风管制作安装完成后，必须对风管的（）。
A.板材
B.咬口缝
C.铆接孔
D.法兰翻边
E.管段接缝
117、多项选择题 施工项目文明施工策划(管理)的主要内容包括()。
A.现场管理
B.人员管理
C.临时用电安全管理
D.消防保卫管理
E.环境卫生管理
118、单项选择题 柔性短管长度宜()mm，安装时松紧应适宜、无明显扭曲，且不宜作为找正，找平的异性连接管。非金属柔性短管位置应远离热源设备。
A.50～150
B.150～300
C.250～350
D.350～450
119、多项选择题 线路交桩是在完成线路勘察后，设计单位向施工单位进行交接桩的工作，交桩的内容有()。
A.线路控制桩
B.临时性水准点
C.永久性水准点
D.纵向边坡桩
E.曲线加密桩
120、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
121、单项选择题 图纸会审是所有工程施工准备工作的重要一环，除对本专业施工图纸上尚存的疑问向设计单位取得明确的解释外，更主要的是()。
A.协调各专业工程中的各个阶段
B.查阅资料，修改图纸中的不足
C.查阅核实工程的工程量
D.查阅核对不同专业间的衔接和接口是否符合要求
122、多项选择题 高压管道安装的要求包括（管道组成件要有出厂证明文件、管道支架应按设计图纸安装、管线安装如有间断应及时封闭管口）
A、管道组成件要有制造厂证明文件
B、管道支架应按设计图纸施工
C、管道安装应使用正式管架固定
D、安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿
E、管线安装如有间断应及时封闭管口
123、单项选择题 照明灯具安装要与()配合协调，做好成品保护，不能污染已完成的工程产品。
A.结构工程
B.装饰工程
C.门窗工程
D.楼面工程
124、单项选择题 某送变电工程的单项合同总价为（）万元，该工程为中型工程。
A.760
B.810
C.950
D.1100
125、单项选择题 机电工程现场中电焊机至焊钳的连接导线多采用()聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置固定不动，多移动
A.rv型
B.Blx型
C.Blv型
D.Bvv型
126、单项选择题 VLV、VV型电力电缆()。
A.能承受机械外力作用
B.适用于管道内敷设
C.可敷设在地下
D.可承受相当大的拉力
127、单项选择题 设备灌浆层厚度不应小于()。
A.15mm
B.20mm
C.30mm
D.25mm
128、多项选择题 高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用()。
A.专用接头
B.热熔连接
C.粘结接口
D.焊接连接
E.法兰连接
129、问答题
某机电安装工程项目，业主与该安装施工单位签订了工程合同。并在合同中规定：工期提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划计划工作逻辑关系及持续时间表。并经业主同意；
在计划执行过程中，出现了下列一些情况：
(1)因业主不能及时供应设备，使B延误3天，E延误2天，H延误3天。
(2)因机械发生故障检修，使F延误2天，N延误1天。
(3)因土建设备基础部分重捣，使C延误3天。
(4)因电源停电，使N延误1天，M延误1天。
(5)安装单位在L施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元)，使L施工缩短了4天。
双代号网络图工序关系如表
问题：
(1)为A单位项目部绘制双代号网络计划图
(2)找出关键性线路?
(3)施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?
(4)可顺延工期为多少天?
(5)该工程的实际工期为多少天?
(6)安装单位得到的提前奖是多少?
130、单项选择题 机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）。
A．混凝土柱子基础
B．钢柱基础
C．混凝土杯形基础
D．周墙基础
131、单项选择题 在机械设备中，最常见的传动件有4件，其中不包括()。
A.轴
B.马达
C.联轴器
D.键
132、问答题
背景 ：
某公司承包了电子工厂通风空调工程，工程内容包括空调风系统（包括风管和配件的制作安装，风口安装）、水系统（包括冷热水管道、冷却水管道和冷凝水管道安装）、冷热源设备以及洁净厂房内的洁净空调系统、高纯水管道、高纯氮气管道等安装工程。
工程设备有冷冻机、锅炉、冷却塔、水泵、空调箱、风机盘管和风机等，大型设备分布在地下一层，冷却塔位于屋顶层。
高纯氮气管道采用电抛光不锈钢管，高纯水管道采用洁净塑料管，洁净空调系统风管采用镀锌钢板，其他风管采用新型无机复合风管。
工程材料由施工单位采购。
为保证施工质量和洁净度要求，项目部对施工各阶段进行了质量控制的策划。
大型设备的吊装时间很集中，需对其供应时间、安装顺序及拖运通道的细节认真研究，并要与建筑施工协调配合，项目部制订最佳的施工方案。
问题 ：
（1)施工阶段质量控制策划的主要内容是什么？
(2)项目部应在工程的哪些部位和工序设置质量控制点？
(3)大型设备的吊装中，项目部可采取哪些质量预控措施？
(4)按质量影响因素控制法，应如何对该工程的材料控制进行策划？
(5)针对洁净厂房的安装工程，对材料控制的策划应考虑哪些方面？
133、多项选择题 门禁系统中常用的电控锁类型有()等。
A.钥匙电控锁
B.磁卡、IC卡电控锁
C.密码电控锁
D.指纹电控锁
E.声控电控锁
134、多项选择题 机电工程中电器设备的主要性能包括()。
A.从电网受电
B.变电压
C.向负载供电
D.将电能转换为机械能
E.改变输电方向
135、单项选择题 易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐进行喷砂前应采用（）。
A、高压洁净水冲洗
B、碱液清除处理
C、有机溶剂清除处理
D、蒸汽冲洗
136、多项选择题 常用作垂直埋设的人工接地体有（）。
A.镀锌角钢
B.镀锌钢管
C.镀锌圆钢
D.底板钢筋
E.桩基钢筋
137、单项选择题 轴的材料通常采用（）。
A．合金钢和普通钢
B．普通钢的冷拉钢
C．碳素钢和普通钢
D．碳素钢和合金钢
138、单项选择题 下列属于多方案报价法的是()。
A、是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，调整各个项目报价
B、压低工程量小的单价
C、提高机械台班单价
D、对于条款不清楚或很不公正时适用
139、多项选择题 工业安装工程安装专业划分包括（）。
A、工业炉砌筑
B、设备基础工程
C、自动化仪表安装工程
D、消防工程
E、设备及管道绝热工程
140、多项选择题 建筑管道工程，按安装部位划分可分为()。
A.公共管道工程
B.厨卫管道工程
C.室内管道工程
D.室外管道工程
E.地下管道工程
141、单项选择题 锅炉汽包常用（)材料制造。
A.普通碳素钢
B.优质碳素钢
C.低合金高强度钢
D.特殊钢
142、单项选择题 平面控制网的测量方法有（）。
A．三角测量法、导线测量法、水准测量法
B．水准测量法、电磁波测量法、三边测量法
C．水准测量法电磁波测量法、三角测量法
D．三角测量法、导线测量法、三边测量法
143、单项选择题 负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是（）。
A．焊接热处理人员
B．焊接技术人员
C．焊接评估人员
D．焊接无损探伤人员
144、单项选择题 齿轮传动的主要特点有()。
A.工作可靠性高，但寿命较短
B.要求较高的制造和安装精度，成本较高
C.适宜于远距离两轴之间的传动
D.传动比准确、稳定，但效率较低
145、单项选择题 关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A、风口、阀门处要设置支、吊架加固补偿
B、当管线穿过风管时要注意穿过部位的密封处理
C、风管与风机连接处应采用柔性短管连接
D、室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷针引线下
146、单项选择题 施工项目成本核算的原则包括()。
A、互证性原则
B、可追溯性原则
C、权责发生制原则
D、完整性原则
147、单项选择题 工业管道工程按输送介质的性质分类：给水排水管道、压缩空气管道、氢气管道、氧气管道、()和乙炔管道等。
A.管道下沟
B.纯水管道
C.高温管道
D.常温管道
148、问答题
背景：某机电安装公司承包了北方干旱地区某厂的一项机电项目的技术改造工程，合同工期120天。工程内容包括：(1)新建设备(机械、容器)安装和2台1000m3常压钢制储槽现场制作、安装以及管道系统改造安装，(2)2台500m3旧钢制储槽和一座旧砖混结构操作间的拆除，部分重复利用机械的移位安装。设计要求，现场制作的钢储槽采用X射线检测，新建系统管道采用空气进行压力试验。
本工程地处闹市区，施工环境要求严格，建设单位要求施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施和加强节水工作。由于工期特别紧、作业要求高。施工单位为此制订了详细的、符合工程实际的进度计划，昼夜施工。并制定了环保和节水措施。
在拆除旧钢制储槽时，发现里面还有残存的硫酸，施工人员将残存硫酸用清水稀释后就地排放。在拆除旧的设备及泵房时收集到一些残存的粉状原料，施工人员将这些残存粉状原料收集后，集中处理。
由于组织措施得到落实，承包单位与相关方进行较好的协调。工程按合同工期完成。
149、多项选择题 下列做法中，能有效节约材料量的措施是()。
A.运用存储理论，确定经济存储量、经济采购批量、安全存储量、订购点等，用以节约库存费用
B.研究材料节约的组织措施
C.运用价值分析理论，明确降低成本的对象、改进设计和研究材料代用，实现材料费用减少和必要的功能
D.材料量多多益善
E.以上都正确
150、问答题
背景：某安装公司承包一项演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边(距离江边l00m)，空NT.程设备材料：双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20～DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20～DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施T方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却•
需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工，空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
151、单项选择题 用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（）。
A.兆欧表
B.接地电阻测量仪
C.样板
D.万用表
152、问答题
机电工程施工招标投标条件与程序【案例分析题】
1．背景
某火力发电厂建设工程为国家重点建设项目，总投资额18000万元。其中对工程概算7650万元的设备安装工程进行招标。本次招标采取了邀请招标的方式，由建设单位自行组织招标。2005年10月11日，向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，2005年11月8日14时为投标截止时间，该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。
2005年10月18日，由投资方、建设方、技术部门等各方代表参加的评标委员会组成。2005年11月8日14时公开开标。开标时，由招标单位委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。
通过对4家投标企业递交的标书进行评选，评标委员会向建设单位按顺序推荐了中标候选人。建设单位认为评标委员会推荐的中标候选人不如名单之外的某施工企业提出的优惠条件好（实际上是垫资施工），意向让这家企业中标。但在有关单位的干预和协调下，建设单位最终从评标委员会推荐的中标候选人中选择了承包商B作为中标人。并于2005年11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于2005年11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人与承包商B多次谈判，最终双方于2005年12月14日签订了书面合同。
2．问题
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么？
(2)B承包商在技术标上应采取哪些策略？
(3)在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。B、D两投标人如何应对？
(4)对照《招标投标法》韵规定，在该项目的招标投标程序中，你认为有哪些不妥之处？请逐一说明。
153、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用【案倒1H420105-1】
1．背景
某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施赞、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标.中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%.项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低5%、间接费降低10%．该项目部进行了成本管理，最终项目部圆满完成了目标成本计划.
2．问题
(1)简述机电工程项目成本的构成内容.背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动赞分别是什么成本？
(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理赞中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？
(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占l5%、其他直接费周占5%、间接费占10%.计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？
(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤？
154、多项选择题 用户安全用电行为规定有()。
A.不得擅自改变用电类别
B.不得擅自超过合同约定的容量用电
C.可以改变用电类别
D.不得擅自超过计划分配的用电指标
E.可以超过计划分配的用电指标
155、单项选择题 某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台，约定剩余2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中应由()承担违约责任。
A、乙向丙
B、乙向甲
C、丙向甲
D、丙向乙
156、多项选择题 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用()。
A.优质碳素钢管
B.螺旋缝钢管
C.低合金钢管
D.焊接钢管
E.不锈钢管
157、填空题 信号接地宜采用（）一点接地方式。
158、单项选择题 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）点。
A．2
B．3
C．4
D．5
159、单项选择题 下列设施中，不在蒸汽管路冲洗与吹洗范围的是()。
A.汽包
B.锅炉过热器、再热器
C.减温水管系统
D.过热蒸汽管道
160、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
161、单项选择题 为有效控制施工机械使用费支出，主要从以下方面进行控制().
A、尽量购置或租赁间隔较低的设备和机械
B、加强机械设备的调度工作，尽量避免窝工，提高现场设备利用率。
C、尽量使用自动化程度较强的设备机械施工
D、不向专业分包商提供设备和机械，令其自备。
162、多项选择题 低合金钢目前主要用于（）等制造。
A.锅炉汽包
B.压力容器
C.起重机轨道
D.压力管道
E.高强螺丝
163、单项选择题 甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。
A、甲公司
B、乙公司
C、甲、乙公司连带
D、乙、丙公司连带
164、多项选择题 空调工程的风管应与()连接。
A.出风口
B.风阀
C.风机盘管
D.热泵机组
E.冷水机组
165、单项选择题 安装精度控制方法中的修配法的作用是()。
A.抵消过大的安装累计误差
B.抵消设备运转时产生的作用力影响
C.抵消摩擦面间油膜的影响
D.抵消零部件磨损的影响
166、单项选择题 有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。
A．粘接
B．固定
C．胀锚
D．活动
167、多项选择题 法律规定应当撤销仲裁裁决的情形有()。
A、仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围或者仲裁委员会无权仲裁
B、仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
C、提出撤销仲裁裁决申请的主体必须是仲裁当事人
D、必须有证据证明仲裁裁决有法律规定的应予撤销的情形
E、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
168、问答题
施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】
1．背景
某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此．项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩.
为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：
(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；
(2)有限空间的出、人口畅通；
(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；
(4)采取自然通风，必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格.7月底，业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全，同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用.
2．问题
(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？
(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由.
(3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充.
(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？
169、单项选择题 施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门()。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
170、单项选择题 抽屉式配电柜的检查项目中，下列说法错误的是()。
A.抽屉推拉应灵活轻便
B.抽屉与柜体间的接触应良好
C.柜体、框架的接地应良好
D.隔离触头分开后断路器才能分闸
171、单项选择题 建造师的注册不包括()。
A、初始注册
B、延续注册
C、变更注册
D、终止注册
172、问答题
某化工生产设备安装工程项目，采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量，业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生以下情况：
情况一：该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
情况二：该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
情况三：该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故，造成经济损失220万元，事故调查组在事故调查清楚后，撰写了事故调查报告，经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
情况四：该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系，选派一名精通业务的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
情况五：某驱动装置安装完毕后，由于受介质的限制不能进行试运行，经项目经理批准，拟在负荷试运行阶段并进行。
问题
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的情况判断其正确与否?并说明理由或改正。
4.情况三中发生的重大事故属于几级重大事故?安全事故处理必须坚持的原则是什么?5.该工程项目职业健康、安全与环境风险管理的基本原则有哪些?
6.情况五中的试运行方案应由谁编制?由谁审批?
173、单项选择题 甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则()。
A、施工企业的损失应当甲公司承担
B、施工企业的损失应当由乙公司承担
C、施工企业的损失应当由施工企业承担
D、施工企业的损失应当由甲公司和乙公司连带承担
174、单项选择题 设备安装中，对环境温度需严格控制的是()。
A.喂料设备
B.铸造设备
C.收尘设备
D.精密设备
175、单项选择题 下列不属于许诺优惠条件的是()。
A、提出提前竣工
B、低息贷款
C、提赠给施工设备
D、到快要投标截止时，突然降价
176、单项选择题 根据《计量法》，关于计量器具使用的说法，正确的是（)．
A．计量标准器具是国家计量基谁器具
B．进口的计量器具必须经国务院计量行政部门检定合格后使用
C．检测器具的测量极限误差必须大于被测对象所能允许的测量极限误差
D．强制检定与非强制检定约属于法制检定
177、单项选择题 绝热材料按可压缩性划分可分为硬质、半硬质和软质。相对变形在()时为半硬质。
A.4%～15%
B.5%～20%
C.6%～30%
D.6%～40%
178、多项选择题 蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有()。
A.正、负极板
B.隔板(膜)
C.电池槽(外壳)
D.进气阀
E.电解液(硫酸)
179、单项选择题 主要包括用户交换设备、通信线路和用户终端设备三大部分，为建筑物内各类人员提供通信服务的系统称为()。
A.卫星通信
B.电话通信
C.电视会议
D.广播
180、多项选择题 智能建筑是由()共同构成。
A.建筑智能化工程
B.建筑设备工程
C.建筑工程
D.建筑设备安装工程
E.建筑安装工程
181、单项选择题 判断两个同频率正弦交流电超前和滞后关系的基本物理量是()。
A.周期
B.相位差
C.相位角
D.有效值
182、单项选择题 焊接普通结构钢时,焊条选择()等于或稍高于母材的焊条。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
183、问答题
背景：
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。
在工程施工中，发生了以下事件：
事件一：出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后，施工单位为了赶工期，立即进行吊装，因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件二：对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时，发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤，建设单位委 91ExAM.org托安装公司进行补焊处理。
事件三：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。
问题：
1.氨制冷站施工前应履行何种手续?
2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。
3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料?
4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。
5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
184、单项选择题 经人民法院判决，建设单位应最迟于2010年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于()。
A、2010年10月5日
B、2010年12月5日
C、2011年4月5日
D、2012年4月5日
185、多项选择题 吊装方案编制的主要依据有（）。
A．规程规范
B．合同条款
C．被吊装设备的设计文件
D．施工组织设计
E．工程进度计划
186、单项选择题 大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在罐壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（）
A.拼砌法
B.充填法
C.捆扎法
D.粘贴法
187、问答题
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
试题解析：1.塔式起重机应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔式起重机在工作E与工作G之间没有闲置。
2.不合理。先进行工作G，后进行工作E(图示表达正确也可)，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。
3.(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。
(2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理，因为闲置时间不是15天。
(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。
塔吊闲置补偿：600元/天×10天=6000元。
监理工程师应批准补偿：(6000+45000)元=51000元。
某机电安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示，该计划满足合同工期100天的要求。
在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投人使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：
(一)调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。
(二)费用补偿要求：
1.工作J压缩5天，增加赶工费25000元;
2.塔式起重机闲置15天补偿：600元/天(塔式起重机租赁费)×15天=9000元;
3.由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。
问题
1.如果在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔式起重机应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?
2.工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整较为合理?
3.承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
188、多项选择题 技术测量中，主要形状误差有()。
A.圆锥度
B.直线度
C.平面度
D.圆度
E.圆柱度
189、问答题
某施工单位承建了一项钢厂轧钢车间工程，因业主要求的建设工期较短，因此，施工单位在施工中，必须精心组织，充分考虑到本施工项目可能出现的影响进度的各种因素及相应的进度计划调整对策，在施工中要求做到严把每道施工质量关，保证施工质量合格和安全施工，以确保工期的顺利实现。
问题：
1．简述施工工序质量控制的内容。
2．影响本施工项目进度的主要因素有哪些?
190、单项选择题 焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历，有()以上焊接生产实践的人员担任。
A.3个月
B.6个月
C.10个月
D.1年
191、单项选择题 具有()情形的场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核和竣工消防验收。
A.建筑总面积为10000平方米得博物馆的展示厅
B.建筑总面积为3000平方米得商场
C.建筑总面积为800平方米的幼儿园
D.建筑总面积为600平方米的网吧
192、多项选择题 工业管道按材料性质分类有()。
A.给水排水管道
B.压缩空气管道
C.金属管道
D.非金属管道
E.真空管道
193、问答题
背景：
某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千米的供砂点采购。
而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日～5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商;6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。
问题：
1.承包商的索赔要求成立的条件是什么?
2.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?
4.由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
5.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
194、单项选择题 二次回路配线应整齐、清晰和美观，每个接线端子上最多不超过()根接线。
A.1
B.2
C.3
D.4
195、多项选择题 以下属于机电工程项目常用的高分子材料的特点的是()
A.耐高温
B.电绝缘体
C.耐水
D.高强度
E.使用过程中会出现“老化”现象
196、单项选择题 焊接合金结构钢,焊条选择通常要求焊缝金属的()与母材金属相同或相近。
A.屈服强度
B.抗拉强度
C.合金成分
D.冲击韧性
197、单项选择题 两台额定起重量为25t的履带式起重机共同抬吊一件重物，在最理想的情况下，其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为（）.
A．37.8t
B．41t
C．45t
D．50t
198、单项选择题 影响需求的因素很多，其中最关键的因素是()。
A.商品品种
B.国家政策
C.商品本身的价格
D.消费者偏好
199、单项选择题 电视塔顶设备吊装常用的方法是()。
A.塔式起重机吊装
B.履带吊吊装
C.直升飞机吊装
D.缆索起重机吊装
200、单项选择题 保冷结构的维护层是()。
A.防腐层
B.防锈层
C.保护层
D.防潮层
201、单项选择题 在立杆的施工过程中，电杆竖立后，检查电杆是否位于线路的中心线上，其偏差不应超过()mm。
A.30
B.40
C.50
D.60
202、问答题
背景：华东机电安装公司通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目，工程
范围包括：采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消
防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
当施工单位收到设计变更施工图后，采用综合单价法对工程量发生变更情况进行查对，结果分部分项工程量清单中工程量的增幅大于原工程量的18%。在施工过程中，由于用户对某些分部分项工程达不到使用功能要求，向业主提出变更设计要求。智能化监控设备安装后，安装公司对传感器、执行器、控制器及系统功能进行现场测试，传感器用高精度仪表现场校验，使用现场控制器调节给定值或用信号发生器对执行器进行检测。
203、单项选择题 设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（）。
A.解决设计存在的问题
B.抵消过大的安装积累误差
C.修补制造的加工缺陷
D.补仓零部件的装配偏差
204、多项选择题 高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有()。
A.水泵与基础间加设橡胶垫隔离
B.给水系统中加设减压设备
C.管路中加装柔性连接
D.管道增设支吊架
E.减少给水系统管路的连接件
205、多项选择题 为了节约施工现场的管理费用，对于现场经费的管理，应抓好以下几项工作()。
A、合理精简人员
B、组织管理人员进行义务劳动
C、加强对工程程序和工程质量的管理
D、持续改进，减少管理费用的支出
E、建立节约管理制度
206、多项选择题 对于手车式柜的检查项目叙述正确的为()。
A.手车推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车应能互换
B.手车推人工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求
C.手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好
D.安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作
E.手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其主触头应比接地触头先接触
207、判断题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)提出，建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，必要时可以采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围。
208、填空题 设备和器材到达现场后，应在规定期限内作（）。
209、多项选择题 高层建筑的采暖系统安装工艺流程中，采暖器具安装后的工序有( )。
A.支架安装
B.支管安装
C.系统试压
D.系统冲洗
E.管道保温
210、单项选择题 立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是()。
A.先焊环缝，再焊纵缝
B.先焊纵缝上段，后焊纵缝下段
C.先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧
D.先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧
211、问答题
某机电安装公司采用EPC方式承包了一项石油化工工程，在设备订货采购阶段，该机电安装公司通过投标询价向某设备制造厂订制了一批塔、容器类非标设备，包括3台分段到货的塔和8台整体到货的卧式容器。安装公司项目部采购部门对该批非标设备进行了监造，编制了监造大纲。监造大纲内容有：(1)监造计划;(2)进行控制和管理的措施;(3)监造过程。并派出了监造工程师驻厂监造。
按照设备采购合同，塔、容器分批到货。第一批到货设备是2台分段到货的分馏塔，运抵施工现场后，安装公司项目部组织相关质检、技术人员进行了现场验收。在检查验收设备时发现塔存在较多缺陷，包括：表面焊接缺陷如凹陷、焊瘤、飞溅等严重;塔体外表面有划痕、敲击伤痕等损伤，表面有锈迹，内部有积水腐蚀现象，分段处的端口有多处凹凸不平的撞击损伤。建设单位表示不能通过验收，设备应予报废。
在对缺陷进行检查、鉴定后，监理单位提出，现有缺陷可以得到处理，构不成设备报废，由于安装工程需要，建议采取“紧急放行’’措施，该塔进入安装程序。对存在的质量安装公司项目部采购部门吸取了教训，修订了非标设备制造过程监造质量控制要点，加强了后续非标设备的监造工作，使后续出厂的设备质量符合质量要求。
问题:
1.背景中监造大纲的内容是否齐全?若不齐全还需补充哪些内容?
2.分段到货设备的现场验收主要有哪些检查检验项目?
3.质量问题的处理方式有哪些?本次“紧急放行”的依据是什么?对工程施工有什么实际作用?
4.对于塔的制造质量问题的主要责任单位是谁?应承担什么责任?驻厂监造工程师有无过错?若有过错应承担什么责任?
5.非标设备制造过程监理质量控制要点有哪些?
212、问答题
竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-1】
1．背景
某大型电解铝工程计划分两期建成，经招标投标，由A建设工程公司进行总承包，并签订了工程建设协议。此时二期工程所需的220kV长途输电线路及供电电源点正处在方案论证和选线阶段，B送变电建设公司还未确定，但根据工程建设计划，该供电工程应与二期工程同期完工。
主体工程开工3个月后，明确由B送变电建设公司承建该供电工程，在塔基施工中遇到百年不遇的气象条件，其使整个工期拖延10天，对此业主根据协议处罚A建设工程公司10万元。为保证线路安全，全线路装设了避雷线，并使避雷线对导线的保护角设在400。
该工程的生活区建设进行统一规划和实施市场化运作，并由当地房地产商开发建设。鉴于该大型电解铝工程地处偏远，以及对该区域未来发展的期望，A建设工程公司决定就地建造一个水泥厂，以满足该工程和该区域对水泥的需要。
2．问题
(1)-期工程建成后，水泥厂工程也同期完工，那么该水泥厂工程是否应参加工程的竣工验收？阐述理由。
(2)长途输电线路及供电电源点建成后是否应纳入二期工程进行竣工验收？为什么？
(3)业主对A建设工程公司的延期罚款是否合理？阐述理由。
(4)生活区的建设显然要与一、二期工程建成同步，其是否也应参加该大型电解铝工程竣工验收，为什么？
(5)在保证线路安全方面．B送变电建设公司的安装是否正确？阐述正确做法。
213、多项选择题 演播室灯光施工中调光系统的调试的最后一步是打开所有负载的65%～85%并保持1.5～2h，检测()，直至调光系统所有设备全部正常工作。
A.电源电压的波动情况
B.空气开关的表面温度
C.调光柜的运行情况
D.散热系统的运行情况
E.测试三相电源之间及每相对零、对地的绝缘电阻
214、多项选择题 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令()。
A.停止作业
B.补办申请
C.恢复原状
D.赔偿损失
E.变更施工方案
215、单项选择题 下列设备中，属于通用机械设备的是（）。
A、压缩机
B、桥式起重机
C、锅炉
D、汽轮机
216、单项选择题 铝塑复合管一般采用的连接方法是()。
A.卡套式连接
B.卡压连接
C.热熔连接
D.承插连接
217、问答题
背景资料 某石化工程建设公司，以EPC总承包模式承包了国家重点能源建设项目，工程内容包括管道施工、站场运行设备安装等。合同约定，由业主负责管道主材、站场进口特殊阀门、机组的采购，EPC总承包单位负责采购其余机械设备和工程配件、辅材。为了提高建设项目工程质量的全过程控制，业主要求对管道的防腐层流水施工作业和管件热煨弯头的生产制造实施驻厂监造。负责监造的单位按照监造要求编制了监造大纲，设置了监造的监督点，采用日常巡检、实施监督点监督检查、召开监造会议、提交监造周报、月报等方法实施了监造，比较顺利地完成了监造任务。EPC总承包单位负责采购的机泵类机械设备到货后，EPC总承包单位项目部采购部门及时组织了泵类设备开箱检查。进入站场设备安装阶段，由于进口阀门不能及时到货安装，承包商项目部为了不影响工程进度，自行购置了具有相同性能和参数的国产阀门并进行安装。监理工程师发现后下令停止该阀门安装工作。
管道的防腐层施工作业和管件热煨弯头的生产由谁组织监造？为什么？218、多项选择题 有关建筑智能化工程施工实施要点说法正确的是()。
A.智能化系统的深化设计应具有开放结构
B.协议和接口都应标准化和模块化
C.可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料，然后针对智能化产品进行工程深化设计
D.工程施工前应做好工序交接工作
E.各类探测器的安装，应根据产品的特性及保护警戒范围的要求进行安装
219、单项选择题 下列钢材中，需进行焊接性试验是( )。
A.国内小钢厂生产的20#钢材
B.国内大型钢厂新开发的钢材
C.国外进口的16Mn钢材
D.国外进口未经使用，但提供了焊接性评定资料的钢材
220、单项选择题 在设备及管道的防腐蚀方法中，()是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。
A.覆盖层法
B.电化学保护法
C.介质处理法
D.衬里保护法
221、单项选择题 当电网容量大，电动机的额定功率不太大的条件下常采用()。
A.降压启动
B.直接启动
C.三角形启动
D.星形启动
222、单项选择题 下列内容中,不是吊装方案编制依据的是()。
A.有关规程、规范
B.施工组织总设计
C.被吊装设备的设计图纸及参数
D.月施工进度计划
223、多项选择题 工业机电安装工程项目的分部工程划分比较复杂，按工艺系统划分应有明显的()等过程。
A.输出
B.输入
C.绝热
D.防腐
E.控制
224、单项选择题 下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停
225、判断题 多方案报价法即是按原招标文件报一个价，然后再提出如果某条款作某些变动，报价可提高的额度
226、多项选择题 工业炉的质量验收时，检验批符合规定的是()。
A.主控项目必须达到标准规定
B.一般项目每项抽检处90%以上符合标准规定
C.允许误差项目抽检点数中有80%以上在允许范围内
D.允许误差项目中的关键项实测值有90%以上在允许范围内
E.其余测项也基本达到标准允许误差的规定
227、单项选择题 在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的情况下,焊条选择时可以考虑选用比母材()的焊条。
A.同一强度级别
B.低一强度级别
C.高一强度级别
D.相同或高一强度级别
228、多项选择题 电气工程接地材料的现场检查验收的内容有()。
A.质量符合国家标准
B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤
D.型号符合设计规定
E.数量符合订货合同
229、单项选择题 在一个发信站和一个或多个收信站之间的一个新的单一或多址载频的初次开通测试称为()。
A.FLU完全测试
B.ELU存在载频测试
C.ALU简略测试
D.入网验证测试
230、多项选择题 工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）.
A.应在采暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃
C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上
D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃
E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂
231、单项选择题 随着设备()施工的发展，设备整体安装将越来越多。
A.集成化
B.自动化
C.模块化
D.精密化
232、单项选择题 补偿器竖直安装时，如管道输送的介质是()，应在补偿器的最高点安装放气阀，在最低点安装放水阀。
A.热水
B.蒸汽
C.软水
D.硬水
233、单项选择题 钢铁材料都是以铁和()为主要元素组成的合金。
A.硅
B.碳
C.硫
D.磷
234、单项选择题 钢制球形储罐的组装方法中目前已较少采用的组装方法是()。
A.散装法
B.分带法
C.半球法
D.散装法和半球法
235、单项选择题 管道系统的清洗应在()进行。
A.液压试验前
B.液压试验后
C.保温后，液压试验前
D.液压试验合格后
236、问答题
背景：某施工单位承接一项200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、厂变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中锅炉汽包重l02t，安装位置中心标高为52.7m;发电机定子l58t(不包括两端罩)，安装在标高+10.00m平台上。且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机;压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和需要节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。该项目施工图分阶段出图，项目经理部注重项目成本各阶段的控制，按施工项目成本构成，对材料费成本进行认真分析，对成本控制的内容责任落实，重点突出，以分部分项工程作为项目成本控制对象的方法得当，并定期开展“三同步”检查活动，工程施工前认真进行了施工方案交底，严格控制质量、安全，因此工程竣工后取得了较好的经济效益。
项目部在进行项目成本控制时应考虑哪些原则?237、多项选择题 特殊钢焊接时，应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用()的焊接工艺和方法。
A.大电流
B.短电弧
C.快焊速
D.多层单道焊工艺
E.多层多道焊工艺
238、单项选择题 消火栓灭火系统的室内消火栓给水管到若管径()mm时，采用螺纹连接。
A.≤80
B.≥80
C.≤100
D.≥100
239、单项选择题 生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（）。
A.钢包回转台上
B.结晶器传动下
C.拉矫机边侧
D.坯辊道基础边上
240、多项选择题 下列选项中，属于合同的生效要件的是()。
A、订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力
B、意思表示真实
C、不违反法律、行政法规的强制性规定
D、不损害社会公共利益
E、必须以维护国家利益为主导
241、单项选择题 下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为(）。
A．高压钢管、紫钢管、塑料管
B．高压钢管、塑料管、紫铜管
C．塑料管、高压钢管、紫铜管
D．塑料管、紫铜管、高压钢管
242、判断题 成本核算对象是指在计算工程成本时，确定归集和分配生产费用的具体对象，即生产费用承担的客体
243、单项选择题 长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。
A.交桩
B.定位
C.测量
D.放线
244、单项选择题 某工程项目于2011年3月1日通过竣工验收，并于2011年3月12日办理了备案。根据规定，建设单位向有关部门移交工程档案的最后时限为()。
A、2011年4月1日
B、2011年6月1日
C、2011年3月12日
D、2011年6月12日
245、问答题
合同管理在机电工程项目中的应用【案例答案分析】
1．背景
A公司的某项机电设备安装工程，由B单位中标承担施工任务。总包合同签订后，A公司将工程中的一部分指定B单位分包给C单位。分包合同签订后，C单位又欲将分包工程的一部分分包给D单位。
2．问题
(1)由于C单位的分包是业主指定分包，B单位是否可不经审核直接与C单位签订分包合同？
(2)C单位由于自身臂理不到位，施工过程中出现了质量事故，工程返工造成了工期延误和成本损失，A公司是否应承担相应责任？
(3)对C单位出现的质量事故造成的工期延误和成本损失．B单位应承担什么责任？
(4)C单位是否可将分包工程的一部分分包给D单位？
(5)总承包方对分包方及分包工程施工应从哪些方面进行全过程的管理？
246、问答题
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了LED变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月l日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案。因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
247、单项选择题 机电工程中使用的起重机是用Q345型钢制造的，它属于()。
A.优质碳素钢
B.高合金结构钢
C.高碳钢
D.低合金结构钢
248、单项选择题 某月内，甲商品的替代品和互补品的价格同时上升，引起的甲商品的需求变动量分别为50单位和80单位，则在这类商品价格变动的共同作用下，该月甲商品的需求量变动情况是()。
A.增加30单位
B.减少30单位
C.增加130单位
D.减少130单位
249、单项选择题 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造()。
A、不属于职务发明创造，甲有专利申请权
B、属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业
C、由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明
D、由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定
250、填空题 室外端子箱封闭应良好，箱门要有密封圈，底部要封堵，要能防（）、防（）、防（）。
251、多项选择题 起重机按按结构形式划分，属于臂架式起重机的是()。
A.桅杆式起重机
B.自行式
C.塔式起重机
D.桥式起重机
E.门式起重机
252、多项选择题 财产保全的种类包括()。
A、诉前财产保全
B、诉中财产保全
C、诉后财产保全
D、法律财产保全
E、诉讼财产保全
253、单项选择题 机械设备安装精度测量过程中的四个要素不包括()。
A.设备基础
B.测量对象
C.计量单位
D.测量精度
254、单项选择题 设备及管道绝热结构层的施工方法中，喷涂法与()同属现场配料、现场成型的施工方法。
A.充填法
B.粘贴法
C.浇注法
D.拼砌法
255、单项选择题 管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应()。
A.便于检修
B.紧贴墙壁
C.靠近楼板
D.紧贴管架
256、多项选择题 冶金设备中的轧制设备包括()。
A.拉坯机
B.结晶器
C.中间包
D.矫直机
E.选矿设备
257、单项选择题 唯一适合于焊接的单一活性气体为()。
A.C02
B.N2
C.Ar
D.C0
258、多项选择题 单位工程质量验收合格的规定为()。
A.单位工程所含分部工程质量全部合格
B.子单位工程所含分部工程质量全部合格
C.生产线试运转全部符合设计要求
D.单位工程质量控制资料齐全
E.子单位工程质量控制资料齐全
259、多项选择题 从事特种设备的施工单位应具备的条件包括()。
A.具有独立法人资格
B.有适应的人员配备
C.有作业设备工具和检测仪器的配备
D.建立质量管理体系
E.制定相关的管理制度
260、多项选择题 高压管道安装前，所用管子、关键及阀门等应具有的质量证明文件（）。
A.材料证明
B.配件合格证
C.焊接试样实验结果
D.焊接登记表
E.安装试验报告
261、问答题
某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。
问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容?
2.什么是控制点?
3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主?
4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些?
5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?
262、单项选择题 敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。
A.敷设过程中比在人孔中固定后大
B.敷设过程中比在人孔中固定后小
C.敷设过程中与在人孔中固定后相同
D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系
263、多项选择题 成本核算的原则包括()。
A、可靠性原则
B、及时性原则
C、实质重于形式原则
D、谨慎性原则
264、多项选择题 安全防范系统的入侵报警探测器安装后，应对探测器的()进行检测。
A.防拆报警功能
B.短路报警功能
C.电源线被剪报警功能
D.信号线开路报警功能
E.传输速度低报警功能
265、单项选择题 导热性及温差急变性好，并易于机械加工的衬里材料是（）。
A.耐酸陶瓷板
B.不透性石墨板
C.辉绿岩版
D.膨胀珍珠岩板
266、单项选择题 《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，投标报价不得低于()。
A、工程成本
B、招标控制价
C、施工图预算价
D、概算价
267、问答题
背景：
某专业安装公司承包了南方沿海某城市一高层建筑的泛光照明工程。承包合同为设计、采购、施工。工程设计考虑节能环保和新技术，选用了led变色泛光灯，建筑泛光照明要与城市景观照明同步控制，照明场景控制选用二总线控制模块。合同工期90天，7月1日开工到当年9月28日竣工。
专业安装公司按合同要求，编制了泛光照明工程施工方案，因建筑有透空段，灯具安装采用吊篮方式施工。公司对施工人员进行了灯具安装及安全操作培训。
安装公司编制了施工进度计划，施工作业按进度计划实施。针对施工季节可能出现的意外事件(自然灾害)，安装公司制定了应急预案。
施工中，安装公司及时与各相关单位沟通协调，灯具及时到场，照明电源和线路按期敷设到位，泛光照明工程按合同约定竣工，并与城市景观照明同步开通。在保修期间，专业安装公司对建筑泛光照明工程进行了技术性回访。
问题：
1．led灯具安装中，可能出现哪些自然灾害的意外事件会影响工程进度?
2．用吊篮方式安装灯具是哪种类型的高处作业?还应对施工人员进行哪些操作技术的培训?取得哪个操作证才能上岗操作?
3．泛光照明工程施工中，专业安装公司要与哪些单位沟通协调?
4．在保修期内，专业安装公司进行技术回访有何作用？
268、填空题 安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行（）封堵，封堵应严密。
269、多项选择题 使用惰性气体作为保护气体的焊接，主要用于()。
A.有色金属
B.不锈钢
C.低合金钢
D.铸铁
E.高合金钢
270、多项选择题 按机械设备租赁办法和租赁合同，由机械设备租赁单位与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据()计算，计入项目成本。
A、机械折旧残值
B、机械使用台班
C、停置台班
D、内部租赁单价
271、问答题
施工成本控制在机电工程项目中的应用真题案例解析：
案例：某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等.其中压机最高22.5m，单件最重为105t.合同工期为4个月.合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元.
该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案.第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元.第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日•台.经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%.
该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度.加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严.吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务.
【问题】：
（1）该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？
（2）项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？
（3）计算每套压机吊装方案的成本费用.
（4）对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？
（5）按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？
272、填空题 盘、柜基础型钢安装不直度允许偏差为（）mm/m，全长不超过（）mm。
273、单项选择题 甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2011年6月2日法定整顿期间，甲成为了被裁减人员。如乙建筑公司在()前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。
A、2011年7月2日
B、2011年9月2日
C、2011年12月2日
D、2011年6月2日
274、单项选择题 在阀门检验过程中，带有蒸汽夹套的阀门，夹套部分应以()倍的蒸汽工作压力进行压力试验。
A.1
B.1.5
C.2
D.2.5
275、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
276、填空题 盘、柜的正面及背面各电器、端子排等应标明（）、（）、用途及操作位置，且字迹应清晰、工整，不易褪色。
277、多项选择题 输送氢气的管道系统安装完成后，应做()试验。
A.压力
B.通球
C.灌水
D.脱脂
E.泄漏性
278、单项选择题 在电阻电路、电感电路、电容电路中，电流和电压关系的共同点是（）。
A．电流与电压同频率
B．电压相位超前电流相位90°
C．电压与电流同相位
D．电流相位超前电压相位90°
279、多项选择题 变压器的性能由（）决定。
A.外接元器件
B.外部接线方式
C.线圈的绕组匝数
D.固定方式
E.连接组别方式
280、单项选择题 水压试验一般采用洁净淡水，奥氏体不锈钢制容器用水作介质时，水质的氯离子含量不超过()mg/L。
A.25
B.30
C.35
D.40
281、多项选择题 下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
282、单项选择题 施工项目成本控制的依据有()。
A、预算定额
B、承包商中标价
C、进度报告
D、决算书
283、多项选择题 曳引式电梯的主参数包括()。
A.额定曳引力
B.额定载人数
C.额定载重量
D.额定速度
E.轿厢尺寸
284、单项选择题 评价方案一般是由评价指标标准和（）共同组成。
A.评价内容
B.评价活动指导思想
C.评价方法
D.评价指标
285、问答题
某民营造纸企业为尽快占领西南市场，拟在西南某县建一座中型造纸厂，在与当地县政府签订三项协议后，即办理了有关招标活动的审批手续，由于无初步设计，就以暂估工程总价的方式进行施工总承包，因工程资金来源尚未完全落实，要求施工单位垫资施工。
在资格预审中，业主重点审查施工单位的有无垫资能力。共有七家施工单位通过了预审，获得投标资格。
在投标日期前10天，业主以书面形式修改了工程范围。有一投标单位提出异议，被取消投标资格。
在投评标过程中，A公司因报价最低，低于成本价30%，然而又因称其垫资能力强，被业主选中，遭到评标专家的一致反对。B公司虽报价合理业绩好.施工能力强，而标书中垫资要求条件苛刻而遭业主否决。最终选择了资金状况一般.报价较低，业绩虽然较弱.但同意业主垫资条件的C公司。
286、单项选择题 下一代网络(NGN)是以()技术为核心的开放性网络。
A．软交换
B．电路传输
C．功率控制
D．波分复用
287、多项选择题 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的()应当由依照本条例经核准的特种设备检验检测机构进行。
A.强制检定
B.监督检验
C.定期检验
D.无损检测
E.型式试验
288、单项选择题 选择截面的基本步骤依次是()，按公式进行校核。
A.受力分析与计算、初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比
B.初选截面、受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比
C.受力分析与计算、计算初选截面的截面特性和长细比、初选截面
D.初选截面、计算初选截面的截面特性和长细比、受力分析与计算
289、问答题
背景:某机电安装公司，通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺，该公司通过质量策划，编制了施工组织设计和相应的施工方案，并建立了现场质量保证体系，制定了检验试验卡，要求严格执行三检制。工程进入后期，为赶工期，采用晚间加班的办法加快管道施工进度，由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时，通过无损检测等对不锈钢管的焊接质量进行判断检查，发现部分不锈钢管焊口内在质量不合格，同时钢管焊接变形过大，整条管成一折线状，不得不拆除重新组对焊接，造成直接经济损失56000元。
施工现场的质量检查采用了哪几种方法?290、单项选择题 人(手)孔回填土应按()分步夯实至规定高度。
A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm
291、单项选择题 硅酸盐耐火浇注施工完后，宜于()养护。
A.过热蒸汽
B.浇水
C.恒温
D.自然
292、多项选择题 建筑智能化系统集成应在()等各子分部工程完工开通的基础上，实现建筑智能化系统的集成。
A.建筑设备监控系统
B.住宅(小区)智能化系统
C.安全防范系统
D.火灾自动报警及消防联动系统
E.办公自动化系统
293、多项选择题 链传动的缺点包括()。
A.制造和安装精度要求高
B.只能用于平行轴间的传动 ;
C.瞬时速度不均匀
D.工作时有噪声
E.需要很大的张紧力
294、单项选择题 下列炉窑砌筑工序中，不属于交接内容的是（）。
A.上道工序成果的保护要求
B.耐火材料的验收
C.炉子中心线及控制高程测量记录
D.炉子可动部分试运转合格证明
295、单项选择题 综合考虑，大型储罐基础选择（）基础较为妥当
A、混合
B、垫层
C、深井
D、框架式
296、单项选择题 一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。
A.2mm
B.3.2mm
C.4mm
D.5mm
297、单项选择题 下列关于工程变更描述错误的是
A、工程变更包括设计变更、进度计划变更
B、工程变更包括施工条件变更、技术规范与标准变更
C、工程变更包括施工次序变更、工程数量变更
D、施工项目成本管理人员在计算、分析时，不包括将要发生工程量
298、填空题 手车式配电柜的手车与柜体的接地触头应接触可靠，当手车推入柜内时，接地触头应比主触头（）接触，拉出时接地触头应比主触头（）断开。
299、单项选择题 适用于各种轻质绝热材料制品的绝热结构层施工方法为()。
A.浇筑法
B.充填法
C.拼砌法
D.粘贴法
300、单项选择题 合理选用计量器具的重要依据是它的()静态特性及动态特性等。
A.准确度等级
B.结构特性
C.分辨率
D.灵敏度
