时间:2020-11-16 03:43:07
1、多项选择题 按照采用的龙骨材料不同，分为()吊顶等。
A、木龙骨
B、石膏板
C、轻钢龙骨
D、格栅
E、铝合金龙骨
2、填空题 作业中断超过（）应重新进行监测分析，对人员重新进行清点，情况异常时应立即停止作业，撤离、清点作业人员，经对现场处理并取样分析合格后方可恢复作业。
3、单项选择题 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和()。
A、扇形踏步
B、梯形阶梯
C、电梯
D、一般楼梯
4、单项选择题 能提高混凝土早期强度，并对后期强度无显著影响的外加剂是()。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.引气剂
5、问答题
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。
事件一中，旗杆与基座预埋件焊接是否需要开动火证？若需要，请说明动火等级并给出相应的审批程序。6、单项选择题 关于砌体结构施工的做法，错误的是()。
A.施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9m
B.常温情况下砌筑砖砌体时，提前2d浇水湿润
C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm
D.必须留置的临时间断处砌成直搓
7、单项选择题 对于采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其覆盖浇水养护时间不得少于()d。
A.7
B.11
C.14
D.15
8、单项选择题 在《城市道路管理条例》的规定中，有关对城市道路范围禁止行为叙述正确的是()。
A、在桥梁上架设压力在5kg/cm2、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线
B、机动车不得在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车
C、可以在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物
D、履带车、铁轮车或者超高、超长车辆可以在城市道路上行使
9、单项选择题 有限空间管理单位应对负责地下有限空间作业的管理人员定期进行培训，并应建立（）。
A.培训制度
B.资料台账
C.培训档案
10、问答题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下：
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形;
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓;
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理;
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1.判断在金属幕墙框架的安装中的施工方法正确与否，如不正确，请写出正确的做法。
2.对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么?
3.对金属幕墙的防火、防雷节点的处理要求有哪些规定?
11、名词解释 托梁
12、多项选择题 建筑基础验槽必须参加的单位有()。
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.降水分包单位
E.勘察单位
13、单项选择题 根据2011年7月1日起实施的全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
14、多项选择题 在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋()试件作为力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。
A、绑扎连接接头
B、机械连接接头
C、法兰连接接头
D、挤压连接接头
E、焊接接头
15、单项选择题 对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是()。
A.在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的
B.内部报酬率评价法优于净现值法
C.这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论
D.在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法
16、单项选择题 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂。已知已建同类型构件厂的年生产能力为30万m3，若生产能力指数为0.8，价格调整系数为1.2，用生产能力指数法估算，该拟建构件厂的投资额为已建同类型构件厂投资额的()倍。
A、1.07
B、1.21
C、1.74
D、1.81
17、单项选择题 参评“建筑业新技术应用示范工程”的工程，应至少应用《建筑业十项新技术（2010）》推荐的建筑新技术中的（）项。
A.6
B.7
C.8
D.9
18、单项选择题 屋顶采用金属承重结构时，其吊顶、望板、保温材料等均应采用()。
A.易燃烧材料
B.可燃烧材料
C.难燃烧材料
D.不燃烧材料
19、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
20、多项选择题 厕浴间、厨房涂膜防水施工常用()。
A.聚氨酯防水涂料
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.乳化沥青防水涂料
E.渗透结晶型防水涂料
21、单项选择题 钢材的下列化学成分中，()为有害元素。
A.碳
B.磷
C.硅
D.锰
22、多项选择题 文件化是环境管理体系特点之一，其重要意义在于()。
A.可以对管理环境体系所有程序和规定在文件中固定下来
B.有助于组织活动的长期一致性和连贯性
C.可以展示本组织环境体系全貌
D.有利于查阅本组织过去从事活动
E.有助于员工了解全部体系并确定自己的责任和职责
23、单项选择题 下井作业时，（）氧浓度正常，随着不断向下走，比重大的二氧化碳、水蒸气浓度加大，挤占氧，造成缺氧。
A、井底部
B、井口处
C、井中部
D、井底不管孔处
24、单项选择题 吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定。
A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合
B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用刚性连接
C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装
D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口
25、多项选择题
三角形屋架受力简图，如图1-13所示，下列 表述正确的是()。
A.A支座的水平反力为0
B.B支座的竖向反力为0.5P
C.上弦杆受压，下弦杆受拉
D.若仅a与b同时增加，但b或a比值不变时，各杆轴力不变
E.AC杆的轴力为3P
26、问答题
背景
某项目进展到21周后，对前20周的工作进行了统计检査，有关情况列于表1A420152-1。
问题
(1）挣值法使用的三项成本值是什么？
(2)求出前20周每项工作的BCWP：以及20周周末的BCWP。
（3）计算20周周末的合计ACWP、BCWS
〔4〕计算20周的CV、SV，并分析成本和进度状况。
〔5〕计算20周的CPI、SPI，并分析成本和进度状况。
27、单项选择题 跨度为8m混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到（)N/mm2时才能拆除底模。
A.28
B.30
C.32
D.34
28、问答题
某办公楼工程，地下1层，地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构，基础为管桩基础。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。施工总承包单位提交的施工总进度计划如图2—1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向。专业分单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件2：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为18万元/月。
事件3：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图2—2所示(时间单位：月)。
【问题】
1.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路?
2.事件1中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当?分别说明理由。
3.事件2中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元?说明理由。
4.事件3中，流水施工调整后，H工作相邻工序的流水步距为多少个月?工期可缩短多少个月?按照图2—2格式绘制调整后H工作的施工横道图。
29、多项选择题 混凝土结构的优点有()。
A.自重小
B.工期较短
C.强度较高
D.可模性较好
E.易于就地取材
30、单项选择题 建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。
A、1
B、3
C、6
D、10
31、单项选择题 下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。
A、框架
B、剪力墙
C、框架-剪力墙
D、简体
32、单项选择题 建筑防火材料中()广泛用于顶棚、墙面、地面等多种部位
A、防火玻璃
B、防火涂料
C、防火板材
D、防火堵料
33、单项选择题 施工项目安全生产的第一责任人是（）。
A.企业安全部门经理
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.项目安全总监
34、单项选择题 推土机适用于开挖不大于()m的基坑(槽)。
A、1.5
B、2
C、2.5
D、3
35、单项选择题 建筑采用筒壳薄壁空间结构的，其跨度大于30m时，宜采用()。
A.圆顶壳
B.双凸扁壳
C.双曲抛物面壳
D.双曲薄壳
36、单项选择题 下列关于屋面涂膜防水施工的叙述中，不正确的是()。
A.需铺设胎体增强材料时，当屋面坡度小于15%，可平行屋脊铺设
D.当屋面坡度大于15%，应垂直于屋脊铺设，并由屋面最高处向下进行
C.胎体增强材料长边搭接宽度不得小于50mm，短边搭接宽度不得小于70mm
D.采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3
37、单项选择题 以下属于水性涂料涂饰工程的是()。
A、聚氨酯丙烯酸涂料
B、仿花纹涂饰
C、乳液型涂料
D、有机硅丙烯酸涂料
38、单项选择题 锤击沉桩法的正常打桩方式采用()。
A、重锤高击，高锤重打
B、重锤低击，低锤重打
C、轻锤高击，高锤重打
D、重锤低击，低锤轻打
39、多项选择题 关于明龙骨吊顶工程施工的做法正确的是()。
A.当饰面材料为平板玻璃时，公称厚度不应小于12mm
B.饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3
C.金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理
D.木龙骨应进行防腐、防火处理
E.吊顶内填充吸声材料应有防散落措施
40、多项选择题 关于楼梯的空间尺度要求，下列叙述中正确的是()。
A.梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽
B.楼梯体息平台宽度应大于或等于梯段的宽度
C.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.5m
D.楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手
E.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m
41、单项选择题 某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用的承发包模式是（）
A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式
42、单项选择题 利用存货模式，企业现金持有成本等于()之和。
A.现金置存成本和现金管理成本
B.现金置存成本和现金交易成本
C.现金交易成本和现金管理成本
D.现金机会成本和现金短缺成本
43、名词解释 加浆勾缝
44、多项选择题 在量本利分析图中，盈亏平衡点的位置越高，说明()
A.此点的盈亏平衡产销量就越少
B.此点的盈亏平衡产销量就越多
C.项目投产后的盈利的可能性越小
D.项目投产后的盈利的可能性越大
E.适应市场变化的能力越弱
45、单项选择题 裱糊前应用()涂刷基层。
A.素水泥浆
B.防水涂料
C.封闭底胶
D.防火涂料
46、单项选择题 锤击沉桩法施工时，端承桩的入土深度控制应采用()。
A.标高为主，贯入度为参考
B.控制贯入度
C.控制标高
D.贯入度为主，标高为参考
47、单项选择题 有限空间作业过程中，一旦检测仪报警或发生安全防护设备、个体防护装备失效或作业人员出现身体不适时，作业人员应（）。
A.继续工作
B.立即撤离有限空间
C.请示班长
48、单项选择题 在我国被称为“特许权融资方式”的是()融资方式
A.BT
B.DB
C.BOT
D.EPC
49、多项选择题 （）属于安全玻璃
A.钢化玻璃
B.夹层玻璃
C.夹丝玻璃
D.平板玻璃
E.彩色玻璃
50、多项选择题 实行竣工验收备案制度的工程有()。
A.高层建筑
B.抢险救灾工程
C.市政基础设施工程
D.临时性房屋建筑
E.农民自建低层住宅
51、问答题 某耐火材料厂新建厂区工程，主体为一重钢结构多层厂房，地下部分为混凝土灌注桩基础，地上部分柱为钢管混凝土，其他构件均为H型钢构件，钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接。施工过程中，发生了如下事件：事件一：钢构件加工过程中，驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边，经过施工单位的科技攻关，得以解决。事件二：钢构件制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场，现场尺寸校验后进行拼装。高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右，对接合件进行校正，消除接合件的变形、错位和错孔后，再复拧达到紧固。高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行，初拧及终拧从四周向中心进行，并保持四个方向对称拧紧。监理工程师指出错误，责令整改。事件三：钢结构施工完毕，总监理工程师组织钢结构子分部工程验收，认为达到验收合格的条件，同意通过验收。事件四：在单位工程竣工验收通过后的第75天，施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构，被城建档案管理机构拒绝接收。 试分析事件一中出现咬边的可能原因（至少列出四项），并简述处理方法。
52、单项选择题 工程测量用水准仪的主要功能是()。
A.直接测量待定点的高程
B.测量两个方向之间的水平夹角
C.测量两点间的高差
D.直接测量竖直角
53、多项选择题 下列钢筋牌号，属于光圆钢筋的有()。
A.HPB235
B.HPB300
C.HRB335
D.HRB400
E.HRB500
54、问答题
某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图。
由于该工程施工工艺的要求，设计计划中工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，为此需要对初始网络计划作调整。
工作G完成后，由于业主变更施工图纸，使工作I停工待图2个月。但业主要求仍按原合同工期完工，施工单位向业主索赔I工作赶工费用3万元。（巳知工作I赶工费每月1.5万元）。
【问题】
1.绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早时间安排，起重机械在现场闲置时间？并说明理由。
3.为减少机械闲置，工作C应如何安排？并说明理由。
4.施丁单位向业主索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由
55、多项选择题 下列关于建筑幕墙构配件之间粘结密封胶选用的说法中，正确的有()。
A.聚硫密封胶用于全玻璃幕墙的传力胶缝
B.环氧胶粘剂用于石材幕墙板与金属挂件的粘结
C.云石胶用于石材幕墙面板之间的嵌缝
D.丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封
E.硅酮结构密封胶用于隐框玻璃幕墙玻璃与铝框的粘结
56、问答题
沿海地区某住宅工程，地下水对钢筋混凝土结构有侵蚀作用。该工程由4栋地上12层，地下一层，结构形式完全相同的单体组成，其中地下室为整体地下室，四个单体及单体间空地均有地下部分。
施工单位上报施工组织设计中，所有混凝土均采用预拌商品混凝土，水泥采用普通硅酸盐水泥；零星砌筑及抹灰用砂浆现场拌制；屋面设计为不上人屋面，炉硫保温后细石混凝土封面找坡，最上层敷设SBS卷材防水层一道。
时年8月16日，监理例行检査时发现现场砌筑用水泥出厂日期为5月10日，监理工程师认为此批水泥已过期下令将此批水泥清退出场。
同时发现顶层墙体混凝土结构外观质量存在严重缺陷，经检查该部位混凝土其他质量控制资料，对结构安全不造成影响，同意对现浇结构分项予以验收；检查屋顶做法时，发现防水基层不干燥，经请示总监理工程师并征得业主同意后，下令防水施工停工整改。
【问题】
1.该工程地下室结构混凝土采用普通硅酸盐水泥是否合适？简述理由；对于六大常用水泥，哪些适宜用在本案例中地下结构混凝土，哪些不适宜？
2.监理工程师判定此批水泥过期失效并清退出场是否合理？并简述理由或正确做法。
3.监理工程师对混凝土结构外观质量存在缺陷处理是否合理？并简述理由或正确做法。
4.简述防水层铺设前，基层的干燥程度简易检验方法。
57、单项选择题 进入有限空间作业必须采取通风措施，下列说法错误的是（）
A、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等于大气相通的设施进行自然通风
B、必要时可采取强制通风。
C、氧含量不足时，可以向有限空间充纯氧或富氧空气
D、在条件允许的情况下，尽可能采取正想通风即送风方向可使作业人员有限接触新鲜空气。
58、单项选择题 目前，在我国桥梁及大跨度结构房屋和工业厂房中广泛采用的钢结构连接方法为()。
A.焊接连接
B.铆钉连接
C.法兰连接
D.螺栓连接
59、多项选择题 下列投标人的行为违反我国有关招标投标的法律规定的是()。
A.甲企业和其他几名投标人约定一致抬高标价
B.乙公司投标时递交了虚假的资格文件
C.丙企业对其低于成本价的投标报价向评标委员会做了澄清或说明
D.丁公司为了谋取中标，向评标委员会成员行贿
E.戊公司和另几家投标企业事先商定了一名中标人，约定将来中标后由该中标人向其他未中标的投标人各支付10万元补偿费
60、单项选择题 我国现行《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)，适用于抗震设防烈度为()度地区建筑工程的抗震设计
A、4、5、6和7
B、5、6、7和8
C、6、7、8和9
D、7、8、9和10
61、多项选择题 根据国家现行标准，孔和轴之间配合的类型有()。
A.动配合
B.间隙配合
C.静配合
D.过盈配合
E.过渡配合
62、单项选择题 下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()。
A.框架
B.剪力墙
C.框架—剪力墙
D.筒体
63、单项选择题 某仓库设在建筑物二层，仓库里面放满水泥，二层楼板承受的是()。
A.线荷载
B.分散荷载
C.面荷载
D.集中荷载
64、问答题 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数)
65、单项选择题 某跨度为2m的板，设计混凝土强度等级为C20，其同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值达到()时即可拆除底模。
A.5N/mm2
B.10N/mm2
C.15N/mm2
D.20N/mm2
66、多项选择题 下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有（）。
A.立杆的间距
B.立杆的接长方式
C.水平杆的步距
D.水平杆的接长方式
E.连墙件的设置
67、单项选择题 经纬仪的主要功能是测量()。
A.角度
B.距离
C.高差
D.高程
68、单项选择题 某项目自有资金12万元，募集资金24万元，项目建成后年收益475元，则其静态投资回收期为()。
A.3年
B.6年
C.9年
D.12年
69、问答题
施工进度控制方法的应用案例分析题
某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图2-6所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2-3。
工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件。
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班，折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】
1.根据第4周末的检查结果，在图2-6上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?
70、多项选择题 关于冬期桩基施工的说法，正确的有()。
A.当冻土层厚度超过500ram，冻土层宜采用钻孔机引孔
B.采用钻孔机引孔，引孔直径不宜大于桩径20ram
C.振动沉管成孔施工有问歇时，宜将桩管埋入桩孔中进行保温
D.桩基静荷载试验前，应对试桩周围地表土和锚桩横梁支座进行保温
E.试验期间，应将试桩周围的冻土融化或挖除
71、单项选择题 普通土的坚实系数为()。
A.0.8～1.0
B.0.6～0.8
C.0.8～1.0
D.1.5～2.5
72、问答题
背景
北京某工程据统计混凝土实物工作量约为23000m3，混凝土为(商混)不考虑现场搅拌，混凝土养护用水定额取7001/m3;拟定结构及前期阶段施工工期为300d;每天按照1.5个工作班计算。
其中：K1=1.1，Q1=23000m3，N1=7501/m3，T1=120d，t=1.5班，K2=1.5。
生活区高峰人数为500人，生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为251/人;食堂用水定额为151/人;洗浴用水定额为301/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为301/人;生活用水不均衡系数K4=2.0，全天用水。
问题
(1)计算该工程总用水量;
(2)计算给水主干管管径(水流速度1.5m/s)
73、问答题
背景
某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程的施工任务。承包合同约定，本工程实行包工包料承包，合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：
事件一：按照合同约定，总承包单位应在8月1日交出施工场地，但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成，使幕墙开工时间延误了10d。
事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工
程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议，要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。
事件三：对办好隐蔽工程验收的部位，幕墙公司已进行封闭，但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑，要求重新检验。
事件四：工程竣工验收前，幕墙公司与发包人签订了《房屋建筑工程质量保修书》，保修期限为一年。
问题
(1)事件一中，幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?
(2)事件二中，总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?
(3)事件三中，幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁负责?
(4)指出事件四中《房屋建筑工程质量保修书》中的保修期限的错误，说明理由并修正保修期限。
74、名词解释 剪力墙
75、多项选择题 根据我国有关法律的规定，下列属于工程建设业的强制性标准的是()。
A.工程施工通用的综合标准
B.工程验收的通用质量标准
C.施工企业人事档案管理标准
D.工程建设中重要的通用的信息技术标准
E.工程建设中有关安全、卫生和环境保护的标准
76、多项选择题 管道施工前，与管道连接的设备安装就位固定完毕，设备的（）应符合设计要求。
A.周长偏差
B.标高
C.中心线
D.直线度
E.管口方位
77、多项选择题 根据该《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于施工企业安全生产管理的责任或义务的是()。
A.安全施工技术要求的交底
B.为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时对作业人员进行培训
D.办理施工许可证时报送安全施工措施
E.对建设工程安全生产承担监理责任
78、多项选择题 综合单价法是完成一个计量单位工程所需的人工费材料费()，并考虑风险因素。
A.直接费
B.机械台班费
C.管理费
D.机械使用费
E.利润
79、单项选择题 锤击沉桩法施工，不同规格钢筋混凝土预制桩的沉桩顺序是()。
A.先大后小，先短后长
B.先小后大，先长后短
C.先大后小，先长后短
D.先小后大，先短后长
80、多项选择题 散水的宽度应根据()确定，宜为600～1000mm。
A、材料特性
B、土壤性质
C、气候条件
D、建筑物的高度
E、屋面排水形式
81、单项选择题 有限空间管理单位不具备地下有限空间作业安全生产条件的，（）实施地下有限空间作业。
A.不应
B.可以
C.经主管部门同意后可以
82、问答题
某建设项目，地下l层，地上16层，总建筑面积26000m2，全现浇钢筋混凝土框架结构。基于激烈的市场竞争，某施工企业报价时进行了较大幅度的让利，中标后与业主签订了工程施工总承包合同，合同中规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。另外，业主就该工程施工阶段的监理任务还与某监理公司签订了监理合同。开工前，项目经理以工期紧张为由，没有按照企业现有采购管理制度、工作程序执行，而直接指定了一家关系较好的钢材供应商，在材料供应合同中明确约定，该工程主体结构的全部钢筋由其供应，价格按当月造价信息公布的价格取季度最高价为依据。主体结构施工中，第一批钢筋运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现供应商未能提交该批材料的产品合格证、质量保证书和材质化验单，且这批材料外观质量砌筑填充墙时，该施工企业考虑到为承揽该施工任务，报价较低，因此，为降低成本，便采用了一小厂提供的价格便宜的加气混凝土砌块，在砌块进场前未向监理申报。装修施工阶段，业主经与设计单位商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品，并向承包方推荐厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同。厂家将石料按合同采购量送达现场，进场时经检查，该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用。承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支似一厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。
问题：
(1)该项目钢材供应商的选择是否恰当?说明理由。
(2)该施工单位对砌块的采购做法是否正确，如果该做法不正确，施工单位应该如何做?
(3)对于装饰石料;
①监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知承包方不许使用是否合理?
②承包方要求退换不符合要求的石料是否合理?为什么?
③厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退货费款是否合理?为什么?
83、多项选择题 影响砖砌体抗压强度的主要因素有()。
A.砖砌体的截面尺寸
B.砖的强度等级
C.砂浆的强度及厚度
D.砖的截面尺寸
E.操作人员的技术水平
84、多项选择题 ()22程要求板材应有相应性能等级的检测报告。
A.有隔声要求的
B.有隔热要求的
C.有阻燃要求的
D.有防潮要求的
E.有色彩要求的
85、单项选择题 近年发展起来的处理软弱地基的一种新方法是()。
A、砂石桩
B、灰土挤密桩
C、水泥粉煤灰碎石桩
D、混凝土桩
86、名词解释 人事行政
87、名词解释 砖石镟（xuàn ）
88、单项选择题 建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工
B.钢筋工
C.起重信号工
D.起重机械司机
89、单项选择题 结构的安全性、适用性和耐久性概括称为结构的()。
A.合理性
B.可行性
C.科学性
D.可靠性
90、单项选择题 建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B.工程竣工验收报告
C.施工企业签署的工程质量保修书
D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
91、单项选择题 下列关于联合体投标的说法，不符合我国法律规定的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.联合体作为一个整体满足招标文件的要求即可，不需要各方均具备承担招标项目的相应能力
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
92、单项选择题 诚信行为记录中的不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后()天内。
A.1天
B.3天
C.7天
D.15天
93、问答题
背景：某施工单位作为总承包商，承接某写字楼工程，地上6层，地下l层，地上混合结构。合同规定该工程的开工日期为2011年4月1日，竣工日期为2012年4月25日。工程所在地6月15日～9月15日为雨期施工。施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中明确了质量、进度、成本、安全等四项管理目标，建设单位认为不妥。
事件二：施工单位向监理单位报送了该工程的施工组织设计中，施工现场平面布置图包括了：①工程施工场地状况;②拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等;③工程施工现场的加工设施、存贮设施、办公和生活用房等的位置和面积等内容。监理单位认为内容不全。
事件三：2011年6月15日工程开始进入主体施工，项目部采取了雨期施工措施。
94、单项选择题 适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护是()。
A.斜柱支撑
B.型钢桩横挡板支撑
C.临时挡土墙支撑
D.叠袋式挡墙支护
95、单项选择题 某工程夜间的施工费应归属于()。
A.直接工程费
B.措施费
C.规费
D.企业管理费
96、多项选择题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.承包人机械设备损坏及停工损失
C.因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失
D.工程所需清理、修复费用
E.施工现场甲方人员的伤亡
97、单项选择题 在房屋建筑中，梁和板为典型的()构件。
A.受拉
B.受压
C.受弯
D.受扭
98、单项选择题 计入建筑安装工程造价内的营业税，其税额为()的3%。
A.直接费+间接费
B.直接费+间接费+利润
C.直接费
D.营业额
99、多项选择题 下列分部分项工程中，其专项方案必须进行专家论证的有（）。
A.爆破拆除工程
B.人工挖孔桩工程
C.地下暗挖工程
D.顶管工程
E.水下作业工程
100、单项选择题
一个质量为w的物体，通过两根绳索AC和BC悬吊如图1—12所示。下列四种情况下，绳索AC拉力最大的是()。
A.α=60。，β=30。
B.α=30。，β=30。
C.α=45。，β=45。
D.α=60。，β=60。
101、单项选择题 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷()。
A、防水剂
B、减缓剂
C、早强剂
D、隔离剂
102、问答题
背景
某建设单位有一宾馆大楼的装饰装修和设备安装工程，经公开招标投标确定了由某建筑装饰装修工程公司和设备安装公司承包工程施工，并签订了施工承包合同。合同价为1600万元，工期为130d。合同规定：业主与承包方"每提前或延误工期一天，按合同价的万分之二进行奖罚"；"石材及主要设备由业主提供，其他材料由承包方采购"。施工方与石材厂商签订了石材购销合同；业主经与设计方商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品。
施工进行到22d时，由于设计变更，造成工程停工9d，施工方8d内提出了索赔意向通知；施工进行到36d时，因业主方挑选确定石材，使部分工程停工累计达16d（均位于关键线路上），施工方10d内提出了索赔意向通知；施工进行到52d时，业主方挑选确定的石材送达现场，进场验收时发现该批石材大部分不符合质量要求，监理工程师通知承包方该批石材不得使用。承包方要求将不符合要求的石材退换，因此延误工期5d。石材厂商要求承包方支付退货运费，承包方拒绝。工程结算时，承包方因此向业主方要求索赔；施工进行到73d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d，施工方5d内提出了索赔意向通知：施工进行到137d时，施工方因人员调配原因，延误工期3d，最后工程在152d后竣工。工程结算时，施工方向业主方提出了索赔报吿并附索赔有关的材料和证据，各项索赔要求如下-
（1）工期索赔
1）因设计变更造成工程停工，索赔工期9d
2）因业主方挑选确定石材造成工程停工，索赔工期16d
3）因石材退换造成工程停工，索赔工期5d；，~
4〉因遭受罕见暴风雨袭击造成工程停工，索赔工期2d
5〕因施工方人员调配造成工程停工，索赔工期3d。
（2）经济索赔
35×1600万元×0、02%=11、2万元。
（3）工期奖励
13×1600万元×0、02%=4、16万元。
问题
（1）哪些索赔要求能够成立？哪些不能成立？为什么？
（2）上述工期延误索赔中，哪些应由业主方承担？哪些应由施工方承担？
（3）施工方应获得的工期补偿和经济补偿各为多少？工期奖励应为多少？
（4）不可抗力发生风险承担的原则是什么？
103、多项选择题 常用水泥的技术要求包括()。
A.坍落度
B.稠度
C.碱含量
D.强度
E.细度
104、单项选择题 企业进行购置设备与租赁的方案比选,需要分析设备的技术经济特点，其中对()的设备,可以考虑购买设备的方案。
A.技术过时风险小
B.争取享受税费上的利益
C.保养维修复杂
D.使用时间短
105、单项选择题 基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行（）。
A.观察
B.钎探
C.轻型动力触探
D.静载实验
106、单项选择题 计算建安工程造价时，若以直接费为计算基础，则间接费应为（）。
A.直接工程费×相应费率
B.（人工费＋措施费）×相应费率
C.（机械费＋措施费）×相应费率
D.（直接工程费＋措施费）×相应费率
107、单项选择题 根据我国《民事诉讼法》的相关规定，因港口作业发生纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.被告住所地
B.原告住所地
C.合同履行地
D.港口所在地
108、多项选择题 荷载有不同的分类方法，活荷载主要有()
A.基础沉降
B.地震作用
C.雪荷载
D.风荷载
E.吊车荷载
109、单项选择题 关于高强度螺栓终拧后螺栓丝扣外露的说法，正确的是()。
A.丝扣外露为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
B.丝扣外露为2～3扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
C.丝扣外露为3～4扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
D.丝扣外露为3～4扣，其中允许有20%的螺栓丝扣外露1扣或4扣
110、多项选择题 混凝土的耐久性能包括()。 A.抗冻性
B.碳化
C.抗渗性
D.抗侵蚀性
E.和易性
111、问答题 某新建工程，建筑面积2800mm，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准（JGJ59-2011）对本次安全检查，汇总表得分68分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。 建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
112、问答题
背景
2008年8月1日某施工单位参加投标某一工程，招标文件对承包人的要求、双方责任和权力、材料供应、进度款支付、工程结算等事项作出了详细的说明。要求各投标单位于2008年8月20日完成投标工作(报价按工料单价法中的以直接费为计算标准)。
问题
按照以工料单价法中的以直接费为计算标准，施工单位的报价是多少？
113、单项选择题 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》，由专业承包单位编制，经审核合格且不需要专家论证的专项施工方案，经()签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字后实施。
A.建设单位项目负责人和专业承包单位项目，负责人
B.总承包单位项目负责人和项目技术负责人
C.总承包单位技术负责人和专业承包单位技术负责人
D.总承包单位项目技术负责人和专业承包摹位项目负责人
114、多项选择题 混凝土结构的优点()。
A.强度较高，钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用
B.可模性好，适用面广
C.耐久性和耐火性较好，维护费用低
D.塑性、韧性较好
E.抗裂性好，施工简单易行
115、填空题 进入受限空间的作业人员必须（）安全防护措施落实情况下才能进入受限空间实施作业任务。
116、多项选择题 夹层玻璃的主要特性是()。
A、透明度好
B、可发生自爆
C、抗冲击性能要比一般平板玻璃高好几倍
D、玻璃即使破碎时，碎片也不会散落伤人
E、通过采用不同的原片玻璃，夹层玻璃还可具有耐久、耐热、耐湿、耐寒等性能
117、单项选择题 关于细骨料“颗粒级配”和“粗细程度”性能指标的说法，正确的是()。
A.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越小
B.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越小
C.级配好，砂粒之间的空隙小；骨料越细，总表面积越大
D.级配好，砂粒之间的空隙大；骨料越细，总表面积越大
118、单项选择题 二力杆是指下列哪类杆件()。
A.只受两个力的杆件
B.所示力沿直线作用的杆件
C.只受轴力的杆
D.力作用于杆件两端的受力杆
119、问答题
背景
某学校食堂装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为4个月，合同总价为500万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量IO%以上时调整单价，调整后综合单价为原综合单价的90%。合同约定厨房铺地砖工程量为5000㎡，单价为
89元/㎡，墙面瓷砖工程量为8000㎡，单价为98元/㎡。施工中发生以下事件：
事件一：装修进行1个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房标准相同，工程量为1200立方米，走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2800r㎡，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人根据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为20元/㎡。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包商方停工5d，造成窝工60工日(每工日工资30元)。
事件三：施工图纸中卫生间有不锈钢纸巾架，但发包人编制的工程量清单无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了纸巾架并进行安装。工程结算时，承包人要求按纸巾架的实际采购价结算。
问题
(1)施工合同中单价因工程量变更的调整应如何进行?
(2)本工程厨房和走廊的地面、墙面结算工程款是多少?
(3)由于走廊设计变更给承包人造成的损失，承包人是否应得到补偿?并说明理由。
(4)承包人关于纸巾架的结算要求是否合理?并说明理由。
120、单项选择题 关于玻璃幕墙的说法，正确的是()。
A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触
B.同一玻璃幕墙单元可以跨越两个防火分区
C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
D.防火层承托板可以采用铝板
121、单项选择题 三级基坑为开挖深度小于()。且周围环境无特别要求时的基坑。
A.3m
B.5m
C.7m
D.10m
122、单项选择题 石灰不宜单独使用，是因为（）。
A、石灰温度低
B、石灰硬化慢
C、石灰易受潮
D、硬化时体积收缩大
123、多项选择题 加气混凝土砌块工程的施工要求包括()。
A、加气混凝土砌块的砌筑面上应提前适量洒水润湿
B、砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图
C、砌筑时宜采用砖用工具，上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开，并不小于100mm
D、水平灰缝砂浆饱满度不应小于70%
E、加气混凝土砌块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面
124、单项选择题 新建民用建筑在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）年。
A.2
B.5
C.8
D.10
125、单项选择题 宋某是S市第三建筑公司的一名项目经理，在担任某工程的项目经理期间，因未履行其安全生产管理职责造成重大伤亡事故，判了三年有期徒刑，于2000年9月3日刑满释放。根据我国有关法律规定，至少在()之前，宋某不得担任任何施工单位的项目负责人。
A.2003年9月3日
B.2003年12月31日
C.2005年9月3日
D.2005年12月31日
126、单项选择题 下列土方机械设备中,最适宜用于水下挖土作业的是（）。
A、铲运机
B、正铲挖掘机
C、反铲挖掘机
D、抓铲挖掘机
127、单项选择题 下列全玻幕墙施工，错误的是()。
A.钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收
B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固
C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
128、多项选择题 施工现场必须设置明显的标牌，要求应标明的内容包括()工程项目名称、建设单位、施工单位和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期，施工许可证批准文号等。
A.设计单位
B.规划许可证批准文号
C.项目经理
D.总投资
E.验收日期
129、名词解释 坍落度的测试方法
130、问答题
背景
某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程，现场安排某安全员负责工地的消防安全管理，并做如下安排：
(1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。
(2)因施工需要搭设了临时建筑，为降低成本就地取材，用木板搭建工人宿舍。
(3)施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
(4)现场有明显的防火宣传标志，施工现场严禁吸烟。
(5)使用明火按规定执行，专人看管，人走灭火。
该工程的消防安全管理工作比较到位，在施工全过程中，未发生一起火警。
问题
(1)根据背景，给出有关的施工现场用火规定?
(2)搭设的临时建筑对材料的要求和木板房的要求。
(3)装饰装修工程施工现场对灭火器材的配备有哪些要求?
(4)装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?
131、多项选择题 建筑外墙金属窗、塑料窗复试内容有()。
A.气密性
B.抗风压性能
C.水密性
D.甲醛含量
E.耐久性
132、问答题 某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼。其中：基坑工程为专业分包工程。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：为宣传企业形象，总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆，旗杆与基座预埋件焊接连接。事件二：为确保施工安全，总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监。项目经理部建立了施工安全管理机构，设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组。在工程开工前，安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底。基坑专业分包单位进场后，编制了相应的施工安全技术措施，报批完毕后交项目经理部安全部门备案。事件三：施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。事件四：基坑在开挖过程中，总承包单位按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查，重点检查保证项目，并形成书面检查记录。 指出事件二中存在哪些不妥？并分别给出正确做法。
133、问答题 某高校新建宿舍楼工程，地下一层，地上五层，钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构，施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测，并设定了监测预警值。施工过程中，发生了下列事件：事件一：施工单位进场后，监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》，施工单位认为项目规模不大，拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下，项目经理部组织编制《项目管理实施规划》，包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。事件二：土方开挖时，在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆；在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中，发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值，现场立即停止挖土作业，并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。事件三：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件四：由于学校开学在即，建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收，并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测，施工总承包单位对此做法提出异议。 事件四中，施工总承包单位提出异议是否合理？并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010，室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目？
134、问答题
某房地产开发公司与施工单位签订了一份价款为1000万元的建筑工程施工合同，
合同工期为7个月。工程价款约定如下：
(1)工程预付款为合同的10%;
(2)工程预付款扣回的时间及比例：自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%后，开始从当月的工程款中扣回工程预付款，分两次扣回;
(3)工程质量保修金为工程结算总价的5%，竣工结算是一次扣留;
(4)工程款按月支付，工程款达到合同总造价的90%时停止支付，余款待工程结算完成并扣除保修金后一次性支付。
每月完成的工作量如下：
工程施工过程中，双方签字认可因钢材涨价增补价差5万元。因施工单位保管不力，罚款1万元。
问题：
1.列式计算本工程预付款及其起扣点分别是多少万元?工程预付款从几月份开始起扣?
2.7.8月份开发公司应支付工程款多少万元?截止8月末累计支付工程款多少万元?
3.工程竣工验收书合格后，双方办理了工程结算。工程竣工结算之前累积支付工程款多少万元?本工程竣工结算是多少万元?本工程保修金是多少万元?(保留小数点后两位)
4.根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，工程竣工结算方式分别有哪几种类型?本工程竣工结算属于哪种类型?
135、单项选择题 对作用于框架结构体系的风荷载和地震力，可简化成()进行分析。
A.节点间的水平分布力
B.节点上的水平集中力
C.节点间的竖向分布力
D.节点上的竖向集中力
136、单项选择题 具有保温、隔热、隔音特点的玻璃是()。
A.磨砂璃
B.镀膜玻璃
C.中空玻璃
D.钢化玻璃
137、多项选择题 关于统计过程控制（SPC）图的概念及其用途，以下说法正确的是（）。
A.SPC图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图
B.SPC圈上标有过程稳定叫描述过程固有变异的“控制限”
C.控制图的用途是帮助判断过程的稳定性，这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现
D.控制图使用控制限来判断，因此只有第一类错误
138、单项选择题 住宅室内装饰装修时，改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗的，最终应当经()批准。
A.城市规划行政主管部门
B.建设行政主管部门
C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
D.房屋的物业管理单位
139、单项选择题 碳素钢中含碳量（）为中碳钢。
A．0．22%
B．0．42%
C．0．62%
D．0．82%
140、单项选择题 下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的
B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的
C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
141、单项选择题 施工组织总设计应由总承包单位（）审批。
A、负赍人
B、技术负责人
C、项目负责人
D、项目技术负责
142、单项选择题 某不上人吊顶工程，下列做法错误的是（）。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D.距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
143、单项选择题 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。
A.C10
B.C35
C.C40
D.C45
144、单项选择题 下列用房通常可以设置在地下室的是（）。
A.游艺厅
B.医院病房
C.幼儿园
D.老年人生活用房
145、问答题
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
【问题】
1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。
2.项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事?
3.试分析卷材起鼓原因，并指出正确的处理方法。
4.自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求?
5.将剩余的二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。
146、单项选择题 某建筑，在吊顶施工过程中，膨胀螺栓应下在()是正确的。
A.楼板和楼板之间的现浇混凝土部分
B.圆孔楼板的肋部混凝土部分
C.圆孔楼板的边肋混凝土部分
D.斜穿圆孔楼板的较厚处混凝土部分
147、多项选择题 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有()。
A.结构发生变形
B.粘结不好
C.结构材料与装修材料的变形不一致
D.装修材料弹性过大
E.结构材料的强度偏高
148、单项选择题 关于基坑支护施工的说法，正确的是()。
A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式
B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm
C.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统的正常运转直至支撑面作业完成
D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护
149、单项选择题 气体测试仪使用过程中严格按照（）进行操作，防止人为操作错误造成仪器损坏。
A.使用说明书
B.作业负责人要求
C.文件规定
150、单项选择题 某施工企业向某钢铁厂订购了一批钢材，合同约定的履行期满后，钢厂未履行送货义务。施工企业给了对方一周的宽限期，过了一周，钢厂仍然未履行合同。此时，施工企业()。
A.可以单方解除合同
B.只能协商解除合同
C.只能申请撤销合同
D.只能申请变更合同履行期限
151、单项选择题 下列属于异节奏流水施工特点的是()。
A.流水步距等于流水节拍
B.专业工作队数目大于施工过程数目
C.所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等
D.不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等
152、多项选择题 本材的平衡含水率因地而异，以下叙述正确的有()。
A.西北地区约为8%
B.东北地区约为18%
C.华北地区约为12%
D.长江流域约为18%
E.南方地区约为21%
153、单项选择题
对某一施工现场进行高程测设。M点为水准点，已知高程为12.000m;N点为待测点。安置水准仪于M、N之间，先在M点立尺，读得后视读数为4.500m，然后在N点立尺，读得前视读数为3.500m。N点高程为()m。
A.11.000
B.12.000
C.12.500
D.13.000
154、填空题 在设计药物的合成路线时，首先应从（）入手，然后根据其（）特点，采取相应的设计方法。
155、单项选择题 下列流水施工的基本组织形式中，其专业工作队数大于施工过程数的是（）。
A.等节奏流水施工
B.异步距异节奏流水施工
C.等步距异节奏流水施工
D.无节奏流水施工
156、单项选择题 劳务分包合同中，劳务分包人应（）
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
157、多项选择题 实木复合地板可分为
A、三层复合实木地板
B、多层复合实木地板
C、细木工复合实木地板
D、刨花复合实木地板
E、纤维板复合实木地板
158、问答题
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2004年10月20日下午17：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在2004年10月20日，A、B、C、D、F五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，E单位在次日上午8：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在10月20日上午10：25时，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、F承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定中标人，经过综合评定，评标委员会确定A单位为中标单位。
【问题】
1.在招标投标过程中有何不妥之处?说明理由。
2.B单位向招标人递交的书面说明是否有效?
3.在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理?为什么?
4.投标书在哪些情况下可作为废标处理?
5.招标人对E单位的投标书作废标处理是否正确?理由是什么?
159、单项选择题 建设单位应在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的工程建设档案。凡工程建设档案不齐全的，应当限期补充。
A.1
B.2
C.3
D.4
160、多项选择题 大理石的特性主要有()。
A、质地较密实
B、抗压强度较高
C、吸水率低
D、属碱性中硬石材
E、质地较硬
161、单项选择题
有一连续梁，受力如图1—11所示，则下列连续梁上的弯矩示意图中，正确的是()。
A.A
B.B
C.C
D.D
162、多项选择题 关于混凝土条形基础施工的说法，正确的有（）。
A.宜分段分层连续浇筑.
B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接
D.每段浇筑长度应控制在4-5m
E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
163、单项选择题 某建设项目总投资2000万元，其中资本金800万元，计算期15年，建设期2年。已知工程建设投资第一年支出1200万元，其中资本金投入500万元，第二年投资800万元其中资本金投入300万元，各年投资不足部分由银行贷款解决。则从项目法人角度出发，本项目第二年的净现金流量是()万元。
A.-800
B.-300
C.-1200
D.-500
164、多项选择题 关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有()
A.柱的施工缝留置在基础的顶面
B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
C.有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
D.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
E.墙的施工缝留在纵横墙的交接处
165、单项选择题 同一长度的压杆，截面面积及材料均相同，仅两端支承条件不同，则()杆的临界力最小。
A.两端铰支
B.一端固定，一端自由
C.一端固定，一端铰支
D.两端同定
166、单项选择题 有限空间作业单位应建立、健全有限空间作业（）。
A.安全生产责任制
B.教育培训规定
C.员工守则
167、单项选择题 压桩时桩的入土深度和压力表数值是判断桩的()的依据，也是指导压桩施工的一项重要参数。
A、质量和承载力
B、标高和承载力
C、质量和标高
D、标高和贯入度
168、问答题
某工程基础工程施工阶段分解为挖土方、做垫层、砌基础、回填土四个施工过程，三个施工段组织流水施工，各施工过程在各施工段上的持续时间为挖土方4d，做垫层1d，砌基础5d，回填土3d根据该工程所绘制的双代号网络图如下图所示。问题：
(1)请指出该网络图中存在的错误并改正，计算该网络计划的工期。
(2)简述网络计划的应用程序。
(3)简述双代号网络计划的排列方法。该网络计划是按哪种排列法?
(4)简述双代号网络计划关键线路的确定方法，确定该网络计划的关键线路，并在图上用双线标出。
(5)计算在第5周末进行检查时累计完成造价是多少?按净值法计算其进度偏差是多少?
(6)如果后续工作按计划进行，试分析A、B、C、D四项工作对网络计划工期的产生什么影响?
169、单项选择题 工程竣工验收合格之日起最多（）日内,建设单位应向当地建设行政主管部门备案。
A、7
B、15
C、30
D、90
170、问答题
某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日，业主书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2002年10月30日，承包合同另外规定：
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)见表2—20。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下，2006年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，8承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，8承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1个月至第7个
月份合计以及第8、9、10个月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任，说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?
171、多项选择题 关于等节奏流水施工的特点，说法正确的有()。
A.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距相等，但不等于流水节拍
C.专业工作队数等于施工过程数
D.每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务
E.各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间
172、问答题
某商业用房工程，建筑面积15000m2，地下1层，地上4层，施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99—0201)签订了工程施工合同。合同约定：工程工期自2009年2月1日至2009年12月31日，工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费120万元。
合同履行过程中，发生了如下事件。
事件1：2009年5月12日，工程所在地区发生了7.5级强烈地震，造成施工现场部分围墙倒塌，损失6万元;地下一层填充墙部分损毁，损失10万元;停工及修复共30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。
事件2：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。
事件3：截止2009年8月15日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计50万元。
事件4：工程竣工结算造价为5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额1670万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。
事件5：工程竣工后，项目经理按“制造成本法”核算了项目施工总成本，其构成为直接工程费4309.20万元，措施费440.80万元，规费11.02万元，企业管理费332.17万元(其中，施工单位总部企业管理费为220.40万元)。
【问题】
1.事件1中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件2中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?
3.事件3中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。
4.事件4中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?
5.按“制造成本法”列式计算施工直接成本、间接成本和项目施工总成本。
173、单项选择题 砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于（）
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%
174、多项选择题 根据我国《合同法》的规定，下列合同中的()不属于该法的调整范围。
A.承揽合同
B.建设工程合同
C.行政合同
D.收养合同
E.监护合同
175、单项选择题 工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准
B.特殊性标准
C.建议性标准
D.强制性标准
176、名词解释 建筑面积、使用面积、使用率、交通面积、结构面积
177、单项选择题 对于跨中承担集中力作用的简支梁，下列说法正确的是()。
A.支座截面不存在剪力
B.跨中截面弯矩最小
C.支座截面弯矩为0
D.整个梁上任意截面的弯矩与剪力都相等
178、单项选择题 低合金高强度结构钢质量等级分为（）级。
A．3
B．4
C．5
D．6
179、问答题
某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下2层，地上30层，建筑物总高度l36、6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8、4m。施工单位项目经理根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2006)，主持编制了项目管理实施规划，包括工程概况、组织方案、技术方案、风险管理计划、项目沟通管理计划、项目收尾管理计划、项目现场平面布置图、项目目标控制措施、技术经济指标等16项内容。风险管理计划中将基坑土方开挖施工作为风险管理的重点之一，评估其施工时发生基坑坍塌的概率为中等，且风险发生后将造成重大损失。为此，项目经理部组织建立了风险管理体系，指派项目技术部门主管风险管理工作。项目经理指派项目技术负责人组织编制了项目沟通计划。该计划中明确项目经理部与内部作业层之间依据“项目管理目标责任书”进行沟通和协调；外部沟通可采用电话、传真、协商会等方式进行；当出现矛盾和冲突时，应借助政府、社会、中介机构等各种力量来解决问题。工程进入地上结构施工阶段，现场晚上11点后不再进行土建作业，但安排了钢结构焊接连续作业。由于受城市交通管制，运输材料、构件的车辆均在凌晨3～6点之间进出现场。项目经理部未办理夜间施工许可证。附近居民投诉：夜间噪声过大，光线刺眼，且不知晓当日施工安排。项目经理派安全员接待了来访人员。之后，项目经理部向政府环境保护部门进行了申报登记，并委托某专业公司进行了噪声检测。项目收尾阶段，项目经理部依据项目收尾管理计划，开展各项工作。
【问题】
1、项目管理实施规划还应包括哪些内容(至少列出三项)？
2、评估基坑土方开挖施工的风险等级。风险管理体系应配合项目经理部哪两个管理体
系进行组织建立？指出风险管理计划中项目经理部工作的不妥之处。
3、指出上述项目沟通管理计划中的不妥之处，说明正确做法。外部沟通还有哪些常见方式？
4、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—1990)，结构施工阶段昼间和夜间的场界噪声限值分别为多少？针对本工程夜间施工扰民事件，写出项目经理部应采取的正确做法。
5、项目收尾管理主要包括哪些方面的管理工作？
180、多项选择题 21、关于钢筋工程，下列说法正确的有()。
A.热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为300级、335级、400级三种
B.钢筋机械连接所采用的钢筋最小直径宜为16mm
C.当受压钢筋直径大于28ram时，不宜采用绑扎搭接接头
D.矩形柱中的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩与模板成45。
E.框架节点处钢筋穿插十分稠密时，梁顶面主筋间的净距要有30mm
181、多项选择题 施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案
182、单项选择题 《建筑施工组织设计规范》规定，施工组织总设计应由()审批
A.总承包单位技术负责人
B.施工单位技术负责人
C.施工单位技术部门组织相关专家
D.项目技术负责人
183、单项选择题 配制有抗渗要求的混凝土，不宜使用的水泥是()。
A、火山灰水泥
B、矿渣水泥
C、硅酸盐水泥
D、复合水泥
184、多项选择题 下列关于建筑装饰装修材料复验取样的说法中，正确的有()。
A.对同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
B.对材料质量发生争议时，应进行见证检测
C.对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验
D.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的50%
E.在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品
185、问答题
背景
某高校新建一栋20层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为38400㎡，建筑高度为62.6m，筏板基础，筏板厚度1.4m。
施工单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案后组织施工。
本工程开工时间为10月15日，由于工期比较紧，冬期必须连续施工，结构施工期间正好跨越整个冬施期。
屋面做法为卷材防水，施工完后进行闭水试验，发现女儿墙根部漏水。经查，主要原因是转角处卷材开裂，施工总承包单位进行了整改。
问题
(1)施工单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?
(2)冬期施工期间，对于本工程混凝土用水泥有哪些规定?
(3)本案例中基础筏板混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
(4)给出女儿墙转角处漏水质量问题的治理步骤。
186、单项选择题 关于钢筋加工的说法，正确的是（）。
A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈
B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%
C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象
D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩
187、单项选择题 以下四种挖掘机，可开挖土的范围最广的是()。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
188、单项选择题 某工程分为5个施工段，包括甲、乙、丙、丁4道工序，各工序每段作业时间均为3天，则该工程施工的总工期为()天。
A.21
B.24
C.27
D.30
189、单项选择题 同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（）。
A.黄色
B.蓝色
C.蓝绿双色
D.黄绿双色
190、单项选择题 建设工程实行总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.政府安全监督管理单位
191、单项选择题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在确认计量结果后()天内，应向承包人支付工程款。
A.20
B.14
C.10
D.15
192、多项选择题 下列人员中，属于我国建筑业实行个人执业资格制度管理的是()。
A.注册会计师
B.注册建筑师
C.监理工程师
D.造价工程师
E.注册建造师
193、单项选择题 关于砌体工程施工的做法，正确的是（）。
A.宽度为350mm的洞口上部未设置过梁
B.不同品种的水泥混合使用，拌制砂浆
C.混凝土小型空心砌块底面朝下砌于墙上
D.蒸压加气混凝土砌块龄期超过28天后砌筑
194、单项选择题 有限空间作业监护者应（）及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。
A.安全交底
B.清点人数
C.检查工具
195、单项选择题 向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.分包单位
196、单项选择题 平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度最小限值是()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
197、多项选择题 构件式玻璃幕墙的密封胶嵌缝时，其密封胶的施工厚度应大于3.5mm，一般控制在4.5mm以内，其厚度太厚会()。
A、对保证密封质量不利
B、失去密封
C、使缝底与胶分开
D、防渗漏
E、容易被破坏
198、多项选择题 壁纸及软包的分类中，按壁纸材料的性能不同可分为()。
A.荧光壁纸
B.吸声壁纸
C.硅藻土壁纸
D.抗静电壁纸
E.防火阻燃壁纸
199、多项选择题 下列纠纷中，不能适用《仲裁法》仲裁解决的是()。
A.婚姻纠纷
B.买卖合同纠纷
C.收养纠纷
D.劳动合同纠纷
E.建设工程纠纷
200、多项选择题 纤维板因成型时温度和压力不同可分为三种，其中可代替木材用于室内墙面、顶板等的应选用()，用作保温、吸声材料时应选用()型。
A.硬质
B.半硬质
C.酥松
D.软质
E.密实
201、单项选择题 地下有限空间设置固定式气体检测报警系统的，作业过程中应（）。
A.在气体检测时开启
B.根据需要开启
C.全程运行
202、问答题 某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位通过了资格预审，并于规定的时间购买了招标文件。本工程招标文件规定：2003年1月20日上午10：30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，需投标单位提供投标保证金20万元。在投标截止时间之前，A、B、C、D、E五家施工单位均提交了投标文件。并按招标文件的规定提供了投标保证金。l月20日，C施工单位于上午9时向招标人书面提出撤回已提交的投标文件，E施工单位于上午10时向招标人递交了一份投标价格下调5%的书面说明，F施工单位由于中途堵车于1月20日上午11：00才将投标文件送达。1月21日下午，由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读各投标单位的名称、投标价格、工期和其他主要内容。为了在评标时统一意见，根据建设单位的要求，评标委员会有6人组成，其中3人是由建设单位的总经理、副总经理和工程部经理参加，3人由建设单位以外的评标专家库中+抽取。评标时发现A施工单位投标报价大写金额与小写金额不一致：B施工单位投标：文件中某分项工程的报价有个别漏项;D施工单位投标文件虽无法定代表入签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。建设单位最终确定A施工单位中标，并在中标通知书发出后第5天，与该施工单位签订了施工合同。
203、多项选择题 屋面卷材防水施工，卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用()
A、点粘法
B、条粘法
C、机械固定法
D、空铺法
E、满粘法
204、单项选择题 在常见建筑结构体系中，()是比较理想的大跨度结构形式之一，在桥梁中被广泛应用。
A.悬索结构
B.薄壁空间结构
C.网架结构
D.拱式结构
205、单项选择题 电缆井、隧道内工作或隧道内长距离巡视时，应进行持续检测，发生报警应立即戴（）撤离现场。
A.自救呼吸器
B.紧急逃生呼吸器
C.气体检测仪
206、单项选择题 高空滑移安装方法中，按()方式可分为滚动式及滑动式两类。
A.滑移坡度
B.摩擦
C.外力作用方向
D.滑移高度
207、多项选择题 下列子分部工程，属于主体结构分部的有()。
A.混凝土基础
B.混凝土结构
C.砌体结构
D.钢结构
E.网架和索膜结构
208、单项选择题 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，单位工程竣工验收应由()组织。
A.建设单位（项目）负责人
B.监理单位（项目）负责人
C.施工单位（项目）负责人
D.质量监督机构
209、问答题 事件二中，施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理的“四不放过”原则是什么?
210、单项选择题 建筑规范规定楼梯梯段净高不应小于()。
A.2.2m
B.2m
C.2.5m
D.2.7m
211、单项选择题 室外楼梯临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。
A．1．00
B．1．05
C．1．10
D．1．15
212、多项选择题 关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()。 A.制定施工单位安全生产责任制度
B.对建设工程项目威
C.落实安全生产规章制度
D.确保安全生产费用的有效使用
E.及时如实报告生产安全事故
213、单项选择题 应对金属幕墙使用材料的某些指标进行复验的是（）。
A.单层铝板的抗剪强度
B.蜂窝铝板的线膨胀系数
C.铝塑复合板的剥离强度
D.不锈钢板的抗弯强度
214、单项选择题 网架在地面总拼后，采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法，称为()。
A.高空滑移法
B.整体顶升法
C.整体吊装法
D.拼装支架滑移法
215、单项选择题 硬聚录乙烯（PVC-U）管不适用于（）。
A.排污管道
B.雨水管道
C.中水管道
D.饮用水管道
216、单项选择题 下列计息说法中不正确的一项是()。
A.当计息周期小于一年时，就出现名义利率和有效利率的概念
B.有效利率比名义利率更能体现资金的时间价值
C.有效利率可能等于名义利率
D.当每年计息周期M>1时，名义利率大于有效利率
217、单项选择题 某实行建筑高度控制区内房屋，室外地面标高为一0.300m，屋面面层标高为18.000m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的水箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m。该房屋的建筑高度是()m。
A.18.300
B.19.100
C.19.400
D.21.600
218、多项选择题 根据我国法律对建造师执业范围的规定，下列选项中属于建造师的执业范围的有()。
A.担任施工企业的主要负责人
B.担任建设工程项目施工企业的项目经理
C.接受建设单位的聘请从事施工项目的管理工作
D.查处工程建设过程中的违法行为
E.在施工企业中从事其他施工管理工作
219、单项选择题 下列对施工资源管理描述不正确的是（）
A.施工资源管理分为施工企业的资源管理和施工项目的资源管理，两者所属范畴不同
B.施工项目的施工资源管理就是在施工开始前对资源分配和进度计划的确定和编制
C.施工企业的施工资源管理的目的是针对企业生产或经营所涉及的资源的管理
D.施工资源管理的目的是通过施工资源的合理配置，为实现项目目标提供资源保证
220、单项选择题 下列建设单位说法错误的是（）。
A.建设单位在申请领取建设工程规划许可证前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管线现状资料
B.建设单位在申请领取建设工程规划许可证时，应当向规划主管部门报送地下管线现状资料
C.建设单位应当在地下管线工程覆土前，委托具有相应资质的工程测量单位，按照现行《城市地下管线探测技术规程》进行竣工测量，形成准确的竣工测量数据文件和管线工程测量图
D.建设单位应当在地下管线工程竣工验收后，提请城建档案管理机构对地下管线工程档案进行专项预验收
221、多项选择题 动态作用是使结构或结构构件产生不可忽略的加速度。以下各项作用属于动态作用的是()。
A、结构自重
B、高空坠物冲击作用
C、雪荷载
D、地震作用
E、起重机设备振动
222、单项选择题 安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用()材料制作，并应与可燃物保持不小于()的距离。
A.难燃烧，120mm
B.难燃烧，150mm
C.不燃烧，120mm
D.不燃烧，150mm
223、单项选择题 某办公楼外装门面的幕墙工程，1～4层有一幅石材幕墙800㎡，一幅铝板幕墙1200㎡，一幅全隐框全玻幕墙400㎡，5层及以上四个立面各有一幅完全相同的明框玻璃幕墙，南北侧各为1400㎡，东西侧各为920㎡。该幕墙工程应划分为()个检验批。
A.7
B.9
C.10
D.11
224、单项选择题 下列防水卷材中,温度稳定性最差的是（）。
A、沥青防水卷材
B、聚氯乙烯防水卷材
C、高聚物防水卷材
D、高分子防水卷材
225、单项选择题 当板块缝隙需要焊接时，宜在()h以后施焊。
A、12
B、24
C、36
D、48
226、单项选择题 木材的纤维饱和点是木材仅细胞壁中的()达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
A.自由水
B.化合水
C.吸附水
D.自然水
227、单项选择题 钢筋代换时，应征得()的同意，相应费用按有关合同规定处理并办理相应手续。
A、监理单位
B、设计单位
C、建设单位
D、施工单位
228、多项选择题 工程总承包方式中，项目经理应具备的条件不包括()。
A.具有注册结构工程师、注册建筑师、注册建造师等一项或多项执业资格
B.具有决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业，各部门之间的关系
C.具有工程总承包项目管理的专业技术和相关的经济和法律、法规知识
D.具有十年以上类似项目的管理经验
E.具有良好的职业道德
229、多项选择题 钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为()等。
A、锤击灌注桩
B、钻孔灌注桩
C、沉管灌注桩
D、人工挖孔灌注桩
E、挖孔扩底灌注桩
230、单项选择题 纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()
A.有仲裁协议
B.有具体的仲裁请求、事实和理由
C.属于仲裁委员会受理范围
D.当事人双方口头同意仲裁
231、单项选择题 关于施工现场安全用电的做法，正确的是（）。
A.所有用电设备用同一个专用开关箱
B.总配电箱无需加装漏电保护器
C.现场用电设备10台，编制了用电组织设计
D.施工现场的动力用电和照明用电形成一个用电回路
232、单项选择题 水泥的初凝时问是指从水泥加水到和起至水泥浆()所需的时间。
A.开始失去可塑性
B.完全失去可塑性并开始产生强度
C.开始失去可塑性并达到12MPa强度
D.完全失去可塑性
233、单项选择题 施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任
234、多项选择题 钢结构防火涂料根据其涂层厚度和耐火极限又可分为()。
A、室内用
B、室外用
C、厚质型
D、超薄型
E、薄型
235、多项选择题 在地面装修构造中，地面由面层、结合层和基层组成，其中基层主要包括()。
A.填充层
B.隔离层
C.保温层
D.找平层
E.基土
236、多项选择题 某屋面坡度为5%，该屋面防水施工做法正确的有（）。
A.防水涂膜的胎体增强材料平行屋脊铺设
B.防水涂膜前后两遍涂布方向互相垂直
C.防水卷材垂直屋脊铺贴
D.防水卷材平行屋脊铺贴
E.上下层防水卷材相互垂直铺贴
237、单项选择题 我国现行抗震设计规范适用于的抗震设防烈度为()。
A.6~9度
B.6~10度
C.7~9度
D.7~10度
238、多项选择题 关于施工现场配电系统设置的说法,正确的有（）。
A、配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D、同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E、固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8～1.6m
239、单项选择题 A1类材料应编制需要计划，由()负责订货或从市场中采购。
A.项目经理部
B.项目经理
C.项目总工
D.企业物资部门
240、问答题
背景：某机关综合办公楼工程，建筑面积22000m2，地上22层，地下2层，现浇框架混凝
土结构。由某建筑工程公司施工总承包。施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部编制施工组织设计时，对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算，计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。
事件二：项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。
事件三：施工总承包单位的专项安全检查中发现：现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。
241、单项选择题 经计算旧设备继续使用第1年的年成本为5000元/年,继续使用第2年的年成本为5750元/年,继续使用第3年的年成本为6150元/年;新设备的经济寿命为8年，8年的年平均成本为5500元/年，则应该()。
A.立即更换旧设备
B.继续使用1年后更换旧设备
C.继续使用2年后更换旧设备
D.继续使用3年后更换旧设备
242、名词解释 附墙柱
243、单项选择题 关于墙体瓷砖饰面施工工艺顺序的说法，正确的是()。
A.排砖及弹线—基层处理—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
B.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸润基层—镶贴面砖—清理
C.基层处理—抹底层砂浆—排砖及弹线—浸砖—镶贴面砖—清理
D.抹底层砂浆—排砖及弹线—抹底层砂浆—浸砖—镶贴面砖—清理
244、单项选择题 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。
A.热轧钢筋
B.热处理钢筋
C.钢丝
D.钢绞线
245、单项选择题 建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查
B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求
D.工程竣工验收备案的要求
246、单项选择题 工作A有四项紧后工作B、C、D、E，其持续时间分别为：B=3、C=4、D=8、E=8、LFB=10、LFc=12、LFD=13、LFE=15，则LFA为()。
A.4
B.8
C.7
D.5
247、多项选择题 下列常用建筑内部装修材料的燃烧性能为B级的有()。
A.玻璃
B.纸面石膏板
C.矿棉装饰吸音板
D.天然石材
E.瓷砖
248、名词解释 彩钢板
249、单项选择题 材料的导垫系数与()因素无关。
A.材料的密度
B.材料的含水率
C.材料的厚度
D.材料所在的环境温度
250、单项选择题 依据《合同法》的规定，违约责任总体上实行()。
A.过错责任原则
B.过错推定原则
C.无过错责任原则
D.无罪推定原则
251、多项选择题 为增强竞争实力，甲公司和乙公司组成联合体，共同承包了某大型工程的设计和施工任务。甲乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及责任承担比例为各50%。最后，在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到了使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。试问，根据我国有关法律的规定，下列关于建设单位要求赔偿损失的说法正确的是()。
A.建设单位只能向甲公司要求赔偿全部损失
B.建设单位只能向乙公司要求赔偿全部损失
C.建设单位可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失
D.建设单位可以要求乙公司赔偿全部10万元的损失
E.建设单位只能要求甲乙各赔偿5万元的损失
252、单项选择题 关于模板拆除施工的做法，错误的是()。
A.跨度2m的双向板，混凝土强度达到设计要求的50%时，开始拆除底模
B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕
C.拆模申请手续经项目技术负责人批准后，开始拆模
D.模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板
253、单项选择题 使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时，防水层厚度不应小于()mm
A、1.2
B、1.4
C、1.6
D、1.8
254、单项选择题 水泥砂浆保护层厚度不宜小于()mm。
A、10
B、20
C、30
D、40
255、单项选择题 采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的()。
A、1/3
B、1/2
C、3/2
D、4/3
256、单项选择题 基坑土方填筑应()进行回填和夯实。
A.从一侧向另一侧平推
B.在相对两侧或周围同时
C.由近到远
D.在基坑卸土方便处
257、多项选择题 常用水泥的选用中，在高湿度环境中或长期处于水中的混凝土优先选用的水沈是()。
A、矿渣水泥
B、火山灰水泥
C、硅酸盐水泥
D、粉煤灰水泥
E、复合水泥
258、单项选择题 有限空间作业现场应设告示牌和信息公示牌，如在公路上施工，还应按（）要求设置专用交通警示标志。
A.交通疏导
B.气体检测
C.安全技术
259、多项选择题 下列能作为填土的是()。
A.碎石类土
B.含水量较小的黏性土
C.冻土
D.膨胀性土
E.硫酸盐含量大于5%的土
260、单项选择题 在屋面卷材防水施工中，不属于高聚物改性沥青防水卷材的施工方法是()。
A.冷粘法
B.自粘法
C.热熔法
D.热风焊接法
261、多项选择题 下列权利中属于我国法律保护的知识产权范畴的是()。
A.著作权
B.专利权
C.商标权
D.质押权
E.商业秘密
262、单项选择题 有限空间作业完成后，作业者应将全部（）和工具带离地下有限空间。
A.作业设备
B.工程材料
C.安全工具
263、多项选择题 抗震构造的措施主要有()。
A、单层砌体房屋的抗震构造措施
B、多层砌体房屋的抗震构造措施
C、框架结构构造措施
D、设置必要的防震缝
E、随时有抗震的意识
264、单项选择题 ()是指各类影响工程结构、使用功能和外形观感的常见性质量损伤。
A.职业病
B.工程质量通病
C.工程质量事故
D.风险源
265、单项选择题 建筑型钢结构B类防火涂料的耐火极限可达()h。
A.0.5～1.0
B.0.5～1.5
C.0.5～2.0
D.1.5～3.0
266、单项选择题 配筋砌体工程中，设置在砌体水平灰缝中的钢筋锚固长度最小限值是()。
A.250mm
B.300mm
C.50d
D.55d
267、单项选择题 从法学理论上分析，工程建设勘察设计合同的标的，属于一种表现为()的民事法律关系客体。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
268、单项选择题 下列元素中，属于钢材有害成分的是()。
A.碳
B.硫
C.硅
D.锰
269、多项选择题 塑料管道的主要品种有()。
A、硬聚氯乙烯管
B、氯化聚氯乙烯管
C、丁烯管
D、交联聚乙烯管
E、钢管
270、问答题
背景
某单层工业厂房工程施工拆除顶层钢模板时，将拆下的25根钢管(每根长4.5m)和扣件运到井字架的吊篮上，6名工人随吊篮一起从屋顶下落到地面。此时恰好操作该吊篮的专职司机上厕所不在岗，临时由附近施工的一名普工开动卷扬机。在卷扬机下降过程中，钢丝绳突然断裂，人随吊盘下落坠地，造成3人死亡，3人重伤的事故。该事故调查处理结束后，项目部还组织了专题安全教育活动，组织全体参建人员对本次事故教训进行学习。
问题
(1)该事故属何等级?并说明该等级的判定标准。
(2)分析造成这起事故的原因。
(3)该单位在2h内书面向有关单位报告事故，并按规定逐级上报。简要说明报告事故时应包括哪些具体内容?
271、单项选择题 钢构件组装工程中，焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于()mm。
A、200
B、400
C、600
D、800
272、单项选择题 甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量应完全由乙方负责”。现大堂出现装修施工质量问题,则()责任。
A.甲方承担全部
B.乙方承担全部
C.甲方和乙方承担同等
D.甲方和乙方承担连带
273、单项选择题 能够同时测出角度和距离的仪器是()。
A.经纬仪
B.全站仪
C.水准仪
D.铅直仪
274、问答题
某工程由A建筑集团总承包，经业主同意后，将土方工程和基坑支护工程分包给B专业分包单位。
在土方工程施工中，B专业公司经仔细的勘察地质情况，认为土质是老黏土，承载力非常高，编制了土方工程和基坑支护工程的安全专项施工方案，并将专项施工方案报A公司审核，A公司项目技术负责人审核同意后交由B专业公司组织实施。
本工程基础设计有人工挖孔桩，某桩成孔后’放置钢筋笼时，为防止钢筋笼变形，施工人员在钢筋笼下部对称绑了两根5m长φ48钢管进行临时加固。钢筋笼放人桩孔后，1名工人下到粧孔内拆除临时加固钢管，还未下到不L底时作业人员突然掉入桩孔底部，地面人员先后下井救人，相继掉入孔底。项目经理用空压机孔内送风，组织人员报警、抢救，但最终仍导致4人死亡的事故，造成直接经济损失84万元。
经调查，此4人均为新人场工人，没有进行安全教育，也没有进行人工挖孔桩的技术交底。
【问题】
1.本案例安全事故可定为哪个等级？并简述该等级定级标准。
2.关于安全专项施工方案，分包单位、总包单位的做法有哪些不妥之处？正确做法是什么？
3.本案例中安全专项施工方案应经哪些人审核、审批后才能组织实施？
275、多项选择题 对钢筋工程的施工要求的表述中，正确的有()。
A、钢筋网的中间部分交叉点不可相隔交错扎牢，以保证受力钢筋不位移
B、在同一根纵向受力钢筋上可以设置两个以上接头
C、钢筋的弯钩应朝上，不要倒向一边
D、现浇柱与基础连接用的钢筋，一定要固定牢靠，位置准确，以免造成柱体荷载加大
E、基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求，且不应小于40mm
276、单项选择题 关于施工现场照明用电的做法，正确的是（）。
A.照明变压器采用自耦变压器
B.易触及带电体的场所电源采用36V电压
C.人防工程施工照明电源采用24V电压
D.金属容器内的照明电源采用24V电压
277、单项选择题 无黏结预应力施工中，当曲线无黏结预应力筋长度超过()m时，宜采用两端张拉。
A、20
B、25
C、30
D、35
278、单项选择题 下列行为中，符合《城市建筑垃圾处置规定》的有()
A.对建筑垃圾处置不实行收费
B.将危险废物混入建筑垃圾
C.自己设立弃置场受纳建筑垃圾
D.将某种建筑垃圾作为工程回填物
279、多项选择题 常见的地基处理有()。
A.换填地基
B.灰土地基
C.夯实地基
D.预压地基
E.土工合成材料地基
280、单项选择题 关于房屋结构的受力特点，下列叙述中正确的是()。
A.平板钢网架的杆件主要承受轴向压力
B.拱式结构的主要内力是轴向压力
C.壳体结构的主要内力是弯矩
D.多、高层建筑结构体系中，剪力墙结构的侧向刚度最大
281、单项选择题 不同支座情况的临界力的计算公式为Pij=，l0为压杆的计算长度;当柱的一端固定、一端自由时，()。
A.l0=2l
B.l0=0.5l
C.l0=0.7l
D.l0=l
282、多项选择题 根据《证券法》的规定，企业发行长期债券筹资，须具备的条件包括()。
A.股份有限公司净资产不低于3000万元，有限责任公司净资产不低于6000万元
B.累计债券总额不超过公司净资产的8%
C.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
D.债券利息不超过限定的利息率水平
E.所筹资金投向符合国家产业的政策
283、问答题
某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀速进行(如图2—18所示)。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图2—18所示。
E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第l3个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现如下情况。
(1)H工作刚刚开始。
(2)I工作仅完成了1个月的工作量。
(3)J工作和G工作刚刚完成。
【问题】
1.为了保证本工程的建设工期，在施工总进度计划中应重点控制哪些工作7
2.根据第7个月末工程施工进度检查结果，分别分析E、C、D工作的进度情况及对其紧后工作和总工期产生什么影响。
3.根据第12个月末进度检查结果，在图2—19中绘出进度前锋线。此时总工期为多少个月?
4.由于J、G工作完成后K工作的施工图纸未到，K工作无法在第12个月末开始施工，总承包单位就此向业主提出了费用索赔。造价工程师应如何处理?说明理由。
284、问答题
背景
某住宅工程，建筑面积12300m2，地上6层，地下2层。筏板基础，框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水，面积2000m2。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。
事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定：水泥用量不得少于270kg/m3;砂率宜为45%～55%;灰砂比宜为1：2～1：2.5;水灰比不得大于0.55;泵送时入泵坍落度宜为140～180mm;水泥强度等级不应低于32.5MPa，不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件二：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板防水混凝土连续浇筑，不留施工缝;墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上;墙、板结合水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处;墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合;防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少
于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件三：防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法;严禁采用热熔法施工;卷材接缝必须粘贴封严，两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm;上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴;在立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面600mm处;阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件四：防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%～15%时，卷材垂直屋脊铺贴;上下层卷材垂直铺贴;找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度宜为50mm;屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行;铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。监理单位提出了意见，要求重新交底。
事件五：防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：
防水层厚度不应小于0.8mm;先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理;管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见，要求重新交底。
问题
(1)指出事件一中不妥之处，并分别写出正确做法。
(2)指出事件二中不妥之处，并分别写出正确做法。
(3)指出事件三中不妥之处，并分别写出正确做法。
(4)指出事件四中不妥之处，并分别写出正确做法。
(5)指出事件五中不妥之处，并分别写出正确做法。
285、单项选择题 ()水泥由硅酸盐水泥熟料、20%～70%的粒化高炉矿渣和适量石膏组成。
A.普通硅酸盐
B.粉煤灰硅酸盐
C.矿渣硅酸盐
D.火山灰质硅酸盐
286、单项选择题 钎杆上预先用钢锯锯出以()mm为单位的横线。
A、200
B、300
C、400
D、500
287、单项选择题 某施工企业月末发放工资。一位项目经理因出差，没有及时领取工资6000元。这笔没领取的工资属于企业的()。
A.其他应付款
B.应付账款
C.应付股利
D.预收账款
288、单项选择题 木材物理力学性质是否随含水率而发生改变的转折点是()。
A.平衡含水率
B.纤维饱和点
C.表观密度
D.空隙率
289、单项选择题 在非地震区，最有利于抵抗风荷载作用的高层建筑平面形状是()。
A.圆形
B.正方形
C.十字形
D.菱形
290、多项选择题 （）地基基础设计等级为甲级。
A.场地和地基条件简单的七层以下建筑物
B.30层以上的高层建筑物
C.重要的工业与民用建筑物
D.对地基变形有特殊要求的建筑物
291、多项选择题 施工中减少基坑回弹变形的有效措施是()。
A、防止土体产生一定的水平位移
B、减少土体中有效应力的变化
C、防止地基土浸水
D、防止边坡失稳
E、减少土体的暴露时间
292、多项选择题 下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。
A.地面的变形缝应与结构变形缝的位置一致
B.水泥混凝土垫层纵向伸缩缝间距不得大于6m
C.木、竹地板的毛地板板间缝隙不应大于6mm
D.实木地板面层与墙之间应留8～12mm缝隙
E.复合地板面层与墙之间缝隙应不小于10mm
293、问答题
建筑工程项目质量计划管理案例分析题
某装饰装修工程公司通过分包方式承揽了某大厦的金属幕墙的施工任务。
在金属幕墙框架的安装中，采取的施工方法如下。
(1)连接件焊接时，采用了点焊，目的是控制因焊接产生变形。
(2)立柱与连接件的连接采用了铸铁螺栓。
(3)在所有相同金属接触面上进行防止金属电解腐蚀处理。
(4)为了提高防锈处理的效果，涂了两层防锈漆。在安装金属板前进行了避雷系统的安装。
【问题】
1、判断在金属幕墙框架的安装中施工方法的不妥之处，并写出正确做法。
2、对金属幕墙框架防锈处理的要求是什么？
3、对金属幕墙的防水、防雷节点的处理要求有哪些规定？
294、问答题
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
某工程位于北三环和北二环之间，于2006年3月开始施工。建筑面积28000m2，框架结构筏板式基础，地下3层，地上16层。由建筑设计院设计，市第三建筑工程公司施工。2006年8月20下午2点左右，木工班王某在施工9层外柱模板时，突然踩断一根横木枋，不慎从9楼摔到2楼，摔成重伤，经送医院紧急抢救无效而死亡。
事故发生后，项目经理立即启动应急预案，对伤员及时进行了救护，通知120急救中心。后因伤势过重，经医院抢救无效而死亡。项目经理做好了现场保护工作，并及时上报了公司和主管部门。
经事故调查，外架班组没有按照安全规范规定和专业工长和安全员的技术交底要求搭设外架，与楼层间距超过规范规定，使外架根本没有起到安全防护的作用;王某严重违规作业，擅自使用未经过选料的木枋作为脚手板使用。
问题：
1.请简要分析造成这起事故的原因。
2.应急预案的核心内容主要有哪些?
3.三级安全教育是指哪些层次的教育?内容分别是什么?
295、单项选择题 先张法预应力施工中，预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求，当设计无要求时，混凝土强度不应低于标准值的()。
A.70%
B.75%
C.80%
D.85%
296、多项选择题 关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
297、多项选择题 针对水平混凝土构件模板支撑系统的施工方案，施工企业需进行论证审查的有（）。
A.髙度超过8m
B.跨度超过18m
C.施工总荷载大于10kN/m2
D.集中线荷载大于12kN/m
E.均布面荷载大于8kN/m2
298、单项选择题 甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
299、问答题
背景
某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程，在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前，建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中，该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求：
(1)幕墙施工队进场后，对主体结构进行了实地测量，发现主体结构局部施工偏差较大，超过了规范规定的允许偏差，导致预埋件埋设位置偏离。经统计，需要采取焊接等补救措施的预埋件有324块，漏埋、错埋需要加做后置埋件的有42块。还有部分混凝土构件施工偏差妨碍幕墙施工安装，需要会同业主和土建承建商采取相应措施。由于上述情况，施工单位向业主提出索赔。
（2）业主要求对施工单位进场的花岗石板材的抗冻性进行复验；同时，考虑到本工程采用的6063T6铝合金型材，以前使用较少，要求对其强度进行复验。施工单位同意进行复验，但要求建设单位支付费用。经过复验，花岗石抗冻性合格，铝合金型材强度未达到标准要求。
（3）对现场后置埋件的锚拴，已由具有相应资质的检测机构、按照规定的比例进行现场拉拔力随机抽检合格，监理工程师参加。幕墙面板安装后，监理工程师对某一转角节点的锚拴有疑问，要求打开重新检验，检验结果合格。施工单位提出索赔，要求业主支付幕墙面板拆除、安装工料和锚栓检测等费用。
（4）合同规定由业主供应的中空玻璃，因玻璃生产厂原因延误20d到场。由于中空玻璃板块制作、安装是幕墙工程网络计划中的关键线路上的工作，为此施工单位要求顺延工期20d并索赔窝工损失。
问题
（1）施工单位提出的第一项索赔要求是否合理？为什么？它的索赔主要应包括哪些内容？
（2）花岗石和铝合金型材两项材料复验费用应当由谁承担？
（3）施工单位是否可以拒绝监理工程师的重新检验的要求？为什么？检验的费用应当如何承担？
（4）施工单位提出的第四项索赔要求是否合理？为什么？
300、单项选择题 多孔砖砌体采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过()mm。
A、300
B、400
C、500
D、600
